当前位置：91考试网 -> 考试题库

建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识试题及答案（最新版）
2022-03-01 23:43:02 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权


点击查看答案


2、多项选择题  工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.工程质量管理监督部门
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位
E.质量检测单位


点击查看答案


3、单项选择题  承揽合同的特征不包括()。

A、承揽人工作具有独立性
B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同
C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作


点击查看答案


4、单项选择题  某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。

A.向周围居民解释后可继续施工
B.要求办理手续后继续施工
C.要求施工单位增加补偿费
D.责令立即停止施工


点击查看答案


5、单项选择题  下列保险中，属于强制性保修的是（）.

A．意外伤害保险 
B．建筑工程一切险 
C．安装工程一切险 
D．工伤保险


点击查看答案


6、多项选择题  对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()

A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任
D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用


点击查看答案


7、单项选择题  关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实 


点击查看答案


8、单项选择题  关于我们仲裁基本制度，正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉 
B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理 
C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权


点击查看答案


9、单项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.中标入拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金
B.投标保证金不得采用银行保函方式
C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止
D.投标保证金最高不得超过50万元


点击查看答案


10、单项选择题  根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢修 
B.抢险 
C.抢工期 
D.生产工艺要求必须连续 


点击查看答案


11、多项选择题  建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）

A、工程竣工验收报告
B、施工组织设计方案
C、设计更记录
D、质量事故处理记录
B、施工单位签署的工程质量保修书


点击查看答案


12、单项选择题  专利法保护的对象不包括（）

A.工程设计图
B.实用新型
C.发明
D.外观设计


点击查看答案


13、单项选择题  下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。

A.没收违法所得
B.返还财产
C.赔礼道歉
D.消除危险


点击查看答案


14、单项选择题  施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）

A．施工企业负责人 
B．专职安全员 
C．一专职消防安全员 
D．项目负责人


点击查看答案


15、单项选择题  下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。

A.测时法
B.写实记录法
C.工作日写实法
D.动作研究法


点击查看答案


16、单项选择题  乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理

A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效


点击查看答案


17、单项选择题  关于表见代理的错误说法是().

A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权


点击查看答案


18、单项选择题  下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡


点击查看答案


19、单项选择题  下列关于要约的说法，不正确的是（）

A.要约是希望和他人订立合同的意思表示
B.作出要约的意思表示要求内容具体确定
C.要约在作出意思表示时生效
D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式


点击查看答案


20、单项选择题  甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。

A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请


点击查看答案


21、单项选择题  某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内
B.24小时内
C.作业人员救出后1小时内
D.作业人员救出后24小时内


点击查看答案


22、单项选择题  安全生产责任制的主要内容不包括（）。

A.确立安全责任管理体系责任制
B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制
C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D.技术员等岗位人员的安全生产责任制


点击查看答案


23、单项选择题  下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）

A.电工 
B.架子工 
C.钢筋工 
D.起重信号工


点击查看答案


24、单项选择题  《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。

A、减量化
B、无害化
C、产业化
D、资源化


点击查看答案


25、多项选择题  某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。

A.施工单位与A材料上之间存在合同之债
B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
C.施工单位与B材料商存在不当得利之债
D.A、B材料商之间不存在债的关系
E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债


点击查看答案


26、多项选择题  原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）。

A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款
B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织
C.有明确的被告
D.有具体的诉讼请求和事实根据
E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖


点击查看答案


27、单项选择题  某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。

A、地震引起的外墙开裂
B、地基处理不当造成的不均匀沉降
C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏
D、屋面防水材料老化引起的渗漏


点击查看答案


28、多项选择题  某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得()。

A、在江内清洗装贮过油类的车辆和容器
B、在施工现场焚烧沥青、油毡
C、在夜间进行施工
D、在施工现场填埋建筑垃圾
E、从事产生扬尘污染的施工作业


点击查看答案


29、单项选择题  甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B、应当由乙、丙公司承担连带责任
C、应当由甲公司承担全部债务
D、应当由乙公司承担全部债务


点击查看答案


30、单项选择题  某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。

A.2006年4月1日
B.2007年4月1日
C.2008年4月1日
D.2009年4月1日


点击查看答案


31、单项选择题  建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。

A、3
B、4
C、5
D、7


点击查看答案


32、单项选择题  全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由()的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

A、市级人民政府
B、县级人民政府
C、核定公布该文物保护单位的人民政府
D、省、自治区、直辖市人民政府


点击查看答案


33、单项选择题  构成表见代理的主观要件是（）。

A.本人存在过失
B.代理人超越代理权限
C.相对人为善意
D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由


点击查看答案


34、多项选择题  人民调解的基本原则是()。

A、当事人自愿原则
B、当事人平等原则
C、合法原则
D、尊重当事****利原则
E、调解公开原则


点击查看答案


35、多项选择题  下列属于建筑施工特种作业人员有（）。

A.钢筋工
B.水泥浇筑工
C.建筑电工
D.建筑架子工
E.高处作业吊篮安装拆卸工


点击查看答案


36、单项选择题  根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。

A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释
B.有两种以上解释时，应认定该条款无效
C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款


