当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程在线测试（强化练习）
2022-05-29 19:36:23 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  净化空调系统的施工技术要求，风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后，应及时对风管端部封口，存放在清洁的房间内，并应避免()。

A.漏风 
B.防腐 
C.受潮 
D.变形 
E.积尘


点击查看答案


2、单项选择题  施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。

A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员


点击查看答案


3、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为（）。

A、湿式系统
B、雨淋系统
C、水幕系统
D、水喷雾系统
E、自动启闭系统


点击查看答案


4、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例解析
A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期3个月。合同订立后，A公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组采用汽车吊吊装，该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工了数天，影响了计划工期，同时也增加了工程量和新的项目。
问题：
⑴B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整？如不完整请补充。
⑵如何比较各种不同吊装方案的技术效率？
⑶A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。
⑷B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么？应采取何种措施来控制直接成本？


点击查看答案


5、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


6、单项选择题  防雷引下线沿建筑物外墙引下时，在距地()处做断接卡子。

A.1.0m 
B.1.3m 
C.1.5m 
D.1.8m


点击查看答案


7、多项选择题  下列关于构成缔约过失责任应具备的条件是()。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、违反有效要约或要约邀请，违反初步协议
C、该责任发生在订立合同的过程中
D、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
E、受害方的信赖利益遭受损失


点击查看答案


8、多项选择题  依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，更进一步将违法分包的情形界定为()。

A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E、分包单位将其承包的建设工程再分包的


点击查看答案


9、多项选择题  下列属于合同无效的法律后果的是()。

A、返还财产
B、折价补偿
C、返还定金
D、赔偿损失
E、收归国库所有


点击查看答案


10、单项选择题  在机械设备基础种类中，适用于作为电机、压缩机等设备的基础的是()。

A.大块式基础 
B.箱式基础 
C.框架式基础 
D.独立基础


点击查看答案


11、单项选择题  不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


12、单项选择题  输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（）等。

A．放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工
B．拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆
C．立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装
D．电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工


点击查看答案


13、多项选择题  需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（）等.

A.压力容器
B.电梯
C.起重机械
D.锅炉
E.大型游乐设施


点击查看答案


14、单项选择题  甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日


点击查看答案


15、单项选择题  特种设备的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（）日内将有关技术资料移交使用单位。

A.30；
B.60；
C.20；
D.10。


点击查看答案


16、多项选择题  下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。

A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确


点击查看答案


17、多项选择题  消防验收可分为()。

A.隐蔽工程消防验收 
B.粗装修消防验收 
C.联动控制功能验收 
D.精装的消防验收 
E.分项工程验收


点击查看答案


18、问答题  

背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。

问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
 


点击查看答案


19、多项选择题  计量检测设备应有明显的()等标志标明计量器具所处的状态。

A.“合格” 
B.“禁用” 
C.“封存” 
D.“保管” 
E.“检查”


点击查看答案


20、问答题  

某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。


点击查看答案


21、多项选择题  流动式起重机的选用步骤中，根据被吊设备或构件的()等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。

A.就住高度 
B.就位位置 
C.现场具体情况 
D.设备尺寸 
E.吊索高度


点击查看答案


22、多项选择题  下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有（）。

A.油浸过的金属表面 
B.厚钢板 
C.薄壁钢管 
D.退火锅 
E.淬火锅


点击查看答案


23、多项选择题  有关交流异步电动机的缺点叙述正确的是()。

A.与直流电动机相比，其启动性和调速性能较差
B.与同步电动机相比，其功率因数不高
C.结构复杂，价格较贵
D.维护复杂、易损坏
E.在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率，对电网运行不利


点击查看答案


24、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？


点击查看答案


25、问答题  

某管道安装工程项目，该管道工程属于超高层建筑管道工程，由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点，使得工程进展非常顺利，施工质量达到各项要求。管道安装完毕后，对其进行了系统试验，试验时的有关实施过程如下：
(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。
(2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。
(3)在进行气压试验时，承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。
(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。
问题:
1.超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?2.逐条判断关于管道试验实施过程是否正确。如不正确，请改正。
3.简要说明真空度试验的实施要点。
4.输送何种物质的管道必须进行泄漏试验?
5.管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些?
6.管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?


点击查看答案


26、单项选择题  大型储罐施工宜采用()基础。

A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式


点击查看答案


27、问答题  

某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。


点击查看答案


28、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


29、单项选择题  ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。

A.异步电动机 
B.同步电动机 
C.直流电动机 
D.单相电动机


点击查看答案


30、多项选择题  蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。

A.正、负极板
B.隔板(膜)
C.电池槽(外壳)
D.进气阀
E.电解液(硫酸)


点击查看答案


31、单项选择题  《机电设备安装工程施工及验收通用规范》确定的机械设备安装工程起止范围是()。

A.从设备开箱点件起，至空负荷试运转合格为止
B.从运货起，开箱点件止
C.从设备安装起，至空负荷试运转合格为止
D.从设备运达起，至空负荷试运转合格为止


点击查看答案


32、单项选择题  在球形罐的常用组装方法中，()仅可用于公称容积不大于1000m3的球形罐。

A.分片法
B.散装法
C.内燃法
D.环带法


点击查看答案


33、多项选择题  隔离开关的安装程序有()。

A.密封检查 
B.基础检查验收 
C.本体安装 
D.传动装置配装 
E.调整


点击查看答案


34、问答题  

背景：
某工程施工项目部承建某工程，根据招标文件和投标文件的材料清单数据，决定采取若干步骤的流程未进行项目成本控制。由于施工项目承揽竟争激烈，该工程以低价中标，项目部将稍有盈利或者盈亏平衡作为施工成本管理的最终目标。 

问题：
(1)施工成本管理需要哪些步骤?
(2)施工成本预测能起到什么作用?
(3)施工成本管理如何控制?


