当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试题（最新版）
2021-10-20 02:37:23 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-3】1．背景某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程.该工程地处北方沿海地区，由于工程招标，征地、设备采购等原因，致使工程到9月底才开工，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制.工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾.质量检查员在检查管道的施工质量时发现，φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元.2．
问题
(1)三检制的自检，互检、专检责任范围应如何界定？本案例是哪个检验环节失控？
(2)影响施工质量的因素有哪些？本工程的环境因素有哪些？造成不锈钢管焊接变形过大的因素是什么？
(3)质量预控方案一般包括哪些内容？针对该工程提出一项质量预控方案
.(4)质量事故如何界定？本案例问题应如何定性？
(5)本案例属于哪种质量事故处理方式？


点击查看答案


2、问答题  

【背景资料】：
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货．根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程，施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批．
钢结构层架为衍架，跨度劝30m，上弦为弧线形，下旋为水平线，下弦安装标高危21m，单片衍架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。
【施工过程中发生了如下事件】：
事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。
事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明．也无其它检重检验记录．建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口．为赶工程进度，领用了项目部材料库无标说的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。
【问题】：
1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？
2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？
3、事件二中，施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由．说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作？
4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做那些改进？


点击查看答案


3、单项选择题  在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。

A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试


点击查看答案


4、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A.生产试运行的条件 
B.产品要求 
C.工程性质 
D.设备性能 
E.生产工艺


点击查看答案


5、单项选择题  由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.

A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70


点击查看答案


6、单项选择题  人(手)孔回填土应按()分步夯实至规定高度。

A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm


点击查看答案


7、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例与解析
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。

技术经济分析表(评价因素及各方案评分值)
汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。
问题：
⑴根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。
⑵根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。
⑶针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整？
⑷指出导向滑轮出现故障可能的原因。
⑸栈桥吊装应在什么时间进行技术交底？由谁向谁交底？交底内容有哪些？


点击查看答案


8、单项选择题  接地或接零支线不得()连接。

A.并联 
B.焊接 
C.串联 
D.搭接


点击查看答案


9、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析1：
案例：某机电安装公司承建一造纸厂锅炉房工程，锅炉房有4台200t/h锅炉，合同工期150天。项目部根据合同工期和安装工艺要求，编制了施工组织设计，绘制了每台锅炉安装网络计划图（见附图1），实行4台平行作业。
该公司下达项目部考核成本为1000万元，项目部通过优化施工方案合理安排工期，有效调配资源，经测算以考核成本为基数，直接工程费降低5%，其他直接费降低5%，间接费降低5%，由于加强了成本核算，项目部最终实现了目标成本。
图1H420096-01

【问题】：
（1）指出该网络计划图中，工序安排上存在什么问题？
（2）由于项目部组织协调适当，管道和单体设备安装均提前5天完成，整个工期能否提前？说明理由。
（3）项目部最终实现的目标成本降低率为多少？
（4）工程实施中，配置特种作业人员的依据是什么？具体反映在何种计划中？


点击查看答案


10、单项选择题  依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

A.国务院
B.省级
C.市级
D.低级


点击查看答案


11、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.

现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？


点击查看答案


12、多项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列均属于投标人串通投标报价的行为是()。

A、投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、投标人之间其他串通投标报价行为
E、招标人向投标人泄露标底


点击查看答案


13、单项选择题  关于偏差分析叙述正确的是()。

A、计划偏差=预算成本—计划成本 
B、计划成本=预算成本—计划偏差 
C、实际偏差=计划成本—实际成本 
D、计划成本=预算成本—计划利润


点击查看答案


14、多项选择题  消防工程移交包括()。

A.工程实体移交
B.工程主体移交
C.工程资料移交
D.工程验收移交
E.工程材料移交


点击查看答案


15、判断题  工程量清单报价是指在建设工程投标时，招标人依据工程施工图纸，按照招标文件的要求，按现行的工程量计算规则为投标人提供事物工程量项目和技术措施项目的数量清单，供投标单位逐项填写单价，并计算出总价，再通过评标，最后确定合同价


点击查看答案


16、多项选择题  在5°C-10°C气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。

A.黏土结合耐火浇注料 
B.水泥耐火浇注料 
C.水玻璃耐火浇注料 
D.耐火泥浆 
E.耐火喷涂料


点击查看答案


17、多项选择题  可作为建筑防雷的自然接地体有()。

A.电缆保护钢管 
B.埋地敷设的金属管道 
C.金属电缆桥架 
D.混凝土桩基中的钢筋 
E.建筑物底板内的钢筋


点击查看答案


18、单项选择题  管理中依靠行政组织权威，通过命令、指示、规定等手段指挥下属工作而实现管理目标的是（）

A.行政方法
B.经济方法
C.法律方法
D.思想教育方法
E.社会心理学方法


点击查看答案


19、多项选择题  高压管道安装前，所用管子、关键及阀门等应具有的质量证明文件（）。

A.材料证明 
B.配件合格证 
C.焊接试样实验结果 
D.焊接登记表 
E.安装试验报告 


点击查看答案


20、单项选择题  经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该（）。

A.予以验收 
B.重新进行验收 
C.按技术方案和协商文件进行以验收 
D.严禁验收


点击查看答案


21、多项选择题  建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，以下事项()(但不限于)发生，发承包双方应按照合同约定调整合同价款。

A、工程变更 
B、项目特征描述不符 
C、工程量清单缺项 
D、工程量偏差 
E、施工单位按期竣工


点击查看答案


22、单项选择题  输配电线路施工的一般顺序为()。

A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查 
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查


点击查看答案


23、单项选择题  焊件的面外变形不包括()。

A.横向收缩变形 
B.弯曲变形 
C.角变形 
D.扭曲变形


点击查看答案


24、单项选择题  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程


点击查看答案


25、多项选择题  关于平面控制网的基本精度要求，下列叙述中正确的是()。

A.应使二等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm
B.一般工程的施工放样，要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差应小于10～20cm
C.在改、扩建厂的施工图设计时，尚需测定主要地物点的解析坐标，其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5～10cm
D.二、三、四等三角网的建立，取四等三角网最弱边边长中误差为5cm
E.二、三、四等三角网，一、二级小三角的测角中误差，分别为：±1.0”、±1.8”、土2.5”、±5.0”、±10”


点击查看答案


26、单项选择题  基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。

A．B
B．H
C．b
D．h


点击查看答案


27、问答题  

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题：
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。


点击查看答案


28、单项选择题  安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近


点击查看答案


29、单项选择题  经人民法院判决，建设单位应最迟于2010年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。

A、2010年10月5日
B、2010年12月5日
C、2011年4月5日
D、2012年4月5日


点击查看答案


30、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?