点击查看答案


37、单项选择题  2010年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2010年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”下列说法正确的是()。

A、该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任
B、该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任
C、该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任
D、该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任


点击查看答案


38、单项选择题  依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）

A．发包人驻工地代表 
B．工程监理单位 
C．设计单位 
D．项目技术负责人


点击查看答案


39、多项选择题  关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。

A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位
B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位
D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位
E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位


点击查看答案


40、单项选择题  关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 
C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 
D.此约定即使写入合同中，也属无效条款


点击查看答案


41、多项选择题  关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可


点击查看答案


42、单项选择题  在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。

A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人


点击查看答案


43、单项选择题  某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。

A、10
B、7
C、6
D、4


点击查看答案


44、单项选择题  有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。

A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前
B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议
C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力
D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织


点击查看答案


45、单项选择题  工程监理单位的安全责任包括（）

A.编制施工组织设计文件
B.制定安全技术措施
C.对安全事故隐患进行处理
D.确定建设工程安全费用


点击查看答案


46、多项选择题  根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。

A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险
B.提前竣工的，保险责任自行终止
C.因延长工期的，保险责任自行延长
D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续
E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证


点击查看答案


47、单项选择题  关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 
B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限


点击查看答案


48、单项选择题  被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。

A.当事人发现可撤销
B.订立
C.被撤销
D.当事人向法院提出撤销合同


点击查看答案


49、多项选择题  具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。

A、国家机关
B、学校、幼儿园
C、医院
D、经企业法人授权的法人分支机构
E、企业的职能部门


点击查看答案


50、单项选择题  甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司
B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D.甲房地产开发公司


点击查看答案


51、单项选择题  在运输合同中托运人的义务包括（）

A.告知
B.提货验收
C.货物毁损、灭失的赔偿
D.特殊情况下拒运


点击查看答案


52、多项选择题  注册建造师享有的权利有()。

A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬


点击查看答案


53、单项选择题  失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。

A、非因本人意愿中断就业的
B、应征服兵役的
C、已经进行失业登记，并有求职要求的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的


点击查看答案


54、单项选择题  2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。

A、合法行为，洗车是司机的权利
B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》


点击查看答案


55、单项选择题  某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。

A、基础工程的保修期限为50年
B、屋面防水工程的保修期限为8年
C、供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止
D、电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年


点击查看答案


56、单项选择题  下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。

A.移交工程档案资料是建设单位的义务
B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案


点击查看答案


57、多项选择题  根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）

A．经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 
B．对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 
C．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 
D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E．民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造


点击查看答案


58、单项选择题  关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证


点击查看答案


59、多项选择题  《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

A.放弃中标
B.因不可抗力提出不能履行合同
C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交
D.被查实存在影响中标结果的违法行为
E.他人对中标结果提出异议的


点击查看答案


60、单项选择题  工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5日
B.10日
C.15日
D.30日


点击查看答案


61、多项选择题  根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。

A.发明 
B.计算机软件 
C.实用新型 
D.商品商标 
E.外观设计


点击查看答案


62、单项选择题  关于项目经理的说法，正确的是（）。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 
B.施工项目可以设有项目经理 
C.项目经理具有相对独立的法人资格 
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉


点击查看答案


63、单项选择题  下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.技术人员缺乏经验
B.设计错误
C.工人疏忽
D.一般性盗窃和抢劫


点击查看答案


64、多项选择题  某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆迁安置补偿方案
D.拆除施工组织方案
E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料


点击查看答案


65、多项选择题  国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂，工程量大的项目
D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择


点击查看答案


66、多项选择题  下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是（）

A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷
B.设计原因导致的质量缺陷
C.自然灾害导致的屋面板损坏
D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷
E.使用者装修改造致使墙体损坏


点击查看答案


67、多项选择题  招标公告应当载明的内容包括（）

A.招标人的名称和地址
B.招标项目的性质
C.招标项目的数量
D.招标项目的质量要求
E.获取招标文件的办法


点击查看答案


68、单项选择题  关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10% 
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息


点击查看答案


69、单项选择题  根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

A.1
B.3
C.6
D.12


点击查看答案


70、单项选择题  建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．

A.12 
B.36 
C.45 
D.24


点击查看答案


71、多项选择题  关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。

A.已经确定施工企业 
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 
C.建设资金已经落实 
D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 
E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告


点击查看答案


72、多项选择题  因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。

A.通知对方
B.继续履行
C.赔偿损失
D.解除合同
E.提供相关证明


点击查看答案


73、单项选择题  关于申请延期开工的表述中，有误的是()。

A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期
C、延期以3次为限，每次不超过3个月
D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止


点击查看答案


74、单项选择题  下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责
C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
D.施工企业负责人要定期带班检查


点击查看答案


75、单项选择题  工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。

A.工程项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部分项工程


点击查看答案


76、多项选择题  下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。

A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准


点击查看答案


77、单项选择题  下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期


点击查看答案


78、单项选择题  北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是（）。

A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权
B.北京市的人民法院有管辖权
C.上海市的人民法院有管辖权
D.合同约定的管辖法院条款无效


