1、单项选择题 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3 B、2 C、4 D、6
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向()申请执行。
A.仲裁委员会 B.建设行政主管部门 C.人民法院 D.工商行政管理部门
3、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
4、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构 B.业务执行机构 C.权力机构 D.公司业务活动的监督机构
5、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
6、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的选项是（）
A.涉及直接关系公共利益的特定行业的市场准入 B.市场竞争机制能够有效调节的事项 C.有限自然资源开发利用 D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
7、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
8、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
9、单项选择题 建设工程安全监督机构是（）。
A.行政机关 B.事业单位 C.国有企业 D.人民团体
10、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
11、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构
12、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
13、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位 B．具有相应资质的单位 C．设备出租单位 D．检验检测机构
14、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙方交付 C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
15、单项选择题 对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。
A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付 B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充 C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定 D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行
16、单项选择题 企业提取的安全费用的方式为（）
A.自提自用 B.政府收取 C.第三方代管 D.共同监管
17、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力 B.被代理人或者代理人死亡 C.被代理人丧失民事行为能力 D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定 E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
18、单项选择题 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后()内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A、15d B、28d C、30d D、42d
19、单项选择题 下列属于保证方式的是（）。
A.一般保证 B.特殊保证 C.专项保证 D.综合保证
20、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律 B、部门规章 C、行政法规 D、单行条例
21、多项选择题 房屋拆迁管理部门应当书面通知有关部门，就拆迁范围内的相关单位和个人暂停()事项，办理相关暂停手续。
A.新建、扩建、改建房屋 B.改变房屋和土地用途 C.商业性经营活动 D.租赁房屋 E.危旧房屋维修
22、单项选择题 《固体废物污染环境防治法》明确规定，禁止进口不能用作原料的固体废物，限制进口可以用作原料的废物，确需进口的需经()批准。
A.国家商检部门 B.海关 C.国家环境保护主管部门 D.国家质量技术监督部门
23、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）
A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告
24、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录 B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档 C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内 D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
25、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证 B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接 C.责令立即更换破损的安全网 D.吊销施工企业的营业执照 E.查封、扣押施工企业的设施
26、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除 B.抵消 C.混同 D.提存
27、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内 B.24小时内 C.作业人员救出后1小时内 D.作业人员救出后24小时内
28、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
29、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
30、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6 B.12 C.18 D.24
31、单项选择题 下列担保物权的说法中，正确的是（）。
A.只有不动产才可以抵押 B.质押物只能是动产 C.权利可以抵押 D.留置物只能是动产
32、单项选择题 某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.产权单位 D.档案管理部门
33、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂 B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 C.采用公开招标方式的费用过大 D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
34、单项选择题 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A.宣读有原告签字的起诉书 B.变更诉讼请求 C.进行和解 D.放弃诉讼请求
35、单项选择题 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A.《国籍法》 B.《地方各级人民代表大会选举法》 C.《民族区域自治法》 D.《政府采购法》
36、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关 B．人民法院 C．公安机关 D．人民检察院 E．工会
37、单项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。
A.1 B.2 C.3 D.4
38、单项选择题 关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。
A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B．仲裁审理案件应当公开进行 C．当事人可以协议仲裁不开庭审理 D．仲裁庭不能做出缺席裁决
39、单项选择题 下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。
A.聘用单位被吊销营业执照的 B.已与聘用单位解除聘用合同关系的 C.年龄超过65周岁的 D.同时在两个以上单位执业的
40、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A．对施工质量负责 B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C．对建筑材料、设备等进行检验检测 D．建立健全施工质量检验制度 E．审查批准高大模板工程的专项施工方案
41、多项选择题 关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
42、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼
43、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
A、建筑节能标准 B、建筑节能国际标准 C、建筑节能强制性标准 D、建筑节能推荐性标准
44、单项选择题 下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业 B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业 C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业 D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业
45、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年 B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年 C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年 D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
46、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。 D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
47、单项选择题 《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。
