1、单项选择题 融资租赁合同中，出卖人的义务是()。
A、协助承租人索赔 B、标的物的瑕疵担保 C、向承租人支付价款 D、租赁期限届满返还租赁物
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包 B.同一工程分期施工的 C.合同约定的工程验收合格的 D.在两个企业同时任职的 E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
3、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工 B.要求办理手续后继续施工 C.要求施工单位增加补偿费 D.责令立即停止施工
4、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度 B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 C.应对应急救援器材进行经常性维护保养 D.各级负责人应兼任应急救援人员
5、单项选择题 施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。
A.15 B.30 C.60 D.90
6、单项选择题 关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D.分承包单位只对总承包单位负责
7、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同 C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D.受发包单位委托履行工程监理职责
8、单项选择题 民事诉讼中的当事人不包括（）。
A.原告和被告 B.共同诉讼人 C.第三人 D.原告的代理律师
9、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位
10、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有（）。
A.屋面防渗漏工程 B.泵房设备安装工程 C.装修工程 D.采暖工程 E.地基基础工程
11、单项选择题 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。
A.甲设计公司 B.乙建筑公司 C.甲设计公司和乙建筑公司 D.建设单位
12、单项选择题 施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。
A.厂家发出的要约失效 B.厂家要约撤销 C.施工单位同意订货的表示是承诺 D.厂家的要约仍然有效
13、多项选择题 应当认定为工伤的有（）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C.患重大疾病的 D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故 E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
14、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效 B、有效 C、可变更、可撤销 D、效力待定
15、多项选择题 《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。
A.A标的 B.数量.质量 C.价款或者报酬 D.签订地点 E.解决争议的方法
16、单项选择题 乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.
A．应以备案合同作为结算工程价款依据 B．该补充协议属于可撤销合同 C．应以补充协议作为结算工程价款依据 D．乙方行为构成合同违约
17、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
18、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点 B.建设行政主管部门指定的场所 C.招标文件中预先确定的地点 D.投标人共同认可的地点
19、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价 B.仍然按照合同签定时的价格计价 C.价格上涨时按原价格执行 D.价格下降时按新价格执行
20、多项选择题 建筑市场施工单位承揽业务不良行为认定标准包括()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的 D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的 E.利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的
21、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方 B.委托方 C.服务方 D.受益方 E.提供咨询的联合体
22、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
23、单项选择题 甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。
A.国有土地所有权 B.城市房地产权 C.集体土地使用权 D.耕地
24、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
25、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
26、单项选择题 投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）。
A.招标人终止招标的 B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的 C.投标截止后投标人撤销投标文件的 D.投标人未中标的
27、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务 B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
28、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内 B.24小时内 C.作业人员救出后1小时内 D.作业人员救出后24小时内
29、单项选择题 建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）
A.20% B.25% C.50% D.80%
30、多项选择题 甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲性质的说法，正确的有（）。
A.侵权 B.无因管理 C.合同行为 D.不当得利 E.法律行为
31、单项选择题 在运输合同中托运人的义务包括（）
A.告知 B.提货验收 C.货物毁损、灭失的赔偿 D.特殊情况下拒运
32、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
33、单项选择题 投资者按照合同、协议的约定，实际投入企业价值100000元的材料，该业务属于()。
A.公益金 B.盈余公积 C.实收资本 D.资本公积
34、单项选择题 属于行政责任种类的是（）。
A.留用察看 B.签订履行合同失职罪 C.记大过 D.重大环境污染事故罪
35、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。
A.招标项目的技术要求 B.对投标人资格审查的标准 C.投标报价要求 D.拟签订合同的主要条款 E.最高标限价和最低投标限价
36、单项选择题 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A、工程项目技术人员的劳动合同 B、工程项目采用的材料、设备 C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量
37、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。
A.15日 B.60日 C.6个月 D.2年
38、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。
A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.施工单位 D.建立单位
39、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证 B.未办理延期手续 C.生产单位变更企业名称 D.超越法定职权颁发安全生产许可证
40、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().
