当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程必看考点（强化练习）
2021-05-15 02:03:01 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、问答题  

某污水处理工程，在施工过程中，项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?


点击查看答案


2、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1．背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉，其合同内工作内容包括土建施工，锅炉本体及配套设备安装，电气工程施工，仪表自控工程施工，工艺及公共管道施工，建设工期为16个月.工程特点为：工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程，安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等，为此，项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧，2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批，塔吊安装完成后，马上就投A了使用.
2．问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些？
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求？
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求？
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求？


点击查看答案


3、判断题  不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期适当提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。


点击查看答案


4、单项选择题  钢属于（）

A、低碳钢
B、中碳钢
C、高碳钢
D、合金钢


点击查看答案


5、单项选择题  大型塔器安装中，测量的控制重点是()。

A.安装基准线 
B.安装标高基准点 
C.垂直度 
D.安装测量控制网


点击查看答案


6、多项选择题  变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。

A.热风法 
B.铜损法 
C.红外线法 
D.热油法 
E.油箱铁损法


点击查看答案


7、问答题  

背景：
某机电安装公司与业主签订了工程合同，并在合同中规定：工期提前一天奖励５０００元，每拖后一天罚款５０００元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中，出现的情况也一并列入表格中。

问题：
1．画出双代号网络图；（见图）
2．找出关键线路，计算原计划总工期是多少天；在发生变化的情况下，实际工期为多少天？
3．你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿？可顺延工期为多少天？安装单位得到的工期提前奖是多少？
4．承包方索赔必须具备的条件？索赔费用包括哪些费用？（管理实务p.209/210）
5．施工过程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，对承包商很不利，该承包公司的对策是什么？


点击查看答案


8、单项选择题  

不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


9、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

验收不合格的双绞线可以有哪几种处理方式？并如何保存？


点击查看答案


10、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是()

A.扩展基础
B.联合基础
C.桩基础
D.沉井基础


点击查看答案


11、单项选择题  具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。

A．钢塑复合管件 
B．镀毛斗螺纹管件 
C．铸铁卡箍式管件 
D．不锈钢卡压式管件


点击查看答案


12、单项选择题  机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。

A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价


点击查看答案


13、单项选择题  适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的是()。

A.桩基础 
B.沉井基础 
C.大块式基础 
D.减振基础


点击查看答案


14、问答题  

1．背景
某机电安装企业承接了1000MW机组汽轮发电机系统安装工程，包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵等安装，以及相应汽轮机和发电机等大件设备的运输任务。其中，汽轮发电机大件设备由上海生产，运输途经水路一沿途公路（含3座桥和地下管线）一现场道路及组合场；其余工程设备由生产厂家以装籍方式运抵组合场和仓库。在安装阀门时，打开阀门包装箱发现其技术资料不全，两天后在其他水泵箱中找到。对此，该机电安装企业开展了工程设备管理大检查，结果发现：少量仓库内设备名称和规格不符；两箱限额设备部件已经运达安装现场，其中一箱外箱体在安装过程中受到机械力打击。针对存在的问题，项目经理部作了认真而又全面的整改。
2．问题
(1)大件设备运输途径沿途公路之前应采取哪些措施？
(2)在现场道路及组合场对大件设备运输和卸载应采用哪些措施？
(3)背景资料中，阀门资料不全错在哪个管理环节？该环节有哪些主要工作？
(4)设备存入指定仓库内时，通常还要做好哪些工作，可避免标识和规格不符？
(5)简述汽轮机安装程序。


点击查看答案


15、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


16、单项选择题  建筑电气工程布线系统敷设，敷设导管在土建模板拆除后的紧后工作是（）。

A.导管穿线 
B.清理管口及扫管 
C.敷设电缆 
D.绝缘检查


点击查看答案


17、问答题  

某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
试题解析：1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理，因为闲置时间不是15天。
(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。
塔吊闲置补偿：600元/天×10天=6000元。
监理工程师应批准补偿：(6000+45000)元=51000元。
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?


点击查看答案


18、单项选择题  金属表面预处理等级为Sa2级的防锈方式是（）。

A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈


点击查看答案


19、判断题  人工费周报表的实际意义，是使项目经理能够一看就了解该周某工程施工中的每个分项工程的人工单位成本和总成本，以及与之对应的预算数据。


点击查看答案


20、多项选择题  工业安装工程安装专业划分包括（）。

A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程


点击查看答案


21、单项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。

A.电缆敷设 
B.取源部件安装 
C.仪表单体调整 
D.仪表电源设备安装


点击查看答案


22、多项选择题  空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。

A.空气温度 
B.相对湿度 
C.气流速度 
D.噪声 
E.空气含氧量


点击查看答案


23、多项选择题  通信机房的环境要求包括()。

A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明


点击查看答案


24、单项选择题  焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。

A.气体流量计 
B.液体流量计 
C.有功功率表 
D.无功功率表


点击查看答案


25、单项选择题  机电工程在施工过程中由于非设计原因的设计变更，应征得()的同意，由设计人员签认变更通知，按变更程序，经批准后实施。

A.设计
B.业主
C.监理
D.项目经理


点击查看答案


26、多项选择题  用户安全用电行为规定有()。

A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标


点击查看答案


27、单项选择题  高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于()。

A.PPR管的连接
B.镀锌钢管
C.铝塑复合管
D.给水及排水铸铁管及管件的连接


点击查看答案


28、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-6】
1．背景
某机电工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人.招标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3，清单报价中甲项综合单价为1240元／m3，乙项综合单价为985元／m3.
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，赞率为3.8%.
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项．暂定费用为3万元.
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数.规费费率为4%.税金率为3.41%.
在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月.
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回.
(3)措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付.
(4)零星工程费于最后一个月按实结算.
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08.
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留.
承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量见表1H420124-3.
施工过程中发生了以下事件：
1)5月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1万元；施工机械被损坏，损失1.5万元.
2)实际发生零星工程费3.5万元.
2．问题
(1)计算材科预付款.
(2)计算措施项目清单计价合价和预付措施费金额.
(3)列式计算5月份应支付承包商的工程款.
(4)列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款.
(5)承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整.经双方协商同意，按调值公式法调整结算价.假定3、4、5三个月承包商应得工程款（含索赔费用）为750万元；固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.10，其余不变.则6月份工程结算价为多少？（金额单位为万元；计算结果均保留两位小数.


