当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试试题（题库版）
2022-05-23 01:03:45 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

A.电缆搬运 
B.绝缘测定 
C.挂标志 
D.质量验收


点击查看答案


2、多项选择题  广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括()。

A.整体垂直度和整体高度偏差(≤H/1500)检测
B.平台标高偏差检测
C.塔体各面扭曲度检测
D.接地和绝缘器件检测
E.材料材质检测


点击查看答案


3、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？


点击查看答案


4、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-3】
1．背景
某安装工程公司承担某机场油库工程，合同约定2010年3月开工，当年9月竣工.施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等，为此．项目部编制了临时用电施工组织设计.为了保证现场安全，在用电方面采取以下措施：手持式砂轮机(额定电压为220V)等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应；2台空压机由于不同时使用，将其并联连接，共用一个带有过流保护的自动空气开关保护；在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩.
为了保证在罐内有限空间的作业安全，安全措施主要为：
(1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门，且在作业前进行检查；
(2)有限空间的出、人口畅通；
(3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等；
(4)采取自然通风，必要时强制通风.罐区主体工程于6月完成，由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货，因此，截至7月底，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格.7月底，业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定8月1日罐区首先投入使用.为了保证安全，同时购买一批MF24型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用.
2．问题
(1)在什么情况下，应编制临时用电施工组织设计？临时用电的准用程序是什么？
(2)该项目部制定的用电措施对否？并说明理由.
(3)进入有限窒间作业的安全措施有无错误或遗漏，请说明和给予补充.
(4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用，为什么？


点击查看答案


5、多项选择题  发电机按照原动机可划分为()。

A.汽轮发电机
B.水轮发电机
C.柴油发电机
D.内冷式发电机
E.外冷式发电机


点击查看答案


6、单项选择题  在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。

A、甲的损失自己承担，因为合同并未成立
B、甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失
C、甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D、甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任


点击查看答案


7、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

根据国际《高处作业分级》规定，高度在()时，称为一级高处作业。

A.1～2m
B.2～5m
C.5～10m
D.10～15m


点击查看答案


8、单项选择题  金属表面预处理等级1/2级的除锈方式是()。

A.手工除锈 
B.喷射除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


9、多项选择题  住宅(小区)通信网络系统包括()。

A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网


点击查看答案


10、单项选择题  导热性及温差急变性好，并易于机械加工的衬里材料是（）。

A.耐酸陶瓷板 
B.不透性石墨板 
C.辉绿岩版 
D.膨胀珍珠岩板 


点击查看答案


11、单项选择题  ABS工程塑料管由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成，使用温度为()℃。

A.-10～50
B.-20～50
C.-10～70
D.-20～70


点击查看答案


12、多项选择题  垂直埋设的金属接地体一般采用()等。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.镀锌扁钢 
E.镀锌槽钢


点击查看答案


13、单项选择题  施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。

A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员


点击查看答案


14、单项选择题  按结构划分的绝热材料是（）。

A.有机材料 
B.纤维材料 
C.管壳材料 
D.轻质材料


点击查看答案


15、单项选择题  某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于()万元。

A、1500
B、1800
C、2000
D、3000


点击查看答案


16、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

根据本工程的内容，施工单位应从哪些方面进行节水和水资源利用?


点击查看答案


17、多项选择题  输送氢气的管道系统安装完成后，应做()试验。

A.压力 
B.通球 
C.灌水 
D.脱脂 
E.泄漏性


点击查看答案


18、多项选择题  企业不得列入项目施工成本，也不可列入企业成本的支出包括()。

A、购置和建造固定资产的支出 
B、购置劳动保护用品的支出 
C、对外投资的支出 
D、没收的财物 
E、企业赞助、捐赠支出


点击查看答案


19、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)


点击查看答案


20、单项选择题  对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。

A、执行国家有关成本开支范围 
B、促使项目合理 
C、节约物力和财力，大力使用人力 
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况


点击查看答案


21、单项选择题  为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.

A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门


点击查看答案


22、单项选择题  机电工程中使用的起重机是用Q345型钢制造的，它属于()。

A.优质碳素钢 
B.高合金结构钢 
C.高碳钢 
D.低合金结构钢


点击查看答案


23、单项选择题  焊接工艺评定按照拟定的()进行试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样。

A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺规程
C焊接作业指导书
D.焊接工艺评定委托书


点击查看答案


24、多项选择题  下列属于同时履行抗辩权的成立要件包括()。

A、由同一双务合同产生互负的债务
B、在合同中未约定履行顺序
C、当事人另一方未履行债务
D、对方的对待给付是可能不履行的义务
E、当事人一方履行债务


点击查看答案


25、多项选择题  净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目，由建设单位根据()等要求进行综合衡量确定。

A.工程性质
B.监理单位
C.设备供应商
D.生产试运行的条件
E.生产工艺


点击查看答案


26、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?


点击查看答案


27、单项选择题  关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。

A.机房门应为内开防火门 
B.机房内应设置一个电源总开关 
C.机房地板表面的照明不应低于2001X 
D.机房内应设置一个2P型电源插座


点击查看答案


28、单项选择题  下列设备中，不属于用电设备的是（）。

A.低压配电柜 
B.电动机 
C.电加热器 
D.照明灯具


点击查看答案


29、多项选择题  下列属于合同无效的法律后果的是()。

A、返还财产
B、折价补偿
C、返还定金
D、赔偿损失
E、收归国库所有


点击查看答案


30、多项选择题  施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的范围和规模，做好如下工作（）。

A、分包工程的询价 
B、订立平等互利的分包合同 
C、落实劳务资源 
D、建立稳定的分包关系网络 
E、加强施工验收和分包结算


点击查看答案


31、单项选择题  在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。

A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形


点击查看答案


32、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是()。

A.抵消过大的安装累计误差 
B.抵消设备运转时产生的作用力影响 
C.抵消摩擦面间油膜的影响 
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


33、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日


点击查看答案


34、多项选择题  高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。

A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离 
B.给水系统中加设减压设备 
C.管路中加装柔性连接 
D.管道增设支吊架 
E.减少给水系统管路的连接件


点击查看答案


35、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标工程量清单必须作为招标文件件的组成部分，其()由招标人负责。

A、准确性 
B、完整性 
C、科学性 
D、先进性


点击查看答案


36、单项选择题  塔、容器的检查封闭是完成塔、容器的全面检查并符合要求后，加装规定垫片、封闭人孔，按要求顺序和力矩拧紧连接螺栓的过程。检查封闭应经()确认。

A.建设单位代表 
B.监理工程师 
C.设计单位现场代表 
D.施工单位质检部门


点击查看答案


37、单项选择题  只适用于长缝焊接的焊机是()。

A.交流焊机 
B.直流焊机 
C.埋弧焊机 
D.气体保护焊机


点击查看答案


38、多项选择题  先期违约的构成要件包括()。

A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空


点击查看答案


39、多项选择题  保冷设备和保冷管道的外层结构由内至外，按功能和层次由防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层组成。其中()称之为保冷结构。

A.保护层 
B.防锈层 
C.防潮层 
D.防腐蚀层 
E.保冷层


点击查看答案


40、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？


点击查看答案


41、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-4】
1．背景
一施工单位承包某化工生产装置中部分热交换工艺管道系统.造价工程师运用工程量清单计价法分析计算出该管道系统工程相关费用为：分部分项工程量清单项目费用合计1770万元，其中人工费150万元；管理费、利润分别按人工费的50%、60%计.脚手架搭拆的工料机费用按分部分项工程人工费的7%计，其中人工费占25%；大型机械进出场耗用人工费1万元，材料费3万元，机械费4．9万元；安全、文明施工等措施项目费用总额为40万元.其他项目清单费用100万元；规费80万元.税金按3.41%计.
2．问题
(1)计算脚手架搭拆费，大型机械进出场费，安全、文明施工等措施费用.
(2)列出措施项目清单费用的计算过程.
(3)列出税金费用的计算过程.
(4)按照上述条件计算单位工程费用，并填人表“单位工程费用汇总表”.并列出措施项目清单费用和税金的计算过程.


