当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理考试答案（每日一练）
2021-09-25 03:32:17 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、判断题  施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。


点击查看答案


2、问答题  

某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？


点击查看答案


3、多项选择题  土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延

A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工


点击查看答案


4、多项选择题  有效的要约的撤回包括（）。

A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知


点击查看答案


5、多项选择题  代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。

A、以自己的名义签订合同
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定业主和第三方的权利义务


点击查看答案


6、单项选择题  某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。

A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为


点击查看答案


7、多项选择题  “投标预备会”又称“标前会”，与现场调查常常安排在同一时间进行，召开投标预备会的目的是（）。

A．由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
B．进行合同谈判
C．进行设计的技术交底
D．针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清


点击查看答案


8、判断题  由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。


点击查看答案


9、多项选择题  依法有权确定中标人的是（）。

A、招标投标管理部门
B、招标人
C、公证机构
D、获得招标人授权的评标委员会
E、招标代理机构


点击查看答案


10、多项选择题  以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。

A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的


点击查看答案


11、多项选择题  监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。

A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作


点击查看答案


12、判断题  监理工程师的监理是最有效的质量保证体系。


点击查看答案


13、单项选择题  合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。

A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天


点击查看答案


14、多项选择题  在监理合同中，（）是监理人的权利。

A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权


点击查看答案


15、单项选择题  根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


16、多项选择题  国际工程承包中常见的保险种类有（）。

A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险


点击查看答案


17、单项选择题  限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


18、多项选择题  当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。

A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算


点击查看答案


19、判断题  除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。


点击查看答案


20、多项选择题  FIDIC条款中，监理工程师有权（）。

A、撤换不称职的承包商代表
B、撤换不称职的监理工程师代表
C、批准承包人转让合同的要求
D、下令对不合格的工程停工整顿
E、终止业主与承包商的合同关系


点击查看答案


21、问答题  在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？


点击查看答案


22、判断题  FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。


点击查看答案


23、判断题  当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了


点击查看答案


24、单项选择题  以下哪一项不属于工程变更范围？（）

A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入


点击查看答案


25、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


26、单项选择题  与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法


点击查看答案


27、判断题  《合同法》中所规定的“守法”，指的是“遵守法律或行政法规(简称法规)中的强制性规定”。


点击查看答案


28、问答题  

某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？


点击查看答案


29、多项选择题  承包人可索赔的费用包括（）。

A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费


点击查看答案


30、多项选择题  有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。

A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿


点击查看答案


31、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？


点击查看答案


32、判断题  标底编制的方法是概预算编制法。


点击查看答案


33、多项选择题  公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段


点击查看答案


34、多项选择题  评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）

A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录


点击查看答案


35、多项选择题  业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。

A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规


点击查看答案


36、判断题  招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。


点击查看答案


37、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？


点击查看答案


38、判断题  监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。


点击查看答案


39、判断题  承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。


点击查看答案


40、多项选择题  按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。

A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同


点击查看答案


41、多项选择题  根据《招标投标法》，评标委员会人员组成中应满足（）。

A．总人数为5人以上的单数
B．必须有政府主管部门的人员参加评标
C．技术经济专家不得少于总人数的三分之二
D．技术经济专家不得少于三人


点击查看答案


42、单项选择题  监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件


点击查看答案


43、单项选择题  法人的交更是指（）

A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销


点击查看答案


44、多项选择题  正常监理工作的酬金由（）等费用构成。

A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。


点击查看答案


45、判断题  因委托书授权不明给第三人造成损失的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。


点击查看答案


46、单项选择题  在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。

A．运达出口国的口岸的价格
B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C．到达本工程工地的价格
D．指离岸价加海上运输费再加海运保险费


点击查看答案


47、单项选择题  委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A、以代理人的名义与对方谈判
B．商签的合同内应有代理人权利义务条款
C．代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求
D．合同生效后，委托人和代理人共同履行合同


