1、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。
A.接受 B.审查合格后接受 C.审查不合格后拒收 D.拒收
3、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A．施工企业负责人 B．专职安全员 C．一专职消防安全员 D．项目负责人
4、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效 B.乙有撤销权 C.丙有催告权 D.构成表见代理 E.甲有追认权
5、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人 B.不能正确表达意思的人 C.监狱中羁押的犯人 D.聋哑人
6、单项选择题 施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
7、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
8、单项选择题 关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任 C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任 D.承包人的保修责任可以免除
9、单项选择题 护肤类化妆品延缓衰老的途径之一是（）。
A.抑制酪氨酸酶的活性 B.抑制皮脂腺分泌 C.抑制雄性激素分泌 D.减少以及清除自由基
10、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标 B.甲逾期缴纳履约保证金 C.甲拒不缴纳履约保证金 D.甲因不可抗力提出不能履行合同 E.存在不影响中标结果违法行为
11、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()
A．处分 B．暂扣执照 C．恢复原状 0．罚金
12、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()。
A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据
13、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失 B.代理人超越代理权限 C.相对人为善意 D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
14、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
15、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。
A.15日 B.60日 C.6个月 D.2年
16、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构
17、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
18、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B、自施工合同订立之曰起至施工合同履行完毕止 C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D、自工程开工之日起至竣工验收合格止
19、单项选择题 当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。
A、六个月 B、一年 C、两年 D、四年
20、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
21、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效 B、有效 C、可变更、可撤销 D、效力待定
22、单项选择题 国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这项权利是指（）。
A.专利确认权 B.专利申请权 C.专利发明权 D.专利使用权
23、多项选择题 根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。
A、赵某因工伤丧失了民事行为能力 B、李某取得资格证书4年后申请注册 C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问 E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
24、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的 B、丧失享受待遇条件的 C、重新就业的 D、拒不接受劳动能力鉴定的
25、单项选择题 甲、乙两公司，甲给乙5000元钱。委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应为()负担。
A.甲 B.乙 C.甲、乙均分担 D.乙承担大部分，甲适当分担
26、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
27、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训 C.施工安全事故隐患报告 D.紧急避险 E.拒绝违章指挥
28、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
29、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
30、单项选择题 建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。
A.监督检查建筑起重机械的使用情况 B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字 D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
31、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
32、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为 B、行政行为具有一定的裁量性 C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外 D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性 E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
33、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督机构 D.监理单位 E.主要责任人
34、单项选择题 某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。
A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.施工单位 D.监理单位
35、单项选择题 关于安全生产的说法，错误的是（）。
A.安全生产"三同时"制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
36、单项选择题 安全生产的主要监督方式不包括()。
A.企业职工监督 B.社区报告监督 C.公众举报监督 D.社会舆论监督
37、多项选择题 不得抵押的财产包括（）。
A.集体土地所有权 B.社会团体的教育设施 C.有争议的财产 D.被查封、扣押、监管的财产 E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权
38、单项选择题 下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。
A.没收违法所得 B.返还财产 C.赔礼道歉 D.消除危险
39、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日 B、2009年6月1日 C、2009年9月1日 D、2010年3月1日
40、多项选择题 运输合同中，承运人的义务主要包括()。
A、及时通知提领货物的义务 B、按指示运输的义务 C、货物毁损、灭失的赔偿义务 D、提货验收的义务 E、因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务
41、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
42、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B．勘察文件应注明工程使用年限 C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
43、判断题 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。
44、多项选择题 下列关于定金的陈述正确的是（）。
A.给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回 B.定金自合同订立之日起生效 C.主合同无效，定金应予以返还 D.定金数额不得超过主合同标的额的20% E.定金数额不得超过主合同标的额的30%
45、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反用人单位规章制度的 C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的 D.被依法追究刑事责任的
46、单项选择题 某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当()。
A、编制安全技术措施并编制专项施工方案 B、编制专项施工方案并附具安全验算结果 C、编制专项施工方案并报主管部门审批 D、编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查
47、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚 B.依法被撤销注册 C.依法被吊销注册证书 D.年龄超过55周岁 E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
