1、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）
A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书 B．由行政主管部门主持达成的调解书 c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30 B、45 C、60 D、90
3、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
4、单项选择题 某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（），
A.施工单位不再承担保修责任 B.建设单位自己负责维修 C.施工单位仍须承担保修责任 D.防水材料厂家承担维修责任
5、单项选择题 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]
A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
6、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
7、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。
A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.不服地方人民政府颁布的规章
8、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16 B、14 C、20 D、18
9、单项选择题 国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这项权利是指（）。
A.专利确认权 B.专利申请权 C.专利发明权 D.专利使用权
10、单项选择题 安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。
A.工会民主监督 B.公众举报监督 C.有关行政主管部门监督 D.社区报告监督
11、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑 B、特殊需要必须连续作业 C、自来水管道爆裂抢修 D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修
12、多项选择题 工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.工程质量管理监督部门 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 E.质量检测单位
13、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
14、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包 B.与发包人串通中标签订的合同 C.挂靠其他企业签订的施工合同 D.带资承包的施工合同 E.专业分包公司再次分包的合同
15、单项选择题 下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。
A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和事实理由 D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
16、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。
A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.施工单位 D.建立单位
17、单项选择题 甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。2006年6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是（）。
A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同 B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权中止合同，但无权解除合同 D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任
18、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更 B．企业名称变更 C．企业法人变更 D．企业设立分公司 E．企业注册地址变更
19、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
20、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构
21、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.地方性建设法规
22、多项选择题 关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
23、多项选择题 合同的种类很多，合同的标的也多种多样包括()。
A、有形财产 B、劳务 C、无形财产 D、工作成果 E、建设工期
24、单项选择题 仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。
A.及时通知存货人或者仓单持有人 B.有权随时处理仓储物 C.催告存货人或者仓单持有人及时处置 D.有权随时提取仓储物
25、单项选择题 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由（）组织验收。
A.建设单位 B.监理单位 C.施工企业 D.安装单位
26、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。
A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用 E.低价
27、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因"挂靠"问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷
28、单项选择题 某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。
A.2011年3月5日 B.2011年3月18日 C.2011年3月28日 D.2011年4月2日
29、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
30、单项选择题 下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场 B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场 C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场 D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业
31、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A．依照企业破产法规定进行重整的 B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
32、多项选择题 下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A、为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家 B、为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其他设计单位 C、设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家 D、有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家 E、设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
33、单项选择题 2010年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2010年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”下列说法正确的是()。
A、该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任 B、该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任 C、该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任 D、该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任
34、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。
A.撤回 B.撤销 C.吊销 D.注销
35、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位
36、多项选择题 下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是（）
A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷 B.设计原因导致的质量缺陷 C.自然灾害导致的屋面板损坏 D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷 E.使用者装修改造致使墙体损坏
37、多项选择题 仓储合同的法律特征有（）。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件 B.仓储合同保管的对象必须是动产 C.不动产能作为仓储合同的保管对象 D.仓储合同是双务合同 E.仓储合同是有偿合同
38、单项选择题 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A.20 B.32 C.36 D.40
39、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
40、单项选择题 工程监理单位的主要安全义务是（）。
A.审查、要求整改或暂时停工、报告 B.平行检验、旁站 C.咨询、监督 D.组织、控制、协调
41、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除 B.若当事人不能协商一致，条款无效 C.尚未履行的终止履行 D.依然有效
42、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10夭 C.15夭 D.2个月
43、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工 B.自行修改后施工 C.经监理批准后自行修改 D.向设计单位提出修改建议
44、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。 D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
45、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权
46、单项选择题 下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。