点击查看答案


35、单项选择题  非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是()。

A.St2级
B.Sa2级
C.Sa21/2级
D.Sa3级


点击查看答案


36、单项选择题  下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。

A．软交换
B．电路传输
C．功率控制
D．波分复用


点击查看答案


37、单项选择题  在产品焊接试板的制作要求中，试板的焊接接头经外观检查合格后应()射线检测合格。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100% 


点击查看答案


38、多项选择题  从计算机网络组成的角度看，典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为()。

A.资源子网
B.通信子网
C.负责数据处理的计算机与终端
D.负责数据通信处理的通信控制处理机
E.通信线路


点击查看答案


39、单项选择题  对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。

A、执行国家有关成本开支范围 
B、促使项目合理 
C、节约物力和财力，大力使用人力 
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况


点击查看答案


40、多项选择题  以下水工建筑物中属于整治建筑物的是()。

A.顺坝 
B.丁坝 
C.导流堤 
D.堤防 
E.护岸


点击查看答案


41、单项选择题  分包工程的质量合格文件必须由()签章。

A.分包企业注册建造师 
B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师 
C.担任总包项目负责人的注册建造师 
D.担任总包项目质量负责人


点击查看答案


42、单项选择题  为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下方面进行控制().

A、尽量购置或租赁间隔较低的设备和机械 
B、加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率。 
C、尽量使用自动化程度较强的设备机械施工 
D、不向专业分包商提供设备和机械，令其自备。


点击查看答案


43、多项选择题  锅炉组件吊装原则有（）。

A.先上后下 
B.先小件后大件 
C.先两侧后中间 
D.先中心再炉前炉后 
E.先外围后内部


点击查看答案


44、单项选择题  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程


点击查看答案


45、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?


点击查看答案


46、单项选择题  某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任


点击查看答案


47、单项选择题  下列关于建筑管道安装的顺序正确的是()。

A.先支管后主管 
B.先下部后上部 
C.先里后外 
D.先安装塑料管道后安装钢质管道


点击查看答案


48、单项选择题  《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。

A.>400 
B.≥400 
C.≥800 
D.>800


点击查看答案


49、问答题  

背景:
在对某输油管线的epc总承包过程中，承包商设计部对业主原来的设计提出了优化建议书，通过从新选择管线线路而将原来的管线长度降低了40m。
业主在得到承包商此设计优化不影响工程的原定各项技术指标的保证后，以变更的形式批准了承包商优化建议书，并提出按合同规定的变更处理，即根据删减的工程量来减扣合同款。承包商不同意，认为本项目合同标明为“固定总价合同”，即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额，所以只要业主批准设计优化就可以了。

问题：
(1)在此案例中，由于承包商提出设计优化给项目带来的利益由业主一方单独享有的做法是否正确?说明理由。
(2)什么是固定总价合同?其价格是否绝对不变?本案例中是否可以如承包商理解的即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额?
(3)在此案例中，承包商在具体做法上是否存在不妥之处?承包商如何做才能更主动地享有设计优化带来的好处?
(4)如果该工程为国际工程，针对此案例，承包商可依据的国际惯例是什么?


点击查看答案


50、单项选择题  每组垫铁的块数不宜超过()块。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6


点击查看答案


51、判断题  一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算


点击查看答案


52、单项选择题  直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。

A.吹扫清洗 
B.压力试验 
C.无损检测 
D.防腐保温


点击查看答案


53、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位还应编制哪些施工方案?


点击查看答案


54、多项选择题  锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。

A．普通碳素钢
B．优质碳素钢
C．普通低合金钢
D．低温合金钢
E．合金结构钢


点击查看答案


55、单项选择题  ABS工程塑料管由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成，使用温度为()℃。

A.-10～50
B.-20～50
C.-10～70
D.-20～70


点击查看答案


56、判断题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。


点击查看答案


57、单项选择题  用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是（）。

A.益母草
B.王不留行
C.红花
D.五灵脂
E.牛膝


点击查看答案


58、单项选择题  下列说法中，符合成套配电装置柜体安装要求的是()。

A.成列配电柜共用一根接地线与基础型钢连接 
B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5% 
C.成列盘面偏差不应大于3mm 
D.成列配电柜相互间接缝不应大于2mm


点击查看答案


59、单项选择题  ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府


点击查看答案


60、多项选择题  曳引式电梯的主参数包括()。

A.额定曳引力 
B.额定载人数 
C.额定载重量 
D.额定速度 
E.轿厢尺寸


点击查看答案


61、单项选择题  质量验收评定工作的基础工作在()。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


62、单项选择题  在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法


点击查看答案


63、单项选择题  异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（）。

A.结构较复杂 
B.功率因数低 
C.价格较贵 
D.启动麻烦 


点击查看答案


64、单项选择题  通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，目前施工单位普遍采用()。

A.成晶 
B.在施工现场机械加工成型 
C.半成品 
D.从厂家定做


点击查看答案


65、多项选择题  

变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


66、多项选择题  自行式起重机类型分为()。

A.汽车式
B.履带式
C.起重机
D.轻小起重机具
E.轮胎式


点击查看答案


67、多项选择题  对于通风管道的管件采取的减小局部阻力措施有()。

A.合理地采用曲率半径R 
B.减少管件个数 
C.采用一定长度的渐缩管或渐扩管 
D.管件加大直径 
E.采用截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片


点击查看答案


68、问答题  

机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？


点击查看答案


69、多项选择题  风管系统主要由()及连接件等组成。

A、输送空气的管道
B、通风机
C、空调机组
D、阀部件
E、支吊架


点击查看答案


70、不定项选择  特种设备的()，应当经核准的特种设备检验检测机构进行。

A.监督检验 
B.定期检验 
C.型式试验 
D.原材料检验 
E.无损检测


点击查看答案


71、单项选择题  用于电力线路上的电器设备是（）。

A.金具 
B.集箱 
C.断路器 
D.叶栅


点击查看答案


72、单项选择题  焊工合格证(合格项目)有效期为()年。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


73、单项选择题  两台额定起重量为25t的履带式起重机共同抬吊一件重物，在最理想的情况下，其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为（）.

