当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程测试题（每日一练）
2021-05-22 01:16:58 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。

A.结构复杂，价格高 
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能 
C.易于在较宽范围内实现平滑调速 
D.具有转速恒定及功率因数可调


点击查看答案


2、单项选择题  下列对于人工费分析特点正确的是()。

A、人工费单价由发包商确定 
B、有的按实计算，估点工单价由双方协商确定 
C、由项目经理根据实际情况具体掌握奖励 
D、人工费单价，由发承包双方协商确定


点击查看答案


3、单项选择题  齿轮传动的主要特点有()。

A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低


点击查看答案


4、判断题  工程量清单报价详细地反映了工程的实物消耗和有关费用，因此易于结合建设项目的具体情况，变以预算定额为基础的静态计价模式为将各种因素考虑在单价内的动态计价模式


点击查看答案


5、多项选择题  有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。

A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装


点击查看答案


6、多项选择题  特种设备监督检验的对象包括()。

A.设计过程 
B.制造过程 
C.安装过程 
D.改造过程 
E.重大维修过程 


点击查看答案


7、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
在某项目的实施过程中，建设单位代表对施工单位报送的施工组织设计审核时发现，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；另外施工单位将工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。建设单位代表认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表，同时指示相关人员对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织施工。会盾建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发相关单位要求遵照执行。
设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。建设单位代表发现5名安装人员无安装资格证书，且他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
设备调试时，施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，建设单位代表发现后立即签发了工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向建设单位提出费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是建设单位要求的。
2．问题
(1)建设单位在第一次工地会议上的做法是否妥当？写出正确的做法。
(2)施工单位擅自对施工组织设计进行修改是否妥当？请予以说明。
(3)对施工单位试验室除考核资质等级爰其试验范围外，还应考核哪些内容？
(4)建设单位代表应如何处理5名安装人员无证上岗的事件？
(5)施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。


点击查看答案


8、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

垫铁的安装存在什么问题?如何解决?


点击查看答案


9、单项选择题  某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据()进行设计。

A、建设单位的意愿
B、类似已完工程
C、勘查成果文件
D、类似地区的水文地质情况


点击查看答案


10、单项选择题  管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。

A.便于检修 
B.紧贴墙壁 
C.靠近楼板 
D.紧贴管架


点击查看答案


11、单项选择题  在工业管道吹洗介质的选用中，非热力管道不得用()。

A.人工清理
B.蒸汽吹扫
C.空气吹扫
D.水冲洗


点击查看答案


12、多项选择题  绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。

A.电阻 
B.电感 
C.电容 
D.频敏变阻器 
E.隔离开关


点击查看答案


13、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。

A.针孔 
B.气泡 
C.粘结力 
D.透底


点击查看答案


14、多项选择题  消防验收可分为()。

A.隐蔽工程消防验收 
B.粗装修消防验收 
C.联动控制功能验收 
D.精装的消防验收 
E.分项工程验收


点击查看答案


15、单项选择题  焊接工艺评定报告应由单位()批准。

A.总工程师
B.专业工程师 
C.质量负责人
D.技术负责人


点击查看答案


16、单项选择题  根据《中华人民共和国电力法》的规定，电压在()的架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为l0m。

A.1～10kV
B.35～110kV
C.154～330kV
D.500kV


点击查看答案


17、单项选择题  缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是（）选取。

A．以主缆风绳的工作拉力
B．以主缆风绳的初拉力
C．比主缆风绳较小的直径
D．以主缆风绳相同直径


点击查看答案


18、多项选择题  特种设备的安全技术档案应当包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的()以及节能改造技术资料。

A.定期检验记录 
B.定期自行检查的记录 
C.日常培训记录 
D.日常维护保养记录 
E.日常使用状况记录


点击查看答案


19、多项选择题  下列选项中，属于合同的生效要件的是()。

A、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实
C、不违反法律、行政法规的强制性规定
D、不损害社会公共利益
E、必须以维护国家利益为主导


点击查看答案


20、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

渠沟及烟囱等设备采用()衬里，可以获得耐蚀性、耐热性、耐磨性良好的保护层。

A.铅
B.橡胶
C.玻璃钢
D.砖板


点击查看答案


21、多项选择题  下列属于同时履行抗辩权的成立要件包括()。

A、由同一双务合同产生互负的债务
B、在合同中未约定履行顺序
C、当事人另一方未履行债务
D、对方的对待给付是可能不履行的义务
E、当事人一方履行债务


点击查看答案


22、多项选择题  工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。

A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制


点击查看答案


23、多项选择题  选择关键流程，一般依据以下哪些原则来挑选（）

A.绩效低下的流程
B.置重要的流程
C.具有落实可行性的流程
D.无关紧要的流程


点击查看答案


24、判断题  实际成本与预算成本相比较，可以反映对社会平均成本(或企业平均成本)的超支或节约，综合体现了施工项目的经济效益


点击查看答案


25、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


26、单项选择题  现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对()进行检查。

A.几何尺寸 
B.每道焊口 
C.开口位置 
D.外圆周长差


点击查看答案


27、判断题  同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准


点击查看答案


28、多项选择题  以下关于阳光旅行储值卡业务的说法正确的是（）。

A.阳光旅行储值卡采用无固定面值的方式向个人发行
B.购买金额为人民币100元的整数倍
C.单卡最大面值不超过1000元人民币
D.我行提供再次充值服务


点击查看答案


29、多项选择题  下列属于办公自动化系统的硬件的是（）

A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机


点击查看答案


30、多项选择题  技术测量中，主要形状误差有()。

A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度


点击查看答案


31、多项选择题  项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。

A、编制施工图预算 
B、编制施工进度计划 
C、编制施工组织设计 
D、编制降低成本计划和控制措施


点击查看答案


32、问答题  

背景：
A施工单位总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给B安装公司，该公司及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中发生以下情况：
情况一：项目部安装工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。
情况三：施工过程中，因业主提供的蒸汽排除风机晚到一个月，B公司向业主提出了索赔，被业主拒绝。
情况四：为赶工期，加快临时用电的施工，项目部派两名在工地实习的工厂用电专业大学生，将另一个项目上用过的临时用电电缆和设备布置在该项目的临时用电工程中，并马上投入了使用。
情况五：施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了再正常使用条件下的最低保修期限。
该工程生产线在正常运行4年后，因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求施工单位进行保修，施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题：
1、按质量验评标准规定，指出情况一种所列项目哪些属于单位工程?哪些属于分部工程和分项工程?
2、情况二中技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。
3、说明情况三种业主为什么拒绝B公司突出的索赔，指出正确的做法。
4、情况四中项目部对加快临时用电工程的做法有何不妥?为什么?
5、该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?


