当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程试题预测（每日一练）
2022-08-27 11:28:16 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。

A.射线探伤 
B.涡流探伤 
C.磁性探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


2、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

进场的材料应如何进行验收和确认?


点击查看答案


3、单项选择题  单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固，垂直度允许偏差为()mm/m。

A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7


点击查看答案


4、多项选择题  计算载荷为()的乘积。

A.风载荷系数 
B.设备及索吊具重量的总和 
C.不均衡载荷系数 
D.吊装安全系数 
E.动载荷系数


点击查看答案


5、多项选择题  工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。

A.应在采暖环境中进行 
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃ 
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上 
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃ 
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂


点击查看答案


6、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


7、多项选择题  焊接设备选用经济性原则需要考虑设备的()。

A.提高生产率 
B.降低成本 
C.使用寿命 
D.可维修性 
E.可靠性


点击查看答案


8、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。

A.计量标准器具是国家计量基准器具 
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用 
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定


点击查看答案


9、单项选择题  工业炉的烘干应在()进行。

A.炉窑砌筑后 
B.烘烟道和烟囱前 
C.单机无负荷试运转后 
D.联动试运转后 


点击查看答案


10、单项选择题  根据《安全生产法》的规定，下列没有违反法律规定情形的是()。

A、为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上
B、由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是汽油存处地点在一楼，而员工宿舍在三楼
C、为了方便，将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室
D、为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内


点击查看答案


11、单项选择题  《特种设备安全监察条例》确定的起重机械类特种设备，是指用于()重物的机电设备。

A.水平移动 
B.转动 
C.牵引 
D.垂直升降或水平移动


点击查看答案


12、单项选择题  电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。

A.工字钢 
B.T型钢 
C.角钢 
D.槽钢 


点击查看答案


13、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例IH420164-3】
1．背景
某总承包建设公司承接了一大型炼油厂建设工程项目，其主要任务是：两套常减压装置，160万t／年加氢裂化和延迟焦化、80万t／年加氢精制装置、120万t／年加氢精制装置、50万t／年糠醛抽提装置、脱硫及硫回收装置等的安装工作。在工程竣工验收时，验收委员会发现以下三方面的问题：(1)该工程中部分引进了新工艺新技术，即使在国内有能力生产的中高压管路的管材几乎全部通过技术引进方式加以进口；(2)原规划中的厂医务所因邻近兴建的园区医院而被取消；(3)在查阅竣工结算书时，发现大型拱顶内浮盘储罐的网架特种铸钢节点件每吨的价格要比国内同类型的价格便宜近一半；(4)部分系统管道布置位置发生了交更。
2．问题
(1)验收人员对全部进口中高压管材心存疑虑，对此应查阅哪些资料方可解除疑虑？
(2)化工管路安装质量的关键之一是焊接质量，那么验收时检验该质量的依据有哪些？
(3)该厂医务所建设项目的取消，验收人员可查找哪些资料并得到证实？
(4)铸钢节点件价格便宜的工艺原因是什么？可以证明的资料有哪些？
(5)部分系统管道布置位置的变更，有哪些单据可作为竣工验收的依据文件？


点击查看答案


14、单项选择题  施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。

A.申请用电许可 
B.申报用电方案 
C.申报用电额度 
D.申请用电安全评审


点击查看答案


15、单项选择题  室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()。

A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装


点击查看答案


16、多项选择题  可作为建筑防雷的自然接地体有()。

A.电缆保护钢管 
B.埋地敷设的金属管道 
C.金属电缆桥架 
D.混凝土桩基中的钢筋 
E.建筑物底板内的钢筋


点击查看答案


17、多项选择题  关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。

A.先排水，后给水 
B.先给水，后排水 
C.先管井内侧，后管井外侧 
D.先管井外侧，后管井内侧 
E.分段并进行横向固定


点击查看答案


18、单项选择题  甲施工单位于2011年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砌体结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2011年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。

A、按原图样继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用


点击查看答案


19、单项选择题  只适用于长缝焊接的焊机是()。

A.交流焊机 
B.直流焊机 
C.埋弧焊机 
D.气体保护焊机


点击查看答案


20、多项选择题  下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有（）。

A.测量定位 
B.支架安装 
C.钢管预埋 
D.钢管连接 
E.管内穿线


点击查看答案


21、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

A.1.10 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.50


点击查看答案


22、单项选择题  焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。

A.余高、凹陷、裂纹、错口 
B.余高、错口、凹陷、焊瘤 
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤 
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边


点击查看答案


23、单项选择题  下列属于工程量清单计价规则的是()。

A、工程量清单编制 
B、建设项目总造价 
C、单项工程造价 
D、单位工程造价


点击查看答案


24、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


25、多项选择题  高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。

A.产品说明书 
B.试验记录 
C.调整记录 
D.合格证件 
E.安装图纸


点击查看答案


26、问答题  

背景：
某机电安装公司与业主签订了工程合同，并在合同中规定：工期提前一天奖励５０００元，每拖后一天罚款５０００元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中，出现的情况也一并列入表格中。

问题：
1．画出双代号网络图；（见图）
2．找出关键线路，计算原计划总工期是多少天；在发生变化的情况下，实际工期为多少天？
3．你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿？可顺延工期为多少天？安装单位得到的工期提前奖是多少？
4．承包方索赔必须具备的条件？索赔费用包括哪些费用？（管理实务p.209/210）
5．施工过程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，对承包商很不利，该承包公司的对策是什么？


点击查看答案


27、填空题  （）是电梯的主要参数。


点击查看答案


28、单项选择题  管道系统正确的吹洗顺序是()。

A.支管ー疏排管ー主管 
B.疏排管ー支管ー主管 
C.主管ー支管ー疏排管 
D.主管ー疏排管ー支管


点击查看答案


29、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


30、多项选择题  链传动的缺点包括()。

A.制造和安装精度要求高 
B.只能用于平行轴间的传动 
C.瞬时速度不均匀 
D.工作时有噪声 
E.需要很大的张紧力


点击查看答案


31、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

炉窑砌筑前，工序交接验收证明书包括哪些内容？


点击查看答案


32、问答题  空预器所属有哪些辅助设备？各设备的作用是什么？


点击查看答案


33、单项选择题  对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.焊接施工员 
B.焊接工程师 
C.质量工程师 
D.检测工程师