点击查看答案


48、多项选择题  施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。

A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同


点击查看答案


49、多项选择题  关于定金以下表述正确的为（）。

A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％


点击查看答案


50、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任


点击查看答案


51、判断题  符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。


点击查看答案


52、判断题  保留金待竣工验收合格时一次发还。


点击查看答案


53、多项选择题  可以成为合同客体（或称标的）的有（）。

A．合同当事人可以有效支配的物质财富
B．合同当事人提供的行为（包括劳动和服务）
C．土地
D．合同当事人提供智力成果（如发明权、著作权、商标权、专利技术成果）


点击查看答案


54、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？


点击查看答案


55、判断题  工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。


点击查看答案


56、多项选择题  委托合同的基本特征有（）

A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成，非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的


点击查看答案


57、单项选择题  建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）

A、物
B、智力成果
C、行为
D、财


点击查看答案


58、判断题  公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。


点击查看答案


59、多项选择题  在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。

A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义


点击查看答案


60、单项选择题  FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。

A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先
C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化


点击查看答案


61、多项选择题  监理单位的义务包括（）。

A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动


点击查看答案


62、判断题  合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。


点击查看答案


63、多项选择题  下列工作中属于甲方的义务有（）。

A、办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
C、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D、保证施工现场清洁并符合有关规定
E、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续


点击查看答案


64、多项选择题  FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。

A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决


点击查看答案


65、判断题  监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。


点击查看答案


66、判断题  工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。


点击查看答案


67、多项选择题  以下哪些是在一般分包行为中，承包人不需要报请监理工程师审批的分包行为。（）

A、工程中某一部分的分包；
B、按照技术规范采购材料
C、劳务分包
D、构件与设备的加工。


点击查看答案


68、多项选择题  在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）

A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价


点击查看答案


69、单项选择题  经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点

A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限


点击查看答案


70、判断题  凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。


点击查看答案


71、多项选择题  保证合同的当事人是（）。

A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门


点击查看答案


72、多项选择题  对违反合同者追究责任时，实行：（）

A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。


点击查看答案


73、判断题  工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。


点击查看答案


74、判断题  非关键线路的图纸迟交一定可以延期。


点击查看答案


75、判断题  一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。


点击查看答案


76、单项选择题  监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。

A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表


点击查看答案


77、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


78、单项选择题  某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。

A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金


点击查看答案


79、判断题  公民是自然人，自然人也一定是公民。


点击查看答案


80、判断题  投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。


点击查看答案


81、单项选择题  除（）外，合同允许变更或解除。

A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益


点击查看答案


82、单项选择题  自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。

A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任


点击查看答案


83、判断题  附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。


点击查看答案


84、多项选择题  “合同有效”必须具备的要件包括（）。

A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就


点击查看答案


85、单项选择题  根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。

A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任


点击查看答案


86、单项选择题  订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。

A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复


点击查看答案


87、多项选择题  对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。

A．工程量清单中所含有的同类工作内容
B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异
C．工程量清单中没有该项工作内容
D．承包商因质量不合格的返工工作内容


点击查看答案


88、多项选择题  工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）。

A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作
B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作


点击查看答案


89、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。

A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院


点击查看答案


90、判断题  依据FIDIC条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。


点击查看答案


91、多项选择题  在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。

A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
D、承包人的施工存在质量问题
E、承包人未按约定履行保修义务


