当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程微信做题（最新版）
2022-05-10 01:33:07 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  下列墙体中，可以留设脚手眼的是()。

A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.料石清水墙
D.加气混凝土墙


点击查看答案


2、多项选择题  根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，关于施工现场用电的表述中，正确的是()。

A、临时施工供电进入开关箱的电源线应用插销连接
B、暂停施工时不应切断电源
C、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
D、临时用线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E、安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成


点击查看答案


3、单项选择题  

有一悬臂梁，受力如图1—1所示，q=1kN/m，EI=2×1011N·mm2，L=2m，则梁端B最大位移f是()mm。

A.5
B.10
C.15
D.20　　


点击查看答案


4、多项选择题  下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是()。

A.甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价
B.乙公司投标时递交了虚假的资格文件
C.丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明
D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿
E.戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费


点击查看答案


5、多项选择题  以下关于混凝土强度的表述中，正确的是()。

A、在标准条件下，养护到25d龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度，以fcu表示，单位为MPa
B、轴心抗压强度的测定采用150mm×150mm×150mm棱柱体作为标准试件
C、结构设计中混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度，更加符合工程实际
D、我国采用立方体的劈裂抗拉试验来测定混凝土的劈裂抗拉强度fts，并可换算得到混凝土的轴心抗拉强度ft
E、影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素


点击查看答案


6、单项选择题  常见模板中，()较适用于外形复杂或异型混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。

A、木模板
B、钢框木胶合板模板
C、大模板
D、组合钢模板


点击查看答案


7、多项选择题  划分机械设备安装基准线的依据有（）。

A.设备中心线 
B.设备布置图 
C.土建单位提供的标高线 
D.工艺系统原理图 
E.有关建筑物的边缘线 


点击查看答案


8、单项选择题  隐框玻璃幕墙玻璃板块安装完成后，进行隐蔽工程验收，验收后应及时进行()。

A、涂刷防锈漆
B、安装其夹具的支承装置
C、密封胶嵌缝
D、防渗漏处理


点击查看答案


9、名词解释  夹芯板


点击查看答案


10、多项选择题  屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用有铺贴方法有()。

A.空铺法 
B.点粘法 
C.条粘法 
D.冷粘法 
E.机械固定法


点击查看答案


11、单项选择题  隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。

A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接


点击查看答案


12、单项选择题  索膜支承结构安装包括如下工序：①节点埋件预埋;②节点预埋复核;③钢结构制作;④构件防腐、防火涂装;⑤构件吊装。下列安装流程中，正确的是()。

A.④①②③⑤ 
B.②①③④⑤ 
C.②③①⑤④ 
D.①③②④⑤


点击查看答案


13、单项选择题  多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。

A.0.50 
B.0.75 
C.0.90 
D.1.20 


点击查看答案


14、问答题  

背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约 
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。 
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。 
之后的施工过程中发生了如下事件： 
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。 
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。 

事件一中，专业承包单位编制的专项施工方案要经过哪些审批、论证环节，才能开始施工?


点击查看答案


15、多项选择题  货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括()。

A.库存现金
B.银行存款
C.可随时变现的短期投资
D.存货
E.应收账款


点击查看答案


16、单项选择题  下列关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押担保的范围只包括主债权及利息，不包括违约金
B.抵押权不因抵押物的灭失而消灭
C.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
D.抵押期间，抵押人不得转让己办理登记的抵押物


点击查看答案


17、多项选择题  在量本利分析图中，盈亏平衡点的位置越高，说明()

A.此点的盈亏平衡产销量就越少
B.此点的盈亏平衡产销量就越多
C.项目投产后的盈利的可能性越小
D.项目投产后的盈利的可能性越大
E.适应市场变化的能力越弱


点击查看答案


18、多项选择题  关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。

A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施


点击查看答案


19、多项选择题  铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。

A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法


点击查看答案


20、多项选择题  关于钢筋接头设置的说法，错误的有()。

A.同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头 
B.接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的5倍 
C.直接承受动力荷载的结构构件中，焊接接头的接头面积百分率不应大于50% 
D.接头不得设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区 
E.绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm


点击查看答案


21、多项选择题  施工测量现场主要测设工作有()。

A.长度
B.角度
C.平面位置
D.高程位置
E.城市水准点


点击查看答案


22、单项选择题  关于钢筋加工的说法，正确的是（）。

A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈  
B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%  
C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象  
D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩


点击查看答案


23、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()

A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同


点击查看答案


24、单项选择题  可以表示为混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu，k<35MPa的混凝土等级的是()。

A、C25
B、C30
C、C35
D、C40


点击查看答案


25、单项选择题  有限空间作业应履行《北京市电力公司进出有限空间作业申请单》，现场许可或电话许可手续，并做好记录保存（）。

A.半年
B.一年
C.二年


点击查看答案


26、单项选择题  《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方式不包括下列的()

A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.成本加系数合同


点击查看答案


27、单项选择题  在合同履行过程中，由于债务人无偿转移财产给债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。

A.1年
B.2年
C.4年
D.5年


点击查看答案


28、多项选择题  施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工期
B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系
D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件


点击查看答案


29、单项选择题  凡在我国境内建设下列各项工程中除()外。都实行竣工验收备案制度。

A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程
C.新建300m2以下低层配套工程
D.改建市政基础设施工程


点击查看答案


30、多项选择题  混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有()。

A.底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑影响
B.侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤
C.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
D.模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载
E.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运


点击查看答案


31、多项选择题  甲钢铁公司长期为施工企业乙公司提供钢材，乙公司一直以帐上无钱为由拖欠钢材款，后经甲公司查明，乙公司对丙房地产开发公司享有到期债权而不进行催讨。则甲公司采取的下列措施中，符合法律规定的是()。

A.直接以本企业的名义向丙公司要求其清偿自己的货款
B.为乙公司积极提供丙公司的财产状况并建议其及时行使债权
C.直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉丙公司，要求其偿还乙公司的债务
D.以本企业名义向法院起诉乙公司，请求法院强制其履行债务
E.在乙公司拒绝受领丙公司履行债务的情况下，可代为受领后直接以该财产清偿自己的债务


点击查看答案


32、名词解释  热力循环


点击查看答案


33、多项选择题  构件式玻璃幕墙的密封胶嵌缝时，其密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内，其厚度太厚会()。

A、对保证密封质量不利
B、失去密封
C、使缝底与胶分开
D、防渗漏
E、容易被破坏


点击查看答案


34、单项选择题  调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂是()。

A.缓凝剂
B.引气剂
C.减水剂
D.加气剂


点击查看答案


35、多项选择题  根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理


点击查看答案


36、问答题  

背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。


点击查看答案


37、单项选择题  型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于()。

A.C20
B.C25
C.C30
D.C35


点击查看答案


38、名词解释  阴角线、压顶线


点击查看答案


39、单项选择题  以下选项中，属于恒荷载的是()。

A.雪荷载，风荷载
B.积灰荷载
C.吊车荷载
D.自重荷载


点击查看答案


40、多项选择题  关于钢结构特点的说法，错误的有()。

A.钢材强度高 
B.钢材塑性、韧性都好 
C.钢结构自重较轻 
D.钢材耐火 
E.钢材耐腐蚀


点击查看答案


41、多项选择题  组合钢模板的优点有()。

A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高


点击查看答案


42、单项选择题  某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。

A.4700
B.4000
C.3700
D.3300


点击查看答案


43、单项选择题  室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。

A.-5℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃


点击查看答案


44、单项选择题  当用短程光电测距仪进行已知长度测设时，一般只要移动()的位置，就可确定终点桩上的标志位置。

A、反光镜
B、望远镜
C、照准部
D、水准器


点击查看答案


45、单项选择题  锤击沉桩法的正常打桩方式采用()。

A、重锤高击，高锤重打
B、重锤低击，低锤重打
C、轻锤高击，高锤重打
D、重锤低击，低锤轻打


点击查看答案


46、单项选择题  涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度应大于()mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。