A.必须办理 B.应当办理 C.鼓励办理 D.不作要求
48、单项选择题 建设工程施工前，施工企业（）应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行技术交底，并由双方签字确认。
A.项目管理的技术人员 B.施工企业总负责人 C.项目管理的负责人 D.技术总负责人
49、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
50、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。
A.继续按照工程图纸施工 B.按照技术标准修改图纸 C.按照标准图集施工 D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求设计单位予以修改
51、单项选择题 某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。
A.相邻关系 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利
52、多项选择题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。
A、国家机关 B、学校、幼儿园 C、医院 D、经企业法人授权的法人分支机构 E、企业的职能部门
53、单项选择题 某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。
A、10 B、7 C、6 D、4
54、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同 B.有效合同 C.效力待定合同 D.可撤销合同
55、单项选择题 建筑起重机械安装完毕后，由下列（）组织验收。
A.建设单位 B.监理单位 C.使用单位 D.安装单位
56、单项选择题 下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。
A、调解和好的离婚案件 B、调解维持收养关系的案件 C、能够即时履行的案件 D、达成调解协议的施工合同纠纷案件
57、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
58、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
59、单项选择题 建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.失职罪
60、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门
61、判断题 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。
62、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同 B.变更合同 C.危害自身的债权实现 D.降低履行利益
63、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
64、单项选择题 某项目经理于2005年11月19日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2007年2月13日取得了建造师资格证书。该项目经理若要以注册建造师名义执业，最迟应当于()之前提出注册申请。
A、2006年11月19日 B、2007年3月13日 C、2008年11月19日 D、2010年2月13日
65、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.国务院负责安全生产监督管理的部门 D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
66、单项选择题 以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。
A.核对当事人-举证质证-法庭调查-法庭辩论-宣判 B.核对当事人-法庭调查-法庭辩论-举证质证-宣判 C.法庭调查-核对当事人-举证质证-法庭辩论-宣判 D.核对当事人-法庭调查-举证质证-法庭辩论-宣判
67、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
68、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设 B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告 C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准 D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
69、多项选择题 施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。
A.现场的作业人员 B.新录用的作业人员 C.使用新设备时的作业人员 D.使用新材料时的作业人员 E.重要岗位的作业人员
70、单项选择题 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A、15 B、30 C、45 D、60
71、多项选择题 甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()等内容。
A.招标范围 B.招标方式和发布招标公告的媒介 C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件 E.评标委员会的组成和评标报告
72、单项选择题 下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）
A．《全国人民代表大会组织法》 B．《中华人民共和国国际法》 C．《中华人民共和国反垄断法》 D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
73、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.商标局
74、单项选择题 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。
A.要约内容不明确 B.要约人不特定 C.受要约人错误 D.无订立合同的意思表示
75、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴 B、不予支持 C、支付按合同约定全部支付 D、只支持按银行同类贷款利息支付
76、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除 B.继续使用即可 C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用 D.委托鉴定，重新界定使用期
77、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更 B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
78、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请 B.诺 C.新要约 D.部分承诺
79、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年 B.2年 C.1年 D.设计文件规定的合理使用年限
80、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日 B.2007年4月1日 C.2008年4月1日 D.2009年4月1日
81、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
82、单项选择题 根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。
A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级 D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
83、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。
A.技术条款 B.投标人须知 C.施工组织设计 D.合同主要条款
84、多项选择题 行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。
A.行政复议机关认为需要停止执行 B.法律规定停止执行 C.申请人认为需要停止执行 D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行 E.被申请人认为需要停止执行
85、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权 B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任 C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
86、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
87、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任 B.学院可直接扣除施工方质量保修金 C.施工方承担质量保修责任 D.学院和施工方共同承担责任
88、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目 B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目 C.利用国际援助建设的生态环保项目 D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
89、单项选择题 某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A.负责工程保修的施工单位 B.物业单位 C.装修单位 D.住户甲
90、单项选择题 以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
91、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
92、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小 B.收支频繁 C.流动极性强 D.普遍可以接受 E.最容易发生意外
93、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府
94、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院 B.最高人民法院 C.中级人民法院 D.该基层法院院长