点击查看答案


29、单项选择题  下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为(）。

A．高压钢管、紫钢管、塑料管 
B．高压钢管、塑料管、紫铜管 
C．塑料管、高压钢管、紫铜管 
D．塑料管、紫铜管、高压钢管


点击查看答案


30、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？


点击查看答案


31、多项选择题  隔离开关的安装程序有()。

A.密封检查 
B.基础检查验收 
C.本体安装 
D.传动装置配装 
E.调整


点击查看答案


32、单项选择题  检验管道系统强度和严密性的试验是( )。

A.压力试验
B.真空度试验
C.泄露性试验
D.致密性试验


点击查看答案


33、单项选择题  甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则()。

A、施工企业的损失应当甲公司承担
B、施工企业的损失应当由乙公司承担
C、施工企业的损失应当由施工企业承担
D、施工企业的损失应当由甲公司和乙公司连带承担


点击查看答案


34、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招投标活动中是否存在废标?说明具体理由。


点击查看答案


35、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案倒1H420105-1】
1．背景
某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施赞、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标.中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%.项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低5%、间接费降低10%．该项目部进行了成本管理，最终项目部圆满完成了目标成本计划.
2．问题
(1)简述机电工程项目成本的构成内容.背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动赞分别是什么成本？
(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理赞中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？
(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占l5%、其他直接费周占5%、间接费占10%.计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？
(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤？


点击查看答案


36、单项选择题  长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的()。

A.1/1000
B.1/2000
C.1/3000
D.1/4000


点击查看答案


37、单项选择题  将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。

A.0.5KΩ 
B.1.0KΩ 
C.2.0KΩ 
D.4.0KΩ


点击查看答案


38、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。


点击查看答案


39、多项选择题  设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类

A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标


点击查看答案


40、多项选择题  链传动的缺点包括()。

A.制造和安装精度要求高 
B.只能用于平行轴间的传动 
C.瞬时速度不均匀 
D.工作时有噪声 
E.需要很大的张紧力


点击查看答案


41、单项选择题  铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。

A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型


点击查看答案


42、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


43、判断题  应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用


点击查看答案


44、单项选择题  机械设备安装工程中，设备试运转合格后，应及时办理()。

A.基础验收 
B.竣工验收 
C.工程验收 
D.工程移交


点击查看答案


45、问答题  

某管道安装工程项目，该管道工程属于超高层建筑管道工程，由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点，使得工程进展非常顺利，施工质量达到各项要求。管道安装完毕后，对其进行了系统试验，试验时的有关实施过程如下：
(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。
(2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。
(3)在进行气压试验时，承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。
(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。
问题:
1.超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?2.逐条判断关于管道试验实施过程是否正确。如不正确，请改正。
3.简要说明真空度试验的实施要点。
4.输送何种物质的管道必须进行泄漏试验?
5.管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些?
6.管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?


点击查看答案


46、多项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。

A.仪表电源设备试验 
B.综合控制系统试验 
C.回路试验 
D.系统试验 
E.交接试验


点击查看答案


47、单项选择题  光纤布线的检测比例是()。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100%


点击查看答案


48、单项选择题  工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其()。

A.材质 
B.施工方案 
C.特种作业证明 
D.焊接质量检查合格证明


点击查看答案


49、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


50、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


51、单项选择题  电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%


点击查看答案


52、单项选择题  某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。

A.1.0 
B.1.05 
C.1.1 
D.1.15


点击查看答案


53、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1．背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元.工程工期l0个月，若工程量变动在±5%以内，仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月.
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%．需要材料赞18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月.
2．问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少？间接费为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？
(3)发生的工期和赞用应如何处理？
(4)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？


点击查看答案


54、单项选择题  吊装方法的选择原则为()。

A.安全、有序、快捷、经济
B.安全、具体、快捷、经济
C.安全、明确、快捷、经济
D.明确、具体、安全、快捷


点击查看答案


55、单项选择题  防排烟系统测定，不包括对（）测定。

A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温


点击查看答案


56、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


57、多项选择题  建筑电气工程的质量特征包括()。

A.安全
B.密封 
C.可靠
D.美观 
E.易维护


点击查看答案


58、多项选择题  在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。

A.失稳波浪 
B.收缩 
C.回转 
D.弯曲 
E.扭曲


点击查看答案


59、填空题  盘、柜孔洞及电缆管道应封堵严密。可能结冰的地区还应有防止管内（）的措施。


点击查看答案


60、多项选择题  按特性划分高分子材料是指()等。

A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂


点击查看答案


61、多项选择题  有关建筑电气工程施工特点包括()。

A.建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密，存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象，因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要
B.建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间，才能确保其他建筑设备的如期试运行
C.建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段
D.建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成的
E.从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观和易维护


点击查看答案


62、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


63、多项选择题  机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。

A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书


点击查看答案


64、多项选择题  特种设备的检验检测范围包括()。

A.监督检验 
B.定期检验 
C.型式检验 
D.质量检验 
E.安全检验


点击查看答案


65、多项选择题  关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。

A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射


点击查看答案


66、多项选择题  关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。

A.先排水，后给水 
B.先给水，后排水 
C.先管井内侧，后管井外侧 
D.先管井外侧，后管井内侧 
E.分段并进行横向固定


点击查看答案


67、单项选择题  下列自动喷水灭火系统施工顺序正确的是（）

A.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
B.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试
C.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
D.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试


点击查看答案


68、单项选择题  规范规定，仪表线路经过温度大于()℃的场所，要采取隔热措施。

A.55 
B.60 
C.65 
D.70


点击查看答案


69、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?


