当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试试题（最新版）
2022-01-03 00:33:11 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、问答题  

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?


点击查看答案


2、单项选择题  （）的特征是不锈钢表面首先形成微小腐蚀坑，然后向内部发展，最后蚀透整个截面。

A、碱腐蚀
B、酸腐蚀
C、氧腐蚀
D、点腐蚀


点击查看答案


3、单项选择题  设备灌浆层厚度不应小于()。

A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm


点击查看答案


4、单项选择题  甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。

A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业


点击查看答案


5、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？


点击查看答案


6、单项选择题  衡量计量器具的质量的主要指标是（）。

A.灵敏度、分辨率、动态特性 
B.稳定度、准确度、静态特性 
C.动态特性、分辨率、精密度 
D.统一性、溯源性、准确度 


点击查看答案


7、多项选择题  根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有()。

A.工程项目安全生产责任书 
B.分包安全管理协议书 
C.工程人身设备保险委托书 
D.现场临时用电申请书 
E.大型施工机具使用检查表 


点击查看答案


8、单项选择题  电梯安装单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知()，告知后即可施工。

A.电梯设备安全监督管理部门 
B.特种设备安全监督管理部门 
C.市级质量安全监督管理部门 
D.起重设备安全监督管理部门


点击查看答案


9、单项选择题  大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。

A.低压转子 
B.中压转子 
C.高压转子 
D.电机转子 


点击查看答案


10、单项选择题  在输配电线路勘测定位时，要确定（）。

A.各处杆塔型号 
B.杆塔组立方法 
C.立杆方式 
D.杆身调整程序


点击查看答案


11、多项选择题  现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用（）型的导线。

A．YJV
B．BX
C．RV
D．KVV
E．BLX


点击查看答案


12、单项选择题  根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。

A.质量监督部门 
B.项目法人 
C.监理单位 
D.施工单位


点击查看答案


13、单项选择题  室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（）。

A.压力试验 
B.灌水试验 
C.通球试验 
D.泄漏试验 


点击查看答案


14、多项选择题  焊接设备选用原则包括()。

A.安全性 
B.适用性 
C.耐受性 
D.先进性 
E.经济性


点击查看答案


15、单项选择题  一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低的流动式起重机是()。

A.汽车式起重机
B.履带式起熏机
C.轮胎式起重机
D.塔式起重机


点击查看答案


16、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，措施项目中的()必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

A、机械台班费 
B、总承包服务费 
C、安全文明施工费 
D、材料费


点击查看答案


17、单项选择题  降低焊接应力的设计措施是()。

A.整体预热 
B.层间锤击 
C.减少焊缝的数量 
D.合理安排焊接顺序


点击查看答案


18、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

根据背景资料，分析并计算项目经理部能否实现100万元的利润？


点击查看答案


19、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例分析题】
1．背景
某火力发电厂建设工程为国家重点建设项目，总投资额18000万元。其中对工程概算7650万元的设备安装工程进行招标。本次招标采取了邀请招标的方式，由建设单位自行组织招标。2005年10月11日，向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，2005年11月8日14时为投标截止时间，该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
2005年10月18日，由投资方、建设方、技术部门等各方代表参加的评标委员会组成。2005年11月8日14时公开开标。开标时，由招标单位委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。
通过对4家投标企业递交的标书进行评选，评标委员会向建设单位按顺序推荐了中标候选人。建设单位认为评标委员会推荐的中标候选人不如名单之外的某施工企业提出的优惠条件好（实际上是垫资施工），意向让这家企业中标。但在有关单位的干预和协调下，建设单位最终从评标委员会推荐的中标候选人中选择了承包商B作为中标人。并于2005年11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于2005年11月14日收到中标通知书。从11月16日至12月11日招标人与承包商B多次谈判，最终双方于2005年12月14日签订了书面合同。
2．问题
(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
(2)B承包商在技术标上应采取哪些策略？
(3)在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。B、D两投标人如何应对？
(4)对照《招标投标法》韵规定，在该项目的招标投标程序中，你认为有哪些不妥之处？请逐一说明。


点击查看答案


20、多项选择题  手工或动力工具除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.St2级 
B.St3级 
C.Sa2级 
D.Sa2.5级 
E.Sa3级


点击查看答案


21、多项选择题  下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。

A.矿物油 
B.硫磺 
C.橡胶 
D.棉纱 
E.石棉


点击查看答案


22、单项选择题  下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。

A.炉窑砌筑工程 
B.水电设备工程 
C.建筑智能化工程 
D.海洋石油工程


点击查看答案


23、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A.规程规范 
B.合同条款 
C.被吊装设备的设计文件 
D.施工组织总设计 
E.工程进度计划


点击查看答案


24、单项选择题  册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。

A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人


点击查看答案


25、单项选择题  为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.

A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门


点击查看答案


26、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是

A．电压10-35KV且容量＞5000kvA的变配电站工程 
B．生产能力≥3亿m³/年的城镇燃气工程 
C．投资≥2亿元的电炉工程 
D．单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


27、单项选择题  在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请()部门派员监管.

A.设施管理
B.电力管理
C.设施使用
D.建设管理


点击查看答案


28、单项选择题  下列炉窑砌筑工序中，不属于交接内容的是（）。

A.上道工序成果的保护要求 
B.耐火材料的验收 
C.炉子中心线及控制高程测量记录 
D.炉子可动部分试运转合格证明 


点击查看答案


29、单项选择题  电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。

A.工字钢 
B.T型钢 
C.角钢 
D.槽钢 


点击查看答案


30、多项选择题  承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效


点击查看答案


31、判断题  广东省区域农业特色产业在多年的发展中，已形成五大主导产业区域。其中，在中西部以云浮、肇庆为中心建成了全国最大的优质砂糖桔和中药材肉桂生产基地；在粤北山区建成了优质杂果、北运菜和高山花卉等生产基地。


点击查看答案


32、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1．背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元.工程工期l0个月，若工程量变动在±5%以内，仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月.
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%．需要材料赞18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月.
2．问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少？间接费为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？
(3)发生的工期和赞用应如何处理？
(4)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？


点击查看答案


33、单项选择题  露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）。

A.手工电弧下向焊 
B.半自动焊 
C.全自动焊 
D.CO2气体保护焊


点击查看答案


34、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


35、单项选择题  （）是速度型压缩机

A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机


点击查看答案


36、多项选择题  下列属于施工项目成本计划的编制程序的是()。

A、搜集和整理资料 
B、确定目标成本 
C、编制成本计划草案 
D、综合平衡，编制正式的成本计划 
E、综合协调，编制成本计划副案


点击查看答案


37、单项选择题  工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。

A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道


点击查看答案


38、多项选择题  在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量（）。

A．变压器变比
B．变压器绕组作星形连接时的吾相绕组的直流电阻
C．变压器绕组作三角形连接时的备相绕组的直流电阻
D．变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E、变压器绝缘油的击穿电压


