当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程在线测试（考试必看）
2022-05-14 15:42:04 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  下列哪一项不应计人人工费()。

A.生产工人辅助工资
B.生产工人基本工资
C.职工养老保险
D.工资性补贴


点击查看答案


2、问答题  

某图书中心工程位于三环路边，建筑面积36490m2，8层框架结构。由省建工集团三公司总承包。该公司选择了常年合作的某劳务公司进行土建工程的施工。8月正值施工高峰期，施工现场的人员在400人左右生活区与施工区相距200m远，是新建的2栋活动板房，每栋10间工人宿舍，每间建筑面积约30m2.房间里均是两处用钢管临时搭设的双层通铺，通道宽lm.某l3晚饭后，大约60多人先后出现头晕、呕吐和腹泻现象，其中有25人发生严重昏迷，经送医院急救，全部脱离危险。
事后经调查，发现食堂管理员贪图便宜，当日购进的低价大米中掺有一定数量的陈化粮，致使部分喜食米饭的体质较弱者发生了中毒反应。


点击查看答案


3、问答题  

背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。

问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？


点击查看答案


4、单项选择题  天然大理石饰面板材不宜用于室内()。

A.墙面 
B.大堂地面 
C.柱面 
D.服务台面


点击查看答案


5、单项选择题  下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（）。

A.禁止标志 
B.警告标志 
C.指令标志 
D.指示标志 


点击查看答案


6、单项选择题  限空间作业进行气体检测时，检测记录应包括检测时间、检测位置、气体种类、检测浓度和检测人员等内容，将测试气体的各个数据记录在（）内，或记录在工作票的备注栏内或安全施工作业票安全施工措施栏内。

A.工作任务单
B.进出有限空间作业申请单
C.工作联系单


点击查看答案


7、单项选择题  混凝土的()直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。

A、碱-骨料反应
B、抗侵蚀性
C、中性化
D、抗渗性


点击查看答案


8、多项选择题  钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。

A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型


点击查看答案


9、单项选择题  对进场材料质量控制，要重视材料的()，以防错用或使用不合格的材料。

A.使用认证
B.进场验收
C.检验
D.试验


点击查看答案


10、单项选择题  某厂房结构受吊车荷载作用而保持坚固不坏，这体现了结构的()功能.

A.安全性
B.适用性
C.耐久性
D.可靠性


点击查看答案


11、单项选择题  在房屋建筑中，梁和板为典型的()构件。

A.受拉
B.受压
C.受弯
D.受扭


点击查看答案


12、问答题  

背景
某民用髙层住宅楼工程，为28层钢筋混凝土剪力墙结构.建设单位采用了公开招标方式，在招标公告中明确要求投标者必须具备一级以上施工总承包资质.甲施工企业准备投标，按照现行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326)，该企业准备用施工组织设计代替项目管理规划大纲.

问题
（1）施工组织设计与项目管理规划大纲有什么区别？
（2）用施工组织设计代替项目管理规划大纲的条件是什么？
（3〕施工项目管理规划大纲的内容是什么？


点击查看答案


13、单项选择题  混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。

A.剪应力
B.拉应力
C.压应力
D.扭应力


点击查看答案


14、单项选择题  诚信行为记录中的不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后()天内。

A.1天
B.3天
C.7天
D.15天


点击查看答案


15、问答题  

某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图2—17所示。

甲、乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2d。
事件2：6月21～22日，整个施工现场停电造成停工2d。
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1d，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?


点击查看答案


16、单项选择题  下列建筑密封材料中，属于定型密封材料的是()。

A.密封膏 
B.密封条 
C.密封胶 
D.密封剂


点击查看答案


17、多项选择题  建筑用轻钢龙骨是以()作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。

A、冷轧钢板
B、连续镀锌钢板(带)
C、连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色喷塑钢板
D、彩色压型钢板
E、连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)


点击查看答案


18、问答题  

某工程项目业主邀请了甲、乙、丙三家施工单位参加投标竞争。各投标单位的报价见表2—21，施工进度计划安排见表2—22。若以工程开工日期为折现点，贷款月利率为1%，并假设各分部工程每月完成的工作量相等，并且能按月及时收到工程款。
　

 


【问题】
1.就甲、乙两家投标单位而言，若不考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?
2.就乙、丙两家投标单位而言，若考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?(注：现值系数见表2—23)

3.评标委员会对甲、乙、丙三家投标单位的技术标评审结果见表2—24。评标办法规定：各投标单位报价比标底价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比标底价每增加1%，扣2分，扣分不保底。报价与标底价差额在1%以内时可按比例平均扣减。评标时不考虑资金时间价值，设标底价为2125万元，根据得分最高者中标原则，试确定中标单位。

 


点击查看答案


19、单项选择题  某小学六年级学生胡某用自己的压岁钱买了一辆山地车，由于其父母不同意，最后找到商家退货。胡某的这一民事法律行为最终没有成立的原因在于()。

A.法律行为主体不具有相应的民事行为能力
B.行为人意思表示不真实
C.行为内容不合法
D.行为形式不合法


点击查看答案


20、单项选择题  先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A、70%
B、75%
C、80%
D、85%


点击查看答案


21、多项选择题  普通热轧型钢根据型钢截面形式的不同可分为()。

A、角钢
B、扁钢
C、槽钢
D、工字钢
E、热轧T型钢


点击查看答案


22、多项选择题  下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有()。

A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验
D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%
E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品


点击查看答案


23、单项选择题  根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。

A.住宅  
B.学校教室  
C.书店  
D.医院


点击查看答案


24、单项选择题  某建筑工程公司因工程款结算问题与建设单位发生了争议，协商未果，决定向××仲裁委员会申请仲裁。那么，该公司必须提供()仲裁委才能受理此案。

A.仲裁协议
B.工程造价鉴定报告
C.起诉状
D.经备案的施工合同


点击查看答案


25、单项选择题  基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、()、严禁超挖”的原则。

A.先挖后撑，分层开挖 
B.先撑后挖，分层开挖 
C.先挖后撑，分段开挖 
D.先撑后挖，分段开挖


点击查看答案


26、单项选择题  建筑施工企业必须办理意外伤害保险并支付保险费的是()。

A.从事危险作业的职工
B.在施工现场作业的职工
C.现场特殊作业人员
D.施工项目的所有职工


点击查看答案


27、单项选择题  生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由()依法强制执行。

A.人民法院
B.公安机关
C.县级以上人民政府
D.安全生产监督管理部门


点击查看答案


28、单项选择题  水泥的()是评价和选用水泥的重要技术指标，也是划分水泥强度等级的重要依据。

A、硬度
B、强度
C、烈度
D、湿度


点击查看答案


29、单项选择题  饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震防烈度不大于8度、采用()施工的外墙饰面砖粘贴工程

A、点粘法
B、空铺法
C、满粘法
D、条粘法


点击查看答案


30、多项选择题  厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。

A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料


点击查看答案


31、单项选择题  工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。

A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光


点击查看答案


32、单项选择题  水泥混凝土地面在混凝土铺设前，应按标准水平线用木板隔成所需要的区段，以控制()。

A.面层厚度
B.平整度
C.分格宽度
D.顺直度


点击查看答案


33、单项选择题  终凝时间不得长于6.5h的是()水泥。

A.普通 
B.硅酸盐 
C.矿渣 
D.火山灰


点击查看答案


34、问答题  

某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现：
(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错？
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。