点击查看答案


79、单项选择题  根据《著作权法》，著作权是()。

A.随作品的发表而自动产生 
B.随作品的创作完成而自动产生 
C.在作品上加注版权标记后自动产生 
D.在作品以一定的物质形态固定后产生


点击查看答案


80、单项选择题  以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷
B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷
C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷
D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等


点击查看答案


81、单项选择题  根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。 
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 
D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿


点击查看答案


82、填空题  资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。


点击查看答案


83、单项选择题  某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A、建设单位
B、设计单位
C、物业管理单位
D、大楼使用者


点击查看答案


84、单项选择题  2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。

A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立
B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立
C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立
D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立


点击查看答案


85、单项选择题  招标文件不应当包含的内容是（）

A.招标项目的技术要求
B.投标报价要求
C.标明特定的生产供应者
D.拟签订合同的主要条款


点击查看答案


86、单项选择题  下列有关抵押人的说法正确的是（）

A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有


点击查看答案


87、单项选择题  某省政府办公楼建设项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2014年2月1日下午5点，地点为某单位一楼会议室，有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标，下列关于招标投标的说法正确的是（）。

A.在2014年2月1日下午5点前，甲可以补充、修改、撤回已提交的投标文件，并通知招标人
B.乙撤回已提交的投标文件，应当在2014年2月1日下午5点之后书面通知招标人
C.若甲退出投标，招标人应当依法重新招标
D.丙应当在2014年2月1日下午5点之前，将投标文件送达某单位一楼会议室


点击查看答案


88、多项选择题  仲裁协议必须同时具有下列内容（），才能有效。

A.选定的仲裁委员会
B.仲裁地点
C.仲裁事项
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁员


点击查看答案


89、单项选择题  按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日期间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。

A、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中止
B、2007年12月31日起诉讼时效中止
C、2007年12月31日诉讼时效中断
D、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中断


点击查看答案


90、单项选择题  关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实


点击查看答案


91、单项选择题  根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）

A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 
B．代理人可以超越代理权实施代理行为 
C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 
D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为


点击查看答案


92、单项选择题  根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。

A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明


点击查看答案


93、单项选择题  当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。

A.免于赔偿
B.加倍赔偿
C.赔偿损失
D.增加履行


点击查看答案


94、单项选择题  根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A、3
B、6
C、12
D、18


点击查看答案


95、单项选择题  施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查()。

A、隔热技术与材料的内容
B、密闭技术的内容
C、节能设计的内容
D、空调制冷的内容


点击查看答案


96、单项选择题  某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的()。

A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效
B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效
C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效
D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效


点击查看答案


97、多项选择题  生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为（）。

A.整体应急预案
B.专项应急预案
C.综合应急预案
D.现场处置方案
E.施工组织方案


点击查看答案


98、单项选择题  甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A、向法院申请撤销裁决
B、向人民法院起诉
C、向上级仲裁机构申诉
D、向人民法院申请执行


点击查看答案


99、单项选择题  对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。

A.有效
B.无效
C.要约人未作任何表示则有效
D.要约人虽表示接受也无效


点击查看答案


100、单项选择题  关于法人的说法，正确的是（）。

A．法人以其登记注册地为住所
B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C．非企业法人是指行政法人和事业法人
D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织


点击查看答案


101、单项选择题  根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是（）。

A.建设工程只能实行招标发包
B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位
D.发包单位可以将建设工程肢解发包


点击查看答案


102、多项选择题  下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）

A.应由发包人投保和承担费用
B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问
C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿
D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始
E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日


点击查看答案


103、多项选择题  下列情形导致要约失效的有()。

A.拒绝要约的通知到达要约人 
B.要约人依法撤销要约 
C.要约人依法撤回要约 
D.承诺期届满，受要约人未作出承诺 
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更


点击查看答案


104、多项选择题  关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围
E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同


点击查看答案


105、单项选择题  某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、2010年5月10日
B、2010年5月15日
C、2010年5月20日
D、2010年5月30日


点击查看答案


106、单项选择题  关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()

A、货运合同是双务、有偿合同
B、货运合同的标的是货币
C、货运合同是诺成合同
D、货运合同当事人的特殊性


点击查看答案


107、多项选择题  招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件
B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件
C.逾期送达的投标文件
D.不按照招标文件要求密封的投标文件
E.经招标人同意修改的招标文件


点击查看答案


108、单项选择题  关于法人资格取得的叙述，正确的是()。

A、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
B、依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格
C、具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格
D、具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格


点击查看答案


109、多项选择题  根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同


点击查看答案


110、多项选择题  关于物权的说法，正确的有().