点击查看答案


39、单项选择题  下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。

A．软交换
B．电路传输
C．功率控制
D．波分复用


点击查看答案


40、单项选择题  在石油天然气管道输油工程项目中，界定为大型的标准为()。

A.年产量≥600万t，管线长度≥120km
B.年产量≥300万t，管线长度≥80km
C.年产量≥300万t，管线长度≥120km
D.年产量≥600万t，管线长度≥80km


点击查看答案


41、单项选择题  汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法，汽包运进施工现场后，一般要进行卸车、转正翻身、零米移位、()以及移动就位。

A.垂直提升、高位调平 
B.低位调平、垂直提升 
C.倾斜起吊、垂直提升、高位调平 
D.低位调平、倾斜起吊、垂直提升


点击查看答案


42、单项选择题  高层建筑雨水管一般要用()。

A.塑料管 
B.橡胶管 
C.排水铸铁管 
D.给水铸铁管


点击查看答案


43、单项选择题  施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。

A.仲裁 
B.使用 
C.首次 
D.周期


点击查看答案


44、多项选择题  空调系统中，应进行单机试运转调试的设备有（）。

A.空气处理机组 
B.板式换热器 
C.分集水器 
D.电动排烟阀 
E.热泵机组 


点击查看答案


45、多项选择题  按工作原理划分，泵可分为()。

A.杂质泵
B.铅水泵
C.离心泵
D.立式轴流泵
E.井用泵


点击查看答案


46、单项选择题  下列设备中，属于通用机械设备的是（）。

A.压缩机 
B.桥式起重机 
C.锅炉 
D.汽轮


点击查看答案


47、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析1：
案例：某机电安装公司承建一造纸厂锅炉房工程，锅炉房有4台200t/h锅炉，合同工期150天。项目部根据合同工期和安装工艺要求，编制了施工组织设计，绘制了每台锅炉安装网络计划图（见附图1），实行4台平行作业。
该公司下达项目部考核成本为1000万元，项目部通过优化施工方案合理安排工期，有效调配资源，经测算以考核成本为基数，直接工程费降低5%，其他直接费降低5%，间接费降低5%，由于加强了成本核算，项目部最终实现了目标成本。
图1H420096-01

【问题】：
（1）指出该网络计划图中，工序安排上存在什么问题？
（2）由于项目部组织协调适当，管道和单体设备安装均提前5天完成，整个工期能否提前？说明理由。
（3）项目部最终实现的目标成本降低率为多少？
（4）工程实施中，配置特种作业人员的依据是什么？具体反映在何种计划中？


点击查看答案


48、单项选择题  关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）。

A.给水管让排水管 
B.大管让小管 
C.水管让电管 
D.铁质管道让塑料管


点击查看答案


49、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（)．

A．计量标准器具是国家计量基谁器具 
B．进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用 
C．检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D．强制检定与非强制检定约属于法制检定


点击查看答案


50、问答题  

1．背景
某施工单位与建设单位签订了一项机电工程钢结构安装项目施工承包合同，合同规定钢材等主材由建设单位供货。施工单位项目部材料供应部门按照设计给出的材料表从建设单位处将全部钢结构需用材料领出，入库之后，通知相关工程队领取。其余60%工程材料由施工单位自行采购。施工过程中发生了以下事件：
事件1：施工单位项目部下属工程队中，甲队负责钢结构框架施工，乙队负责管架制作与安装。甲队认为框架还不具备预制施工作业条件，未立即领取材料。乙队为了抢进度和使用方便，在还未报送材料需用计划条件下就将本队钢结构施工相关的库存所有规格型号的型钢全部领走。
事件2：工程施工开始后，甲队领取了库存所剩有的型钢，并正计划进行框架钢结杓预制时发现型钢规格型号不全，再次到项目部材料供应部门领取时，发现已经领完了，迫使甲队处于间歇停工待料状态。此时，乙队负责制作的管架预制基本完成，还剩余了部分材料。项目部材料供应部门将余料调剂到甲队，甲队的材料仍然有缺口。
事件3：对于60%自行采购的工程材料项目部材料供应部门运用ABC分类法和价值工程方法探索了材料节约的途径，有效地降低了材料成本，提高了经济效益。
2．问题
(1)甲、乙两个工程施工队在领取材料中各有哪些错误做法？正确的做法是什么？
(2)施工单位项目部材料供应部门在材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？
(3)在该领发材料事件中项目经理和项目部材料主管人员各负何种责任？
(4)事件3中的ABC分类法和价值工程方法在材料节约中各起何种作用？
(5)材料进场有何要求？


点击查看答案


51、问答题  

背景：
某安装公司总承包一中型冶炼厂的改造及扩建工程，由于施工场地比较狭窄，业主为安装公司在临老厂生活区的河边租用了一百亩农田作为某安装公司临时用地。安装公司在临时租用地内建了食堂、浴室和职工宿舍，在临老厂生活区安排钢结构制作场地和露天喷砂场地，在制作场地旁是露天钢材堆放场地，并安排了停车场、洗车台、修车厂，由于制作钢构和非标安排三班倒作业，夜晚灯火通明，场内有人流动，故临时场地未做围墙，只是用铁丝网与老厂生活区相隔。改造工程拆除的油毡、废沥青就地焚烧，固体废弃物运至厂外农田旁的坑内堆放，由于地处北方干旱地区，现场路面未做硬化处理，也未挖排水沟，地方政府环保部门来厂检查工作时，正值拆迁和钢结构制作高峰，看到现场的情况遂下令停工整改。 

问题：
1.本项目环境影响的因素有哪些?
2.针对已分析出的环境影响因素，应制定哪些措施?
3.如何保证这些环境措施的落实?