点击查看答案


35、单项选择题  下列墙体中，可以留设脚手眼的是()

A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.空心砖墙
D.加气混凝土墙


点击查看答案


36、多项选择题  对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有()。

A.将支座改为固定支座
B.增加梁的宽度
C.增加梁的高度
D.增加梁的跨度
E.采用弹性模量更高的材料


点击查看答案


37、多项选择题  下列关于建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的规定,叙述正确的是()。

A.建筑物内的厨房，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
B.建筑物内的楼梯间，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
C.电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物应不低于A级，其他均应采用B1级
D.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用
E.建筑物内的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上


点击查看答案


38、多项选择题  建筑基础验槽必须参加的单位有（）

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位


点击查看答案


39、多项选择题  建筑施工安全管理的主要内容包括()。

A.安全生产隐患治理
B.安全生产管理计划和实施
C.安全管理业绩总结
D.安全生产管理业绩考核
E.制订安全政策


点击查看答案


40、单项选择题  室外疏散出口的门内、门外()m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。

A、1、00
B、1、20
C、1、40
D、1、60


点击查看答案


41、多项选择题  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。

A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天


点击查看答案


42、单项选择题  砂和砂石地基适于处理()m以内的软弱、透水性强的黏性土地基。

A、3.0
B、5.0
C、6.0
D、7.0


点击查看答案


43、单项选择题  下列代理行为中，不属于委托代理的是()

A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.指定代理


点击查看答案


44、单项选择题  成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。

A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法


点击查看答案


45、单项选择题  在建筑装饰饰面石材中，具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是()。

A.花岗石
B.大理石
C.水磨石
D.微晶石


点击查看答案


46、单项选择题  目前采用有害气体测试仪对人、手孔进行测试，可探测一下几种气体情况（）

A、一氧化碳、硫化氢缺氧
B、硫化氢、缺氧
C、缺氧、一氧化碳
D、可燃气体、一氧化碳、硫化氢、缺氧


点击查看答案


47、多项选择题  下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。

A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法


点击查看答案


48、单项选择题  根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算

A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册


点击查看答案


49、单项选择题  对于作业过程中可能时时挥发易燃可燃、有毒有害气体的应定时监测，至少每（）小时监测一次，如有一项不合格或监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离作业人员，经对现场处理并达到安全作业条件后方可恢复作业。

A.30分钟
B.1小时
C.2小时
D.4小时


点击查看答案


50、单项选择题  采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过()m。

A、24
B、50
C、100
D、120


点击查看答案


51、单项选择题  下列用房通常可以设置在地下室的是（）。

A.游艺厅 
B.医院病房 
C.幼儿园 
D.老年人生活用房


点击查看答案


52、单项选择题  隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。

A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接


点击查看答案


53、多项选择题  设计概算审查的方法包括()

A.对比分析法
B.查询核实法
C.逐项审查法
D.联合会审法
E.重点审查法


点击查看答案


54、多项选择题  我国《担保法》规定的合同担保形式包括()。

A.保证
B.抵押
C.违约金
D.质押
E.留置


点击查看答案


55、单项选择题  暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。

A.500
B.1000
C.1500
D.2000


点击查看答案


56、单项选择题  建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料（）标准的规定。

A.环境保护
B.节能
C.绿色材料
D.有害物质限量


点击查看答案


57、单项选择题  提高混凝土梁正截面承载能力最有效的方法是()。

A.等截面
B.等根数
C.等强度
D.等刚度


点击查看答案


58、单项选择题  合成高分子防水卷材的施工方法国内采用最多的是()。

A.热熔法
B.热风焊接法
C.冷粘法
D.自粘法


点击查看答案


59、单项选择题  在使用水泥时发现其初凝时间达不到要求，则该水泥()。

A.可少量掺用
B.降级使用
C.报废
D.判定为不合格


点击查看答案


60、单项选择题  某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()

A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元


点击查看答案


61、单项选择题  《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A.C25
B.C30
C.C35
D.C40


点击查看答案


62、多项选择题  当工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关于工程网络计划关键线路的说基，正确的有

A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.双代号时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中总持续时间最长
D.时标网络计划中没有波形线
E.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零


点击查看答案


63、问答题  

某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下。
(1)投标准备时间为15d。
(2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。
(3)明确了投标保证金的数额及支付方式。为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将勘察现场和投标预备会安排在同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。
【问题】
1.该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。
2.施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。
3.勘察现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排?
4.投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?
5.投标文件应包括哪些内容?
6.投标单位投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。


点击查看答案


64、单项选择题  受压杆件在下列支承情况下，若其他条件相同，临界应力最大限度的是()。

A.一端固定，一端自由
B.一端固定，一端铰支
C.两端固定
D.两端铰支


点击查看答案


65、单项选择题  下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。

A.混凝土强度等级 
B.截面形式 
C.配箍率 
D.配筋率


点击查看答案


66、单项选择题  空心砖墙的转角处，应用()砌筑，砌筑长度角边不小于240mm。

A、烧结普通砖
B、烧结多孔砖
C、烧结空心砖
D、蒸压灰砂砖


点击查看答案


67、单项选择题  在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。

A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度


点击查看答案


68、多项选择题  关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除


点击查看答案


69、单项选择题  下列要求不符合国家防火规范的是()。

A、图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料
B、建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B1级装修材料
C、消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别
D、建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用


点击查看答案


70、单项选择题  隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。

A.排风
B.送风
C.送、抽两用


点击查看答案


71、名词解释  正筋


点击查看答案


72、单项选择题  甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.双方合同已变更，乙送货构成违约
D.甲拒绝接收，应承担违约责任


点击查看答案


73、名词解释  三皮砖及其腰线


点击查看答案


74、单项选择题  关于板材隔墙施工工艺流程的说法，正确的是()。

A.放线一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件一支设临时方木→配置胶粘剂→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
B.放线一支设临时方木→配置胶粘剂一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理
C.放线→配置胶粘剂→配板、修补→支设临时方木→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
D.放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理


点击查看答案


75、单项选择题  多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。

A、300
B、400
C、500
D、600


点击查看答案


76、多项选择题  根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。

A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审


点击查看答案


77、单项选择题  某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。

A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖


点击查看答案


78、多项选择题  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)，符合建筑工程分项质量验收合格规定的有()。

A.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
C.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
D.地基与基础、主体结构与设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
E.质量控制资料应完整


点击查看答案


79、单项选择题  当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构，不存在的是()。

A.北京仲裁委
B.天津仲裁委
C.深圳仲裁委
D.阳谷县仲裁委


点击查看答案


80、多项选择题  混凝土的自然养护方法有()。

A.覆盖浇水养护 
B.塑料布覆盖包裹养护 
C.养生液养护 
D.蒸汽养护 
E.升温养护 


点击查看答案


81、问答题  

某建筑工程为一多层住宅楼工程，开工日期为2005年4月2日，施工单位的施工方案及进度计划此前已获工程师批准。工地租赁使用一台50米臂塔吊进行起重作业，租赁费800元/天。至2005年5月18日，工程进行至3层主体施工，工地租赁使用一台某型号地泵进行泵送混凝土作业，租赁费为320元/天。现场用工：钢筋工30人，木工35人，混凝土工30人，其他工种25人。在实际施工中，发生了如下事件：事件l：2005年5月3日10：O0至13：00、5月22日6：00至次日3：00，由于业主供电线路故障，造成施工现场停电。事件2：2005年5月6日至2005年5月7日，塔吊故障修理2天。事件3：2005年6月11日至6月14日，连续4天7级大风。事件4：2005年6月20日，全市进行施工现场安全环保联合大检查，工地为迎接检查，6月18日至6月19日停止正常施工，整改现场存在的安全隐患及文明、环保问题，并发生计划外支出7000元。事件5：2005年7月1日晚上，建设单位项目主要工作人员邀全体监理人员出外“吃个便饭”，却集体食物中毒住院。直至7月4日早上，建设、监理单位派遣工作人员来到现场临时替班。此间，在施工各段的钢筋隐检无法完成。事件6：2005年7月29日，市有关部门对施工现场突击抽查，就工地存在的问题对施工单位处以3万元罚款。
问题1.上述哪些事件施工方可以向建设方要求索赔?为什么?
2.每项事件工期索赔多少天?3.假设人工费单价为30元/工日，则费用索赔为多少?