A.90
B.100
C.150
D.200


点击查看答案


47、单项选择题  依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.20
B.30
C.60
D.15


点击查看答案


48、多项选择题  大理石的特性主要有()。

A、质地较密实
B、抗压强度较高
C、吸水率低
D、属碱性中硬石材
E、质地较硬


点击查看答案


49、单项选择题  能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出.用于计算累计盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是()。

A.项目资本金现金流量表
B.投资各方现金流量表
C.财务计划现金流量表
D.项目投资现金流量表


点击查看答案


50、单项选择题  楼梯踏步的宽度6和高度h的关系应满足()。

A.2h+b=550～600mm
B.2b+h=550～620mm
C.2h+b=600～620mm
D.2b+h=620～650mm


点击查看答案


51、单项选择题  现浇钢筋混凝土板最小厚度不正确的有（）。

A．民用建筑单向楼板60mm 
B．工业建筑单向楼板60mm 
C．双向板80mm 
D．无梁楼板150mm


点击查看答案


52、单项选择题  建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。

A、1
B、3
C、6
D、10


点击查看答案


53、问答题  分别列示计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?


点击查看答案


54、多项选择题  凡具备下列（）条件之一者，可判定为一般质量事故。

A.对工程造成永久质量缺陷的
B.严重影响使用功能和结构安全的
C.直接经济损失在5万元及以上，不满10万元的
D.事故性质恶劣，造成2人重伤的
E.由于质量事故，造成1人死亡的


点击查看答案


55、单项选择题  根据钢筋混凝土结构的受力特点，柱为典型的()构件。

A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭


点击查看答案


56、单项选择题  国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权


点击查看答案


57、问答题  

某建设项目，地下l层，地上16层，总建筑面积26000m2，全现浇钢筋混凝土框架结构。基于激烈的市场竞争，某施工企业报价时进行了较大幅度的让利，中标后与业主签订了工程施工总承包合同，合同中规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。另外，业主就该工程施工阶段的监理任务还与某监理公司签订了监理合同。开工前，项目经理以工期紧张为由，没有按照企业现有采购管理制度、工作程序执行，而直接指定了一家关系较好的钢材供应商，在材料供应合同中明确约定，该工程主体结构的全部钢筋由其供应，价格按当月造价信息公布的价格取季度最高价为依据。主体结构施工中，第一批钢筋运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中发现供应商未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量砌筑填充墙时，该施工企业考虑到为承揽该施工任务，报价较低，因此，为降低成本，便采用了一小厂提供的价格便宜的加气混凝土砌块，在砌块进场前未向监理申报。装修施工阶段，业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支似一厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)该项目钢材供应商的选择是否恰当?说明理由。
(2)该施工单位对砌块的采购做法是否正确，如果该做法不正确，施工单位应该如何做?
(3)对于装饰石料;
①监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理?
②承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
③厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理?为什么?


点击查看答案


58、单项选择题  关于会计的核算和监督两个基本职能，下列说法中错误的是()。

A.会计核算职能是指会计对客观经济活动的表述和价值数量上的确定，为管理经济提供所需信息
B.会计监督包括事前、事中和事后监督
C.核算职能和监督职能相辅相成，会计核算是基础
D.会计是核算已经发生和即将发生的事件，具有连续性的特点


点击查看答案


59、多项选择题  地面装修构造由()组成。

A.面层
B.防水层
C.基层
D.防腐层
E.结合层


点击查看答案


60、多项选择题  在工程网络计划中，关键工作()。

A.总时差最小
B.关键线路上
C.持续时间最长
D.自由时差为零
E.两端节点为关键节点


点击查看答案


61、单项选择题  网架在地面总拼后，采用单根或多根拔杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法，称为()。

A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.整体吊装法
D.拼装支架滑移法


点击查看答案


62、单项选择题  重锤表面夯实的加固深度一般为()m。

A、1.2
B、0.2～1.5
C、1.2～2
D、1.5～3


点击查看答案


63、单项选择题  下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。

A、框架
B、剪力墙
C、框架-剪力墙
D、简体


点击查看答案


64、单项选择题  在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。

A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上


点击查看答案


65、单项选择题  地基处理方法中，既可用于加固深l～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是()。

A.灰土地基
B.砂和砂石地基
C.粉煤灰地基
D.矿渣地基


点击查看答案


66、单项选择题  某施工企业月末发放工资。一位项目经理因出差，没有及时领取工资6000元。这笔没领取的工资属于企业的()。

A.其他应付款
B.应付账款
C.应付股利
D.预收账款


点击查看答案


67、单项选择题  材料定额消耗量中的材料净耗量是指()。

A.必需消耗量
B.施工中消耗的所有材料量
C.直接用到工程上，构成工程实体的消耗量
D.在合理和节约使用材料的前提下的消耗量


点击查看答案


68、单项选择题  我国现行抗震设计规范适用于的抗震设防烈度为()。

A.6~9度
B.6~10度
C.7~9度
D.7~10度


点击查看答案


69、多项选择题  关于氟碳漆施工技术要求的表述中，正确的是()。

A、每遍腻子施工完成后，洒水养护3次
B、用切割机沿定位线切割分格缝，切割深度为1、5cm
C、将配好的浆料填入缝蕊后，干燥约5min
D、喷涂底涂施工完成，至少干燥12h(晴天)，可进入下道工序
E、细腻子施工完成后，干燥发白时即可砂磨，洒水养护，两次养护间隔4h


点击查看答案


70、单项选择题  白老汉一家进城赶集去了，眼看就要下暴雨了，晒在院子里的麦子没人来收。邻居高老汉赶紧请了几个村民帮忙把白老汉家的麦子收到了自家屋里，为表示感谢，高老汉自己掏了20元钱给这几个村民买了一条烟。晚上白老汉回家后，高老汉向他要买烟的钱。你认为两个老汉之间的这种债权债务关系产生的原因属于()。

A.无理要求
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理


点击查看答案


71、单项选择题  混凝土结构梁的裂缝控制中，达到“构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度”是()级的要求。

A.一 
B.二 
C.三 
D.四


点击查看答案


72、单项选择题  常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是()。

A.木模板
B.组合钢模板
C.钢框木胶合板模板
D.钢大模板


点击查看答案


73、单项选择题  工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3、C=4、D=8、E=8、LFB=10、LFc=12、LFD=13、LFE=15，则LFA为()。

A.4
B.8
C.7
D.5


点击查看答案


74、单项选择题  在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证


点击查看答案


75、单项选择题  高空滑移安装方法中，按()方式可分为滚动式及滑动式两类。

A.滑移坡度
B.摩擦
C.外力作用方向
D.滑移高度


点击查看答案


76、单项选择题  钢筋混凝土灌注桩基础施工技术中，()适于黏性土、黏土、黏土质土、稍密的砂石及杂填土层中使用，但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。