点击查看答案


33、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。

A.湿式系统 
B.雨淋系统 
C.水幕系统 
D.水喷雾系统 
E.自动启闭系统


点击查看答案


34、单项选择题  空调风管的温度传感器安装应在风管()完成后进行。

A.测试 
B.调试 
C.保温层 
D.防腐层


点击查看答案


35、多项选择题  建筑电气工程由()构成。

A.电气装置 
B.电线、电缆 
C.布线系统 
D.开关、插座 
E.用电设备电气部分


点击查看答案


36、单项选择题  工业炉炉体结构中最传统、使用最广泛的砌体结构形式为()。

A.耐火砖砌体 
B.不定形耐火材料砌体 
C.耐火陶瓷纤维砌体 
D.混合衬体


点击查看答案


37、问答题  

某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程，在施工准备阶段，该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺，在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标，使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。
问题1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容?
2.什么是控制点?
3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主?
4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些?
5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?


点击查看答案


38、单项选择题  柔性短管长度宜()mm，安装时松紧应适宜、无明显扭曲，且不宜作为找正，找平的异性连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。

A.50～150
B.150～300
C.250～350
D.350～450


点击查看答案


39、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


40、单项选择题  室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()。

A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装


点击查看答案


41、多项选择题  低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，具有较好的综合力学性能，主要适用于()

A.预应力锚具 
B.压力容器、压力管道 
C.桥梁 
D.重轨和轻轨 
E.制造各种型钢


点击查看答案


42、多项选择题  工业安装工程安装专业划分包括（）。

A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程


点击查看答案


43、单项选择题  演播室的施工中，与土建工序搭接关系为()。

A.土建预埋件→空调管道安装→连接件安装→灯栅层施工→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
B.土建预埋件→灯栅层施工→连接件安装→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
C.土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
D.土建预埋件→连接件安装→灯栅层施工→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修


点击查看答案


44、单项选择题  键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。

A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度


点击查看答案


45、多项选择题  建筑安装工程按专业性质划分为()等分部工程。

A.建筑给水、排水及采暖工程
B.建筑电气工程
C.通风与空调工程
D.电梯工程
E.建筑装饰装修工程


点击查看答案


46、单项选择题  电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%


点击查看答案


47、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个
B．1个
C．2个
D．3个


点击查看答案


48、问答题  

某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。业主已选定监理单位。施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其余材料全部由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。施工过程中发现吊线垂度不符合规范要求。
问题
1．分析影响本工程的质量因素。
2．利用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量的因素。
3．作为现场管理本工程的项目经理，请根据上述条件列出可以设置为质量控制点的部位或过程。


点击查看答案


49、判断题  定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控


点击查看答案


50、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧


点击查看答案


51、多项选择题  周转材料应实行内部调配制，按照当月使用的()计算，计入工程成本。

A、时间 
B、数量 
C、单价 
D、规格 


点击查看答案


52、问答题  机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。


点击查看答案


53、单项选择题  人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。

A、劳务合同 
B、分包合同 
C、考勤制度 
D、奖惩条例


点击查看答案


54、单项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。

A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管


点击查看答案


55、单项选择题  某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。

A.1.0 
B.1.05 
C.1.1 
D.1.15


点击查看答案


56、单项选择题  在轻金属中，在纯金属中加入合金元素后性能都改变的是()。

A．氧化性
B．塑性
C．耐蚀性
D．强度


点击查看答案


57、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


58、单项选择题  不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


59、多项选择题  我国宪法规定了公民享有的基本权利，包括()。

A、平等权
B、人身自由权
C、社会经济权利
D、依法纳税
E、维护祖国的安全、荣誉和利益


点击查看答案


60、多项选择题  就地安装的仪表箱，应选择在()的位置。

A.光线充足 
B.靠近门窗 
C.没有强电磁场干扰 
D.维修方便 
E.靠近运转设备 


点击查看答案


61、问答题  

背景：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。

问题：
1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列?
2.该工程项目中的专业承包合同是否有效?
3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些?
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?


点击查看答案


62、单项选择题  焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


63、单项选择题  硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于()养护。

A.过热蒸汽
B.浇水
C.恒温
D.自然


点击查看答案


64、单项选择题  建筑电气工程施工技术要求，凡是非带电的裸露可接近的金属部分必须接地。接地连接的末端支线不允许()连接。

A.并排
B.分散
C.串联
D.并联


点击查看答案


65、多项选择题  直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。

A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率


点击查看答案


66、多项选择题  压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。

A.使用形式 
B.品种 
C.设计压力 
D.容积 
E.介质特性


点击查看答案


67、单项选择题  工业炉的烘干应在()进行。

A.炉窑砌筑后 
B.烘烟道和烟囱前 
C.单机无负荷试运转后 
D.联动试运转后 


点击查看答案


68、问答题  

【背景资料】：
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货．根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程，施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批．
钢结构层架为衍架，跨度劝30m，上弦为弧线形，下旋为水平线，下弦安装标高危21m，单片衍架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。
【施工过程中发生了如下事件】：
事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。
事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明．也无其它检重检验记录．建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口．为赶工程进度，领用了项目部材料库无标说的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。
【问题】：
1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？
2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？
3、事件二中，施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由．说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作？
4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做那些改进？


点击查看答案


69、多项选择题  单位工程质量验收合格的规定为()。

A.单位工程所含分部工程质量全部合格 
B.子单位工程所含分部工程质量全部合格 
C.生产线试运转全部符合设计要求 
D.单位工程质量控制资料齐全 
E.子单位工程质量控制资料齐全


点击查看答案


70、单项选择题  总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。

A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW


点击查看答案


71、多项选择题  变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。

A.热风法 
B.铜损法 
C.红外线法 
D.热油法 
E.油箱铁损法


点击查看答案


72、单项选择题  工程定额计价法计价步骤的排序有误的是()。

A、套定额单价-费用计算-复核 
B、熟悉图纸和现场-计算工程量-套定额单价 
C、收集资料-计算工程量-费用计算 
D、收集资料-熟悉图纸和现场-计算工程量


点击查看答案


73、多项选择题  中央空调系统由以下设备组成()。

A．空气处理设备
B．通风机械设备
C．空气净化设备
D．空气加湿和减湿处理设备
E．空气加热处理器


点击查看答案


74、单项选择题  关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。

A.产品焊接试板经外观检查 
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接 
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板 
D.产品焊接板经射线检测