48、单项选择题 对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效 B.无效 C.要约人未作任何表示则有效 D.要约人虽表示接受也无效
49、单项选择题 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A、1 B、2 C、4 D、20
50、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任 B.学院可直接扣除施工方质量保修金 C.施工方承担质量保修责任 D.学院和施工方共同承担责任
51、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位 B.行政主管部门 C.建设项目的使用单位 D.政府部门
52、单项选择题 抵押担保与质押担保的区别是（）。
A.债务人或者第三人可以是担保人 B.担保期间不转移对财产的占有 C.债权人有权优先受偿 D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物
53、多项选择题 《节约能源法》规定，国家对固定资产项目实行（）制度，不符合强制性节能标准的项目，不得批准或核准建设。
A.节能核算 B.节能评估 C.节能审核 D.节能审查 E.节能评审
54、单项选择题 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误 B．原材料缺陷 C．不可预料的意外事故 D．工艺不完善
55、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间
56、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方 B.及时通知对方 C.拒绝履行 D.解除合同
57、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
58、单项选择题 在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是()。
A、将施工图2套送审，其余4套交付施工 B、会同设计单位进行基础工程验收 C、组织相关各方进行竣工验收 D、工程竣工验收合格后第30d，去办理竣工备案手续
59、多项选择题 下列建设单位的安全责任有（）。
A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续 B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 C.提出保障施工作业人员安全的措施建议 D.对安全技术措施进行审查 E.保障安全施工所需投入
60、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
61、单项选择题 对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是()。
A、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月 B、劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月 C、3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月 D、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，试用期不得超过10d。
62、单项选择题 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B、人民法院应当根据调解书进行判决 C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
63、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
64、单项选择题 建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。
A、工程规划许可证 B、设计单位资质等级证书 C、工程勘察设计文件 D、施工单位营业执照
65、单项选择题 发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。
A.项目总承包 B.施工总承包 C.建设总承包 D.工程总承包
66、多项选择题 对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。
A、动产物权以占有和交付为公示手段 B、动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付 C、机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人 D、动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外 E、船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人
67、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
68、单项选择题 关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 D．对能源消费应实行包费制
69、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日 B.2031年3月15日 C.2031年5月15日 D.2033年2月13日
70、单项选择题 根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
71、单项选择题 关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
72、单项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。
A.1 B.2 C.3 D.4
73、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分
74、多项选择题 下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是（）。
A.未成年人的证言 B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.采用合法手段取得且能够与其他证据相互印证的录音证据 E.无正当理由未出庭作证的证人证言
75、单项选择题 联合体中标的，联合体各方向招标人承担的责任是（）。
A.按份责任 B.独立责任 C.补充责任 D.连带责任
76、单项选择题 某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.2010年4月1日 B.2010年4月17日 C.2010年6月17日 D.2011年3月17日
77、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表 B．工程监理单位 C．设计单位 D．项目技术负责人
78、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权 B.担保物权 C.收益权 D.不动产物权
79、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
80、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人 B.投保人与受益人 C.保险人与被保险人 D.保险人与受益人
81、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
82、单项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。
A、土方开挖工程 B、模板工程 C、脚手架工程 D、高空作业工程
83、单项选择题 某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A、2010年5月1日 B、2011年5月1日 C、2012年5月1日 D、2013年5月1日
84、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
85、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
86、判断题 光屏读数装置在坐标镗床的坐标测量系统中只能将线纹尺的线距细分，以使其读数精度提高。
87、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标 B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标 C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用 D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
88、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决 B、向人民法院起诉 C、向上级仲裁机构申诉 D、向人民法院申请执行
89、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A.第一次开庭时 B.法庭辩论终结前 C.提交答辩状期间 D.被告收到起诉状副本之日起15日内 E.第一审判决作出前
90、多项选择题 为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。
A、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B、对文书、物品等进行复制 C、向证人进行询问调查、记录证人证言 D、对证据进行鉴定或勘验 E、将获取的证据材料交给当事入保管
91、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿 B.瞒报 C.谎报 D.擅离职守