A、不具有法律效力 B、有效代理行为 C、无权代理行为 D、无效代理行为
41、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10 B、15 C、20 D、25
42、单项选择题 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元
A.10 B.20 C.30 D.50
43、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6 B.12 C.18 D.24
44、多项选择题 下列费用项目中，应计入设备安装工程费用的有()。
A.整个车间的负荷联合试运转费用 B.试运转收入 C.生产者准备费 D.整个车间的无负荷联动试运转费用 E.单台设备调试费用
45、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构
46、单项选择题 某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A.2007年7月2日 B.2007年6月5日 C.2007年6月8日 D.2007年6月20日
47、单项选择题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。
A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释 B.有两种以上解释时，应认定该条款无效 C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
48、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告 B、认定事故的性质和事故责任 C、提出对事故责任者的处理决定 D、总结事故教训，提出防范和整改措施 E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
49、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日 B、2010年3月12日 C、2010年3月20日 D、2010年4月10日
50、多项选择题 以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。
A.投标人相互串通投标谋取中标的 B.投标人与招标人串通投标谋取中标的 C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的 D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同
51、单项选择题 以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是（）。
A.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的 B.违反限制高消费令的 C.违反财产报告制度的 D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的
52、单项选择题 关于申请延期开工的表述中，有误的是()。
A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工 B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期 C、延期以3次为限，每次不超过3个月 D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
53、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
54、单项选择题 根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。
A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撤销
55、多项选择题 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约
56、单项选择题 下列情形中，属于应当作否决投标处理的是（）。
A.投标文件附有招标人不能接受的条件 B.投标文件在个别地方存在漏项 C.投标文件提供了不完整的技术信息 D.投标文件提供了不完整的数据
57、单项选择题 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款 B.责令改正，可以处以罚款 C.责令停止施工，并处以罚款 D.责令停止施工，可以处以罚款
58、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
59、单项选择题 下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业 B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业 C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业 D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业
60、单项选择题 某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。
A.10万元以上30万元以下 B.15万元以上30万元以下 C.20万元以上40万元以下 D.20万元以上50万元以下
61、多项选择题 下列属于工程总承包方式的是（）。
A.设计-施工总承包（D-B. B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包 C.采购-施工总承包（P-C. D.建设-转让总承包（B-T） E.设计-采购总承包（E-P）
62、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.协会标准 D.地方标准 E.企业标准
63、单项选择题 甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。
A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人 B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任 C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司 D.丁施工队只可以起诉丙公司
64、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
65、多项选择题 下列行为中，要责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款有()。
A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的 B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的 C.承包单位将承包的工程转包或者违法分包的 D.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的 E.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
66、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构 B.总承包商 C.业主 D.分包商
67、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A．安全监督管理机构 B．建设单位 C．施工单位 D．监理单位
68、单项选择题 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A.宣读有原告签字的起诉书 B.变更诉讼请求 C.进行和解 D.放弃诉讼请求
69、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
70、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门 B.县级以上各级人民政府 C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
71、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权 B.使用权 C.收益权 D.占有权
72、填空题 昆虫发育分为（）和（）两个阶段。昆虫的生长发育最适温区为（）。
73、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例 B.重新协议 C.请求人民法院 D.平均
74、单项选择题 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。
A、建设单位与施工单位 B、建设单位与设计单位 C、施工单位与监理单位 D、施工单位与设计单位
75、单项选择题 建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为()，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年
76、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理
77、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。
78、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
79、单项选择题 建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
A.施工单位技术部门 B.施工企业项目经理 C.总监理工程师 D.勘察、设计单位
80、多项选择题 下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是（）
A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷 B.设计原因导致的质量缺陷 C.自然灾害导致的屋面板损坏 D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷 E.使用者装修改造致使墙体损坏
81、单项选择题 城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。
A、5 B、7 C、10 D、15
82、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的 B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的 C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
83、单项选择题 关于专利申请的说法，正确的是（）。
A．两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B．职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C．在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D．国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
84、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有 B.使用 C.收益 D.处分
85、单项选择题 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]
A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
86、单项选择题 甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请 D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
87、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
A、建筑节能标准 B、建筑节能国际标准 C、建筑节能强制性标准 D、建筑节能推荐性标准
88、单项选择题 某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是（）。
A.该作品著作权由窦某享有 B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用
89、单项选择题 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日 B.10日 C.15日 D.30日