点击查看答案


92、判断题  定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。


点击查看答案


93、问答题  

某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？
（2）承包商应吸取什么经验教训？


点击查看答案


94、多项选择题  《合同法》规定的无效合同条件包括（）

A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定


点击查看答案


95、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富


点击查看答案


96、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。

A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


97、多项选择题  根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。

A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金


点击查看答案


98、多项选择题  如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。

A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用


点击查看答案


99、单项选择题  某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（）。

A．15万元
B．7.5万元
C．30万元
D．45万元


点击查看答案


100、单项选择题  在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。

A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系


点击查看答案


101、多项选择题  委托监理合同应具备的条款结构包括（）。

A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名


点击查看答案


102、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。


点击查看答案


103、单项选择题  从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。

A．定金
B．保证金
C．无息贷款
D、暂付款
E．承包人具有的留置权


点击查看答案


104、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？


点击查看答案


105、多项选择题  委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。

A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工 
F．必须具有法人资格


点击查看答案


106、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）

A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理


点击查看答案


107、单项选择题  依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。

A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报


点击查看答案


108、多项选择题  属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。

A、没有经过上级主管部门审批
B、主体不合格
C、没有工商局鉴证
D、内容不合法
E、没有过经公证处公证
F、无效代理


点击查看答案


109、多项选择题  合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）

A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


110、多项选择题  某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。

A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔


点击查看答案


111、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？


点击查看答案


112、问答题  

某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？


点击查看答案


113、判断题  根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。


点击查看答案


114、多项选择题  监理工程师有权签发（）。

A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单


点击查看答案


115、判断题  在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。


点击查看答案


116、判断题  在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。


点击查看答案


117、问答题  什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？


点击查看答案


118、单项选择题  经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。

A、主体
B、客体
C、内容
D、对象


点击查看答案


119、多项选择题  公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）

A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察


点击查看答案


120、多项选择题  关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。

A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让


点击查看答案


121、单项选择题  业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。

A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效


点击查看答案


122、单项选择题  关于不可抗力的说法正确的是（）。

A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任


点击查看答案


123、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


124、判断题  招标文件中的投标须知是为了指导投标单位正确报价。


点击查看答案


125、多项选择题  法律规范中所指的法律“事件”包括（）。

A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议


点击查看答案


126、单项选择题  监理合同自（）开始生效。

A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日


点击查看答案


127、多项选择题  评标的条件是（）

A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利


点击查看答案


128、多项选择题  施工过程中发生（）情况时，可以调整合同价款。

A、设计变更
B、工程师批准的承包人索赔
C、当地税务部门对税费的调整
D、遇到图纸未表明的地下构筑物
E、中期支付进度款扣回部分预付款


点击查看答案


129、单项选择题  FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。

A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务


点击查看答案


130、单项选择题  在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。

A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施


点击查看答案


131、单项选择题  材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。

A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价


点击查看答案


132、多项选择题  调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。

A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用


点击查看答案


133、多项选择题  在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。

A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取


点击查看答案


134、判断题  建设工程合同一律应当采用“书面的要式”合同。


点击查看答案


135、判断题  合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。


点击查看答案


136、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔？理由是什么？


点击查看答案


137、多项选择题  仲裁协议包括如下（）内容

A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人


点击查看答案


138、多项选择题  凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后（）。

A．承包人就已经完成了他的全部合同义务
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
D．认为承包人所施工的工程已经被批准


点击查看答案


139、单项选择题  监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款


点击查看答案


140、单项选择题  在以下所列的事项中，（）不属于委托人的义务和责任的。

A．委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人
B．向受委托人报告工作
C．若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息
D．受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬
E．因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬


点击查看答案


141、判断题  损害赔偿与支付违约金性质相同。


点击查看答案


142、单项选择题  根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。

A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失


点击查看答案


143、多项选择题  按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。

A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程


点击查看答案


144、单项选择题  在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7
B．42
C．21
D．28


点击查看答案


145、单项选择题  双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。

A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理


点击查看答案


146、多项选择题  总价合同必须满足的条件是（）。

A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便


点击查看答案


147、多项选择题  合同生效的时间依法可以分为（）。

A．既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立时，就是合同生效之时
B．法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
C．合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
D．自要约生效之时，合同生效E．自开始履行合同之时起，合同生效


点击查看答案


148、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；


点击查看答案


149、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。

A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼


点击查看答案


150、单项选择题  《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。

A．2个
B．3个
C．4个
D．5个


点击查看答案


151、判断题  设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。


点击查看答案


152、多项选择题  施工过程中使用的图纸由（）提供。

A、由业主经过监理工程师提供
B、承包人提供
C、发包人提供经承包人批准
D、承包人提供工程师批准


点击查看答案


153、单项选择题  凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


154、单项选择题  当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


155、单项选择题  如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。

A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
B．继续延缓施工进度，等待业主改正
C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同


点击查看答案


156、单项选择题  依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A、10日
B、15日
C、20日
D、25日


点击查看答案


157、单项选择题  FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。

A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表


点击查看答案


158、单项选择题  法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。

A、该代表行为一律无效
B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C．该代表行为一律有效
D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为