点击查看答案


42、多项选择题  下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有()。

A.用作缆风绳的安全系数不小于3
B.用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4
C.用作吊索的安全系数不小于6
D.用作载物的吊索安全系数不小于8
E.用作载人的吊索安全系数不小于12


点击查看答案


43、多项选择题  下列选项中，属于合同的生效要件的是()。

A、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实
C、不违反法律、行政法规的强制性规定
D、不损害社会公共利益
E、必须以维护国家利益为主导


点击查看答案


44、判断题  动态控制原则又称中间控制原则，对于具有一次性特点的施工项目成本来说，应该特别强调项目成本的中间控制


点击查看答案


45、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


46、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


47、单项选择题  电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是（）。

A.设备进场验收 
B.土建交接检验 
C.质量监督检验 
D.整机安装验收


点击查看答案


48、多项选择题  风管施工的主要内容包括

A.风管制作 
B.风管部件制造 
C.风管系统安装 
D.风管系统的严密性试验 
E.风管系统的强度试验


点击查看答案


49、单项选择题  用于电力线路上的电器设备是（）。

A.金具 
B.集箱 
C.断路器 
D.叶栅


点击查看答案


50、单项选择题  2008年以前，建设工程项目计价的最广泛规则是()。

A、定额计价法 
B、清单计价法 
C、综合单价法 
D、概算估价法


点击查看答案


51、单项选择题  使用卷扬机吊装时，余留在卷筒上的钢丝绳不得少于()圈。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5


点击查看答案


52、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


53、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带


点击查看答案


54、单项选择题  设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。

A.解决设计存在的问题 
B.抵消过大的安装积累误差 
C.修补制造的加工缺陷 
D.补仓零部件的装配偏差 


点击查看答案


55、单项选择题  1986年，原国家环境保护局颁布（），在我国开始实行环境影响评价单价的资质管理。

A.《基本建设项目环境保护管理办法》
B.《建设项目环境保护管理办法》
C.《中华人民共和国环境保护法(试行)》
D.《建设项目环境影响评价证书管理办法(试行)》


点击查看答案


56、多项选择题  机械设备典型零部件的安装包（）。

A.齿轮系统装配 
B.轴承安装 
C.螺纹连接件热装配 
D.活动地脚螺栓连接 
E.设备管路安装


点击查看答案


57、单项选择题  工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（)．

A．砌筑时的环境温度 
B．砌筑的方法 
C．砌体的结构特点 
D．砌体的膨胀缝隙


点击查看答案


58、单项选择题  某工程已具备竣工条件，2011年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2011年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2011年3月20日再次验收合格，2011年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A、2011年3月2日
B、2011年3月7日
C、2011年3月20日
D、2011年3月31日


点击查看答案


59、多项选择题  下列关于构成缔约过失责任应具备的条件是()。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、违反有效要约或要约邀请，违反初步协议
C、该责任发生在订立合同的过程中
D、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
E、受害方的信赖利益遭受损失


点击查看答案


60、单项选择题  分部工程划分的原则是按()性质、建筑物部位来确定。

A.建材 
B.专业 
C.工艺 
D.作业


点击查看答案


61、填空题  盘、柜基础型钢应有明显且不少于（）的可靠接地。


点击查看答案


62、单项选择题  在轻金属中，在纯金属中加入合金元素后性能都改变的是()。

A．氧化性
B．塑性
C．耐蚀性
D．强度


点击查看答案


63、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A．电气交接试验报告合格 
B．经所在地供电管理部门检查符合要求 
C．安装防范技术措施已落实到位 
D．变电所管理人员已确定到位 
E．室内接地工程已完工


点击查看答案


64、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力 
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 
E.通过IS09000质量体系认证


点击查看答案


65、问答题  

背景：
某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千米的供砂点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。

问题：
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?
4.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
5.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?


点击查看答案


66、单项选择题  水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。

A.25
B.30
C.35
D.40


点击查看答案


67、多项选择题  高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。

A.产品说明书 
B.试验记录 
C.调整记录 
D.合格证件 
E.安装图纸


点击查看答案


68、问答题  

背景：
北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包，该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B建筑单位拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t，采用汽车起重机吊装。
合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。
为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案、电气自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。

问题：
1、针对本工程，A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计。
2、A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？
3、施工方案一般包括哪些内容
4、为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。5、分析说明B建筑工程公司分包的工程中，有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准？


点击查看答案


69、问答题  

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?


点击查看答案


70、单项选择题  同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ).

A.聚乙烯管
B.聚丙烯管
C.ABS管
D.聚氯乙烯管


点击查看答案


71、单项选择题  对中压风管系统的严密性试验要求是()。

A.不需要做漏风量测试 
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试 
C.全部进行漏风量测试 
D.在漏光法检测合格后，按比例漏风量测试


点击查看答案


72、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


73、填空题  有照明要求的盘、柜，照明灯具应选用（）启动的普通灯具，避免灯具开启时产生干扰。


点击查看答案


74、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


75、单项选择题  电力设施与绿化工程相互妨碍时，有关单位应当按照（）有关规定协商，达成协议后方可施工。

A.电力行业
B.市政部门
C.当地政府
D.国家


点击查看答案


76、单项选择题  甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款提供保证担保。

A、市政府建设行政主管部门
B、乙银行
C、丙建筑工程公司
D、丁大学


点击查看答案


77、多项选择题  承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效


点击查看答案


78、多项选择题  通信机房的环境要求包括()。

A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明


点击查看答案


79、单项选择题  自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为()。

A.土2.5% 
B.±5% 
C.±7.5% 
D.±l0%


点击查看答案


80、单项选择题  露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）

A．手工电弧下向焊 
B．半自动焊 
C．全自动焊 
D．C02气体保护焊


点击查看答案


81、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例IH420114-1】
1．背景
某大学教学大楼机电安装工程，在通风空调、消防、建筑智能化系统中，施工单位与建设单位就系统工程相关费用达成如下协议：分部分项工程费1770万元，措施项目费51.34万元，其他项目费100万元；规费80万元，税金68.25万元.项目实施过程中，由于出现变更及其他索赔事项，需要就合同中的综合单价进行调整.
2．问题
(1)在工程量清单计价模式下，工程的造价应包括哪些内容？
(2)在合同中综合单价因工程量变更霈调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定？
(3)在本案例中协议下的工程总造价应是多少万元？
(4)施工定额分为哪几种？