A.钻孔压浆灌注桩
B.锤击沉管灌注桩
C.套管夯扩灌注桩
D.振动沉管灌注桩


点击查看答案


77、单项选择题  建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。

A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下


点击查看答案


78、单项选择题  住宅工程测量中常用的水准尺长度为()m。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4


点击查看答案


79、单项选择题  单提网架法和网架爬升法，都需要在原有柱顶上接高钢柱约()m，、并加悬挑牛腿以设置提升锚点。

A.1～2
B.2～3
C.3～4
D.2～5


点击查看答案


80、多项选择题  厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。

A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料


点击查看答案


81、多项选择题  加气混凝土砌块工程的施工要求包括()。

A、加气混凝土砌块的砌筑面上应提前适量洒水润湿
B、砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图
C、砌筑时宜采用砖用工具，上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于100mm
D、水平灰缝砂浆饱满度不应小于70%
E、加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面


点击查看答案


82、名词解释  预应力混凝土


点击查看答案


83、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于建设单位质量责任与义务的是()。

A.依法对工程建设项目进行招标
B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案
C.按照国家有关规定组织竣工验收
D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测


点击查看答案


84、多项选择题  关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。

A.施工道路布置尽量不使用永久性道路 
B.尽量利用巳有的临时工程 
C.短运距、少搬运 
D.尽可能减少施工占用场地 
E.符合劳动保护、安全、防火要求


点击查看答案


85、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）？


点击查看答案


86、单项选择题  用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为α，吊点对称，则斜索内力最大时的角度α为（）。

A.30° 
B.45° 
C.60° 
D.75° 


点击查看答案


87、单项选择题  按照抗震要求，梁端加密区的箍筋肢距正确的是（）。

A．一级不宜大于200ram 
B．二级不宜大于250ram 
C．三级不宜大于280ram 
D．四级不宜大于300mm


点击查看答案


88、填空题  进入受限空间的作业人员必须（）安全防护措施落实情况下才能进入受限空间实施作业任务。


点击查看答案


89、单项选择题  暗龙骨吊顶施工要求中，以下不属于吊挂顶棚罩面板常用的板材是()。

A、埃特板
B、防潮板
C、塑料板
D、纸面石膏板


点击查看答案


90、单项选择题  下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是()。

A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理
B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理
C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业
D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业


点击查看答案


91、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？


点击查看答案


92、单项选择题  甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。

A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.建设单位


点击查看答案


93、单项选择题  混凝土搅拌通常的投料顺序是()。

A.石子--水泥--砂子--水 
B.水泥--石子--砂子--水 
C.砂子--石子--水泥--水 
D.水泥--砂子--石子--水 


点击查看答案


94、单项选择题  把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成()。

A.固定铰支座 
B.固定支座 
C.可动铰支座 
D.自由支座


点击查看答案


95、多项选择题  建筑装饰装修工程施工平面图的内容包括()。

A.地上、地下的一切建筑物、构筑物和管线位置
B.测量放线标桩控制位置，渣土及建筑垃圾堆放场地
C.垂直运输设备的平面位置，脚手架、防护棚位置
D.材料、半成品的加工场地;大宗材料、成品、半成品、设备的堆放场地
E.图例、比例尺、方向及方向标记


点击查看答案


96、多项选择题  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。

A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间


点击查看答案


97、单项选择题  民用建筑节能项目依法享受()优惠。

A.税收 
B.工程造价 
C.节能材料价格 
D.能源价格


点击查看答案


98、名词解释  剪力墙


点击查看答案


99、单项选择题  预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。

A.C10 
B.C35 
C.C40 
D.C45 


点击查看答案


100、单项选择题  工程量清单不包括()。

A.单位工程量清单
B.分部分项工程量清单
C.措施项目清单
D.其他项目清单


点击查看答案


101、问答题  

背景
某装饰工程公司承接某市区一栋18层的办公大楼装饰工程，现场安排某安全员负责工地的消防安全管理，并做如下安排：
(1)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。
(2)因施工需要搭设了临时建筑，为降低成本就地取材，用木板搭建工人宿舍。
(3)施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
(4)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟。
(5)使用明火按规定执行，专人看管，人走灭火。
该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火警。
问题
(1)根据背景，给出有关的施工现场用火规定?
(2)搭设的临时建筑对材料的要求和木板房的要求。
(3)装饰装修工程施工现场对灭火器材的配备有哪些要求?
(4)装饰装修工程施工现场对灭火器的设置有哪些规定?


点击查看答案


102、单项选择题  结构杆件在规定的荷载作用下，限制过大变形的要求即为()要求。

A.刚度
B.强度
C.应力
D.弯矩


点击查看答案


103、多项选择题  关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的有()。

A.在结构地面、墙面及顶面根据图纸，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm;柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度不小于75mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30rain内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体，应从中间向两边安装


点击查看答案


104、单项选择题  关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是()。

A.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
B.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
C.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
D.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条


点击查看答案


105、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。

A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理 
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理 
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 


点击查看答案


106、多项选择题  混凝土小型空心砌块水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度分别为()。

A.100%
B.95%
C.90%
D.85%
E.80%


点击查看答案


107、单项选择题  监护者应将评估检测数据、准入检测数据和分级结果，告知作业者并（）。

A.通知工作许可人
B.指定工作负责人
C.履行签字手续


点击查看答案


108、单项选择题  吊点距主龙骨端部的距离不应大于()mm。

A、100
B、200
C、300
D、400


点击查看答案


109、单项选择题  一般企业和股份盈余公积金的内容不包括()。

A.法定盈余公积
B.任意盈余公积
C.储蓄基金
D.法定公益金


点击查看答案


110、多项选择题  为控制装修对建筑结构的影响，正确的做法有()。

A.装修时不能自行改变原来的建筑使用功能 
B.新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有楼面结构荷载设计值 
C.经原设计单位的书面有效文件许可，即可在原有承重结构构件t开洞凿孔 
D.装修时不得自行拆除任何承重构件 
E.装修施工中可以临时在建筑楼板上堆放大量建筑装修材料


点击查看答案


111、问答题  

某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?


点击查看答案


112、单项选择题  卫生问防水找平层应向卫生间门口外延伸()mm。

A、100～150
B、150～250
C、200～300
D、250～300


点击查看答案


113、单项选择题  目前钢结构的主要连接方法是()。

A、铆钉连接
B、螺栓连接
C、焊缝连接
D、法兰连接


点击查看答案


114、多项选择题  关于屋面防水工程的做法，正确的有()。

A.平屋面采用结构找坡，坡度2% 
B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布 
C.上下层卷材相互垂直铺贴 
D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材 
E.采用搭接法铺贴卷材


点击查看答案


115、单项选择题  生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。

A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质


点击查看答案


116、多项选择题  下列荷载中,属于可变荷载的有（）。

A、雪荷载 
B、结构自重 
C、基础沉降 
D、安装荷载 
E、吊车荷载


点击查看答案


117、单项选择题  正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为（）年。

A、2 
B、3 
C、4 
D、5


点击查看答案


118、多项选择题  沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。

A.拉伸强度和延伸率低 
B.温度稳定性较差 
C.低温易流淌 
D.高温易脆裂 
E.耐老化性较差


点击查看答案


119、单项选择题  以下不属于有限空间作业者职责的选项是（）

A.接受有限空间作业安全生产培训；
B.遵守有限空间作业安全操作规程；
C.正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；
D.进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通