95、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A．土地主管部门 B．建设行政主管部门 C．城乡规划主管部门 D．授权的镇人民政府
96、单项选择题 某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是（）。
A.双方应以书面形式订立合同 B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月 C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人 D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同
97、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
98、单项选择题 安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。
A.工会民主监督 B.公众举报监督 C.有关行政主管部门监督 D.社区报告监督
99、单项选择题 中标人不按合同履行义务，情节严重的，取消其()年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A.2～5 B.3～6 C.4～9 D.5～8
100、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人
101、单项选择题 提出行政许可申请的法定方式不包括（）。
A.电子邮件 B.电话 C.传真 D.信函
102、多项选择题 工程建设法律关系由()等要素构成。
A.主体 B.客体 C.内容 D.事件 E.行为
103、多项选择题 合同的种类很多，合同的标的也多种多样包括()。
A、有形财产 B、劳务 C、无形财产 D、工作成果 E、建设工期
104、单项选择题 螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。
A.1% B.3% C.5% D.8%
105、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。
A.报装 B.维修 C.调试 D.拆除 E.闲置
106、单项选择题 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责 D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
107、单项选择题 建筑生产中最基本的安全管理制度是（）
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度
108、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括（）
A．对建设工程项目的安全施工负责 B．确保安全生产费用的有效使用 C．落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D．签署危险性较大的工程安全专项施工方案
109、多项选择题 工程项目存在下列情形之一的，应当重新组织建筑节能工程验收（）。
A.验收执行标准不符合要求的 B.参加验收各方验收意见不一致的 C.未完成建筑节能工程设计内容的 D.节能材料未提供检测报告的 E.验收各方提出的问题未整改完毕的
110、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表 B．工程监理单位 C．设计单位 D．项目技术负责人
111、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
112、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
113、问答题 知识产权的法律特征
114、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方 B.及时通知对方 C.拒绝履行 D.解除合同
115、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件 B.确认调解协议案件 C.实现担保物权案件 D.不动产所有权确认案件 E.选民资格案件
116、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年 B.2个月至1年 C.3个月至2年 D.6个月至3年
117、多项选择题 下列单位中，属于建设工程竣工验收必须参加的单位是（）。
A.建设单位 B.勘察单位 C.设计单位 D.施工单位 E.政府工程质量监督机构
118、单项选择题 企业提取的安全费用的使用方式为（）。
119、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是（）
A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B．工程监理单位可以分包监理业务 c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
120、多项选择题 工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成()的事故。
A.工程延误开工，造成重大经济损失 B.工程倒塌或报废 C.机械设备毁坏 D.工程验收后迟迟不能投入使用造成重大经济损失 E.安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失
121、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖 B、降水 C、脚手架 D、起重吊装
122、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
123、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，可以判决变更。
A.主要证据不足的 B.适用法律法规错误的 C.行政处罚明显不当 D.被告不履行或者拖延履行法定职责的 E.行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的
124、单项选择题 按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。
A.收到行政许可申请之日起15日内 B.收到行政许可申请之日起20日内 C.受理行政许可申请之日起15日内 D.受理行政许可申请之日起20日内
125、单项选择题 项目经理部行为的法律后果由()承担。
A、企业法人 B、项目经理 C、监理工程师 D、主要项目负责人
126、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续
127、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
128、单项选择题 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须（）。
A.书面通知投标人甲 B.书面通知所有的投标人 C.口头通知投标人甲即可 D.口头通知所有的投标人
129、单项选择题 某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标由当地建设行政主管部门主持 B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D.开标时不能宣读投标文件
130、单项选择题 在建设工程纠纷中，()是常用的举证手段。
A.询问调查 B.鉴定 C.固定保存 D.开庭质证
131、单项选择题 根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。
A．拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B．建设工程选址应当是尽可能避开一切文物 C．建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D．在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
132、多项选择题 建筑市场施工单位承揽业务不良行为认定标准包括()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的 D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的 E.利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的
133、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主 B.保险人 C.业主聘用的监理工程师 D.贷款银行 E.分包商
134、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
135、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
136、单项选择题 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。
A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任 B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同 C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同 D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
137、多项选择题 商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 E.被执行财产所在地的中级人民法院
138、单项选择题 在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。
A、物证 B、勘验笔录 C、书证 D、视听资料
139、多项选择题 某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是（）。
A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解 B.调解不成的，应当及时作出裁决 C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书 D.调解协议经双方签字后即具有强制力 E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
140、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款 B.保守商业秘密条款 C.劳动保护条款 D.劳动纪律条款 E.违反劳动合同的责任条款
141、多项选择题 关于物权的说法，正确的有().