A．37.8t
B．41t
C．45t
D．50t


点击查看答案


74、多项选择题  下列属于A类计量器具的是()。

A.千分表检具 
B.塞尺 
C.压力表 
D.兆欧表 
E.接地电阻测量仪


点击查看答案


75、多项选择题  关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。

A.先排水，后给水 
B.先给水，后排水 
C.先管井内侧，后管井外侧 
D.先管井外侧，后管井内侧 
E.分段并进行横向固定


点击查看答案


76、单项选择题  金属表面预处理等级1/2级的除锈方式是()。

A.手工除锈 
B.喷射除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


77、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某石油化工工程公司对某石化总厂化纤工程中的PX（对二甲苯）装置实施设计、采购、施工总承包。该工程施工进度要求PX装置必须于2006年3月24日抵达施工现场。项目采购部编制了装置采购详细进度计划，见表1H420056。采购部于2005年d月15日接到设计部门编制的请购单，经过询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审，最后与厂商于2005年4月26日签订采购订单。检验需要用104天时间，制造和催交需要用289天时间。

2．问题
(1)从给定的采购详细进度计划表判断，PX装置能否保证项目施工进度正常进行？
(2)如果订单周期指从采购部门接到设计部门编制的请购单起，经询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审、签订采购订单为止的时间段，订单周期为多少天？
(3)装置的制造时间（也称为制造周期）为289天，应该从哪项任务开始，哪项任务结束？
(4)根据给定的采购详细进度计划表，绘制出对应的横道图。


点击查看答案


78、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

建设单位同意竣工验收的理由是什么?


点击查看答案


79、多项选择题  应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。

A.试块 
B.试件 
C.机具 
D.消耗品 
E.有关材料


点击查看答案


80、单项选择题  设备及管道绝热结构层的施工方法中，喷涂法与()同属现场配料、现场成型的施工方法。

A.充填法 
B.粘贴法 
C.浇注法 
D.拼砌法


点击查看答案


81、多项选择题  焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件是()。

A.焊接工艺指导书 
B.焊接工艺评定方案 
C.焊接评定委托书 
D.焊接作业指导书 
E.焊接工艺卡


点击查看答案


82、单项选择题  工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。

A.定容过程 
B.定温过程 
C.绝热过程 
D.定压过程


点击查看答案


83、单项选择题  下列做法错误的是（）。

A、保温材料及附属材料无出厂合格证 
B、保温前管道及设备应有隐蔽检查验收记录 
C、保温完工后应有验收记录 
D、进场应有验收记录，其性能、规格应符合设计要求


点击查看答案


84、单项选择题  焊接工艺评定按照拟定的()进行试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样。

A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺规程
C焊接作业指导书
D.焊接工艺评定委托书


点击查看答案


85、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是

A．电压10-35KV且容量＞5000kvA的变配电站工程 
B．生产能力≥3亿m³/年的城镇燃气工程 
C．投资≥2亿元的电炉工程 
D．单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


86、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（）.

A.发生噪声
B.气液混合
C.被堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


87、问答题  

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司.承包。
A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?


点击查看答案


88、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
南方机电工程公司中标某石油化工装置EPC总承包工程项目，项目采购部门向供货厂商发出询价函，该询价函的格式参照了如下格式：
询价函询
价函编码：询价日期：
公司/厂
本公司拟使用贵方下述产品，请按本询价函的要求向本公司发出报价。
(1)产品名称数量：
(2)项目名称。
(3)报价书份数。
(4)报价截止日期。
(5)要求的交货期。
(6)函内附件要求的下列文件必须全面完成并作为报价书的一部分递交：
1)经认可的设备、散材请购单及其附件。
2)偏差表。
3)供货一览表（必要时还应列出工作进度表）。
(7)投标者应将全部询价文件与报价书一起返回。
(8)附件。
1)设备、材料请购单及其附件。
2)报价须知。
3)供货一览表。
4)合同基本条件及关于包装、运输和检验等特殊要求。
(9)报价书请寄下列地址：
单位名称：×××工程公司采购部
收件人：详细地址和邮政编码：
电话：传真：
×××工程公司采购部
2．问题
(1)报价函中提及的“报价截止日期”和“要求的交货期”分别指什么？
(2)采购部门要求供货厂商在规定的时间递交哪些材料？
(3)报价函中提及的“偏差表”是指什么？
(4)询价函与询价文件（书）有何不同？其共同目的是什么？


点击查看答案


89、单项选择题  综合考虑，大型储罐基础选择（）基础较为妥当

A、混合
B、垫层
C、深井
D、框架式


点击查看答案


90、多项选择题  先期违约的构成要件包括()。

A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空


点击查看答案


91、单项选择题  对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。

A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数


点击查看答案


92、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为()系统等。

A.雨淋 
B.水幕 
C.湿式 
D.干式 
E.自动启闭


点击查看答案


93、单项选择题  当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在()中产生。

A.定子铁芯 
B.定子绕组 
C.转子绕组 
D.笼形绕组


点击查看答案


94、多项选择题  以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。

A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范


点击查看答案


95、多项选择题  风管施工的主要内容包括

A.风管制作 
B.风管部件制造 
C.风管系统安装 
D.风管系统的严密性试验 
E.风管系统的强度试验


点击查看答案


96、问答题  

背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。

问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


97、多项选择题  成本核算的原则包括()。

A、可靠性原则 
B、及时性原则 
C、实质重于形式原则 
D、谨慎性原则


点击查看答案


98、问答题  

背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


99、多项选择题  验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。

A．强度
B．水泥
C．配合比
D．砂石
E．养护


点击查看答案


100、单项选择题  经人民法院判决，建设单位应最迟于2010年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。

A、2010年10月5日
B、2010年12月5日
C、2011年4月5日
D、2012年4月5日


点击查看答案


101、问答题  

背景：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。

问题：
1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列?
2.该工程项目中的专业承包合同是否有效?
3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些?
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?


点击查看答案


102、单项选择题  在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。

A.1
B.1.5
C.2
D.2.5


点击查看答案


103、单项选择题  常用于工作压力不超过1.3MPa，介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用()。

A.焊接钢管
B.普通无缝钢管
C.高压无缝钢管
D.螺旋缝钢管


点击查看答案


104、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


105、多项选择题  以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()

A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象


点击查看答案


106、单项选择题  在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。

A.向心球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.滑动轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


107、单项选择题  管道保温作业正确的做法是（）。

A.传热管道与管道间的空隙应填充（不得）材料 
B.用钢带绑扎保温层，每节管壳至少绑扎一（二）道 
C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 
D.两层保温预制块的接缝要对齐（错缝）


点击查看答案


108、单项选择题  金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。

A.架设正装法 
B.边柱倒装法 
C.水浮正装法 
D.气吹倒装法


点击查看答案


109、单项选择题  进口的涡轮流量计必须经（）检定合格后方能使用。

A.海关进口单位计量管理部门
B.县级人民政府计量行政部门
C.市级人民政府计量行政部门
D.省级人民政府计量行政部门


点击查看答案


110、单项选择题  建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消 防机构责令建设单位在五日内备案并()。