点击查看答案


82、多项选择题  下列关于对钢筋的力学性能的表述中，正确的是()。

A、冷轧带肋钢筋有明显的屈服性
B、一般将对应于塑性应变为0、2%时的应力定为屈服强度
C、钢筋伸长率一般随钢筋等级的提高而提高
D、钢筋冷弯是考核钢筋的塑性指标
E、低强度热轧钢筋冷弯性能较好


点击查看答案


83、单项选择题  （）负责填写《申请单》履行内部审批手续，并将工作计划通知有限空间设施管理单位。

A.作业人员
B.申请人
C.工作票签发人


点击查看答案


84、多项选择题  在砌体房屋结构中，设置()属于墙体的构造措施。

A、施工缝
B、伸缩缝
C、沉降缝
D、后浇带
E、圈梁


点击查看答案


85、问答题  

背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡 
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。 

试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因?


点击查看答案


86、单项选择题  材料的导垫系数与()因素无关。

A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度


点击查看答案


87、多项选择题  模板工程设计的主要原则包括()。

A、安全性
B、稳定性
C、持久性
D、实用性
E、经济性


点击查看答案


88、问答题  

背景
某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层，钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构，填充墙为小型空心砌块砌筑。
基础为整体筏板，地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水，外加SBS卷材防水层。平整场地结束后，施工单位马上进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖，土方开挖至设计要求时，项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召开现场会议，经协商决定采取灌浆补强，并按要求形成相关验收记录。
问题
(1)工程定位及放线应检查的内容?
(2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?
(3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当，简述理由。
(4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。
(5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?


点击查看答案


89、多项选择题  壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。

A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸


点击查看答案


90、单项选择题  在水泥砂浆中掺入石灰膏，配成混合砂浆，可显著提高砂浆的和易性，这体现了石灰的()技术性质。

A、保水性好
B、耐水性好
C、硬化快
D、吸湿性强


点击查看答案


91、多项选择题  建设工程合同按照承包工程计价方式可分为以下几类()

A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.可诞单价合同


点击查看答案


92、多项选择题  塑料管道的主要品种有()。

A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管


点击查看答案


93、单项选择题  下列建设单位说法错误的是（）。

A.建设单位在申请领取建设工程规划许可证前，应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案，取得该施工地段地下管线现状资料
B.建设单位在申请领取建设工程规划许可证时，应当向规划主管部门报送地下管线现状资料
C.建设单位应当在地下管线工程覆土前，委托具有相应资质的工程测量单位，按照现行《城市地下管线探测技术规程》进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图
D.建设单位应当在地下管线工程竣工验收后，提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收


点击查看答案


94、多项选择题  下列要求中，牌号为“HRtM00E”的钢筋需满足的有()。

A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25 
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25 
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30 
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不小于1.30 
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%


点击查看答案


95、多项选择题  我国《建筑设计防火规范》规定，耐火等级分为四级的建筑有()。

A.九层及九层以下的住宅
B.建筑高度不超过24m的其他民用建筑
C.建筑高度在40m以上的民用建筑
D.地下民用建筑
E.建筑高度超过24m的单层公共建筑


点击查看答案


96、单项选择题  在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


97、单项选择题  《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)规定，凡在砂浆中掺人()时，应有砌体强度的型式检验报告。

A.有机塑化剂
B.缓凝剂
C.早强剂
D.防冻剂


点击查看答案


98、多项选择题  在初凝前对大体积混凝土进行二次振捣，可以()。

A.提高混凝土与钢筋的握裹力 
B.降低混凝土的水化热 
C.增加混凝土的密实度 
D.提高混凝土抗压强度 
E.减少混凝土表面裂纹


点击查看答案


99、单项选择题  位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为()。

A、15%
B、25%
C、35%
D、50%


点击查看答案


100、单项选择题  吊顶工程应对()进行复验。

A.人造木板的甲醛含量
B.石膏板的放射性
C.所使用粘结剂的有害物质
D.玻璃面板的强度


点击查看答案


101、问答题  

背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：
事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d;7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d;施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工;1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
问题
(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?
(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。


点击查看答案


102、单项选择题  采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。

A.钢化玻璃 
B.夹层玻璃 
C.净片玻璃 
D.钢化夹层玻璃 


点击查看答案


103、多项选择题  影响混凝土拌合物和易性的因素有()。

A.单位体积用水量
B.水泥品种细度和集料特性
C.砂率
D.外加剂和掺合料
E.时间和温度


点击查看答案


104、单项选择题  浅基坑的支护中，适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑，邻近有建筑物，不允许背面地基有下沉、位移时采用的是()。

A、型钢桩横挡板支撑
B、短桩横隔板支撑
C、挡土灌注桩支护
D、叠袋式挡墙支护


点击查看答案


105、单项选择题  根据防火涂料所用的()，可分为有机型防火涂料、无机型防火涂料和有机无机复合型三类。

A、分散介质
B、基料性质
C、目标
D、状态


点击查看答案


106、单项选择题  砂浆的保水性用()。

A.稠度
B.分层度
C.强度
D.沉入度


点击查看答案


107、单项选择题  普通土的坚实系数为()。

A.0.8～1.0
B.0.6～0.8
C.0.8～1.0
D.1.5～2.5


点击查看答案


108、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，()负有妥善保管担保物的义务。

A.质权人
B.保证人
C.抵押权人
D.出质人


点击查看答案


109、名词解释  板头


点击查看答案


110、多项选择题  下列各项，属于按照费用计人工程成本方法分类的是()。

A.期间费用
B.间接费用
C.直接费用
D.固定费用
E.变动费用


点击查看答案


111、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商
B.勘察设计单位
C.施工企业
D.建设单位
E.设备供应商


点击查看答案


112、名词解释  放坡


点击查看答案


113、名词解释  建筑密度


点击查看答案


114、单项选择题  一般来说，选择新技术、新工艺和新材料方案时，应遵循的主要原则是()

A.技术上先进、可靠、使用、合理
B.不违反劳动安全
C.经济上合理
D.保证功能和质量


点击查看答案


115、多项选择题  钢框木胶合板模板与组合钢模板比，其特点为()等。

A、通用性强
B、自重轻
C、模板拼缝少
D、维修方便
E、耐水性能好


点击查看答案


116、单项选择题  以下不属于建筑地面工程面层材料的是()。

A、整体面层
B、瓷砖面层
C、地毯面层
D、塑料面层


点击查看答案


117、单项选择题  国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。

A.28d
B.3d、7d和28d
C.3d和28d
D.7d和28d


点击查看答案


118、单项选择题  地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。

A.7d 
B.14d 
C.21d 
D.28d 


点击查看答案


119、多项选择题  模板工程设计的安全性指标包括()。

A.强度 
B.刚度 
C.平整度 
D.稳定性 
E.实用性 


点击查看答案


120、问答题  

某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材(H型钢)，钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场。进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求的石材退换，广家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)对上述钢材质量问题应如何处理?为什么?
(2)业主指定石料材质、颜色和样品是否合理?
(3)承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
(4)厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理?为什么?
(5)石料退货的经济损失应由谁负担?为什么?