点击查看答案


52、单项选择题  多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。

A.地面控制轴线 
B.下一节柱轴线 
C.中间节柱轴线 
D.最高一节柱轴线


点击查看答案


53、单项选择题  钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的()倍。

A.1.1 
B.1.15 
C.1.20 
D.1.25


点击查看答案


54、单项选择题  对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。

A、额外费用 
B、期间费用 
C、常规费用 
D、机动费用


点击查看答案


55、单项选择题  下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。

A、成本计划是被动的 
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。 
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一 
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划


点击查看答案


56、判断题  实际成本与预算成本相比较，可以反映对社会平均成本(或企业平均成本)的超支或节约，综合体现了施工项目的经济效益


点击查看答案


57、单项选择题  关于导线测量法布设应符合的要求，说法错误的是()。

A.当导线平均边长较长时，应控制导线边数 
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大 
C.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网 
D.当导线网用作首级控制时，网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


58、单项选择题  开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间()。

A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路


点击查看答案


59、单项选择题  在施工现场吊装某设备,计划工期为20天。在满足安全的前提下,有四种可供选择方案:第一,租用一台履带吊车,作业台班费为18万元,进、出场费6万元,工期6天;第二,就近租用两台汽车吊抬吊,台班费19.2万元,工期8天;第三,现场制作桅杆,制作、配套30万元(分摊折iEi费15万元,但本单位很少用到此类设备),工期18天;第四,租用一台桅杆起重机,全部租赁费用16万元,工期为16天。应选择的是()方案。

A.第一 
B.第二 
C.第三 
D.第四


点击查看答案


60、单项选择题  2008年以前，建设工程项目计价的最广泛规则是()。

A、定额计价法 
B、清单计价法 
C、综合单价法 
D、概算估价法


点击查看答案


61、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


62、单项选择题  工业炉系统工程中的最后一道工序是()。

A.防腐工程 
B.筑炉工程 
C.绝热工程 
D.保温工程


点击查看答案


63、多项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。

A.风机 
B.车床 
C.泵 
D.铣床 
E.压缩机


点击查看答案


64、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。 
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。 
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

该球磨机减速器是采用()。

A.带传动 
B.链传动 
C.液压传动 
D.齿轮传动


点击查看答案


65、多项选择题  设备基础对安装精度的影响主要是()。

A.基础强度不够 
B.二次灌浆层太厚或者太薄 
C.基础沉降不均匀 
D.基础设计不合理 
E.基础几何尺寸超差


点击查看答案


66、单项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工 
B.建设 
C.设备制造 
D.设计


点击查看答案


67、单项选择题  每组垫铁的块数不宜超过()块。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6


点击查看答案


68、单项选择题  管道安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行()试验，真空度试验，泄漏性试验等。

A、强度
B、气密
C、压力
D、液体


点击查看答案


69、单项选择题  焊接工艺评定所用的焊接参数原则是根据被焊钢材的()来确定的。

A.焊接性试验结果 
B.化学成分含量 
C.理化性能参数 
D.金相组织结构


点击查看答案


70、单项选择题  下列自动喷水灭火系统施工顺序正确的是（）

A.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
B.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试
C.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
D.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试


点击查看答案


71、单项选择题  某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告，3月1日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于4月30日向甲发出中标通知书，甲于5月10日收到中标通知书。则该工程合同成立的时间是()。

A、3月1日
B、4月1日
C、4月30日
D、5月10日


点击查看答案


72、问答题  

某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊性，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用作了严格的控制。
问题
1.目前的火灾探测器按结构可分为哪些类型?
2.应怎样对感烟、感温复合型探测器进行现场测试?
3.火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
4.施工机具和检测器具的选用应综合考虑哪些因素?
5.对施工机具的选用应着重从哪些方面进行控制?
6.对施工检测器具的选用应遵循哪些原则?
7.施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?


点击查看答案


73、问答题  

某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突
发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施;(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的1OOt半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题:
1.根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?指出专项应急预案的主要内容和应急反应的实施原则。
2.上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3.简述为完成某台重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4.大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5.B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些?


点击查看答案


74、单项选择题  二次回路配线应整齐、清晰和美观，每个接线端子上最多不超过()根接线。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


75、单项选择题  常用于工作压力不超过1.3MPa，介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用()。

A.焊接钢管
B.普通无缝钢管
C.高压无缝钢管
D.螺旋缝钢管


点击查看答案


76、单项选择题  已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。

A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意


点击查看答案


77、填空题  盘、柜的安装，一般用（）作底座。


点击查看答案


78、多项选择题  关于平面控制网的基本精度要求，下列叙述中正确的是()。

A.应使二等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm
B.一般工程的施工放样，要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差应小于10～20cm
C.在改、扩建厂的施工图设计时，尚需测定主要地物点的解析坐标，其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5～10cm
D.二、三、四等三角网的建立，取四等三角网最弱边边长中误差为5cm
E.二、三、四等三角网，一、二级小三角的测角中误差，分别为：±1.0”、±1.8”、土2.5”、±5.0”、±10”


点击查看答案


79、单项选择题  结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（）。

A．同步电动机
B．直流电动机
C．单相电动机
D．异步电动机


点击查看答案


80、问答题  

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题：
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。


点击查看答案


81、单项选择题  在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象，一般要进行()。

A.抽转子检查 
B.传动装置检查 
C.抽芯检查 
D.探伤检查


点击查看答案


82、单项选择题  工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（)．

A．砌筑时的环境温度 
B．砌筑的方法 
C．砌体的结构特点 
D．砌体的膨胀缝隙


点击查看答案


83、单项选择题  金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。

A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板


点击查看答案


84、填空题  接线端子应与导线截面匹配，不得使用（）端子配（）截面导线。


点击查看答案


85、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.土建预留孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线 


点击查看答案


86、填空题  （）是电梯的主要参数。


点击查看答案


87、单项选择题  自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源(如柴油发电机组)时，总承包单位要()，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。

A.上报供电部门备案 
B.通过有关专家评定 
C.确保自备电源工作安全可靠 
D.告知供电部门并征得同意


点击查看答案


88、多项选择题  在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。

A.失稳波浪 
B.收缩 
C.回转 
D.弯曲 
E.扭曲


点击查看答案


89、单项选择题  当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在()中产生。

A.定子铁芯 
B.定子绕组 
C.转子绕组 
D.笼形绕组


点击查看答案


90、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-3】
1．背景
某安装工程公司承担某机场油库工程，合同约定2010年3月开工，当年9月竣工.施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等，为此．项目部编制了临时用电施工组织设计.为了保证现场安全，在用电方面采取以下措施：手持式砂轮机(额定电压为220V)等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应；2台空压机由于不同时使用，将其并联连接，共用一个带有过流保护的自动空气开关保护；在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩.
为了保证在罐内有限空间的作业安全，安全措施主要为：
(1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门，且在作业前进行检查；
(2)有限空间的出、人口畅通；
(3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等；
(4)采取自然通风，必要时强制通风.罐区主体工程于6月完成，由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货，因此，截至7月底，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格.7月底，业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定8月1日罐区首先投入使用.为了保证安全，同时购买一批MF24型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用.
2．问题
(1)在什么情况下，应编制临时用电施工组织设计？临时用电的准用程序是什么？
(2)该项目部制定的用电措施对否？并说明理由.
(3)进入有限窒间作业的安全措施有无错误或遗漏，请说明和给予补充.
(4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用，为什么？