点击查看答案


34、单项选择题  用于电力线路上的电器设备是（）。

A.金具 
B.集箱 
C.断路器 
D.叶栅


点击查看答案


35、单项选择题  压缩机按照()可分为微型、小型、中型、大型。

A.排气压力大小 
B.润滑方式 
C.容积流量 
D.压缩气体方式


点击查看答案


36、多项选择题  焊接设备的选用原则包括以下()。

A.安全性 
B.经济性 
C.精确性 
D.先进性 
E.适用性


点击查看答案


37、多项选择题  离子接地极又称为()。

A.电解离子接地系统 
B.中空式接地系统 
C.物理接地系统 
D.化学接地系统 
E.复合式接地系统


点击查看答案


38、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。

A.压力试验 
B.泄露试验 
C.灌水试验 
D.通球试验


点击查看答案


39、单项选择题  通常，设备及管道外表面温度高于()时，需要设置保温绝热层。

A.20℃ 
B.30℃ 
C.40℃ 
D.50℃


点击查看答案


40、多项选择题  住宅(小区)通信网络系统包括()。

A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网


点击查看答案


41、单项选择题  电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

A.电缆搬运 
B.绝缘测定 
C.挂标志 
D.质量验收


点击查看答案


42、单项选择题  有强烈振动的重型机械设备采用（）地脚螺栓。

A．粘接
B．固定
C．胀锚
D．活动


点击查看答案


43、单项选择题  ()是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。

A.现场验收
B.质量验收
C.竣工验收
D.进场验收


点击查看答案


44、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-4】
1．背景
某发电榘团有限公司于2010年在第三和第四季度先组织相关人员分别对公司的2×300MW发电机组的技术改造建设项目和一台1000MW发电机组的新建项目进行了交工验收，然后成立两个竣工验收委员会就电厂主体工程，及其消防、职业卫生和厂生活区等设施进行了同步验收。
在现场验收过程中，检查人员发现：(1)由业主提供的一台磨煤机运行噪声很大，经检验是其本身质量存在问题；(2)因冷却水取水口水温过高，现已变更。
2．问题
(1)技术改造建设项目和新建项目是否都要组织竣工验收？通常有哪些建设项目要组织竣工验收？
(2)简述交工验收的组织单位和参加单位。
(3)根据验收的一般规定，背景资料中的同步验收是否正确？阐述理由。
(4)验收委员会（组）通常由哪些部门（的人员）组成？
(5)针对现场验收过程中发现的问题，可提供证明的资料（依据）有哪些？


点击查看答案


45、多项选择题  注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括( )。

A.10—30万千瓦机组冷却塔工程
B.单项工程合同额500—1000万元发电工程
C.20万千瓦及以下机组升压站工程
D.20万千瓦及以下机组附属工程
E.10—30万千瓦机组消防工程


点击查看答案


46、问答题  

机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？


点击查看答案


47、单项选择题  平面控制网的测量方法有()。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法 
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法 
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法 
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法


点击查看答案


48、单项选择题  下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。

A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材


点击查看答案


49、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位还应编制哪些施工方案?


点击查看答案


50、单项选择题  甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。

A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案


点击查看答案


51、单项选择题  在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。

A.全埋式 
B.半埋式 
C.活动式 
D.利用建筑物


点击查看答案


52、单项选择题  VLV、VV型电力电缆()。

A.能承受机械外力作用
B.适用于管道内敷设
C.可敷设在地下
D.可承受相当大的拉力


点击查看答案


53、单项选择题  组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经()负责检查评定合格，填写验收记录，报监理工程师组织验评签认。

A.项目负责人
B.质量负责人
C.项目经理
D.项目专业质检员


点击查看答案


54、多项选择题  吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（)．

A．设备重量 
B．设备尺寸 
C．设备就位高度 
D．吊索长度 
E．吊车工作幅度


点击查看答案


55、单项选择题  用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。

A.90°斜四通 
B.两个45°弯头 
C.45°弯头 
D.90°斜三通 


点击查看答案


56、单项选择题  下列不属于各类签章文件包含的类型是()管理文件。

A.合同
B.施工组织
C.经济
D.质量


点击查看答案


57、单项选择题  输电线路杆塔的基础，其作用是防止杆塔因受重力，风力及（）时，单向拉力而下压、上拔和倾倒。

A.洪水
B.断线
C.地震
D.泥石流


点击查看答案


58、多项选择题  我国宪法规定了公民享有的基本权利，包括()。

A、平等权
B、人身自由权
C、社会经济权利
D、依法纳税
E、维护祖国的安全、荣誉和利益


点击查看答案


59、单项选择题  无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。

A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料


点击查看答案


60、单项选择题  下列属于工程量清单规则下工程总造价形成的是()。

A、分部分项工程费 
B、投标报价 
C、工程计量 
D、竣工结算与支付


点击查看答案


61、多项选择题  关于双耳定位，下列说法正确的有()。

A.用双耳收听可以判断声源的方向和远近，称为双耳定位
B.对于1500Hz以下的定位可能依赖头部产生声影作用而引起的两耳强度差
C.在高频定位时，可能依赖相位差，实际就是时问差
D.头部左右摆动时，定位的准确程度就要低
E.在室内的混响空间，定位只依赖最先到达两耳声音的时间差


点击查看答案


62、单项选择题  焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


63、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阙进行控制。

A.模拟量AI
B.数字蟹IS
C.模拟量AO
D.数字量DI


点击查看答案


64、单项选择题  在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷

A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向


点击查看答案


65、多项选择题  发电机按照原动机可划分为()。

A.汽轮发电机
B.水轮发电机
C.柴油发电机
D.内冷式发电机
E.外冷式发电机


点击查看答案


66、单项选择题  三角测量网的布设要求各等级的首级控制网宣布设为近似等边三角形的网，其三角形的内角不应()。

A.小于50。
B.小于45。
C.小于30。
D.小于20。


点击查看答案


67、单项选择题  下列属于行政处罚的是()