A.责令其停止施工 
B.责令其停止使用 
C.纳人抽查范围 
D.予以处罚 


点击查看答案


111、多项选择题  关于自动化仪表线路安装要求说法正确的是()。

A.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防护措施 
B.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施 
C.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度 
D.电缆槽垂直段大于2m时，应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致 
E.保护管弯曲后的角度不应大于90度


点击查看答案


112、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


113、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例IH420114-1】
1．背景
某大学教学大楼机电安装工程，在通风空调、消防、建筑智能化系统中，施工单位与建设单位就系统工程相关费用达成如下协议：分部分项工程费1770万元，措施项目费51.34万元，其他项目费100万元；规费80万元，税金68.25万元.项目实施过程中，由于出现变更及其他索赔事项，需要就合同中的综合单价进行调整.
2．问题
(1)在工程量清单计价模式下，工程的造价应包括哪些内容？
(2)在合同中综合单价因工程量变更霈调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定？
(3)在本案例中协议下的工程总造价应是多少万元？
(4)施工定额分为哪几种？


点击查看答案


114、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标人的报价()招标控制价的应予废标。

A、低于 
B、双倍于 
C、高于 
D、高于20%


点击查看答案


115、多项选择题  （）属于强制检定的计量器具范围。

A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表


点击查看答案


116、多项选择题  输配电线路在勘测定位时，要确定()。

A.杆塔竖立 
B.重要转角杆的位置 
C.杆型 
D.杆距 
E.杆高


点击查看答案


117、单项选择题  设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。

A.解决设计存在的问题 
B.抵消过大的安装积累误差 
C.修补制造的加工缺陷 
D.补仓零部件的装配偏差 


点击查看答案


118、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


119、单项选择题  （）编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


120、单项选择题  把焊接变形降到最小的焊接方法是()。

A.气体保护焊 
B.电弧焊 
C.埋弧自动焊 
D.气焊


点击查看答案


121、单项选择题  下列设备中，属于通用机械设备的是（）。

A、压缩机
B、桥式起重机
C、锅炉
D、汽轮机


点击查看答案


122、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。


点击查看答案


123、多项选择题  特种设备出厂时，应当附有()等文件。

A.营业执照 
B.安全技术规范要求的设计文件 
C.产品质量合格证明 
D.安装及使用维修说明 
E.监督检验证明


点击查看答案


124、问答题  

背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?


点击查看答案


125、单项选择题  高程控制网的测量方法有()。

A.导线测量、三角测量 
B.水准测量、电磁波测量 
C.电磁波测量、三边测量 
D.三边测量、水准测量


点击查看答案


126、单项选择题  关于合同价款调整描述错误的是()。

A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


127、单项选择题  架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。

A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160


点击查看答案


128、多项选择题  粗装修消防验收，是对()等验收，是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯


点击查看答案


129、单项选择题  工业烘炉结束后应及时()。

A.缓慢降温冷却 
B.进行急速冷却 
C.组织生产 
D.交工验收


点击查看答案


130、单项选择题  管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。

A.管道系统防腐 
B.管道系统检验 
C.管道系统绝热 
D.管道系统清洗


点击查看答案


131、单项选择题  兴起于欧洲17世纪的一场维护资产阶级利益的，为美国独立战争和法国大革命提供了思想武器，也为马克思主义哲学的创立提供了理论前提的思想解放运动是（）。

A.文艺复兴
B.资产阶级改革
C.工业革命
D.启蒙运动


点击查看答案


132、多项选择题  安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的()进行检测。

A.防拆报警功能 
B.短路报警功能 
C.电源线被剪报警功能 
D.信号线开路报警功能 
E.传输速度低报警功能 


点击查看答案


133、单项选择题  关于偏差分析叙述正确的是()。

A、计划偏差=预算成本—计划成本 
B、计划成本=预算成本—计划偏差 
C、实际偏差=计划成本—实际成本 
D、计划成本=预算成本—计划利润


点击查看答案


134、多项选择题  属于消防工程专用产品有报警阀组()和水泵接合器等。

A.自动喷水灭火系统的喷头 
B.水流指示器 
C.消防水泵 
D.压力表 
E.减压阀


点击查看答案


135、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。


点击查看答案


136、问答题  

某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查，强度试验采用气压试验方法。 
该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。 
管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。 
项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。 2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。 3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面? 4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。


点击查看答案


137、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控?3.影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


138、填空题  切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。


点击查看答案


139、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


140、多项选择题  根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。

A.分项工程名称 
B.施工单位检查评定结论 
C.检验项目数 
D.建设(监理)单位验收结论 
E.分部工程规模


点击查看答案


141、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


142、填空题  电缆应（）不得使所接的端子排受到机械应力。


点击查看答案


143、单项选择题  根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级以上人民政府 
B.市级以上人民政府 
C.省级以上人民政府 
D.国务院


点击查看答案


144、多项选择题  室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路 
B.保护管内电缆 
C.桥架电缆 
D.直埋电缆 
E.隧道内电缆


点击查看答案


145、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

为降低施工成本，对施工方案应从哪几方面进行优化？


点击查看答案


146、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


147、多项选择题  VLV22、VV22型电缆（）。

A．能承受机械外力作用
B．可敷设在竖井内
C．适用于跨海场所
D．可承受相当大的拉力
E．可敷设在地下


点击查看答案


148、单项选择题  在现场环境限制较多、其他起重机无法进行吊装的场合，且被吊设备或构件几何寸大、重量重的机电设备安装和大型结构安装工程中，首先考虑选用()起重机。

A、自行式
B、塔式
C、桅杆式
D、门座式


点击查看答案


149、单项选择题  合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。

A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法


点击查看答案


150、单项选择题  测量仪表的主要指标（）。

A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度


点击查看答案


151、单项选择题  刘某原来是甲施工企业的一名项目经理，2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某