点击查看答案


82、单项选择题  下列绝热材料中，宜做保冷绝热又能防火的绝热材料是（）。

A.岩棉 
B.矿渣棉 
C.玻璃棉 
D.泡沫玻璃 


点击查看答案


83、单项选择题  钢属于（）

A、低碳钢
B、中碳钢
C、高碳钢
D、合金钢


点击查看答案


84、单项选择题  适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为()。

A.刷涂法施工 
B.滚涂法施工 
C.空气喷涂法施工 
D.高压无气喷涂法施工


点击查看答案


85、单项选择题  下列对于人工费分析特点正确的是()。

A、人工费单价由发包商确定 
B、有的按实计算，估点工单价由双方协商确定 
C、由项目经理根据实际情况具体掌握奖励 
D、人工费单价，由发承包双方协商确定


点击查看答案


86、多项选择题  关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。

A.先排水，后给水 
B.先给水，后排水 
C.先管井内侧，后管井外侧 
D.先管井外侧，后管井内侧 
E.分段并进行横向固定


点击查看答案


87、单项选择题  关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。

A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性


点击查看答案


88、单项选择题  下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330

A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录


点击查看答案


89、单项选择题  为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。

A.转子串电抗器启动 
B.定子串电阻或电抗器启动 
C.定子串自耦变压器启动 
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动


点击查看答案


90、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】
1．背景
某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程，其60%的主要工程材料有业主提供，剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务，该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装，其中管道有一段通过禁火区；将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施．此分包项目施工工艺复杂，质量和技术要求高，施工难度大，需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会，明确各单位的工作时间、竣工验收考核，以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中，A专业施工单位安装的管道通过禁火区时，其到总包单位申领动火作业证，并做了相应的其余安全防范工作，最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时，发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人，最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变，C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收，监理单位令其重焊，因工期推迟，业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力，对罚款不予接受。
2．问题
(1)背景资料中的分包属于何种类型？该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些？
(2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误？阐述正确的主要的安全防范工作内容。
(3)对于设备放射液位指示仪表的报警，B探伤单位检测员的通知是否正确？简述理由。
(4)鉴于现有的背景环境，在室外焊接应考虑哪些质量影响因素？
(5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。


点击查看答案


91、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


92、单项选择题  建筑安装工程的分项工程可按（）划分。

A.专业性质 
B.施工工艺 
C.施工程序 
D.建筑部位


点击查看答案


93、单项选择题  甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。

A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案


点击查看答案


94、单项选择题  电梯安装前，所有层门预留孔应用安全保护围封，其高度不小于（）mm。

A.800
B.1000
C.1100
D.1200


点击查看答案


95、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？


点击查看答案


96、单项选择题  对高压风管系统的严密性检验应（）。

A.全部做漏光法检测
B.全数做漏风量测试
C.按50％抽检漏风量测试
D.按80％抽检漏风量测试


点击查看答案


97、单项选择题  下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。

A、成本计划是被动的 
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。 
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一 
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划


点击查看答案


98、多项选择题  保温结构通常由()构成。

A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层


点击查看答案


99、多项选择题  根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。

A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程 
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程 
C.投资为2亿元的转炉工程 
D.单项工程合同额1000万元的发电工程 
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程


点击查看答案


100、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


101、多项选择题  民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。

A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度


点击查看答案


102、单项选择题  消防工程的验收应由()向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.施工单位 
D.设计单位


点击查看答案


103、多项选择题  建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。

A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化


点击查看答案


104、单项选择题  当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。

A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量


点击查看答案


105、多项选择题  安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做()。

A.严密性试验 
B.强度试验 
C.通水试验 
D.灌水试验 
E.通球试验


点击查看答案


106、单项选择题  管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.

A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性


点击查看答案


107、判断题  施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的


点击查看答案


108、单项选择题  焊件的面外变形不包括()。

A.横向收缩变形 
B.弯曲变形 
C.角变形 
D.扭曲变形


点击查看答案


109、多项选择题  用于发电机的冷却介质有( )。

A.空气
B.惰性气体
C.氢气
D.水
E.润滑油


点击查看答案


110、单项选择题  对焊接部位难清理的焊件宜选择()焊条。

A.低氢型 
B.不锈钢 
C.低温钢 
D.酸性


点击查看答案


111、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

项目部进行设备开箱检查的内容有哪些？


点击查看答案


112、单项选择题  设备管道及其附件保温的说法，错误的是（）。

A.工艺需要减少散热的损失
B.工艺需要延迟介质凝结
C.工作台面边缘与热表面距离小于0.5m。
D.减少介质的温度降低


点击查看答案


113、多项选择题  压力容器按类别划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的依据有（）。

A.容器品种 
B.设计压力 
C.介质特性 
D.重量 
E.容积


点击查看答案


114、单项选择题  旋转式环形加热炉砌筑必须在()后方可进行。

A.隐蔽工程验收 
B.炉体结构完工 
C.炉窑单机无负荷试运转合格 
D.炉窑基础完工


点击查看答案


115、问答题  

某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。

问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?


点击查看答案


116、多项选择题  下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。

A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确


点击查看答案


117、问答题  

1．背景
某施工单位为完成某机电工程项目施工任务，以机械设备的经济原则为指导，在市场上租赁了一台150t履带吊车进行大型设备吊装。吊车运达施工现场，组装完毕后即开始吊装作业。一个月后的一天，负责压缩机安装的钳工班长要求吊车司机在当天中午在压缩机厂房封顶前将压缩机吊装就位。当时，起重工和吊车司机还没有到岗，仅一名见习司机在车上，钳工班长便指挥见习司机进行吊装。该压缩机基础离吊车较远，厂房的部分山墙阻碍了吊车司机视线，看不见基础位置，见习司机只得按钳工班长的指挥作业。钳工班长指挥吊车尽量趴吊车扒杆(吊臂），在趴扒杆过程中造成吊车超载失稳，见习司机处理不及时，吊车向压缩机厂房山墙倾翻，扒杆砸在压缩机厂房山墙上，两节扒杆严重变形损坏，山墙横梁也被砸坏。
2．问题
(1)施工项目机械设备的选择仅以经济为原则行不行？一般选择原则是什么？
(2)施工单位租赁的履带吊车组装完毕就进行吊装作业是否正确？为什么？
(3)钳工班长指挥吊车作业违背了什么规定？简述原因。
(4)简述吊车吊装压缩机的事故中，有哪些违反了作业规程？
(5)项目部应配备哪些主要管理人员？有何要求？


点击查看答案


118、问答题  

某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给排水，建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?