点击查看答案


121、单项选择题  关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。

A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 


点击查看答案


122、多项选择题  关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的有()。

A.在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验
B.把高强螺栓作为临时螺栓使用
C.高强度螺栓的安装可采用自由穿人和强行穿入两种
D.高强度螺栓连接中连接钢板的孔必须采用钻孔成型的方法
E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用


点击查看答案


123、单项选择题  关于中层抹灰砂浆稠度及主要作用的说法，正确的是()。

A.抹灰稠度7～8Cm，主要作用是找平
B.抹灰稠度10Cm，主要作用是初步找平
C.抹灰稠度10Cm，主要作用是找平
D.抹灰稠度10～12Cm，主要作用是初步找平


点击查看答案


124、多项选择题  在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋()试件作为力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

A、绑扎连接接头
B、机械连接接头
C、法兰连接接头
D、挤压连接接头
E、焊接接头


点击查看答案


125、单项选择题  平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度最小限值是()。

A.1%
B.2%
C.3%
D.5%


点击查看答案


126、问答题  

对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。

本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨季节，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应工期索赔(索赔工期与实施发生延误时间一致)。
【问题】
1.该工作是否按预计进展完成，简述理由。
2.简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。
3.该工作实际进行过程当中，第4月到第6月是否为匀速进展，并简述理由。
4.该工作实际进行过程当中，共几次停顿？分别在什么时间段？
5.承包商针对第一次停顿的工期索赔是否成立？并说明理由。


点击查看答案


127、单项选择题  梁受力如下图所示，支座反力正确的是()(假设支座反力以向上为正)。

A.RA=2kN，RB=-26kN
B.RA=-2kN，RB=26kN
C.RA=-3kN，RB=27kN
D.RA=-3kN，RB=-27kN


点击查看答案


128、多项选择题  下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。

A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网


点击查看答案


129、单项选择题  砖墙每日的砌筑高度不宜超过()。

A.1.2m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m


点击查看答案


130、单项选择题  患者，男性，18岁，因手抖，行为怪异3月入院。入院检查ALT为157mmol／L，AST为198mmol／L，眼科检查发现K-F环，要是进一步确诊该患者应完成的检查是（）

A.头颅MRI
B.胸部CT
C.血清铜蓝蛋白和肝铜
D.腰穿
E.CRP


点击查看答案


131、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？


点击查看答案


132、单项选择题  建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。

A、2
B、3
C、6
D、8


点击查看答案


133、多项选择题  基坑挖到基底设计标高并清理后，施工单位必须会同()等单位共同进行验槽，合格后方可进行基础工程施工。

A、勘察
B、监理
C、设计
D、技术
E、咨询


点击查看答案


134、单项选择题  下列有关全玻幕墙施工的说法中，错误的是()。

A、钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B、吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具衬垫材料应与玻璃平整结合、紧密牢固
C、允许在现场打注硅酮结构密封胶
D、玻璃面板宜采用机械吸盘安装


点击查看答案


135、单项选择题  砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口宽度最大值是()。

A.250mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm


点击查看答案


136、单项选择题  权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律将消灭其()。

A.诉权
B.胜诉权
C.请求权
D.实体权利


点击查看答案


137、多项选择题  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。

A.事故发生地点
B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额
D.事故发生时间
E.社会影响程度


点击查看答案


138、多项选择题  施工测量是研究利用各种测量仪器和工具对建筑场地地面及建筑物的位置进行度量和测定的科学它的基本任务是()。

A.对建筑施工场地的表面形状和尺寸按一定比例测绘成地形图
B.将图纸上已设计好的工程建筑物按设计要求测设到地面上，并用各种标志表示在现场
C.按设计的楼层和屋面等标高，逐层引测
D.搭建施工平面控制网的坐标系统
E.对建筑总体布局的详细测绘


点击查看答案


139、单项选择题  下列关于租赁说法中错误的是()。

A.经营租赁适合于临时使用的设备
D.可以保持资金的流动性
C.租赁设备不能用于担保
D.融资租赁承租人可以对设备随意改造


点击查看答案


140、单项选择题  砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。

A.特细砂 
B.细砂 
C.中砂 
D.粗砂 


点击查看答案


141、单项选择题  关于钢筋连接方式，正确的是()。

A.焊接 
B.普通螺栓连接 
C.铆接 
D.高强螺栓连接


点击查看答案


142、多项选择题  初步可行性研究着重研究的内容包括()。

A.对产品的需求研究
B.原材料及所需资源的供应
C.厂址方案的选择
D.投资目的的研究
E.企业规模的研究


点击查看答案


143、多项选择题  干压陶瓷砖按其应用特性可分为()。

A、釉面内墙砖
B、墙地砖
C、细炻砖
D、炻质砖
E、陶瓷锦砖


点击查看答案


144、多项选择题  建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。

A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样


点击查看答案


145、单项选择题  钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。

A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m


点击查看答案


146、单项选择题  不属于固定资产特征的是()。

A.可供企业营业使用
B.所有权归该企业所有
C.单位价值较高，具有可衡量的未来经济利益
D.使用期限长


点击查看答案


147、单项选择题  依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。

A、1、8
B、2、2
C、2、4
D、2、8


点击查看答案


148、多项选择题  导线截面的选择要满足的基本要求是()。

A.按经济利益大小选择：导线必须选择廉价的
B.按机械强度选择：导线必须保证不致因一般机械损伤折断
C.按允许电流强度选择：导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升
D.按允许电压降选择：导线上引起的电压降必须在一定限度之内
E.按计算所需要量选择：导线的选择必须做到安全经济


点击查看答案


149、单项选择题  跨度8m的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A.50% 
B.75% 
C.85% 
D.100% 


点击查看答案


150、单项选择题  依据《合同法》的规定，违约责任总体上实行()。

A.过错责任原则
B.过错推定原则
C.无过错责任原则
D.无罪推定原则


点击查看答案


151、单项选择题  计算建安工程造价时，若以直接费为计算基础，则间接费应为（）。

A.直接工程费×相应费率
B.（人工费＋措施费）×相应费率
C.（机械费＋措施费）×相应费率
D.（直接工程费＋措施费）×相应费率


点击查看答案


152、单项选择题  现浇钢筋混凝土楼盖施工中，梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于设计强度的()。

A.50%
B.75%
C.90%
D.100%


点击查看答案


153、单项选择题  在已浇筑的混凝土强度未达到()MPa以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。

A、1.0
B、1.2
C、1.5
D、1.8


点击查看答案


154、单项选择题  当屋面坡度大于15%时,沥青防水卷材可()铺贴

A.垂直于屋脊
B.平行于屋脊
C.与屋脊成450角
D.下层平行于屋脊,上层垂直于屋脊


点击查看答案


155、多项选择题  浅基坑开挖时，应对()等经常复测检查。

A、水准点
B、边坡坡度
C、水平标高
D、坑底标高
E、基坑平面位置


点击查看答案


156、单项选择题  钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位;②测量定位;③吊桩插桩;④桩身对中调直;⑤静压沉桩。一般的施工程序为：()。