点击查看答案


120、单项选择题  下列不属于裱糊工程质量主控项目的是()。

A.墙布图案
B.墙布燃烧性能等级
C.表面平整
D.基层处理


点击查看答案


121、单项选择题  在室内建筑装饰吊顶施工过程中，主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于()。

A.1.2m
B.1.5m
C.1.5m
D.1.8m


点击查看答案


122、单项选择题  患儿女，5岁。发热、轻咳3天伴皮疹1天。体检：精神可，枕部及耳后淋巴结轻度肿大，全身红色斑丘疹。诊断可能为

A.传染性单核细胞增多症
B.淋巴结核
C.恶性淋巴瘤
D.急性淋巴结炎
E.风疹


点击查看答案


123、单项选择题  地下有限空间气体环境复杂时，作业单位宜（）具有相应检测能力的单位进行检测。

A.委托
B.指定
C.安排


点击查看答案


124、单项选择题  《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354--2005)规定，木质材料进场应进行见证取样检验的是()。

A.B1级木质材料
B.B2级木质材料
C.现场阻燃处理后的本质材料
D.表面进行加工后的B1级木质材料


点击查看答案


125、多项选择题  沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。

A、拉伸强度和延伸率低
B、温度稳定性较差
C、低温易流淌
D、高温易脆裂
E、耐老化性较差


点击查看答案


126、单项选择题  关于石灰的性能和使用，下列描述错误的是()。

A.石灰膏在使用前可以不陈伏
B.石灰的保水性好
C.石灰的硬化只能在空气中进行
D.石灰耐水性差


点击查看答案


127、问答题  

某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A，B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单位计价；施工期间若遇物价上涨，只对钢材，水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价表如表1所示，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图3所示。


施工过程中，发生如下事件。
事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建调单位不同意另行支付。
事件2：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称；施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。
事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3，施工单位调整方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元/m3，间接费费率为15%，利润率为5%，计税系数为3.41%。
事件4：由于施工机械故障，G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇材料价格大幅上涨，造成F，G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表2.施工单位随即向项目监理机构提出了调整F，G工作结算单位的要求，经测算，F，G工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%，35%和10%。


问题：
1、事件1中，建设单位的做法是否正确？说明理由。
2、指出事件2中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。
3、事件3中，针对施工单位调整施工方案，写出项目监理机构的处理程序。列式计算D工作调整后新的全费用综合单位（计算结果精确到小数点后两位）。
4、事件4中，施工单位提出调整工作F和G工作单价的要求是否合理？说明理由。列式计算应调价工作的新单价。
5、计算4，5，6月份的拟完工程计划投资额和施工单位的应得工程款额（计算结果精确到小数点后两位）。


点击查看答案


128、单项选择题  常用水泥的选用中，构筑厚大体积的混凝土，不宜使用的水泥是()。

A、硅酸盐水泥
B、矿渣水泥
C、复合水泥
D、火山灰水泥


点击查看答案


129、单项选择题  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，建筑工程质量验收的最小单元是（）。

A.单位工程  
B.分部工程  
C.分项工程  
D.检验批


点击查看答案


130、多项选择题  为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50%。最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。试问，根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是()。

A.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失
B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失
C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失
D.建设单位可以要求乙公司赔偿全部10万元的损失
E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失


点击查看答案


131、单项选择题  最适合泵送的混凝土坍落度是()。

A.20mm 
B.50mm 
C.80mm 
D.100mm


点击查看答案


132、单项选择题  质量管理体系的建立需识别，并据以提供实现质量目标和持续改进所需要的资源不包括（）

A.人员
B.基础设施
C.生产资料
D.环境


点击查看答案


133、单项选择题  关于联合体共同承包的说法，正确的是()。

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程


点击查看答案


134、单项选择题  室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。

A．1．00 
B．1．05 
C．1．10 
D．1．15 


点击查看答案


135、多项选择题  下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。

A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网


点击查看答案


136、多项选择题  关于项目管理规划的说法，正确的有（）。

A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整


点击查看答案


137、单项选择题  采用捶击沉桩法打预制桩时，若为摩擦桩，桩的人土深度的控制方法为()。

A.只控制其贯入度
B.只控制其标高
C.以控制标高为主，贯人度作为参考
D.以控制贯入度为主，标高作为参考


点击查看答案


138、多项选择题  换填地基法中，可用于换填的材料有()。

A.粉煤灰
B.生石灰
C.水泥
D.矿渣
E.素土


点击查看答案


139、单项选择题  装修材料燃烧性能分级正确的是（）。

A.A级：不燃性  
B.B级：阻燃性  
C.C级：可燃性  
D.D级：易燃性 


点击查看答案


140、单项选择题  人造大理石是()的人造石材。

A.水泥型
B.复合型
C.微晶玻璃型
D.聚酯型


点击查看答案


141、单项选择题  厕浴间、厨房防水层上应做()厚水泥砂浆保护层，其上再做地面砖等饰面层。

A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm


点击查看答案


142、单项选择题  下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的
B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的
C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的


点击查看答案


143、问答题  

某工程项目桩基工程采用套管成孔灌注桩，预制桩尖的混凝土强度为C25，采用锤击沉管的施工方法，为了保证混凝土的质量，桩管灌混凝土后开始拔管，拔管时，管内混凝土高度为1.5mm，拔管速度控制在0.9～1.1m/min;施工过程中检查桩身直径，发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9。
问题：
1.该桩基工程预制桩尖的混凝土强度是否符合要求?请简要说明。
2.该桩基工程施工过程中，拔套管时管内混凝土的高度和拔管速度是否符合要求?请简要说明。
3.施工过程中检查桩身直径，发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9是否符合要求?请简要说明。
4.套管成孔灌注桩施工结束后，应检查哪些内容?


点击查看答案


144、单项选择题  下列水泥中，干缩性较小的水泥是()。

A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、火山灰水泥
D、复合水泥


点击查看答案


145、问答题  

某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A监理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8曰开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工:孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录；混凝土结构丁.程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成；楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志；下程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认丁程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章；监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章；勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查，对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致进行认可；有完整的主体结构工程档案资料，见证试验档案监理资料；施工质量保证资料；管理资料和评定资料。监理工程师认为内容不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组；验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成；建设工程主体验收按施工企业A评、设计认可的程序进行。监理
工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单；施工方法、技术措施、质量保证措施；施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
【问题】
1.事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容？
2.事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容？
3.事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容？
4.事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容？
5.事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容？


点击查看答案


146、多项选择题  对价值工程的判断，正确的是()。

A.价值工程是一种创造性工作
B.价值工程中的价值指对象的使用价值
C.价值工程以提高产品或作业价值为目的
D.价值工程是一种有组织的活动
E.价值工程中的价值指对象的交换价值


点击查看答案


147、单项选择题  关于燃烧三要素的说法，正确的是()。

A.放热、发光和生成新物质
B.可燃物、助燃物和火源
C.难燃、可燃和不
D.燃烧、放热和生成新物质


点击查看答案


148、问答题  

某豪华酒店工程项目，18层框架混凝土结构，全现浇混凝土楼板，主体工程已全部完工，经验收合格。进入装饰装修施工阶段，该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务，装饰装修工程施工工期为150d，装饰公司在投标前已领取了全套施工图纸，该装饰装修工程采用固定总价合同，合同总价为720万元。该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法：地面镶边施工过程中，在靠墙处采用砂浆填补，在采用掺有水泥拌和料做踢脚线时，用石灰浆进行打底，木、竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行。对地面工程施工采用的水泥凝结时间和强度进行复验后开始使用。在水磨石整体面层施工过程中，采用同类材料以分格条设置镶边。
【问题】
1.该酒店的装饰装修工程合同采用固定总价是否妥当?为什么?
2.建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为哪几类?
3.判断该装饰公司在酒店装修施工过程中采取的施工方法存在哪些不妥当之处，并说出正确的做法。
4.按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定，一般情况下，装饰装修工程中应对哪些进场材料的种类和项目进行复验?