点击查看答案


152、单项选择题  下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。

A.专线掉闸事故 
B.电气火灾事故 
C.触电重伤事故 
D.电力系统停 


点击查看答案


153、单项选择题  消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。

A.测试的结果 
B.有关书面资料 
C.工程实体 
D.工艺设备和仪表


点击查看答案


154、单项选择题  在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


155、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。

A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程


点击查看答案


156、单项选择题  建筑电气工程施工技术要求，凡是非带电的裸露可接近的金属部分必须接地。接地连接的末端支线不允许()连接。

A.并排
B.分散
C.串联
D.并联


点击查看答案


157、多项选择题  焊接设备选用经济性原则需要考虑设备的()。

A.提高生产率 
B.降低成本 
C.使用寿命 
D.可维修性 
E.可靠性


点击查看答案


158、单项选择题  机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是()。

A.地脚螺栓 
B.钢柱基础 
C.锚板孔 
D.设备内控制网


点击查看答案


159、单项选择题  某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第兰段(上段)吊装、找正的紧前工序是()。

A.第一、二段段间环焊缝组对焊接 
B.第二段找正 
C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 
D.紧固地脚螺栓


点击查看答案


160、多项选择题  我国宪法规定了公民享有的基本权利，包括()。

A、平等权
B、人身自由权
C、社会经济权利
D、依法纳税
E、维护祖国的安全、荣誉和利益


点击查看答案


161、单项选择题  管道系统正确的吹洗顺序是()。

A.支管ー疏排管ー主管 
B.疏排管ー支管ー主管 
C.主管ー支管ー疏排管 
D.主管ー疏排管ー支管


点击查看答案


162、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

槽罐制作有哪些污染环境的因素?如何防治?


点击查看答案


163、单项选择题  按结构划分的绝热材料是（）．

A．有机材料 
B．纤维材料 
C．管壳材料 
D．轻质材料


点击查看答案


164、单项选择题  在工业管道吹洗介质的选用中，非热力管道不得用()。

A.人工清理
B.蒸汽吹扫
C.空气吹扫
D.水冲洗


点击查看答案


165、单项选择题  现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。

A.n1～n3 
B.n1～n5 
C.n5～n7 
D.n6～n9


点击查看答案


166、单项选择题  容器压力P≥100MPa应属于()。

A.低压容器 
B.高压容器 
C.中压容器 
D.超高压容器


点击查看答案


167、判断题  工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标


点击查看答案


168、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()。

A.硬聚氯乙烯塑料衬里
B.软聚氯乙烯塑料衬里
C.铅衬里
D.橡胶衬里


点击查看答案


169、单项选择题  关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。

A.光纤长度应抽测80%
B.用0TDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤
C.光缆护层应进行耐压测试
D.应进行偏振膜色散测试


点击查看答案


170、多项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。

A.仪表电源设备试验 
B.综合控制系统试验 
C.回路试验 
D.系统试验 
E.交接试验


点击查看答案


171、问答题  

某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。

问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?


点击查看答案


172、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


173、单项选择题  可燃气体检测器的安装位置根据所测气体的（）确定。

A.数量 
B.流量 
C.体积 
D.密度 


点击查看答案


174、单项选择题  在高层建筑管道安装要求中，风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向，凝结水管应低于集水盘，坡度不小于()，并坡向立管。

A.1% 
B.2% 
C.3% 
D.4%


点击查看答案


175、问答题  

某空调工程，该丁程采用集中式空调系统，风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了比空调工程的施工任务，在风管的制作与安装施工过程中，其部分具体的施工方法和过程如下。1.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时，设置了1.2mm厚的钢板防护管。2.风管在安装过程先安装支管，而后安装主干管。3.采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。4.当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时，进行风管的承重安装。5.风管系统安装完成后，经严密性检验合格，进行下道工序的施工。风管安装完成后，经工程质量验收评定组织评定为合格。
问题
1.空调系统按空气处理设备的集中程度可划分为哪几种类型?
2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?
3.分析该工程公司在具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥，请改正。
4.在加工艺得到保证的前提下，该空调工程应怎样进行严密性试验?
5.按项目构成来讲，风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样组成的?


点击查看答案


176、单项选择题  分片法球壳组焊工序有：①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()

A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④


点击查看答案


177、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

项目部在进行项目成本控制时应考虑哪些原则?


点击查看答案


178、多项选择题  能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。

A.VLV32 
B.YFLV22 
C.VV22 
D.VV32 
E.VLV22


点击查看答案


179、多项选择题  变压器的性能由（）决定。

A．外接元器件 
B．外部接线方式 
C．线圈的绕组匝数 
D．固定方式 
E．连接组别方式


点击查看答案


180、问答题  

背景： 
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。 
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。 
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。

问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?


点击查看答案


181、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


182、多项选择题  确定管道吹洗方法的根据有()。

A.管道设计压力等级 
B.管道的使用要求 
C.管道材料 
D.工作介质 
E.管道内表面的脏污程度


点击查看答案


183、单项选择题  用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。

A.兆欧表 
B.液体流量计 
C.样板 
D.万用表


点击查看答案


184、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


185、单项选择题  塔器现场到货状态分为整体到货、分段到货、分片到货。分片到货的设备直径()3.8m。

A.小于 
B.等于 
C.大于 
D.小于等于


点击查看答案


186、单项选择题  直流低压电器是指直流电压在()及其以下的电器。

A.220V 
B.380V 
C.1200V 
D.1500V


点击查看答案


187、多项选择题  起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。

A.自重 
B.额定起重量 
C.最大幅度 
D.最大起升高度 
E.工作速度


点击查看答案


188、单项选择题  设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A．土建提交的纵横中心线 
B．土建预留孔的位置 
C．设备底座地脚孔的位置 
D．建筑物的定位辅线


点击查看答案


189、单项选择题  判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是()。

A.周期 
B.相位差 
C.相位角 
D.有效值


点击查看答案


190、单项选择题  将配制好的料液倒入异形管的外壁设置的模具内，其绝热施工方法是()。

A.充填法 
B.喷涂法 
C.拼砌法 
D.浇注法


点击查看答案


191、多项选择题  用户工作区的终端设备可以是()。

A.电话机
B.PC机
C.传感器
D.检测仪
E.交换机


点击查看答案


192、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

指出事件三中承包人对填筑面应采取的措施。


点击查看答案


193、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电工程公司承建一三边工程项目，施工图纸滞后，项目主材单价多为业主根据市场签价确认，钢材市场价格不稳定，资金到位不好。钢材目前采购模式根据某区域特点、项目关于主材签价认价方式、结合近两年来钢材市场实际与各供应厂商签订年度框架合同，打破区域限制，根据各项目阶段性进场计划实行“订单招标”，’即钢材需求方将一段时期内所需钢材计划以询价清单的方式在规定时间内传递给各供应厂商，并要求各厂商按询价单确定的付款方式、钢材规格型号、钢厂等要求在需方规定时间内报价传真到位，招标单位相关部门进行评议确定中标单位。
2．问题
(l)该机电工程公司应考虑哪些方面的不利因素？
(2)采购实施阶段的工作程序包括哪些内容？
(3)询价技术附件包括哪几个方面？
(4)编制采购文件时，如何充分利用环境，最大程度降低采购成本？