A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上


点击查看答案


111、单项选择题  某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。

A.180
B.200
C.240
D.300


点击查看答案


112、多项选择题  甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。

A.该约定属于有关相邻关系的约定 
B.该约定属于土地承包合同 
C.该约定属于地役权合同 
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 
E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行


点击查看答案


113、单项选择题  根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生


点击查看答案


114、单项选择题  仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。

A、提存
B、拍卖
C、变卖
D、任意处置


点击查看答案


115、单项选择题  安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。

A.撤回
B.撤销
C.吊销
D.注销


点击查看答案


116、单项选择题  在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A、监理单位
B、设计单位
C、拟采用单位提请建设单位
D、拟采用单位提请监理单位


点击查看答案


117、多项选择题  下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是（）。

A.工程监理业务可以依法转让
B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书
D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装
E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款


点击查看答案


118、多项选择题  下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。

A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件
C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查


点击查看答案


119、单项选择题  某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。

A.2002年11月25日
B.2002年12月14日
C.2003年11月25日
D.2004年2月1日


点击查看答案


120、单项选择题  取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A、1年
B、18个月
C、2年
D、3年


点击查看答案


121、多项选择题  《劳动合同法》规定，用人单位有()情形，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。

A、安排加班不支付加班费的
B、低于当地最低工资标准支付劳动者工资的
C、违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全的
D、解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的
E、未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的


点击查看答案


122、多项选择题  某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是（）。

A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解
B.调解不成的，应当及时作出裁决
C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书
D.调解协议经双方签字后即具有强制力
E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力


点击查看答案


123、单项选择题  某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A.2008年3月15日
B.2008年4月1日
C.2008年3月20日
D.2008年4月5日


点击查看答案


124、单项选择题  根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A．抢修 
B．抢险 
C．抢工期 
D．生产工艺要求必须连续


点击查看答案


125、单项选择题  下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁


点击查看答案


126、单项选择题  工程监理单位的主要安全责任是（）

A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调


点击查看答案


127、单项选择题  某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。

A.由建设单位承担全部责任
B.由监理单位承担主要责任
C.由建设单位和监理单位承担全部责任
D.由施工单位承担主要责任


点击查看答案


128、单项选择题  某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。

A.项目经理
B.项目技术负责人
C.监理工程师
D.建设单位驻工地代表


点击查看答案


129、单项选择题  刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。

A.管制
B.罚金
C.没收财产
D.剥夺政治权利


点击查看答案


130、单项选择题  对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当由（）负责返修。

A.业主
B.施工单位
C.监理单位
D.业主和监理单位共同


点击查看答案


131、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。

A、上海市人民法院
B、天津市人民法院
C、铁路运输法院
D、山东省人民法院


点击查看答案


132、单项选择题  负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。

A.2
B.3
C.4
D.5


点击查看答案


133、单项选择题  根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。

A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任


点击查看答案


134、单项选择题  下列民事纠纷中，属于人身关系民事纠纷的是()。

A、继承权纠纷
B、工程监理合同纠纷
C、工程设计合同纠纷
D、损害赔偿纠纷


点击查看答案


135、单项选择题  下列担保物权的说法中，正确的是（）。

A.只有不动产才可以抵押
B.质押物只能是动产
C.权利可以抵押
D.留置物只能是动产


点击查看答案


136、多项选择题  工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。

A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人


点击查看答案


137、单项选择题  下列法律的形式属于行政法规的是()。

A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》


点击查看答案


138、单项选择题  甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为（）。

A.特级
B.一级
C.二级
D.三级


点击查看答案


139、单项选择题  安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。

A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的


点击查看答案


140、单项选择题  公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起内提出？（）

A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月


点击查看答案


141、单项选择题  关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案


点击查看答案


142、多项选择题  下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。

A.按照工程建设强制性标准进行设计
B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案
C.向建设单位详细说明施工图设计文件
D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准
E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限


点击查看答案


143、单项选择题  根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。

A.自愿原则 
B.强制原则 
C.限制原则 
D.申请原则


点击查看答案


144、单项选择题  下列情形中，不属于行政调解的是（）

A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的工作纠纷进行的调解


点击查看答案


145、单项选择题  某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。

A.2010年6月2日
B.2010年8月4日
C.2010年10月6日
D.随时可以主张，不受限制


点击查看答案


146、多项选择题  施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。

A.知情权
B.建议权
C.拒绝违章指挥权
D.休息权
E.获得奖励权


点击查看答案


147、单项选择题  某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为（）。

A.2009年10月10日
B.2009年10月20日
C.2009年12月1日
D.2010年5月1日


点击查看答案


148、单项选择题  当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。

A.平等
B.公平
C.自愿
D.诚实守信


点击查看答案


149、多项选择题  根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。

A.投标人的组织形式
B.招标公告
C.招标方式
D.招标范围
E.招标组织形式


点击查看答案


150、多项选择题  属于委托代理和法定代理终止的共同原因是（）。

A.代理人的法人组织终止
B.代理人丧失民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
E.代理事务完成


点击查看答案


151、单项选择题  下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。

A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.受贿罪


点击查看答案


152、多项选择题  下列属于工程总承包方式的是（）。

A.设计-施工总承包（D-B.
B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包
C.采购-施工总承包（P-C.
D.建设-转让总承包（B-T）
E.设计-采购总承包（E-P）


点击查看答案


153、单项选择题  根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 


点击查看答案


154、单项选择题  下列不能行使合同撤销权的主体是（）。

A.订立合同时显失公平的获利方
B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方
C.乘人之危的受害方
D.重大误解的双方当事人