点击查看答案


159、单项选择题  根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。

A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回


点击查看答案


160、多项选择题  当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）

A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证


点击查看答案


161、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

若已办理了3%的保险，该项工程造价为8000万元，投保金额分期办理，本期只办理了6000万元，则可向保险公司索赔多少？


点击查看答案


162、单项选择题  监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。

A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员


点击查看答案


163、单项选择题  如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。

A．原设计单位
B.发包人
C.工程师
D.原审批单位


点击查看答案


164、单项选择题  具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。

A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年


点击查看答案


165、单项选择题  （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。

A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人


点击查看答案


166、单项选择题  在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。

A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押


点击查看答案


167、判断题  建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。


点击查看答案


168、单项选择题  以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。

A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底


点击查看答案


169、多项选择题  以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（）

A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收


点击查看答案


170、单项选择题  对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。

A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权


点击查看答案


171、多项选择题  公路工程承包合同是（）。

A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同


点击查看答案


172、多项选择题  按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）

A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确


点击查看答案


173、多项选择题  有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）

A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库


点击查看答案


174、单项选择题  某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。

A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立


点击查看答案


175、多项选择题  因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。

A、机械设备进出场费
B、机械台班费
C、机械折旧费
D、机械设备租赁费
E、机械设备燃料费


点击查看答案


176、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

业主应承担哪几项风险？


点击查看答案


177、多项选择题  当事人订立合同时（），给予对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、未经过公证
C、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D、违背诚实信任的原则
E、提供虚假情况


点击查看答案


178、多项选择题  合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。

A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人


点击查看答案


179、单项选择题  在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。

A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改


点击查看答案


180、单项选择题  下列合同中，属于主合同的是（）。

A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同


点击查看答案


181、多项选择题  附条件的合同中的条件应符合（）。

A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件


点击查看答案


182、单项选择题  施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。

A．1000万元以
B．200万元以上
C．300万元以上
D．2000万元以上


点击查看答案


183、判断题  应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。


点击查看答案


184、判断题  承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。


点击查看答案


185、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。


点击查看答案


186、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。

A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量


点击查看答案


187、判断题  定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。


点击查看答案


188、多项选择题  审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。

A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果


点击查看答案


189、多项选择题  下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。

A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同


点击查看答案


190、判断题  合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。


点击查看答案


191、单项选择题  无效经济合同的确认权属于（）

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门


点击查看答案


192、判断题  工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。


点击查看答案


193、判断题  要约的内容不必具体确定。


点击查看答案


194、多项选择题  在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。

A、监理人的资质条件
B、监理机构人员配置
C、监理取费
D、实施监理的方案计划
E、要求业主提供的设施


点击查看答案


195、单项选择题  某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。

A．主体
B．客体
C．内容
D．内容中的义务


点击查看答案


196、单项选择题  《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。

A．60％
B．80％
C．50％
D．70％
E．75％


点击查看答案


197、单项选择题  监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。

A．一般抗辩权
B．同时抗辩权
C．不安抗辩权
D．后履行抗辩权


点击查看答案


198、单项选择题  根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个
B、5个
C、10个
D、3个


点击查看答案


199、单项选择题  我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。

A．订约
B．成立
C．合意
D．协商


点击查看答案


200、问答题  施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？


点击查看答案


201、单项选择题  一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。

A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任


点击查看答案


202、多项选择题  已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。

A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决


点击查看答案


203、多项选择题  依据FIDIC合同条件，指定分包合同的特点表现为（）。

A、是由业主或监理工程师选定的分包单位
B、与业主签订合同
C、总包人负责施工中的管理
D、其费用支付来源于暂定金额
E、将暂定金额下的工作，指定由指定分包人来完成。承包人仍然要对业主承担合同责任的工程


点击查看答案


204、单项选择题  如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是（）。

A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理
B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力
C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置


点击查看答案


205、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


206、多项选择题  承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有（）。

A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录


点击查看答案


207、判断题  监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。


点击查看答案


208、多项选择题  凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按（）办法处理。

A．对所增加细目的报价，业主将不予接受
B．所增加细目的报价业主应当予以接受
C．严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝
D．投标人可以通过澄清主动改正