92、单项选择题 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C、当事人可以经调解程序解决合同争议 D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
93、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同 B、货运合同的标的是货币 C、货运合同是诺成合同 D、货运合同当事人的特殊性
94、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
95、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款 B.可以委托第三方进行修复 C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用 D.可以向工程建设行政主管部门投诉 E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
96、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性 B.有限性 C.相对性 D.可履行性
97、单项选择题 施工项目负责人是指施工企业的（）。
A.总经理 B.总工程师 C.项目经理 D.董事长
98、单项选择题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。
A、二审判决书未经甲方签收 B、有新的证据足以****原判决 C、二审判决适用法律有明显错误 D、二审法官应当回避的没有回避
99、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
100、单项选择题 某建筑公司于2006年4月2日提出申请，于2006年4月12日获得工商行政管理机关核准营业执照；于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。
A.2006年4月2日 B.2006年4月12日 C.2006年10月5日 D.2006年11月3日
101、单项选择题 关于工程建设的标准，说法错误的是（）。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止 B.工程建设行业标准实施后也需要复审 C.工程建设地方标准中没有强制性条文 D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
102、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证 B.书证 C.鉴定结论 D.勘验笔录
103、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
104、单项选择题 下列属于行政法规的是（）
A.《物权法》 B.《北京市建筑市场管理条例》 C.《招标公告发布暂行办法》 D.《建设工程质量管理条例》
105、单项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持 D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
106、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B.被保险人在施工现场外发生伤害 C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤 D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害 E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
107、多项选择题 下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。
A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.斡旋 E.仲裁
108、单项选择题 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由()承担。
A、出卖人 B、买受认 C、承运人 D、承运人和买受人按比例
109、单项选择题 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。
A.是否符合建设单位的要求 B.是否符合合同约定 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否符合监理要求
110、单项选择题 行政复议机关应当自受理申请之日起（）内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。
A.30日 B.45日 C.60日 D.3个月
111、单项选择题 某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故()。
A.按约定由分包单位自行承担全部责任 B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任 D.总承包单位与分包单位承担连带责任
112、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目 B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目 C.利用国际援助建设的生态环保项目 D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
113、多项选择题 目前我国实行的强制性标准包含（）。
A.批准发布时已明确为强制性标准的 B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T” C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“/T” D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的 E.发布标准中使用“宜”、“不宜”等用词的条文的
114、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业 C.拘役 D.行政拘留 E.吊销许可证
115、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议 B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁 C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名 E.裁决所根据的证据是伪造的
116、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.异时履行抗辩权 D.不安抗辩权
117、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日 B、2010年3月12日 C、2010年3月20日 D、2010年4月10日
118、单项选择题 根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是（）。
A.建设工程只能实行招标发包 B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位 C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位 D.发包单位可以将建设工程肢解发包
119、单项选择题 对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。
A.40% B.50% C.80% D.100%
120、单项选择题 下列选项中，()不符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。
A.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担 B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督 C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字 D.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用
121、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工 B.钢筋工 C.瓦工 D.电工
122、单项选择题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B、明示施工单位在施工中应优化工期 C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同 D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
123、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本 B.技术装备 C.专业技术人员 D.企业效益 E.职工学历水平
124、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
125、单项选择题 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。
A.测时法 B.写实记录法 C.工作日写实法 D.动作研究法
126、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性 B.创造性 C.美观性 D.实用性 E.适用性
127、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业 B.政府 C.社会 D.行业
128、单项选择题 以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元 B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元 C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元 D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