点击查看答案


31、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带


点击查看答案


32、单项选择题  刘某原来是甲施工企业的一名项目经理，2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某


点击查看答案


33、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


34、多项选择题  （）属于强制检定的计量器具范围。

A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表


点击查看答案


35、单项选择题  设备在安装前，()应认真做好设备基础的质量检查和验收工作，以便保证安装质量。

A.施工单位
B.建设单位
C.承包单位
D.分包单位


点击查看答案


36、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是()

A.扩展基础
B.联合基础
C.桩基础
D.沉井基础


点击查看答案


37、问答题  

背景：
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。 
工程施工中发生如下几项事件： 
事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。 
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。 
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3. 
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。 
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 

问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?


点击查看答案


38、判断题  目标管理是贯彻执行计划的一种方式，它把计划的方针、任务、目的和措施逐一加以分解，提出进一步的具体要求，并分别落实到执行计划的有关部门、单位，甚至个人


点击查看答案


39、单项选择题  在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法


点击查看答案


40、判断题  定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控


点击查看答案


41、单项选择题  酸性电池室及贮酸室应采用隔爆灯具，不应设()。

A．电源线
B．防爆日光灯
C．插座及开关
D．防爆白炽灯


点击查看答案


42、单项选择题  工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好()。

A.应急预案 
B.冬雨期施工措施 
C.人员持证上岗 
D.人员防护措施


点击查看答案


43、单项选择题  管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为位移值的（）。

A.1/5 
B.1/4 
C.1/3 
D.1/2


点击查看答案


44、填空题  电缆应（）不得使所接的端子排受到机械应力。


点击查看答案


45、单项选择题  《机电设备安装工程施工及验收通用规范》确定的机械设备安装工程起止范围是()。

A.从设备开箱点件起，至空负荷试运转合格为止
B.从运货起，开箱点件止
C.从设备安装起，至空负荷试运转合格为止
D.从设备运达起，至空负荷试运转合格为止


点击查看答案


46、单项选择题  对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。

A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数


点击查看答案


47、单项选择题  齿轮传动的主要特点有()。

A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低


点击查看答案


48、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-1】
1．背景
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
2．问题
(1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影n向因素控制法，应如何对该I程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？


点击查看答案


49、单项选择题  唯一适合于焊接的单一活性气体为()。

A.C02
B.N2
C.Ar
D.C0


点击查看答案


50、单项选择题  金属材料中，温室密度最低的是()。

A.镁 
B.铅 
C.铜 
D.铁


点击查看答案


51、单项选择题  下列绝热材料中，宜做保冷绝热又能防火的绝热材料是（）。

A.岩棉 
B.矿渣棉 
C.玻璃棉 
D.泡沫玻璃 


点击查看答案


52、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险，针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下：
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(6)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?
3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当，如不妥，请改正。


点击查看答案


53、多项选择题  直接费包括（）

A.设备费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费


点击查看答案


54、单项选择题  焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是（）。

A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除


点击查看答案


55、多项选择题  下列钢材中，属于按化学份和性能分类的有（）。

A.碳素结构钢 
B.合金结构钢 
C.冷轧钢 
D.热轧钢 
E.耐候钢


点击查看答案


56、多项选择题  雨淋系统的特点是()。

A.火灾蔓延速度快
B.温度低于4℃或高于70℃
C.闭式喷头不能及时有效动作
D.覆盖起火范围
E.满足建筑物内装修美观的要求


点击查看答案


57、单项选择题  轴承的功用是为支承轴及轴上零件，承受其荷载，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。通常轴承分为（）。

A．推力轴承和滑动轴承
B．向心轴承和滚动轴承
C．滑动轴承和滚动轴承
D．推力轴承和向心轴承


点击查看答案


58、单项选择题  在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。

A.全埋式 
B.半埋式 
C.活动式 
D.利用建筑物


点击查看答案


59、多项选择题  有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。

A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯


点击查看答案


60、多项选择题  根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（）

A.分部工程检查记录
B.单项工程质量验收记录
C.分部工程质量验收记录
D.单位工程质量验收记录
E.工程资料移交清单


点击查看答案


61、单项选择题  在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是（）。

A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道


点击查看答案


62、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


63、多项选择题  下列各项中()是3G的目标。

A．全球统-频谱、统一标准，全球无缝覆盖
B．更高的频谱效率，更低的建设成本
C．能提供高的服务质量和保密性能
D．能提供足够的系统容量，最低速率2Mbit/s
E．能提供多种业务，适应多种环境


点击查看答案


64、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

A公司项目部在选择施工机具时，还应着重从哪些方面来进行?


点击查看答案


65、多项选择题  消防验收可分为()。

A.隐蔽工程消防验收 
B.粗装修消防验收 
C.联动控制功能验收 
D.精装的消防验收 
E.分项工程验收


点击查看答案


66、问答题  

某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120天，合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了以下的控制管理措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