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
142、单项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。
A、土方开挖工程 B、模板工程 C、脚手架工程 D、高空作业工程
143、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
144、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的 B、在境外就医的 C、应当由公共卫生负担的 D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E、符合基本医疗抢救的医疗费用
145、单项选择题 某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、2010年5月10日 B、2010年5月15日 C、2010年5月20日 D、2010年5月30日
146、多项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。
A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
147、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可 B、行政裁决 C、行政处罚 D、行政处分 E、行政奖励
148、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告 B.平行检验、旁站 C.咨询、监督 D.组织、控制、协调
149、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖 B.地域管辖 C.法定管辖 D.指定管辖 E.移送管辖
150、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）
A．在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D．使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E．未按照节能设计进行施工的
151、单项选择题 某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故
152、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工 B.要求办理手续后继续施工 C.要求施工单位增加补偿费 D.责令立即停止施工
153、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.矿业企业
154、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）
A．不服行政机关作出的行政处分 B．不服行政机关作出的行政处罚诀定 C．不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D．部分地方人民政府领布的规章
155、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权 B.地役权依登记设立 C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D.地役权不可以单独转让 E.设立地役权应当签订地役合同
156、多项选择题 民事诉讼的基本特征包括()。
A、公权性 B、强制性 C、任意性 D、程序性 E、保密性
157、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权 B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一 C.仲裁以不公开审理为原则 D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
158、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位 B、设计单位 C、物业管理单位 D、大楼使用者
159、单项选择题 可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。
A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政主管部门 D.监理单位
160、单项选择题 某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A.2002年11月25日 B.2002年12月14日 C.2003年11月25日 D.2004年2月1日
161、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的 C.建设单位指定专业分包的 D.专业分包单位再进行专业分包的
162、单项选择题 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证．
A.2 B.1 C.3 D.5
163、单项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的是（）。
A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系 B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构 C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准 D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
164、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.公安机关 B.作出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门
165、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权
166、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作 B.矿山、井下作业 C.夜班劳动 D.低温、冷水作业
167、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年 B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C.丙某今年已经63周岁 D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
168、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。
A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.公务员工商行政主管部门
169、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属无效条款
170、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
171、单项选择题 下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是（）。
A.安全生产许可证的有效期为3年 B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请 C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明 D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续
172、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人 B.造成死亡1人 C.造成直接经济损失50万元 D.造成间接经济损失50万元
173、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院 E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
174、多项选择题 在工程建设项目中，建设单位的安全责任包括（）。
A.编制安全技术措施的责任 B.统一协调总、分包单位安全生产的责任 C.对拆除工程进行备案的责任 D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的责任 E.需要进行爆破作业的办理报批手续的责任
175、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
176、单项选择题 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A.总承包人 B.防水分包人 C.业主 D.物业公司
177、单项选择题 某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。
A、180万元人民币 B、1500万元人民币 C、10亿元人民币 D、75万元人民币
178、单项选择题 《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A、28d B、42d C、56d D、60d
179、单项选择题 2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。
A、甲要承担缔约过失责任 B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任 C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任 D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任
180、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决 B、向人民法院起诉 C、向上级仲裁机构申诉 D、向人民法院申请执行
181、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的机器 C.土地所有权 D.集体所有土地使用权 E.抵押人依法有权处理的土地使用权
182、单项选择题 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议 B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼 C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼 D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼
183、单项选择题 评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，对此问题的处理原则是（）。
A.以总价为准，修改单价 B.以单价为准，修改总价 C.按照废标处理 D.要求投标人澄清
184、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权
185、单项选择题 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。
A、拒绝执行 B、向人民法院起诉 C、请求法院裁定不予执行 D、向上级仲裁委员会申诉
186、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
187、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）。
A.同时规划 B.同时设计 C.同时施工 D.同时调试 E.同时使用
188、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件 B、中止审理 C、终结审理 D、缺席判决
189、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员 B.企业主要负责人 C.项目负责人 D.专职安全生产管理人员 E.造价人员
190、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
191、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的 B.中标候选人拖欠银行大量贷款的 C.中标候选人起诉其他债务人的 D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的 E.中标候选人存在违法行为的
192、单项选择题 如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A.要约延期 B.要约中止 C.要约失效 D.要约效力待定
193、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前 B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议 C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力 D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
194、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件 B.第二审民事案件 C.重大涉外案件 D.在全国有重大影响的民事案件
195、单项选择题 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1 B.6 C.12 D.24
196、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10 B、15 C、20 D、25
197、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏 B.不可抗力 C.电力不足 D.短路、过电压、电弧所造成的损失
198、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
199、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
200、单项选择题 关于调解与和解，以下说法正确的是（）。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加 B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，立即具有强制执行效力 C.在人民法院执行程序中，任何一方均无权申请法院进行调解 D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议
201、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
202、多项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询 E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
203、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
204、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.中标入拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B.投标保证金不得采用银行保函方式 C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D.投标保证金最高不得超过50万元
205、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
206、单项选择题 某投标人在编制投标文件的时候出现了不同的意见，以下观点正确的是()。
A、甲观点：由于投标文件中没有要求提交投标保证金，投标人就可以不予提交 B、乙观点：即使招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人也要提交 C、丙观点：投标保证金的数额与投标报价相同 D、丁观点：投标保证金的数额与工程预付款相同
207、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查 B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任 C、赶到事故现场，组织事故抢救 D、总结事故教训，提出整改措施
208、多项选择题 关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。
A.已经确定施工企业 B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 C.建设资金已经落实 D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
209、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.当事人可以协议仲裁不开庭审理 C.仲裁审理案件应当公开进行 D.当事人不能协商确定仲裁程序
210、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计 B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案 C.向建设单位详细说明施工图设计文件 D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准 E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
211、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任 B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任 C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任 D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
212、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位
213、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考 B.乙可以报考，甲不可以 C.二人均不可以报考 D.甲可以报考，乙不可以
214、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是（）.