点击查看答案


91、单项选择题  在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。

A．终端复用器(TM)
B．分插复用器(ADM)
C．再生中继器(REG)
D．同步数字交叉连接设备(SDXC)


点击查看答案


92、单项选择题  ABS工程塑料管由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成，使用温度为()℃。

A.-10～50
B.-20～50
C.-10～70
D.-20～70


点击查看答案


93、填空题  盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明（）、（）、用途及操作位置，且字迹应清晰、工整，不易褪色。


点击查看答案


94、填空题  二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应采取防止（）设备损坏的安全技术措施。


点击查看答案


95、判断题  工程量清单报价明确承发包双方的责任，实现风险的合理分担，即量由发包方或招标方确定，工程量的误差由发包方承担，工程报价的风险由招标方和投标方共同承担


点击查看答案


96、单项选择题  甲某，男，今年17周岁，则()。

A、他肯定是完全民事行为能力人
B、他肯定是限制民事行为能力人
C、他肯定是无民事行为能力人
D、他可能被视为完全民事行为能力人


点击查看答案


97、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.

现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？


点击查看答案


98、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

建设单位同意竣工验收的理由是什么?


点击查看答案


99、单项选择题  锻压设备的基本特点是()

A.性能稳定
B.速度快
C.力大
D.生产效率高


点击查看答案


100、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


101、单项选择题  合同解除可分为约定解除和()。

A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除


点击查看答案


102、问答题  

背景：
某机电安装公司项目经理部承建某机电安装工程，该工程特点之一是不锈钢容器和管道安装工程量较大，设计要求不锈钢管道连接采用氩一电联焊。在不锈钢容器及管道上安装的压力表量程为1.6mpa，精度为1.5级。为此该项目经理部组织编制不锈钢容器及其管道的施工方案。

问题:
(1)编制施工方案时，其焊接设备的选用原则是什么?
(2)检测用的工作计量器具——压力表选用多大量程和精度等级较适宜?
(3)项目经理部质检员在进行监督检查时，对该检测器具——压力表及其使用中应检查哪些方面内容?


点击查看答案


103、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）。

A、施工组织设计
B、计量检测设备使用说明书
C、作业指导书
D、质量计划
E、施工方案


点击查看答案


104、问答题  

背景：
某机电安装公司与业主签订了工程合同，并在合同中规定：工期提前一天奖励５０００元，每拖后一天罚款５０００元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中，出现的情况也一并列入表格中。

问题：
1．画出双代号网络图；（见图）
2．找出关键线路，计算原计划总工期是多少天；在发生变化的情况下，实际工期为多少天？
3．你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿？可顺延工期为多少天？安装单位得到的工期提前奖是多少？
4．承包方索赔必须具备的条件？索赔费用包括哪些费用？（管理实务p.209/210）
5．施工过程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，对承包商很不利，该承包公司的对策是什么？


点击查看答案


105、多项选择题  风管制作安装完成后，必须对风管的（）。

A.板材 
B.咬口缝 
C.铆接孔 
D.法兰翻边 
E.管段接缝


点击查看答案


106、多项选择题  火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置


点击查看答案


107、单项选择题  使用卷扬机吊装时，余留在卷筒上的钢丝绳不得少于()圈。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5


点击查看答案


108、单项选择题  下列设备中，不属于用电设备的是（）。

A.低压配电柜 
B.电动机 
C.电加热器 
D.照明灯具


点击查看答案


109、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

A.1.10 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.50


点击查看答案


110、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定?对采购有哪些要求?


点击查看答案


111、单项选择题  施工项目成本核算的基本框架中不包括()。

A、人工费核算 
B、材料费核算 
C、机械使用费核算 
D、总包工程成本核算


点击查看答案


112、单项选择题  防排烟系统测定，不包括对（）测定。

A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温


点击查看答案


113、多项选择题  根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（）

A.分部工程检查记录
B.单项工程质量验收记录
C.分部工程质量验收记录
D.单位工程质量验收记录
E.工程资料移交清单


点击查看答案


114、单项选择题  运用赢得值原理的优点描述错误的是()。

A、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况进行检测 
B、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况工作效率分析 
C、对资金的人力资源需求，可随时分析和调整 
D、根据不同工程项目的需要，可以提供标准的或同一习惯要求的各种形式的报告


点击查看答案


115、多项选择题  发电机按照原动机可划分为()。

A.汽轮发电机
B.水轮发电机
C.柴油发电机
D.内冷式发电机
E.外冷式发电机


点击查看答案


116、单项选择题  导热性及温差急变性好，并易于机械加工的衬里材料是（）。

A.耐酸陶瓷板 
B.不透性石墨板 
C.辉绿岩版 
D.膨胀珍珠岩板 


点击查看答案


117、多项选择题  临时用电工程检查的内容包括()。

A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路


点击查看答案


118、问答题  

背景：一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么？
⑵变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


119、多项选择题  按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）.

A.高压汽轮机
B.超高压汽轮机
C.亚临界压力汽轮机
D.特高压汽轮机
E.超超临界压力汽轮机


点击查看答案


120、单项选择题  当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。

A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量


点击查看答案


121、多项选择题  建筑消防设施的合格证明文件有（）。

A.产品合格证 
B.认证证书 
C.检测报告 
D.使用说明书 
E.外壳防护等级证明


点击查看答案


122、问答题  

背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。

问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?


