当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理考点巩固（强化练习）
2022-06-06 02:53:08 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后（）。

A．承包人就已经完成了他的全部合同义务
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
D．认为承包人所施工的工程已经被批准


点击查看答案


2、单项选择题  “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


3、多项选择题  采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）

A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产


点击查看答案


4、多项选择题  以下属于要约必须具备的要件的是（）。

A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的


点击查看答案


5、判断题  依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。


点击查看答案


6、单项选择题  一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。

A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任


点击查看答案


7、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


8、多项选择题  可以是第三人作出担保的方式有（）

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金


点击查看答案


9、判断题  损害赔偿与支付违约金性质相同。


点击查看答案


10、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？


点击查看答案


11、多项选择题  承揽合同主要包括（）等型合同

A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验


点击查看答案


12、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，“建筑工程一切险”的保险范围包括（）。

A、永久工程
B、工程设备
C、承包商的施工机械
D、待用材料
E、临时工程


点击查看答案


13、多项选择题  型项目的评标中，（）是初评的工作内容。

A、对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B、投标人的资格
C、投标保证有效性
D、报送资料的完整性
E、投标书与招标文件的要求有无实质性背离


点击查看答案


14、判断题  委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。


点击查看答案


15、多项选择题  分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令

A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布


点击查看答案


16、问答题  在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？


点击查看答案


17、单项选择题  凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


18、多项选择题  无效经济合同的财产后果，可按（）

A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产


点击查看答案


19、问答题  

某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？


点击查看答案


20、多项选择题  对违反合同者追究责任时，实行：（）

A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。


点击查看答案


21、单项选择题  某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。

A．60
B．30
C．90
D．120


点击查看答案


22、判断题  在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。


点击查看答案


23、单项选择题  如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。

A．百分之百（100％）
B．百分之七十五（75％）
C.百分之八十（80％）
D．百分之九十（90％）


点击查看答案


24、多项选择题  依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。

A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押


点击查看答案


25、多项选择题  施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。

A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任


点击查看答案


26、多项选择题  下列属于违约行为的是：（）

A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行


点击查看答案


27、多项选择题  合同条件第42条规定，如果发生“业主占用现场”属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间（工期）与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是（）。

A．业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D．业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道


点击查看答案


28、多项选择题  以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（）

A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收


点击查看答案


29、判断题  合同解除后就不得再要求损害赔偿。


点击查看答案


30、单项选择题  《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。

A．2个
B．3个
C．4个
D．5个


点击查看答案


31、判断题  保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。


点击查看答案


32、多项选择题  《合同法》规定，合同的标的可以是（）。

A、桥梁
B、建设资金
C、工程决算审计报告
D、工程项目


点击查看答案


33、单项选择题  根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。

A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校


点击查看答案


34、判断题  担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。


点击查看答案


35、单项选择题  业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。

A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人


点击查看答案


36、单项选择题  工程师代表将由（）任命。

A、业主
B、监理工程师
C、政府主管部门
D、承包商


点击查看答案


37、判断题  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。


点击查看答案


38、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


39、单项选择题  在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。

A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施


点击查看答案


40、判断题  监理工程师对承包人的关系是监理单位对承包单位在项目实施全过程中进行施工监督与管理的监理与被监理的关系。承包人应按施工承包合同的规定接受监理工程师的监督和管理。


点击查看答案


41、单项选择题  民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。

A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人
C．法人就是法定代表人
D．被法律赋予人格化了的社会组织


点击查看答案


42、判断题  第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。


点击查看答案


43、单项选择题  因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。

A、监理单位
B、总监理工程师
C、监理单位的法定代表人
D、具体的监理人员


点击查看答案


44、单项选择题  根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个
B、5个
C、10个
D、3个


点击查看答案


45、多项选择题  属于指定分包合同的特点有（）。

A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B、在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任


点击查看答案


46、问答题  什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？


点击查看答案


47、判断题  对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。


点击查看答案


48、多项选择题  当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）

A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分


点击查看答案


49、多项选择题  要约人在要约有效期内撤销要约的

A．凡是承诺都一律要用通知的方式
B．承诺可以用“通知”的方式做出也可用“行动”的方式做出
C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效
D．承诺生效时产生“合同成立”的结果
E．承诺生效时产生“合同生效”的结果