A.①②③④⑤ 
B.②①③④⑤ 
C.①②③⑤④ 
D.②①③⑤④


点击查看答案


157、问答题  

背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。


点击查看答案


158、填空题  碳素钢（）


点击查看答案


159、单项选择题  资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。

A.0
B.30%
C.50%
D.60%


点击查看答案


160、单项选择题  检测时，检测值超出气体检测报警仪测量范围，应立即使气体检测报警仪脱离检测环境，在（）中待气体检测报警仪指示回零后，方可进行下一次检测。气体检测报警仪发生故障报警，应立即停止检测。

A.地下有限空间
B.空气洁净的环境
C.密闭的空间


点击查看答案


161、单项选择题  下井作业时，（）氧浓度正常，随着不断向下走，比重大的二氧化碳、水蒸气浓度加大，挤占氧，造成缺氧。

A、井底部
B、井口处
C、井中部
D、井底不管孔处


点击查看答案


162、单项选择题  下列关于石灰技术性能的说法中，正确的是()。

A、硬化时体积收缩小
B、耐水性差
C、硬化较快、强度高
D、保水性差


点击查看答案


163、多项选择题  重大事故书面报告(初报表)的内容包括()。

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称
B.事故发生的简要经过、作废人数和直接经济损失的初步估计
C.事故发生原因的初步判断
D.事故发生后采取的措施及事故控制情况
E.事故负责人


点击查看答案


164、单项选择题  有限空间作业中，紧急情况时有限空间地上监护者向地下人员发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并（）实施紧急救援工作。

A.进入有限空间
B.在地上
C.试情况而定


点击查看答案


165、多项选择题  锤击沉桩法中，常用的接桩方式主要有()。

A、焊接法
B、法兰螺栓连接法
C、套管连接法
D、钢筋笼接桩法
E、硫黄胶泥锚接法


点击查看答案


166、多项选择题  下列纠纷中，不能适用《仲裁法》仲裁解决的是()。

A.婚姻纠纷
B.买卖合同纠纷
C.收养纠纷
D.劳动合同纠纷
E.建设工程纠纷


点击查看答案


167、单项选择题  关于抹灰工程材料技术要求的说法，正确的是()。

A.抹灰用水泥强度等级不得小于32.5MPa
B.砂宜选用中砂，使用前应过筛(不大于10mm的筛孔)
C.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于10d
D.一般面层抹灰砂浆的稠度是8cm


点击查看答案


168、单项选择题  建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。

A.吊销资质证书
B.罚款
C.停业整顿
D.降低资质等级


点击查看答案


169、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件四中，建设单位的说法是否正确？说明理由。建设单位可否另请第三方维修？说明理由。维修所发生的费用应如何承担？


点击查看答案


170、单项选择题  下列有关沥青防水卷材与铺设正确的是()。

A.当屋面的坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴
B.当屋面的坡度小于3%时，宜垂直屋脊铺贴
C.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须平行屋脊铺贴
D.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须垂直屋脊铺贴


点击查看答案


171、单项选择题  先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。

A.70%
B.75%
C.80%
D.85%


点击查看答案


172、单项选择题  在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为()年。

A、1
B、2
C、3
D、5


点击查看答案


173、问答题  

背景
某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为38400㎡，建筑高度为62.6m，筏板基础，筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日，由于工期比较紧，冬期必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水，施工完后进行闭水试验，发现女儿墙根部漏水。经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
问题
(1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
(2)冬期施工期间，对于本工程混凝土用水泥有哪些规定?
(3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
(4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。


点击查看答案


174、单项选择题  混凝土立方体抗压标准强度是按标准方法制作和养护的边长为l50mm的立方体试件，在()d龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。

A、15
B、20
C、25
D、28


点击查看答案


175、单项选择题  有限空间管理单位应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及（）等基本信息。

A.外部环境
B.气体含量
C.安全记录


点击查看答案


176、多项选择题  推土机提高生产率的常用方法包括()。

A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法


点击查看答案


177、问答题  

某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?


点击查看答案


178、单项选择题  变电站、开闭站、配电室、沟道进行电缆工作时，应事先与（）取得联系，并不得动无关的设备。

A.运行单位
B.运维单位
C.施工单位


点击查看答案


179、多项选择题  关于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工的说法，正确的有()。

A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉接筋
C.拉接筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进


点击查看答案


180、单项选择题  开槽长度不得大于隔墙长度的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


181、单项选择题  我国现行抗震设计规范适用于的抗震设防烈度为()。

A.6~9度
B.6~10度
C.7~9度
D.7~10度


点击查看答案


182、多项选择题  可供投资者分片的利润分配包括()。

A.应付优先股利
B.提取任意盈余公积金
C.应付普通股股利
D.提取法定公积金
E.转作资本的普通股股利


点击查看答案


183、多项选择题  杆件临界应力Pij的大小与()有关。

A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度


点击查看答案


184、多项选择题  关于钢筋接头设置的说法，错误的有()。

A.同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头 
B.接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的5倍 
C.直接承受动力荷载的结构构件中，焊接接头的接头面积百分率不应大于50% 
D.接头不得设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区 
E.绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm


点击查看答案


185、单项选择题  对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。

A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法


点击查看答案


186、单项选择题  有一起基坑支护结构破坏事故，一死三伤，直接经济损失约为l0万元。按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的划分，应定为()重大事故。

A.一级
B.二级
C.三级
D.四级


点击查看答案


187、单项选择题  下列各项属于常见受压构件的是()。

A.柱
B.钢梁
C.板
D.圈梁


点击查看答案


188、名词解释  加浆勾缝


点击查看答案


189、单项选择题  当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。

A、过氯乙烯
B、苯-丙乳胶漆
C、乙-丙乳胶漆
D、丙烯酸酯


点击查看答案


190、单项选择题  在对大体积混凝土浇筑时，浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择多种方式，()不是大体积混凝土浇筑方案的形式。

A.全面分层
B.局部分层
C.分段分层
D.斜面分层


点击查看答案


191、多项选择题  根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。

A.双方约定的其他地方
B.原告住所地
C.被告住所地
D.合同履行地
E.合同签订地


点击查看答案


192、单项选择题  作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。

A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程


点击查看答案


193、问答题  针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的计算工期(单位：周)和关键线路(用工作表示)


点击查看答案


194、名词解释  筒体结构


点击查看答案


195、单项选择题  关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。

A.上下通缝砌筑 
B.不可采用铺浆法砌筑 
C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土 
D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌石砌体的孔洞 


点击查看答案


196、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。

A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校


点击查看答案


197、单项选择题  某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距24m，其静力计算方案是()。

A.刚性方案
B.弹性方案
C.刚弹性方案
D.塑性方案


点击查看答案


198、单项选择题  关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续


点击查看答案


199、单项选择题  建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。

A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下


点击查看答案


200、单项选择题  某分项工程高处作业高度lom，其高处等级、坠落半径分别是()。

A.一级、2m 
B.二级、3m
C.三级、4m 
C.四级、5m


点击查看答案


201、单项选择题  在装饰装修工程安全隐患的防范中，下列对于机具伤害的防范不正确的是()。

A.认真按标准做好机具使用前的验收工作，做好机具操作人员的培训教育，严把持证上岗关
B.作业前必须检查机具安全状态，使用时必须严格执行操作规程，定机定人，严禁违章操作
C.必须保证所有机具维修保养时间，做到统一管理、定期检查、例行保养，做好维修保养记录
D.各种机具一经发现缺陷、损坏，必须立即维修，严禁机具“带病”运转