点击查看答案


123、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。


点击查看答案


124、多项选择题  下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有（）。

A.测量定位 
B.支架安装 
C.钢管预埋 
D.钢管连接 
E.管内穿线


点击查看答案


125、判断题  应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用


点击查看答案


126、单项选择题  一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中，关于大中型规模标准的规定，冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模，投资≧()亿元的为大型项目。

A.0.5
B.2
C.5
D.8


点击查看答案


127、多项选择题  建筑智能化系统集成应在()等各子分部工程完工开通的基础上，实现建筑智能化系统的集成。

A.建筑设备监控系统
B.住宅(小区)智能化系统
C.安全防范系统
D.火灾自动报警及消防联动系统
E.办公自动化系统


点击查看答案


128、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03


点击查看答案


129、单项选择题  消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主．

A．建设单位 
B．检测单位 
C．施工单位 
D．设备供应单位


点击查看答案


130、单项选择题  常用于拖动对调速要求较高的生产机械的电动机为()。

A.直流电动机
B.直流异步电动机
C.交流异步电动机
D.交流同步电动机


点击查看答案


131、问答题  

1．背景
某施工单位在所承接的机电工程项目上与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。
地基工程结束后，由于工艺设备吊装作业劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工（脱产担任项目工程调度员8个月），充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选12名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事遗两项作业。但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。
在作业中，1名搭设脚手架的力工从高处坠落，右腿骨折；配合起重机械作业的人员也发生了两起轻伤事故。
2．问题
(1)施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理哪些原则？
(2)背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员？简述理由。
(3)项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确？为什么？
(4)22位力工若要从事起重和脚手架搭设作业，则应该具备哪些条件？
(5)已从事项目工程调度员8个月的起重工能否立即从事起重机械作业？说明理由。


点击查看答案


132、单项选择题  防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。

A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学


点击查看答案


133、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600


点击查看答案


134、多项选择题  以下关于阳光旅行储值卡业务的说法正确的是（）。

A.阳光旅行储值卡采用无固定面值的方式向个人发行
B.购买金额为人民币100元的整数倍
C.单卡最大面值不超过1000元人民币
D.我行提供再次充值服务


点击查看答案


135、单项选择题  焊丝分为实心焊丝和()。

A.空心焊丝
B.酸性焊条
C.碱性焊条
D.药心焊丝


点击查看答案


136、单项选择题  有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。

A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性


点击查看答案


137、单项选择题  关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。

A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性


点击查看答案


138、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招标活动是否有效?为什么?


点击查看答案


139、单项选择题  在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


140、单项选择题  充氮气或充干燥空气运输的变压器，应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持正压，气体压力应为()MPa。

A.0.01～0.03 
B.0.01～0.04 
C.0.O1～0.05 
D.0.01～0.06


点击查看答案


141、多项选择题  TD—SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。

A.时分多址(TDMA)
B.同步CDMA
C.智能天线
D.软件无线电
E.接力切换


点击查看答案


142、多项选择题  工程平面控制网的测量方法有（）。

A．三角测量法
B．导线测量法
C．水准测量法
D．三边测量法
E．电磁波测距


点击查看答案


143、单项选择题  水平接地极多用于环绕建筑四周的联合接地，当挖好地沟后，应()敷设在地沟内。

A.平放
B.垂直
C.平放或垂直
D.成一定角度


点击查看答案


144、单项选择题  在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。

A、甲的损失自己承担，因为合同并未成立
B、甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失
C、甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D、甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任


点击查看答案


145、单项选择题  仪表工程进行回路试验和系统试验后,应连续()开通运行。

A.12h 
B.24h 
C.36h 
D.48h


点击查看答案


146、单项选择题  单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固，垂直度允许偏差为()mm/m。

A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7


点击查看答案


147、多项选择题  工程量清单计价时，分部分项工程项目综合单价由()组成，并考虑风险因素。

A、人工费 
B、材料费 
C、机械费 
D、管理费 
E、利润 


点击查看答案


148、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

新建系统管道采用空气进行压力试验的要求、过程和合格标准是什么?


点击查看答案


149、单项选择题  管段组装焊接前要进行焊前预热，目的是消除内应力，预热温度为()。

A.80～100℃ 
B.100～120℃ 
C.120～150℃ 
D.150～200℃


点击查看答案


150、多项选择题  焊接设备的选用原则包括以下()。

A.安全性 
B.经济性 
C.精确性 
D.先进性 
E.适用性


点击查看答案


151、多项选择题  采用上拔式液压提升方法是以整体吊装的构建有（）。

A.投影面积大，重量重的构件 
B.投影面积小，提升高度高的构件 
C.投影面积小，重量较轻的构件 
D.提升高度高，重量较轻的构件 
E.提升高度相对较低的构件 


点击查看答案


152、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？


点击查看答案


153、单项选择题  综合考虑，大型储罐基础选择（）基础较为妥当

A、混合
B、垫层
C、深井
D、框架式


点击查看答案


154、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

设备损坏事故，运输公司应负什么责任？事故产生的原因有哪些？


点击查看答案


155、多项选择题  焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。

A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验


点击查看答案


156、多项选择题  按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。

A、机械折旧残值 
B、机械使用台班 
C、停置台班 
D、内部租赁单价


点击查看答案


157、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题：
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.设备基础质量合格证明书有哪些?
3.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
4.时设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
5.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
6.如果设备基础强度不够或继续沉降，影响设备安装精度，因采用什么方法防治?


点击查看答案


158、单项选择题  在起重机吊臂顶端滑轮的高度计算公式H>h1+h2+h3+h4中，h1代表的是()。

A.索具高度
B.设备高度
C.基础和地脚螺栓高
D.起重高度


点击查看答案


159、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


160、单项选择题  关于防腐蚀涂层施工技术要求的下列说法中，错误的是()。

A.在设备及管道金属表面处理达到要求后应尽快涂装 
B.施工环境温度宜为5～40℃ 
C.涂料配制、搅拌均匀后在使用期内使用 
D.涂层施工前应对凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处用腻子修补


点击查看答案


161、单项选择题  同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A、甲
B、乙
C、丙
D、三家施工单位约定


点击查看答案


162、单项选择题  工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（）填写。

A.施工单位 
B.监理单位 
C.建设单位 
D.质监单位


点击查看答案


163、单项选择题  根据《计量器具分类管理办法》，计量器具按范围划分为A、B、C三类，属于B类的是（）。

A.兆欧表
B.超声波测厚仪
C.钢直尺
D.5m卷尺


点击查看答案


164、单项选择题  常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。

A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式


点击查看答案


165、单项选择题  焊前对焊工重点审查的项目是()。

A.年龄 
B.焊接资格 
C.技术等级 
D.文化程度


点击查看答案


166、单项选择题  防潮层在室外施工可以在()时进行。

A.风天
B.雨天
C.曝晒
D.雪天


点击查看答案


167、多项选择题  干燥小型电力变压器时通常使用的方法有()。

A.热风法 
B.热油法 
C.油箱铁损法 
D.铜损法 
E.红外线法


点击查看答案


168、单项选择题  预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。

A、进行层间锤击
B、预热拉伸补偿焊缝收缩
C、合理选择装配程序
D、合理安排焊缝位置


点击查看答案


169、单项选择题  在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。

A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形


点击查看答案


170、单项选择题  表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()