点击查看答案


75、单项选择题  ()是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。

A.现场验收
B.质量验收
C.竣工验收
D.进场验收


点击查看答案


76、判断题  工程量清单报价明确承发包双方的责任，实现风险的合理分担，即量由发包方或招标方确定，工程量的误差由发包方承担，工程报价的风险由招标方和投标方共同承担


点击查看答案


77、单项选择题  仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


78、多项选择题  电站汽轮机主要由（）等组成。

A、汽轮机本体
B、蒸汽系统设备
C、凝结水系统设备
D、送引风设备
E、空气预热器


点击查看答案


79、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（）.

A.发生噪声
B.气液混合
C.被堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


80、多项选择题  常用的钢制储罐种类有()。

A.拱顶储罐
B.内浮盘顶储罐
C.浮顶储罐
D.钢制球形储罐
E.无力矩储罐


点击查看答案


81、多项选择题  我国目前有多种建筑业专业执业资格，其中主要有()。

A、注册建筑师
B、注册造价工程师
C、注册设计师
D、注册房地产估价师
E、注册建造师


点击查看答案


82、多项选择题  设备基础对机械设备安装精度的影响主要有()。

A.基础的外形尺寸不合格 
B.平面的平整度不符合要求 
C.基础强度不够 
D.沉降 
E.没有预压


点击查看答案


83、单项选择题  运用赢得值原理的优点描述错误的是()。

A、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况进行检测 
B、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况工作效率分析 
C、对资金的人力资源需求，可随时分析和调整 
D、根据不同工程项目的需要，可以提供标准的或同一习惯要求的各种形式的报告


点击查看答案


84、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


85、单项选择题  通过实际成本与()的对比，考核工程项目成本的降低水平。

A、计划成本 
B、估算成本 
C、决算成本 
D、预算成本


点击查看答案


86、单项选择题  适用于各种轻质绝热材料制品的绝热结构层施工方法为()。

A.浇筑法 
B.充填法 
C.拼砌法 
D.粘贴法


点击查看答案


87、单项选择题  可燃气体检测器的安装位置根据所测气体的（）确定。

A.数量 
B.流量 
C.体积 
D.密度 


点击查看答案


88、单项选择题  下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。

A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据 
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础 
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据 
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标


点击查看答案


89、单项选择题  下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。

A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂


点击查看答案


90、单项选择题  按结构划分的绝热材料是（）。

A.有机材料 
B.纤维材料 
C.管壳材料 
D.轻质材料


点击查看答案


91、多项选择题  影响设备安装精度的测量因素有（）。

A.零部件装配精度 
B.施测人员技能 
C.设备制造精度 
D.设备检测基准精度 
E.测量仪器精度 


点击查看答案


92、单项选择题  （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。

A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器


点击查看答案


93、单项选择题  安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（）。

A.光学经纬仪 
B.全站仪 
C.光学水准仪 
D.水平仪


点击查看答案


94、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。

A.计量标准器具是国家计量基准器具 
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用 
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定


点击查看答案


95、单项选择题  甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日


点击查看答案


96、单项选择题  防腐蚀工程所用的原材料，应有产品质量证明文件、质量检验报告和产品技术文件，并符合设计要求。当需变更设计、材料代用或采用新材料时，必须征得()同意。

A.监理单位 
B.业主单位 
C.勘察单位 
D.设计单位


点击查看答案


97、单项选择题  机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。

A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200


点击查看答案


98、单项选择题  管道系统的清洗应在()进行。

A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后


点击查看答案


99、单项选择题  在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是()。

A.密度大的流体，流速取小些 
B.对含有固体杂质的流体，流速取大些 
C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值 
D.黏度大的流体，流速取小些


点击查看答案


100、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？


点击查看答案


101、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

起重机的基本参数主要有额定启动量、()、最大起升高度和工作速度等，是制定吊装技术方案的主要依据。

A.设备高度 
B.最大幅度 
C.设备重量 
D.设备位置


点击查看答案


102、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型


点击查看答案


103、单项选择题  根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。

A.质量监督部门 
B.项目法人 
C.监理单位 
D.施工单位


点击查看答案


104、多项选择题  从事特种设备的施工单位应具备的条件包括()。

A.具有独立法人资格
B.有适应的人员配备
C.有作业设备工具和检测仪器的配备
D.建立质量管理体系
E.制定相关的管理制度


点击查看答案


105、单项选择题  钢结构的一二级焊缝应该选择操作简便的()无损检测方法进行内部缺陷的检测。

A.射线探伤 
B.磁粉探伤 
C.超声探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


106、多项选择题  直接费包括（）

A.设备费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费


点击查看答案


107、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


108、问答题  

背景： 
——工期调整方法一： 
a公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。a公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划（见下图）。


附加说明：1．配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d； 


2．试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试 运行时间。 
a公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。 
经修改重编网络图，a公司最后中标。 
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，a公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，a公司向业主发出索赔意向书。

问题：
1．a公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路。
2．以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？


点击查看答案


109、多项选择题  发电机按照原动机可划分为()。

A.汽轮发电机
B.水轮发电机
C.柴油发电机
D.内冷式发电机
E.外冷式发电机


点击查看答案


110、填空题  盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。


点击查看答案


111、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阀进行控制。

A.模拟量Ai 
B.数字量is 
C.模拟量Ao 
D.数字量Di


点击查看答案


112、单项选择题  在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。

A.1
B.1.5
C.2
D.2.5


点击查看答案


113、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


114、多项选择题  从计算机网络组成的角度看，典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为()。

A.资源子网
B.通信子网
C.负责数据处理的计算机与终端
D.负责数据通信处理的通信控制处理机
E.通信线路


点击查看答案


115、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

施工技术资料包括哪些内容?国家标准是否是施工技术资料?说明理由。


点击查看答案


116、多项选择题  

变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


117、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

根据本工程的内容，施工单位应从哪些方面进行节水和水资源利用?