点击查看答案


119、多项选择题  工程量清单计价时，分部分项工程项目综合单价由()组成，并考虑风险因素。

A、人工费 
B、材料费 
C、机械费 
D、管理费 
E、利润 


点击查看答案


120、填空题  强、弱电回路不应使用（）电缆，线芯应分别成束排列。


点击查看答案


121、单项选择题  钢材表面处理的质量等级要求，()金属表面处理质量等级分为两级。

A.喷射或抛射除锈 
B.手工或动力工具除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


122、多项选择题  下列各项中()是3G的目标。

A．全球统-频谱、统一标准，全球无缝覆盖
B．更高的频谱效率，更低的建设成本
C．能提供高的服务质量和保密性能
D．能提供足够的系统容量，最低速率2Mbit/s
E．能提供多种业务，适应多种环境


点击查看答案


123、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。

A.计量标准器具是国家计量基准器具 
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用 
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定


点击查看答案


124、多项选择题  起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）

A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次


点击查看答案


125、多项选择题  工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。

A.应在采暖环境中进行 
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃ 
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上 
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃ 
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂


点击查看答案


126、单项选择题  评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论，经()审核，经单位负责人批准，存入技术档案。

A.总工程师 
B.质量检验工程师 
C.理化检验工程师 
D.焊接责任工程师


点击查看答案


127、多项选择题  空调与通风系统调试时，主要考核的指标（）。

A、空气温度
B、相对湿度
C、气流速度
D、噪声
E、空气含氧量


点击查看答案


128、单项选择题  管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。

A.5%
B.8%
C.10%
D.15%


点击查看答案


129、单项选择题  一般电梯额定载重量不包括()kg。

A.320
B.630
C.1375
D.2500


点击查看答案


130、单项选择题  防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。

A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学


点击查看答案


131、问答题  

某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。并在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表。并经业主同意；
在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因电源停电，使N延误1天，M延误1天。
(5)安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
问题：
(1)为A单位项目部绘制双代号网络计划图
(2)找出关键性线路?
(3)施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?
(4)可顺延工期为多少天?
(5)该工程的实际工期为多少天?
(6)安装单位得到的提前奖是多少?


点击查看答案


132、单项选择题  

不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


133、单项选择题  适用于各种轻质绝热材料制品的绝热结构层施工方法为()。

A.浇筑法 
B.充填法 
C.拼砌法 
D.粘贴法


点击查看答案


134、单项选择题  根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是()。

A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈 
B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 
C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 
D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀


点击查看答案


135、问答题  

背景：
某城市中心商业大厦的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定了具有机电安装工程总承包一级资质的a单位承接,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证b单位负责安装,设备由业主提供。该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备。在与a单位签订的施工合同中明确规定a单位为总包单位,b单位为分包单位。工程合同额2065万元,该工程于2005年3月开工,2005年4月竣工验收；2006年5月1日正式营业。质保期按《建设工程质量管理条例》规定,工程履约保证金为130万元。b分包单位于2005年12月改制合并,总承包单位未组织工程回访。

问题：
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?其监督检验的主要内容是什么?
(2)2006年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,赍任是谁?费用由谁承担?
(3)制冷站内制冷管道漏水,业主向总包单位提出,立即派人修理。总包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否对?为什么?
(4)为了不影响大厦营业,业主委托该大厦的物业公司进行修理,修理费用为3.5万元。在结算工程付款时,业主应付给总承包单位多少工程履约保证金?为什么?
(5)针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解些什么?


点击查看答案


136、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划


点击查看答案


137、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？


点击查看答案


138、单项选择题  施工项目成本费用控制的核心任务是()。

A、纠偏 
B、检查 
C、成本预测 
D、偏差分析


点击查看答案


139、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧


点击查看答案


140、多项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列均属于投标人串通投标报价的行为是()。

A、投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、投标人之间其他串通投标报价行为
E、招标人向投标人泄露标底


点击查看答案


141、单项选择题  机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是()

A.混凝土柱子基础
B.钢柱基础
C.混凝土杯形基础
D.围墙基础


点击查看答案


142、多项选择题  设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类

A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标


点击查看答案


143、单项选择题  下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。

A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机


点击查看答案


144、多项选择题  有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。

A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装


点击查看答案


145、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


146、问答题  

某国际工程合同总价为3000万美元，合同工期12个月，合同中无价格调整条款，承包商通过风险辨识认识到承包该工程主要面临三方面的风险，材料价格上涨，人工费上涨，付款拖延。对这三种风险各自可能发生的概率及可能造成的损失估计数值如下表所示。
在该工程项目中，材料费占工程总价的65%(即650万美元)，人工费占合同价的35%(即350万美元)。人工费上涨中包括工资上涨、工效降低导致的费用增加，以及工期拖延导致的费用增加等。拖延付款损失因付款拖延导致承包商贷款利息增加(按月利率1%计)。 
在研究一台80吨设备的整体吊装方案时，项目经理拟选用两台在现场站位后可各吊装55吨重量吊车抬吊，估计吊索具重量为4吨，不均衡载荷系数取1.25，要求技术部门核实其可行性。

问题:
1.试衡量承包商承包该工程可能面临的风险损失总额约为多少?约占合同总额的百分比为多少?
2.在上述风险中，哪种风险可能造成的损失最大?
3.针对上述风险，应当采取何种措施加以防范?
4.除上述风险外，你认为是否还有涉及实际价款的风险?举例说明。
5.试计算本案例中选用这两台吊车吊装的可行性。


点击查看答案


147、问答题  

机电工程项目的建设程序案例分析题：
1．背景
某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D，D厂原来生产规模不大，兼并了郊县工艺落后的E厂扩大了产能。该厂工艺先进，利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02，改变了用黄铁矿经沸腾炉制取S02的传统方法，不仅减少了环境污染，还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的剥用出发，该厂工艺流程采用了近十年来出现的由平摊改为竖向的布置。被兼并的E厂大部分装最迁至化工区，原土地改变用途。
D厂在立项时瞄准市场，可行性分析工作做得突出，正确把握工程建设程序的各个环节，建厂全过程依法依规．使预期的估计变为现实，投产后订单不断，获得了良好的经济效益和社会效益。
D厂建造中，需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线，使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际，避免了许多工程实体间的干扰，起到了举足轻重的作用。总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的，他觉得建造师专业类别改为机电工程，从业的路子就更宽了。
2．问题
(1)上述D厂、E厂的建设属于什么性质？
(2)在工程建设中，遵循惜地原则，合理利用土地，对施工用地有什么影响？
(3)对可行性研究工作有什么要求？工作内容主要包括哪些？
(4)在D厂建设中，为什么说深化设计起到举足轻重的作用？
(5)“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域？


点击查看答案


148、单项选择题  机电工程项目施工进度控制的主要依据是()。

A.施工质量计划
B.施工进度计划
C.施工生产计划
D.组织措施计划


点击查看答案


149、单项选择题  电子工程又分为()、电子机房工程、电子设备工程项目。

A.电子自动化工程
B.净化工程
C.电力工程
D.动力安装工程


点击查看答案


150、多项选择题  采用上拔式液压提升方法是以整体吊装的构建有（）。

A.投影面积大，重量重的构件 
B.投影面积小，提升高度高的构件 
C.投影面积小，重量较轻的构件 
D.提升高度高，重量较轻的构件 
E.提升高度相对较低的构件 


点击查看答案


151、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招投标活动中是否存在废标?说明具体理由。


点击查看答案


152、单项选择题  空调风管的温度传感器安装应在风管()完成后进行。

A.测试 
B.调试 
C.保温层 
D.防腐层


点击查看答案


153、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例与解析
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。