点击查看答案


202、单项选择题  施工总进度计划最主要的内容是()。

A.施工总进度计划图
B.各项资源需要量计划
C.施工部署
D.技术经济指标


点击查看答案


203、单项选择题  对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工企业


点击查看答案


204、单项选择题  下列对施工资源管理描述不正确的是（）

A.施工资源管理分为施工企业的资源管理和施工项目的资源管理，两者所属范畴不同
B.施工项目的施工资源管理就是在施工开始前对资源分配和进度计划的确定和编制
C.施工企业的施工资源管理的目的是针对企业生产或经营所涉及的资源的管理
D.施工资源管理的目的是通过施工资源的合理配置，为实现项目目标提供资源保证


点击查看答案


205、单项选择题  不能测量水平距离的仪器是（）。

A、水准仪 
B、经纬仪 
C、全站仪 
D、垂准仪


点击查看答案


206、多项选择题  水泥品种非常多，按其主要水硬性物质名称可分为()。

A、硅酸盐水泥
B、铝酸盐水泥
C、碳酸盐水泥
D、硫铝酸盐水泥
E、氟铝酸盐水泥


点击查看答案


207、单项选择题  根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件。

A.受压 
B.受拉 
C.受弯 
D.受扭 


点击查看答案


208、多项选择题  沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。

A、拉伸强度和延伸率低
B、温度稳定性较差
C、低温易流淌
D、高温易脆裂
E、耐老化性较差


点击查看答案


209、单项选择题  挖掘机是常用的土方施工机械，抓铲挖掘机的挖土特点是()。

A、前进向上，自重切土
B、前进向上，强制切土
C、直上直下，强制切土
D、直上直下，自重切土


点击查看答案


210、单项选择题  施工管理不包括（）

A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收


点击查看答案


211、单项选择题  下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中，正确的是（）。

A.先深后浅  
B.先小后大  
C.先短后长  
D.自四周向中间进行


点击查看答案


212、单项选择题  

某高程测量如图1—14所示，已知A点高程为HA，欲测得B点高程HB，安置水准仪于A、B之间，后视读数为口，前视读数为b，则B点高程HB为()。

A、HB=HA—a-6
B、HB=HA+a+b
C、HB=HA+a-b
D、HB=HA-a+b


点击查看答案


213、多项选择题  I类民用建筑工程包括()。

A.住宅
B.医院
C.老年建筑
D.幼儿园
E.文化娱乐场所


点击查看答案


214、单项选择题  下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（）。

A.等节奏流水施工 
B.异步距异节奏流水施工 
C.等步距异节奏流水施工 
D.无节奏流水施工 


点击查看答案


215、单项选择题  根据()，土可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土。

A、地质成因
B、坚硬程度
C、开挖的难易程度不同
D、粒径和塑性指数


点击查看答案


216、单项选择题  甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。

A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.李某


点击查看答案


217、单项选择题  用于居住房屋建筑中的混凝土外加剂,不得含有（）成分。

A、木质素磺酸钙 
B、硫酸盐 
C、尿素 
D、亚硝酸盐


点击查看答案


218、问答题  

某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
【问题】
1.在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。
2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效?
3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理?为什么?
4.投标书在哪些情况下可作为废标处理?
5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确?理由是什么?


点击查看答案


219、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()

A、排砖及弹线一基层处理一抹底层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
B、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一湿润基层一镶贴面砖一清理
C、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一浸砖一镶贴面砖一清理
D、抹底层砂浆一排砖及弹线一抹结合层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理


点击查看答案


220、问答题  

某工程由A建筑集团总承包，经业主同意后，将土方工程和基坑支护工程分包给B专业分包单位。
在土方工程施工中，B专业公司经仔细的勘察地质情况，认为土质是老黏土，承载力非常高，编制了土方工程和基坑支护工程的安全专项施工方案，并将专项施工方案报A公司审核，A公司项目技术负责人审核同意后交由B专业公司组织实施。
本工程基础设计有人工挖孔桩，某桩成孔后’放置钢筋笼时，为防止钢筋笼变形，施工人员在钢筋笼下部对称绑了两根5m长φ48钢管进行临时加固。钢筋笼放人桩孔后，1名工人下到粧孔内拆除临时加固钢管，还未下到不L底时作业人员突然掉入桩孔底部，地面人员先后下井救人，相继掉入孔底。项目经理用空压机孔内送风，组织人员报警、抢救，但最终仍导致4人死亡的事故，造成直接经济损失84万元。
经调查，此4人均为新人场工人，没有进行安全教育，也没有进行人工挖孔桩的技术交底。
【问题】
1.本案例安全事故可定为哪个等级？并简述该等级定级标准。
2.关于安全专项施工方案，分包单位、总包单位的做法有哪些不妥之处？正确做法是什么？
3.本案例中安全专项施工方案应经哪些人审核、审批后才能组织实施？


点击查看答案


221、单项选择题  信用额度是借款企业与银行之间正式或非正式协议规定的允许借款企业向银行借款的()。

A.平均限额
B.最高限额
C.最低限额
D.未使用额


点击查看答案


222、单项选择题  当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时，通常做法是()。

A、对不合格项再次检测，抽检数量应增加一倍，并应包括同类型房间及原不合格房间
B、对不合格的房间开窗通风，再次进行检测
C、直接对不合格房间返工，采用合格材料施工完成后再次进行检测
D、采用活性炭、空气清新剂等物品对室内处理，一周后再次检测


点击查看答案


223、单项选择题  某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。

A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元


点击查看答案


224、单项选择题  钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（）。

A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度 
B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴 
C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧 
D.螺栓紧固度可采用锤击法检查 


点击查看答案


225、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。

A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理 
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理 
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 


点击查看答案


226、多项选择题  施工现场消防器材配备正确的有()。

A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器


点击查看答案


227、单项选择题  建筑方格网当采用布网法测设时，应增测方格网的()。

A.对角线
B.定位点
C.四条边线
D.中心点


点击查看答案


228、多项选择题  关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有（）。

A.地面设置防水隔离层 
B.楼层结构采用多块预制板组合而成 
C.楼层结构混凝采用C15混凝土 
D.楼板四周做200mm高的混凝土翻边 
E.立管、套管与楼板节点之间进行密封处理


点击查看答案


229、单项选择题  在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()

A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金


点击查看答案


230、单项选择题  常用建筑涂料品种中，()是以不饱和聚酯和苯乙烯为主要成膜物质的无溶剂型漆。

A、聚酯树脂漆
B、聚氨酯漆
C、苯乙烯焦油
D、聚乙烯醇缩丁醛


点击查看答案


231、单项选择题  钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。

A.主要构件 
B.次要构件 
C.连接板 
D.引弧板 


点击查看答案


232、单项选择题  根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.30%
B.40%
C.50%
D.60%