129、单项选择题 关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
130、单项选择题 当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担 C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担 D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿
131、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。
A.各地的地方法规 B.法律、行政法规 C.案件所在县人民政府公开发布的规定 D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章 E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
132、单项选择题 建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有哪些？（）。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.为从业人员办理意外伤害保险
133、单项选择题 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。 C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
134、多项选择题 法律规定可以质押的权利是（）。
A.汇票 B.支票 C.提单 D.所有基金份额、股权 E.依法可以转让的专利权
135、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度 B.B群防群治制度 C.安全事故报告制度 D.安全生产责任制度
136、单项选择题 下列选项中，()并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
A、创造性 B、过渡性 C、新颖性 D、实用性
137、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
138、单项选择题 按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。
A.采暖设备单项合同估算价约为112万元的工程 B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程 C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程 D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程
139、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列（）要求。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.能够满足招标文件的实质性要求 C.经评审的投标价格最低 D.投标价格低于成本 E.经评审的投标价格最高
140、多项选择题 租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。
A、动产租赁 B、不动产租赁 C、定期租赁 D、不定期租赁 E、融资租赁
141、单项选择题 对《建设工程施工合同(示范文本)》的法律地位的表述中，正确的是()。
A、合同示范文本对当事人订立合同起决定作用 B、签订建设工程施工合同时要求当事人必须采用合同示范文本 C、合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性 D、合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系
142、单项选择题 在建设工程纠纷中，()是常用的举证手段。
A.询问调查 B.鉴定 C.固定保存 D.开庭质证
143、单项选择题 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩 B.注册资本 C.技术人员情况 D.技术装备情况
144、单项选择题 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告 B、建设单位职工的书面证明材料 C、建设单位与施工单位签订的施工合同 D、建设单位提交的答辩状
145、多项选择题 以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是()。
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
146、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包 B.与发包人串通中标签订的合同 C.挂靠其他企业签订的施工合同 D.带资承包的施工合同 E.专业分包公司再次分包的合同
147、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E.分包单位将其承包的建设工程再分包
148、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
149、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
150、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的 B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的 C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
151、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供 B.被投诉举报和处理应记入信用档案 C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案 D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
152、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度 B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 C.应对应急救援器材进行经常性维护保养 D.各级负责人应兼任应急救援人员
153、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件 C.有施工单位签署的工程保修书 D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
154、单项选择题 我国《担保法》规定的合同担保方式有（）。
A.留置 B.保留金 C.预付款 D.暂定金
155、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修 C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿 D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担 E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
156、单项选择题 “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。
A.75% B.85% C.95% D.100%
157、多项选择题 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A．对拘役不服的 B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的 C．认为行政机关侵犯其财产权的 D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
158、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的
159、多项选择题 甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲性质的说法，正确的有（）。
A.侵权 B.无因管理 C.合同行为 D.不当得利 E.法律行为
160、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
161、多项选择题 根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。
A．双方当事人均不满意仲栽结果 B．没有仲栽协议 C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D．没有对另一方当事人形成强制作用 E．栽决事项超出仲栽委员会权限
162、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立 B.有效成立 C.效力有待确定 D.竣工验收合格后方有效
163、单项选择题 不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。
A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制 B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业 C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险 D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径
164、单项选择题 关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权
165、多项选择题 根据《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉的民事判决或裁定是（）。