A、停止侵害
B、记大过
C、罚金
D、责令停产停业


点击查看答案


68、单项选择题  下列设备吊装适用于直升飞机的是()。

A.山区的上山索道 
B.30m高、10t重的钢制烟囱 
C.一个5t重的设备吊至20m高平台上 
D.河道中30t重构件的吊装


点击查看答案


69、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有（）。

A.直行程 
B.角行程 
C.步进式 
D.开关式 
E.多转式


点击查看答案


70、单项选择题  汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法，汽包运进施工现场后，一般要进行卸车、转正翻身、零米移位、()以及移动就位。

A.垂直提升、高位调平 
B.低位调平、垂直提升 
C.倾斜起吊、垂直提升、高位调平 
D.低位调平、倾斜起吊、垂直提升


点击查看答案


71、多项选择题  变压器的主要技术参数含有()。

A.冷却方式 
B.绝缘材质 
C.阻抗 
D.绝缘等级 
E.功率


点击查看答案


72、单项选择题  下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。

A.中点 
B.起点 
C.终点 
D.转折点 


点击查看答案


73、单项选择题  施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或()。

A.制造许可证 
B.产品说明书 
C.技术鉴定书 
D.使用规范


点击查看答案


74、单项选择题  空调制冷系统管道绝热施工应在（）进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


75、单项选择题  在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法


点击查看答案


76、填空题  成套柜的接地母线应与（）连接可靠。


点击查看答案


77、多项选择题  电气装置的施工程序包括()。

A.设备就位固定 
B.引入、引出的电线或电缆连接 
C.导线穿管 
D.交接试验和继电保护整定 
E.控制系统模拟动作试验


点击查看答案


78、单项选择题  属于管道组成件的元件是()。

A.垫片 
B.导轨 
C.吊夹 
D.托座


点击查看答案


79、单项选择题  根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。

A.在热处理前进行一次 
B.在热处理后进行一次 
C.在焊后及热处理后各进行一次 
D.在热处理后及压力试验后各进行一次


点击查看答案


80、单项选择题  2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。

A、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
B、这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
C、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
D、经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施


点击查看答案


81、多项选择题  智能建筑是由()共同构成。

A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程


点击查看答案


82、单项选择题  在水平管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装()要求相同。

A.压力取源部件的取压点 
B.温度取源部件的取温点 
C.流量取源部件的层流点 
D.液位取源部件的液位点


点击查看答案


83、单项选择题  主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机


点击查看答案


84、单项选择题  玻璃纤维复合风管适用于（）。

A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统


点击查看答案


85、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

指出事件一中承包人的索赔要求是否合理?索赔的费用组成是否合理?并分别说明理由。


点击查看答案


86、多项选择题  反应材料的热学性能的有()

A.熔点 
B.热容 
C.热处理性 
D.导热性 
E.焊性


点击查看答案


87、单项选择题  自动控制的闭环控制系统特点之一是()。

A.控制作用的传递具有单向性 
B.由偏差产生对系统输入量的控制 
C.抗干扰性较差 
D.由偏差产生对系统被控量的控制


点击查看答案


88、多项选择题  压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。

A.使用形式 
B.品种 
C.设计压力 
D.容积 
E.介质特性


点击查看答案


89、单项选择题  电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。

A.100Ω/V 
B.200Ω/V 
C.500Ω/V 
D.1000Ω/V


点击查看答案


90、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

起重机的基本参数主要有额定启动量、()、最大起升高度和工作速度等，是制定吊装技术方案的主要依据。

A.设备高度 
B.最大幅度 
C.设备重量 
D.设备位置


点击查看答案


91、单项选择题  流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。

A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核


点击查看答案


92、单项选择题  甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、发包人
D、甲公司和乙公司连带


点击查看答案


93、多项选择题  以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。

A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范


点击查看答案


94、单项选择题  关于变压器绝缘油试验，不正确的说法是()

A.电压从零开始，以2~3kv/s的速度逐渐升高到击穿电压
B.绝缘油的击穿电压试验在专用油杯中进行
C.试验时，绝缘油的温度保持在25℃左右
D.绝缘油试验时第一次击穿时的电压值即为绝缘油的耐压数值


点击查看答案


95、单项选择题  对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。

A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数


点击查看答案


96、判断题  人工费周报表的实际意义，是使项目经理能够一看就了解该周某工程施工中的每个分项工程的人工单位成本和总成本，以及与之对应的预算数据。


点击查看答案


97、单项选择题  关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）

A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白


点击查看答案


98、单项选择题  ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府


点击查看答案


99、多项选择题  基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置()设施。

A．电信线路
B．高压供电线路
C．移动通信基站
D．小型天线
E．大型天线


点击查看答案


100、单项选择题  盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。

A.浸涂 
B.刷涂 
C.淋涂 
D.喷涂


点击查看答案


101、填空题  盘、柜内的导线不应有（），芯线应无损伤。


点击查看答案


102、单项选择题  钢铁材料都是以铁和()为主要元素组成的合金。

A.硅 
B.碳 
C.硫 
D.磷


点击查看答案


103、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（)．

A．针孔 
B．气泡 
C．粘结力 
0．透底


点击查看答案


104、单项选择题  利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。

A.10
B.20
C.30
D.40


点击查看答案


105、单项选择题  仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


106、填空题  电流互感器二次回路中性点应分别（）接地，接地线截面不应小于4mm2，且不得与其他回路接地线压在（）接线鼻子内。


点击查看答案


107、单项选择题  管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。

A.5%
B.8%
C.10%
D.15%


点击查看答案


108、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求

A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位


点击查看答案


109、多项选择题  在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有（）

A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料


点击查看答案


110、单项选择题  按压力容器品种划分，代号为E的是()。

A.反应压力容器 
B.换热压力容器 
C.分离压力容器 
D.储存压力容器


点击查看答案


111、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600


点击查看答案


112、填空题  端子排安装时，交、直流端子应（）布置。


点击查看答案


113、多项选择题  分部工程质量验收记录表签字人包括()。

A.建设单位项目负责人 
B.总监理工程师 
C.施工单位负责人 
D.设计单位项目负责人 
E.质监部门技术负责人


点击查看答案


114、多项选择题  空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。

A.空气温度 
B.相对湿度 
C.气流速度 
D.噪声 
E.空气含氧量


点击查看答案


115、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


116、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


117、多项选择题  空调与通风系统调试时，主要考核的指标（）。

A、空气温度
B、相对湿度
C、气流速度
D、噪声
E、空气含氧量


点击查看答案


118、单项选择题  钢材表面处理的质量等级要求，()金属表面处理质量等级分为两级。

A.喷射或抛射除锈 
B.手工或动力工具除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


119、单项选择题  硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于()养护。

A.过热蒸汽
B.浇水
C.恒温
D.自然


点击查看答案


120、单项选择题  自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施。

A.断路 
B.静电 
C.屏蔽 
D.接地


点击查看答案


121、单项选择题  管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.