90、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为 B、行政行为具有一定的裁量性 C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外 D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性 E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
91、单项选择题 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）。
A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置
92、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表 B．工程监理单位 C．设计单位 D．项目技术负责人
93、多项选择题 在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有（）。
A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结 B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图 C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育 D.组织灭火和应急疏散演练 E.建筑技术操作工人的职业教育
94、单项选择题 以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是（）。
A.《城市房地产管理法》 B.《城市房地产开发经营管理条例》 C.《建设工程质量管理条例》 D.《建设工程勘察设计管理条例》
95、多项选择题 根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。
A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险 B.提前竣工的，保险责任自行终止 C.因延长工期的，保险责任自行延长 D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续 E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证
96、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
97、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 B.海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
98、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存 B、拍卖 C、变卖 D、任意处置
99、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
100、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。
A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用 E.低价
101、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议 C.通过资格预审的申请人少于3个 D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
102、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件 B、撤回申请 C、中止审理 D、缺席裁决
103、单项选择题 中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。
A.因巨额担保事项被债权人起诉 B.因经营不善造成巨额亏损 C.存在违法行为 D.拒绝提交履约保证金
104、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16 B、14 C、20 D、18
105、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
106、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更 B．企业名称变更 C．企业法人变更 D．企业设立分公司 E．企业注册地址变更
107、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同 B.建设工程监理合同 C.《建设工程质量管理条例》 D.设计变更洽商文件 E.《工程建设标准强制性条文》
108、单项选择题 负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。
A.2 B.3 C.4 D.5
109、单项选择题 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.承诺邀请
110、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称 B、保管和使用本人注册证书、执业印章 C、接受继续教育 D、执行技术标准、规范和规程 E、获得相应的劳动报酬
111、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训 C.施工安全事故隐患报告 D.紧急避险 E.拒绝违章指挥
112、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据 B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据 C、应当以两个合同的平均价作为结算依据 D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
113、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业 B.政府 C.社会 D.行业
114、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）.
A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规
115、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因"挂靠"问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷
116、单项选择题 某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。
A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.施工单位 D.监理单位
117、单项选择题 重大事故调查组在调查工作结束后()日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
A.5 B.10 C.15 D.20
118、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目 B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目 C.民营企业投资的商品住宅建设项目 D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
119、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则 B、当事人平等原则 C、合法原则 D、尊重当事****利原则 E、调解公开原则
120、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包 B.与发包人串通中标签订的合同 C.挂靠其他企业签订的施工合同 D.带资承包的施工合同 E.专业分包公司再次分包的合同
121、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
122、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
123、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
124、多项选择题 根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。
A、工程设计图纸 B、施工单位偷录的谈判录音 C、律师代理意见 D、工程质量鉴定报告 E、被告法定代表人的陈述
125、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
126、多项选择题 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准 D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
127、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5 B.7 C.10 D.15
128、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平 B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.违反建筑法的强制性规定的合同 D.订立合同时对合同内容存在重大误解的 E.损害社会公共利益的合同
129、多项选择题 某施工单位由于疏于现场安全管理而发生伤亡事故，被相关行政机关除以5万元罚款，施工单位不服，则（）。
A.向该行政机关提出复议申请 B.只能提起行政诉讼 C.处罚正确不得提起行政复议 D.可以先复议，对复议决定不服再申请诉讼 E.行政复议时以不调解为原则
130、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼 B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼 C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼 D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
131、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
132、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的 C.建设单位指定专业分包的 D.专业分包单位再进行专业分包的
133、单项选择题 某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（）生产安全事故。
A.重大 B.一般 C.较大 D.特别重大
134、单项选择题 根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）
A．定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿 B．没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付 C．报酬约定不清的，定作人有权拒付 D．因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
135、单项选择题 建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．
A.12 B.36 C.45 D.24
136、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW B、3台及以上或设备总容量在50kW C、4台及以上或设备总容量在40kw D、3台及以上或设备总容量在40kW
137、单项选择题 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。
A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出
138、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．
A．企业 B．政府 C．社会 D．行业
139、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可 B.在总承包合同中规定分包的内容 C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意 D.应接受建设单位直接指定的分包人 E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