点击查看答案


149、单项选择题  

对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。

A.11.000 
B.12.000 
C.12.500 
D.13.000 


点击查看答案


150、多项选择题  根据《合同法》的有关规定，下列合同中属于无效合同的是()。

A.杨某打麻将输给陈某五千元钱，因当时身无分文就给陈某打了张借条
B.小学五年级学生黄某将自己的一辆自行车低价卖给了他人
C.某旅游景点附近的商店将一串普通的石头项链冒充玉石项链卖给游客王某
D.某国有企业经理为得到高额回扣，将一套闲置的新设备以报废设备的价格出售给某私营企业
E.刘某在从事代理活动中，与他人串通骗取被代理人款项三万元


点击查看答案


151、问答题  

背景
2008年8月1日某施工单位参加投标某一工程，招标文件对承包人的要求、双方责任和权力、材料供应、进度款支付、工程结算等事项作出了详细的说明。要求各投标单位于2008年8月20日完成投标工作(报价按工料单价法中的以直接费为计算标准)。

问题
按照以工料单价法中的以直接费为计算标准，施工单位的报价是多少？


点击查看答案


152、单项选择题  按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。

A.A类、B类 
B.B类、C类 
C.C类、D类 
D.B类、H类 


点击查看答案


153、单项选择题  按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。

A.级别管辖
B.指定管辖
C.地域管辖
D.移送管辖


点击查看答案


154、多项选择题  关于用价值工程提高价值，同时也降低成本的途径，说法正确的有()。

A.功能提高，成本不变 
B.功能不变，成本降低 
C.功能提高，成本降低 
D.降低辅助功能，大幅度降低成本 
E.减少功能，大幅度降低成本


点击查看答案


155、单项选择题  以连续热镀锌钢板(带)或以连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢是()。

A、轻钢龙骨
B、彩色压型钢板
C、彩色涂层钢板
D、冷弯型钢


点击查看答案


156、单项选择题  某现浇钢筋混凝土檐廊，挑出长度为1.5m，采用C20混凝土,拆模时混凝土强度不得低于()。

A.10N/mm²
B.14N/mm²
C.16N/mm²
D.20N/mm²


点击查看答案


157、单项选择题  计算建安工程造价时，若以直接费为计算基础，则间接费应为（）。

A.直接工程费×相应费率
B.（人工费＋措施费）×相应费率
C.（机械费＋措施费）×相应费率
D.（直接工程费＋措施费）×相应费率


点击查看答案


158、单项选择题  在甲乙双方订立的买卖合同中，双方约定交易价格按政府指导价执行，交货期为2003年8月1日，货到付款。2003年7月10日双方订立合同时，该标的物的政府指导价格为每公斤1000元，由于乙方获悉政府指导价将于2003年8月15日起调整为每公斤1200元，于是一直拖到2004年8月20日才交货。请问，此时甲方应当按照每公斤()元的价格向乙支付货款。

A.900
B.1000
C.1100
D.1200


点击查看答案


159、单项选择题  根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是（）

A.在最终的工程结算中支付
B.在最近一期进度款中支付
C.按比例阶段性支付
D.按工程完成节点支付


点击查看答案


160、单项选择题  不能作为饮用热水管的是()

A.铝塑复合管
B.PVC—C管
C.PVC—U管
D.PEX管


点击查看答案


161、名词解释  框架结构有何优、缺点（与砖混结构相比）


点击查看答案


162、单项选择题  关于室内防水立管外设置套管的说法，正确的是()。

A.高出铺装层地面10～30mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
B.高出铺装层地面10～30mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏
C.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
D.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏


点击查看答案


163、单项选择题  在城市道路管理的挖掘、占用审批管理中，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，应当经()批准，方可建设。

A、公安交通管理部门
B、当地人民政府道路建设行政主管部门
C、道路监督局行政管理部门
D、市政工程行政主管部门


点击查看答案


164、填空题  碳素钢（）


点击查看答案


165、问答题  

案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：

【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？


点击查看答案


166、单项选择题  项目质量管理程序的第一步是（）。

A.收集分析质量信息并制定预防措施 
B.编制项目质量计划 
C.明确项目质量目标 
D.实施项目质量计划 


点击查看答案


167、单项选择题  我国消防安全的基本方针是（）。

A.预防为主、防消结合、综合治理  
B.消防为主、防消结合、综合治理  
C.安全第一、预防为主、综合治理  
D.安全第一、防消结合、综合治理


点击查看答案


168、名词解释  建筑总高度


点击查看答案


169、单项选择题  室内做吸声墙面，若选用木质纤维板，应选用()纤维板。

A.硬质
B.半硬质
C.软质
D.酥松质


点击查看答案


170、多项选择题  常用水泥中，具有水化热较小特性的是（）水泥。

A.硅酸盐 
B.普通 
C.火山灰 
D.粉煤灰 
E.复合 


点击查看答案


171、单项选择题  住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。

A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位


点击查看答案


172、问答题  

某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，由于施工场地狭小，为了进行成本控制，项目经理针对各项工作进行了分析，其功能成本分析结果见表2-7。

工程进展到第25周第5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。检查成本时发现：
C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元，计划成本为801万元。
检查现场时发现：
(1)塔式起重机与临时生活设施共用一个配电箱，无配电箱检查记录。
(2)塔式起重机由木工班长指挥。
(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。
(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到28周第6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。
【问题】
1.计算表2-8中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位)。

2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
4.根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应该如何进行整改?
5.针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调管理?


点击查看答案


173、多项选择题  初步可行性研究着重研究的内容包括()。

A.对产品的需求研究
B.原材料及所需资源的供应
C.厂址方案的选择
D.投资目的的研究
E.企业规模的研究


点击查看答案


174、多项选择题  下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是()。

A.比较潮湿的场所，电源电压不得大于36V
B.潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V
C.特别潮湿的场所，电源电压不得大于24V
D.人防工程电源电压不得大于36V
E.灯具离地面高度低于2.5m的场所，电源电压不得大于36V


点击查看答案


175、多项选择题  可供投资者分片的利润分配包括()。

A.应付优先股利
B.提取任意盈余公积金
C.应付普通股股利
D.提取法定公积金
E.转作资本的普通股股利


点击查看答案


176、单项选择题  下列有关沥青防水卷材与铺设正确的是()。

A.当屋面的坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴
B.当屋面的坡度小于3%时，宜垂直屋脊铺贴
C.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须平行屋脊铺贴
D.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须垂直屋脊铺贴


点击查看答案


177、单项选择题  涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于()。

A、70%
B、75%
C、85%
D、90%


点击查看答案


178、多项选择题  安装金属门窗允许采用射钉方法固定的墙是()。

A.预制混凝土墙
B.现浇混凝土墙
C.陶粒轻质混凝土墙
D.砌体墙
E.空心砌块墙中预埋有混凝土块


点击查看答案


179、问答题  某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件三中，施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理？说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。