67、多项选择题  由于材料价格是由()等所组成，因此控制材料价格，主要是通过掌握市场信息，应用招标和询价等方式控制材料、设备的采购价格。

A、买价 
B、运杂费 
C、运输中的合理损耗 
D、增值税 
E、库存费


点击查看答案


68、单项选择题  在进行避雷器工频放电试验时，要求限制放电时短路电流的保护电阻，应把短路电流的幅值限制在（）以下。

A.0.3A
B.0.5A
C.0.7A


点击查看答案


69、多项选择题  铜合金包括()。

A.紫铜 
B.铜T4 
C.黄铜 
D.青铜 
E.白铜


点击查看答案


70、多项选择题  使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。

A.有色金属 
B.不锈钢 
C.低合金钢 
D.铸铁 
E.高合金钢


点击查看答案


71、填空题  二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。


点击查看答案


72、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


73、多项选择题  空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。

A.空气温度 
B.相对湿度 
C.气流速度 
D.噪声 
E.空气含氧量


点击查看答案


74、多项选择题  为了使消防验收顺利进行，某些消防重点工程实施全过程监督检查，按施工程序采用()消防验收等形式

A.分部工程
B.单位工程
C.隐蔽工程
D.粗装修
E.精装修


点击查看答案


75、多项选择题  VLV22、VV22型电缆（）。

A．能承受机械外力作用
B．可敷设在竖井内
C．适用于跨海场所
D．可承受相当大的拉力
E．可敷设在地下


点击查看答案


76、单项选择题  自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的()。

A.绝缘电阻 
B.额定电流 
C.击穿电压 
D.线路电阻


点击查看答案


77、多项选择题  机械设备典型零部件的安装包（）。

A.齿轮系统装配 
B.轴承安装 
C.螺纹连接件热装配 
D.活动地脚螺栓连接 
E.设备管路安装


点击查看答案


78、单项选择题  现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊


点击查看答案


79、单项选择题  按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。

A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道


点击查看答案


80、单项选择题  乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。

A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标


点击查看答案


81、问答题  

背景：
某机电总承包公司通过投标承接，一栋超高层办公楼的机电安装工程。
总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，井以此作为签订合同的前提。附加条件包括①增加净化空调系统工程：②将原计划总工期20个目改为18个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。
为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。

问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。


点击查看答案


82、单项选择题  VLV32、VV32型电缆()。

A.不能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.不适用于潮湿
D.不可承受相当大拉力


点击查看答案


83、判断题  反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促使项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。


点击查看答案


84、问答题  

背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


85、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


86、单项选择题  在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（）的高压输电线路。

A.500kV及以上 
B.220~330kV 
C.110kV 
D.35kV


点击查看答案


87、多项选择题  法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。

A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序


点击查看答案


88、单项选择题  对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由()确定，不得任意改变。

A.设计 
B.规范 
C.试验 
D.业主


点击查看答案


89、单项选择题  目前用得较多的冷源是蒸汽压缩式或()冷水机组。

A.吸收式
B.放大式
C.自动冷却式
D.变频式


点击查看答案


90、单项选择题  下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。

A.声级计 
B.超声波测厚仪 
C.压力表 
D.垂直检测尺


点击查看答案


91、单项选择题  容器压力P≥100MPa应属于()。

A.低压容器 
B.高压容器 
C.中压容器 
D.超高压容器


点击查看答案


92、单项选择题  甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日


点击查看答案


93、单项选择题  能同时承受很大径向、轴向联合载荷的滚动轴承是()

A.推力球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.调心球轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


94、多项选择题  建筑消防设施的合格证明文件有（）。

A.产品合格证 
B.认证证书 
C.检测报告 
D.使用说明书 
E.外壳防护等级证明


点击查看答案


95、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？


点击查看答案


96、单项选择题  某一钢丝绳的破断拉力为208kn,用作滑轮组的跑绳时,其最大允许拉力为()。

A.20.8kn 
B.34kn 
C.41.6kn 
D.59kn


点击查看答案


97、问答题  

某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。

问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?


点击查看答案


98、多项选择题  项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。

A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系


点击查看答案


99、填空题  盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。


点击查看答案


100、单项选择题  铝塑复合管一般采用的连接方法是()。

A.卡套式连接
B.卡压连接
C.热熔连接
D.承插连接


点击查看答案


101、单项选择题  通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，目前施工单位普遍采用()。

A.成晶 
B.在施工现场机械加工成型 
C.半成品 
D.从厂家定做


点击查看答案


102、单项选择题  最高工作压力大于或者等于()Mpa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5Mpa·L的气体、液化气体的固定式容器属于压力容器。

A.0
B.0.1
C.1.15
D.1.5


点击查看答案


103、单项选择题  焊接工艺评定报告应由()审核。

A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师


点击查看答案


104、填空题  流程图（）


点击查看答案


105、单项选择题  焊接工艺评定报告应由单位()批准。

A.总工程师
B.专业工程师 
C.质量负责人
D.技术负责人


点击查看答案


106、单项选择题  净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封（）密封。

A.胶
B.带
C.填料
D.圈


点击查看答案


107、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


108、单项选择题  保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度

A.高于 
B.低于 
C.等于 
D.高于或等于 


点击查看答案


109、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


110、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

A.建设 
B.施工 
C.设计 
D.监理


点击查看答案


111、单项选择题  保冷结构的维护层是()。

A.防腐层 
B.防锈层 
C.保护层 
D.防潮层


点击查看答案


112、单项选择题  可以不用逐个进行壳体压力试验和密封性试验的阀门是输送（）的管道阀门。

A.剧毒流体
B.可燃流体
C.设计压力大于1MPa
D.设计压力等于1MPa热水


点击查看答案


113、单项选择题  工业炉系统工程中的最后一道工序是()。

A.防腐工程 
B.筑炉工程 
C.绝热工程 
D.保温工程


点击查看答案


114、多项选择题  建筑电气工程的质量特征包括()。

A.安全
B.密封 
C.可靠
D.美观 
E.易维护


点击查看答案


115、单项选择题  玻璃纤维复合风管适用于（）。

A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统


点击查看答案


116、多项选择题  大型汽轮机低压外下缸体前段和后端组合找中心时，作为基准的有（）。

A.激光 
B.拉钢丝 
C.吊线坠 
D.假轴 
E.转子 


点击查看答案


117、单项选择题  建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


118、多项选择题  管道进行压力试验前，应将待试管线上的调节阀、安全阀和仪表等设备（）。

A．拆除
B．疏通
C．包裹
D．加以隔离
E．保证连结


点击查看答案


119、单项选择题  现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。

A.n1～n3 
B.n1～n5 
C.n5～n7 
D.n6～n9


点击查看答案


120、单项选择题  用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。

A.岩棉 
B.玻璃棉 
C.胶泥 
D.同种毡席材料


点击查看答案


121、单项选择题  对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。

A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢


点击查看答案


122、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


123、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为（）。

A、湿式系统
B、雨淋系统
C、水幕系统
D、水喷雾系统
E、自动启闭系统


点击查看答案


124、单项选择题  对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。

A、执行国家有关成本开支范围 
B、促使项目合理 
C、节约物力和财力，大力使用人力 
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况


点击查看答案


125、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（)．

A．针孔 
B．气泡 
C．粘结力 
0．透底


点击查看答案


126、问答题  

背景：
某安装公司总承包一中型冶炼厂的改造及扩建工程，由于施工场地比较狭窄，业主为安装公司在临老厂生活区的河边租用了一百亩农田作为某安装公司临时用地。安装公司在临时租用地内建了食堂、浴室和职工宿舍，在临老厂生活区安排钢结构制作场地和露天喷砂场地，在制作场地旁是露天钢材堆放场地，并安排了停车场、洗车台、修车厂，由于制作钢构和非标安排三班倒作业，夜晚灯火通明，场内有人流动，故临时场地未做围墙，只是用铁丝网与老厂生活区相隔。改造工程拆除的油毡、废沥青就地焚烧，固体废弃物运至厂外农田旁的坑内堆放，由于地处北方干旱地区，现场路面未做硬化处理，也未挖排水沟，地方政府环保部门来厂检查工作时，正值拆迁和钢结构制作高峰，看到现场的情况遂下令停工整改。 

问题：
1.本项目环境影响的因素有哪些?
2.针对已分析出的环境影响因素，应制定哪些措施?
3.如何保证这些环境措施的落实?