点击查看答案


118、单项选择题  铝塑复合管一般采用的连接方法是()。

A.卡套式连接
B.卡压连接
C.热熔连接
D.承插连接


点击查看答案


119、问答题  

背景资料
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：(1)已编制了试运行方案和操作规程;(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。
联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。


点击查看答案


120、单项选择题  金属储罐罐底的中幅板搭接焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一的是（）。

A.先焊长焊缝
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法
C.焊工均匀分布、对称施焊
D.沿同一方向进行分段焊接


点击查看答案


121、问答题  

背景：
——合理安排起重机，提高设备利用率 
业主与工程公司签订了某机电工程项目施工合同,业主与工程公司就施工进度安排取得了一致意见(进度计划见网络图),施工过程e和g工作共同用一台塔吊。 
施工过程中由于业主图纸送达延误,致使b工作推迟10天。如图所示。
 

问题：
(1)在原计划网络图的条件下,计算计划工期,找出关键线路,并分析如果先e后g工作使用塔吊,塔吊的合理进场时间。
(2)用图示说明先g后e工作使用塔吊的工作关系。
(3)在b工作延误条件下,采取先e后g工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定b工作延误对工期变化是否有影响。
(4)由于b工作延误10天,塔吊使用顺序变为先e后g。业主提出,为确保工期将j工作压缩5天是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:j工作压缩5天增加赶工费25000元,塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元；由于b工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?


点击查看答案


122、单项选择题  净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封（）密封。

A.胶
B.带
C.填料
D.圈


点击查看答案


123、单项选择题  下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是()。

A.900万元的通风空调工程 
B.400万元的防腐保温工程 
C.110kV的变配电站工程 
D.1200万元的电气动力照明工程


点击查看答案


124、单项选择题  ()对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A.工号技术员
B.部门经理
C.项目经理
D.项目总工程师


点击查看答案


125、单项选择题  温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。

A.变送器 
B.热电阻 
C.热电偶 
D.热敏元件


点击查看答案


126、多项选择题  蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。

A.正、负极板
B.隔板(膜)
C.电池槽(外壳)
D.进气阀
E.电解液(硫酸)


点击查看答案


127、问答题  

某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月l日开工到当年9月28日竣工。 
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案。因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。 
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。 
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。

1.LED灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度? 2.用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作? 3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调? 4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用?


点击查看答案


128、单项选择题  下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）

A．管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行 
B．仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温 
C．管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿 
D．管理与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温


点击查看答案


129、多项选择题  轮系的主要特点是()。

A.适用于相距较远的两轴之间的传动 
B.传递的扭矩较大 
C.可作为变速器实现变速传动; 
D.可获得较大的传动比; 
E.可实现运动的合成和分解。


点击查看答案


130、单项选择题  洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是()。

A.测漏法检测
B.漏风量检测
C.漏光法检测合格后，进行漏风量测试抽检
D.漏光法检测合格后，全数进行漏风量测试


点击查看答案


131、单项选择题  VLV、VV型电力电缆()。

A.能承受机械外力作用
B.适用于管道内敷设
C.可敷设在地下
D.可承受相当大的拉力


点击查看答案


132、单项选择题  在卫星电视接收系统中，若采用3m天线，高频头增益≥54dB时，可选用≤()m的电缆。

A.20
B.30
C.40
D.50


点击查看答案


133、多项选择题  工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有()。

A.检验项目 
B.施工单位检验结果 
C.设计单位验收结论 
D.监理单位验收结论 
E.建设单位验收结论


点击查看答案


134、单项选择题  采用上猫爪搁置在轴承面上支承形式的汽轮机，在其高压外缸或中压外缸进行就位、找中时，用()来就位、找中。

A.下半汽缸 
B.上半汽缸 
C.下猫爪 
D.上猫爪


点击查看答案


135、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

A.1.10 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.50


点击查看答案


136、单项选择题  常用于拖动对调速要求较高的生产机械的电动机为()。

A.直流电动机
B.直流异步电动机
C.交流异步电动机
D.交流同步电动机


点击查看答案


137、单项选择题  （）的特征是不锈钢表面首先形成微小腐蚀坑，然后向内部发展，最后蚀透整个截面。

A、碱腐蚀
B、酸腐蚀
C、氧腐蚀
D、点腐蚀


点击查看答案


138、单项选择题  机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。

A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW


点击查看答案


139、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。

A.压力试验 
B.泄露试验 
C.灌水试验 
D.通球试验


点击查看答案


140、单项选择题  自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。

A.施工准备阶段工作 
B.施工阶段工作 
C.调试阶段工作 
D.竣工验收阶段工作


点击查看答案


141、填空题  手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠，当手车推入柜内时，接地触头应比主触头（）接触，拉出时接地触头应比主触头（）断开。


点击查看答案


142、单项选择题  根据管道内物质的一般性能，基本识别色分为八类，其中水蒸气是()。

A.大红色
B.淡灰色
C.中黄色
D.艳绿色


点击查看答案


143、多项选择题  成本计划的内容可以通过()等表格来反映。

A、成本计划任务表 
B、技术组织措施表 
C、降低成本计划表 
D、施工现场管理费计划表 
E、投资收益计划表


点击查看答案


144、单项选择题  自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的()。

A.绝缘电阻 
B.额定电流 
C.击穿电压 
D.线路电阻


点击查看答案


145、问答题  

某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。 
项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行了审批。 
燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时，监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况，发现不足，要求改正。 
该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，项目部立即组织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。 
该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图纸会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该部分资料不全，要求施工单位整改。施工单位全部整改后，通过了该工程的竣工验收。 

1.该项目部应配备哪些特种作业人员? 2.燃油泵的试运行有何不妥之处。 3.简述该单位工程的质量验收评定程序 4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?


点击查看答案


146、多项选择题  工业管道按材料性质分类有()。

A.给水排水管道
B.压缩空气管道
C.金属管道
D.非金属管道
E.真空管道


点击查看答案


147、填空题  电流互感器二次回路中性点应分别（）接地，接地线截面不应小于4mm2，且不得与其他回路接地线压在（）接线鼻子内。


点击查看答案


148、多项选择题  关于高清晰度电视说法正确的有()。

A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单


点击查看答案


149、单项选择题  常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。

A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式


点击查看答案


150、单项选择题  VLV32、VV32型电缆()。

A.不能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.不适用于潮湿
D.不可承受相当大拉力


点击查看答案


151、多项选择题  建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。

A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化


点击查看答案


152、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？

(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？


点击查看答案


153、单项选择题  ABS工程塑料管由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成，使用温度为()℃。

A.-10～50
B.-20～50
C.-10～70
D.-20～70


点击查看答案


154、单项选择题  当工业炉砌体工作量为80m3时，可将一座炉作为一个()。

A.检验批 
B.分项工程 
C.分部工程 
D.单位工程


点击查看答案


155、多项选择题  以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。

A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范


点击查看答案


156、单项选择题  为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.