技术经济分析表(评价因素及各方案评分值)
汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。
问题：
⑴根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。
⑵根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。
⑶针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整？
⑷指出导向滑轮出现故障可能的原因。
⑸栈桥吊装应在什么时间进行技术交底？由谁向谁交底？交底内容有哪些？


点击查看答案


154、单项选择题  施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）

A.对地绝缘值
B.接地电流值
C.对地放电值
D.接地电阻值


点击查看答案


155、单项选择题  根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级以上人民政府 
B.市级以上人民政府 
C.省级以上人民政府 
D.国务院


点击查看答案


156、单项选择题  金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。

A.先焊长焊缝 
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 
C.焊工均勻分布，对称施焊 
D.沿同一方向进行分段焊接


点击查看答案


157、问答题  

背景： 
某钢厂拟建一台特大型烧结机(有效烧结面积360m2)，以满足高炉增容后烧结矿的需求。 
在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了epc“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定(包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机)，业主方“三通一平”工作已完成，资金已落实部分。 
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月(即合同签订后的第3到第4个月)。夏季极端最高温度在43°c，冬季极端最低气温一5°c。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日——春节。 
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。

问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响?
(2)如何才能制定较为可行的进度计划?
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期?
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整?


点击查看答案


158、单项选择题  酸性电池室及贮酸室应采用隔爆灯具，不应设()。

A．电源线
B．防爆日光灯
C．插座及开关
D．防爆白炽灯


点击查看答案


159、单项选择题  钢结构的一二级焊缝应该选择操作简便的()无损检测方法进行内部缺陷的检测。

A.射线探伤 
B.磁粉探伤 
C.超声探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


160、多项选择题  能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。

A.VLV32 
B.YFLV22 
C.VV22 
D.VV32 
E.VLV22


点击查看答案


161、多项选择题  起重机械失稳主要原因是由于超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。其预防措施有()。

A.严格机械检查 
B.严禁超载 
C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础 
D.确保支腿稳定 
E.预压试验


点击查看答案


162、问答题  

华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等，合同造价为3200万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件，由业主方运行管理。安装时由于处理变压器漏油而停工三天，在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工，启动整个单位工程的竣工验收。 
在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

问题:
1.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?
2.施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?
3.指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?
4.智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?
5.因变配电所已受电、由业主方运行管理，该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
6.变压器安装时应注意哪些问题?


点击查看答案


163、单项选择题  下列属于间接成本的是()。

A、取暖费 
B、人工费 
C、材料费 
D、机械使用费


点击查看答案


164、单项选择题  对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。

A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广


点击查看答案


165、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。

A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程


点击查看答案


166、多项选择题  关于高清晰度电视说法正确的有()。

A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单


点击查看答案


167、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

验收不合格的双绞线可以有哪几种处理方式？并如何保存？


点击查看答案


168、多项选择题  智能建筑是由()共同构成。

A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程


点击查看答案


169、问答题  

某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?


点击查看答案


170、单项选择题  塔器现场到货状态分为整体到货、分段到货、分片到货。分片到货的设备直径()3.8m。

A.小于 
B.等于 
C.大于 
D.小于等于


点击查看答案


171、多项选择题  智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。

A.输出功率 
B.线圈电阻 
C.供电电压 
D.驱动方向 
E.输入信号


点击查看答案


172、单项选择题  下列要素中，属于设备安装的位置误差是()。

A.平面度 
B.直线度 
C.圆柱度 
D.垂直度


点击查看答案


173、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。


点击查看答案


174、单项选择题  通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%

B.10% 
C.15% 
D.20%


点击查看答案


175、填空题  盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。


点击查看答案


176、单项选择题  工业炉炉体结构中最传统、使用最广泛的砌体结构形式为()。

A.耐火砖砌体 
B.不定形耐火材料砌体 
C.耐火陶瓷纤维砌体 
D.混合衬体


点击查看答案


177、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求

A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位


点击查看答案


178、问答题  

某机电工程公司承接了一条20km长的高压输电线路及一座35kV变电站建设工程。该20km长的高压输电线路虽然不存在大跨度架设，但沿途要穿越多处稻田和翻越两座小山林(三处塔基需要爆破)，输电线材料由建设方提供。该110kV变电站规划在市郊支线公路一侧，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过该市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。在该工程开工前，施工组织设计的编制人员向施工人员进行了施工组织设计交底，为整个工程的顺利实施和按期完工奠定了良好的基础。 

问题:
1.建设方提供的输电电线一般有哪几种类型?
2.编制线路架设施工组织设计中应考虑包括对外协调的单位有哪些?
3.变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调内容有哪些?
4.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调?
5.施工组织设计交底的主要内容有哪些?


点击查看答案


179、单项选择题  洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是()。

A.测漏法检测
B.漏风量检测
C.漏光法检测合格后，进行漏风量测试抽检
D.漏光法检测合格后，全数进行漏风量测试


点击查看答案


180、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


181、多项选择题  中华人民共和国住房和城乡建设部公告第659号008年4月30日公布，立即淘汰落后设备清单中，焊接设备有()

A.直流弧焊机
B.埋弧焊机
C.等离子弧焊机
D.熔化极气体保护焊机
E.交流弧焊机BX1-135


点击查看答案


182、单项选择题  大型储罐底板焊缝需进行致密性试验，其检验方法宜选用()。

A.氨气试验 
C.液体盛装试漏 
B.煤油试漏 
D.真空箱试验


点击查看答案


183、判断题  一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算


点击查看答案


184、单项选择题  建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）

A、导管穿线
B、清理管口与扫管
C、敷设电缆
D、绝缘检查


点击查看答案


185、多项选择题  电缆敷设时应注意的事项有()。

A.电力电缆和控制电缆应分层布置 
B.电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定 
C.电缆应从电缆盘的下端引出 
D.并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开 
E.应有防止电缆机械损伤的措施


点击查看答案


186、单项选择题  机械设备基础灌浆方法中，灌浆前应敷设外模板，外模板至设备底座外缘的间距不宜小于()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


187、多项选择题  建筑防雷保护装置由()组成.

A.接闪器 
B.接地干线 
C.引下线 
D.接地母线 
E.接地装置


点击查看答案


188、单项选择题  机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A．工程验收
B．中间交接
C．精度检测与调整
D．调整与试运转


点击查看答案


189、多项选择题  风管制作安装完成后，必须对风管的（）。

A.板材 
B.咬口缝 
C.铆接孔 
D.法兰翻边 
E.管段接缝


点击查看答案


190、单项选择题  输电线路杆塔的基础，其作用是防止杆塔因受重力，风力及（）时，单向拉力而下压、上拔和倾倒。

A.洪水
B.断线
C.地震
D.泥石流


点击查看答案


191、多项选择题  锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。

A．普通碳素钢
B．优质碳素钢
C．普通低合金钢
D．低温合金钢
E．合金结构钢


点击查看答案


192、多项选择题  办公室照明通常采用()作为电源连接线。

A.RV型
B.BV型
C.BX型
D.BLX型
E.BVV型


点击查看答案


193、单项选择题  企业的管理费用、财务费用作为期间费用，不再构成项目成本，企业与项目在费用上()核算。

A、合并 
B、均摊 
C、按照双方协商结果 
D、分开


点击查看答案


194、单项选择题  在石油天然气管道输油工程项目中，界定为大型的标准为()。

A.年产量≥600万t，管线长度≥120km
B.年产量≥300万t，管线长度≥80km
C.年产量≥300万t，管线长度≥120km
D.年产量≥600万t，管线长度≥80km