点击查看答案


127、单项选择题  对于间接费用的核算描述不正确的是()。

A、建筑工程以间接费为标准 
B、安装工程以人工费为标准 
C、劳务的分配以直接费或人工费为标准 
D、作业的分配以直接费或人工费为标准


点击查看答案


128、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】
1．背景
某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程，其60%的主要工程材料有业主提供，剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务，该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装，其中管道有一段通过禁火区；将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施．此分包项目施工工艺复杂，质量和技术要求高，施工难度大，需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会，明确各单位的工作时间、竣工验收考核，以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中，A专业施工单位安装的管道通过禁火区时，其到总包单位申领动火作业证，并做了相应的其余安全防范工作，最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时，发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人，最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变，C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收，监理单位令其重焊，因工期推迟，业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力，对罚款不予接受。
2．问题
(1)背景资料中的分包属于何种类型？该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些？
(2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误？阐述正确的主要的安全防范工作内容。
(3)对于设备放射液位指示仪表的报警，B探伤单位检测员的通知是否正确？简述理由。
(4)鉴于现有的背景环境，在室外焊接应考虑哪些质量影响因素？
(5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。


点击查看答案


129、单项选择题  管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。

A.管道系统防腐 
B.管道系统检验 
C.管道系统绝热 
D.管道系统清洗


点击查看答案


130、问答题  

回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？


点击查看答案


131、多项选择题  管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。

A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件


点击查看答案


132、单项选择题  降低焊接应力的设计措施是()。

A.整体预热 
B.层间锤击 
C.减少焊缝的数量 
D.合理安排焊接顺序


点击查看答案


133、问答题  

某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?


点击查看答案


134、单项选择题  下列风机中，属于按结构形式分类的是()。

A.离心式风机 
B.轴流式风机 
C.混流式风机 
D.多级风机


点击查看答案


135、多项选择题  成套配电装置柜体安装要求包括()。

A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正 
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地 
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm 
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好 
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净


点击查看答案


136、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1．背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程，由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁，所以在具体的施工过程中，发生了一些事件：
事件一：室外罐塔群组立完成，并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管，为使预制准确，专业队成员进行了实地几何尺寸测量，发现有一塔的短管法兰扭转偏向，随即通知预制厂返修。
事件二：吊装作业时，塔周的脚手架完好，但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用，然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作，也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三：下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架，使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四：建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路，对此，业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理，妥善解决了此事。
2．问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生，说明在哪些方面管理协调存在问题？
(3)事件二的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(4)事件三的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。


点击查看答案


137、多项选择题  自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。

A.隐蔽工程验收 
B.分部工程验收 
C.分项工程验收 
D.单位工程验收 
E.竣工验收


点击查看答案


138、多项选择题  《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力(含气瓶)、压力管道、电梯()。

A.航空航天器 
B.起重机械 
C.客运索道 
D.大型游乐设施 
E.场(厂)内专用机动车辆


点击查看答案


139、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后应（）。

A．再全面复测一次
B．拧紧地脚螺栓
C．做好安装记录
D．将设备擦拭干净
E．检查柜内照明


点击查看答案


140、多项选择题  建设单位接受施工单位对分部工程报验申请后应组织()等单位有关项目负责人及技术负责人进行验收。

A.施工 
B.质监 
C.监理 
D.主管 
E.设计


点击查看答案


141、单项选择题  在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由()责令强制拆除。

A.安全管理部门 
B.电力管理部门 
C.施工管理部门 
D.当地人民政府


点击查看答案


142、多项选择题  变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


143、多项选择题  关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是()。

A.全面控制
B.开源与节流相结合
C.成本目标风险分担的原则
D.随意原则
E.中间控制和适时原则


点击查看答案


144、单项选择题  轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递()。

A.运动
B.力
C.运动和力
D.扭矩


点击查看答案


145、单项选择题  当钢丝绳用钢丝绳的直径、钢丝的强度极限、钢丝绳的捻向、钢丝绳的规格确定后，钢丝绳的()就确定了。但其使用的许用拉力，与所使用环境条件决定的安全系数有关。

A.许用拉力 
B.载荷 
C.破断拉力 
D.安全系数


点击查看答案


146、多项选择题  VLV22、VV22型电缆具有()

A.能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.适用于跨海场所
D.可承受相当大的拉力
E.可敷设在地下


点击查看答案


147、单项选择题  在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。

A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆


点击查看答案


148、单项选择题  （）编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


149、单项选择题  列入国家强制检定目录的工作计量器具不包括()。

A.兆欧表
B.材料试验机
C.X射线探伤机
D.接地电阻测量仪


点击查看答案


150、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


151、单项选择题  工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。

A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道


点击查看答案


152、单项选择题  采用()时，应注意填料不得挤入管道，以免阻塞管路。

A.承插连接
B.法兰连接
C.螺纹连接
D.热熔连接


点击查看答案


153、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


154、判断题  工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标


点击查看答案


155、单项选择题  当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。

A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量


点击查看答案


156、单项选择题  下列对绝热过程描述正确的是()。

A.热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变
B.热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换
C.热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变
D.热力系统状态变化过程中，工质的比容保持不变


点击查看答案


157、问答题  

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?