点击查看答案


194、单项选择题  （）的特征是不锈钢表面首先形成微小腐蚀坑，然后向内部发展，最后蚀透整个截面。

A、碱腐蚀
B、酸腐蚀
C、氧腐蚀
D、点腐蚀


点击查看答案


195、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带


点击查看答案


196、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例IH420155-3】
1．背景
某地方企业投资新建一机电工程.工程进展到快要结束时，该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位.投料试运行时发生了一起火灾，因处置不及时，5小时后大火才被扑灭.投料试运行中止.经事故联合调查组深入调查，认定事故的直接原因是操作工误操作，致使当时的工作压力远大于设计压力，导致一法兰口发生泄漏，高温易燃物料的泄漏直接引起大火.间接原因是因为联锁、报警系统到货晚，安装调试工作还没结束而没有投用；且由于建设单位一味压缩投资和抢工期，没有按照总体试运行方案的程序和要求进行，消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等.
2．问题
(1)该企业的一些关键生产管理崩位和操作岗位人员在工程进展到快要结束时还未招聘到位是否合理，为什么？
(2)操作工误操作最主要的原因是什么？说明理由.
(3)联锁，报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作？
(4)为了工期，是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案，为什么？


点击查看答案


197、单项选择题  汽包安装程序为()。

A.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包支座的安装→汽包的找正
B.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
C.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包的找正→汽包吊环的安装→汽包的吊装
D.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正


点击查看答案


198、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


199、问答题  

背景： 
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施： 
(1)加强施工调度; 
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标; 
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。

问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


200、多项选择题  在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。

A.失稳波浪 
B.收缩 
C.回转 
D.弯曲 
E.扭曲


点击查看答案


201、多项选择题  绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。

A.电阻 
B.电感 
C.电容 
D.频敏变阻器 
E.隔离开关


点击查看答案


202、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?


点击查看答案


203、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型


点击查看答案


204、单项选择题  关于设备基础的说法错误的是()。

A.大型储罐多用砂垫层基础 
B.大块式基础广泛应用于设备基础 
C.框架式基础适用于作为电机、压缩机等设备的基础 
D.桩基础和联合基础均属于深基础


点击查看答案


205、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


206、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招投标活动中是否存在废标?说明具体理由。


点击查看答案


207、单项选择题  常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。

A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式


点击查看答案


208、多项选择题  下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。

A.分解锅 
B.集油器 
C.蒸发器 
D.洗涤器 
E.冷凝器


点击查看答案


209、单项选择题  设备管道及其附件保温的说法，错误的是（）。

A.工艺需要减少散热的损失
B.工艺需要延迟介质凝结
C.工作台面边缘与热表面距离小于0.5m。
D.减少介质的温度降低


点击查看答案


210、多项选择题  关于注册建造师施工管理签章文件填写要求，表述正确的有()。

A.表格中施工单位可填写简称 
B.表中若实际工程没有其中项时，可注明“工程无此项” 
C.审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论 
D.分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章 
E.表格中凡要求签章的，应签字并盖章


点击查看答案


211、多项选择题  机械设备零部件的主要形状误差包括（）。

A．垂直度
B．直线度
C．平面度
D．圆度
E．圆柱度


点击查看答案


212、单项选择题  现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对()进行检查。

A.几何尺寸 
B.每道焊口 
C.开口位置 
D.外圆周长差


点击查看答案


213、单项选择题  防雷接地中，()系统埋深一般为3～4m，当加长时相应加深，有条件的用钻机施工。

A、降阻剂
B、非金属接地
C、离子接地
D、金属接地


点击查看答案


214、填空题  信号接地宜采用（）一点接地方式。


点击查看答案


215、单项选择题  甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。

A、对安全生产违法作业当场纠正
B、对现场检查出的隐患责令停止使用
C、责令紧急避险
D、将不合格的安全设施查封扣押


点击查看答案


216、多项选择题  管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。

A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件


点击查看答案


217、单项选择题  建造师的注册不包括()。

A、初始注册
B、延续注册
C、变更注册
D、终止注册


点击查看答案


218、多项选择题  成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。

A．机械、电气闭锁应动作准确、可靠
B．动、静触头的中心线应一致，接触紧密
C．柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固
D．柜内照明齐全
E．二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠


点击查看答案


219、单项选择题  某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为( )。

A.106.48t
B.108.90t
C.112.53t
D.122.76t


点击查看答案


220、多项选择题  中华人民共和国住房和城乡建设部公告第659号008年4月30日公布，立即淘汰落后设备清单中，焊接设备有()

A.直流弧焊机
B.埋弧焊机
C.等离子弧焊机
D.熔化极气体保护焊机
E.交流弧焊机BX1-135


点击查看答案


221、判断题  正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务


点击查看答案


222、多项选择题  下列钢材中，属于按化学份和性能分类的有（）。

A.碳素结构钢 
B.合金结构钢 
C.冷轧钢 
D.热轧钢 
E.耐候钢


点击查看答案


223、单项选择题  硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于()养护。

A.过热蒸汽
B.浇水
C.恒温
D.自然


点击查看答案


224、单项选择题  SDH设备和波分复用设备相同的测试项目是()。

A.中心频率与偏离
B.最小边模抑制比
C.最大--20dB带宽
D.抖动转移特性


点击查看答案


225、单项选择题  单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。

A．2
B．3
C．4
D．5


点击查看答案


226、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?