点击查看答案


155、多项选择题  按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。

A.国家标准
B.行业标准
C.协会标准
D.地方标准
E.企业标准


点击查看答案


156、多项选择题  下列关于建设工程质量管理的说法正确的有（）。

A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B.工程总承包单位应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责，施工总承包单位不应向工程项目总承包单位负责
C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
D.各分包单位相互之间就各分包工程的质量承担连带责任
E.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责


点击查看答案


157、单项选择题  甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金l万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1、5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是()。

A、要求甲双倍返还定金2万元
B、要求甲支付违约金1.5万元
C、要求甲支付损害赔偿2万元
D、要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元


点击查看答案


158、多项选择题  下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）

A．赔礼道歉 
B．支付违约金 
C．赔偿损失 
D．采取补救措施 
E．罚金


点击查看答案


159、多项选择题  甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约


点击查看答案


160、单项选择题  甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。

A.免除
B.抵消
C.混同
D.提存


点击查看答案


161、多项选择题  下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务


点击查看答案


162、多项选择题  下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。

A.规划环保部门出具的准许使用文件
B.工程竣工验收报告
C.工程质量评价报告
D.工程竣工验收备案表
E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件


点击查看答案


163、单项选择题  某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。

A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任
B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同
C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同
D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款


点击查看答案


164、单项选择题  安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．

A ．施工单位负责项目管理的技术负责人
B ．装、拆卸单位的专业技术人员
C ．监理单位负责安全的工程师
D ．出租单位生产管理人员


点击查看答案


165、单项选择题  粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。

A.抛光打蜡
B.清理沟缝
C.基层处理
D.抹中层灰


点击查看答案


166、单项选择题  根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向()法院起诉。

A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同订立地
D.工程所在地


点击查看答案


167、多项选择题  出卖人的主要义务包括（）。

A.交付标的物
B.将标的物的使用权转移给买受人
C.标的物质量应符合约定
D.保证第三人不得向买受人主张任何权利
E.交付有关单证和资料


点击查看答案


168、单项选择题  某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。

A.5
B.7
C.10
D.15


点击查看答案


169、单项选择题  根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。

A、患职业病的
B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的


点击查看答案


170、单项选择题  关于人民调解的说法，正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 
B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 
C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉


点击查看答案


171、多项选择题  当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。

A.支付存款本金及利息请求权
B.基于投资关系产生的缴付出资请求权
C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权
D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
E.请求施工人承担建设工程保修责任的


点击查看答案


172、多项选择题  总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。

A.应当依法告知建设单位并取得认可
B.在总承包合同中规定分包的内容
C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意
D.应接受建设单位直接指定的分包人
E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择


点击查看答案


173、单项选择题  甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。

A、无效
B、可变更、可撤销
C、有效
D、效力待定


点击查看答案


174、多项选择题  在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是（）。

A.因回填土方不实导致基础沉陷
B.因地震作用造成墙体倾斜
C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落
D.因他人纵火导致装修烧毁
E.因连接螺栓错误导致设备震动


点击查看答案


175、单项选择题  ()是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。

A.缔约过失责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.侵害债权


点击查看答案


176、多项选择题  根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 
B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 
C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 
D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 
E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造 


点击查看答案


177、单项选择题  下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。

A.在业主支付赶工费情况下施工
B.征得周围居民同意后施工
C.城市供水主管线断裂修复施工
D.混凝土需要连续浇筑的施工


点击查看答案


178、单项选择题  公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。

A.15日
B.60日
C.6个月
D.2年


点击查看答案


179、多项选择题  根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。

A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司
E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位


点击查看答案


180、单项选择题  在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。

A.被告公司注册资本
B.原告公司注册资本
C.争议标的金额
D.双方签订的合同额


点击查看答案


181、单项选择题  实用新型专利权和外观设计专利权的期限为（）。

A.10年
B.15年
C.20年
D.30年


点击查看答案


182、单项选择题  某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是（）。

A.设计单位
B.住户集体
C.建设单位
D.施工单位


点击查看答案


183、多项选择题  生产安全事故调查组的职责有（）。

A.查明事故发生的经过、原因
B.认定事故的性质和事故责任
C.提交事故调查报告
D.总结事故教训
E.对事故责任者做出处理决定


点击查看答案


184、单项选择题  分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。

A.分包单位只对总承包单位负责 
B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 
C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 
D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利


点击查看答案


185、多项选择题  关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案 
B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班 
C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 
D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% 
E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查


点击查看答案


186、单项选择题  甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。

A、二审判决书未经甲方签收
B、有新的证据足以****原判决
C、二审判决适用法律有明显错误
D、二审法官应当回避的没有回避


点击查看答案


187、单项选择题  关于工程监理的说法，正确的是（）

A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系 
B．工程监理单位可以分包监理业务 
c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 
D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 


点击查看答案


188、多项选择题  单层钢结构安装工程中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差，下列说法正确的有()。

A.支承面标高为土5.0mm
B.支承面水平度为l/1000
C.地脚螺栓(锚栓)的螺栓中心偏移为5.0mm
D.预留孔中心偏移10.0mm
E.支承面标高为土3.0mm


点击查看答案


189、单项选择题  甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。

A.无效
B.有效
C.部分有效
D.效力待定


点击查看答案


190、单项选择题  某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。

A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件
C.有施工单位签署的工程保修书
D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告