A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 C．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 D．发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
215、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则 B.对等原则 C.快捷原则 D.公平原则 E.强制原则
216、单项选择题 H开发公司拟投资修建一个造价2亿元人民币的建设项目，下面不影响开工的因素是()。
A.环境影响评价文件没有通过审查 B.未获得施工许可证 C.消防设计图纸审查不合格 D.施工现场没有拆迁完毕
217、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
218、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
219、单项选择题 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。
A.测时法 B.写实记录法 C.工作日写实法 D.动作研究法
220、单项选择题 根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是（）。
A.建设工程只能实行招标发包 B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位 C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位 D.发包单位可以将建设工程肢解发包
221、多项选择题 属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查 B.对进场的安全设备是否合格进行检测 C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务 D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告 E.对施工招标活动提供咨询
222、单项选择题 施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的是权力是()。
A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权
223、单项选择题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。
A、基础工程的保修期限为50年 B、屋面防水工程的保修期限为8年 C、供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止 D、电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
224、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程 B、不得转包和违法分包工程 C、自行完成建设工程主体结构施工 D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
225、单项选择题 A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。
A、该行为属于肢解工程发包的违法行为 B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同
226、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是（）。
A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出 C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出 D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行
227、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工 B.钢筋工 C.瓦工 D.电工
228、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同 B.加工承揽合同 C.建设工程合同 D.保管合同 E.买卖合同
229、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所 B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C．非企业法人是指行政法人和事业法人 D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
230、单项选择题 民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。
A.仲裁委员会 B.人民调解委员会 C.人民检察院 D.人民法院
231、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
232、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存 B、拍卖 C、变卖 D、任意处置
233、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查()。
A、隔热技术与材料的内容 B、密闭技术的内容 C、节能设计的内容 D、空调制冷的内容
234、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月 B.1年 C.3年 D.5年
235、单项选择题 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1 B.2 C.12 D.24
236、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．
A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．建设主管部门
237、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3 B.6 C.9 D.12
238、单项选择题 某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月16日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日
239、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方 B.委托方 C.服务方 D.受益方 E.提供咨询的联合体
240、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称 B.施工场所和期限 C.施工单位资质 D.可能的环境噪声值 E.噪声污染防治措施
241、单项选择题 某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。
A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任 B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款 C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款 D.强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付
242、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。
A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标
243、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
244、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A．在试用期间被证明不符合录用条件的 B．严重违反用人单位 C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D．被依法追究刑事责任的
245、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力
246、多项选择题 下列费用项目中，应计入设备安装工程费用的有()。
A.整个车间的负荷联合试运转费用 B.试运转收入 C.生产者准备费 D.整个车间的无负荷联动试运转费用 E.单台设备调试费用
247、单项选择题 下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。
A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.受贿罪
248、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
249、多项选择题 下面有关留置的说法中，正确的是（）。
A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产 B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限 C.债权消灭留置权当然消灭 D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额 E.当事人约定不得留置的动产，不得留置
250、单项选择题 职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12 B.24 C.48 D.60
251、单项选择题 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
252、多项选择题 施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.勘察 C.设计 D.施工 E.监理
253、多项选择题 下列属于工程总承包方式的是（）。
A.设计-施工总承包（D-B. B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包 C.采购-施工总承包（P-C. D.建设-转让总承包（B-T） E.设计-采购总承包（E-P）
254、多项选择题 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2007年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有()。
A、2007年9月，甲致函乙要求其给付工程款 B、2008年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2008年年底一定付款 C、2008年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责 D、2009年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付 E、2009年3月，甲向人民法院起诉
255、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
256、单项选择题 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
257、单项选择题 甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。
A.平等原则 B.合法原则 C.公平原则 D.自愿原则
258、多项选择题 下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。
A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁
259、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围 B.保修人员 C.保修期限 D.保修责任 E.保修金比例
260、单项选择题 对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是（）。
A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年 C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算 D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
261、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失 B.合同中约定的额度 C.违反合同一方违反合同时预见到的损失 D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
262、单项选择题 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。
A.20 B.30 C.45 D.60
263、单项选择题 甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图纸继续施工 B、及时提出意见和建议 C、与监理工程师协商一致后，继续施工 D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用 D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
264、单项选择题 下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程 B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款 C.承包商在投标时借用了其他企业的资源，在资格预审时没有通过审查 D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人
265、单项选择题 乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.