点击查看答案


227、单项选择题  输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为()℃的非可燃流体、无毒流体、管道的阀门，应从每批中抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。

A.-20～180
B.-29～190
C.-29～186
D.-26～189


点击查看答案


228、单项选择题  工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。

A.制定烘炉计划 
B.进行全面验收 
C.工业炉内衬施工 
D.有关热式仪表安装


点击查看答案


229、多项选择题  垂直埋设的金属接地体一般采用()等。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.镀锌扁钢 
E.镀锌槽钢


点击查看答案


230、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

使用最早、最简单和最传统且具有劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳等缺点的防腐蚀涂层施工方法是()。

A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂


点击查看答案


231、多项选择题  大型汽轮机低压外下缸体前段和后端组合找中心时，作为基准的有（）。

A.激光 
B.拉钢丝 
C.吊线坠 
D.假轴 
E.转子 


点击查看答案


232、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险，针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下：
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(6)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?
3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当，如不妥，请改正。


点击查看答案


233、多项选择题  项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。

A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系


点击查看答案


234、单项选择题  卧式汽包绝热保护层施工时，汽包顶部严禁()接缝。

A.横向 
B.纵向 
C.垂直 
D.平行


点击查看答案


235、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，税金项目清单包括()。

A、营业税 
B、城市维护建设税 
C、教育附加 
D、地方教育附加 
E、增值税


点击查看答案


236、单项选择题  管道上的热工仪表应按()的位置进行安装。

A.便于操作 
B.业主要求 
C.设计确定 
D.现场协调


点击查看答案


237、单项选择题  某一钢丝绳的破断拉力为208kn,用作滑轮组的跑绳时,其最大允许拉力为()。

A.20.8kn 
B.34kn 
C.41.6kn 
D.59kn


点击查看答案


238、单项选择题  施工项目成本核算的基本框架中不包括()。

A、人工费核算 
B、材料费核算 
C、机械使用费核算 
D、总包工程成本核算


点击查看答案


239、单项选择题  施工项目成本控制的依据有()。

A、预算定额 
B、承包商中标价 
C、进度报告 
D、决算书


点击查看答案


240、单项选择题  回转窑是建材设备中的()。

A.耐火材料生产设备 
B.玻璃生产设备 
C.水泥生产设备 
D.新型建筑材料生产设备


点击查看答案


241、单项选择题  进入建设实施阶段的重要标志是()。

A.主体工程开始建设实施 
B.临时工程开始建设实施 
C.监理下达开工令 
D.有关土地使用权已经批准


点击查看答案


242、单项选择题  牺牲阳极保护是在被保护的金属设备上连接一个()。

A.电位更负的强阴极 
B.电位更负的强阳极 
C.电位更正的强阴极 
D.电位更正的强阳极


点击查看答案


243、单项选择题  下列要素中，属于形状误差的是（）。

A.直线度 
B.对称度 
C.圆轴度 
D.垂直度


点击查看答案


244、多项选择题  高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。

A.产品说明书 
B.试验记录 
C.调整记录 
D.合格证件 
E.安装图纸


点击查看答案


245、多项选择题  发生火灾报警后，需联防联动控制的有（）。

A.防火卷帘门 
B.火灾探测器 
C.消火栓按钮 
D.排烟风机 
E.电梯


点击查看答案


246、单项选择题  工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()

A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子


点击查看答案


247、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


248、单项选择题  设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。

A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工


点击查看答案


249、单项选择题  施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。

A.仲裁 
B.使用 
C.首次 
D.周期


点击查看答案


250、多项选择题  轮系的主要特点是()。

A.适用于相距较远的两轴之间的传动 
B.传递的扭矩较大 
C.可作为变速器实现变速传动; 
D.可获得较大的传动比; 
E.可实现运动的合成和分解。


点击查看答案


251、多项选择题  机电工程中电器设备的主要性能包括()。

A.从电网受电 
B.变电压 
C.向负载供电 
D.将电能转换为机械能 
E.改变输电方向


点击查看答案


252、单项选择题  关于合同价款调整描述正确的是()。

A、当正常竣工时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、当按时完成时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、法律法规无变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、现场签证时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


253、单项选择题  目前用得较多的冷源是蒸汽压缩式或()冷水机组。

A.吸收式
B.放大式
C.自动冷却式
D.变频式


点击查看答案


254、单项选择题  下列措施中，能预防由雷击造成输电路线停电的措施是（）。

A.减少绝缘子串的片数 
B.采用高阻抗接地 
C.增加杆塔的接地电阻 
D.装设自动重合闸装置 


点击查看答案


255、单项选择题  汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法，汽包运进施工现场后，一般要进行卸车、转正翻身、零米移位、()以及移动就位。

A.垂直提升、高位调平 
B.低位调平、垂直提升 
C.倾斜起吊、垂直提升、高位调平 
D.低位调平、倾斜起吊、垂直提升


点击查看答案


256、单项选择题  ()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A.精度检验与调整
B.设备固定
C.润滑与设备加油
D.调整与试运转


点击查看答案


257、单项选择题  组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经()负责检查评定合格，填写验收记录，报监理工程师组织验评签认。

A.项目负责人
B.质量负责人
C.项目经理
D.项目专业质检员


点击查看答案


258、单项选择题  设备吊装就位的紧后工序是（）。

A.设备清洗 
B.设备灌浆 
C.设备安装调整 
D.垫铁安装


点击查看答案


259、单项选择题  “声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。

A.混响时间
B.频率特性
C.噪声指标
D.声音左右对称


点击查看答案


260、多项选择题  影响设备安装精度的测量因素有（）。

A.零部件装配精度 
B.施测人员技能 
C.设备制造精度 
D.设备检测基准精度 
E.测量仪器精度 


点击查看答案


261、判断题  工程量清单报价明确承发包双方的责任，实现风险的合理分担，即量由发包方或招标方确定，工程量的误差由发包方承担，工程报价的风险由招标方和投标方共同承担


点击查看答案


262、单项选择题  下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）

A．管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行 
B．仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温 
C．管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿 
D．管理与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温


点击查看答案


263、多项选择题  关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。

A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射


点击查看答案


264、单项选择题  下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。

A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机


点击查看答案


265、单项选择题  在施工现场吊装某设备,计划工期为20天。在满足安全的前提下,有四种可供选择方案:第一,租用一台履带吊车,作业台班费为18万元,进、出场费6万元,工期6天;第二,就近租用两台汽车吊抬吊,台班费19.2万元,工期8天;第三,现场制作桅杆,制作、配套30万元(分摊折iEi费15万元,但本单位很少用到此类设备),工期18天;第四,租用一台桅杆起重机,全部租赁费用16万元,工期为16天。应选择的是()方案。