点击查看答案


191、单项选择题  根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别
C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级


点击查看答案


192、多项选择题  施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划
B.勘察
C.设计
D.施工
E.监理


点击查看答案


193、单项选择题  根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。

A.能效标识 
B.节能措施 
C.质量保修书 
D.建筑节能标准


点击查看答案


194、单项选择题  下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。

A.工程建设重要的通用的信息技术标准 
B.工程建设行业专用的实验方法 
C.工程建设行业专用的术语、符号 
D.工程建设勘察行业专用的质量要求


点击查看答案


195、多项选择题  发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。

A.竣工报告
B.验收工作会议录音带
C.根据验收工作会议录音制作的节录文本
D.施工现场录像
E.结算报告


点击查看答案


196、多项选择题  某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。

A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施


点击查看答案


197、单项选择题  关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 
B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 
C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任 
D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任


点击查看答案


198、单项选择题  多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。

A.1.0mm
B.3.0mm
C.5.0mm
D.8.0mm


点击查看答案


199、单项选择题  根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.被告住所地
B.原告住所地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地


点击查看答案


200、多项选择题  有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分


点击查看答案


201、多项选择题  可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。

A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构


点击查看答案


202、单项选择题  乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。

A.应以备案合同作为结算工程价款依据 
B.该补充协议属于可撤销合同 
C.应以补充协议座位结算工程价款依据 
D.乙方行为构成合同违约


点击查看答案


203、单项选择题  某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。

A.环境噪声排放标准
B.社会生活环境噪声排放标准
C.工业企业场界噪声排放国家标准
D.建筑施工场界环境噪声排放标准


点击查看答案


204、单项选择题  甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记；丙银行为甲的债务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是（）。

A.可直接要求丙承担保证责任
B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任
C.应先行使抵押权
D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任


点击查看答案


205、多项选择题  根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。

A.代理期间届满或者代理事务完成 
B.被代理人取得或者恢复行为能力 
C.被代理人或者代理人死亡 
D.代理人丧失民事行为能力 
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定


点击查看答案


206、单项选择题  关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。

A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间
B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算
C.维修期应从合同规定的竣工日起算
D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日


点击查看答案


207、单项选择题  监理单位的安全责任事项是（）。

A.编制施工组织设计文件
B.制定安全技术措施
C.对安全事故隐患进行整改
D.确定建设工程安全费用


点击查看答案


208、单项选择题  组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。

A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位


点击查看答案


209、多项选择题  根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准


点击查看答案


210、多项选择题  工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成()的事故。

A.工程延误开工，造成重大经济损失
B.工程倒塌或报废
C.机械设备毁坏
D.工程验收后迟迟不能投入使用造成重大经济损失
E.安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失


点击查看答案


211、单项选择题  甲建筑公司计划于2010年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是()。

A、商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验
B、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样
C、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样
D、施工单位需要对此商品混泥土进行检验，接受委托的检验单位必需要具有相应的资质等级


点击查看答案


212、多项选择题  施工现场安全技术交底通常包括()。

A、施工工种安全技术交底
B、分部分项工程施工安全技术交底
C、普通工程单项安全技术交底
D、设备安装工程技术交底
E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底


点击查看答案


213、多项选择题  建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。

A、建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
B、建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C、建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D、建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E、建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司


点击查看答案


214、多项选择题  施工合同可撤销、可变更的情形有（）。

A.合同内容显失公平
B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.违反建筑法的强制性规定的合同
D.订立合同时对合同内容存在重大误解的
E.损害社会公共利益的合同


点击查看答案


215、单项选择题  《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。

A.改善施工环境和对有关人员进行安全教育
B.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善
C.工程抢险预案的研究和有关用具的采买
D.工程建设救护设施的建设和救护用具的采买


点击查看答案


216、多项选择题  下列关于招标基本程序的说法正确的有（）。

A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准
B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构
C.招标项目应当设定标底，标底必须保密
D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查
E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行


点击查看答案


217、单项选择题  下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。

A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息
B.企业的信用档案信息无需向全社会公示
C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案
D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等


点击查看答案


218、单项选择题  某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。

A.特别重大事故 
B.较大事故 
C.重大事故 
D.一般事故


点击查看答案


219、单项选择题  建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.

A.1个月至2年 
B.2个月至1年 
c.3个月至2年 
D.6个月至3年


点击查看答案


220、单项选择题  甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。2006年6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同
B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力
C.甲有权中止合同，但无权解除合同
D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任


点击查看答案


221、单项选择题  下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）

A．《全国人民代表大会组织法》 
B．《中华人民共和国国际法》 
C．《中华人民共和国反垄断法》 
D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》


点击查看答案


222、多项选择题  根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。

A.法定代表人
B.总经理
C.总工程师
D.部门经理
E.项目经理


点击查看答案


223、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任
B.违约责任
C.解决争议方式
D.质量保修范围