点击查看答案


158、多项选择题  在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有()。

A.大型流动式起重机组合吊装 
B.液压提升装置吊装 
C.液压提升平移吊装 
D.专用吊装架吊装 
E.桥式起重机改装系统吊装


点击查看答案


159、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力 
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 
E.通过IS09000质量体系认证


点击查看答案


160、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600


点击查看答案


161、单项选择题  在()的情况下，用相应方法测出的各绕组与中性点之间的电阻，即为各相绕组的直流电阻。

A.电力变压器三相绕组作星形连接，而且中性点引出 
B.电力变压器三相绕组作三角形连接，中性点不引出 
C.电力变压器三相绕组作三角形连接 
D.电力变压器三相绕组作星形连接或三角形连接


点击查看答案


162、单项选择题  下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的()。

A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度


点击查看答案


163、问答题  

某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突
发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施;(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的1OOt半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题:
1.根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?指出专项应急预案的主要内容和应急反应的实施原则。
2.上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3.简述为完成某台重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4.大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5.B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些?


点击查看答案


164、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例IH420105-2】
1．背景
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等.其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩）．安装在标高10．Om平台上，且汽机车间仅配置一台75120t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺.由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益.
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元.方案甲为买现货，价格为7100元／t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元／t.如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元.通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期.
2．问题
(1)该施工单位进行项目成本控制时，应考虑哪些原则？在施工阶段应进行哪些成本控制工作？
(2)按施工项目成本构成，如何对材料费成本进行分析？
(3)试用因素分析法分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程成本.该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
(4)对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么？对施工方案进行技术经济比较应包括哪些内容？
(5)从施工项目成本管理的角度，在此案例中应对哪些施工方案进行技术经济比较？


点击查看答案


165、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


166、多项选择题  成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。

A．机械、电气闭锁应动作准确、可靠
B．动、静触头的中心线应一致，接触紧密
C．柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固
D．柜内照明齐全
E．二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠


点击查看答案


167、判断题  工程量清单计价跳出传统的定额计价模式，建立一种全新的计价模式，依靠市场和企业的实力通过竞争形成价格，使业主通过企业报价可直观的了解项目造价


点击查看答案


168、单项选择题  下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。

A．软交换
B．电路传输
C．功率控制
D．波分复用


点击查看答案


169、问答题  

背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。

问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


170、单项选择题  下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。

A.炉窑砌筑工程 
B.水电设备工程 
C.建筑智能化工程 
D.海洋石油工程


点击查看答案


171、单项选择题  将配制好的料液倒入异形管的外壁设置的模具内，其绝热施工方法是()。

A.充填法 
B.喷涂法 
C.拼砌法 
D.浇注法


点击查看答案


172、多项选择题  采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().

A.设备高度 
B.设备的几何尺寸 
C设备吊起的最大高度 
D.基础高度 
E.滑轮组的最短距离


点击查看答案


173、多项选择题  已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。

A.出租
B.出售
C.资源互换
D.抵押
E.质押


点击查看答案


174、多项选择题  高分子材料的特点是()。

A.质轻
B.柔软
C.高弹
D.透明
E.坚硬


点击查看答案


175、单项选择题  在固定顶储罐中()应用最为广泛。

A.拱顶罐 
B.浮顶储罐 
C.内浮顶储罐 
D.双盘式浮顶储罐


点击查看答案


176、问答题  

某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊性，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用作了严格的控制。
问题
1.目前的火灾探测器按结构可分为哪些类型?
2.应怎样对感烟、感温复合型探测器进行现场测试?
3.火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
4.施工机具和检测器具的选用应综合考虑哪些因素?
5.对施工机具的选用应着重从哪些方面进行控制?
6.对施工检测器具的选用应遵循哪些原则?
7.施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?


点击查看答案


177、多项选择题  特种设备的检验检测范围包括()。

A.监督检验 
B.定期检验 
C.型式检验 
D.质量检验 
E.安全检验


点击查看答案


178、单项选择题  关于高层建筑管道安装的避让原则说法，正确的是（）。

A、给水管让排水管
B、大管让小管
C、水管让电缆套管
D、钢质管让塑料管


点击查看答案


179、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A.封口、阀门处要设置支、吊架 
B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处理 
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上


点击查看答案


180、多项选择题  风管系统主要由()及连接件等组成。

A、输送空气的管道
B、通风机
C、空调机组
D、阀部件
E、支吊架


点击查看答案


181、多项选择题  高层建筑排水通气管的安装要求有()。

A.通气管应高出斜顶屋面0.3m 
B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m 
C.通气管应与风道或烟道连接 
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置 
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度


点击查看答案


182、多项选择题  自动扶梯必须自动停止运行的情况有()。

A.踏板过载 
B.踏板断裂 
C.踏板上有垃圾 
D.非操纵逆转 
E.踏板下陷


点击查看答案


183、单项选择题  多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。

A.地面控制轴线 
B.下一节柱轴线 
C.中间节柱轴线 
D.最高一节柱轴线


点击查看答案


184、单项选择题  关于浇筑料施工的内容，下列说法错误的是()。

A.浇筑料一次搅拌量应以40min以内用完为限
B.浇筑料应连续进行浇筑，在前一层浇筑料初凝前，应将下一层浇筑料浇筑完
C.当采用插入式振动棒时，浇筑层厚度不应超过振动棒作用部分长度的1.25倍
D.当用平板振动器时，其厚度不应超过200mm


点击查看答案


185、多项选择题  确定管道吹洗方法的根据有()。

A.管道设计压力等级 
B.管道的使用要求 
C.管道材料 
D.工作介质 
E.管道内表面的脏污程度


点击查看答案


186、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案倒1H420105-1】
1．背景
某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施赞、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标.中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%.项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低5%、间接费降低10%．该项目部进行了成本管理，最终项目部圆满完成了目标成本计划.
2．问题
(1)简述机电工程项目成本的构成内容.背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动赞分别是什么成本？
(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理赞中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？
(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占l5%、其他直接费周占5%、间接费占10%.计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？
(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤？


点击查看答案


187、单项选择题  对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。

A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广


点击查看答案


188、单项选择题  在直流供电系统中，应采用()的供电方式。

A.交流不问断电源
B.柴油发电机后备
C.整流设备与电池并联浮充
D.双路市电


点击查看答案


189、单项选择题  在球形罐的常用组装方法中，()仅可用于公称容积不大于1000m3的球形罐。

A.分片法
B.散装法
C.内燃法
D.环带法


点击查看答案


190、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

上述检查情况中存在什么问题?