A.基层法院作出的第一审判决 B.第二审法院发回重审后的第一审判决 C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决 D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定 E.最高法院的一审裁判
166、单项选择题 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
A.所有权 B.白物权 C.用益物权 D.担保物权
167、多项选择题 根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
168、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2 C.6 D.12
169、单项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是()。
A.勘验笔录 B.视听资料 C.当事人的主张 D.书证、物证
170、单项选择题 以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
171、单项选择题 行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的 B.共同上一级法院指定的 C.被告最先提交书面答辩状的 D.最先收取案件受理费的
172、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更 C.当事人一方发生合并、分立 D.当事人一方违约
173、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
174、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为()
A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.设计方案
175、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小
176、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的 B、应征服兵役的 C、已经进行失业登记，并有求职要求的 D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
177、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
178、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
179、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构 B.业务执行机构 C.权力机构 D.公司业务活动的监督机构
180、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务 B.提货验收的义务 C.货物毁损、灭失的赔偿义务 D.特殊情况下拒运的义务
181、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立 B、由于不可抗力致使合同不能履行 C、作为当事人一方的公民死亡 D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E、法定代表人变更
182、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同 B、委托合同是有偿合同 C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务 D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
183、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
184、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿 B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿 C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿 D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
185、多项选择题 要约可以撤回。撤回要约的通知应当()到达受要约人，方为有效。
A.在要约到达受要约人之前 B.在要约到达后 C.发出要约前 D.包含在要约之中 E.与要约同时
186、单项选择题 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间 c.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间
187、多项选择题 某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。
A、担保权 B、任意撤销权 C、抗辩权 D、抵消权 E、人身损害赔偿请求权
188、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 E.要约延误到达受要约人
189、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
190、单项选择题 职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过（）。
A.6个月 B.12个月 C.24个月 D.36个月
191、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作 B.矿山、井下作业 C.夜班劳动 D.低温、冷水作业
192、单项选择题 关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。
A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 D.对能源消费应实行包费制
193、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
194、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的 B.超越或者滥用职权的 C.具体行政行为明显不当的 D.适用依据不足的 E.主要事实不清证据不足的
195、单项选择题 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议。甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。
A、对该诉讼请求予以支持 B、对该诉讼请求不予支持 C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
196、单项选择题 某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标由当地建设行政主管部门主持 B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D.开标时不能宣读投标文件
197、多项选择题 下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。
A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果 B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章 C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 D.投标文件附有招标人不能接受的条件 E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
198、单项选择题 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料 B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案
199、单项选择题 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A.20 B.32 C.36 D.40
200、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务 B、标的物的瑕疵 C、妥善保管和使用租赁物 D、向出卖人支付价金 E、租赁期限届满返还租赁物
201、多项选择题 在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。
A.及时检查隐蔽工程 B.参加工程验收 C.提出工期索赔 D.自行完成建设工程主体结构施工 E.对质量不合格的工程无偿修理
202、单项选择题 根据《合同法》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但除外的情形是（）。
A.与债权有关的从权利 B.债务人对让与人的抵销权 C.债务人对让与人的抗辩权 D.专属于债权人自身的从权利
203、单项选择题 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。
A.请求解除合同 B.请求返还财产 C.请求排除障碍 D.请求赔偿损失
204、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
205、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告 B、施工组织设计方案 C、设计更记录 D、质量事故处理记录 B、施工单位签署的工程质量保修书
206、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价 B.外贸手续费 C.消费税 D.增值税 E.银行财务费
207、单项选择题 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款
