手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。
1、单项选择题 工程接收证书颁发前,()应负责照管和维护工程。
A.勘察单位
B.监理单位
C.承包单位
D.建设单位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
2、单项选择题 承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后()d内,向监理机构递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。
A.7
B.14
C.28
D.56
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
3、单项选择题 建设单位应按约定的金额和时间向设计人支付设计费,逾期超过()d以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知建设单位。
A.15
B.20
C.25
D.30
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
4、单项选择题 监理机构应按程序商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()d内,将索赔处理结果答复承包单位。
A.14
B.28
C.42
D.56
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
5、单项选择题 关于材料采购合同的违约责任的表述,错误的是()。
A.因供货方逾期交货,按合同约定依据逾期交货部分的货款总价计算违约金
B.在材料采购合同的履行中,如供货方交付的数量多于合同规定,采购方可在承付期内、拒付多交部分的贷款和运杂费
C.当交货数量与合同不符,采购方应立即通知供货方接收货物并处理
D.采购方逾期付款,应支付逾期付款利息,延期付款利率一般按每天万分之五计算
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
6、多项选择题 合同变更的次数、范围和影响的大小,与()直接相关。
A.该项目招标文件的完备性
B.技术设计的正确性
C.合同条件的约束性
D.实施方案
E.实施计划的科学性
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
7、单项选择题 不属于吩噻嗪类抗精神病药的药物是()
A.氯丙嗪
B.三氟拉嗪
C.氯普噻吨
D.硫利哒嗪
E.奋乃静
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
8、多项选择题 关于合同变更程序,()中对建设项目合同变更都有着明确的规定,应严格执行变更控制程序。
A.建筑工程施工质量验收统一标准
B.建设工程质量检测管理办法
C.标准施工招标文件
D.国内施工合同示范文本
E.FIDIC施工合同条件
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
9、单项选择题 建设项目管理最重要的依据是()。
A.建设项目后评价
B.建设项目合同
C.建设项目质量
D.建设项目勘察设计
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
10、单项选择题 合同中无相应计价项目的小型变更工程适用于的计价方式是()。
A.按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价
B.参照类似子目的单价确定变更价格
C.以计日工为依据定价
D.重新编制工程项目报价单
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
11、问答题 某工程,建设单位委托监理单位实施施工阶段监理,按照施工总承包合同约定,建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购,施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中,发生如下事件:事件1:在桩基施工时,专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查,施工总承包单位为保证施工进度,擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2:专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时,发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为,建设单位提供的商品混凝土质量存在问题;建设单位认为,商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测,结果为商品混凝土质量不合格。事件3:空调设备安装前,监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解,由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务,所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后,与设备供应单位签订了供货和安装合同。事件4:在给水管道验收时,专业监理工程师发现部分管道渗漏。经检查,是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
12、多项选择题 施工合同履行过程中,建设单位的义务包括()。
A.发出开工通知
B.协助承包单位办理证件和批件
C.组织设计交底
D.支付合同价款
E.对施工作业和施工方法的完备性负责
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
13、问答题 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-19990201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
事件3中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
14、单项选择题 除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的()d内,邀请双方代表和有关人员举行调查会。
A.10
B.14
C.28
D.30
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
15、多项选择题 从建设单位的角度看,建设项目的目标可以概括为()。
A.质量目标
B.投资目标
C.进度目标
D.成本目标
E.安全目标
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
16、单项选择题 针对工程监理合同,当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由()负责赔偿。
A.委托人
B.责任方
C.监理机构
D.承包单位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
17、多项选择题 标准施工招标文件中明确规定,除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生(),应按照规定进行变更。
A.取消合同中任何一项工作,且被取消的工作可由转由建设单位或其他人实施
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序
E.为完成工程需要追加的额外工作
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
18、多项选择题 合同订立管理包括()。
A.合同主体的选择
B.合同形式确定
C.合同的种类的选择
D.合同计价方式
E.主要条款拟订
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
19、问答题 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-19990201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
事件2中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
20、问答题 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-19990201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
事件4中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
21、单项选择题 采用争议评审的,建设单位和承包单位应在开工日后的()d内或在争议发生后,协商成立争议评审组。
A.7
B.10
C.14
D.28
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
22、单项选择题 采用争议评审的,在争议评审期间,争议双方暂按()的决定执行。
A.咨询工程师
B.总监理工程师
C.合同管理方面专家
D.工程实践经验专家
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