A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性


点击查看答案


122、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-2】
1．背景
某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及要求进行投标报价：
该安装工程按设计文件计算出各分部分项工程工料机费用为6000万元，其中人工费占10%.安装工程脚手架搭拆的工料机费用，按各分部分项工程人工费合计的8%计取，其中人工费占25%；安全随护、文明施工措施费用，按当地工程造价管理机构发布的规定计100万元，根据建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中“投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%”的规定，业主要求按90%计；其他措施项目清单费用按150万元计.
施工管理费、利润分别按人工费的60%、40%计.按业主要求，总承包企业将占工程总量的20%的部分专业工程发包给某专业承包企业，总承包服务费按分包专业工程各分部分项工程人工费合计的15%计取.规费按82万元计；税金按税率3.41%计.
2．问题
(1)按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定，计算该单位工程的分部分项工程清单计价.
(2)计算措施项目清单计价.
(3)计算其他项目清单计价.
(4)计算该单位工程的工程总报价.
(5)指出实物法编制施工图预算的基本步骤.


点击查看答案


123、单项选择题  下列场所的消防工程中，应向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。

A.建筑面积为15000㎡的展览馆 
B.建筑面积为13000㎡的客运车站 
C.建筑面积为12000㎡的饭店 
D.建筑面积为10000㎡的会堂


点击查看答案


124、单项选择题  消防工程验收后，经工程移交程序，以明确工程的()责任。

A.检修保养 
B.检查整改 
C.维护保管 
D.施工保修


点击查看答案


125、多项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门，应逐个进行壳体()。

A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验


点击查看答案


126、单项选择题  电站发电机的安装工序不包括()。

A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定


点击查看答案


127、单项选择题  回转窑是建材设备中的()。

A.耐火材料生产设备 
B.玻璃生产设备 
C.水泥生产设备 
D.新型建筑材料生产设备


点击查看答案


128、多项选择题  火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置


点击查看答案


129、填空题  接线端子应与导线截面匹配，不得使用（）端子配（）截面导线。


点击查看答案


130、多项选择题  设备基础对安装精度的影响主要是()。

A.基础强度不够 
B.二次灌浆层太厚或者太薄 
C.基础沉降不均匀 
D.基础设计不合理 
E.基础几何尺寸超差


点击查看答案


131、判断题  正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务


点击查看答案


132、多项选择题  根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。

A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程 
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程 
C.投资为2亿元的转炉工程 
D.单项工程合同额1000万元的发电工程 
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程


点击查看答案


133、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

A.建设 
B.施工 
C.设计 
D.监理


点击查看答案


134、单项选择题  对于间接费用的核算描述不正确的是()。

A、建筑工程以间接费为标准 
B、安装工程以人工费为标准 
C、劳务的分配以直接费或人工费为标准 
D、作业的分配以直接费或人工费为标准


点击查看答案


135、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)


点击查看答案


136、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

安装公司另行采购更换的电机，必须符合()的规定，并应有合格证明。

A.设计和制造 
B.设计和产品标准 
C.设计和规范 
D.制造和产品标准二级建造师


点击查看答案


137、单项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。

A.电缆敷设 
B.取源部件安装 
C.仪表单体调整 
D.仪表电源设备安装


点击查看答案


138、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


139、多项选择题  特种设备具有的基本特征是()。

A.涉及生命安全
B.危险性较大
C.社会影响坏
D.易造成财产的重大损失
E.容易造成伤亡


点击查看答案


140、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。


点击查看答案


141、单项选择题  长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的()。

A.1/1000
B.1/2000
C.1/3000
D.1/4000


点击查看答案


142、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？


点击查看答案


143、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

如何实现进口监控设备的可追溯性？


点击查看答案


144、单项选择题  临时用电工程安装完毕后，由()组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导、技术人员、施工现场主管、编制临电设计者、电工班长及安全员。

A.技术部门
B.安全部门
C.业主代表
D.供电部门


点击查看答案


145、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，税金项目清单包括()。

A、营业税 
B、城市维护建设税 
C、教育附加 
D、地方教育附加 
E、增值税


点击查看答案


146、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


147、问答题  

背景：
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。 
工程施工中发生如下几项事件： 
事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。 
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。 
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3. 
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。 
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 

问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?


点击查看答案


148、单项选择题  衡量计量器具的质量的主要指标是（）。

A.灵敏度、分辨率、动态特性 
B.稳定度、准确度、静态特性 
C.动态特性、分辨率、精密度 
D.统一性、溯源性、准确度 


点击查看答案


149、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析2：
案例：A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件.A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图).
图1H420096-02-1

附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间.
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明.
经修改重编网络图，A公司最后中标.
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工.为此，A公司向业主发出索赔意向书.
【问题】：
⑴A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路.
⑵以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图.工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路.并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？
⑶高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)？
⑷发现高压管件不合格，A公司应如何处理？A公司索赔成立的条件是什么？


点击查看答案


150、单项选择题  管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是()。

A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点


点击查看答案


151、多项选择题  民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。

A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度


点击查看答案


152、单项选择题  在进行避雷器工频放电试验时，要求限制放电时短路电流的保护电阻，应把短路电流的幅值限制在（）以下。

A.0.3A
B.0.5A
C.0.7A


点击查看答案


153、问答题  

某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给排水，建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?