点击查看答案


191、单项选择题  在现场环境限制较多、其他起重机无法进行吊装的场合，且被吊设备或构件几何寸大、重量重的机电设备安装和大型结构安装工程中，首先考虑选用()起重机。

A、自行式
B、塔式
C、桅杆式
D、门座式


点击查看答案


192、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


193、多项选择题  汽轮发电机系统设备主要包括()。

A.励磁机 
B.发电机 
C.再热器 
D.汽包 
E.汽轮机


点击查看答案


194、多项选择题  特种新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物，经特殊的先进工艺制成的材料，包括()。

A.导体、半导体材料 
B.碳素材料 
C.生物工程材料 
D.镁质、铬镁质耐火材料 
E.磁性、超硬、高强度、超高温材料


点击查看答案


195、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免()

A.噪声
B.气液混合
C.堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


196、多项选择题  验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。

A．强度
B．水泥
C．配合比
D．砂石
E．养护


点击查看答案


197、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


198、多项选择题  根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)，施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合()的要求。

A.用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m 
B.用火作业区距生活区不小于15m 
C.仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20m 
D.易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20m 
E.易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m


点击查看答案


199、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


200、单项选择题  建筑热水管道系统冲洗要求是()。

A.先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管 
B.先冲洗各环路支管，后冲洗底部干管 
C.先冲洗底部水平支管，后冲洗垂直干管 
D.先冲洗上部支管，后冲洗下部干管


点击查看答案


201、问答题  

机电工程项目采购阶段项目管理的任务案例分析题
1．背景
某公司中标承担一项大型铝冶炼厂建设总承包管理，项目部为了提高管埋质量，确保履行总承包合同的各项承诺，在开工前对全体管理人员进行了培训和考试测评。培训中明确提出各项管理要求，包括施工进度计划实施应建立的机制等，各个环节要闭口，各种指令发出，经过实施要有反馈，对反馈要有处理意见，实行闭环控制。对质量监督管理人员指明了质量监督管理工作的路径。
在工程建设中发生了下列两个事件：
事件一：分包单位将承包工程中的真空泵房单机无负荷试运行方案报总承包单位审查批准后，为抢进度，当即要求作业人员上岗通电开机，被总承包单位技术、安全管理部门制止，要求纠正。
事件二：工程中需使用大量各种类型的紧固件，总价相对不大，总承包单位物资供应部门打算采用直接采购方式进行采购，被项目经理制止，要求改正。
2．问题
(1)施工进度计划的实施应建立什么机制？说明理由。
(2)以安全管理为例，说明总包、分包之间的闭口管理流程。
(3)为提高工程建设质量，改善质量监督管理工作，项目部提出什么样的路径？
(4)总包单位技术、安全部门为什么制止分包单位实施真空泵房单机无负荷试运行？
(5)项目经理为什么要求改正紧固件的采购方式？


点击查看答案


202、问答题  

背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?


点击查看答案


203、填空题  （）是电梯的主要参数。


点击查看答案


204、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？


点击查看答案


205、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型


点击查看答案


206、多项选择题  电气柜内二次回路的接线要求有( )。

A.按图施工，接线正确
B.导线允许有一个中间接头
C.电缆和导线的端部应标明其回路编号
D.每个接线端子上的接线最多不超过三根
E.配线应整齐、清晰和美观


点击查看答案


207、多项选择题  工业管道按材料性质分类有()。

A.给水排水管道
B.压缩空气管道
C.金属管道
D.非金属管道
E.真空管道


点击查看答案


208、单项选择题  为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知()并征得同意。

A.供电部门 
B.电力行政管理部门 
C.建设单位 
D.安全监督部门


点击查看答案


209、单项选择题  金属表面预处理等级为Sa2级的防锈方式是（）。

A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈


点击查看答案


210、单项选择题  某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任


点击查看答案


211、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算


点击查看答案


212、单项选择题  智能化系统集成检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经过()试运行后进行。

A.10天 
B.15天 
C.1个月 
D.2个月


点击查看答案


213、多项选择题  关于高清晰度电视说法正确的有()。

A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单


点击查看答案


214、单项选择题  在机电安装工程中，对各类容器、管道进行保温或保冷时，需使用（）。

A.砌筑材料
B.绝热材料
C.防腐材料
D.复合材料


点击查看答案


215、多项选择题  下列属于轴承的主要密封方式是()。

A.密封胶 
B.玻璃胶 
C.油封 
D.防尘迷宫密封 
E.密封圈


点击查看答案


216、单项选择题  甲施工企业于5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙于5月5日发出同意出售的承诺信件。5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。

A、5月5日
B、5月8日
C、5月9日
D、5月10日


点击查看答案


217、单项选择题  钢铁材料都是以铁和()为主要元素组成的合金。

A.硅 
B.碳 
C.硫 
D.磷


点击查看答案


218、单项选择题  消防验收的组织者是()。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.设计单位 
D.施工单位


点击查看答案


219、单项选择题  施工项目成本核算的原则包括()。

A、互证性原则 
B、可追溯性原则 
C、权责发生制原则 
D、完整性原则


点击查看答案


220、多项选择题  下列选项中，属于合同的生效要件的是()。

A、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实
C、不违反法律、行政法规的强制性规定
D、不损害社会公共利益
E、必须以维护国家利益为主导


点击查看答案


221、单项选择题  电站发电机的安装工序不包括()。

A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定


点击查看答案


222、多项选择题  机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是()。

A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章 
B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致 
C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致 
D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致 
E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写


点击查看答案


223、单项选择题  水平接地极多用于环绕建筑四周的联合接地，当挖好地沟后，应()敷设在地沟内。

A.平放
B.垂直
C.平放或垂直
D.成一定角度


点击查看答案


224、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A．电气交接试验报告合格 
B．经所在地供电管理部门检查符合要求 
C．安装防范技术措施已落实到位 
D．变电所管理人员已确定到位 
E．室内接地工程已完工


点击查看答案


225、填空题  电流互感器二次回路中性点应分别（）接地，接地线截面不应小于4mm2，且不得与其他回路接地线压在（）接线鼻子内。


点击查看答案


226、单项选择题  低压外上缸组合安装正确的程序是()。

A.检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后试组合一正式组合 
B.试组合一正式组合一检查水平、垂直结合面间隙 
C.检查水平结合面间隙一试组合一检查垂直结合面间隙一符合要求后正式组合 
D.试组合一检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后正式组合


点击查看答案


227、单项选择题  成套配电装置柜体多台成列安装时，应()成列找平找正，并将柜间间隙调整为1mm左右。

A.按偶数顺序 
B.按奇数顺序 
C.按从两端到中间顺序 
D.逐台按顺序


点击查看答案


228、单项选择题  系统管道绝热施工应在()进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


229、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是()。

A.抵消过大的安装累计误差 
B.抵消设备运转时产生的作用力影响 
C.抵消摩擦面间油膜的影响 
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