140、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录 B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档 C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内 D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
141、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制 B.有期徒刑 C.罚金 D.剥夺政治权利 E.拘役
142、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
143、单项选择题 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C、当事人可以经调解程序解决合同争议 D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
144、多项选择题 委托合同中，委托人的义务主要包括()。
A、支付费用的义务 B、支付报酬的义务 C、亲自处理委托事务的义务 D、委托事务报告和转交财产的义务 E、赔偿损失的义务
145、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期．
A．勘察、设计单位 B．监理单位 C．建筑安全监督管理机构 D．工程质量监督机构
146、单项选择题 属于典型的提供劳务合同的是()。
A、委托合同 B、买卖合同 C、租赁合同 D、借款合同
147、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则 B.对等原则 C.快捷原则 D.公平原则 E.强制原则
148、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
149、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员 B.安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.模板施工人员
150、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人
151、单项选择题 某施工单位项目经理在建筑结构混凝土施工中，使用不合格钢筋材料，导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡，则该项目经理涉嫌（）。
A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.重大劳动安全事故罪 D.玩忽职守罪
152、多项选择题 工程建设法律关系由()等要素构成。
A.主体 B.客体 C.内容 D.事件 E.行为
153、单项选择题 对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.部门经理 D.项目经理
154、单项选择题 某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。
A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间
155、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().——表见代理
156、单项选择题 下列关于人民调解的说法中，错误的是（）
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼
157、单项选择题 建设工程质量保修书的提交时间是( )。
A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交竣工验收报告时
158、单项选择题 依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。
A.过错责任 B.严格责任 C.绝对责任 D.无过错责任
159、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地 B、合同签订地 C、乙方所在地 D、建设工程所在地
160、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
161、单项选择题 关于法人资格取得的叙述，正确的是()。
A、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格 B、依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格 C、具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格 D、具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
162、单项选择题 住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）
A.工程概况 B.编制依据 C.施工图预算 D.施工工艺技术
163、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权 B.地役权依登记设立 C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D.地役权不可以单独转让 E.设立地役权应当签订地役合同
164、单项选择题 乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。
A.应以备案合同作为结算工程价款依据 B.该补充协议属于可撤销合同 C.应以补充协议座位结算工程价款依据 D.乙方行为构成合同违约
165、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门 B．国务院安全监督行政主管部门 C．国务院建设行政主管部门 D．国务院工商行政管理部门
166、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。
A.撤回 B.撤销 C.吊销 D.注销
167、单项选择题 甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是（）。
A.甲 B.乙 C.丙 D.戊
168、多项选择题 在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。
A、继续按照工程设计图纸施工 B、按照技术标准修改工程设计 C、追究设计单位违法责任 D、及时提出意见和建议 E、通过建设单位要求设计单位予以变更
169、单项选择题 施工项目负责人是指建设工程项目的（）
A.总经理 B.总工程师 C.项目经理 D.董事长
170、单项选择题 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内不得申请安全生产许可证。
A.2 B.1 C.3 D.5
171、单项选择题 借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术人员 C.资金 D.高层管理人员
172、单项选择题 2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。
A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立 D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立
173、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
174、单项选择题 甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第l0层住房出售给甲，2009年11月8日交付房屋。”2009年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据《合同法》规定，()。
A、甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任 B、甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同 C、甲只能等到2009年ll月8日方能要求乙承担违约责任 D、甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任
175、单项选择题 这一属性是知识产权的（）。
A.双重性 B.地域性 C.专有性 D.时间性
176、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
177、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门 B、整改，并及时报告建设单位 C、暂时停止施工，并及时报告建设单位 D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
178、多项选择题 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位 B.写字楼的施工单位 C.写字楼的设计单位 D.写字楼的使用单位 E.写字楼的物业管理单位
179、多项选择题 为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。
A、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B、对文书、物品等进行复制 C、向证人进行询问调查、记录证人证言 D、对证据进行鉴定或勘验 E、将获取的证据材料交给当事入保管
180、单项选择题 关于和解的表述中，不正确的是()。
A、诉讼阶段的和解没有法律效力 B、当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书 C、双方当事人可以自行和解，这种和解在法院作出判决后，当事人仍可以进行 D、在执行过程中，一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行
181、单项选择题 根据我国《劳动法合同》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员，后来又在（）个月内重新招用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1 B.3 C.6 D.12
182、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=
183、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
184、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏 B.不可抗力 C.电力不足 D.短路、过电压、电弧所造成的损失
185、单项选择题 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
186、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书 C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
187、单项选择题 某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。
A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元 C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
188、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书 C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
189、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
190、单项选择题 根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
191、单项选择题 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，关于证据保全的方法，下列说法错误的是()。
A.向证人进行询问调查，记录证人证言 B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制 C.对证据进行鉴定或者勘验 D.获取的证据材料，可由当事人保管
192、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
193、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算 C.利率不得低于银行同类贷款利率 D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍 E.利息不得按复利计算