点击查看答案


209、单项选择题  当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。

A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金


点击查看答案


210、判断题  对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责


点击查看答案


211、单项选择题  要约的定义是（）。

A．希望和他人订立合同的意思表示
B．希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示
C．要有实际内容的约定
D．是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程


点击查看答案


212、多项选择题  代理具有如下特征：（）

A、以代理人的名义从事活动；
B、以被代理人的名义从事活动；
C、任何事情及行为都可以代理；
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；
E、代理行为产生的后果由代理人享有。


点击查看答案


213、判断题  合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。


点击查看答案


214、多项选择题  承揽合同主要包括（）等型合同

A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验


点击查看答案


215、多项选择题  根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（）。

A、要约已经到达受要约人
B、要约人确定了承诺期限
C、要约人明示要约不可撤销
D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E、受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方


点击查看答案


216、判断题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。


点击查看答案


217、多项选择题  型项目的评标中，（）是初评的工作内容。

A、对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B、投标人的资格
C、投标保证有效性
D、报送资料的完整性
E、投标书与招标文件的要求有无实质性背离


点击查看答案


218、多项选择题  FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有（）。

A、任命工程师代表
B、批准承包人授权的驻工地代表
C、根据需要中止承包人的某些义务
D、批准设计图纸或变更
E、批准或拒绝合同的转包


点击查看答案


219、判断题  如期交工，是承包人的基本合同义务，因此，对于进度的控制责任是承包人的基本责任之一。承包人应当在合同工期内达到合同条件所规定的进度。


点击查看答案


220、单项选择题  根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


221、判断题  投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。


点击查看答案


222、多项选择题  当事人承担违约责任的方式（）。

A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施


点击查看答案


223、多项选择题  FIDIC合同条件定义的合同价格是指（）。

A．中标通知书中写明的中标价
B．投标书中写明的投标价格
C．承包人实际得到的工程款
D．为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额


点击查看答案


224、单项选择题  《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


225、判断题  承诺是受要约人同意要约的意思表示。


点击查看答案


226、单项选择题  评标委员会应由（）负责组建。

A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位


点击查看答案


227、单项选择题  下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A、承诺是由非受要约人做出
B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D．向不特定的多数人同时做出承诺


点击查看答案


228、判断题  监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。


点击查看答案


229、单项选择题  以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


230、单项选择题  在订立合同时“显失公平”的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


231、多项选择题  可以是第三人作出担保的方式有（）

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金


点击查看答案


232、多项选择题  施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。

A．停止履行
B．赔偿损失
C．恢复原状、返还财产
D．继续履行、返还定金、处罚违约金
E．折价补偿
F．追缴财产、收归国有


点击查看答案


233、判断题  业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。


点击查看答案


234、多项选择题  合同解除包括（）。

A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除


点击查看答案


235、多项选择题  业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。

A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报


点击查看答案


236、多项选择题  无权代理行为包括（）。

A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受


点击查看答案


237、判断题  工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。


点击查看答案


238、单项选择题  我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。

A．社会平均成本价
B．投标人的个别成本价
C．合同标底的价格
D．本行业的行业平均成本价


点击查看答案


239、判断题  事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。


点击查看答案


240、判断题  支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。


点击查看答案


241、多项选择题  《合同法》依不同的情形，将合同成立以后的效力分成为（）。

A．不恰当合同
B．恰当合同
C．合同有效
D．无效合同
E．合同效力待定合同
F．可撤销合同


点击查看答案


242、判断题  一般中标通知书签发以后28天内，承包商应办理履约担保和签约手续，否则业主有权另选中标单位。


点击查看答案


243、判断题  一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。


点击查看答案


244、判断题  承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。


点击查看答案


245、单项选择题  施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。

A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任


点击查看答案


246、多项选择题  在下列工作中，是承包人在缺陷责任期内的任务的有（）。

A．修复施工缺陷
B．完成尚未完成的剩余扫尾工程
C．工程照管
D．可能出现的变更工程的施工


点击查看答案


247、判断题  《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。


点击查看答案


248、单项选择题  因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


249、多项选择题  FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）

A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同


点击查看答案


250、多项选择题  下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。

A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱


点击查看答案


251、单项选择题  只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


252、判断题  施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。


点击查看答案


253、单项选择题  合同主体义务表现为（）。

A、按照自己的意志作出某种行为
B、按照对方的要求作出某种行为
C、权利受到侵害时有权请求法律的保护
D、要求对方不得不作出某种行为


点击查看答案


254、单项选择题  某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法正确的是（）。

A、该委托代理行为有效
B．该代理行为的后果应由被代理人承担
C．该代理行为的后果应由代理人承担
D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任