点击查看答案


224、单项选择题  某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。

A.2013年5月1日
B.2013年6月1日
C.2013年7月1日
D.2013年7月31日


点击查看答案


225、多项选择题  注册建造师依法享有的权利包括()。

A.获得相应劳动报酬 
B.保管和使用本人注册证书、执业印章 
C.接受继续教育 
D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密 
E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章


点击查看答案


226、多项选择题  符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。

A.发包人长期拖欠工程价款
B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准
C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换
D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工
E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误


点击查看答案


227、单项选择题  建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。

A、工程质量检测机构出具的鉴定报告
B、建设单位职工的书面证明材料
C、建设单位与施工单位签订的施工合同
D、建设单位提交的答辩状


点击查看答案


228、多项选择题  按照2003年建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式()。

A、采购一施工总承包(P—C)
B、设计一施工总承包(D—B)
C、设计一试运行(E—B)
D、设计一采购总承包(E—P)
E、设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包


点击查看答案


229、单项选择题  根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。

A.招标
B.拍卖
C.协议
D.挂牌


点击查看答案


230、单项选择题  下列事项中，可以不设行政许可的是（）。

A.建设工程规划
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.一级建造师资格
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项


点击查看答案


231、多项选择题  根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。

A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年
B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月
C.丙某今年已经63周岁
D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故
E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人


点击查看答案


232、单项选择题  下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。

A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实理由
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖


点击查看答案


233、单项选择题  下列合同中属于诺成性合同的有（）。

A.定金合同
B.保管合同
C.施工合同
D.个人之间的借贷合同


点击查看答案


234、多项选择题  下列有关保证担保的说法中正确的是（）。

A.保证分为一般保证和连带保证
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意
C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任
D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任
E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任


点击查看答案


235、多项选择题  《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。

A.A标的
B.数量.质量
C.价款或者报酬
D.签订地点
E.解决争议的方法


点击查看答案


236、单项选择题  某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任 
B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 
C.总承包单位承担全部责任 
D.总承包单位与分包单位承担连带责任


点击查看答案


237、多项选择题  当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。

A.有仲裁协议
B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
C.有具体的仲裁请求和事实理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.属于接受申请的仲裁委员会管辖


点击查看答案


238、单项选择题  对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。

A.法定代表人
B.总经理
C.部门经理
D.项目经理


点击查看答案


239、单项选择题  追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的，人民法院应裁定()。

A.调解执行
B.中止执行
C.武力执行
D.终结执行


点击查看答案


240、多项选择题  下列属于监理单位权限的事项是（）。

A.建筑材料的入场检查
B.分项工程施工质量的验收
C.工程款拨付的审核
D.工程竣工验收文件的签署
E.工程项目停工缓建


点击查看答案


241、单项选择题  某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1
B.2
C.12
D.24


点击查看答案


242、单项选择题  根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。

A.承揽合同
B.技术合同
C.委托合同
D.行纪合同


点击查看答案


243、单项选择题  某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。

A.按照原无效合同约定
B.参照原无效合同约定
C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式
D.不予结算


点击查看答案


244、单项选择题  某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。

A.直接修改设计
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改


点击查看答案


245、多项选择题  以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。

A.物证的证明力一般小于其他书证
B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证
C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证
D.直接证据的证明力一般大于间接证据
E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等


点击查看答案


246、单项选择题  关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。

A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加
B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加


点击查看答案


247、单项选择题  下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。

A.支付退休金
B.支付误餐补助
C.交纳职工的医疗保险费
D.交纳离退休人员的医疗保险


点击查看答案


248、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。

A.与合同计划工期一致
B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止


点击查看答案


249、单项选择题  根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是().

A.正在建造的建筑物
B.生产设备、原材料
C.交通运输工具
D.正在建造的船舶、航空器


点击查看答案


250、单项选择题  下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。

A.民事判决书
B.仲裁调解书
C.和解协议书
D.民事裁定书


点击查看答案


251、单项选择题  某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应（）裁决。

A.按首席仲裁员的意见作出
B.由人民法院审理
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出


点击查看答案


252、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。

A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 
B.勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确 
C.设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计 
D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程


点击查看答案


253、多项选择题  关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期


点击查看答案


254、单项选择题  某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）。

A.提供担保后可以实施
B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施
C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施
D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施


点击查看答案


255、单项选择题  下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。

A.法人
B.其他组织
C.公民
D.具有代为清偿债务能力的其他组织


点击查看答案


256、单项选择题  根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权 
B.应收账款债权 
C.可以转让的股权 
D.房屋所有权


点击查看答案


257、单项选择题  某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。

A.城市规划部门
B.建设行政管理部门
C.水行政主管部门
D.渔业主管部门


点击查看答案


258、多项选择题  某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂


点击查看答案


259、多项选择题  施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。

A.施工企业主要负责人的职责
B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
C.建设工程项目安全生产领导小组的职责
D.专职安全生产管理人员的配备要求
E.政府行政人员工程安全生产检查责任制


点击查看答案


260、单项选择题  以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是（）。

A.《合同法》
B.《公司法》
C.《城乡规划法》
D.《侵权责任法》


点击查看答案


261、单项选择题  某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。

A.4月2日
B.4月10日
C.4月20日
D.发生损害之日


点击查看答案


262、单项选择题  某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。

A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿


点击查看答案


263、单项选择题  使用未注册商标冒充注册商标的，由()予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。