点击查看答案


180、多项选择题  水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。

A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂


点击查看答案


181、单项选择题  慢性肺源性心脏病心力衰竭时，应用强心剂的指征是（）

A.明显气急、发绀
B.两肺底湿性啰音
C.感染已控制，利尿剂无效
D.心率大于120次／分
E.肺动脉高压


点击查看答案


182、单项选择题  锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是()。

A.先大后小，先短后长 
B.先小后大，先长后短 
C.先大后小，先长后短 
D.先小后大，先短后长


点击查看答案


183、问答题  

某工程为地上7层、地下1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时，某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架，发现部分脚手架钢管表面锈蚀严重，经了解是因为现场所堆材料缺乏标志，架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。
【问题】
1、脚手架事故隐患处理方式有哪些？
2、为防止安全事故发生，安全员应采取什么措施？
3、脚手架搭设完毕后，应由谁组织验收？验收的依据有哪些？


点击查看答案


184、单项选择题  地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。

A.7d 
B.14d 
C.21d 
D.28d 


点击查看答案


185、单项选择题  陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小于()、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。

A.4% 
B.6% 
C.8% 
D.10%


点击查看答案


186、问答题  

某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同中约定开工日期为2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作做了如下安排。
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”。
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施。
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底。
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题。
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对4月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。”
【问题】
1.逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
2.指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。
3.丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
4.乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。


点击查看答案


187、问答题  

某新建办公楼工程，主楼建筑面积29600m2的，地上16层，地下1层，基础埋深4m，现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构，地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水，屋面采用卷材防水，室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基，筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：土方开挖过程中，边坡局部塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够，要求清除塌方后作临时性支护措施。
事件二：预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中，桩身突然倾斜错位，粧尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大；同时，当粧锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件三主楼地上一层楼板钢筋验收时，发现柱、板主筋错位，个别保护层不够的现象。
项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件四：一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。
项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏桨，模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。
事件五：二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格，如骨料含泥量大等；水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够，措施不全。
【问题】
1.事件一中，事故原因、防治措施还应有哪些？
2.事件二中，事故原因、防治措施还应有哪些？
3.事件三中，事故原因、防治措施还应有哪些？
4.事件四中，事故原因、防治措施还应有哪些？
5.事件五中，事故原因、防治措施还应有哪些？


点击查看答案


188、多项选择题  下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）。

A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳 
B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆 
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一 
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离 
E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下 


点击查看答案


189、单项选择题  承包单位填写的《申请单》应有（）签署的意见，并签字盖章。

A.发包方管理人员
B.作业单位管理人员
C.作业人员


点击查看答案


190、单项选择题  当采用碳素钢丝、钢绞线及热处理钢筋作预应力结构时，混凝土的强度不应低于()。

A.C20
B.C25
C.C20
D.C40


点击查看答案


191、单项选择题  防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。

A.I级
B.II级
C.III级
D.Ⅳ级


点击查看答案


192、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。

A.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理
B.排砖及弹线→基层处理→抹底层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理
C.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→湿润基层→镶贴面砖→清理
D.抹底层砂浆一排砖及弹线→抹结合层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理


点击查看答案


193、多项选择题  关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。

A、柱的震害轻于梁
B、柱顶的震害轻于柱底
C、角柱的震害重于内柱
D、短柱的震害重于一般柱
E、填充墙处是震害发生的严重部位之一


点击查看答案


194、多项选择题  高温施工混凝土配合比调整的因素有()。

A.环境温度 
B.湿度 
C.风力 
D.混凝土初凝时间 
E.采取的温控措施


点击查看答案


195、单项选择题  下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（）。

A.禁止标志 
B.警告标志 
C.指令标志 
D.指示标志 


点击查看答案


196、单项选择题  对于采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其覆盖浇水养护时间不得少于()d。

A.7
B.11
C.14
D.15


点击查看答案


197、问答题  

背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 
施工过程中发生了如下事件： 
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。 
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。 

事件二中，影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有哪些?


点击查看答案


198、单项选择题  根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目


点击查看答案


199、单项选择题  在施工单位或地下管线专业管理单位的责任中，施工中发现未建档的管线，应当及时通过()向当地县级以上人民政府建设主管部门或者规划主管部门报告。

A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、设计单位


点击查看答案


200、多项选择题  抹灰用的水泥应为强度等级不小于32、5MPa，()主要用于装饰抹灰。

A、矿渣水泥
B、普通水泥
C、彩色水泥
D、白水泥
E、刚性水泥


点击查看答案


201、问答题  

某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价做相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见分歧，要求监理单位调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见.表2—10。

【问题】
1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理?该项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理?
3.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表2—11相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?


点击查看答案


202、问答题  

某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。
库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行取样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无需复试，可直接投人使用。
【问题】
1.本案例中，材料保管存在哪些问题？
2.事件一中，施丁.单位的说法是否正确？本案例中所涉及材料中哪些需要强制复试?具体复试何项目？
3.事件二中，分别判断监理单位和施丁单位的说法是否正确？并就水泥质量问题的争议，给出正确的处理方式。


点击查看答案


203、单项选择题  根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为()个大类。

A.四
B.六
C.八
D.十


点击查看答案


204、问答题  某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。


点击查看答案


205、名词解释  檐高


点击查看答案


206、单项选择题  钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于()。

A、1
B、1.2
C、1.25
D、1.3


点击查看答案


207、单项选择题  根据()，土可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土。

A、地质成因
B、坚硬程度
C、开挖的难易程度不同
D、粒径和塑性指数


点击查看答案


208、问答题  

某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
2、问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
(2)事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?


点击查看答案


209、单项选择题  施工单位应当采取防止环境污染的措施中不包括的项为()。

A.未经处理的泥浆水不得直接排人城市排水设施和河流
B.采取有效措施控制施工过程中的扬尘
C.不要将含有碎石、碎砖的土用作土方回填
D.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民


点击查看答案


210、单项选择题  室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。

A.10 
B.15 
C.20 
D.25


点击查看答案


211、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行工程总承包的项目，危险作业人员的意外伤害保险，应当由()支付保险费。

A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.行政主管部门


点击查看答案


212、单项选择题  室外疏散出口的门内、门外()m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。

A、1、00
B、1、20
C、1、40
D、1、60


点击查看答案


213、单项选择题  屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。

A.易燃烧材料
B.可燃烧材料
C.难燃烧材料
D.不燃烧材料


点击查看答案


214、单项选择题  建筑采用筒壳薄壁空间结构的，其跨度大于30m时，宜采用()。

A.圆顶壳
B.双凸扁壳
C.双曲抛物面壳
D.双曲薄壳


点击查看答案


215、单项选择题  在我国被称为“特许权融资方式”的是()融资方式

A.BT
B.DB
C.BOT
D.EPC


点击查看答案


216、单项选择题  开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于()m。

A、0、5
B、1
C、1、5
D、2


点击查看答案


217、单项选择题  住宅室内装饰装修管理办法是指住宅()的装饰装修T程管理。

A.竣工验收合格前
B.竣工验收合格后
C.业主入住之前
D.更换住宅业主后


点击查看答案


218、多项选择题  关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。

A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上


点击查看答案


219、问答题  

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日，工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成为直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中，施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
【问题】
1.事件1中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。


点击查看答案


220、多项选择题  混凝土的耐久性包括（）等指标。

A.抗渗性  
B.抗冻性  
C.和易性  
D.碳化  
E.粘结性


点击查看答案


221、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。


点击查看答案


222、单项选择题  在项目经济评价中，用来分析各种不确定性因素发生变化时，对评价指标影响程度的分析方法是()。

A.盈亏平衡分析
B.敏感性分析
C.概率分析
D.风险分析


点击查看答案


223、多项选择题  当工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关于工程网络计划关键线路的说基，正确的有