A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门


点击查看答案


157、多项选择题  输配电线路在勘测定位时，要确定()。

A.杆塔竖立 
B.重要转角杆的位置 
C.杆型 
D.杆距 
E.杆高


点击查看答案


158、单项选择题  经济法律关系是由()三要素所构成。

A．主体、客体、内容 
B．当事人、经济行为、经济利益 
C．法人、经济合同、经济权利和义务 
D．经济管理、经济协作、法律责任 


点击查看答案


159、单项选择题  根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,房屋建筑和市政基础设施工程中,起重量300kn及以上的起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经()审批。

A.施工项目技术负责人 
B.施工企业技术负责人 
C总监理工程师 
D.建设单位代表


点击查看答案


160、单项选择题  系统管道绝热施工应在()进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


161、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免()

A.噪声
B.气液混合
C.堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


162、填空题  盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于（）mm2，标称电压不低于（）的铜芯绝缘导线。


点击查看答案


163、多项选择题  财产保全的种类包括()。

A、诉前财产保全
B、诉中财产保全
C、诉后财产保全
D、法律财产保全
E、诉讼财产保全


点击查看答案


164、单项选择题  按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。

A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道


点击查看答案


165、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

承包商自行采购阀门会面临哪些采购管理失控的风险？


点击查看答案


166、填空题  安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行（）封堵，封堵应严密。


点击查看答案


167、单项选择题  焊接工艺评定按照拟定的()进行试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样。

A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺规程
C焊接作业指导书
D.焊接工艺评定委托书


点击查看答案


168、多项选择题  高压管道安装的要求包括（管道组成件要有出厂证明文件、管道支架应按设计图纸安装、管线安装如有间断应及时封闭管口）

A、管道组成件要有制造厂证明文件
B、管道支架应按设计图纸施工
C、管道安装应使用正式管架固定
D、安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿
E、管线安装如有间断应及时封闭管口


点击查看答案


169、单项选择题  乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。

A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标


点击查看答案


170、单项选择题  电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是( )。

A.找正划线
B.管子就位
C.对口焊接
D.通球试验


点击查看答案


171、单项选择题  某一钢丝绳的破断拉力为150kn，用作滑轮组的跑绳时，其最大允许的许用拉力为()kn。

A.15
B.18.75
C.30
D.45.6


点击查看答案


172、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

在资格预审中，业主存在什么问题?应怎样解决?


点击查看答案


173、单项选择题  管道系统吹洗注意事项不参考的是()。

A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放 
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗 
C.吹洗时应设置禁区 
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离


点击查看答案


174、单项选择题  直流低压电器是指直流电压在()及其以下的电器。

A.220V 
B.380V 
C.1200V 
D.1500V


点击查看答案


175、单项选择题  测量仪表的主要指标（）。

A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度


点击查看答案


176、单项选择题  综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。

A.联合 
B.垫层 
C.沉井 
D.箱梁式


点击查看答案


177、单项选择题  电压等级在()的线路一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合闸。

A.500kV及以上 
B.220～330kV 
C.110kV 
D.35kV及以下


点击查看答案


178、多项选择题  根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)，施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合()的要求。

A.用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m 
B.用火作业区距生活区不小于15m 
C.仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20m 
D.易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20m 
E.易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m


点击查看答案


179、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，使用()投资的建设工程承发包，必须采用工程量清单计价。

A、国外资金 
B、国有资金 
C、私人资金 
D、捐助资金


点击查看答案


180、单项选择题  图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环，除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外，更主要的是()。

A.协调各专业工程中的各个阶段 
B.查阅资料，修改图纸中的不足 
C.查阅核实工程的工程量 
D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求


点击查看答案


181、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机是用()型钢制造。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


182、单项选择题  经处理的金属表面，宜在()小时内进行防腐蚀结构层的施工。

A.2
B.3
C.4
D.5


点击查看答案


183、多项选择题  制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括()。

A.受力分析与计算 
B.机具选择 
C.不安全因素分析 
D.人力、机具资源需求计算 
E.被吊设备(构件)校核


点击查看答案


184、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-1】
1．背景
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
2．问题
(1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影n向因素控制法，应如何对该I程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？


点击查看答案


185、问答题  

背景：
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体化、及时化、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。

问题：
1.该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?
2.安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
3.风险控制应遵循的原则是什么?
4.安全技术交底应由谁留存?
5.安全技术交底制度的内容是什么?


点击查看答案


186、多项选择题  建筑电气工程的质量特征包括()。

A.安全
B.密封 
C.可靠
D.美观 
E.易维护


点击查看答案


187、多项选择题  机械设备典型零部件安装（）。

A、齿轮系统的装配
B、轴承安装
C、螺纹连接件热装配
D、活动地脚螺栓连接
E、设备管路的安装


点击查看答案


188、单项选择题  ()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A.精度检验与调整
B.设备固定
C.润滑与设备加油
D.调整与试运转


点击查看答案


189、问答题  

背景资料
某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
问题
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?
5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?


点击查看答案


190、单项选择题  在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象，一般要进行()。

A.抽转子检查 
B.传动装置检查 
C.抽芯检查 
D.探伤检查


点击查看答案


191、单项选择题  大型塔器安装中，测量的控制重点是()。

A.安装基准线 
B.安装标高基准点 
C.垂直度 
D.安装测量控制网


点击查看答案


192、单项选择题  ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。

A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定


点击查看答案


193、单项选择题  大型储罐罐底焊缝的致密性，应采用()方法进行检查。

A.充水试验
B.真空箱试验
C.氨气试验
D.煤油渗漏试验


点击查看答案


194、单项选择题  能同时承受很大径向、轴向联合载荷的滚动轴承是()

A.推力球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.调心球轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


195、单项选择题  对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。

A、执行国家有关成本开支范围 
B、促使项目合理 
C、节约物力和财力，大力使用人力 
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况


点击查看答案


196、问答题  

某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突
发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施;(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的1OOt半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题:
1.根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?指出专项应急预案的主要内容和应急反应的实施原则。
2.上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3.简述为完成某台重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4.大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5.B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些?