点击查看答案


70、单项选择题  人(手)孔回填土应按()分步夯实至规定高度。

A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm


点击查看答案


71、单项选择题  工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（）填写。

A.施工单位 
B.监理单位 
C.建设单位 
D.质监单位


点击查看答案


72、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


73、单项选择题  主持焊接工艺评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.总工程师 
B.质量检验工程师 
C.理化检验工程师 
D.焊接工程师


点击查看答案


74、单项选择题  在直流供电系统中，应采用()的供电方式。

A.交流不问断电源
B.柴油发电机后备
C.整流设备与电池并联浮充
D.双路市电


点击查看答案


75、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试．=

A．试压 
B．通水 
C．通球 
0．灌水


点击查看答案


76、单项选择题  下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。

A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据 
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础 
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据 
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标


点击查看答案


77、多项选择题  锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。

A．普通碳素钢
B．优质碳素钢
C．普通低合金钢
D．低温合金钢
E．合金结构钢


点击查看答案


78、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

炉窑砌筑前，工序交接验收证明书包括哪些内容？


点击查看答案


79、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A.0个 
B.1个 
C.2个 
D.3个


点击查看答案


80、单项选择题  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程


点击查看答案


81、单项选择题  建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。

A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验


点击查看答案


82、单项选择题  柔性短管长度宜()mm，安装时松紧应适宜、无明显扭曲，且不宜作为找正，找平的异性连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。

A.50～150
B.150～300
C.250～350
D.350～450


点击查看答案


83、多项选择题  焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。

A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验


点击查看答案


84、单项选择题  室外电缆敷设中对直埋电缆敷设的要求表述不正确的是()。

A.电缆埋设深度距地面不应小于0.6m
B.与其他地下管线交叉时要保持规定的距离
C.人工开挖电缆沟时，两侧应留边坡
D.电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆允许弯曲半径


点击查看答案


85、多项选择题  智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。

A.输出功率 
B.线圈电阻 
C.供电电压 
D.驱动方向 
E.输入信号


点击查看答案


86、单项选择题  关于偏差分析叙述正确的是()。

A、计划偏差=预算成本—计划成本 
B、计划成本=预算成本—计划偏差 
C、实际偏差=计划成本—实际成本 
D、计划成本=预算成本—计划利润


点击查看答案


87、单项选择题  下列汽轮机不是按主蒸汽压力分类的是()。

A.超高压汽轮机 
B.抽气式汽轮机 
C.高压汽轮机 
D.亚临界压力汽轮机 


点击查看答案


88、多项选择题  汽轮发电机系统设备主要包括()。

A.励磁机 
B.发电机 
C.再热器 
D.汽包 
E.汽轮机


点击查看答案


89、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600


点击查看答案


90、多项选择题  根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有()。

A.工程项目安全生产责任书 
B.分包安全管理协议书 
C.工程人身设备保险委托书 
D.现场临时用电申请书 
E.大型施工机具使用检查表 


点击查看答案


91、多项选择题  机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是()。

A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章 
B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致 
C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致 
D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致 
E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写


点击查看答案


92、单项选择题  在成本管理中，常常会发生一些例外问题，例如()。

A、成本项目的差异额达到目标成本10%以上 
B、未按分包合同约定的数额支付分包商工程款 
C、设计变更过于频繁 
D、专业分包商的劳动力流动性大


点击查看答案


93、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算


点击查看答案


94、多项选择题  单位工程质量验收合格的规定为()。

A.单位工程所含分部工程质量全部合格 
B.子单位工程所含分部工程质量全部合格 
C.生产线试运转全部符合设计要求 
D.单位工程质量控制资料齐全 
E.子单位工程质量控制资料齐全


点击查看答案


95、多项选择题  低压电器及成套装置的性能主要包括()。

A.通断 
B.保护 
C.通信 
D.控制 
E.调节


点击查看答案


96、多项选择题  锅炉组件吊装原则有（）。

A.先上后下 
B.先小件后大件 
C.先两侧后中间 
D.先中心再炉前炉后 
E.先外围后内部


点击查看答案


97、单项选择题  ()对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A.工号技术员
B.部门经理
C.项目经理
D.项目总工程师


点击查看答案


98、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


99、多项选择题  工业炉的质量验收时，检验批符合规定的是()。

A.主控项目必须达到标准规定 
B.一般项目每项抽检处90%以上符合标准规定 
C.允许误差项目抽检点数中有80%以上在允许范围内 
D.允许误差项目中的关键项实测值有90%以上在允许范围内 
E.其余测项也基本达到标准允许误差的规定


点击查看答案


100、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-4】
1．背景
某厂将拟新建一条大型轧机生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有机电施工总承包一级资质的企业实施总承包，合同造价1.3亿元，工程主要内容包括厂房钢结构制作、安装，车间内400t桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各种工艺管道安装.
项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目生产经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了两名专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度.项目总工组织技术人员审查了具有资质分包单位编制的400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施．并报给企业技术负责人和项目总监审批.在桥式起重机吊装过程中，出现了安全事故，造成一人重伤，被地方政府监管部门处以停工整顿.
2．问题
(1)该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要求？
(2)在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责？
(3)项目上应建立哪些职业健康安全管理制度？
(4)400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序是否符合规定要求？
(5)安全事故发生后，项目部应如何报告？


点击查看答案


101、单项选择题  某吊装作业使用的主滑轮组为8门，宜采用的穿绕方法是()。

A.顺穿 
B.花穿 
C.混合穿 
D.双跑头顺穿


点击查看答案


102、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


103、多项选择题  建筑安装工程按专业性质划分为()等分部工程。

A.建筑给水、排水及采暖工程
B.建筑电气工程
C.通风与空调工程
D.电梯工程
E.建筑装饰装修工程


点击查看答案


104、单项选择题  架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。

A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160


点击查看答案


105、多项选择题  施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的范围和规模，做好如下工作（）。

A、分包工程的询价 
B、订立平等互利的分包合同 
C、落实劳务资源 
D、建立稳定的分包关系网络 
E、加强施工验收和分包结算


点击查看答案


106、多项选择题  建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，以下事项()(但不限于)发生，发承包双方应按照合同约定调整合同价款。