点击查看答案


154、单项选择题  在吊装作业中，利用已有建筑物作为地锚前，必须()后方可作业。

A.获得建筑物设计单位的书面认可 
B.获得建设单位的书面许可 
C.获得建筑物施工单位的书面许可 
D.经审查


点击查看答案


155、单项选择题  在产品焊接试板的制作要求中，试板的焊接接头经外观检查合格后应()射线检测合格。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100% 


点击查看答案


156、单项选择题  下列对于人工费分析特点正确的是()。

A、人工费单价由发包商确定 
B、有的按实计算，估点工单价由双方协商确定 
C、由项目经理根据实际情况具体掌握奖励 
D、人工费单价，由发承包双方协商确定


点击查看答案


157、多项选择题  用于发电机的冷却介质有( )。

A.空气
B.惰性气体
C.氢气
D.水
E.润滑油


点击查看答案


158、多项选择题  按压力容器类别划分，压力容器可分为()。

A.Ⅰ类压力容器
B.Ⅱ类压力容器
C.Ⅲ类压力容器
D.Ⅳ类压力容器
E.V类压力容器


点击查看答案


159、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


160、多项选择题  施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的范围和规模，做好如下工作（）。

A、分包工程的询价 
B、订立平等互利的分包合同 
C、落实劳务资源 
D、建立稳定的分包关系网络 
E、加强施工验收和分包结算


点击查看答案


161、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

空调供回水管主要需与哪些设备连接?


点击查看答案


162、单项选择题  数据格式为透明的是()的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。

A．准同步数字体系(PDH)
B．同步数字体系(SDH)
C．光波分复用(WDM)
D．软交换体系


点击查看答案


163、单项选择题  设备安装基准线应按（）来测定。

A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线


点击查看答案


164、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


165、单项选择题  防雷引下线沿建筑物外墙引下时，在距地()处做断接卡子。

A.1.0m 
B.1.3m 
C.1.5m 
D.1.8m


点击查看答案


166、单项选择题  常用于拖动对调速要求较高的生产机械的电动机为()。

A.直流电动机
B.直流异步电动机
C.交流异步电动机
D.交流同步电动机


点击查看答案


167、单项选择题  关于浇筑料施工的内容，下列说法错误的是()。

A.浇筑料一次搅拌量应以40min以内用完为限
B.浇筑料应连续进行浇筑，在前一层浇筑料初凝前，应将下一层浇筑料浇筑完
C.当采用插入式振动棒时，浇筑层厚度不应超过振动棒作用部分长度的1.25倍
D.当用平板振动器时，其厚度不应超过200mm


点击查看答案


168、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日


点击查看答案


169、多项选择题  有关交流异步电动机的缺点叙述正确的是()。

A.与直流电动机相比，其启动性和调速性能较差
B.与同步电动机相比，其功率因数不高
C.结构复杂，价格较贵
D.维护复杂、易损坏
E.在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率，对电网运行不利


点击查看答案


170、单项选择题  将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。

A.0.5KΩ 
B.1.0KΩ 
C.2.0KΩ 
D.4.0KΩ


点击查看答案


171、单项选择题  室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（）。

A.压力试验 
B.灌水试验 
C.通球试验 
D.泄漏试验 


点击查看答案


172、单项选择题  对于全面控制原则描述错误的是()。

A、成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行 
B、关心成本的积极性和主动性 
C、不必人人、处处、事事都要按照费用标准 
D、成本控制工作要考虑项目整个寿命周期的总成本


点击查看答案


173、单项选择题  工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）填写。

A、建设单位
B、建立单位
C、设计单位
D、施工单位


点击查看答案


174、单项选择题  当钢丝绳用钢丝绳的直径、钢丝的强度极限、钢丝绳的捻向、钢丝绳的规格确定后，钢丝绳的()就确定了。但其使用的许用拉力，与所使用环境条件决定的安全系数有关。

A.许用拉力 
B.载荷 
C.破断拉力 
D.安全系数


点击查看答案


175、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阀进行控制。

A.模拟量Ai 
B.数字量is 
C.模拟量Ao 
D.数字量Di


点击查看答案


176、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


177、填空题  盘、柜基础型钢应有明显且不少于（）的可靠接地。


点击查看答案


178、单项选择题  某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任


点击查看答案


179、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


180、单项选择题  关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。

A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查
B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验
C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格
D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验


点击查看答案


181、单项选择题  测量仪表的主要指标（）。

A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度


点击查看答案


182、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


183、多项选择题  隔离开关的安装程序有()。

A.密封检查 
B.基础检查验收 
C.本体安装 
D.传动装置配装 
E.调整


点击查看答案


184、单项选择题  关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。

A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性


点击查看答案


185、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?


点击查看答案


186、判断题  同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准


点击查看答案


187、多项选择题  关于自动化仪表线路安装要求说法正确的是()。

A.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防护措施 
B.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施 
C.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度 
D.电缆槽垂直段大于2m时，应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致 
E.保护管弯曲后的角度不应大于90度


点击查看答案


188、问答题  

回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？


点击查看答案


189、单项选择题  下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（）。

A.高压钢管、紫钢管、塑料管 
B.高压钢管、塑料管、紫钢管 
C.塑料管、高压钢管、紫钢管 
D.塑料管、紫钢管、高压钢管


点击查看答案


190、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招标活动是否有效?为什么?


点击查看答案


191、单项选择题  在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。

A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键


点击查看答案


192、单项选择题  不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


193、问答题  

某管道安装工程项目，该管道工程属于超高层建筑管道工程，由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点，使得工程进展非常顺利，施工质量达到各项要求。管道安装完毕后，对其进行了系统试验，试验时的有关实施过程如下：
(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。
(2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。
(3)在进行气压试验时，承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。
(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。
问题:
1.超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?2.逐条判断关于管道试验实施过程是否正确。如不正确，请改正。
3.简要说明真空度试验的实施要点。
4.输送何种物质的管道必须进行泄漏试验?
5.管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些?
6.管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?