点击查看答案


197、单项选择题  在起重机吊臂顶端滑轮的高度计算公式H>h1+h2+h3+h4中，h1代表的是()。

A.索具高度
B.设备高度
C.基础和地脚螺栓高
D.起重高度


点击查看答案


198、单项选择题  施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。

A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员


点击查看答案


199、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

根据国际《高处作业分级》规定，高度在()时，称为一级高处作业。

A.1～2m
B.2～5m
C.5～10m
D.10～15m


点击查看答案


200、单项选择题  下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。

A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪


点击查看答案


201、多项选择题  民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。

A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度


点击查看答案


202、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


203、单项选择题  下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为(）。

A．高压钢管、紫钢管、塑料管 
B．高压钢管、塑料管、紫铜管 
C．塑料管、高压钢管、紫铜管 
D．塑料管、紫铜管、高压钢管


点击查看答案


204、多项选择题  下列属于轴承的主要密封方式是()。

A.密封胶 
B.玻璃胶 
C.油封 
D.防尘迷宫密封 
E.密封圈


点击查看答案


205、判断题  正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务


点击查看答案


206、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

炉窑砌筑前，工序交接验收证明书包括哪些内容？


点击查看答案


207、多项选择题  汽轮发电机系统设备主要包括()。

A.励磁机 
B.发电机 
C.再热器 
D.汽包 
E.汽轮机


点击查看答案


208、单项选择题  衡量计量器具的质量的主要指标是（）。

A.灵敏度、分辨率、动态特性 
B.稳定度、准确度、静态特性 
C.动态特性、分辨率、精密度 
D.统一性、溯源性、准确度 


点击查看答案


209、多项选择题  确定管道吹洗方法的根据有()。

A.管道设计压力等级 
B.管道的使用要求 
C.管道材料 
D.工作介质 
E.管道内表面的脏污程度


点击查看答案


210、单项选择题  ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府


点击查看答案


211、单项选择题  施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。

A.申请用电许可 
B.申报用电方案 
C.申报用电额度 
D.申请用电安全评审


点击查看答案


212、单项选择题  轴的材料通常采用（）。

A．合金钢和普通钢
B．普通钢的冷拉钢
C．碳素钢和普通钢
D．碳素钢和合金钢


点击查看答案


213、单项选择题  对高压风管系统的严密性检验应（）。

A.全部做漏光法检测
B.全数做漏风量测试
C.按50％抽检漏风量测试
D.按80％抽检漏风量测试


点击查看答案


214、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】
1．背景
某机电工程共包含4个单位工程，分别由两个施工单位施工。4个单位工程中，有3个已经办理中间交接，另一个完成了系统水压试验，正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组级。在此条件下，建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行，联动试运行后补办中间交接手续。
在试运行过程中，已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏，一台未进行单体试运行的设备出现故障，联动试运行中断。经分析认定，管道焊道泄漏属于施工质量问题。
2．问题
(1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行，试运行后补办中间交接手续的做法是否正确？为什么？
(2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确？为什么？
(3)建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组织，是否达到联动试运行要求的该项条件？说明理由。
(4)工程已经中间交接，管道焊道泄漏的质量责任由谁承担？为什么？


点击查看答案


215、多项选择题  吊装方法的选用原则为()。

A.省力
B.经济
C.快捷
D.有序
E.安全


点击查看答案


216、单项选择题  下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的()。

A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度


点击查看答案


217、单项选择题  不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


218、多项选择题  根据《注册建造师施工管理签章文件目录》规定，机电工程的施工进度管理文件包括()。

A.总进度计划报批表 
B.分部工程进度计划报批表 
C.单位工程进度计划报审表 
D.分包工程进度计划批准表 
E.材料采购总计划表


点击查看答案


219、单项选择题  自动控制的闭环控制系统特点之一是()。

A.控制作用的传递具有单向性 
B.由偏差产生对系统输入量的控制 
C.抗干扰性较差 
D.由偏差产生对系统被控量的控制


点击查看答案


220、多项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。

A.风机 
B.车床 
C.泵 
D.铣床 
E.压缩机


点击查看答案


221、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


222、问答题  

背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。

问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
 


点击查看答案


223、多项选择题  吊装中载荷（）。

A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力


点击查看答案


224、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


225、多项选择题  净化空调系统的施工技术要求，风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后，应及时对风管端部封口，存放在清洁的房间内，并应避免()。

A.漏风 
B.防腐 
C.受潮 
D.变形 
E.积尘


点击查看答案


226、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位编制施工方案的主要依据是什么?


点击查看答案


227、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


228、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


229、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】
1．背景
某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查，确认试运行范围内的工程，除出口管道系统未进行水压试验外，其他工程已全部完成，并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连，短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行，项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行.
离心泵运转0.5h后，出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏，试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下，将出口管道从泵法兰处卸开，对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后，将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行，泵运转1.5h后，试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h，决定停止运行.
离心泵单机试运行过程中检查，发现如下情况：
(1)运行中时有异常响声，轴承振动较大；
(2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃；
(3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测，泵的横向安装水平偏差为0.30/1000.
2．问题
(1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确？说明理由.
(2)．出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确？为什么？
(3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定？说明理由.
(4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求？这些检查项目的要求或标准是什么？


点击查看答案


230、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


231、多项选择题  手工或动力工具除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.St2级 
B.St3级 
C.Sa2级 
D.Sa2.5级 
E.Sa3级


点击查看答案


232、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

针对80～200t大型设备吊装，确定主吊臂长的步骤。


点击查看答案


233、多项选择题  企业不得列入项目施工成本，也不可列入企业成本的支出包括()。

A、购置和建造固定资产的支出 
B、购置劳动保护用品的支出 
C、对外投资的支出 
D、没收的财物 
E、企业赞助、捐赠支出


点击查看答案


234、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招标活动是否有效?为什么?