A、工程变更 
B、项目特征描述不符 
C、工程量清单缺项 
D、工程量偏差 
E、施工单位按期竣工


点击查看答案


107、判断题  工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。


点击查看答案


108、单项选择题  施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。

A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员


点击查看答案


109、单项选择题  按计量检定的目的和性质分类：首次检定、后续检定、使用中的检定、()和仲裁检定。

A.强制检定
B.非强制检定
C.使用后的检定
D.周期检定


点击查看答案


110、单项选择题  管道系统正确的吹洗顺序是()。

A.支管ー疏排管ー主管 
B.疏排管ー支管ー主管 
C.主管ー支管ー疏排管 
D.主管ー疏排管ー支管


点击查看答案


111、多项选择题  按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。

A、机械折旧残值 
B、机械使用台班 
C、停置台班 
D、内部租赁单价


点击查看答案


112、单项选择题  钢结构的一二级焊缝应该选择操作简便的()无损检测方法进行内部缺陷的检测。

A.射线探伤 
B.磁粉探伤 
C.超声探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


113、多项选择题  用于发电机的冷却介质有( )。

A.空气
B.惰性气体
C.氢气
D.水
E.润滑油


点击查看答案


114、多项选择题  下列属于A类计量器具的是()。

A.千分表检具 
B.塞尺 
C.压力表 
D.兆欧表 
E.接地电阻测量仪


点击查看答案


115、单项选择题  下列要素中，属于设备安装的位置误差是()。

A.平面度 
B.直线度 
C.圆柱度 
D.垂直度


点击查看答案


116、单项选择题  当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。

A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量


点击查看答案


117、单项选择题  根据《计量器具分类管理办法》的规定，属于A类计量器具的是()。

A.兆欧表 
B.千分尺 
C.水准仪 
D.超声波测厚仪


点击查看答案


118、单项选择题  通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，目前施工单位普遍采用()。

A.成晶 
B.在施工现场机械加工成型 
C.半成品 
D.从厂家定做


点击查看答案


119、单项选择题  在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。

A.1
B.1.5
C.2
D.2.5


点击查看答案


120、多项选择题  保温结构通常由()构成。

A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层


点击查看答案


121、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


122、单项选择题  下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。

A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂


点击查看答案


123、多项选择题  高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的（）等设备组成的组合体。

A．控制
B．测量
C．信号
D．指挥
E．保护


点击查看答案


124、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日


点击查看答案


125、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控?3.影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


126、单项选择题  敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。

A.敷设过程中比在人孔中固定后大
B.敷设过程中比在人孔中固定后小
C.敷设过程中与在人孔中固定后相同
D.敷设过程中与在人孔中固定后没关系


点击查看答案


127、问答题  

背景：
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体化、及时化、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。

问题：
1.该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?
2.安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
3.风险控制应遵循的原则是什么?
4.安全技术交底应由谁留存?
5.安全技术交底制度的内容是什么?


点击查看答案


128、单项选择题  物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。

A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C


点击查看答案


129、多项选择题  有色金属中的重金属包括（)．

A．铜合金 
B．钦合金 
C．锌合金 
D．镁合金 
E．镍合金


点击查看答案


130、填空题  强、弱电端子应（）布置。


点击查看答案


131、单项选择题  焊接时产生的小孔效应，对一定厚度内的金属可不开坡口对接，生产效率高，焊缝质量好的焊接方法为()。

A.等离子弧焊
B.药芯焊丝电弧焊
C.高频焊
D.钎焊


点击查看答案


132、填空题  二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。


点击查看答案


133、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

使用最早、最简单和最传统且具有劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳等缺点的防腐蚀涂层施工方法是()。

A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂


点击查看答案


134、单项选择题  在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


135、多项选择题  属于消防工程专用产品有报警阀组()和水泵接合器等。

A.自动喷水灭火系统的喷头 
B.水流指示器 
C.消防水泵 
D.压力表 
E.减压阀


点击查看答案


136、多项选择题  建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。

A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化


点击查看答案


137、多项选择题  项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容包括()。

A.建立现场使用计量器具台账 
B.负责现场使用计量器具周期送检 
C.负责现场巡视计量器具的完好状态 
D.使用计量器具 
E.采购计量器具


点击查看答案


138、问答题  

某架空线路工程施工期间正逢雨季，线路路由与高压电力线路交越，在施工组织设计中对上述因素都有处理方案。项目经理在交代任务后，只对带班人员说要注意安全，带班人员也对操作人员作了同样的交代，结果发生安全事故，操作人员一人触电死亡。
问题
1．分析工程现场的危险源(因素)。
2．本工程施工阶段安全控制要点是什么?
3．指出本工程安全技术交底是否正确并简要说明安全技术交底的正确做法和安全技术交底的内容和要求。
4．列出本工程应编制的应急预案。


点击查看答案


139、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
在某项目的实施过程中，建设单位代表对施工单位报送的施工组织设计审核时发现，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；另外施工单位将工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。建设单位代表认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表，同时指示相关人员对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织施工。会盾建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发相关单位要求遵照执行。
设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。建设单位代表发现5名安装人员无安装资格证书，且他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
设备调试时，施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，建设单位代表发现后立即签发了工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向建设单位提出费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是建设单位要求的。
2．问题
(1)建设单位在第一次工地会议上的做法是否妥当？写出正确的做法。
(2)施工单位擅自对施工组织设计进行修改是否妥当？请予以说明。
(3)对施工单位试验室除考核资质等级爰其试验范围外，还应考核哪些内容？
(4)建设单位代表应如何处理5名安装人员无证上岗的事件？
(5)施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。


点击查看答案


140、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

投标前，业主取消一投标单位的做法是否合理?为什么?


点击查看答案


141、单项选择题  甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。

A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业


点击查看答案


142、多项选择题  离子接地极又称为()。

A.电解离子接地系统 
B.中空式接地系统 
C.物理接地系统 
D.化学接地系统 
E.复合式接地系统


点击查看答案


143、单项选择题  在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。

A.交流工作地
B.直流工作地
C.保护地
D.防雷接地


点击查看答案


144、多项选择题  压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。

A.使用形式 
B.品种 
C.设计压力 
D.容积 
E.介质特性


点击查看答案


145、单项选择题  在水平管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装()要求相同。

A.压力取源部件的取压点 
B.温度取源部件的取温点 
C.流量取源部件的层流点 
D.液位取源部件的液位点


点击查看答案


146、单项选择题  防洪标准等级为工级的通信局站是()。

A.移动基站
B.宽带接入站
C.微波通信站
D.卫星地球站


点击查看答案


147、单项选择题  工业项目中机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计


点击查看答案


148、单项选择题  金属切削机床按()方式，可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、;加工中心和柔性制造系统。

A.加工对象
B.机床的适用范围
C.自动化程度
D.机床的自动控制


点击查看答案


149、单项选择题  输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（）等。

A．放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工
B．拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆
C．立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装
D．电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工