点击查看答案


50、多项选择题  FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。

A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费


点击查看答案


51、多项选择题  下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。

A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同


点击查看答案


52、多项选择题  在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。

A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化


点击查看答案


53、单项选择题  根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。

A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任


点击查看答案


54、多项选择题  民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。

A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所


点击查看答案


55、多项选择题  承包人与业主联合参与保险的项目有（）。

A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险


点击查看答案


56、判断题  由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。


点击查看答案


57、多项选择题  代理具有如下特征：（）

A、以代理人的名义从事活动；
B、以被代理人的名义从事活动；
C、任何事情及行为都可以代理；
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；
E、代理行为产生的后果由代理人享有。


点击查看答案


58、多项选择题  根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。

A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


59、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


60、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？


点击查看答案


61、多项选择题  关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。

A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让


点击查看答案


62、问答题  某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为30个月，当工程进展到第27个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误。承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延长，须给予延期（180天）。上述申请能否批准，请你答复。


点击查看答案


63、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。

A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼


点击查看答案


64、判断题  我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。


点击查看答案


65、单项选择题  组织办理竣工验收的费用由（）承担。

A、承包人
B、监理
C、业主
D、上级主管部门


点击查看答案


66、判断题  承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。


点击查看答案


67、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；


点击查看答案


68、判断题  由于委托方已向设计单位支付了设计费，因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。


点击查看答案


69、多项选择题  按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。

A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的


点击查看答案


70、多项选择题  履行合同应遵守的原则为（）。

A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则


点击查看答案


71、单项选择题  下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A、承诺是由非受要约人做出
B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D．向不特定的多数人同时做出承诺


点击查看答案


72、多项选择题  委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。

A、发包方驻工地代表
B、工程师
C、工程师代表
D、工程师委派的助手
E、承包方驻工地代表


点击查看答案


73、判断题  工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。


点击查看答案


74、多项选择题  FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务

A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理


点击查看答案


75、单项选择题  工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）

A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担


点击查看答案


76、多项选择题  委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。

A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失


点击查看答案


77、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


78、判断题  债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。


点击查看答案


79、多项选择题  监理单位的义务包括（）。

A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动


点击查看答案


80、判断题  委托监理合同的受托人应当按照业主的要求，报告委托事务的处理情况。


点击查看答案


81、多项选择题  合同履行地点是指：（）

A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。


点击查看答案


82、单项选择题  当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起（）。

A．5日内
B．10内
C．15内
D．一个月内


点击查看答案


83、判断题  监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。


点击查看答案


84、问答题  承包商申报工程索赔程序是什么？


点击查看答案


85、多项选择题  下列中的（）是属于无效合同

A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同


点击查看答案


86、多项选择题  公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）

A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察


点击查看答案


87、单项选择题  下列合同中，属于主合同的是（）。

A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同


点击查看答案


88、多项选择题  关于定金以下表述正确的为（）。

A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％


点击查看答案


89、多项选择题  下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）

A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。


点击查看答案


90、单项选择题  评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。

A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价


点击查看答案


91、判断题  除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。


点击查看答案


92、单项选择题  凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


93、多项选择题  在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，（）。

A．这些材料的照管划归给了业主
B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有
D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回