A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝


点击查看答案


171、多项选择题  变压器的性能由（）决定。

A．外接元器件 
B．外部接线方式 
C．线圈的绕组匝数 
D．固定方式 
E．连接组别方式


点击查看答案


172、多项选择题  直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。

A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率


点击查看答案


173、多项选择题  关于合同变更成立的条件，下列说法正确的是()。

A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致，或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求


点击查看答案


174、单项选择题  选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配，如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。

A.力学性能 
B.母材的的塑性 
C.化学性能 
D.力学性能或物理性能


点击查看答案


175、单项选择题  自动控制系统主要的特点是有反馈存在，按()进行控制。

A、偏差
B、电压
C、电流
D、给定值


点击查看答案


176、单项选择题  关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）

A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白


点击查看答案


177、多项选择题  输配电线路在勘测定位时，要确定()。

A.杆塔竖立 
B.重要转角杆的位置 
C.杆型 
D.杆距 
E.杆高


点击查看答案


178、单项选择题  某送变电工程的单项合同总价为（）万元，该工程为中型工程。

A.760
B.810
C.950
D.1100


点击查看答案


179、多项选择题  有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。

A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志


点击查看答案


180、多项选择题  卫星通信系统的最大特点是多址工作方式，常用的有()。

A.频分多址
B.时分多址
C.空分多址
D.码分多址
E.波分多址


点击查看答案


181、单项选择题  焊接普通结构钢时,焊条选择()等于或稍高于母材的焊条。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


182、多项选择题  项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。

A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系


点击查看答案


183、单项选择题  部分工程实体在施工中与土建工程配合被隐蔽，应在隐蔽前进行消防验收。下列不属于隐蔽工程消防验收的是()。

A.埋设道路下的消防供水管网
B.敷设墙体内的消防报警线路导管
C.埋设地坪下的消防供水管网
D.消防设备和干线管网就位并调试


点击查看答案


184、单项选择题  下列不属于许诺优惠条件的是()。

A、提出提前竣工 
B、低息贷款 
C、提赠给施工设备 
D、到快要投标截止时，突然降价


点击查看答案


185、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


186、单项选择题  按照索赔目的和要求分类，索赔可分为工期索赔和()。

A.工程终止索赔
B.费用索赔
C.工程加速索赔
D.工程变更索赔


点击查看答案


187、问答题  

背景： 
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。 
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。 
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。

问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?


点击查看答案


188、问答题  

在某机电工程项目公开招标中，评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题
1.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
3.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?
4.指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。


点击查看答案


189、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

根据本工程的内容，施工单位应从哪些方面进行节水和水资源利用?


点击查看答案


190、单项选择题  在设备交付现场安装前，由()负责与业主或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查。

A.监理方 
B.总承包方 
C.分包方 
D.设计方


点击查看答案


191、多项选择题  消防工程验收前，施工单位应提交的资料有()。

A.验收申请报告 
B.竣工图纸 
C.开箱记录 
D.施工记录 
E.调试报告


点击查看答案


192、单项选择题  管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。

A.5%
B.8%
C.10%
D.15%


点击查看答案


193、单项选择题  在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷

A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向


点击查看答案


194、单项选择题  电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位


点击查看答案


195、问答题  

政府投资的某机电工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。
事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签订施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。
问题
1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。
2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?
3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?


点击查看答案


196、多项选择题  对于通风管道的管件采取的减小局部阻力措施有()。

A.合理地采用曲率半径R 
B.减少管件个数 
C.采用一定长度的渐缩管或渐扩管 
D.管件加大直径 
E.采用截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片


点击查看答案


197、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

施工单位对于残存硫酸和粉状原料的处理方法是否正确?为什么?


点击查看答案


198、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


199、单项选择题  在水准测量过程中，一个测区及其周围至少应有()个水准点。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


200、单项选择题  适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。

A.预留收缩余量法 
B.反变形法 
C.刚性固定法 
D.整体预热发


点击查看答案


201、单项选择题  在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。

A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆


点击查看答案


202、单项选择题  下列属于直接成本的是()

A、其他直接费 
B、奖金 
C、劳动保护费 
D、差旅费


点击查看答案


203、多项选择题  财产保全的种类包括()。

A、诉前财产保全
B、诉中财产保全
C、诉后财产保全
D、法律财产保全
E、诉讼财产保全


点击查看答案


204、多项选择题  高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用()。

A.专用接头 
B.热熔连接 
C.粘结接口 
D.焊接连接 
E.法兰连接


点击查看答案


205、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


206、问答题  

【背景资料】：
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货．根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程，施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批．
钢结构层架为衍架，跨度劝30m，上弦为弧线形，下旋为水平线，下弦安装标高危21m，单片衍架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。
【施工过程中发生了如下事件】：
事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。
事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明．也无其它检重检验记录．建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口．为赶工程进度，领用了项目部材料库无标说的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。
【问题】：
1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？
2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？
3、事件二中，施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由．说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作？
4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做那些改进？


点击查看答案


207、多项选择题  需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（）等.

A.压力容器
B.电梯
C.起重机械
D.锅炉
E.大型游乐设施


点击查看答案


208、单项选择题  在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。

A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°


点击查看答案


209、多项选择题  下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。

A.2050mm薄板冷连轧机 
B.中型离心式鼓风机 
C.中央空调机组 
D.数控机床 
E.12mm胶带输送机


点击查看答案


210、单项选择题  焊接工艺评定报告应由单位()批准。

A.总工程师
B.专业工程师 
C.质量负责人
D.技术负责人


点击查看答案


211、多项选择题  影响设备安装精度的测量因素有（）。

A.零部件装配精度 
B.施测人员技能 
C.设备制造精度 
D.设备检测基准精度 
E.测量仪器精度 


点击查看答案


212、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位应编制什么类型的施工组织设计?


点击查看答案


213、单项选择题  根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，即确定了起重机的()。

A.幅度 
B.设备或构件的尺寸 
C.臂长 
D.起吊能力


点击查看答案


214、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（）.