点击查看答案


194、单项选择题  工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。

A.定容过程 
B.定温过程 
C.绝热过程 
D.定压过程


点击查看答案


195、单项选择题  电梯机房的主电源开关必须符合规定是（）。

A.应能切断电梯机房的最大电流
B.应设置在机房入口处
C.应能切断井道照明的最大电流
D.应设置在电梯曳引电机旁


点击查看答案


196、单项选择题  对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。

A、额外费用 
B、期间费用 
C、常规费用 
D、机动费用


点击查看答案


197、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


198、单项选择题  建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）

A、导管穿线
B、清理管口与扫管
C、敷设电缆
D、绝缘检查


点击查看答案


199、单项选择题  两台额定起重量为25t的履带式起重机共同抬吊一件重物，在最理想的情况下，其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为（）.

A．37.8t
B．41t
C．45t
D．50t


点击查看答案


200、填空题  盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于（）mm2，标称电压不低于（）的铜芯绝缘导线。


点击查看答案


201、单项选择题  非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是()。

A.St2级
B.Sa2级
C.Sa21/2级
D.Sa3级


点击查看答案


202、问答题  

某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm～DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm～DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?


点击查看答案


203、多项选择题  汽轮发电机系统设备主要包括()。

A.励磁机 
B.发电机 
C.再热器 
D.汽包 
E.汽轮机


点击查看答案


204、单项选择题  35kV架空电力线路保护区范围是导线边缘向外侧延伸的距离是()。

A.3m 
B.5m 
C.10m 
D.15m


点击查看答案


205、单项选择题  对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。

A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广


点击查看答案


206、多项选择题  下列属于办公自动化系统的硬件的是（）

A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机


点击查看答案


207、单项选择题  综合布线的同一条4对双绞线只能终接()个i/o信息插座。

A.0 
B.1 
C.2 
D.4


点击查看答案


208、单项选择题  电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%


点击查看答案


209、多项选择题  用户安全用电行为规定有()。

A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标


点击查看答案


210、问答题  

背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。

问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?


点击查看答案


211、问答题  

机电工程项目的建设程序案例分析题：
1．背景
某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D，D厂原来生产规模不大，兼并了郊县工艺落后的E厂扩大了产能。该厂工艺先进，利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02，改变了用黄铁矿经沸腾炉制取S02的传统方法，不仅减少了环境污染，还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的剥用出发，该厂工艺流程采用了近十年来出现的由平摊改为竖向的布置。被兼并的E厂大部分装最迁至化工区，原土地改变用途。
D厂在立项时瞄准市场，可行性分析工作做得突出，正确把握工程建设程序的各个环节，建厂全过程依法依规．使预期的估计变为现实，投产后订单不断，获得了良好的经济效益和社会效益。
D厂建造中，需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线，使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际，避免了许多工程实体间的干扰，起到了举足轻重的作用。总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的，他觉得建造师专业类别改为机电工程，从业的路子就更宽了。
2．问题
(1)上述D厂、E厂的建设属于什么性质？
(2)在工程建设中，遵循惜地原则，合理利用土地，对施工用地有什么影响？
(3)对可行性研究工作有什么要求？工作内容主要包括哪些？
(4)在D厂建设中，为什么说深化设计起到举足轻重的作用？
(5)“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域？


点击查看答案


212、单项选择题  水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。

A.25
B.30
C.35
D.40


点击查看答案


213、问答题  

1．背景
某机电安装企业承接了1000MW机组汽轮发电机系统安装工程，包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵等安装，以及相应汽轮机和发电机等大件设备的运输任务。其中，汽轮发电机大件设备由上海生产，运输途经水路一沿途公路（含3座桥和地下管线）一现场道路及组合场；其余工程设备由生产厂家以装籍方式运抵组合场和仓库。在安装阀门时，打开阀门包装箱发现其技术资料不全，两天后在其他水泵箱中找到。对此，该机电安装企业开展了工程设备管理大检查，结果发现：少量仓库内设备名称和规格不符；两箱限额设备部件已经运达安装现场，其中一箱外箱体在安装过程中受到机械力打击。针对存在的问题，项目经理部作了认真而又全面的整改。
2．问题
(1)大件设备运输途径沿途公路之前应采取哪些措施？
(2)在现场道路及组合场对大件设备运输和卸载应采用哪些措施？
(3)背景资料中，阀门资料不全错在哪个管理环节？该环节有哪些主要工作？
(4)设备存入指定仓库内时，通常还要做好哪些工作，可避免标识和规格不符？
(5)简述汽轮机安装程序。


点击查看答案


214、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-4】
1．背景
一施工单位承包某化工生产装置中部分热交换工艺管道系统.造价工程师运用工程量清单计价法分析计算出该管道系统工程相关费用为：分部分项工程量清单项目费用合计1770万元，其中人工费150万元；管理费、利润分别按人工费的50%、60%计.脚手架搭拆的工料机费用按分部分项工程人工费的7%计，其中人工费占25%；大型机械进出场耗用人工费1万元，材料费3万元，机械费4．9万元；安全、文明施工等措施项目费用总额为40万元.其他项目清单费用100万元；规费80万元.税金按3.41%计.
2．问题
(1)计算脚手架搭拆费，大型机械进出场费，安全、文明施工等措施费用.
(2)列出措施项目清单费用的计算过程.
(3)列出税金费用的计算过程.
(4)按照上述条件计算单位工程费用，并填人表“单位工程费用汇总表”.并列出措施项目清单费用和税金的计算过程.


点击查看答案


215、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后应（）。

A．再全面复测一次
B．拧紧地脚螺栓
C．做好安装记录
D．将设备擦拭干净
E．检查柜内照明


点击查看答案


216、单项选择题  直接安装在管道上的仪表，宜在管道()安装。

A.吹扫前 
B.压力试验后 
C.与管道同时 
D.管道吹扫后压力试验前


点击查看答案


217、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

投标前，业主取消一投标单位的做法是否合理?为什么?