230、单项选择题  电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%


点击查看答案


231、单项选择题  《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的为中型项目。

A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万


点击查看答案


232、单项选择题  下列对工业纯铜的描述错误的是（）。

A．密度为8.969／cm3
B．具有良好的导电性
C．导热性差
D．具有优良的焊接性能


点击查看答案


233、单项选择题  为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。

A.转子串电抗器启动 
B.定子串电阻或电抗器启动 
C.定子串自耦变压器启动 
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动


点击查看答案


234、单项选择题  在卫星电视接收系统中，若采用3m天线，高频头增益≥54dB时，可选用≤()m的电缆。

A.20
B.30
C.40
D.50


点击查看答案


235、单项选择题  金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性，大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是()。

A.标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低 
B.标准电极电位较正者,容易被腐蚀 
C.标准电极电位越负，热力学稳定性越差 
D.标准电极电位越负，越不容易被腐蚀


点击查看答案


236、单项选择题  关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。

A.产品焊接试板经外观检查 
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接 
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板 
D.产品焊接板经射线检测


点击查看答案


237、多项选择题  项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。

A、编制施工图预算 
B、编制施工进度计划 
C、编制施工组织设计 
D、编制降低成本计划和控制措施


点击查看答案


238、单项选择题  试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。

A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备


点击查看答案


239、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


240、多项选择题  起重机的特性曲线反映了()。

A、工作状态下的最大起升高度
B、吊杆回转角度
C、吊杆长度
D、最大起升重量
E、支撑方式


点击查看答案


241、多项选择题  关于机电工程项目的竣工验收，下列说法正确的是()。

A.竣工验收后，建设总承包单位按总承包合同条款约定，实行保修服务
B.竣工验收要做好各类相关资料的整理工作，并编制项目建设决算，按管辖规定向建设档案管理部门移交工程建设档案
C.机电工程项目建设竣工后，必须按国家规定的法规办理竣工验收手续，竣工验收通过后机电工程建设项目可以交付使用，投入商业运行或做公益事业发挥社会效益，所有的投资转为该项目的固定资产，从而开始提取折旧
D.大中小型项目可以一次性进行竣工验收
E.以上全选


点击查看答案


242、问答题  

背景：
某机电安装公司与业主签订了工程合同，并在合同中规定：工期提前一天奖励５０００元，每拖后一天罚款５０００元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中，出现的情况也一并列入表格中。

问题：
1．画出双代号网络图；（见图）
2．找出关键线路，计算原计划总工期是多少天；在发生变化的情况下，实际工期为多少天？
3．你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿？可顺延工期为多少天？安装单位得到的工期提前奖是多少？
4．承包方索赔必须具备的条件？索赔费用包括哪些费用？（管理实务p.209/210）
5．施工过程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，对承包商很不利，该承包公司的对策是什么？


点击查看答案


243、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标工程量清单必须作为招标文件件的组成部分，其()由招标人负责。

A、准确性 
B、完整性 
C、科学性 
D、先进性


点击查看答案


244、单项选择题  按埋置深度分类的机械设备基础是（）。

A.箱式基础 
B.垫层基础 
C.减振基础 
D.联合基础


点击查看答案


245、单项选择题  下列做法错误的是（）。

A、保温材料及附属材料无出厂合格证 
B、保温前管道及设备应有隐蔽检查验收记录 
C、保温完工后应有验收记录 
D、进场应有验收记录，其性能、规格应符合设计要求


点击查看答案


246、填空题  成套柜的（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。


点击查看答案


247、单项选择题  某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。

A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定


点击查看答案


248、单项选择题  机电工程施工现场内部协调管理的几种形式中，项目经理或授权的其他领导人指令，()。

A.主要对项目执行层在施工中生产资源需求等实行即时调度协调 
B.主要对作业人员在施工中作业工序安排、计划进度调节等实行即时协调 
C.主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调 
D.主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通，讨论措施进行纠正，避免类似情况再发生


点击查看答案


249、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


250、单项选择题  在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


251、单项选择题  常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。

A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式


点击查看答案


252、单项选择题  对有无损检测要求的角接接头、T形接头，不能进行()或超声检测。

A.射线
B.磁粉
C.光谱
D.表面


点击查看答案


253、单项选择题  大型储罐罐底焊缝的致密性，应采用()方法进行检查。

A.充水试验
B.真空箱试验
C.氨气试验
D.煤油渗漏试验


点击查看答案


254、问答题  

背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。

问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?


点击查看答案


255、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


256、填空题  强、弱电端子应（）布置。


点击查看答案


257、单项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工 
B.建设 
C.设备制造 
D.设计


点击查看答案


258、单项选择题  泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，()灭火系统特别适用子扑救有限空间的火灾。

A.低、中倍数泡沫 
B.中、高倍数泡沫 
C.低倍数泡沫 
D.高倍数泡沫


点击查看答案


259、多项选择题  用户安全用电行为规定有()。

A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标


点击查看答案


260、多项选择题  青铜的合金元素包括有()。

A.铝 
B.硅 
C.锌 
D.铅 
E.锰


点击查看答案


261、问答题  

背景：一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么？
⑵变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


262、多项选择题  高压管道安装的要求包括（管道组成件要有出厂证明文件、管道支架应按设计图纸安装、管线安装如有间断应及时封闭管口）

A、管道组成件要有制造厂证明文件
B、管道支架应按设计图纸施工
C、管道安装应使用正式管架固定
D、安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿
E、管线安装如有间断应及时封闭管口


点击查看答案


263、单项选择题  ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。

A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定


点击查看答案


264、单项选择题  下列不属于许诺优惠条件的是()。

A、提出提前竣工 
B、低息贷款 
C、提赠给施工设备 
D、到快要投标截止时，突然降价


点击查看答案


265、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，税金项目清单包括()。

A、营业税 
B、城市维护建设税 
C、教育附加 
D、地方教育附加 
E、增值税


点击查看答案


266、单项选择题  常用的建筑排水管是（）材料。

A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯


点击查看答案


267、单项选择题  高压隔离开关作用主要是()。

A、隔离高压电源，保证安全检修
B、分断电路中的用电负荷
C、保护电路中的用电设备
D、分断大电流电路


点击查看答案


268、多项选择题  高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。

A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离 
B.给水系统中加设减压设备 
C.管路中加装柔性连接 
D.管道增设支吊架 
E.减少给水系统管路的连接件