A．应以备案合同作为结算工程价款依据 B．该补充协议属于可撤销合同 C．应以补充协议作为结算工程价款依据 D．乙方行为构成合同违约
266、多项选择题 对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。
A、动产物权以占有和交付为公示手段 B、动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付 C、机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人 D、动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外 E、船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人
267、多项选择题 某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议，复议机关受理后，房地产开发商（）。
A.不得撤回复议 B.不得同时提起行政诉讼 C.对复议结果不服不能上诉 D.对复议结果不服不能提起行政诉讼 E.对复议结果不服可以提起行政诉讼
268、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位
269、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权 B.担保物权 C.收益权 D.不动产物权
270、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔 C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责 E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
271、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
272、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地 B、不动产所在地 C、受让人所在地 D、转让双方协商达成一致
273、多项选择题 下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。
A.规划环保部门出具的准许使用文件 B.工程竣工验收报告 C.工程质量评价报告 D.工程竣工验收备案表 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
274、单项选择题 住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）
A.工程概况 B.编制依据 C.施工图预算 D.施工工艺技术
275、多项选择题 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。
A.定金是合同成立的证明 B.定金具有双向担保性 C.定金数额最高不得超过主合同标的额20% D.定金是一种预付款的性质 E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回
276、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发
277、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
278、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
279、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范 B.造成损失后果 C.具有违约行为 D.违反建筑企业内部文件 E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
280、名词解释 纪南城
281、单项选择题 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A、监理单位统一组织 B、总承包单位统一组织 C、总承包单位和分包单位各自 D、建设单位统一组织
282、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照 B．技术人员 C．资金 D．高层管理人员
283、单项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。
A.以甲的名义在媒体上发布招标公告 B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件 C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人 D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构
284、单项选择题 按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省级人民政府 D.省级人民政府建设行政主管部门
285、多项选择题 下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是（）。
A.工程监理业务可以依法转让 B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书 D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款
286、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，()等施工招标项目应当公开招标。
A、国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目 B、省、自治区、直辖市人民政府确定的各项施工建设项目 C、省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目 D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目 E、全部使用国外资金投资或者国外资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目
287、多项选择题 甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A.乙公司列为被告 B.乙公司和丙公司列为共同被告 C.乙公司和秦某列为共同被告 D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告 E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
288、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包 B.专业分包 C.劳务分包 D.工程总承包 E.专业承包
289、单项选择题 安全生产的主要监督方式不包括()。
A.企业职工监督 B.社区报告监督 C.公众举报监督 D.社会舆论监督
290、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
291、多项选择题 下列关于招标基本程序的说法正确的有（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准 B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构 C.招标项目应当设定标底，标底必须保密 D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查 E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
292、单项选择题 ()的董事可以提议召开董事会会议，由董事长主持。
A.2/5以上 B.1/5以上 C.1/4以上 D.1/3以上
293、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
294、多项选择题 在建设工程中常见的知识产权主要是()和其他科技成果。
A、发现权 B、专利权 C、商标权 D、著作权 E、发明权
295、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A．在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B．经追认的越权代理行为 C．委托书授权不明的代理行为 D．代理人因事务繁忙来经被代理人同意将代理事务转托他人 E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
296、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉 B.向招标人提出异议 C.向法院起诉 D.申请仲裁
297、多项选择题 关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任 C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系 D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
298、单项选择题 关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务 B、依法限制用人单位安排劳动者的加班 C、劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业 D、用人单位发生变动的，劳动合同终止履行
299、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。
A.要约人确定了承诺期限的 B.要约人明示不可撤销的 C.书面发出的 D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的 E.受要约人认为要约是不可撤销的
300、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式 B.招标公告 C.招标方式 D.招标范围 E.招标组织形式