点击查看答案


94、单项选择题  公路工程施工承包合同的有效期期限是（）。

A．合同工期
B．从开始招标至工程完工的时间
C．从合同签订至缺陷责任期结束
D．合同工期加保修期


点击查看答案


95、单项选择题  招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。

A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复


点击查看答案


96、多项选择题  某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。

A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔


点击查看答案


97、多项选择题  要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）

A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备


点击查看答案


98、单项选择题  监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。

A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员


点击查看答案


99、单项选择题  未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


100、多项选择题  承诺的合同期限包括的内容有（）。

A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间


点击查看答案


101、单项选择题  投标基准日期是指（）。

A．投标截止日前28天的当日
B．开始发售招标文件的当日
C．投标截止日的当日
D．开始发售招标文件后的第28天


点击查看答案


102、单项选择题  合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）。

A、技术规范
B、中标通知书
C、合同协议书
D、有标价的工程量清单


点击查看答案


103、判断题  在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。


点击查看答案


104、单项选择题  处理合同纠纷的原则是（）。

A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则


点击查看答案


105、判断题  代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。


点击查看答案


106、单项选择题  工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。

A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师


点击查看答案


107、判断题  在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。


点击查看答案


108、多项选择题  施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）

A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响


点击查看答案


109、单项选择题  FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）

A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼


点击查看答案


110、判断题  损害赔偿是违约责任的主要方式。


点击查看答案


111、多项选择题  以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。

A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的


点击查看答案


112、单项选择题  经济法律关系的主体是指（）。

A．经济法律关系中当事人的权利和义务
B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D．国家颁布的法律、法规


点击查看答案


113、多项选择题  《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。

A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价


点击查看答案


114、单项选择题  施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。

A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任


点击查看答案


115、多项选择题  根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。

A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的


点击查看答案


116、单项选择题  因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：

A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责


点击查看答案


117、多项选择题  《合同法》规定的在履约中可以“免责”违约责任的条件有（）。

A．由于不可抗力
B．由于货物的自然性质和合理损耗
C．不可预见的一切损失


点击查看答案


118、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？


点击查看答案


119、判断题  施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。


点击查看答案


120、多项选择题  监理工程师有权签发（）。

A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单


点击查看答案


121、判断题  FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。


点击查看答案


122、多项选择题  施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。

A．合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B．合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C．“承诺生效”之时合同“成立”
D．合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E．合同成立与生效同时产生
F．中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”


点击查看答案


123、判断题  经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。


点击查看答案


124、判断题  以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。


点击查看答案


125、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）

A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理


点击查看答案


126、多项选择题  委托合同的基本特征有（）

A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成，非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的


点击查看答案


127、问答题  

某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？


点击查看答案


128、多项选择题  施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。

A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的


点击查看答案


129、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？


点击查看答案


130、问答题  

某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。


点击查看答案


131、单项选择题  根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。

A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失


点击查看答案


132、多项选择题  代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）

A、以自己的名义签定合同
B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务


点击查看答案


133、判断题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。


点击查看答案


134、判断题  按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。


点击查看答案


135、单项选择题  世行贷款公路项目主要采用（）

A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同


点击查看答案


136、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任


点击查看答案


137、多项选择题  委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。

A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日


点击查看答案


138、多项选择题  关于计日工的以下说法中正确的是（）。

A．属于非竞争性的报价
B．属于有竞争性报价目
C．必须经过监理工程师的同意后方能动用
D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项
E．用于支付“指定分包的工程”工程费


点击查看答案


139、多项选择题  施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。

A、法院要求停止施工
B、双方协议停止施工
C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行
E、一方当事人要求停止履行合同


点击查看答案


140、单项选择题  招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


141、单项选择题  某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。

A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失


点击查看答案


142、多项选择题  索赔证据的基本要求是（）

A．索赔证据必须具备真实性 
B．索赔证据必须具备全面性 
C．索赔证据必须具备特定条件 
D．索赔证据必须具备及时性 
E．索赔证据必须具备直观性 
F．索赔证据必须具备逻辑性


点击查看答案


143、判断题  无效合同从执行时起即不具有法律效力。


点击查看答案


144、多项选择题  承包商提出索赔的要求成立条件应包括（）。

A、已造成了承包商的实际施工成本加大
B、由于现场气候条件的影响
C、承包商施工责任原因导致
D、监理工程师协调管理原因导致
E、在合同规定时间内提出索赔要求


点击查看答案


145、多项选择题  下列选项中导致合同终止的选项为（）。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并