点击查看答案


150、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求

A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位


点击查看答案


151、问答题  

背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。

问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
 


点击查看答案


152、单项选择题  下列钢材中，不属于型材范围的是()。

A.螺纹钢 
B.扁钢 
C.钢管 
D.轨道


点击查看答案


153、单项选择题  （）不是其主体

A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络


点击查看答案


154、多项选择题  轮系的主要特点是()。

A.适用于相距较远的两轴之间的传动 
B.传递的扭矩较大 
C.可作为变速器实现变速传动; 
D.可获得较大的传动比; 
E.可实现运动的合成和分解。


点击查看答案


155、单项选择题  分包工程的质量合格文件必须由()签章。

A.分包企业注册建造师 
B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师 
C.担任总包项目负责人的注册建造师 
D.担任总包项目质量负责人


点击查看答案


156、单项选择题  非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是()。

A.St2级
B.Sa2级
C.Sa21/2级
D.Sa3级


点击查看答案


157、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A.设备测量基准的选择 
B.设备制造的质量 
C.设备基础的硬度 
D.设备安装环境


点击查看答案


158、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是( )。

A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


159、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

我国常采用的招标形式有哪几种?说明本次邀请招标是否合理?


点击查看答案


160、多项选择题  使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。

A.有色金属 
B.不锈钢 
C.低合金钢 
D.铸铁 
E.高合金钢


点击查看答案


161、多项选择题  建筑强电井内的接地支线通常采用()。

A.铜线 
B.铜排 
C.扁钢 
D.圆钢 
E.角钢


点击查看答案


162、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）。

A、施工组织设计
B、计量检测设备使用说明书
C、作业指导书
D、质量计划
E、施工方案


点击查看答案


163、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


164、多项选择题  自动扶梯必须自动停止运行的情况有()。

A.踏板过载 
B.踏板断裂 
C.踏板上有垃圾 
D.非操纵逆转 
E.踏板下陷


点击查看答案


165、多项选择题  成套配电装置柜体安装要求包括()。

A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正 
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地 
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm 
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好 
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净


点击查看答案


166、多项选择题  根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。

A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程 
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程 
C.投资为2亿元的转炉工程 
D.单项工程合同额1000万元的发电工程 
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程


点击查看答案


167、单项选择题  下列对工业纯铜的描述错误的是（）。

A．密度为8.969／cm3
B．具有良好的导电性
C．导热性差
D．具有优良的焊接性能


点击查看答案


168、多项选择题  施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。

A.现场管理 
B.人员管理 
C.临时用电安全管理 
D.消防保卫管理 
E.环境卫生管理


点击查看答案


169、多项选择题  分部工程划分的原则是（）。

A.材料种类
B.施工特点
C.工程规模
D.专业性质


点击查看答案


170、单项选择题  在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷

A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向


点击查看答案


171、单项选择题  立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是()。

A.先焊环缝，再焊纵缝 
B.先焊纵缝上段，后焊纵缝下段 
C.先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧 
D.先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧


点击查看答案


172、多项选择题  下列石化设备中，属于热换设备的有()。

A.蒸发器 
B.聚合釜 
C.集油器 
D.冷凝器 
E.洗涤器


点击查看答案


173、单项选择题  施工现场临时用电工程的定期检查应复测()。

A.对地绝缘值 
B.接地电流值 
C.对地放电值 
D.接地电阻值


点击查看答案


174、问答题  

某机电工程公司承接了一条20km长的高压输电线路及一座35kV变电站建设工程。该20km长的高压输电线路虽然不存在大跨度架设，但沿途要穿越多处稻田和翻越两座小山林(三处塔基需要爆破)，输电线材料由建设方提供。该110kV变电站规划在市郊支线公路一侧，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过该市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。在该工程开工前，施工组织设计的编制人员向施工人员进行了施工组织设计交底，为整个工程的顺利实施和按期完工奠定了良好的基础。 

问题:
1.建设方提供的输电电线一般有哪几种类型?
2.编制线路架设施工组织设计中应考虑包括对外协调的单位有哪些?
3.变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调内容有哪些?
4.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调?
5.施工组织设计交底的主要内容有哪些?


点击查看答案


175、填空题  二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。


点击查看答案


176、多项选择题  下列属于同时履行抗辩权的成立要件包括()。

A、由同一双务合同产生互负的债务
B、在合同中未约定履行顺序
C、当事人另一方未履行债务
D、对方的对待给付是可能不履行的义务
E、当事人一方履行债务


点击查看答案


177、多项选择题  用户工作区的终端设备可以是()。

A.电话机
B.PC机
C.传感器
D.检测仪
E.交换机


点击查看答案


178、单项选择题  根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。

A.在热处理前进行一次 
B.在热处理后进行一次 
C.在焊后及热处理后各进行一次 
D.在热处理后及压力试验后各进行一次


点击查看答案


179、单项选择题  直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。

A.吹扫清洗 
B.压力试验 
C.无损检测 
D.防腐保温


点击查看答案


180、单项选择题  下列设备中，属于通用机械设备的是（）。

A、压缩机
B、桥式起重机
C、锅炉
D、汽轮机


点击查看答案


181、单项选择题  在机械设备安装过程时，装配件表面必须洁净并涂抹()。

A.防锈油 
B.润滑油(脂) 
C.石蜡 
D.生产用油脂


点击查看答案


182、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

A.建设 
B.施工 
C.设计 
D.监理


点击查看答案


183、单项选择题  在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择( )。

A.较大值
B.中间值
C.较小值
D.最小值


点击查看答案


184、单项选择题  金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性，大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是()。

A.标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低 
B.标准电极电位较正者,容易被腐蚀 
C.标准电极电位越负，热力学稳定性越差 
D.标准电极电位越负，越不容易被腐蚀


点击查看答案


185、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?