A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.双代号时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中总持续时间最长
D.时标网络计划中没有波形线
E.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零


点击查看答案


224、单项选择题  现代膜结构建筑的重要组成部分是()。

A.充气式膜结构
B.组合式膜结构
C.骨架式膜结构
D.张拉式膜结构


点击查看答案


225、单项选择题  常用水泥的选择中，要求快硬早强的混凝土，可优先选用的水泥是()。

A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、硅酸盐水泥


点击查看答案


226、单项选择题  某公司中标某体育馆改造工程，打算租赁一台塔吊。塔吊有关具体数据如下：一次性投资l50万元，运输、拆迁、安装一次总费用l0万元，年使用费6万元，塔吊残值20万元，使用年限20年，年复利率8%。该塔吊在该工程使用期一年，租赁费用600元/天，时间按年日历天数计算，那么该公司租赁塔吊的年总费用是()万元。

A.35.14
B.52.74
C.21.9
D.51.l4


点击查看答案


227、多项选择题  天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求包括()。

A、体积密度应不小于2、30g/cm3
B、吸水率不大于0、50%
C、干燥压缩强度不小于50、0MPa
D、弯曲强度不小于7、0MPa
E、耐磨度不小于5CM


点击查看答案


228、单项选择题  开启地下有限空间出入口前，应使用气体检测设备检测地下有限空间内是否存在（）、蒸气，存在爆炸危险的，开启时应采取相应的防爆措施。

A.沼气
B.二氧化碳
C.可燃性气体


点击查看答案


229、多项选择题  混凝土中掺入引气剂，可以()。

A.改善混凝土拌合物的和易性
B.减少泌水离析
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的抗渗性和抗冻性
E.提高混凝土的抗裂性


点击查看答案


230、多项选择题  关于楼梯的空间尺度要求，下列叙述中正确的是()。

A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽
B.楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m
D.楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手
E.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m


点击查看答案


231、多项选择题  钢结构高强度螺栓施工，摩擦面的处理方法是()。

A.喷丸法
B.酸洗法
C.砂轮打磨法
D.钢丝刷人工除锈法
E.瞄拉法


点击查看答案


232、多项选择题  下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（）。

A.自密实混凝土应用 
B.实心黏土砖应用 
C.现场拌和混凝土 
D.建筑固体废弃物再利用 
E.废水处理再利用 


点击查看答案


233、单项选择题  施工管理不包括（）

A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收


点击查看答案


234、多项选择题  模板工程设计的安全性指标包括()。

A.强度 
B.刚度 
C.平整度 
D.稳定性 
E.实用性 


点击查看答案


235、单项选择题  国际报价中的保函手续费属于()

A.总部管理费
B.开办费
C.间接费
D.经营业务费


点击查看答案


236、单项选择题  蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。

A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃


点击查看答案


237、名词解释  日照间距


点击查看答案


238、名词解释  复合板


点击查看答案


239、多项选择题  房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。

A.工程概况、房屋使用管理要求
B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件
D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址


点击查看答案


240、单项选择题  混凝土的实体检测应检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等，检测方法主要是（）。

A.检查表法
B.破损法检测和非破损法检查
C.重组法检测
D.分解法和重组法检测


点击查看答案


241、问答题  

案例分析题（30分）
【背景资料】：某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款28OO万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。
【在招标和施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
 


【问题】
1、事件一中，指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
2、事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？(精确到小数点后2位)
3、事件三中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4、事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理？并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理？
5、事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确？并分别说明理由。
6、事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)


点击查看答案


242、多项选择题  按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由()组成

A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.通用项目清单
E.专用项目清单


点击查看答案


243、单项选择题  取得建造师执业资格证书的人员，未经()，不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。

A.登记
B.注册
C.行政审批
D.所在单位同意


点击查看答案


244、单项选择题  砖基础施工前，砖应提前1～2d浇水湿润，烧结普通砖含水率宜为()。

A.5%～10%
B.5%～15%
C.10%～15%
D.15%～20%


点击查看答案


245、单项选择题  某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。

A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81


点击查看答案


246、单项选择题  建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。

A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设


点击查看答案


247、单项选择题  有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。

A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术


点击查看答案


248、多项选择题  烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有()。

A.抗压性能好 
B.整体性较好 
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好 
D.施工操作简单 
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程 


点击查看答案


249、问答题  

某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。

施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。

【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。


点击查看答案


250、单项选择题  有限空间作业过程中，一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时，作业人员应（）。

A.继续工作
B.立即撤离有限空间
C.请示班长


点击查看答案


251、问答题  事件二中，除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外，成本管理任务还包括哪些工作?分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元?


点击查看答案


252、名词解释  窗台虎头砖


点击查看答案


253、多项选择题  工程量清单计价的全部费用由()四项组成。

A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.规费
D.税金
E.资金利息


点击查看答案


254、多项选择题  关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期


点击查看答案


255、单项选择题  当铺贴连续多跨的屋面卷材时，应按()的次序施工。

A.先低跨后高跨，先远后近
B.先高跨后低跨，先远后近
C.先低跨后高跨，先近后远
D.先高跨后低跨，先近后远


点击查看答案


256、单项选择题  三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。

A.3m
B.5m
C.7m
D.10m


点击查看答案


257、单项选择题  有限空间管理单位应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及（）等基本信息。

A.外部环境
B.气体含量
C.安全记录


点击查看答案


258、单项选择题  下列有关设计概算的表述，正确的是()。

A.设计概算是拨付进度款及办理结算的依据
B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据
D.设计概算可分为单项一工程概算和建设T程项目总概算两级


点击查看答案


259、多项选择题  关于统计过程控制（SPC）图的概念及其用途，以下说法正确的是（）。

A.SPC图或“控制图”是将过程定期收集的样本所获得的数据按顺序点绘而成的图
B.SPC圈上标有过程稳定叫描述过程固有变异的“控制限”
C.控制图的用途是帮助判断过程的稳定性，这个通过检查所点绘的数据与控制限的关系来实现
D.控制图使用控制限来判断，因此只有第一类错误


点击查看答案


260、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构


点击查看答案


261、单项选择题  聚氨酯类外墙涂料直接涂刷在水泥砂浆的墙体表面时，墙体表面含水率应低于()。

A.8%
B.10%
C.15%
D.20%


点击查看答案


262、单项选择题  施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。

A.防雷  
B.接地保护  
C.熔断器  
D.漏电保护


点击查看答案


263、单项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，不属于一级基坑的是()。

A.重要工程或支护结构做主体结构的一部分
B.开挖深度小于10m
C.与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
D.基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑


点击查看答案


264、多项选择题  结构正常使用的极限状态包括控制()。

A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温


点击查看答案


265、多项选择题  混凝土的耐久性能包括()。 A.抗冻性

B.碳化 
C.抗渗性 
D.抗侵蚀性 
E.和易性


点击查看答案


266、多项选择题  合成高分子树脂按受热性能的不同可分为热塑型树脂和热固型树脂，下列选项中属于热固型树脂的是()。

A.酚醛树脂
B.环氧树脂
C.脲醛树脂
D.聚偏二氯乙烯
E.聚碳酸酯


点击查看答案


267、多项选择题  施工现场管理综合评价的内容包括()。

A.施工组织管理
B.工程质量管理
C.施工安全管理
D.施工成本管理
E.文明施工管理


点击查看答案


268、单项选择题  某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用的承发包模式是（）

A.施工总承包模式
B.施工平行承发包模式
C.施工总承包管理模式
D.EPC承包模式


点击查看答案


269、多项选择题  混凝土结构的裂缝控制可分为()。

A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度应等于标准值
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
E.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的强度