点击查看答案


146、判断题  承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。


点击查看答案


147、判断题  依据FIDIC条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。


点击查看答案


148、多项选择题  按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。

A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书


点击查看答案


149、多项选择题  合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。

A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人


点击查看答案


150、单项选择题  FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）

A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理


点击查看答案


151、多项选择题  当事人承担违约责任的方式（）。

A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施


点击查看答案


152、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


153、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


154、多项选择题  FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。

A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决


点击查看答案


155、多项选择题  委托监理合同应具备的条款结构包括（）。

A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名


点击查看答案


156、判断题  工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。


点击查看答案


157、判断题  为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。


点击查看答案


158、多项选择题  监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。

A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作


点击查看答案


159、单项选择题  工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）

A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书


点击查看答案


160、判断题  FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。


点击查看答案


161、单项选择题  限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


162、判断题  损害赔偿可以由当事人约定。


点击查看答案


163、多项选择题  按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。

A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）


点击查看答案


164、多项选择题  可以成为合同客体（或称标的）的有（）。

A．合同当事人可以有效支配的物质财富
B．合同当事人提供的行为（包括劳动和服务）
C．土地
D．合同当事人提供智力成果（如发明权、著作权、商标权、专利技术成果）


点击查看答案


165、单项选择题  承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。

A．每月
B．每日
C．每周
D．每旬


点击查看答案


166、判断题  项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。


点击查看答案


167、单项选择题  经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。

A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局


点击查看答案


168、多项选择题  FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款


点击查看答案


169、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。

A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量


点击查看答案


170、单项选择题  某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。

A．主体
B．客体
C．内容
D．内容中的义务


点击查看答案


171、多项选择题  不可抗力包括的情形是（）。

A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机


点击查看答案


172、多项选择题  正常的监理酬金应当由（）构成。

A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金


点击查看答案


173、问答题  如果某公路工程施工承包合同，执行的是世界银行国际竞争性招标文件范本（CMBD版本），在施工期间，由于承包人自己承运的大型施工机械与临时工程等进场时将运输途中的一座公路小桥压坏，当地公路主管因此找到业主，要求予以赔偿，业主为此要求监理工程师按照合同提出处理意见。请你列举合同条件在哪一条上规定如何分清情况分别处理的原则，并回答本案例应当如何处理。


点击查看答案


174、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（）。

A、提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B、损害社会公共利益的
C、造成对方人身伤害的
D、因重大误解订立的
E、显失公平的


点击查看答案


175、多项选择题  有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）

A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库


点击查看答案


176、单项选择题  违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


177、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。


点击查看答案


178、多项选择题  FIDIC施工合同条件下，（）情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。

A、由于承包商应负责任的必要停工
B、由于现场气候条件的影响而导致的停工
C、工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工
D、为了部分工程的安全而必要的停工
E、业主提供设计图纸延误而引起的停工


点击查看答案


179、多项选择题  我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。

A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金


点击查看答案


180、判断题  招标文件中的投标须知是为了指导投标单位正确报价。


点击查看答案


181、判断题  委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


182、问答题  

某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？


点击查看答案


183、单项选择题  要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。

A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后


点击查看答案


184、单项选择题  根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。

A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门


点击查看答案


185、单项选择题  表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）

A．质量验收单
B．中间交工证书
C．移交证书
D．缺陷责任期终止证书


点击查看答案


186、多项选择题  以下（）是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。

A．没收财产，恢复原状
B．没收或双倍返还定金
C．继续履约
D．处罚违约金
E．赔偿损失，采取补救措施
F．执行留置权，返回财产


点击查看答案


187、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


188、单项选择题  以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。

A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底


点击查看答案


189、判断题  从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。


点击查看答案


190、多项选择题  合同依法订立才具有法律效力，合同的订立应具备的条件有（）。

A、当事人要有合法的资格
B、内容要合法
C、形式和程序要合法
D、主管部门的同意和批准


点击查看答案


191、多项选择题  下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。

A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为


点击查看答案


192、多项选择题  在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。

A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
D、承包人的施工存在质量问题
E、承包人未按约定履行保修义务