点击查看答案


195、多项选择题  计划成本是在预算成本的基础上，根据企业自身的要求，如内部承包合同的规定，结合施工项目的()劳动力素质、设备情况等确定的标准成本，亦称目标成本。

A、技术特征 
B、自然地理特征 
C、劳动力素质 
D、设备情况 
E、资金状况


点击查看答案


196、单项选择题  对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由()确定，不得任意改变。

A.设计 
B.规范 
C.试验 
D.业主


点击查看答案


197、多项选择题  机械设备安装过程中的精度检测室检测设备及零部件之间的相对位置误差，包括()等。

A.垂直度 
B.直线度 
C.平行度 
D.同轴度 
E.粗糙度


点击查看答案


198、多项选择题  常用作垂直埋设的人工接地体有（）。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.底板钢筋 
E.桩基钢筋 


点击查看答案


199、问答题  

背景：
——合理安排起重机，提高设备利用率 
业主与工程公司签订了某机电工程项目施工合同,业主与工程公司就施工进度安排取得了一致意见(进度计划见网络图),施工过程e和g工作共同用一台塔吊。 
施工过程中由于业主图纸送达延误,致使b工作推迟10天。如图所示。
 

问题：
(1)在原计划网络图的条件下,计算计划工期,找出关键线路,并分析如果先e后g工作使用塔吊,塔吊的合理进场时间。
(2)用图示说明先g后e工作使用塔吊的工作关系。
(3)在b工作延误条件下,采取先e后g工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定b工作延误对工期变化是否有影响。
(4)由于b工作延误10天,塔吊使用顺序变为先e后g。业主提出,为确保工期将j工作压缩5天是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:j工作压缩5天增加赶工费25000元,塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元；由于b工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?


点击查看答案


200、单项选择题  综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。

A.联合 
B.垫层 
C.沉井 
D.箱梁式


点击查看答案


201、单项选择题  《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。

A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程


点击查看答案


202、单项选择题  介质毒性程度为极度和高度危害的低压容器为()。

A.第一类压力容器
B.第二类压力容器
C.第三类压力容器
D.第四类压力容器


点击查看答案


203、单项选择题  直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。

A.吹扫清洗 
B.压力试验 
C.无损检测 
D.防腐保温


点击查看答案


204、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


205、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


206、多项选择题  常见的基本热力过程有()。

A.平衡过程 
B.定容过程 
C.绝热过程 
D.定压过程 
E.定温过程


点击查看答案


207、多项选择题  特种设备的安全技术档案应当包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的()以及节能改造技术资料。

A.定期检验记录 
B.定期自行检查的记录 
C.日常培训记录 
D.日常维护保养记录 
E.日常使用状况记录


点击查看答案


208、单项选择题  常用的建筑排水管是（）材料。

A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯


点击查看答案


209、多项选择题  干粉灭火设备由()输气管、过滤器、球形阀、喷头、喷枪、干粉炮等组成。

A.压力表 
B.警铃 
C.干粉罐 
D.动力气体容器 
E.容器阀


点击查看答案


210、单项选择题  某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。

A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定


点击查看答案


211、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


212、单项选择题  干式变压器在运输途中，应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向


点击查看答案


213、单项选择题  多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。

A.地面控制轴线 
B.下一节柱轴线 
C.中间节柱轴线 
D.最高一节柱轴线


点击查看答案


214、问答题  

某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播系统、事故照明、消防给水和排烟系统。
该工程火灾探测器采用感烟、感温符合探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊化，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用做了严格的控制。
问题
(1)目前的火灾探测器按结构可分为哪几类?
(2)应怎样对感烟、感温符合探测器进行现场测试?
(3)火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
(4)施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?


点击查看答案


215、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


216、多项选择题  建筑电气工程(装置)由()等组成。

A.开关装置
B.电气装置
C.布线系统
D.用电设备电气部分
E.保险装置


点击查看答案


217、单项选择题  电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。

A.工字钢 
B.T型钢 
C.角钢 
D.槽钢 


点击查看答案


218、单项选择题  管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用()，被破坏的镀锌层表面及外露部分应做防腐处理。

A.法兰连接
B.卡套式连接
C.螺纹连接
D.热熔连接


点击查看答案


219、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


220、单项选择题  影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。

A.商品品种 
B.国家政策 
C.商品本身的价格 
D.消费者偏好


点击查看答案


221、单项选择题  下列属于行政处罚的是()

A、停止侵害
B、记大过
C、罚金
D、责令停产停业


点击查看答案


222、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？


点击查看答案


223、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-4】
1．背景
某公司以PC方式总承包一项大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担.施工过程中发生下列事件：
事件一：钢结构制作全部露天作业，作业中雨期来临，工期紧迫，不能停止旅工.
事件二：钢结构露天焊接作业产生较大的焊接变形，经x射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工.
事件三：设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格.
事件四：单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位进行了质量验收评定并签字.
2．问题
(1)事件一中雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？
(2)用因果图分析法分析造成构件发生焊接变形质量问题的原因，提出改进措施和对策.
(3)事件三的风机质量不合格主要责任应由谁来承担？
(4)指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷？
(5)工程验收评定后，分包单位应做哪些工作？


点击查看答案


224、单项选择题  盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。

A.浸涂 
B.刷涂 
C.淋涂 
D.喷涂


点击查看答案


225、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电工程公司承建一三边工程项目，施工图纸滞后，项目主材单价多为业主根据市场签价确认，钢材市场价格不稳定，资金到位不好。钢材目前采购模式根据某区域特点、项目关于主材签价认价方式、结合近两年来钢材市场实际与各供应厂商签订年度框架合同，打破区域限制，根据各项目阶段性进场计划实行“订单招标”，’即钢材需求方将一段时期内所需钢材计划以询价清单的方式在规定时间内传递给各供应厂商，并要求各厂商按询价单确定的付款方式、钢材规格型号、钢厂等要求在需方规定时间内报价传真到位，招标单位相关部门进行评议确定中标单位。
2．问题
(l)该机电工程公司应考虑哪些方面的不利因素？
(2)采购实施阶段的工作程序包括哪些内容？
(3)询价技术附件包括哪几个方面？
(4)编制采购文件时，如何充分利用环境，最大程度降低采购成本？


点击查看答案


226、单项选择题  焊接工艺评定所用的焊接参数原则是根据被焊钢材的()来确定的。

A.焊接性试验结果 
B.化学成分含量 
C.理化性能参数 
D.金相组织结构


点击查看答案


227、问答题  

背景：
某公司承担一机电改建工程，工程量主要为新建4台5000m3原油罐及部分管线，更换2台重356t、高45m的反应器，反应器施工方法为分段吊装组焊。 
针对作业活动，项目部风险管理小组对风险进行了识别和评价，确定了火灾、触电、机械伤害、窒息或中毒、焊接、应急响应等为重大风险。 
在储罐防腐施工中，因油漆工缺员，临时从敷设电缆的外雇工中抽出两人进行油漆调和作业，其中一人违反规定，自带火种，在调和油漆时，引发一桶稀释剂着火将其本人烧伤，项目部立即启动应急预案，对他进行救护，并送往医院住院治疗。 
项目部和该工人订立的劳务合同规定，因本人违反操作规程或安全规定而发生事故的责任自负，因此，事发当日，项目部将该名工人除名，并让其自行支付所有医药费用。项目部认为该名工人不属于本企业正式员工，故对该事件不作为事故进行调查和处理。 
罐区主体工程完成后，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格，业主决定投用4台原油罐，为了保证安全，购买一批干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用。 