A.应急预案应当至少每2年修订一次 B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案 C.修订后的应急预案应当重新备案 D.预案修订情况应有记录并归档
47、多项选择题 依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（）名仲裁员组成。
A.1 B.2 C.3 D.5 E.7
48、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无偿行为 D.行政行为具有不可裁量性
49、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工 B.征得周围居民同意后施工 C.城市供水主管线断裂修复施工 D.混凝土需要连续浇筑的施工
50、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告 B、施工组织设计方案 C、设计更记录 D、质量事故处理记录 B、施工单位签署的工程质量保修书
51、单项选择题 企业提取的安全费用的方式为（）
A.自提自用 B.政府收取 C.第三方代管 D.共同监管
52、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处、低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查 D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
53、多项选择题 按照《行政许可法》规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定的行政许可包括（）。
A.确定公民资格的许可 B.确定法人资质的许可 C.限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务 D.不动产登记制度的许可 E.限制其他地区的商品进入本地区市场
54、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位 B.监理单位 C.建设单位 D.分包单位 E.建筑设备厂
55、多项选择题 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。
A.涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行 B.储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内 C.某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业 D.施工企业必须为从业人员办理工伤保险 E.现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力
56、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的 B、丧失享受待遇条件的 C、重新就业的 D、拒不接受劳动能力鉴定的
57、单项选择题 在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同成立地点为（）。
A.承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业地 D.合同签订地
58、单项选择题 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。
A.丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级
59、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权 B.使用权 C.收益权 D.占有权
60、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施 B．消除安全事故隐患 C．及时、如实上报安全事故 D．编制安全生产规章制度和操作规程 E．确保安全生产费用的投入
61、单项选择题 施工现场专职安全生产管理人员的职责是（）。
A.编制危险性较大工程安全专项施工方案 B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封 C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案 D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
62、单项选择题 行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的 B.共同上一级法院指定的 C.被告最先提交书面答辩状的 D.最先收取案件受理费的
63、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm B.3.0mm C.5.0mm D.8.0mm
64、单项选择题 李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权
65、单项选择题 某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。
A.使用权 B.著作权 C.署名权 D.所有权
66、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有()。
A、投标人须知 B、合同主要条款 C、技术标准 D、设计图纸 E、投标文件格式
67、单项选择题 民事代理中的转托他人代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
68、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A．食品加工生产企业 B．建筑施工企业 C．烟花爆竹生产企业 D．矿业企业
69、多项选择题 当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。
A.有仲裁协议 B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 C.有具体的仲裁请求和事实理由 D.属于仲裁委员会的受理范围 E.属于接受申请的仲裁委员会管辖
70、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充 B.修改 C.澄清 D.撤回 E.撤销
71、多项选择题 招标公告应当载明的内容包括（）
A.招标人的名称和地址 B.招标项目的性质 C.招标项目的数量 D.招标项目的质量要求 E.获取招标文件的办法
72、单项选择题 依法解决合同条款空缺的首选方法是（）。
A.协议补充 B.按交易习惯履行 C.按照合同有关条款履行 D.由债权人决定
73、单项选择题 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。
A.可以采用口头形式订立 B.属于格式合同 C.适用技术合同的相关规定 D.勘察设计合同属于建设工程合同
74、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。
A、不具有法律效力 B、有效代理行为 C、无权代理行为 D、无效代理行为
75、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
76、单项选择题 甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。
A.国有土地所有权 B.城市房地产权 C.集体土地使用权 D.耕地
77、单项选择题 投资者按照合同、协议的约定，实际投入企业价值100000元的材料，该业务属于()。
A.公益金 B.盈余公积 C.实收资本 D.资本公积
78、多项选择题 关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位 B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位 C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位 D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位 E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
79、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
80、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判 B.撤销原判 C.依法改判 D.判决变更
81、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告 B.责令停止施工 C.限期改正 D.没收违法所得 E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
82、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
83、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
84、多项选择题 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。
A.办理完工程竣工资料归档手续 B.完整的技术档案和施工管理资料 C.施工单位签署的工程保修书 D.主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
85、多项选择题 工程监理单位的安全责任有（）。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B.审查专项施工方案 C.对施工安全事故隐患进行处理 D.及时报告安全生产事故 E.组织抢救生产安全事故
86、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权 B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一 C.仲裁以不公开审理为原则 D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
87、多项选择题 法律规定可以质押的权利是（）。
A.汇票 B.支票 C.提单 D.所有基金份额、股权 E.依法可以转让的专利权
88、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门 B.设计单位或监理单位 C.工程质量监督机构 D.建设单位或监理单位
89、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼 B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼 C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼 D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
90、单项选择题 订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。
A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的 B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的 C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的 D.给对方造成损失的
91、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明 B.麝香 C.牛黄 D.蟾酥 E.斑蝥
92、多项选择题 下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。