点击查看答案


193、单项选择题  在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。

A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改


点击查看答案


194、判断题  交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。


点击查看答案


195、多项选择题  工程款的结算方式有（）。

A、预付款结算
B、按月结算
C、竣工后一次结算
D、分段结算
E、年终结算


点击查看答案


196、多项选择题  FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）

A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同


点击查看答案


197、多项选择题  因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。

A、机械设备进出场费
B、机械台班费
C、机械折旧费
D、机械设备租赁费
E、机械设备燃料费


点击查看答案


198、多项选择题  有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。

A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿


点击查看答案


199、单项选择题  当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。

A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔


点击查看答案


200、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期


点击查看答案


201、单项选择题  依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A、10日
B、15日
C、20日
D、25日


点击查看答案


202、多项选择题  公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段


点击查看答案


203、单项选择题  《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


204、单项选择题  法人代表越权的情形下所签订的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


205、多项选择题  工程施工合同的有效期就是指（）。

A．自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间
B．从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
C．施工工期就是合同的有效期
D．等于“施工工期”加“合同有效期”


点击查看答案


206、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。

A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


207、单项选择题  规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）

A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。


点击查看答案


208、单项选择题  以下哪一项不属于工程变更范围？（）

A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入


点击查看答案


209、多项选择题  《合同法》规定的无效合同条件包括（）

A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定


点击查看答案


210、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富


点击查看答案


211、多项选择题  施工合同发生争议后，除（）外，业主和承包商双方都应继续履行合同。

A、合同确已无法履行
B、双方协议停止施工
C、合同一方要求停工
D、仲裁机构或法院要求停工
E、监理工程师下达停工令


点击查看答案


212、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


213、判断题  合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。


点击查看答案


214、多项选择题  合同法律体系包括（）等有关法律文件。

A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度


点击查看答案


215、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？


点击查看答案


216、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


217、多项选择题  在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。

A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形


点击查看答案


218、判断题  承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。


点击查看答案


219、判断题  公民是自然人，自然人也一定是公民。


点击查看答案


220、多项选择题  须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。

A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包


点击查看答案


221、多项选择题  承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有（）。

A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录


点击查看答案


222、多项选择题  监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。

A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A


点击查看答案


223、多项选择题  根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。

A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因


点击查看答案


224、多项选择题  根据《招标投标法》，评标委员会人员组成中应满足（）。

A．总人数为5人以上的单数
B．必须有政府主管部门的人员参加评标
C．技术经济专家不得少于总人数的三分之二
D．技术经济专家不得少于三人


点击查看答案


225、判断题  《合同法》中所规定的“守法”，指的是“遵守法律或行政法规(简称法规)中的强制性规定”。


点击查看答案


226、单项选择题  按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。

A．先签订监理合同，再进行施工招标
B．先施工招标，再签订监理合同
C．谁先谁后都可以
D．施工合同与监理合同同时进行招标


点击查看答案


227、多项选择题  一个项目的投标报价由以下（）部分组成。

A、施工成本
B、利润和税金
C、风险费用
D、管理费用


点击查看答案


228、判断题  只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。


点击查看答案


229、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师对两次索赔申请应如何处理？


点击查看答案


230、多项选择题  施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。

A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同


点击查看答案


231、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

请问定金与预付款有何区别？


点击查看答案


232、多项选择题  FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。

A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收


点击查看答案


233、判断题  无效合同是从其确认时起失去法律效力。


点击查看答案


234、多项选择题  承包人可索赔的费用包括（）。

A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费


点击查看答案


235、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？


点击查看答案


236、判断题  支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。


点击查看答案


237、单项选择题  与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法


点击查看答案


238、多项选择题  施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。

A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行


点击查看答案


239、多项选择题  下列可以作为法律关系主体的有（）。

A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料


点击查看答案


240、单项选择题  法人的交更是指（）

A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销


点击查看答案


241、单项选择题  对施工承包合同鉴证的机关是（）。

A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门


点击查看答案


242、多项选择题  根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。

A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批


点击查看答案


243、判断题  监理工程师的监理是最有效的质量保证体系。


点击查看答案


244、单项选择题  下列情况下标书有效的是（）。

A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封
C．投标书逾期送达
D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方