23、问答题 某工程,建设单位委托监理单位实施施工阶段监理,按照施工总承包合同约定,建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购,施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中,发生如下事件:事件1:在桩基施工时,专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查,施工总承包单位为保证施工进度,擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2:专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时,发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为,建设单位提供的商品混凝土质量存在问题;建设单位认为,商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测,结果为商品混凝土质量不合格。事件3:空调设备安装前,监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解,由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务,所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后,与设备供应单位签订了供货和安装合同。事件4:在给水管道验收时,专业监理工程师发现部分管道渗漏。经检查,是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
针对事件2中现浇结构的质量问题,建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任?说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
24、多项选择题 监理机构收到承包单位提交的索赔通知书后,应及时审查()。
A.索赔通知书的内容
B.承包单位的记录
C.证明材料
D.索赔通知书的完整性
E.承包单位的原始记录副本
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
25、单项选择题 索赔事件具有连续影响的,承包单位应按合理时间间隔继续递交()。
A.中间索赔通知
B.延续索赔通知
C.索赔申请
D.中间索赔报告
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
26、单项选择题 设备采购合同由设备订购方与供应方商定,一般不包括()。
A.设备的使用方法
B.设备价款及运输、包装、保险等费用及结算方式
C.设备的型号、规格和数量
D.违约责任和违约处罚办法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
27、多项选择题 合同变更所造成的损失,除依法可以免除的责任外,()应由责任方负责赔偿。
A.设计错误
B.施工图遗漏
C.图与说明不一致
D.国家标准修订
E.物价的不正常波动
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
28、问答题 某工程,建设单位委托监理单位实施施工阶段监理,按照施工总承包合同约定,建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购,施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中,发生如下事件:事件1:在桩基施工时,专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查,施工总承包单位为保证施工进度,擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2:专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时,发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为,建设单位提供的商品混凝土质量存在问题;建设单位认为,商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测,结果为商品混凝土质量不合格。事件3:空调设备安装前,监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解,由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务,所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后,与设备供应单位签订了供货和安装合同。事件4:在给水管道验收时,专业监理工程师发现部分管道渗漏。经检查,是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
事件3中,分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处,说明理由,写出正确做法。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
29、单项选择题 采用分期付款方式采购设备,当采购方未支付到期价款达到全部价款的()的,供应方可以要求采购方支付全部价款或者解除合同。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
30、单项选择题 建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是()。
A.协商
B.争议评审
C.仲裁
D.诉讼
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
31、单项选择题 施工合同文件中,优先于投标函及投标函附录的是()。
A.中标通知书
B.专用合同条款
C.图纸
D.已标价工程量清单
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
32、问答题 某实施监理的20层综合办公楼工程,施工总承包单位与建设单位于2011年2月20日签订了施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日。(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d。(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工。施工过程中发生如下事件:事件1:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工20工日,1台挖掘机陷入黏土中。事件2:3月21日施工总承包单位租赁1台起重机(1500元/台班)吊出陷入黏土中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人工窝工300工日。事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。针对事件1~3,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
事件4中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
33、单项选择题 建设项目管理最主要的依据和手段是()。
A.法律法规
B.从事管理的经验
C.建设项目管理制度
D.建设项目合同
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
34、单项选择题 承包商提出索赔的期限自()时终止。
A.提交最终结清申请单
B.提出工程接收证书颁发
C.接受最终结清证书
D.接受缺陷责任期终止证书
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
35、问答题 某实施监理的20层综合办公楼工程,施工总承包单位与建设单位于2011年2月20日签订了施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日。(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d。(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工。施工过程中发生如下事件:事件1:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工20工日,1台挖掘机陷入黏土中。事件2:3月21日施工总承包单位租赁1台起重机(1500元/台班)吊出陷入黏土中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人工窝工300工日。事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。针对事件1~3,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
事件1~3中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
36、单项选择题 承包单位按约定接受了()后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
A.竣工付款证书
B.最终结清证书
C.竣工验收合格证
D.缺陷责任期终止证书
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