点击查看答案


218、单项选择题  在220kV电力架空线路杆塔（）范围内不得挖取黏土。

A.5m
B.10m
C.15m
D.20m


点击查看答案


219、单项选择题  通过调整垫铁的厚度，可使设备安装达到设计要求的水平度和标高，每一垫铁组的块数不易超过()块。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


220、单项选择题  铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。

A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型


点击查看答案


221、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.土建预留孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线 


点击查看答案


222、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招投标活动中是否存在废标?说明具体理由。


点击查看答案


223、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


224、单项选择题  焊接工艺评定按照拟定的()进行试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样。

A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺规程
C焊接作业指导书
D.焊接工艺评定委托书


点击查看答案


225、单项选择题  某月内，甲商品的替代品和互补品的价格同时上升，引起的甲商品的需求变动量分别为50单位和80单位，则在这类商品价格变动的共同作用下，该月甲商品的需求量变动情况是()。

A.增加30单位 
B.减少30单位 
C.增加130单位 
D.减少130单位


点击查看答案


226、单项选择题  既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。

A.VLV 
B.VV22 
C.VV32 
D.YJV


点击查看答案


227、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

写出应急反应的实施原则。


点击查看答案


228、填空题  信号接地宜采用（）一点接地方式。


点击查看答案


229、单项选择题  施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）。

A.后续检定
B.使用检定
C.周期检定
D.仲裁检定


点击查看答案


230、单项选择题  金属材料中，温室密度最低的是()。

A.镁 
B.铅 
C.铜 
D.铁


点击查看答案


231、单项选择题  下列起重机中，（）不属于流动式起重机。

A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机


点击查看答案


232、多项选择题  安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的()进行检测。

A.防拆报警功能 
B.短路报警功能 
C.电源线被剪报警功能 
D.信号线开路报警功能 
E.传输速度低报警功能 


点击查看答案


233、单项选择题  机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是()。

A.地脚螺栓 
B.钢柱基础 
C.锚板孔 
D.设备内控制网


点击查看答案


234、单项选择题  常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）

A．射线探伤 
B．涡流探伤 
C．磁性探伤 
D．渗透探伤


点击查看答案


235、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


236、问答题  

背景：
某机电安装公司项目经理部承建某机电安装工程，该工程特点之一是不锈钢容器和管道安装工程量较大，设计要求不锈钢管道连接采用氩一电联焊。在不锈钢容器及管道上安装的压力表量程为1.6mpa，精度为1.5级。为此该项目经理部组织编制不锈钢容器及其管道的施工方案。

问题:
(1)编制施工方案时，其焊接设备的选用原则是什么?
(2)检测用的工作计量器具——压力表选用多大量程和精度等级较适宜?
(3)项目经理部质检员在进行监督检查时，对该检测器具——压力表及其使用中应检查哪些方面内容?


点击查看答案


237、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？


点击查看答案


238、多项选择题  总能量衡算中，()属于机械能

A.内能 
B.热能 
C.位能 
D.压力能 
E.动能 


点击查看答案


239、多项选择题  划定机械设备安装基准线的依据有（）。

A．设备中心线
B．设备布置图
C．土建单位提供的标高线
D．工艺系流原理图
E．有关建筑物的边缘线


点击查看答案


240、单项选择题  在成本管理中，常常会发生一些例外问题，例如()。

A、成本项目的差异额达到目标成本10%以上 
B、未按分包合同约定的数额支付分包商工程款 
C、设计变更过于频繁 
D、专业分包商的劳动力流动性大


点击查看答案


241、多项选择题  地脚螺栓检测中的主要形状误差有()等。

A.直线度
B.平面度
C.圆度
D.圆柱度
E.立体度


点击查看答案


242、多项选择题  关于阀门的安装要求，正确的说法有( )。

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作


点击查看答案


243、单项选择题  人(手)孔回填土应按()分步夯实至规定高度。

A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm


点击查看答案


244、单项选择题  焊缝的无损检测方法中，()主要用于焊缝表面检测或气刨清根后的根部缺陷检测。

A.射线探伤 
B.渗透探伤 
C.涡流探伤 
D.超声波探伤


点击查看答案


245、多项选择题  焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件是()。

A.焊接工艺指导书 
B.焊接工艺评定方案 
C.焊接评定委托书 
D.焊接作业指导书 
E.焊接工艺卡


点击查看答案


246、单项选择题  投标人A参加某泵站的土建标投标，经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求，但评委发现其投标报价中有计算性错误，其中单价为10元/方，工程量为1万方，而合价为100万元，而招标文件中对此未作规定，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，则修正后的合价应为()万元。

A.100 
B.10 
C.50 
D.1


点击查看答案


247、多项选择题  建筑智能化系统集成应在()等各子分部工程完工开通的基础上，实现建筑智能化系统的集成。

A.建筑设备监控系统
B.住宅(小区)智能化系统
C.安全防范系统
D.火灾自动报警及消防联动系统
E.办公自动化系统


点击查看答案


248、单项选择题  关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。

A.光纤长度应抽测80%
B.用0TDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤
C.光缆护层应进行耐压测试
D.应进行偏振膜色散测试


点击查看答案


249、单项选择题  控制机械设备安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其强调()的因素。

A.施工工艺 
B.人员 
C.施工机械和测量器具 
D.环境


点击查看答案


250、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（）。

A.每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍 
E.不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


251、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


252、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0，0 
B.-10，0 
C.0，-10 
D.0，-15


点击查看答案


253、单项选择题  下列设施中，不在蒸汽管路冲洗与吹洗范围的是()。

A.汽包 
B.锅炉过热器、再热器 
C.减温水管系统 
D.过热蒸汽管道


点击查看答案


254、单项选择题  不得安排夜班劳动的情况是()。

A、怀孕的女职工甲
B、哺乳期未满一周岁婴儿的女职工乙
C、女职工丙
D、未成年职工丁


点击查看答案


255、单项选择题  工程定额计价法计价步骤的排序有误的是()。

A、套定额单价-费用计算-复核 
B、熟悉图纸和现场-计算工程量-套定额单价 
C、收集资料-计算工程量-费用计算 
D、收集资料-熟悉图纸和现场-计算工程量


点击查看答案


256、单项选择题  降低焊接应力的设计措施是()。

A.整体预热 
B.层间锤击 
C.减少焊缝的数量 
D.合理安排焊接顺序


点击查看答案


257、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

我国常采用的招标形式有哪几种?说明本次邀请招标是否合理?