点击查看答案


233、名词解释  标高、绝对标高、相对标高


点击查看答案


234、多项选择题  为解决具体的技术问题，在设计阶段必须做技术设计的项目有()。

A.特殊的工业项目
B.房地产开发项目
C.大型的水利项目
D.黄浦江上造桥


点击查看答案


235、多项选择题  土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。

A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成


点击查看答案


236、多项选择题  造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有()。

A.基坑（槽）开挖坡度不够 
B.土方施工机械配置不舍理 
C.未采取有效的降排水措施 
D.边坡顶部堆载过大 
E.开挖次序、方法不当


点击查看答案


237、单项选择题  项目的财务分析是根据国家现行的财政、税收制度和()计算和分析项目的盈利状况。

A.历史市场价格
B.现行市场价格
C.预期市场价格
D.影子价格


点击查看答案


238、单项选择题  以下属于水性涂料涂饰工程的是()。

A、聚氨酯丙烯酸涂料
B、仿花纹涂饰
C、乳液型涂料
D、有机硅丙烯酸涂料


点击查看答案


239、单项选择题  总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿
B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿
C.该质量问题是乙造成的，与甲无关
D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%


点击查看答案


240、多项选择题  关于曲线配筋无粘结预应力工程施工，说法正确的是（）

A.先两端张拉，后浇筑混凝土
B.先浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后再张拉锚固
C.先一端锚固，一端张拉，后浇筑混凝土
D.先浇筑混凝土，再一端张拉，一端锚固
E.它的特点是不需预留孔道和灌浆，施工简单


点击查看答案


241、问答题  

某建筑施工总承包特级企业A公司中标一大型商务写字楼工程，该工程地上86层，地下5层，结构为钢结构一混凝土混合结构。精装修工程为甲指分包项目，由B装饰公司完成。施工过程中发生如下事件：
事件一：监理单位要求中标单位上报施工项目质量计划，施工单位项目总工程师依据项目设计图纸以及业主对于工程质量创优的要求，召集项目全体技术、质量等所有管理人员，主持编制了该项目的质量计划。
事件二：该工程质量计划包含以下内容：（1)编制依据，（2)项目概况，（3)项目质量管理体系，（4)产品实现。监理单位认为质量计划内容严重缺项，要求整改。
事件三：总承包单位在质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。并建立了项目质量责任制和考核办法。监理单位要求整改。
事件四：竣工验收时发现装修存在质量问题，业主要求A公司整改，A公司认为此部分为B公司施丁，且B公司为业主指定分包，与A公司无关。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。2.事件二中，项目质量计划还应有哪些内容。
3.指出事_5中不妥之处，并说明理由4.指出事件四中不妥之处，并说明理由。


点击查看答案


242、单项选择题  在某工程项目的施工过程中，由于突降大雨，造成了施工企业的工期延误。这种引起该民事法律关系变更的原因在法理上应当归为()。

A.自然事件
B.社会事件
C.违法行为
D.合法行为


点击查看答案


243、单项选择题  单位工程施工组织设计应由（）主持编制。

A.项目负责人  
B.项目技术负责人  
C.项目技术员  
D.项目施工员


点击查看答案


244、多项选择题  根据高聚物改性沥青防水卷材的特性，其施工方法主要有()

A.热熔法
B.冷粘法
C.自粘法
D.胶粘法
E.热风焊接法


点击查看答案


245、单项选择题  采用整张板时，应在板上开槽，槽的深度为板厚的()。

A、1/3
B、1/2
C、3/2
D、4/3


点击查看答案


246、单项选择题  地下有限空间只有一个出入口时，应将通风设备出风口置于作业区（），进行送风作业。

A.顶部
B.中部
C.底部


点击查看答案


247、问答题  

【2007年度考试真题】
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
【问题】
1、进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？
2、事件1中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
3、事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
4、事件2中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
5、指出事件3中，外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。


点击查看答案


248、问答题  分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。


点击查看答案


249、多项选择题  请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()

A.中止仲裁程序
B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件
D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请


点击查看答案


250、单项选择题  有限空间作业可燃气体的浓度应低于爆炸下限的（）。

A.5％
B.10％
C.15％


点击查看答案


251、多项选择题  下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（）。

A.碳 
B.硅 
C.锰 
D.磷 
E.氮 


点击查看答案


252、单项选择题  砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5 


点击查看答案


253、多项选择题  混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义

A.流动性
B.抗冻性
C.保水性
D.耐久性
E.黏聚性


点击查看答案


254、多项选择题  房屋结构的可靠性包括（）。

A.经济性 
B.安全性 
C.适用性 
D.耐久性 
E.美观性


点击查看答案


255、单项选择题  下列全玻幕墙施工，错误的是()。

A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装


点击查看答案


256、单项选择题  框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋问的净距要有()mm，以利浇筑混凝土。

A、10
B、20
C、30
D、50


点击查看答案


257、单项选择题  可进行地面平整、挖沟、刮土、推土、松土、除雪的机械是()。

A.推土机
B.铲运机
C.平地机
D.摊铺机


点击查看答案


258、多项选择题  下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。

A、墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处
C、墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段


点击查看答案


259、单项选择题  电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。

A.上部
B.底部
C.中部


点击查看答案


260、单项选择题  石灰不宜单独使用，是因为（）。

A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大


点击查看答案


261、问答题  

 某办公楼工程，地上八层，采用钢筋混凝土框架结构，设计有一层地下车库，外墙为剪力墙，中问部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。
本工程基础底板为整体按板，由于当地地下水平埋深比较浅，混凝土设计强度等级为C30S8,总方量约1300m3,施丁时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。
填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上五层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
本工程竣工.验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。
【问题】
1.用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置？针对本案例，基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组？并简述过程。
2.本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程(精确到个数)。
3.砌体结构子分部工程质量验收前，应提供哪些文件和记录？
4.对有裂缝的砌体应如何进行验收？针对本案例中裂缝，应如何处理？
5.质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确，并简述理由。


点击查看答案


262、多项选择题  组合钢模板的优点有()。

A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高


点击查看答案


263、多项选择题  复合水泥的主要特性有()。

A、凝结硬化慢
B、抗裂性较高
C、抗冻性差
D、早期强度低
E、耐蚀性较好


点击查看答案


264、问答题  

天津某单层钢结构厂房工程，基础部分采用锤击打人预应力管桩，部分采用泥桨护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。
预应力管桩打人过程中，发现桩身突然倾斜错位，经查桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度突然增大;同时，当粧锤跳起后，粧身随之出现回弹现象。
泥浆护壁灌注桩施工过程中，频繁出现孔壁坍落现象。
粧承台及预埋地脚螺栓均施了完毕，安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。
由于屋架跨度比较大，约28m，设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后，紧接着开始屋面丁程。屋面工程完成后，监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量，满足设计要求，监理工程师验收通过并签字确认。
【问题】
1.本案例中，预应力管桩打人过程中出现的现象可能是什么原因造成？如何预防和治理？
2.简要叙述泥浆护壁灌注桩孔壁坍落的可能原因及防治措施。
3.钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理？
4.监理工程师对屋架的验收检测存在哪些不妥？为什么？指出检测结果的合格标准