点击查看答案


186、单项选择题  SDH设备和波分复用设备相同的测试项目是()。

A.中心频率与偏离
B.最小边模抑制比
C.最大--20dB带宽
D.抖动转移特性


点击查看答案


187、多项选择题  入侵报警探测器的安装位置和安装高度应根据（）。

A.产品特性 
B.警戒范围 
C.环境影响 
D.尺寸大小 
E.支架底座 


点击查看答案


188、单项选择题  消防验收的组织者是()。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.设计单位 
D.施工单位


点击查看答案


189、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

该民营企业是否符合招标条件?说明具体理由。


点击查看答案


190、单项选择题  只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑（）。

A．惯性载荷
B．不均衡载荷
C．风载荷
D．动载荷


点击查看答案


191、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A.封口、阀门处要设置支、吊架 
B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处理 
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上


点击查看答案


192、多项选择题  工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。

A.工业炉砌筑工程 
B.设备基础工程 
C.自动化仪表安装工程 
D.消防工程 
E.设备及管道绝热工程


点击查看答案


193、单项选择题  封闭母线找正固定的紧后工序是（）。

A.导体焊接 
B.外壳焊接 
C.电气试验 
D.与设备连接 


点击查看答案


194、多项选择题  通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。

A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定


点击查看答案


195、单项选择题  ()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。

A.652
B.653
C.654
D.055


点击查看答案


196、单项选择题  下列属于工程量清单计价规则的是()。

A、工程量清单编制 
B、建设项目总造价 
C、单项工程造价 
D、单位工程造价


点击查看答案


197、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


198、单项选择题  通常，设备及管道外表面温度高于()时，需要设置保温绝热层。

A.20℃ 
B.30℃ 
C.40℃ 
D.50℃


点击查看答案


199、多项选择题  合同解除的法律后果有()。

A.尚未履行的，终止履行
B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状
C.有权要求赔偿损失
D.采取其他补救措施
E.尚未履行的.必须履行


点击查看答案


200、多项选择题  下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。

A.2050mm薄板冷连轧机 
B.中型离心式鼓风机 
C.中央空调机组 
D.数控机床 
E.12mm胶带输送机


点击查看答案


201、问答题  

在某机电工程项目公开招标中，评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题
1.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
3.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?
4.指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。


点击查看答案


202、多项选择题  建筑电气工程(装置)由()等组合构成

A.电气装置
B.监控设备
C.通信协议
D.布线系统
E.用电设备电气部分


点击查看答案


203、单项选择题  ()是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。

A.现场验收
B.质量验收
C.竣工验收
D.进场验收


点击查看答案


204、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日


点击查看答案


205、问答题  空预器所属有哪些辅助设备？各设备的作用是什么？


点击查看答案


206、问答题  

背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。 
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。 

问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


207、单项选择题  电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。

A.100Ω/V 
B.200Ω/V 
C.500Ω/V 
D.1000Ω/V


点击查看答案


208、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

质量事故如何界定，本案例问题应如何定性?


点击查看答案


209、多项选择题  管道气压试验应遵守的规定有()。

A.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.2倍 
B.严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度 
C.试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.5MPa 
D.试验时，装有超压泄放装置，其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa 
E.试验过程中严禁带压紧固螺栓


点击查看答案


210、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后应（）。

A．再全面复测一次
B．拧紧地脚螺栓
C．做好安装记录
D．将设备擦拭干净
E．检查柜内照明


点击查看答案


211、单项选择题  在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。

A、协议
B、主机
C、地址
D、资源


点击查看答案


212、单项选择题  在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。

A．终端复用器(TM)
B．分插复用器(ADM)
C．再生中继器(REG)
D．同步数字交叉连接设备(SDXC)


点击查看答案


213、单项选择题  关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。

A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性


点击查看答案


214、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？


点击查看答案


215、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。

A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程 
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 
C.投资≥2亿元的电炉工程 
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


216、多项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。

A.风机 
B.车床 
C.泵 
D.铣床 
E.压缩机


点击查看答案


217、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查一()试验一联箱找正划线一管子就位对口、焊接。

A.压力
B.气密焊
C.灌水
D.通球


点击查看答案


218、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


219、单项选择题  根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是()。

A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈 
B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 
C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 
D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀


点击查看答案


220、单项选择题  干式系统灭火系统可用于温度()。

A.不低于4℃且不高于70℃的环境 
B.低于4℃或高于70℃的场所 
C.高于5℃且低于80℃的环境 
D.低于5℃高于80℃的场所


点击查看答案


221、单项选择题  关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。

A.产品焊接试板经外观检查 
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接 
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板 
D.产品焊接板经射线检测


点击查看答案


222、多项选择题  关于注册建造师施工管理签章文件填写要求，表述正确的有()。

A.表格中施工单位可填写简称 
B.表中若实际工程没有其中项时，可注明“工程无此项” 
C.审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论 
D.分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章 
E.表格中凡要求签章的，应签字并盖章


点击查看答案


223、单项选择题  未经批准在电力设施周围进行危及电力设施安全的作业，由()责令停止作业。

A.安全管理部门 
B.电力管理部门 
C.施工管理部门 
D.当地人民政府


点击查看答案


224、单项选择题  设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A．土建提交的纵横中心线 
B．土建预留孔的位置 
C．设备底座地脚孔的位置 
D．建筑物的定位辅线


点击查看答案


225、多项选择题  炉窑砌筑工程施工现场条件的准备包括()。

A.水源设备
B.电源设备
C.技术准备
D.运输道路平整畅通
E.主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等


点击查看答案


226、单项选择题  下列对绝热过程描述正确的是()。

A.热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变
B.热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换
C.热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变
D.热力系统状态变化过程中，工质的比容保持不变


点击查看答案


227、单项选择题  定性预测方法不包括()。

A、德尔菲法 
B、主观概率法 
C、专家会议法 
D、试验法


点击查看答案


228、单项选择题  工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）填写。

A、建设单位
B、建立单位
C、设计单位
D、施工单位


点击查看答案


229、单项选择题  甲施工单位于2011年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砌体结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2011年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。

A、按原图样继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用


点击查看答案


230、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


231、单项选择题  钢制球形储罐的组装方法中目前已较少采用的组装方法是()。

A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.散装法和半球法


点击查看答案


232、多项选择题  选择关键流程，一般依据以下哪些原则来挑选（）

A.绩效低下的流程
B.置重要的流程
C.具有落实可行性的流程
D.无关紧要的流程


点击查看答案


233、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


234、问答题  

【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？


点击查看答案


235、多项选择题  根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（）

A.分部工程检查记录
B.单项工程质量验收记录
C.分部工程质量验收记录
D.单位工程质量验收记录
E.工程资料移交清单


点击查看答案


236、问答题  

A公司承接某住宅小区的数栋住宅楼和室外总体工程的机电安装任务。A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司，而管材和阀门由A公司采购供应。
B公司承接的热力管网安装完成后，于2008年8月向业主提出竣工验收并通过。A公司承接住宅小区工程于2009年3月竣工验收合格。
事件1：于2008年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，造成热能损失。业主向A公司投诉，并要求承担经济费用，A公司予以拒绝。
事件2：于2009年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水，经查证是A公司项目经理通过关系购进廉价次品有缝钢管。
问题：
(1)B公司申请竣工验收的做法是否妥当?说明理由。
(2)针对事件1：A公司的做法是否合适?说明理由。
(3)针对事件2：出现的材料质量问题，从材料质量控制方面有哪些环节失控?
(4)针对事件2：A公司应对该质量问题如何处置?