A.确认建筑构件为发明专利 B.确认卫生洁具为实用新型专利技术 C.确认设计方案的著作权 D.对北京市政府作出处理决定不服 E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服
93、单项选择题 未经权利人同意，其他人擅自使用权利人的智力成果即构成侵权，这体现了知识产权的（）
A.双重性 B.地域性 C.专有性 D.时间性
94、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
95、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
96、单项选择题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。
A、患职业病的 B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
97、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
98、多项选择题 对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。
A.可以不申请施工许可证 B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C.必须报国务院建设行政主管部门备案 D.必须办理施工许可证 E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
99、单项选择题 工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A.总经理 B.部门经理 C.项目经理 D.安全经理
100、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任 B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任 C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任 D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
101、单项选择题 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
102、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
103、多项选择题 建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）
A.文明施工费 B.环境保护费 C.临时设施费 D.安全施工费 E.企业管理费
104、单项选择题 根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。
A.6 B.7 C.10 D.12
105、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B.投标人为2人以上的开标有效 C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出 D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
106、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准 B．工程建设通用的安全标准 C．工程建设行业专用的制图方法标准 D．工程建设通用的试验标准 E．工程建设行业专用的评定方法标准
107、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考 B.乙可以报考，甲不可以 C.二人均不可以报考 D.甲可以报考，乙不可以
108、单项选择题 按照《建设工程施工合同文本》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位进行自检，并在隐蔽或中间验收()以书面形式通知监理工程师验收。
A、前48h B、后48h C、前24h D、后24h
109、单项选择题 根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。
A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撤销
110、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更 C.当事人一方发生合并、分立 D.当事人一方违约
111、单项选择题 合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行()义务。
A.提供担保 B.办理保险 C.保密 D.质量保修
112、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
113、单项选择题 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、10 B、7 C、15 D、3
114、单项选择题 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。
A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出
115、单项选择题 某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
116、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
117、单项选择题 中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。
A.因巨额担保事项被债权人起诉 B.因经营不善造成巨额亏损 C.存在违法行为 D.拒绝提交履约保证金
118、单项选择题 某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工企业
119、单项选择题 某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪
120、单项选择题 承揽合同的特征不包括()。
A、承揽人工作具有独立性 B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同 C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
121、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包 B.专业分包 C.劳务分包 D.工程总承包 E.专业承包
122、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的 B.超越或者滥用职权的 C.具体行政行为明显不当的 D.适用依据不足的 E.主要事实不清证据不足的
123、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论 B、进行和解 C、提起反诉 D、提起上诉
124、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度 B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 C.应对应急救援器材进行经常性维护保养 D.各级负责人应兼任应急救援人员
125、多项选择题 某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是（）。
A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解 B.调解不成的，应当及时作出裁决 C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书 D.调解协议经双方签字后即具有强制力 E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
126、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬 C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
127、多项选择题 首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。
A.企业法人营业执照原件 B.企业章程 C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档 D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证 E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
128、单项选择题 使用未注册商标冒充注册商标的，由()予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。
A、地方人民政府 B、税务机关 C、地方工商行政管理部门 D、专利主管部门
129、多项选择题 应当认定为工伤的有（）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C.患重大疾病的 D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故 E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
130、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目 B.潜在投标人较多的项目 C.潜在投标人较少的项目 D.精确拟定技术规格的项目
131、单项选择题 某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%的管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任，则该合同（）
A.有效 B.经招标人确认后有效 C.为可撤销合同 D.无效
132、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
A、建筑节能标准 B、建筑节能国际标准 C、建筑节能强制性标准 D、建筑节能推荐性标准
133、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）
A．继续按照工程图纸施工 B．按照技术标准修改图纸 C．按照标准图集施工 D．及时提出意见和建议 E．通过建设单位要求设计单位予以修改
134、单项选择题 建筑生产中最基本的安全管理制度是（）
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度
135、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工 B.要求办理手续后继续施工 C.要求施工单位增加补偿费 D.责令立即停止施工
136、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人
137、单项选择题 在建设工程纠纷中，()是常用的举证手段。
A.询问调查 B.鉴定 C.固定保存 D.开庭质证
138、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延 C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准
139、单项选择题 某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。
A.可以收取费用 B.不能收取费用 C.如需组织专家论证，可收取费用 D.如需现场查验，可收取费用
140、单项选择题 下列保险中，属于强制性保修的是（）.