点击查看答案


255、多项选择题  中标通知书的作用是（）。

A．通知中标单位来进一步协商价格，签订协议
B．中标通知书到达投标人时合同的承诺生效
C．从中标通知书到达时起，合同对双方已有约束力
D．向投标单位表明签约的意向


点击查看答案


256、问答题  承包商申报工程索赔程序是什么？


点击查看答案


257、多项选择题  下列的（）是投标担保应保证的作用。

A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）


点击查看答案


258、单项选择题  经济法律关系的主体是指（）。

A．经济法律关系中当事人的权利和义务
B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D．国家颁布的法律、法规


点击查看答案


259、多项选择题  在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）

A、当事人共同选定 
B、仲裁申请人选定 
C、未申请仲裁一方当事人选定 
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定


点击查看答案


260、判断题  提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。


点击查看答案


261、多项选择题  应由监理工程师签发的文件包括（）。

A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结算清单


点击查看答案


262、单项选择题  以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）

A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的


点击查看答案


263、判断题  违约责任具有一定的制裁性。


点击查看答案


264、多项选择题  以下属于要约必须具备的要件的是（）。

A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的


点击查看答案


265、多项选择题  根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。

A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批


点击查看答案


266、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


267、问答题  

我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。

由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？


点击查看答案


268、多项选择题  公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。

A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围


点击查看答案


269、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


270、多项选择题  履行合同应遵守的原则为（）。

A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则


点击查看答案


271、单项选择题  FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。

A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误


点击查看答案


272、单项选择题  合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。


点击查看答案


273、多项选择题  施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。

A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金


点击查看答案


274、单项选择题  依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为（）。

A．不可抗力发生
B．当事人一方迟延履行主要债务
C．当事人一方有违约行为
D．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务


点击查看答案


275、多项选择题  法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（）。

A、合同标的特定物已经灭失时
B、义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C、实际履行消耗过大，并造成更大损失
D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时


点击查看答案


276、单项选择题  某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。

A．60
B．30
C．90
D．120


点击查看答案


277、单项选择题  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定
B．现场考察时招标单位的口头解释
C．招标单位在会议上的口头解答
D．发给每个投标人的书面质疑解答文件


点击查看答案


278、单项选择题  按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。

A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同


点击查看答案


279、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 简述计量的原则


点击查看答案


280、判断题  合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。


点击查看答案


281、判断题  施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。


点击查看答案


282、判断题  损害赔偿可以由当事人约定。


点击查看答案


283、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。


点击查看答案


284、单项选择题  招标投标法规定评标工作应由（）负责。

A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。


点击查看答案


285、单项选择题  表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）

A．质量验收单
B．中间交工证书
C．移交证书
D．缺陷责任期终止证书


点击查看答案


286、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。


点击查看答案


287、多项选择题  民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。

A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所


点击查看答案


288、多项选择题  工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。

A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务


点击查看答案


289、判断题  只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。


点击查看答案


290、判断题  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。


点击查看答案


291、多项选择题  以下属于可原谅延误的是（）。

A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误


点击查看答案


292、单项选择题  违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


293、判断题  无效合同就是没有法律效力的合同。


点击查看答案


294、单项选择题  施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）

A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权


点击查看答案


295、判断题  格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方，为了重复地使用相同的合同格式，在并没有与对方协商的情况下，使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。


点击查看答案


296、多项选择题  下列有关承包人的材料与设备说法不正确的有（）。

A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包人的材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有监理工程师的同意不得随便撤离现场


点击查看答案


297、多项选择题  FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。

A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费


点击查看答案


298、判断题  如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。


点击查看答案


299、单项选择题  某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。

A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效


点击查看答案


300、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：中医皮肤与性病学主治医师：中医..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询