点击查看答案


237、单项选择题  下列建筑电气产品中，属于用电设备的是()。

A.照明配电箱 
B.电容补偿柜 
C.电加热器 
D.不间断电源


点击查看答案


238、单项选择题  列入国家强制检定目录的工作计量器具不包括()。

A.兆欧表
B.材料试验机
C.X射线探伤机
D.接地电阻测量仪


点击查看答案


239、问答题  

某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查，强度试验采用气压试验方法。 
该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。 
管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。 
项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。 2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。 3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面? 4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。


点击查看答案


240、多项选择题  金属表面预处理方法主要包括()。

A.人工
B.机械
C.喷射
D.化学
E.电极


点击查看答案


241、单项选择题  水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。

A.25
B.30
C.35
D.40


点击查看答案


242、单项选择题  在水准测量过程中，一个测区及其周围至少应有()个水准点。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


243、单项选择题  建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）

A、导管穿线
B、清理管口与扫管
C、敷设电缆
D、绝缘检查


点击查看答案


244、单项选择题  焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历，有()以上焊接生产实践的人员担任。

A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.1年


点击查看答案


245、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A.电气交接试验报告合格 
B.经所在地供电管理部门检查符合要求 
C.安装防范技术措施已落实到位 
D.变电所管理人员已确定到位 
E.室内接地工程已完工


点击查看答案


246、单项选择题  下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。

A.专线掉闸事故 
B.电气火灾事故 
C.触电重伤事故 
D.电力系统停 


点击查看答案


247、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-4】
1．背景
某发电榘团有限公司于2010年在第三和第四季度先组织相关人员分别对公司的2×300MW发电机组的技术改造建设项目和一台1000MW发电机组的新建项目进行了交工验收，然后成立两个竣工验收委员会就电厂主体工程，及其消防、职业卫生和厂生活区等设施进行了同步验收。
在现场验收过程中，检查人员发现：(1)由业主提供的一台磨煤机运行噪声很大，经检验是其本身质量存在问题；(2)因冷却水取水口水温过高，现已变更。
2．问题
(1)技术改造建设项目和新建项目是否都要组织竣工验收？通常有哪些建设项目要组织竣工验收？
(2)简述交工验收的组织单位和参加单位。
(3)根据验收的一般规定，背景资料中的同步验收是否正确？阐述理由。
(4)验收委员会（组）通常由哪些部门（的人员）组成？
(5)针对现场验收过程中发现的问题，可提供证明的资料（依据）有哪些？


点击查看答案


248、单项选择题  焊接普通结构钢时,焊条选择()等于或稍高于母材的焊条。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


249、单项选择题  机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。

A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200


点击查看答案


250、判断题  定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控


点击查看答案


251、多项选择题  常用的钢制储罐种类有()。

A.拱顶储罐
B.内浮盘顶储罐
C.浮顶储罐
D.钢制球形储罐
E.无力矩储罐


点击查看答案


252、单项选择题  自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。

A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件


点击查看答案


253、单项选择题  光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的()倍。

A.5 
B.10 
C.15 
D.20


点击查看答案


254、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

为降低施工成本，对施工方案应从哪几方面进行优化？


点击查看答案


255、多项选择题  《中华人民共和国计量法》规定，计量后续检定是指计量器具首次检定后的检定，包括()。

A.周期检定有效期内的检定 
B.强制性周期检定 
C.修理前检定 
D.修理后检定 
E.仲裁检定


点击查看答案


256、多项选择题  在施工准备阶段，技术交底应该明确的内容包括()。

A.明确工程设计的原理 
B.明确所承担施工任务的施工下艺 
C.明确所承担施工任务的特点 
D.明确工程技术的具体要求 
E.明确工程技术的安全措施


点击查看答案


257、问答题  

某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2011年11月l0日开工，2012年9月l0日竣工。
该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。
通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制订的施工进度计划中，施工高峰期在2012年6～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部
发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动;电动机与风机的联轴器同轴度超差。
问题：
1.针对环境条件，制订主要的施工技术措施。
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验?
5.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


258、单项选择题  建筑热水管道系统冲洗要求是()。

A.先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管 
B.先冲洗各环路支管，后冲洗底部干管 
C.先冲洗底部水平支管，后冲洗垂直干管 
D.先冲洗上部支管，后冲洗下部干管


点击查看答案


259、多项选择题  工程量清单计价时，分部分项工程项目综合单价由()组成，并考虑风险因素。

A、人工费 
B、材料费 
C、机械费 
D、管理费 
E、利润 


点击查看答案


260、多项选择题  消防验收可分为()。

A.隐蔽工程消防验收 
B.粗装修消防验收 
C.联动控制功能验收 
D.精装的消防验收 
E.分项工程验收


点击查看答案


261、单项选择题  在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。

A、甲的损失自己承担，因为合同并未成立
B、甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失
C、甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D、甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任


点击查看答案


262、单项选择题  在设备交付现场安装前，由()负责与业主或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查。

A.监理方 
B.总承包方 
C.分包方 
D.设计方


点击查看答案


263、单项选择题  用电计量装置原则上应装在供电设施的()。

A.供电侧 
B.用户侧 
C.内部 
D.产权分界处


点击查看答案


264、问答题  

背景：
某公司承担一机电改建工程，工程量主要为新建4台5000m3原油罐及部分管线，更换2台重356t、高45m的反应器，反应器施工方法为分段吊装组焊。 
针对作业活动，项目部风险管理小组对风险进行了识别和评价，确定了火灾、触电、机械伤害、窒息或中毒、焊接、应急响应等为重大风险。 
在储罐防腐施工中，因油漆工缺员，临时从敷设电缆的外雇工中抽出两人进行油漆调和作业，其中一人违反规定，自带火种，在调和油漆时，引发一桶稀释剂着火将其本人烧伤，项目部立即启动应急预案，对他进行救护，并送往医院住院治疗。 
项目部和该工人订立的劳务合同规定，因本人违反操作规程或安全规定而发生事故的责任自负，因此，事发当日，项目部将该名工人除名，并让其自行支付所有医药费用。项目部认为该名工人不属于本企业正式员工，故对该事件不作为事故进行调查和处理。 
罐区主体工程完成后，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格，业主决定投用4台原油罐，为了保证安全，购买一批干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用。 