点击查看答案


235、单项选择题  排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按（）系统风管板厚选择。

A.负压
B.低压
C.中压
D.高压


点击查看答案


236、多项选择题  划分机械设备安装基准线的依据有（）。

A.设备中心线 
B.设备布置图 
C.土建单位提供的标高线 
D.工艺系统原理图 
E.有关建筑物的边缘线


点击查看答案


237、单项选择题  焊接工艺评定报告应由()审核。

A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师


点击查看答案


238、单项选择题  按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)的规定，属于其他项目清单的内容是()。

A、计日工 
B、社会保险费 
C、地方教育附加 
D、机械租赁费


点击查看答案


239、单项选择题  曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机上安装前的工序是（）。

A.土建交接检验 
B.轿厢导轨安装 
C.随行电缆安装 
D.安全部件安装


点击查看答案


240、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0，0 
B.-10，0 
C.0，-10 
D.0，-15


点击查看答案


241、问答题  

背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。

问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?


点击查看答案


242、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


243、单项选择题  金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性，大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是()。

A.标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低 
B.标准电极电位较正者,容易被腐蚀 
C.标准电极电位越负，热力学稳定性越差 
D.标准电极电位越负，越不容易被腐蚀


点击查看答案


244、问答题  

某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?


点击查看答案


245、多项选择题  粗装修消防验收，是对()等验收，是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯


点击查看答案


246、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

为降低施工成本，对施工方案应从哪几方面进行优化？


点击查看答案


247、多项选择题  起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。

A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机


点击查看答案


248、单项选择题  规范规定，仪表线路经过温度大于()℃的场所，要采取隔热措施。

A.55 
B.60 
C.65 
D.70


点击查看答案


249、单项选择题  焊接工艺评定所用的焊接参数原则是根据被焊钢材的()来确定的。

A.焊接性试验结果 
B.化学成分含量 
C.理化性能参数 
D.金相组织结构


点击查看答案


250、问答题  

达海制药厂机电安装工程项目由A单位实施工程总承包，其与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。 
地基工程结束后，准备工艺设备吊装作业，吊装方案详细可靠，具体内容包括编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等)，但是发现吊装作业所需的劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工，充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选l2名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事这两项作业。 
但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。在作业中，发生了两个事件： 
事件一：施工中有l名搭设脚手架的力工不慎从25米高的空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后A单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。 
事件二：配合起重机械作业的人员也发生了两起事故，共造成3人重伤。 

问题:
1.施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理什么原则?
2.背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员?简述理由。
3.项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确?为什么?
4.两个事件涉及的事故按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，分别属于哪一类事故?
5.背景中吊装方案的主要内容是否完整?为什么?


点击查看答案


251、多项选择题  高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的（）等设备组成的组合体。

A．控制
B．测量
C．信号
D．指挥
E．保护


点击查看答案


252、多项选择题  未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令()。

A.停止作业 
B.补办申请 
C.恢复原状 
D.赔偿损失 
E.变更施工方案


点击查看答案


253、单项选择题  流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。

A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核


点击查看答案


254、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

指出事件一中承包人的索赔要求是否合理?索赔的费用组成是否合理?并分别说明理由。


点击查看答案


255、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


256、单项选择题  按计量检定的目的和性质分类：首次检定、后续检定、使用中的检定、()和仲裁检定。

A.强制检定
B.非强制检定
C.使用后的检定
D.周期检定


点击查看答案


257、多项选择题  下列各项中()是3G的目标。

A．全球统-频谱、统一标准，全球无缝覆盖
B．更高的频谱效率，更低的建设成本
C．能提供高的服务质量和保密性能
D．能提供足够的系统容量，最低速率2Mbit/s
E．能提供多种业务，适应多种环境


点击查看答案


258、问答题  

某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120天，合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了以下的控制管理措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


259、单项选择题  某送变电工程的单项合同总价为（）万元，该工程为中型工程。

A.760
B.810
C.950
D.1100


点击查看答案


260、多项选择题  建筑电气工程(装置)由()等组合构成

A.电气装置
B.监控设备
C.通信协议
D.布线系统
E.用电设备电气部分


点击查看答案


261、多项选择题  反应材料的热学性能的有()

A.熔点 
B.热容 
C.热处理性 
D.导热性 
E.焊性


点击查看答案


262、多项选择题  锅炉组件吊装原则有（）。

A.先上后下 
B.先小件后大件 
C.先两侧后中间 
D.先中心再炉前炉后 
E.先外围后内部


点击查看答案


263、问答题  

某大型安装公司通过招标投标方式承接某机械厂两台超高压自然循环锅炉的锅炉房建筑安装的总体承担工程，安装公司以该总体承担的工程为单位工程编制施工组织设计。 
其内容包含所有安装项目，如锅炉本体、辅机、水处理系统、烟风系统、燃料供应系统、除尘系统、排污排渣系统、电力及电控系统、仪表系统及其辅助设施等。 
该施工组织设计用于全面部署施工活动，为施工准备、施工过程的实施、工程质量验证和控制活动作出安排，使其能作为施工管理的纲领。 
锅炉施工现场平面布置图如下图所示：

问题:
(l)该施工组织设计编制的依据是什么?
(2)用于该施工为目的的施工组织设计编制的要求是什么?
(3)依据施工现场平面布置图，供电准备如何考虑?
(4)依据施工现场平面布置图，供气如何考虑?


点击查看答案


264、多项选择题  工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。

A.设备制造单位 
B.施工单位 
C.设计单位 
D.材料供应单位 
E.质量监督站


点击查看答案


265、问答题  

某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7.5m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
表一吊装设备一览表
设备名称数量/台外形尺寸/mm每台重量/t安装位置到货日期
冷水机组23490×1830×292011.5冷冻机房3月6日
双工况冷水机组23490×1830×292012.4冷冻机房3月6日
蓄冰槽106250×3150×375017.5冷冻机房3月8日
锅炉24200×2190×25007.3锅炉房3月8日


【问题】
1.施工组织总设计的依据是什么?
2.起重机的站立位置的地基应如何处理?
3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。
4.为了防止设备吊装过程中出现失稳，项目部对可能的原因进行了分析，并提前制定了预防措施。该吊装过程失稳的可能原因有什么?应制定哪些措施?