A、地方人民政府
B、税务机关
C、地方工商行政管理部门
D、专利主管部门


点击查看答案


264、单项选择题  民事责任的承担方式中不包括()。

A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产


点击查看答案


265、单项选择题  特种作业人员的范围由（）确定。

A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院负责安全生产监督管理的部门
D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门


点击查看答案


266、单项选择题  关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 
B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业 
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人 
D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件


点击查看答案


267、单项选择题  除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。

A.要式合同 
B.实践合同 
C.有偿合同 
D.双务合同


点击查看答案


268、多项选择题  下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（）。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开丁又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开T报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施T单位应具备的条件


点击查看答案


269、单项选择题  招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）

A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 
B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 
C．依照当事人申请可停止公告 
D．公告部门可自行决定是否停止公告


点击查看答案


270、单项选择题  某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A、10
B、7
C、15
D、3


点击查看答案


271、多项选择题  在建筑工程一切险保险范围内的损失包括()。

A、由于合同罚款造成的损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、火灾、爆炸、雷击等造成的损失
D、海啸、洪水、潮水等自然灾害造成的损失
E、由于工人、技术人员缺乏经验等导致的施工拙劣而造成的损失


点击查看答案


272、单项选择题  符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬

B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬
C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h
D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h


点击查看答案


273、单项选择题  关于工程监理的说法，正确的是()。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 
B.工程监理单位可以分包监理业务 
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 


点击查看答案


274、多项选择题  行政强制措施的种类包括（）。

A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物


点击查看答案


275、单项选择题  螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。

A.1%
B.3%
C.5%
D.8%


点击查看答案


276、单项选择题  在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。

A.占有
B.使用
C.收益
D.处分


点击查看答案


277、多项选择题  下列主体中不可以作为保证人的是（）。

A.经公司同意的某建筑公司西南分公司
B.某肿瘤医院
C.某理工大学
D.某知识产权协会
E.某工程咨询公司


点击查看答案


278、多项选择题  行政机关的行政行为的特征体现在()。

A、行政行为是执行法律的行为
B、行政行为具有一定的裁量性
C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出


点击查看答案


279、单项选择题  某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。

A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长


点击查看答案


280、单项选择题  A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。

A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还
C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任


点击查看答案


281、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。

A.要约人确定了承诺期限的
B.要约人明示不可撤销的
C.书面发出的
D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的
E.受要约人认为要约是不可撤销的


点击查看答案


282、多项选择题  施工作业人员的主要安全生产义务有（）。

A.正确使用安全防护用具
B.接受安全生产教育培训
C.施工安全事故隐患报告
D.紧急避险
E.拒绝违章指挥


点击查看答案


283、单项选择题  职工培训合格上岗率最低为（）%。

A.60
B.80
C.90
D.100


点击查看答案


284、单项选择题  国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。

A.6
B.12
C.18
D.24


点击查看答案


285、单项选择题  甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。

A.建设单位自己承担责任
B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿
C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿
D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿


点击查看答案


286、单项选择题  建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。

A.监督检查建筑起重机械的使用情况
B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字
D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员


点击查看答案


287、单项选择题  以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。

A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上
B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上
C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上


点击查看答案


288、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A.对施工质量负责 
B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 
C.对建筑材料、设备等进行检验检测 
D.建立健全施工质量检验制度 
E.审查批准高大模板工程的专项施工方案


点击查看答案


289、单项选择题  下列保险中，属于强制性保险的是()。

A.意外伤害保险 
B.建筑工程一切险 
C.安装工程一切险 
D.工伤保险 


点击查看答案


290、单项选择题  根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）

A．在试用期间被证明不符合录用条件的 
B．严重违反用人单位 
C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 
D．被依法追究刑事责任的


点击查看答案


291、单项选择题  根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


292、单项选择题  在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是（）。

A.法庭辩论终结前
B.开庭审理前
C.法院作出判决前
D.最后陈述前


点击查看答案


293、多项选择题  不得抵押的财产包括（）。

A.集体土地所有权
B.社会团体的教育设施
C.有争议的财产
D.被查封、扣押、监管的财产
E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权


点击查看答案


294、单项选择题  建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有哪些？（）。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.为从业人员办理意外伤害保险


点击查看答案


295、单项选择题  某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任
B.甲施工单位承担全部责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙应按双方合同约定分担责任


点击查看答案


296、单项选择题  下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。

A.吊销企业营业执照
B.行政罚款
C.逮捕
D.行政拘留


点击查看答案


297、单项选择题  某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，l2月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。

A、11月15日
B、11月20日
C、11月30日
D、12月3日


点击查看答案


298、单项选择题  某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B.可以认定投标文件有效
C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
D.应当认定投标文件无效


点击查看答案


299、单项选择题  某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还 
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项


点击查看答案


300、多项选择题  下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。

A.确认建筑构件为发明专利
B.确认卫生洁具为实用新型专利技术
C.确认设计方案的著作权
D.对北京市政府作出处理决定不服
E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：卫生人才评价考试：卫生统计学题..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询