208、单项选择题 关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。
A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包 B.分包单位不得将其承包的工程再分包 C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件 D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
209、多项选择题 关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。
A.已经确定施工企业 B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 C.建设资金已经落实 D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
210、单项选择题 某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。
A.乙施工单位承担全部责任 B.甲施工单位承担全部责任 C.甲、乙承担连带责任 D.甲、乙应按双方合同约定分担责任
211、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
212、多项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。
A、有充分的证据 B、有明确的被告 C、属于人民法院受理民事诉讼的范围 D、原告是与本案有间接利害关系的公民 E、有书面的起诉书
213、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则 B、当事人平等原则 C、合法原则 D、尊重当事****利原则 E、调解公开原则
214、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
215、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易 B.运输 C.婚姻 D.海事
216、多项选择题 下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。
A.确认建筑构件为发明专利 B.确认卫生洁具为实用新型专利技术 C.确认设计方案的著作权 D.对北京市政府作出处理决定不服 E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服
217、单项选择题 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。
A、9月10日 B、9月15日 C、9月17日 D、9月18日
218、单项选择题 在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同成立地点为（）。
A.承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业地 D.合同签订地
219、单项选择题 关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
220、单项选择题 项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。
A.50 B.60 C.75 D.80
221、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属干无常行为 D．行政行为具有不可熬晕性
222、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》 B、《北京市招标投标条例》 C、《建筑法》 D、《建设工程安全生产管理条例》
223、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。 D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
224、单项选择题 监理单位的安全责任事项是（）。
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行整改 D.确定建设工程安全费用
225、单项选择题 当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托（）指定。
A.仲裁委员会 B.仲裁委员会秘书处 C.已选定的两名仲裁员共同 D.仲裁委员会主任
226、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。
A.保管合同 B.租赁合同 C.加工承揽合同 D.建设工程施工合同 E.运输合同
227、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().——表见代理
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
228、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理 B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持 C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
229、单项选择题 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A.总承包人 B.防水分包人 C.业主 D.物业公司
230、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.由施工单位承担主要责任
231、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员 B.企业主要负责人 C.项目负责人 D.专职安全生产管理人员 E.造价人员
232、单项选择题 关于法人资格取得的叙述，正确的是()。
A、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格 B、依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格 C、具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格 D、具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
233、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债 B.合同之债 C.侵权行为之债 D.无因管理之债 E.连带之债
234、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责 B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责 C.建设工程项目安全生产领导小组的职责 D.专职安全生产管理人员的配备要求 E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
235、多项选择题 工程监理单位的安全责任有（）。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B.审查专项施工方案 C.对施工安全事故隐患进行处理 D.及时报告安全生产事故 E.组织抢救生产安全事故
236、多项选择题 《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括()。
A、执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护 B、告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬 C、支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇 D、对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训 E、用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
237、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理 B.一般代理和特别代理 C.单独代理和共同代理 D.本代理和再代理
238、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包 B.专业分包 C.劳务分包 D.工程总承包 E.专业承包
239、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人 B.保险合同受益人 C.保险合同投保人 D.保险合同关系人
240、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
241、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系
242、单项选择题 某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。
A.相邻关系 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利
243、判断题 化学分解法是爆炸物品销毁普遍使用的一种方法。
244、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的 B、在境外就医的 C、应当由公共卫生负担的 D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E、符合基本医疗抢救的医疗费用
245、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A．对施工质量负责 B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C．对建筑材料、设备等进行检验检测 D．建立健全施工质量检验制度 E．审查批准高大模板工程的专项施工方案
246、单项选择题 根据《物权法》，建设用地使用权属于().