问题：
1．指出项目部的风险评价结果有哪些不妥之处。
2．在焊接反应器时，电焊作业存在哪些风险？
3．依据《安全生产法》及其它安全法规，项目部在这次着火事故前后有哪些违规的地方？
4．在背景材料给定的条件下，可否让4台原油罐投入使用？说明理由。


点击查看答案


265、单项选择题  某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。

A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日


点击查看答案


266、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


267、单项选择题  大型储罐罐底焊缝的致密性，应采用()方法进行检查。

A.充水试验
B.真空箱试验
C.氨气试验
D.煤油渗漏试验


点击查看答案


268、单项选择题  智能化系统集成的检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经()个月试运行后进行。

A.半
B.1
C.2
D.3


点击查看答案


269、单项选择题  产品焊接试板应与制造容器原筒体材料中具有()的材料制作。

A.同钢号、同厚度、不同热处理状态和不同炉号
B.不同钢号、同厚度、不同热处理状态和同炉号
C.同钢号、同厚度、同热处理状态和同炉号
D.不同钢号、不同厚度、同热处理状态和同炉号


点击查看答案


270、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03


点击查看答案


271、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

施工现场的质量检查采用了哪几种方法?


点击查看答案


272、单项选择题  某一钢丝绳的破断拉力为208kn,用作滑轮组的跑绳时,其最大允许拉力为()。

A.20.8kn 
B.34kn 
C.41.6kn 
D.59kn


点击查看答案


273、填空题  盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。


点击查看答案


274、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阀进行控制。

A.模拟量Ai 
B.数字量is 
C.模拟量Ao 
D.数字量Di


点击查看答案


275、单项选择题  甲与乙建筑公司签订了劳动合同，合同尚未期满，甲拟解除合同。根据《劳动法》的规定，甲应当提前()日以书面形式通知用人单位。

A、10
B、15
C、20
D、30


点击查看答案


276、单项选择题  在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。

A.0 
B.1 
C.2 
D.3


点击查看答案


277、多项选择题  采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().

A.设备高度 
B.设备的几何尺寸 
C设备吊起的最大高度 
D.基础高度 
E.滑轮组的最短距离


点击查看答案


278、多项选择题  未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令()。

A.停止作业 
B.补办申请 
C.恢复原状 
D.赔偿损失 
E.变更施工方案


点击查看答案


279、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


280、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有（）。

A.直行程 
B.角行程 
C.步进式 
D.开关式 
E.多转式


点击查看答案


281、单项选择题  在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。

A.向心球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.滑动轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


282、多项选择题  

变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


283、问答题  

某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?


点击查看答案


284、单项选择题  下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。

A．软交换
B．电路传输
C．功率控制
D．波分复用


点击查看答案


285、多项选择题  电气装置的施工程序包括()。

A.设备就位固定 
B.引入、引出的电线或电缆连接 
C.导线穿管 
D.交接试验和继电保护整定 
E.控制系统模拟动作试验


点击查看答案


286、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例IH420155-3】
1．背景
某地方企业投资新建一机电工程.工程进展到快要结束时，该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位.投料试运行时发生了一起火灾，因处置不及时，5小时后大火才被扑灭.投料试运行中止.经事故联合调查组深入调查，认定事故的直接原因是操作工误操作，致使当时的工作压力远大于设计压力，导致一法兰口发生泄漏，高温易燃物料的泄漏直接引起大火.间接原因是因为联锁、报警系统到货晚，安装调试工作还没结束而没有投用；且由于建设单位一味压缩投资和抢工期，没有按照总体试运行方案的程序和要求进行，消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等.
2．问题
(1)该企业的一些关键生产管理崩位和操作岗位人员在工程进展到快要结束时还未招聘到位是否合理，为什么？
(2)操作工误操作最主要的原因是什么？说明理由.
(3)联锁，报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作？
(4)为了工期，是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案，为什么？


点击查看答案


287、单项选择题  键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。

A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度


点击查看答案


288、多项选择题  工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）.

A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂


点击查看答案


289、问答题  

施工现场的安全防护是贯彻“预防为主、安全第一”方针的有力措施。项目部应努力提高安全生产管理水平，加强施工现场的安全防护，并采取技术、组织、经济和分包合同措施保证现场文明施工措施的实现。
问题：
1．消除人的不安全行为的防护措施是什么?
2．消除安全管理缺陷应该做到哪些?
3．如何正确使用和管理安全标识?
4．施工项目文明施工管理的主要内容有哪些?
5．施工现场文明施工管理的内容包括哪些?


点击查看答案


290、单项选择题  通信局(站)的天线必须安装避雷针，天线应该安装在避雷针()避雷区域内。

A.15°
B.30°
C.45°
D.60°


点击查看答案


291、多项选择题  机电工程项目高程控制网测量时，高程测量的方法有()

A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法


点击查看答案


292、多项选择题  焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件是()。

A.焊接工艺指导书 
B.焊接工艺评定方案 
C.焊接评定委托书 
D.焊接作业指导书 
E.焊接工艺卡


点击查看答案


293、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

上述检查情况中存在什么问题?


点击查看答案


294、单项选择题  下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。

A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材


点击查看答案


295、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？


点击查看答案


296、多项选择题  特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。

A.大电流 
B.短电弧 
C.快焊速 
D.多层单道焊工艺 
E.多层多道焊工艺


点击查看答案


297、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法 
B.充填法 
C.捆扎法 
D.粘贴法


点击查看答案


298、问答题  

背景： 
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。 
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。 
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。

问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?


点击查看答案


299、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

施工技术资料如何进行报验报审?


点击查看答案


300、判断题  工程量清单报价详细地反映了工程的实物消耗和有关费用，因此易于结合建设项目的具体情况，变以预算定额为基础的静态计价模式为将各种因素考虑在单价内的动态计价模式


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：农艺师考试：蔬菜栽培考试试题（..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询