问题：
1．指出项目部的风险评价结果有哪些不妥之处。
2．在焊接反应器时，电焊作业存在哪些风险？
3．依据《安全生产法》及其它安全法规，项目部在这次着火事故前后有哪些违规的地方？
4．在背景材料给定的条件下，可否让4台原油罐投入使用？说明理由。


点击查看答案


228、多项选择题  碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。

A.生铁 
B.低碳钢 
C.中碳钢 
D.高碳钢 
E.重金属


点击查看答案


229、单项选择题  机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是()。

A.地脚螺栓 
B.钢柱基础 
C.锚板孔 
D.设备内控制网


点击查看答案


230、单项选择题  主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机


点击查看答案


231、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
南方机电工程公司中标某石油化工装置EPC总承包工程项目，项目采购部门向供货厂商发出询价函，该询价函的格式参照了如下格式：
询价函询
价函编码：询价日期：
公司/厂
本公司拟使用贵方下述产品，请按本询价函的要求向本公司发出报价。
(1)产品名称数量：
(2)项目名称。
(3)报价书份数。
(4)报价截止日期。
(5)要求的交货期。
(6)函内附件要求的下列文件必须全面完成并作为报价书的一部分递交：
1)经认可的设备、散材请购单及其附件。
2)偏差表。
3)供货一览表（必要时还应列出工作进度表）。
(7)投标者应将全部询价文件与报价书一起返回。
(8)附件。
1)设备、材料请购单及其附件。
2)报价须知。
3)供货一览表。
4)合同基本条件及关于包装、运输和检验等特殊要求。
(9)报价书请寄下列地址：
单位名称：×××工程公司采购部
收件人：详细地址和邮政编码：
电话：传真：
×××工程公司采购部
2．问题
(1)报价函中提及的“报价截止日期”和“要求的交货期”分别指什么？
(2)采购部门要求供货厂商在规定的时间递交哪些材料？
(3)报价函中提及的“偏差表”是指什么？
(4)询价函与询价文件（书）有何不同？其共同目的是什么？


点击查看答案


232、单项选择题  一般情况下，焊接厚度为3.5mm的焊件，选用的焊条直径是（）。

A.2mm 
B.3.2mm 
C.4mm 
D.5mm


点击查看答案


233、单项选择题  消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。

A.测试的结果 
B.有关书面资料 
C.工程实体 
D.工艺设备和仪表


点击查看答案


234、问答题  

某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边1OOm)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa、NJJ<管(DN20+DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组复用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。 
按施工进度计划，安装公司及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验，空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。

问题:
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，应向安装公司项目部提供哪些资料?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.通风空调系统调试主要考核指标有哪些?
5.空调供回水管主要需与哪些设备连接?DNl00以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?


点击查看答案


235、问答题  

342007年7月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台车床的垫铁超出规范，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例，简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，c单位应承担什么责任?


点击查看答案


236、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


237、多项选择题  对于热力管道的安装要求，下列叙述中正确的是()。

A.热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设
B.为了便于排水和放气，管道安装时均应设置坡度，室外管道的坡度为0.003
C.两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架
D.补偿器竖直安装时，如果输送的介质是热水，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀
E.补偿器两侧的第一个支架应为活动支架，设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5～2m处，不得设置导向支架或固定支架


点击查看答案


238、多项选择题  下列是根据管道内物质性能而标注的基本识别色，正确的有（）。

A.水是艳绿色
B.空气是淡灰色
C.气体是黄色
D.水蒸气是红色
E.氧是淡蓝色


点击查看答案


239、单项选择题  下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）

A．管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行 
B．仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温 
C．管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿 
D．管理与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温


点击查看答案


240、单项选择题  焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。

A.余高、凹陷、裂纹、错口 
B.余高、错口、凹陷、焊瘤 
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤 
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边


点击查看答案


241、填空题  信号接地宜采用（）一点接地方式。


点击查看答案


242、单项选择题  下列钢材中，不属于型材范围的是()。

A.螺纹钢 
B.扁钢 
C.钢管 
D.轨道


点击查看答案


243、多项选择题  关于机电工程施工招标应具备的条件，下列说法正确的是()。

A.有相应的资金，并在招标文件巾如实载明
B.招标人已经依法成立
C.工程概况描述，包括工程名称、地址、占地面积等
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.已批准的项目建议书或可行性研究报告;主要经济技术指标等


点击查看答案


244、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。


点击查看答案


245、多项选择题  多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）无关。

A．起重机回转半径
B．吊装高度
C．动载荷系数
D．不均衡载荷系数
E．设备及吊具重量


点击查看答案


246、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


247、单项选择题  施工现场临时用电工程的定期检查应复测()。

A.对地绝缘值 
B.接地电流值 
C.对地放电值 
D.接地电阻值


点击查看答案


248、单项选择题  消防验收的组织者是()。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.设计单位 
D.施工单位


点击查看答案


249、单项选择题  （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。

A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器


点击查看答案


250、单项选择题  曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机上安装前的工序是（）。

A.土建交接检验 
B.轿厢导轨安装 
C.随行电缆安装 
D.安全部件安装


点击查看答案


251、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有

A．直行程 
B．角行程 
C．步进式 
D．开关式 
E．多转式


点击查看答案


252、填空题  盘、柜单独或成列安装时，其垂直度允许偏差不大于（）mm/m


点击查看答案


253、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，规费项目清单应按()列项：

A、社会保险费 
B、住房公积金 
C、城市维护建设费 
D、工程排污费


点击查看答案


254、多项选择题  下列设备中，属于特种设备的有()。

A.6层6站载客电梯 
B.水压1MPa的热水锅炉 
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶 
D.35kV变压器 
E.3t桥式起重机


点击查看答案


255、单项选择题  在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。

A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°


点击查看答案


256、单项选择题  广泛应用于碳钢和低合金钢焊接的保护气体，成本较低的是（）。

A.氩气 
B.氦气 
C.二氧化碳 
D.氩气和二氧化碳的混合气体 


点击查看答案


257、问答题  

某空调工程，该丁程采用集中式空调系统，风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了比空调工程的施工任务，在风管的制作与安装施工过程中，其部分具体的施工方法和过程如下。1.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时，设置了1.2mm厚的钢板防护管。2.风管在安装过程先安装支管，而后安装主干管。3.采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。4.当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时，进行风管的承重安装。5.风管系统安装完成后，经严密性检验合格，进行下道工序的施工。风管安装完成后，经工程质量验收评定组织评定为合格。
问题
1.空调系统按空气处理设备的集中程度可划分为哪几种类型?
2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?
3.分析该工程公司在具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥，请改正。
4.在加工艺得到保证的前提下，该空调工程应怎样进行严密性试验?
5.按项目构成来讲，风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样组成的?