A．意外伤害保险 B．建筑工程一切险 C．安装工程一切险 D．工伤保险
141、单项选择题 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A.两者无任何关系 B.两者同时取得 C.施工许可证以安全生产许可证为前提 D.安全生产许可证以施工许可证为前提
142、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
143、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
144、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
145、单项选择题 当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担 C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担 D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿
146、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制 B.有期徒刑 C.罚金 D.剥夺政治权利 E.拘役
147、单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A、1 B、2 C、3 D、4
148、多项选择题 以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是（）。
A.人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结 B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状 C.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结 D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉 E.当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出
149、单项选择题 工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用 D.施工单位维修，设计单位直接承担费用
150、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙 B.丙可以将劳务作业分包给丁 C.乙可以将劳务作业分包给丁 D.甲可以将专业工程发包给丙 E.甲可以将劳务作业分包给丁
151、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院 E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
152、单项选择题 北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是（）。
A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权 B.北京市的人民法院有管辖权 C.上海市的人民法院有管辖权 D.合同约定的管辖法院条款无效
153、名词解释 纪南城
154、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
155、单项选择题 对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.部门经理 D.项目经理
156、单项选择题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。
A、共收到有效标书9份 B、共收到有效标书8份 C、共收到有效标书7份 D、11点送来的标书是有效标书
157、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人 B.管理人 C.监理人 D.使用人 E.政府
158、单项选择题 某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。
A、180万元人民币 B、1500万元人民币 C、10亿元人民币 D、75万元人民币
159、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
160、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号 D、材料供应商向施工单位交付材料 E、施工单位向材料供应商支付材料款
161、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权
162、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造 B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查 C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据 E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
163、单项选择题 关于证据保全的说法正确的是()。
A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出 B.人民法院可以主动采取证据保全措施 C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保 D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据
164、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡 B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明 C.转让安全生产许可证的 D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
165、单项选择题 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A、建设单位维修并承担维修费用 B、施工单位维修并承担维修费用 C、施工单位维修，设计单位承担维修费用 D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
166、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
167、多项选择题 下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。
A.国家南水北调工程 B.住宅工程 C.国际无息贷款援建水利工程 D.城市天然气主管线改造工程 E.城市绿化工程
168、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同 B.可撤销合同 C.无效合同 D.可变更合同
169、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
170、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。
A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.公务员工商行政主管部门
171、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。
A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.设计方案
172、单项选择题 建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年
173、单项选择题 施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的是权力是()。
A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权
174、多项选择题 注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.接受继续教育 D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密 E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
175、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240 B.120 C.80 D.20
176、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本 B、有符合规定的专业技术人员 C、有符合规定的技术装备 D、有符合规定的已完成工程业绩 E、有符合规定的工程质量保证体系
177、多项选择题 根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。
A．双方当事人均不满意仲栽结果 B．没有仲栽协议 C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D．没有对另一方当事人形成强制作用 E．栽决事项超出仲栽委员会权限
178、单项选择题 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起内提出？（）
A.15日 B.30日 C.3个月 D.6个月
179、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上 C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
180、单项选择题 关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
181、单项选择题 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C、当事人可以经调解程序解决合同争议 D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
182、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业 C.拘役 D.行政拘留 E.吊销许可证
183、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计 B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案 C.向建设单位详细说明施工图设计文件 D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准 E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
184、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
A、建筑行业 B、建设单位 C、施工单位 D、政府主管部门
185、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更 B.债务相互抵消 C.债务已按约定履行完毕 D.债务人依法将标的物提存 E.债权债务同归于一人
186、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10 B、15 C、20 D、25
187、单项选择题 招标文件应当包含的内容是（）。
A.招标项目的人员要求 B.投标报价要求 C.特定的生产供应者 D.拟签订合同的条款
188、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
189、多项选择题 建设工程安全生产监督管理部门履行安全监督检查职责时，享有的职权有（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料 B.随时进入被检查单位施工现场进行检查 C.纠正施工中违反安全生产要求的行为 D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除 E.重大安全事故隐患排除前，责令暂时停止施工
190、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
191、单项选择题 安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（），若超过该期限，应另行加收保险费。
A.15日 B.30日 C.2个月 D.3个月
192、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o
A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
193、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更 B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
194、单项选择题 某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
A.2010年4月1日 B.2010年10月1日 C.2010年4月15日 D.2010年10月15日
195、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包 B.同一工程分期施工的 C.合同约定的工程验收合格的 D.在两个企业同时任职的 E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