点击查看答案


270、单项选择题  施工现场规范场容的内容不包括（）。

A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理


点击查看答案


271、问答题  

某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。

【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
 


点击查看答案


272、名词解释  弯起钢筋与吊筋的区别


点击查看答案


273、多项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)，属于一级基坑的有()。

A.重要工程的基坑 
B.支护结构做主体结构一部分的基坑 
C.开挖深度8m的基坑 
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑 
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑 


点击查看答案


274、单项选择题  热力发电厂中汽轮机的功能是将()的旋转式原动机。

A.机械能转变为电能
B.热能转变为机械能
C.热能转变为电能
D.机械能转变为热能


点击查看答案


275、多项选择题  下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。

A.质量管理体系文件 
B.质量目标和要求 
C.质量管理组织和职责 
D.所采取的措施 
E.所需的过程、文件和资源


点击查看答案


276、多项选择题  抗震构造的措施主要有()。

A、单层砌体房屋的抗震构造措施
B、多层砌体房屋的抗震构造措施
C、框架结构构造措施
D、设置必要的防震缝
E、随时有抗震的意识


点击查看答案


277、多项选择题  财务现金流量表是进行财务评价的重要工具，按其评价的角度不同，分为()。

A.项目财务现金流量表
B.资本金财务现金流量表
C.会计年度财务现金流量表
D.投资各方财务现金流量表
E.项目增量财务现金流量表


点击查看答案


278、多项选择题  为改善砂浆的和易性而加人的掺合料包括()

A.石灰膏
B.黏土膏
C.石膏
D.粉煤灰
E.人工砂


点击查看答案


279、单项选择题  为确保砂浆具有良好的保水性，砌筑砂浆的分层度不得大于()mm。

A、25
B、28
C、30
D、35


点击查看答案


280、单项选择题  钢筋代换时，应征得()的同意，相应费用按有关合同规定处理并办理相应手续。

A、监理单位
B、设计单位
C、建设单位
D、施工单位


点击查看答案


281、多项选择题  某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（）。

A.防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设 
B.防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直 
C.防水卷材垂直屋脊铺贴 
D.防水卷材平行屋脊铺贴 
E.上下层防水卷材相互垂直铺贴


点击查看答案


282、单项选择题  钢结构防火涂料按涂层厚度可分()、H两类。

A.A
B.B
C.C
D.D


点击查看答案


283、单项选择题  对于复利计息方式的理解，不正确的是()。

A.一般来说，同一笔贷款利率和计息周期都相同，用复利算出的金额比单利多
B.本金越大，利率越高，计息周期也多，复利计息和单利计息的差别更小
C.复利计息有间断复利和连续复利之分
D.复利计息比较符合资金在社会再生产过程中的实际情况


点击查看答案


284、问答题  

某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下。
(1)投标准备时间为15d。
(2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。
(3)明确了投标保证金的数额及支付方式。为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将勘察现场和投标预备会安排在同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。
【问题】
1.该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。
2.施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。
3.勘察现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排?
4.投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?
5.投标文件应包括哪些内容?
6.投标单位投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。


点击查看答案


285、单项选择题  硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为()mm。

A、20～30
B、40～100
C、120～130
D、150～200


点击查看答案


286、单项选择题  水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。

A、6%
B、7%
C、8%
D、10%


点击查看答案


287、单项选择题  某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。

A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院


点击查看答案


288、单项选择题  建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用()装修材料。

A、A级
B、B1级
C、B2级
D、B3级


点击查看答案


289、多项选择题  异节奏流水施工的特点是()。

A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等


点击查看答案


290、单项选择题  聚酯型人造石材是以()为胶凝材料，配以天然大理石、花岗石、石英砂或氢氧化铝等无机粉状、粒状填料，经配料、搅拌、浇筑成型。

A、不饱和聚酯
B、饱和聚酯
C、玻璃相
D、结晶相


点击查看答案


291、单项选择题  下列流水施工参数中,不属于时间参数的是（）。

A、流水节拍 
B、流水步距 
C、工期 
D、流水强度


点击查看答案


292、单项选择题  根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为()级装修材料使用。

A.A
B.B1
C.B2
D.B3


点击查看答案


293、名词解释  半幅道路施工


点击查看答案


294、单项选择题  为规范乳腺癌腋窝淋巴结的清扫范围，下列腋区淋巴结的划分中，不正确的是（）。

A.通常以胸小肌为标记，将腋区淋巴结分为三组
B.Ⅰ组即腋下（胸小肌外侧）组：包括乳腺外侧组、中央组、肩胛下组及腋静脉淋巴结
C.Ⅱ组即腋中（胸小肌后）组：胸小肌深面的腋静脉淋巴结
D.胸大、小肌间淋巴结单独列为一组
E.Ⅲ组即腋上（锁骨下）组：胸小肌内侧锁骨下静脉淋巴结


点击查看答案


295、单项选择题  多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。

A、300
B、400
C、500
D、600


点击查看答案


296、单项选择题  墙体的厚度越大，高度越小其稳定性()。

A.越好
B.越差
C.不受影响
D.根据楼盖类别才能确定


点击查看答案


297、问答题  

某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十层。裙房4层，檐高27m,报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。粧基。裙房采川落地式钢管脚手架。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对基础工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为挖土机械作业无可靠的安全距离；没有按规定放坡或设置可靠的支撑；设计的考虑因素和安全可靠性不够；地下水没做到有效控制；土体出现渗水、开裂、剥落。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中基础工程施工安全控制的主要内容是挖土机械作业安全；边坡与基坑支护安全；降水设施与临时用电安全等3项。监理工程师认为不全。
事件二：项目部编制了《土方开挖专项施工方案》。主要内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《土方开挖监控方案》。主要内容应包括：监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《脚手架专项施工方案》。其中对脚手架的阶段验收进行了规定：脚手架基础完工后，架体搭设前；每搭设完10?13m高度后或3?5步后；作业层上施加荷载前。同时规定，脚手架定期检查的主要内容包括杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求；地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动；是否有超载使用现象。监理T.程师认为不全。
【问题】
1.事件一中，基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
2.事件二中，基础工程施丁安全控制的主要内容还应包括哪些？
3.事件三中，《土方开挖专项施工方案》主要内容还应包括哪些？
4.事件四中，《土方开挖监控方案》主要内容还应包括哪些？
5.事件五中，脚手架的阶段验收还应包括哪些?脚手架定期检查的主要内容还应包括哪些？


点击查看答案


298、多项选择题  纤维板因成型时温度和压力不同可分为三种，其中可代替木材用于室内墙面、顶板等的应选用()，用作保温、吸声材料时应选用()型。

A.硬质
B.半硬质
C.酥松
D.软质
E.密实


点击查看答案


299、单项选择题  有限空间作业申请人由（）担任。

A.作业负责人
B.工作票签发人
C.工作许可人


点击查看答案


300、单项选择题  为保证预埋件与主体结构a为保证预埋件与主体结构连接的可靠性，连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于()。

A、Cl5
B、C20
C、C25
D、C40


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：化妆师考试：中级化妆师考试考试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询