点击查看答案


258、多项选择题  机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是()。

A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章 
B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致 
C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致 
D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致 
E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写


点击查看答案


259、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


260、单项选择题  刘某原来是甲施工企业的一名项目经理，2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某


点击查看答案


261、单项选择题  关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。

A.垂直使用时，作用力应通过承压中心 
B.水平使用时，应有可靠支撑 
C.随着共建的升降，不得调整保险垫块的高度 
D.顶部应有足够的工作面积


点击查看答案


262、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


263、单项选择题  下列属于经济措施的是()。

A、及时结算工程款 
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素 
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析 
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较


点击查看答案


264、问答题  

某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm～DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm～DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?


点击查看答案


265、单项选择题  橡胶衬里应采用()施工。

A.缠绕法 
B.粘贴法 
C.喷射法 
D.模压法


点击查看答案


266、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

用做调球磨机的钢丝绳安全系数一般不小于()。

A.3.5 
B.5 
C.8 
D.10


点击查看答案


267、问答题  

达海制药厂机电安装工程项目由A单位实施工程总承包，其与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。 
地基工程结束后，准备工艺设备吊装作业，吊装方案详细可靠，具体内容包括编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等)，但是发现吊装作业所需的劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工，充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选l2名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事这两项作业。 
但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。在作业中，发生了两个事件： 
事件一：施工中有l名搭设脚手架的力工不慎从25米高的空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后A单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。 
事件二：配合起重机械作业的人员也发生了两起事故，共造成3人重伤。 

问题:
1.施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理什么原则?
2.背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员?简述理由。
3.项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确?为什么?
4.两个事件涉及的事故按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，分别属于哪一类事故?
5.背景中吊装方案的主要内容是否完整?为什么?


点击查看答案


268、单项选择题  6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作()：

A.滑轮组跑绳. 
B.风缆绳 
C.吊索 
D.起重机卷筒吊装绳


点击查看答案


269、单项选择题  在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。

A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25


点击查看答案


270、单项选择题  下列设备中，属于气体灭火系统是( )。

A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器


点击查看答案


271、单项选择题  通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，目前施工单位普遍采用()。

A.成晶 
B.在施工现场机械加工成型 
C.半成品 
D.从厂家定做


点击查看答案


272、单项选择题  建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。

A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验


点击查看答案


273、单项选择题  在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是（）。

A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道


点击查看答案


274、多项选择题  输配电线路在勘测定位时，要确定()。

A.杆塔竖立 
B.重要转角杆的位置 
C.杆型 
D.杆距 
E.杆高


点击查看答案


275、多项选择题  大型设备的解体安装要保证（）。

A．设备的定位位置精度
B．各设备间相互位置精度
C．再现设备制造精度
D．再现设备装配精度
E．各设备间相对运动精度


点击查看答案


276、多项选择题  关于双耳定位，下列说法正确的有()。

A.用双耳收听可以判断声源的方向和远近，称为双耳定位
B.对于1500Hz以下的定位可能依赖头部产生声影作用而引起的两耳强度差
C.在高频定位时，可能依赖相位差，实际就是时问差
D.头部左右摆动时，定位的准确程度就要低
E.在室内的混响空间，定位只依赖最先到达两耳声音的时间差


点击查看答案


277、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免()

A.噪声
B.气液混合
C.堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


278、单项选择题  汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法，汽包运进施工现场后，一般要进行卸车、转正翻身、零米移位、()以及移动就位。

A.垂直提升、高位调平 
B.低位调平、垂直提升 
C.倾斜起吊、垂直提升、高位调平 
D.低位调平、倾斜起吊、垂直提升


点击查看答案


279、单项选择题  下列建筑电气产品中，属于用电设备的是()。

A.照明配电箱 
B.电容补偿柜 
C.电加热器 
D.不间断电源


点击查看答案


280、单项选择题  现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊


点击查看答案


281、单项选择题  电动机的额定功率是指在额定电压、额定频率下满载运行时电动机()。

A、输入的机械功率
B、轴上输出的机械功率
C、输入功率
D、轴上输出的电功率


点击查看答案


282、单项选择题  焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。

A.气体流量计 
B.液体流量计 
C.有功功率表 
D.无功功率表


点击查看答案


283、单项选择题  光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。

A.10倍
B.15倍
C.20倍
D.25倍


点击查看答案


284、单项选择题  用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。

A.90°斜四通 
B.两个45°弯头 
C.45°弯头 
D.90°斜三通 


点击查看答案


285、问答题  

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司.承包。
A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?


点击查看答案


286、单项选择题  带传动是通过中间挠性件(带)传动运动和动力，适用于两轴中心矩()的传动。

A.交叉
B.对称
C.较大
D.垂直


点击查看答案


287、多项选择题  制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括()。

A.受力分析与计算 
B.机具选择 
C.不安全因素分析 
D.人力、机具资源需求计算 
E.被吊设备(构件)校核


点击查看答案


288、单项选择题  下列设备吊装适用于直升飞机的是()。

A.山区的上山索道 
B.30m高、10t重的钢制烟囱 
C.一个5t重的设备吊至20m高平台上 
D.河道中30t重构件的吊装


点击查看答案


289、多项选择题  发生火灾报警后，需联防联动控制的有（）。

A.防火卷帘门 
B.火灾探测器 
C.消火栓按钮 
D.排烟风机 
E.电梯


点击查看答案


290、单项选择题  下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。

A.有关规程、规范 
B.施工组织总设计 
C.被吊装设备的设计图纸及参数 
D.月施工进度计划


点击查看答案


291、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法 
B.充填法 
C.捆扎法 
D.粘贴法


点击查看答案


292、多项选择题  建筑电气工程由()构成。

A.电气装置 
B.电线、电缆 
C.布线系统 
D.开关、插座 
E.用电设备电气部分


点击查看答案


293、单项选择题  对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。

A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢


点击查看答案


294、问答题  

背景：
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

问题：
1、根据第4周末的检查结果，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2、若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3、施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4、事件3中C工作发生的费用如何结算?
5、前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?


点击查看答案


295、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


296、单项选择题  焊接普通结构钢时,焊条选择()等于或稍高于母材的焊条。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


297、单项选择题  空调设备进行自动监控的目的是()。

A.实施超限调整 
B.防止设备损坏 
C.节约能源 
D.设备自动出来


点击查看答案


298、多项选择题  为了使消防验收顺利进行，某些消防重点工程实施全过程监督检查，按施工程序采用()消防验收等形式

A.分部工程
B.单位工程
C.隐蔽工程
D.粗装修
E.精装修


点击查看答案


299、多项选择题  机电工程签章文件中的合同管理文件包括()。

A.工程承包合同 
B.工程分包合同 
C.材料采购总计划表 
D.工程竣工报告 
E.索赔申请报告


点击查看答案


300、单项选择题  设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。

A.外加电流阴极保护原理 
B.外加电流阴极保护系统组成 
C.牺牲阳极保护 
D.阳极保护


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：焊工技能考试：中级机械焊接工考..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询