196、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法 B、安全生产许可证条例 C、安全生产法 D、建筑业企业资质管理规定
197、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
198、多项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。
A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意 B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人 C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益 D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任 E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任
199、单项选择题 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是()。
A、造成1000万元以下直接经济损失的事故 B、造成10人以上30人以下死亡的事故 C、造成10人以上50人以下重伤的事故 D、造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故
200、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁 B.可以不进行调解而直接申请仲裁 C.可以直接向法院起诉 D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
201、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
202、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册 B.申请注册须一个相关单位认定 C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D.须经过继续教育合格后方可办理注册
203、多项选择题 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序 B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理 C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理 D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理 E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
204、多项选择题 租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。
A、动产租赁 B、不动产租赁 C、定期租赁 D、不定期租赁 E、融资租赁
205、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3
206、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.国务院负责安全生产监督管理的部门 D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
207、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元 B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元 C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元 D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
208、单项选择题 人民法院自收到申请执行书之日起超过()个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。
A、3 B、4 C、5 D、6
209、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请 B.诺 C.新要约 D.部分承诺
210、单项选择题 招标人与中标人签订了书面合同并进行了合同备案，合同价为1000万。第二天，招标人找到中标人，要求另行订立一个承包合同，合同价为800万元。由于担心失去承揽项目，承包商同意了这个要求，则下面说法正确的是()。
A.第二个合同是第一个合同的补充合同，以第二份合同结算 B.第二份合同由于违法而无效，结算时以备案合同为准 C.如果第二份合同是承包商的真实意思表示，则该合同有效 D.两份合同都是有效的，将来按照哪个合同要根据实际情况而定
211、单项选择题 留置人就是（）。
A.债权人 B.债务人 C.保证人 D.债务人或者第三人
212、单项选择题 下列选项中，()不符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。
A.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担 B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督 C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字 D.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用
213、多项选择题 关于行政许可，以下表述正确的是（）。
A.行政许可不以行政相对方的申请为前提 B.行政许可只能由行政机关实施 C.行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》 D.行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益 E.行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可
214、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
215、单项选择题 经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议()内共同向人民法院申请司法确认。
A、作出之日起30日 B、作出之日起45日 C、生效之日起30日 D、生效之日起45目
216、多项选择题 根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议 C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决事项超出仲裁委员会权限
217、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.被告住所地 B.原告住所地 C.调解协议签订地 D.调解组织所在地
218、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责 B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责 C.建设工程项目安全生产领导小组的职责 D.专职安全生产管理人员的配备要求 E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
219、单项选择题 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
220、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。
A.终身不予注册 B.吊销执业资格证书，5年内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年
221、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式 B.招标公告 C.招标方式 D.招标范围 E.招标组织形式
222、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同 B.变更合同 C.危害自身的债权实现 D.降低履行利益
223、单项选择题 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。
A、设计单位 B、工程质量监督机构 C、监理单位 D、施工企业质量管理部门
224、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受 C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
225、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金 B.支付误餐补助 C.交纳职工的医疗保险费 D.交纳离退休人员的医疗保险
226、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度 B.安全生产检查制度 C.安全生产责任制度 D.安全生产管理制度
227、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求 B、维持原判 C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决 D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
228、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的 C.经检验达不到安全技术标准规定的 D.没有齐全有效的安全保护装置的
229、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
230、单项选择题 甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记；丙银行为甲的债务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是（）。
A.可直接要求丙承担保证责任 B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任 C.应先行使抵押权 D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任
231、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务 B.提货验收的义务 C.货物毁损、灭失的赔偿义务 D.特殊情况下拒运的义务
232、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日 B.3月30日 C.4月25日 D.4月30日
233、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
234、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日 B.2007年3月20日 C.2008年3月1日 D.2008年3月20日
235、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书 C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
236、单项选择题 某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。
A.接受 B.审查合格后接受 C.审查不合格后拒收 D.拒收
237、填空题 昆虫发育分为（）和（）两个阶段。昆虫的生长发育最适温区为（）。
238、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债 B.合同之债 C.侵权行为之债 D.无因管理之债 E.连带之债
239、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
240、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年 B.2年 C.6个月 D.3个月
241、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的是（）。
A.建设工程规划 B.市场竞争机制能够有效调节的事项 C.一级建造师资格 D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
242、单项选择题 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有()。
A、质权 B、抵押权 C、留置权 D、优先受偿权
243、单项选择题 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A、监理单位统一组织 B、总承包单位统一组织 C、总承包单位和分包单位各自 D、建设单位统一组织
244、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
245、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）
A．里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司 C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