37、多项选择题 关于合同变更的表述,说法正确的有()。
A.合同变更常伴随着合同价格的调整,是合同双方利益的焦点
B.合理确定并处理好合同变更有利于保证工程承包合同的顺利实施
C.合同双方都必须遵守合同变更程序,依法进行,任何一方都不得单方擅自更改合同条款
D.设计错误,导致图纸修改会引起合同变更
E.合同变更的次数应尽量减少,变更的时间亦应尽量提前,并在事件发生后立即提出,以避免或减少给工程项目建设带来的影响和损失
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
38、单项选择题 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经()签字确认,委托人不支付工程款。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目经理
D.现场经理
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
39、单项选择题 ()必须给予对价。
A.因税收取得的票据
B.因继承取得的票据
C.因赠与取得的票据
D.因市场交易取得的票据
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
40、单项选择题 当事人没有确切证据中止履行债务的,应当承担()责任。
A.连带责任
B.违约
C.主要责任
D.次要责任
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
41、多项选择题 合同变更应以()共同签署的合同变更书面指令为准,并以此为结算工程价款的凭据。
A.监理工程师
B.设计单位
C.建设单位
D.承包商
E.建设行政主管部门
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
42、单项选择题 关于合同变更与转让管理的表述,错误的是()。
A.当事人协商一致,可以变更合同
B.当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更
C.债权人转让权利的,无需通知债务人
D.法律、行政法规规定变更合同应当办理批准手续的,依照其规定
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
43、问答题 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-19990201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
事件1中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
44、问答题 某工程,建设单位委托监理单位实施施工阶段监理,按照施工总承包合同约定,建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购,施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中,发生如下事件:事件1:在桩基施工时,专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查,施工总承包单位为保证施工进度,擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2:专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时,发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为,建设单位提供的商品混凝土质量存在问题;建设单位认为,商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测,结果为商品混凝土质量不合格。事件3:空调设备安装前,监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解,由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务,所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后,与设备供应单位签订了供货和安装合同。事件4:在给水管道验收时,专业监理工程师发现部分管道渗漏。经检查,是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
写出项目监理机构对事件1的处理程序。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
45、单项选择题 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时,已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,建设单位应向勘察人支付()的勘察费。
A.实际完成工作量
B.预算额50%
C.预算额80%
D.预算额100%
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
46、单项选择题 材料采购合同履行过程中,采购方逾期付款,应支付逾期付款利息,延期付款利率一般按每天()计算。
A.千分之二
B.万分之五
C.千分之五
D.万分之二
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
47、问答题
甲公司投资建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(Gf一1999--0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件:
事件1:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件2:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕3个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
事件3:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425d。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题
事件1中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。
本题答案:ABCD参考答案:系统解析:事件1中,乙方的索赔是生效的。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
48、单项选择题 由于设计人自身原因,延误了按合同规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的()。
A.千分之一
B.千分之二
C.千分之三
D.千分之四
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
49、问答题 某实施监理的20层综合办公楼工程,施工总承包单位与建设单位于2011年2月20日签订了施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日。(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d。(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工。施工过程中发生如下事件:事件1:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工20工日,1台挖掘机陷入黏土中。事件2:3月21日施工总承包单位租赁1台起重机(1500元/台班)吊出陷入黏土中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人工窝工300工日。事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。针对事件1~3,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
事件1~3中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
50、单项选择题 关于工程监理合同中监理机构和委托人的责任表述,错误的是()。
A.监理机构的责任期即委托监理合同有效期
B.监理机构对承包单位违反合同规定的质量要求和完工时限,不承担责任
C.如果因监理机构过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿,累计赔偿总额不应超过监理报酬总额的25%
D.委托人如有违反则应当承担违约责任,应赔偿给监理机构造成的经济损失
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★投资建设项目实施》或《投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
★投资建设项目实施》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
投资建设项目实施:投资建设项目合同与管理》题库,
分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器!
手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。