A.第一 
B.第二 
C.第三 
D.第四


点击查看答案


266、单项选择题  关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）

A．机房门应为内开防火门 
B．机房内应设置一个电源总开关 
C．机房地板表面的照度不应低于2001x 
D．机房内应设置一个2p型电源插座


点击查看答案


267、多项选择题  施工人员在工业炉砌筑前应了解或掌握()。

A.耐火材料的性能 
B.炉体的结构 
C.施工要领 
D.验收标准 
E.耐火材料的选用


点击查看答案


268、多项选择题  变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。

A.热风法 
B.铜损法 
C.红外线法 
D.热油法 
E.油箱铁损法


点击查看答案


269、单项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。

A.电缆敷设 
B.取源部件安装 
C.仪表单体调整 
D.仪表电源设备安装


点击查看答案


270、单项选择题  净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封（）密封。

A.胶
B.带
C.填料
D.圈


点击查看答案


271、单项选择题  下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。

A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪


点击查看答案


272、单项选择题  下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。

A、成本计划是被动的 
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。 
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一 
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划


点击查看答案


273、单项选择题  施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。

A.申请用电许可 
B.申报用电方案 
C.申报用电额度 
D.申请用电安全评审


点击查看答案


274、多项选择题  通信机房的环境要求包括()。

A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明


点击查看答案


275、多项选择题  雨淋系统的特点是()。

A.火灾蔓延速度快
B.温度低于4℃或高于70℃
C.闭式喷头不能及时有效动作
D.覆盖起火范围
E.满足建筑物内装修美观的要求


点击查看答案


276、多项选择题  按特性划分高分子材料是指()等。

A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂


点击查看答案


277、单项选择题  铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。

A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型


点击查看答案


278、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


279、单项选择题  综合布线的同一条4对双绞线只能终接()个i/o信息插座。

A.0 
B.1 
C.2 
D.4


点击查看答案


280、多项选择题  担保物权包括()。

A、质权
B、留置权
C、企业经营权
D、抵押权


点击查看答案


281、单项选择题  根据《注册建造师执业管理办法》，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()工程。

A.环保 
B.化纤 
C.建材 
D.水电


点击查看答案


282、单项选择题  焊前对焊工重点审查的项目是()。

A.年龄 
B.焊接资格 
C.技术等级 
D.文化程度


点击查看答案


283、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


284、判断题  不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期适当提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。


点击查看答案


285、问答题  

A公司承接某住宅小区的数栋住宅楼和室外总体工程的机电安装任务。A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司，而管材和阀门由A公司采购供应。
B公司承接的热力管网安装完成后，于2008年8月向业主提出竣工验收并通过。A公司承接住宅小区工程于2009年3月竣工验收合格。
事件1：于2008年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，造成热能损失。业主向A公司投诉，并要求承担经济费用，A公司予以拒绝。
事件2：于2009年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水，经查证是A公司项目经理通过关系购进廉价次品有缝钢管。
问题：
(1)B公司申请竣工验收的做法是否妥当?说明理由。
(2)针对事件1：A公司的做法是否合适?说明理由。
(3)针对事件2：出现的材料质量问题，从材料质量控制方面有哪些环节失控?
(4)针对事件2：A公司应对该质量问题如何处置?


点击查看答案


286、多项选择题  机电工程签章文件中的合同管理文件包括()。

A.工程承包合同 
B.工程分包合同 
C.材料采购总计划表 
D.工程竣工报告 
E.索赔申请报告


点击查看答案


287、单项选择题  甲施工企业于5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙于5月5日发出同意出售的承诺信件。5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。

A、5月5日
B、5月8日
C、5月9日
D、5月10日


点击查看答案


288、多项选择题  在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量（）。

A．变压器变比
B．变压器绕组作星形连接时的吾相绕组的直流电阻
C．变压器绕组作三角形连接时的备相绕组的直流电阻
D．变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E、变压器绝缘油的击穿电压


点击查看答案


289、单项选择题  物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。

A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C


点击查看答案


290、单项选择题  识别风险是通过对各项活动和工序的分析，辨识出有关的所有重要风险。该工作由()组织。

A.安全责任人 
B.技术负责人 
C.有经验的工人 
D.生产指挥者


点击查看答案


291、判断题  人工费周报表的实际意义，是使项目经理能够一看就了解该周某工程施工中的每个分项工程的人工单位成本和总成本，以及与之对应的预算数据。


点击查看答案


292、问答题  

背景：
A施工单位总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给B安装公司，该公司及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中发生以下情况：
情况一：项目部安装工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。
情况三：施工过程中，因业主提供的蒸汽排除风机晚到一个月，B公司向业主提出了索赔，被业主拒绝。
情况四：为赶工期，加快临时用电的施工，项目部派两名在工地实习的工厂用电专业大学生，将另一个项目上用过的临时用电电缆和设备布置在该项目的临时用电工程中，并马上投入了使用。
情况五：施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了再正常使用条件下的最低保修期限。
该工程生产线在正常运行4年后，因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求施工单位进行保修，施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题：
1、按质量验评标准规定，指出情况一种所列项目哪些属于单位工程?哪些属于分部工程和分项工程?
2、情况二中技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。
3、说明情况三种业主为什么拒绝B公司突出的索赔，指出正确的做法。
4、情况四中项目部对加快临时用电工程的做法有何不妥?为什么?
5、该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?


点击查看答案


293、多项选择题  选择关键流程，一般依据以下哪些原则来挑选（）

A.绩效低下的流程
B.置重要的流程
C.具有落实可行性的流程
D.无关紧要的流程


点击查看答案


294、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


295、单项选择题  对中压风管系统的严密性试验要求是()。

A.不需要做漏风量测试 
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试 
C.全部进行漏风量测试 
D.在漏光法检测合格后，按比例漏风量测试


点击查看答案


296、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。

A.计量标准器具是国家计量基准器具 
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用 
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定


点击查看答案


297、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A.电气交接试验报告合格 
B.经所在地供电管理部门检查符合要求 
C.安装防范技术措施已落实到位 
D.变电所管理人员已确定到位 
E.室内接地工程已完工


点击查看答案


298、单项选择题  关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。

A.产品焊接试板经外观检查 
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接 
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板 
D.产品焊接板经射线检测


点击查看答案


299、单项选择题  平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。

A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


300、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：急诊医学(医学高级)：急性中毒考..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询