点击查看答案


269、单项选择题  图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环，除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外，更主要的是()。

A.协调各专业工程中的各个阶段 
B.查阅资料，修改图纸中的不足 
C.查阅核实工程的工程量 
D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求


点击查看答案


270、问答题  

某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工，该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建，已基本完工。安装公司进场后，按合同工期要求，与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈，明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划(双代号网络图)，其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见下表。
在主机设备基础检验时，安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符，主机设备基础验收不合格，建筑公司进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，使基础检验的工作时间用了40天。制药厂生产设备工程在施工时，因主机设备及控制设备在运输过程中，受到台风的影响，使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天。安装公司按照建设单位的要求，增加劳动力，改变施工方法，调整进度计划，使制药牛产设备仍按合同规定的工期完成。

问题:
1.绘出安装公司编制的制药厂生产设备工程施工进度计划(双代号网络图)。
2.分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?
3.基础检验工作增加到40天会不会影响总工期?
4.主机设备及控制设备晚到10天是否影响总工期?说明理由。
5.工程按合同工期完成，安装公司应在哪几个工作进行赶工?


点击查看答案


271、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个
B．1个
C．2个
D．3个


点击查看答案


272、单项选择题  管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。

A.便于检修 
B.紧贴墙壁 
C.靠近楼板 
D.紧贴管架


点击查看答案


273、单项选择题  建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。

A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验


点击查看答案


274、单项选择题  甲施工单位于2011年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砌体结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2011年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。

A、按原图样继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用


点击查看答案


275、单项选择题  册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。

A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人


点击查看答案


276、多项选择题  施工现场使用的计量器具，项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理，包括( )的计量器具。

A.向外单位租用
B.法定计量检定机构
C.施工单位自有
D.有相应资质检测单位
E.由建设单位提供


点击查看答案


277、多项选择题  关于自动化仪表线路安装要求说法正确的是()。

A.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防护措施 
B.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施 
C.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度 
D.电缆槽垂直段大于2m时，应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致 
E.保护管弯曲后的角度不应大于90度


点击查看答案


278、多项选择题  吊装方法选用原则是()。

A、省事
B、有序
C、安全
D、快捷
E、经济


点击查看答案


279、单项选择题  按结构划分的绝热材料是（）．

A．有机材料 
B．纤维材料 
C．管壳材料 
D．轻质材料


点击查看答案


280、单项选择题  对于施工过程控制测量，当地势平坦，建筑物、构筑物布置整齐，应尽量布设()作为厂区平面控制网，以便施工容易进行。

A.高程控制网
B.导线网
C.建筑方格网
D.控制网


点击查看答案


281、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


282、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


283、多项选择题  关于阀门的安装要求，正确的说法有( )。

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作


点击查看答案


284、多项选择题  从事特种设备的施工单位应具备的条件包括()。

A.具有独立法人资格
B.有适应的人员配备
C.有作业设备工具和检测仪器的配备
D.建立质量管理体系
E.制定相关的管理制度


点击查看答案


285、单项选择题  甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。

A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案


点击查看答案


286、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


287、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查一()试验一联箱找正划线一管子就位对口、焊接。

A.压力
B.气密焊
C.灌水
D.通球


点击查看答案


288、单项选择题  焊缝的无损检测方法中，()主要用于焊缝表面检测或气刨清根后的根部缺陷检测。

A.射线探伤 
B.渗透探伤 
C.涡流探伤 
D.超声波探伤


点击查看答案


289、单项选择题  下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。

A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据 
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础 
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据 
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标


点击查看答案


290、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
A公司的某项机电设备安装工程，由B单位中标承担施工任务。总包合同签订后，A公司将工程中的一部分指定B单位分包给C单位。分包合同签订后，C单位又欲将分包工程的一部分分包给D单位。
2．问题
(1)由于C单位的分包是业主指定分包，B单位是否可不经审核直接与C单位签订分包合同？
(2)C单位由于自身臂理不到位，施工过程中出现了质量事故，工程返工造成了工期延误和成本损失，A公司是否应承担相应责任？
(3)对C单位出现的质量事故造成的工期延误和成本损失．B单位应承担什么责任？
(4)C单位是否可将分包工程的一部分分包给D单位？
(5)总承包方对分包方及分包工程施工应从哪些方面进行全过程的管理？


点击查看答案


291、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


292、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


293、问答题  

背景:
在对某输油管线的epc总承包过程中，承包商设计部对业主原来的设计提出了优化建议书，通过从新选择管线线路而将原来的管线长度降低了40m。
业主在得到承包商此设计优化不影响工程的原定各项技术指标的保证后，以变更的形式批准了承包商优化建议书，并提出按合同规定的变更处理，即根据删减的工程量来减扣合同款。承包商不同意，认为本项目合同标明为“固定总价合同”，即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额，所以只要业主批准设计优化就可以了。

问题：
(1)在此案例中，由于承包商提出设计优化给项目带来的利益由业主一方单独享有的做法是否正确?说明理由。
(2)什么是固定总价合同?其价格是否绝对不变?本案例中是否可以如承包商理解的即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额?
(3)在此案例中，承包商在具体做法上是否存在不妥之处?承包商如何做才能更主动地享有设计优化带来的好处?
(4)如果该工程为国际工程，针对此案例，承包商可依据的国际惯例是什么?


点击查看答案


294、多项选择题  施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。

A.现场管理 
B.人员管理 
C.临时用电安全管理 
D.消防保卫管理 
E.环境卫生管理


点击查看答案


295、单项选择题  管道系统的清洗应在()进行。

A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后


点击查看答案


296、多项选择题  卫星通信系统的最大特点是多址工作方式，常用的有()。

A.频分多址
B.时分多址
C.空分多址
D.码分多址
E.波分多址


点击查看答案


297、多项选择题  安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的()进行检测。

A.防拆报警功能 
B.短路报警功能 
C.电源线被剪报警功能 
D.信号线开路报警功能 
E.传输速度低报警功能 


点击查看答案


298、单项选择题  光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。

A.10倍
B.15倍
C.20倍
D.25倍


点击查看答案


299、单项选择题  新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。

A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年


点击查看答案


300、单项选择题  在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。

A、甲某的行为属表见代理，该合同有效
B、甲某的行为属无权代理，该合同无效
C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立
D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：妇产科(医学高级)：女性生殖系统..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询