A.发生噪声
B.气液混合
C.被堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


215、单项选择题  消费者收入一般是指社会的人均收入，一般来说，消费者收入变动与需求的变动()。

A.呈同方向变化 
B.呈反方向变化 
C.不相关 
D.完全等价


点击查看答案


216、单项选择题  属于管道组成件的元件是()。

A.垫片 
B.导轨 
C.吊夹 
D.托座


点击查看答案


217、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是()。

A.抵消过大的安装累计误差 
B.抵消设备运转时产生的作用力影响 
C.抵消摩擦面间油膜的影响 
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


218、问答题  

某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。业主已选定监理单位。施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其余材料全部由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。施工过程中发现吊线垂度不符合规范要求。
问题
1．分析影响本工程的质量因素。
2．利用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量的因素。
3．作为现场管理本工程的项目经理，请根据上述条件列出可以设置为质量控制点的部位或过程。


点击查看答案


219、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，使用()投资的建设工程承发包，必须采用工程量清单计价。

A、国外资金 
B、国有资金 
C、私人资金 
D、捐助资金


点击查看答案


220、单项选择题  下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。

A.有关规程、规范 
B.施工组织总设计 
C.被吊装设备的设计图纸及参数 
D.月施工进度计划


点击查看答案


221、单项选择题  照明灯具安装要与()配合协调，做好成品保护，不能污染已完成的工程产品。

A.结构工程 
B.装饰工程 
C.门窗工程 
D.楼面工程


点击查看答案


222、单项选择题  管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是()。

A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点


点击查看答案


223、单项选择题  电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%


点击查看答案


224、单项选择题  施工方案分为专业工程施工方案和()两大类。

A.专项工程施工方案
B.多项工程施工方案
C.非专业工程施工方案
D.单项工程施工方案


点击查看答案


225、单项选择题  在水平管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装()要求相同。

A.压力取源部件的取压点 
B.温度取源部件的取温点 
C.流量取源部件的层流点 
D.液位取源部件的液位点


点击查看答案


226、单项选择题  6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作()：

A.滑轮组跑绳. 
B.风缆绳 
C.吊索 
D.起重机卷筒吊装绳


点击查看答案


227、单项选择题  适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。

A.酚醛复合风管 
B.玻璃纤维复合风管 
C.聚氨酯复合风管 
D.硬聚氯乙烯风管


点击查看答案


228、单项选择题  防洪标准等级为工级的通信局站是()。

A.移动基站
B.宽带接入站
C.微波通信站
D.卫星地球站


点击查看答案


229、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下


点击查看答案


230、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


231、单项选择题  当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的（）时，按三相平衡负荷计算。

A.33%
B.25%
C.15%
D.5%


点击查看答案


232、单项选择题  关于建筑电气工程施工注意事项的表述，下列说法错误的是()。

A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性


点击查看答案


233、单项选择题  1986年，原国家环境保护局颁布（），在我国开始实行环境影响评价单价的资质管理。

A.《基本建设项目环境保护管理办法》
B.《建设项目环境保护管理办法》
C.《中华人民共和国环境保护法(试行)》
D.《建设项目环境影响评价证书管理办法(试行)》


点击查看答案


234、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


235、单项选择题  自动化仪表试验用的气源应清洁干燥，露点温度比最低环境温度低()以上。

A.3℃ 
B.5℃ 
C.7℃ 
D.10℃


点击查看答案


236、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

进场的材料应如何进行验收和确认?


点击查看答案


237、单项选择题  大型储罐施工宜采用()基础。

A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式


点击查看答案


238、多项选择题  划定机械设备安装基准线的依据有（）。

A．设备中心线
B．设备布置图
C．土建单位提供的标高线
D．工艺系流原理图
E．有关建筑物的边缘线


点击查看答案


239、多项选择题  工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）.

A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂


点击查看答案


240、单项选择题  在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。

A.全埋式 
B.半埋式 
C.活动式 
D.利用建筑物


点击查看答案


241、单项选择题  水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。

A.25
B.30
C.35
D.40


点击查看答案


242、多项选择题  成套配电装置柜体安装要求包括()。

A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正 
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地 
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm 
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好 
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净


点击查看答案


243、问答题  

背景：
北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包，该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B建筑单位拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t，采用汽车起重机吊装。
合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。
为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案、电气自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。

问题：
1、针对本工程，A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计。
2、A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？
3、施工方案一般包括哪些内容
4、为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。5、分析说明B建筑工程公司分包的工程中，有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准？


点击查看答案


244、多项选择题  工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。

A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制


点击查看答案


245、多项选择题  分部工程划分的原则是（）。

A.材料种类
B.施工特点
C.工程规模
D.专业性质


点击查看答案


246、多项选择题  计量器具的特点有（）。

A.准确性
B.稳定性
C.统一性
D.溯源性
E.法制性


点击查看答案


247、多项选择题  高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的（）等设备组成的组合体。

A．控制
B．测量
C．信号
D．指挥
E．保护


点击查看答案


248、问答题  

某通信运营商计划在某地建设3G试验网，工程由只有设备入网资质的3G设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价在280万元，此初步设计经研究得到批准。该运营商决定采用包工不包料的形式将此项目承包给一家长期合作的施工单位，并请施工单位选定基站的站址，然后由设计单位根据选定的站址及设备的情况编制施工图设计。施工单位拿到设计以后，由于部分站点选择在民用建筑上安装，运营商工程管理人员又数量有限，因此委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商的违规操作作出了处罚。
(5)本工程选定的初步设计的编制单位是否合适?为什么?对设计编制单位的选择有什么要求?
(6)此工程设计阶段的划分是否存在问题?为什么?
(7)运营商请施工单位选择站址，并负责相应站址租用的谈判工作合适吗?这些工作应由谁在什么时间完成?
(8)此工程有特殊验收指标吗?如果有的话，应该有哪些?
(9)此工程中，运营商的违规操作行为都体现在哪些方面?
(10)此工程是否应进行招投标?为什么?


点击查看答案


249、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

项目部在进行项目成本控制时应考虑哪些原则?


点击查看答案


250、多项选择题  下列属于轴承的主要密封方式是()。

A.密封胶 
B.玻璃胶 
C.油封 
D.防尘迷宫密封 
E.密封圈


点击查看答案


251、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？


点击查看答案


252、单项选择题  基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。

A．B
B．H
C．b
D．h


点击查看答案


253、单项选择题  根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级以上人民政府 
B.市级以上人民政府 
C.省级以上人民政府 
D.国务院


点击查看答案


254、多项选择题  关于高清晰度电视说法正确的有()。

A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单


点击查看答案


255、单项选择题  主要功能是采用红外线自动数字显示距离，与普通测量方法不同的是，进行水平距离测量时省去了钢卷尺的测量仪器是()。

A.光学经纬仪
B.激光准直(铅直)仪
C.光学水准仪
D.全站仪


点击查看答案


256、单项选择题  回转窑是建材设备中的()。

A.耐火材料生产设备 
B.玻璃生产设备 
C.水泥生产设备 
D.新型建筑材料生产设备


点击查看答案


257、多项选择题  位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。

A．平面度
B．平行度
C．同轴度
D．圆柱度
E．对称度


点击查看答案


258、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


259、单项选择题  管道上的热工仪表应按()的位置进行安装。

A.便于操作 
B.业主要求 
C.设计确定 
D.现场协调


点击查看答案


260、单项选择题  用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。

A.兆欧表 
B.液体流量计 
C.样板 
D.万用表


点击查看答案


261、问答题  

背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?