194、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。
A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明书 C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书 E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文
195、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
196、多项选择题 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员 B、单位主要负责人 C、从业人员 D、安全生产管理人员 E、特种作业人员
197、多项选择题 根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是（）。
A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 B.企业必须定期为未成年人进行健康检查 C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动 D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
198、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14 B、21 C、28 D、42
199、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
200、单项选择题 《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）
A.节能 B.节材 C.节高 D.节地
201、单项选择题 因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A、15 B、30 C、45 D、60
202、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让 B.未经保证人同意的 C.合同为非书面形式 D.按照当事人的约定不得转让 E.依照法律规定不得转让
203、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包 B.专业分包 C.劳务分包 D.工程总承包 E.专业承包
204、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
205、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
206、单项选择题 施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每季至少进行一次 B.每月至少进行一次 C.每年至少进行一次 D.每年至少进行二次
207、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的 B、在境外就医的 C、应当由公共卫生负担的 D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E、符合基本医疗抢救的医疗费用
208、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
209、单项选择题 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效 B、分包合同有效，则仲裁协议有效 C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
210、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方 B.及时通知对方 C.拒绝履行 D.解除合同
211、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证 B.书证 C.鉴定结论 D.勘验笔录
212、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间 B.技术服务 C.委托代理 D.工程承包
213、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
214、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
215、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标 B、同时竣工 C、同时设计 D、同时施工 E、同时投产使用
216、多项选择题 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的 B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的 C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的 D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
217、单项选择题 在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。
A.预期违约合同 B.附终止期限合同 C.附生效期限合同 D.附解除条件合同
218、单项选择题 刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。
A.管制 B.罚金 C.没收财产 D.剥夺政治权利
219、单项选择题 下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。
A、福利待遇 B、劳动条件 C、试用期 D、补充保险
220、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表
221、多项选择题 建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。
A.用途 B.四邻距离 C.价格 D.数量 E.品名
222、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚 B.行政处罚 C.行政处分 D.民事责任
223、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务 B.业主自己承担责任 C.施工单位承担保修责任 D.业主可扣减施工单位保修金
224、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明 B.生产企业执业执照 C.生产许可证 D.第三方检测合格证明
225、单项选择题 某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。
A.该项目经理收到该回复后合同生效 B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议 C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立 D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
226、单项选择题 发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。
A.项目总承包 B.施工总承包 C.建设总承包 D.工程总承包
227、单项选择题 甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。
A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.对等原则 D.公平原则
228、单项选择题 建设单位相关的安全责任是()。
A、对设计成果承担责任 B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议 D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查
229、多项选择题 下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）
A.应由发包人投保和承担费用 B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问 C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿 D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始 E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日
230、单项选择题 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。
A.要求乙双倍返还定金300万元 B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元 C.要求乙双倍返还定金240万元 D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
231、单项选择题 下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（）。
A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人 B.甲公司是乙公司的全资子公司 C.甲公司是乙公司的分支机构 D.甲公司与乙公司组成联合体
232、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
233、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人 B.不能正确表达意思的人 C.监狱中羁押的犯人 D.聋哑人
234、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号 D、材料供应商向施工单位交付材料 E、施工单位向材料供应商支付材料款
235、单项选择题 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。
A.建设单位自己承担责任 B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿 C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿 D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
236、多项选择题 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A、编制安装方案 B、自行验收 C、出具自检合格证明 D、具有起重设备安装工程专业承包资质 E、派出本单位专业技术人员现场监督
237、多项选择题 下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。
A.国家南水北调工程 B.住宅工程 C.国际无息贷款援建水利工程 D.城市天然气主管线改造工程 E.城市绿化工程
238、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.当事人可以协议仲裁不开庭审理 C.仲裁审理案件应当公开进行 D.当事人不能协商确定仲裁程序
239、单项选择题 法院审理行政案件，不适用（）。
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
240、多项选择题 施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.休息权 E.获得奖励权
241、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm B.3.0mm C.5.0mm D.8.0mm
242、多项选择题 在建设工程中常见的知识产权主要是()和其他科技成果。
A、发现权 B、专利权 C、商标权 D、著作权 E、发明权
243、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
244、单项选择题 工程监理单位的安全责任包括（）
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行处理 D.确定建设工程安全费用
245、多项选择题 某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任（）。