A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.留置权
247、单项选择题 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的（）。
A.100% B.80% C.50% D.30%
248、单项选择题 运输合同当中，承运人的权利不包括()。
A、求偿权 B、留置权 C、特殊情况下的拒运权 D、任意变更解除权
249、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
250、单项选择题 某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月16日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日
251、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
252、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任 D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
253、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
254、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理
255、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14 B、21 C、28 D、42
256、单项选择题 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B、应当由乙、丙公司承担连带责任 C、应当由甲公司承担全部债务 D、应当由乙公司承担全部债务
257、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。
A.终身不予注册 B.吊销执业资格证书，5年内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年
258、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10夭 C.15夭 D.2个月
259、单项选择题 建筑生产中最基本的安全管理制度是（）
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度
260、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状 B.消除危险 C.赔礼道歉 D.没收财产
261、单项选择题 某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.建设单位和监理单位共同
262、多项选择题 安装工程一切险的保险标的一般包括()。
A.安装的机器及安装费 B.安装单位施工人员的人身安全 C.附带投保的土木建筑工程项目 D.与安装工程相关的第三人的损失 E.安装工程使用的承包人的机器、设备
263、单项选择题 甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。
A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.对等原则 D.公平原则
264、单项选择题 《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A、10% B、20% C、30% D、45%
265、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效 B、因损害社会公共利益而无效 C、因显失公平而可撤销 D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
266、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门 B．国务院安全监督行政主管部门 C．国务院建设行政主管部门 D．国务院工商行政管理部门
267、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日 B.8月30日 C.10月8日 D.10月20日
268、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.总承包单位
269、单项选择题 仲裁调解书应于（）生效。
A.仲裁庭作出时 B.双方达成合意时 C.仲裁调解书送达时 D.双方签收调解书后
270、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年 B.2年 C.6个月 D.3个月
271、单项选择题 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件 B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料 C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告 D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆
272、多项选择题 下列选项中，()属于建设工程质量管理的基本制度。
A.工程质量监督管理制度 B.工程竣工验收备案制度 C.工程质量事故报告制度 D.工程质量检举、控告、投诉制度 E.工程质量责任制度
273、多项选择题 下列单位中，属于建设工程竣工验收必须参加的单位是（）。
A.建设单位 B.勘察单位 C.设计单位 D.施工单位 E.政府工程质量监督机构
274、单项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。
A.以甲的名义在媒体上发布招标公告 B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件 C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人 D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构
275、多项选择题 根据《建筑法》，关干建筑工程分包的说法，正确的有（）
A．建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B．资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程 C．建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 D．严禁个人承揽分包工程业务 E．劳务作业分包可不经建设单位认可
276、单项选择题 合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行()义务。
A.提供担保 B.办理保险 C.保密 D.质量保修
277、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回 B、退回招标文件，收费不退回 C、不退回招标文件，收费退回 D、招标文件及收费分别退回
278、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内 B.10d内 C.30d内 D.15d内
279、单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。
A、合同成立 B、合同被公证 C、该物权登记 D、不动产交付
280、多项选择题 承揽合同中，承揽人的义务有()。
A、材料检验的义务 B、通知和保密的义务 C、交付符合质量要求工作成果的义务 D、按照合同约定完成承揽工作的义务 E、验收工作成果的义务
281、单项选择题 李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。
A.甲建筑公司 B.物资经销公司 C.李某 D.李某和甲建筑公司
282、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
283、单项选择题 关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。
A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B．仲裁审理案件应当公开进行 C．当事人可以协议仲裁不开庭审理 D．仲裁庭不能做出缺席裁决
284、单项选择题 2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。
A、合法行为，洗车是司机的权利 B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定 C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定 D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》
285、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10 B、15 C、20 D、25
286、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
287、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 B.借款人应当按照约定的用途使用借款 C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还 D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
288、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害 B.记大过 C.罚金 D.责令停产停业 E.降级
289、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.当事人可以协议仲裁不开庭审理 C.仲裁审理案件应当公开进行 D.当事人不能协商确定仲裁程序
290、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
291、单项选择题 某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是（）。
A.建设方可以解除合同 B.建设方可以要求减少支付工程款 C.建设方可以要求施工方承担违约责任 D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款
292、单项选择题 以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是（）。
A.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的 B.违反限制高消费令的 C.违反财产报告制度的 D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的
293、单项选择题 关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业 C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人 D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
294、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位 B、设计单位 C、物业管理单位 D、大楼使用者
295、单项选择题 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。
A、建设单位与施工单位 B、建设单位与设计单位 C、施工单位与监理单位 D、施工单位与设计单位
296、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证 B、塔式起重机出厂的产品合格证明 C、机械燃油消耗定额证明 D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录 E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
297、多项选择题 根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。
A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人
298、单项选择题 对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.部门经理 D.项目经理
299、多项选择题 施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.勘察 C.设计 D.施工 E.监理
300、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照 B.行政罚款 C.逮捕 D.行政拘留