246、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地 B、合同签订地 C、乙方所在地 D、建设工程所在地
247、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立 B、由于不可抗力致使合同不能履行 C、作为当事人一方的公民死亡 D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E、法定代表人变更
248、单项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A.已经取得安全生产许可证 B.办理了工程质量监督手续 C.有满足施工需要的施工图纸 D.已经取得规划许可证
249、单项选择题 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。
A、具有相应资质等级 B、建设单位许可 C、建设行业协会认可 D、监理协会认可
250、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
251、单项选择题 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。
A.20 B.30 C.45 D.60
252、单项选择题 甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请 D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
253、多项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括（）。
A.企业主要负责人 B.实际控制人 C.项目经理 D.技术负责人 E.安全管理员
254、单项选择题 项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。
A.50 B.60 C.75 D.80
255、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算 C.利率不得低于银行同类贷款利率 D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍 E.利息不得按复利计算
256、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年 B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年 C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年 D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
257、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
258、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人
259、单项选择题 下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是()。
A、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密 B、对侵犯本****利的行为进行申述 C、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 D、接受继续教育，努力提高执业水准
260、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金 B.进入被检查单位施工现场进行检查 C.实施查封、扣押 D.作出行政处罚决定
261、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失
262、单项选择题 建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。
A.书面 B.口头 C.通知 D.布告形式张贴于施工现场
263、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包 B.施工总承包 C.分项总承包 D.工程总承包
264、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
265、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为 B.将分包工程再分包的，属于转包行为 C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为 D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
266、单项选择题 以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。
A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件 B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
267、单项选择题 施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由（）承担。
A.业主 B.施工单位 C.监理单位 D.业主和监理单位共同
268、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立 B.有效成立 C.效力有待确定 D.竣工验收合格后方有效
269、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件 C.有施工单位签署的工程保修书 D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
270、单项选择题 某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（）企业。
A.特级 B.一级 C.二级 D.三级
271、单项选择题 建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．
A.12 B.36 C.45 D.24
272、单项选择题 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任
273、多项选择题 根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。
A、赵某因工伤丧失了民事行为能力 B、李某取得资格证书4年后申请注册 C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问 E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
274、单项选择题 甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。
A、建设单位 B、施工总承包单位 C、设计单位 D、监理单位
275、多项选择题 下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是（）。
A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年 B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年 C.地面石材铺贴工程的保修期是2年 D.电气工程的保修期是2年 E.主体结构工程保修期为无限期
276、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同 B.承揽合同的标的物具有普遍性 C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失 D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
277、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目 B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目 C.利用国际援助建设的生态环保项目 D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
278、多项选择题 建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）
A．违反职业道德规范 B．造成随时后果 C．具有违约行为 D．违反建筑企业内部文件 E．违约行为与财产等损失之间有因国关系
279、单项选择题 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后()内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A、15d B、28d C、30d D、42d
280、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
281、单项选择题 法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
A.现行的 B.颁布的 C.强制的 D.制定的
282、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》 B、《北京市招标投标条例》 C、《建筑法》 D、《建设工程安全生产管理条例》
283、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日 B.投标文件截止日 C.中标 D.投标有效期
284、单项选择题 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地 B.被告住所地 C.合同签订地 D.港口所在地
285、单项选择题 关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款 B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位 C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款 D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
286、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米 B.1米 C.1.5米 D.2米
287、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程
288、单项选择题 不明毒物中毒时洗胃液宜选用（）
A.生理盐水 B.高锰酸钾溶液 C.碳酸氢钠溶液 D.温开水 E.冷开水
289、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方 B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方 C.乘人之危的受害方 D.重大误解的双方当事人
290、单项选择题 下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。
A.运输合同 B.抵押合同 C.保管合同 D.加工承揽合同
291、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规 B.施工合同中约定采用的推荐性标准 C.工程施工图纸 D.工程监理合同
292、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）.
A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！
293、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1 B.2 C.3 D.5
294、单项选择题 某工程项目进行施工招标，下列属于招标人与投标人相互串通的情形是（）。
A.招标人在开标后向某投标人详细介绍了招标投标情况 B.招标人向投标人泄露评审委员会成员信息 C.投标人之间竞相低价投标 D.投标人提供虚假财务状况和业绩
295、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训 C.施工安全事故隐患报告 D.紧急避险 E.拒绝违章指挥
296、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用的安全标准 C.工程建设专用的制度方法标准 D.工程建设通用的试验标准 E.工程建设行业专用的评定方法标准
297、单项选择题 下列关于联合共同承包的说法，不正确的是（）
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包 B.采用联合承包的方式，可以优势互补，增加中标机会，降低承包风险 C.共同承包的各方对承包合同的履行承担按份责任 D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
298、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同 C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D.受发包单位委托履行工程监理职责
299、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册
300、单项选择题 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款