点击查看答案


266、单项选择题  分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。

A.监理工程师 
B.总监理工程师 
C.项目经理 
D.项目技术负责人


点击查看答案


267、填空题  设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。


点击查看答案


268、单项选择题  《特种设备安全监察条例》确定的起重机械类特种设备，是指用于()重物的机电设备。

A.水平移动 
B.转动 
C.牵引 
D.垂直升降或水平移动


点击查看答案


269、问答题  

某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊性，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用作了严格的控制。
问题
1.目前的火灾探测器按结构可分为哪些类型?
2.应怎样对感烟、感温复合型探测器进行现场测试?
3.火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
4.施工机具和检测器具的选用应综合考虑哪些因素?
5.对施工机具的选用应着重从哪些方面进行控制?
6.对施工检测器具的选用应遵循哪些原则?
7.施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?


点击查看答案


270、单项选择题  纯铜与纯镍的共同点是()。

A．导热性好
B．强度高
C．强度低
D．塑性好


点击查看答案


271、填空题  端子排安装时，交、直流端子应（）布置。


点击查看答案


272、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-1】
1．背景
某安装工程公司承建江北市储油系统罐区扩容改造工程，工程内容包括：液体成品间增建1台2000ma丁二烯球罐(位号为G504)和2台lOOOFr13丙烯球罐(位号为G901、G902)。具体位置：球罐G504位于丁二烯球罐区的东南角，三面与球罐相邻；北侧紧邻原有G502球罐，西侧与G503相邻，南侧隔一条6m宽的道路与轻石脑油罐区相邻；新增球罐G902、G901位于液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轾石脑油罐区相邻，南侧与球罐G904、G903紧邻。该区属于甲类危险防火区。该安装工程公司根据工程现场情况，组建了有实践经验善管理的项目部，建立了项目部风险管理组，编制了职业健康安全技术措施计划，制定了风险对策，落实了安全技术措施方案，在职业健康、安全与环境管理中取得了明显的效果。
2．问题
(1)该项目的紧急状态主要包括哪些？
(2)该项目部风险管理组如何对风险管理进行策划？
(3)指出应急预案的主要内容、实施要点和应急反应的实施原则。
(4)该工程是否需要编制安全专项施工方案？说明理由。


点击查看答案


273、单项选择题  某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为( )。

A.106.48t
B.108.90t
C.112.53t
D.122.76t


点击查看答案


274、单项选择题  下列设备中，属于特种设备的是（）。

A.风机 
B.水泵 
C.压缩机 
D.储气罐


点击查看答案


275、多项选择题  高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。

A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离 
B.给水系统中加设减压设备 
C.管路中加装柔性连接 
D.管道增设支吊架 
E.减少给水系统管路的连接件


点击查看答案


276、单项选择题  因为控制方便和快速，使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，由于机械设备功能的需要，对拖动用电动机，拖动方式有不同的要求，有交流异步机拖动、交流同步机拖动、()、直流电动机拖动等方式。

A.可变速的交流电动机拖动
B.匀速的交流电动机拖动
C.可变速的直流电动机拖动
D.匀速的直流电动机拖动


点击查看答案


277、单项选择题  使用卷扬机吊装时，余留在卷筒上的钢丝绳不得少于()圈。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5


点击查看答案


278、多项选择题  建筑安装工程，组成分项工程的项目施工完毕后，可由()组织内部验评。

A.监理工程师 
B.技术负责人 
C.项目总工程师 
D.工程部门负责人 
E.项目专业技术负责人 


点击查看答案


279、问答题  

某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给排水，建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?


点击查看答案


280、单项选择题  电梯的渐进式安全钳验收时，轿厢应载有均匀分布的()。

A.额定载重量 
B.125%额定载重量 
C.150%额定载重量 
D.200%额定载重量


点击查看答案


281、多项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门，应逐个进行壳体()。

A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验


点击查看答案


282、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?


点击查看答案


283、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。

A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任


点击查看答案


284、填空题  接线端子应与导线截面匹配，不得使用（）端子配（）截面导线。


点击查看答案


285、单项选择题  工业烘炉结束后应及时()。

A.缓慢降温冷却 
B.进行急速冷却 
C.组织生产 
D.交工验收


点击查看答案


286、单项选择题  医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用（）。

A.自动喷水
B.干粉
C.泡沫
D.CO


点击查看答案


287、多项选择题  流动式起重机的选用步骤中，根据被吊设备或构件的()等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。

A.就住高度 
B.就位位置 
C.现场具体情况 
D.设备尺寸 
E.吊索高度


点击查看答案


288、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1．背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程，由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁，所以在具体的施工过程中，发生了一些事件：
事件一：室外罐塔群组立完成，并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管，为使预制准确，专业队成员进行了实地几何尺寸测量，发现有一塔的短管法兰扭转偏向，随即通知预制厂返修。
事件二：吊装作业时，塔周的脚手架完好，但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用，然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作，也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三：下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架，使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四：建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路，对此，业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理，妥善解决了此事。
2．问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生，说明在哪些方面管理协调存在问题？
(3)事件二的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(4)事件三的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。


点击查看答案


289、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


290、多项选择题  常见的基本热力过程有()。

A.平衡过程 
B.定容过程 
C.绝热过程 
D.定压过程 
E.定温过程


点击查看答案


291、多项选择题  应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。

A.试块 
B.试件 
C.机具 
D.消耗品 
E.有关材料


点击查看答案


292、多项选择题  线路交桩是在完成线路勘察后，设计单位向施工单位进行交接桩的工作，交桩的内容有()。

A.线路控制桩 
B.临时性水准点 
C.永久性水准点 
D.纵向边坡桩 
E.曲线加密桩


点击查看答案


293、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

进口设备的采购会存在哪些主要风险？采取什么针对性措施规避？


点击查看答案


294、多项选择题  室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路 
B.保护管内电缆 
C.桥架电缆 
D.直埋电缆 
E.隧道内电缆


点击查看答案


295、填空题  二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于（）欧姆，潮湿地区不应小于（）欧姆。


点击查看答案


296、多项选择题  按特性划分高分子材料是指()等。

A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂


点击查看答案


297、单项选择题  关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。

A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架 
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架 
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设 
D.储罐的脚手架从上到下交替使用 


点击查看答案


298、单项选择题  施工项目成本控制的依据有()。

A、预算定额 
B、承包商中标价 
C、进度报告 
D、决算书


点击查看答案


299、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。 
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。 
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

该球磨机减速器是采用()。

A.带传动 
B.链传动 
C.液压传动 
D.齿轮传动


点击查看答案


300、单项选择题  对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。

A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：公卫执业医师：基因表达调控考试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询