点击查看答案


245、判断题  投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。


点击查看答案


246、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）

A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更


点击查看答案


247、问答题  投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？


点击查看答案


248、单项选择题  双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作


点击查看答案


249、问答题  监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，应怎样办理？


点击查看答案


250、单项选择题  合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。

A．行政法律关系
B．民事权利义务关系
C．刑事法律关系
D．经济侵权关系


点击查看答案


251、多项选择题  为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。

A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的


点击查看答案


252、判断题  凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。


点击查看答案


253、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？


点击查看答案


254、多项选择题  下列选项属于保险除外的有（）。

A、设计、制造和安装错误
B、工人、技术人员操作失误
C、战争、罢工、民事骚动
D、电气短路或其他电气原因
E、被保险人及其代表人的故意行为及其重大过失


点击查看答案


255、多项选择题  根据FIDIC合同条件，由承包人承担工程暂停增加费用的情况有：（）。

A、工地气候恶劣所造成的不超过7（不同范本天数会略有差异）天的停工
B、政治风险
C、因承包人的施工方法不当引起的工程暂停
D、承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。
E、监理工程师的过失


点击查看答案


256、判断题  因委托书授权不明给第三人造成损失的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。


点击查看答案


257、多项选择题  下列属于撤销权消灭情形的是（）。

A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的


点击查看答案


258、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。


点击查看答案


259、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。

A．12
B．24
C．18
D．30


点击查看答案


260、单项选择题  在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。

A．经催告后，可解除合同
B．可解除合同
C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同
D．在履行期限届满之前可解除合同


点击查看答案


261、单项选择题  下列文件中（）不是合同文件的组成部分。

A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料


点击查看答案


262、多项选择题  审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。

A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果


点击查看答案


263、多项选择题  合同公证与鉴证的区别主要有（）。

A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同


点击查看答案


264、多项选择题  对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。

A、企业原有业绩的记载
B、生产设备情况
C、财务资状况
D、企业业绩


点击查看答案


265、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

承包商应承担哪几项风险？


点击查看答案


266、判断题  业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。


点击查看答案


267、多项选择题  投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正


点击查看答案


268、多项选择题  评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。

A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准


点击查看答案


269、判断题  要约的内容不必具体确定。


点击查看答案


270、问答题  我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？


点击查看答案


271、单项选择题  监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。

A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 
F．合同法


点击查看答案


272、判断题  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。


点击查看答案


273、多项选择题  下列哪些合同符合解除的条件：（）

A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。


点击查看答案


274、多项选择题  属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。

A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫


点击查看答案


275、判断题  在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。


点击查看答案


276、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。


点击查看答案


277、判断题  合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。


点击查看答案


278、问答题  在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？


点击查看答案


279、多项选择题  附条件的合同中的条件应符合（）。

A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件


点击查看答案


280、判断题  符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。


点击查看答案


281、判断题  某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。


点击查看答案


282、判断题  如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。


点击查看答案


283、多项选择题  民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（）。

A．用口头形式委托
B．用签订委托合同的形式书面委托
C．用法人委托书的形式书面委托
D．通过双方协商一致后才能委托
E．凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权


点击查看答案


284、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。

A．10天
B．30天
C．20天
D．21天


点击查看答案


285、单项选择题  以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。

A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关


点击查看答案


286、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。


点击查看答案


287、单项选择题  自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。

A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任


点击查看答案


288、多项选择题  以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是（）。

A．投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
B．提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
C．投标报价的算术误差偏差不超过1％的报价
D．施工组织设计不够完善


点击查看答案


289、判断题  合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。


点击查看答案


290、判断题  监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。


点击查看答案


291、多项选择题  从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。

A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权


点击查看答案


292、多项选择题  施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。

A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


点击查看答案


293、多项选择题  监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容

A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表


点击查看答案


294、多项选择题  签发最终支付证书就意味着：（）

A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束


点击查看答案


295、判断题  监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。


点击查看答案


296、单项选择题  项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。

A．7
B.10
C.14
D.15


点击查看答案


297、判断题  在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段


点击查看答案


298、单项选择题  如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构


点击查看答案


299、单项选择题  经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）

A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人


点击查看答案


300、单项选择题  某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。

A、不具有法律效力
B、被代理人的追认权
C、被代理人不履行委托代理协议
D、被代理人的拒绝权


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：起重机操作证考试：塔式起重机司..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询