点击查看答案


265、单项选择题  测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为()。

A.70mm
B.15mm
C.7.07mm
D.15.07mm


点击查看答案


266、多项选择题  当钢板翼缘板厚度等于或大于40mm时，设计宜采用抗层状撕裂的钢板，钢板的厚度、方向、性能、级别，应根据工程的()等具体情况选择。

A.受力状态
B.节点形式
C.板厚
D.结构类型
E.顺序


点击查看答案


267、多项选择题  在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。

A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期


点击查看答案


268、单项选择题  有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。

A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术


点击查看答案


269、单项选择题  参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（）项。

A.6 
B.7 
C.8 
D.9 


点击查看答案


270、名词解释  筏板基础


点击查看答案


271、单项选择题  矿井准备巷道可以分为（）类。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


272、问答题  

某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下2层，地上30层，建筑物总高度l36、6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8、4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等16项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划。该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据“项目管理目标责任书”进行沟通和协调；外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3～6点之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展各项工作。
【问题】
1、项目管理实施规划还应包括哪些内容(至少列出三项)？
2、评估基坑土方开挖施工的风险等级。风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体
系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。
3、指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式？
4、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—1990)，结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别为多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。
5、项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？


点击查看答案


273、多项选择题  为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。

A、待检
B、在检
C、已检
D、留样


点击查看答案


274、多项选择题  为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全，施工时必须考虑预防()现象发生，制订合理的护壁措施。

A、孔壁坍塌
B、流砂
C、桩锤回弹
D、地基不均匀沉降
E、钢筋笼移位


点击查看答案


275、多项选择题  根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，关于施工现场用电的表述中，正确的是()。

A、临时施工供电进入开关箱的电源线应用插销连接
B、暂停施工时不应切断电源
C、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
D、临时用线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E、安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成


点击查看答案


276、单项选择题  下列各项中，属透水挡土结构的是()。

A.深层搅拌水泥土墙
B.密排桩间加高层喷射水泥注浆桩
C.地下连续墙
D.H型钢桩加横插挡土板


点击查看答案


277、多项选择题  砌筑砂浆的技术要求包括()。

A.流动性
B.保水性
C.强度
D.刚度
E.粘结力


点击查看答案


278、单项选择题  浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过()m。

A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0


点击查看答案


279、问答题  

背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。

一般工程的施工顺序有哪些内容?


点击查看答案


280、多项选择题  基坑(槽)在回填土施工过程中，应检查()。

A.排水措施
B.每层填筑厚度
C.回填土含水量
D.标高
E.边坡坡度


点击查看答案


281、单项选择题  有限空间作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行（），发现问题应立即更换。

A.安全检查
B.安全试验
C.清洗消毒


点击查看答案


282、单项选择题  

某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁，其同条件养护试件（150mm立方体）抗压强度如下表，可拆除该梁底模的最早时间是（）。

A.7d  
B.9d  
C.11d  
D.13d


点击查看答案


283、名词解释  空斗墙


点击查看答案


284、单项选择题  感受温觉的感受器是（）。

A.Meissner小体
B.Ruffini小体
C.Pacini小体
D.Krause小体
E.Pinkus小体


点击查看答案


285、问答题  

背景
北京某工程据统计混凝土实物工作量约为23000m3，混凝土为(商混)不考虑现场搅拌，混凝土养护用水定额取7001/m3;拟定结构及前期阶段施工工期为300d;每天按照1.5个工作班计算。
其中：K1=1.1，Q1=23000m3，N1=7501/m3，T1=120d，t=1.5班，K2=1.5。
生活区高峰人数为500人，生活用水定额其中包括：卫生设施用水定额为251/人;食堂用水定额为151/人;洗浴用水定额为301/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为301/人;生活用水不均衡系数K4=2.0，全天用水。
问题
(1)计算该工程总用水量;
(2)计算给水主干管管径(水流速度1.5m/s)


点击查看答案


286、多项选择题  下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有()。

A．应有足够的消防水源，其进水口一般不应小于两处
B．一般临时设施区，每100㎡配备一个10L的灭火器
C．临时木工加工车间，每30㎡配置一个灭火器
D．油漆作业间，每25㎡配置一个灭火器
E．消防箱内消防水管长度不小于25m


点击查看答案


287、单项选择题  按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。

A.级别管辖
B.指定管辖
C.地域管辖
D.移送管辖


点击查看答案


288、单项选择题  下列关于混凝土说法不正确的是()。

A.施工配合比是根据砂石的实际含水率对实验室配合比调整得到的
B.应使混凝土在初凝前浇入模板并捣实完毕
C.保证混凝土浇筑能连续进行
D.泵送混凝土时，粗骨料宜优先选用砂石


点击查看答案


289、多项选择题  建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。

A.诉讼 
B.调解 
C.仲裁 
D.和解 
E.行政处理


点击查看答案


290、单项选择题  钢筋混凝土构件配筋受强度控制时，其钢筋代换可按代换前后()相等的原则进行。

A.面积
B.强度
C.数量
D.钢号


点击查看答案


291、单项选择题  根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是（）

A.在最终的工程结算中支付
B.在最近一期进度款中支付
C.按比例阶段性支付
D.按工程完成节点支付


点击查看答案


292、问答题  

某六层住宅工程项目，建筑面积6500m2。施工人员在拆除顶层模板时，将拆下的10根钢管(每根长3m)和扣件运到物料提升机吊盘上，5名工人随吊盘一起从屋顶高处下降。此时，恰好操作该机械的操作工因上厕所离开岗位，一名刚刚招来两天的木工开动了卷扬机。在物料吊盘下降过程中，钢丝绳突然折断，人随吊盘下落坠地，造成1人死亡4人重伤的恶性后果。
【问题】
1、发生生产安全事故后，应怎样进行事故现场处理？
2、简要分析造成事故的原因。


点击查看答案


293、多项选择题  无粘结预应力混凝土构件的主要施工工序有()。

A.预留孔道
B.预应力筋的铺设就位
C.混凝土浇筑、养护
D.预应力筋的张拉、锚固
E.孔道灌浆


点击查看答案


294、单项选择题  下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。

A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件 
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款 
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件 
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书


点击查看答案


295、单项选择题  普通气候环境中的普通混凝土应优先选用()水泥。

A.矿渣 
B.普通 
C.火山灰 
D.复合 


点击查看答案


296、单项选择题  《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方式不包括下列的()

A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.成本加系数合同


点击查看答案


297、单项选择题  下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明


点击查看答案


298、问答题  

某建筑装饰工程公司承包了一幢6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时，建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见：
(1)电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板;
(2)地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其墙面装修材料可采用防火塑料板;
(3)办公室的吊顶为轻钢龙骨，饰面材料可采用纸面石膏板;
(4)贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。
在施工过程中发生了以下事件：
事件一：建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中，消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。
事件二：纯麻装饰布材料进场时，监理工程师要求由施工单位材料员自行取样后直接送交具备相关资质的检验单位检验。
事件三：木材进行阻燃处理时，测得木材含水率为l5%，监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。
事件四：装修过程中，建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰，适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸，保证门缝合适、启闭顺利。
问题
(1)指出在技术交底时，项目经理提出的四点意见是否合理?并分别说明原因。
(2)事件一中，建设单位项目负责人提出的要求是否合理?并说明理由。
(3)分别指出事件二、事件三中监理工程师的指令是否正确?并分别说明理由。
(4)事件四中，建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确?并说明理由。


点击查看答案


299、单项选择题  具有保温、隔热、隔音特点的玻璃是()。

A.磨砂璃
B.镀膜玻璃
C.中空玻璃
D.钢化玻璃


点击查看答案


300、多项选择题  经批准临时占用城市道路的，占用人不得损坏城市道路;占用期满后，应当()。

A.恢复城市道路原状
B.保障占用范围内的交通畅通
C.及时清理占用现场
D.损坏城市道路的给予处罚
E.修复或赔偿损坏的城市道路


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：通信工程师：移动通信概述考试题..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询