点击查看答案


262、单项选择题  按压力容器品种划分，代号为E的是()。

A.反应压力容器 
B.换热压力容器 
C.分离压力容器 
D.储存压力容器


点击查看答案


263、多项选择题  建筑物的共用接地体可为()所共用。

A.防雷接地
B.工作接地
C.保护接地
D.屏蔽接地
E.虚拟接地


点击查看答案


264、单项选择题  自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。

A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件


点击查看答案


265、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

我国常采用的招标形式有哪几种?说明本次邀请招标是否合理?


点击查看答案


266、单项选择题  在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是（）。

A.建筑设备自动化系统
B.办公自动化系统
C.综合布线系统
D.智能住宅小区


点击查看答案


267、单项选择题  下列属于技术措施的是()。

A、材料费控制管理 
B、间接费及其它直接费控制 
C、机械费控制管理 
D、提高功效的新工艺的降低成本的技术措施


点击查看答案


268、多项选择题  智能建筑是由()共同构成。

A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程


点击查看答案


269、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


270、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。

A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任


点击查看答案


271、多项选择题  肾综合征出血热（流行性出血热）早期典型的病理变化有（）

A.脑水肿
B.脑垂体、右心房内膜下出血
C.胃出血
D.肝萎缩
E.全身广泛小血管及毛细血管损害


点击查看答案


272、单项选择题  易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐进行喷砂前应采用（）。

A、高压洁净水冲洗
B、碱液清除处理
C、有机溶剂清除处理
D、蒸汽冲洗


点击查看答案


273、多项选择题  按特性划分高分子材料是指()等。

A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂


点击查看答案


274、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个
B．1个
C．2个
D．3个


点击查看答案


275、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例IH420105-2】
1．背景
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等.其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩）．安装在标高10．Om平台上，且汽机车间仅配置一台75120t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺.由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益.
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元.方案甲为买现货，价格为7100元／t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元／t.如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元.通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期.
2．问题
(1)该施工单位进行项目成本控制时，应考虑哪些原则？在施工阶段应进行哪些成本控制工作？
(2)按施工项目成本构成，如何对材料费成本进行分析？
(3)试用因素分析法分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程成本.该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
(4)对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么？对施工方案进行技术经济比较应包括哪些内容？
(5)从施工项目成本管理的角度，在此案例中应对哪些施工方案进行技术经济比较？


点击查看答案


276、单项选择题  钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。

A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力


点击查看答案


277、填空题  抽屉式配电柜抽屉的（）闭锁或（）闭锁装置应动作可靠。


点击查看答案


278、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机是用()型钢制造。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


279、判断题  成本核算对象是指在计算工程成本时，确定归集和分配生产费用的具体对象，即生产费用承担的客体


点击查看答案


280、单项选择题  主持焊接工艺评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.总工程师 
B.质量检验工程师 
C.理化检验工程师 
D.焊接工程师


点击查看答案


281、单项选择题  金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。

A.架设正装法 
B.边柱倒装法 
C.水浮正装法 
D.气吹倒装法


点击查看答案


282、多项选择题  单位工程质量验收合格的规定为()。

A.单位工程所含分部工程质量全部合格 
B.子单位工程所含分部工程质量全部合格 
C.生产线试运转全部符合设计要求 
D.单位工程质量控制资料齐全 
E.子单位工程质量控制资料齐全


点击查看答案


283、单项选择题  管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.

A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性


点击查看答案


284、问答题  

某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。 
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。

1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。 2.机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。 3.基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。 4.机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?


点击查看答案


285、单项选择题  平面控制网的测量方法有（）。

A．三角测量法、导线测量法、水准测量法
B．水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C．水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D．三角测量法、导线测量法、三边测量法


点击查看答案


286、单项选择题  物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。

A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C


点击查看答案


287、单项选择题  直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。

A.吹扫清洗 
B.压力试验 
C.无损检测 
D.防腐保温


点击查看答案


288、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
南方机电工程公司中标某石油化工装置EPC总承包工程项目，项目采购部门向供货厂商发出询价函，该询价函的格式参照了如下格式：
询价函询
价函编码：询价日期：
公司/厂
本公司拟使用贵方下述产品，请按本询价函的要求向本公司发出报价。
(1)产品名称数量：
(2)项目名称。
(3)报价书份数。
(4)报价截止日期。
(5)要求的交货期。
(6)函内附件要求的下列文件必须全面完成并作为报价书的一部分递交：
1)经认可的设备、散材请购单及其附件。
2)偏差表。
3)供货一览表（必要时还应列出工作进度表）。
(7)投标者应将全部询价文件与报价书一起返回。
(8)附件。
1)设备、材料请购单及其附件。
2)报价须知。
3)供货一览表。
4)合同基本条件及关于包装、运输和检验等特殊要求。
(9)报价书请寄下列地址：
单位名称：×××工程公司采购部
收件人：详细地址和邮政编码：
电话：传真：
×××工程公司采购部
2．问题
(1)报价函中提及的“报价截止日期”和“要求的交货期”分别指什么？
(2)采购部门要求供货厂商在规定的时间递交哪些材料？
(3)报价函中提及的“偏差表”是指什么？
(4)询价函与询价文件（书）有何不同？其共同目的是什么？


点击查看答案


289、多项选择题  绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。

A.电阻 
B.电感 
C.电容 
D.频敏变阻器 
E.隔离开关


点击查看答案


290、问答题  

背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。

问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


291、多项选择题  门禁系统中常用的电控锁类型有()等。

A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁


点击查看答案


292、单项选择题  试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。

A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备


点击查看答案


293、单项选择题  低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值一般用()V摇表测量。

A.500 
B.1000 
C.1500 
D.2000


点击查看答案


294、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（)．

A．针孔 
B．气泡 
C．粘结力 
0．透底


点击查看答案


295、多项选择题  工业安装工程安装专业划分包括（）。

A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程


点击查看答案


296、填空题  二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。


点击查看答案


297、单项选择题  《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。

A.发电厂保护区 
B.电力电缆线路保护区 
C.变电站保护区 
D.换流站保护区


点击查看答案


298、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。

A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程


点击查看答案


299、判断题  正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务


点击查看答案


300、单项选择题  通过实际成本与()的对比，考核工程项目成本的降低水平。

A、计划成本 
B、估算成本 
C、决算成本 
D、预算成本


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：康复医学与技术(医学高级)：运动..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询