A.设计图纸不明确 B.提供的设备不符合标准 C.指定供应商供应的材料明显不合格 D.指定的防水专业工程分包单位资质不足 E.工程所在地夏季雨水量过大
246、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法 B.该代理行为的后果应由被代理人承担 C.该代理行为的后果应由代理人承担 D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
247、单项选择题 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列说法错误的是()。
A.建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可 D.禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人
248、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1 B.2 C.4 D.20
249、多项选择题 根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。
A.地下水作为混凝土搅拌用水 B.市政自来水作为混凝土冲洗用水 C.中水搅拌 D.中水饮用 E.收集雨水养护
250、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持 B、表彰奖励 C、价格政策 D、税收优惠 E、要加强日常监管，严格执法检查
251、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性 B.创造性 C.美观性 D.实用性 E.适用性
252、多项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。
A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
253、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立 B.抵押物登记 C.抵押物交付 D.抵押人作出表示
254、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的 B、应征服兵役的 C、已经进行失业登记，并有求职要求的 D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
255、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120d D、安排17岁的李某担任矿井安检员 E、安排15岁的周某担任仓库管理员
256、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240 B.120 C.80 D.20
257、多项选择题 工程监理单位的安全责任有（）。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B.审查专项施工方案 C.对施工安全事故隐患进行处理 D.及时报告安全生产事故 E.组织抢救生产安全事故
258、多项选择题 下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师名称 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.在执业范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述 E.介入与自己有利害关系的商务活动
259、单项选择题 建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。
A.3 B.4 C.5 D.6
260、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请 B.诺 C.新要约 D.部分承诺
261、多项选择题 下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。
A.规划环保部门出具的准许使用文件 B.工程竣工验收报告 C.工程质量评价报告 D.工程竣工验收备案表 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
262、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
263、单项选择题 某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。
A、地震引起的外墙开裂 B、地基处理不当造成的不均匀沉降 C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏 D、屋面防水材料老化引起的渗漏
264、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照 B.行政罚款 C.逮捕 D.行政拘留
265、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
266、单项选择题 某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当()。
A、编制安全技术措施并编制专项施工方案 B、编制专项施工方案并附具安全验算结果 C、编制专项施工方案并报主管部门审批 D、编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查
267、单项选择题 工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A.总经理 B.部门经理 C.项目经理 D.安全经理
268、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人 B.法定代理人 C.委托代理人 D.指定代理人
269、单项选择题 船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。
A.交付 B.登记 C.签订转让合同 D.鉴证
270、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。
A.报装 B.维修 C.调试 D.拆除 E.闲置
271、单项选择题 建筑业企业资质证书有效期为（）。
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年
272、单项选择题 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。
A.直接修改设计 B.要求设计单位修改 C.报告建设单位提出修改建议 D.报告工程建设行政主管部门要求修改
273、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
274、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
275、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本 B.技术装备 C.专业技术人员 D.企业效益 E.职工学历水平
276、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。
A.定期和专项 B.不定期和专项 C.定期和全面 D.不定期和重点
277、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同 B、货运合同的标的是货币 C、货运合同是诺成合同 D、货运合同当事人的特殊性
278、多项选择题 视同工伤的情形包括（）。
A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的 B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的 C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的 D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
279、单项选择题 某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。
A.施工企业负责人 B.建设安全主管部门 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.县级以上人民政府
280、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理 B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持 C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
281、单项选择题 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.质量监督机构
282、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
283、单项选择题 人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。
A.判决驳回上诉，维持原判 B.裁定撤销原判，发回重审 C.依法改判 D.判决变更
284、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
285、单项选择题 建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.在投入试生产之日 B.投入试生产之日起3个月内 C.投入试生产之日前3个月 D.分期验收后
286、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业 C.拘役 D.行政拘留 E.吊销许可证
287、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日 B.投标文件截止日 C.中标 D.投标有效期
288、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
289、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。
A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.因违反法律、法规强制性规定而无效
290、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
291、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度 B.B群防群治制度 C.安全事故报告制度 D.安全生产责任制度
292、多项选择题 某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议，复议机关受理后，房地产开发商（）。
A.不得撤回复议 B.不得同时提起行政诉讼 C.对复议结果不服不能上诉 D.对复议结果不服不能提起行政诉讼 E.对复议结果不服可以提起行政诉讼
293、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多吃通知投保人，被保险人活着受益人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应当在最终赔偿金活着给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额和保险金额综合的比例承担赔偿保险金的责任
294、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明 B.麝香 C.牛黄 D.蟾酥 E.斑蝥
295、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30 B、45 C、60 D、90
296、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
297、单项选择题 以下不属于专利权的客体的是（）。
A.外观设计 B.发明 C.产品设计图纸 D.实用新型
298、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位 B.施工单位 C.建设单位 D.承租人
299、单项选择题 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过()，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A、环保部门的验收 B、国务院的批准 C、省级行政部门的验收 D、各级环保部门的验收
300、单项选择题 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。
A.停止执行 B.与法院协商处理执行与否 C.请求政府部门决定 D.不停止执行