点击查看答案


258、单项选择题  焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历，有()以上焊接生产实践的人员担任。

A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.1年


点击查看答案


259、问答题  

某大型安装公司通过招标投标方式承接某机械厂两台超高压自然循环锅炉的锅炉房建筑安装的总体承担工程，安装公司以该总体承担的工程为单位工程编制施工组织设计。 
其内容包含所有安装项目，如锅炉本体、辅机、水处理系统、烟风系统、燃料供应系统、除尘系统、排污排渣系统、电力及电控系统、仪表系统及其辅助设施等。 
该施工组织设计用于全面部署施工活动，为施工准备、施工过程的实施、工程质量验证和控制活动作出安排，使其能作为施工管理的纲领。 
锅炉施工现场平面布置图如下图所示：

问题:
(l)该施工组织设计编制的依据是什么?
(2)用于该施工为目的的施工组织设计编制的要求是什么?
(3)依据施工现场平面布置图，供电准备如何考虑?
(4)依据施工现场平面布置图，供气如何考虑?


点击查看答案


260、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

影响大型设备吊装的质量因素中，施工人员的因素有哪些？


点击查看答案


261、填空题  在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。


点击查看答案


262、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

本工程的施工技术交底内容有哪些？


点击查看答案


263、多项选择题  垂直埋设的金属接地体一般采用()等。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.镀锌扁钢 
E.镀锌槽钢


点击查看答案


264、问答题  

某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?


点击查看答案


265、问答题  

A公司承接某住宅小区的数栋住宅楼和室外总体工程的机电安装任务。A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司，而管材和阀门由A公司采购供应。
B公司承接的热力管网安装完成后，于2008年8月向业主提出竣工验收并通过。A公司承接住宅小区工程于2009年3月竣工验收合格。
事件1：于2008年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，造成热能损失。业主向A公司投诉，并要求承担经济费用，A公司予以拒绝。
事件2：于2009年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水，经查证是A公司项目经理通过关系购进廉价次品有缝钢管。
问题：
(1)B公司申请竣工验收的做法是否妥当?说明理由。
(2)针对事件1：A公司的做法是否合适?说明理由。
(3)针对事件2：出现的材料质量问题，从材料质量控制方面有哪些环节失控?
(4)针对事件2：A公司应对该质量问题如何处置?


点击查看答案


266、单项选择题  电动机的额定功率是指在额定电压、额定频率下满载运行时电动机()。

A、输入的机械功率
B、轴上输出的机械功率
C、输入功率
D、轴上输出的电功率


点击查看答案


267、单项选择题  自动控制系统主要的特点是有反馈存在，按()进行控制。

A、偏差
B、电压
C、电流
D、给定值


点击查看答案


268、问答题  

某污水处理工程，在施工过程中，项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?


点击查看答案


269、单项选择题  通风与空调工程施工程序由施工前的准备到竣工验收后，还应包括()。

A.回访保修 
B.维修保养 
C.配合工艺设备试生产 
D.综合效能测定与调整


点击查看答案


270、问答题  

背景：
——合理安排起重机，提高设备利用率 
业主与工程公司签订了某机电工程项目施工合同,业主与工程公司就施工进度安排取得了一致意见(进度计划见网络图),施工过程e和g工作共同用一台塔吊。 
施工过程中由于业主图纸送达延误,致使b工作推迟10天。如图所示。
 

问题：
(1)在原计划网络图的条件下,计算计划工期,找出关键线路,并分析如果先e后g工作使用塔吊,塔吊的合理进场时间。
(2)用图示说明先g后e工作使用塔吊的工作关系。
(3)在b工作延误条件下,采取先e后g工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定b工作延误对工期变化是否有影响。
(4)由于b工作延误10天,塔吊使用顺序变为先e后g。业主提出,为确保工期将j工作压缩5天是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:j工作压缩5天增加赶工费25000元,塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元；由于b工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?


点击查看答案


271、多项选择题  智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。

A.输出功率 
B.线圈电阻 
C.供电电压 
D.驱动方向 
E.输入信号


点击查看答案


272、单项选择题  内动化仪表工程施工的原则是();先安装设备再配管布线;先两端后中间。

A.先土建后安装，先地下后地上
B.先安装后土建，先地下后地上
C.先土建后安装，先地上后地下
D.先安装后土建，先地上后地下


点击查看答案


273、多项选择题  焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。

A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验


点击查看答案


274、问答题  

某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。
事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1．在事件一中，建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2．在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
3．在事件二中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4．在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?


点击查看答案


275、单项选择题  在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。

A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形


点击查看答案


276、单项选择题  接地或接零支线不得()连接。

A.并联 
B.焊接 
C.串联 
D.搭接


点击查看答案


277、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


278、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


279、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A．生产试运行的条件 
B．产品要求 
C．工程性质 
D．设备性能 
E．生产工艺


点击查看答案


280、判断题  应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用


点击查看答案


281、单项选择题  自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。

A.施工准备阶段工作 
B.施工阶段工作 
C.调试阶段工作 
D.竣工验收阶段工作


点击查看答案


282、判断题  要使成本控制真正发挥及时、有效的作用，必须严格按照经济责任制的要求，贯彻责、权、利相结合的原则。


点击查看答案


283、单项选择题  易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。

A.高压洁净水冲洗 
B.碱液清除处理 
C.有机溶剂清除处理 
D.蒸汽冲洗


点击查看答案


284、多项选择题  现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用（）型的导线。

A．YJV
B．BX
C．RV
D．KVV
E．BLX


点击查看答案


285、单项选择题  金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。

A.架设正装法 
B.边柱倒装法 
C.水浮正装法 
D.气吹倒装法


点击查看答案


286、问答题  

背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380d，而依施工预算定额该工程工期应为360d。
在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。

问题：
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述工程承包合同的变更程序。


点击查看答案


287、单项选择题  平面控制网的测量方法有（）。

A．三角测量法、导线测量法、水准测量法
B．水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C．水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D．三角测量法、导线测量法、三边测量法


点击查看答案


288、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


289、多项选择题  成本计划的内容可以通过()等表格来反映。

A、成本计划任务表 
B、技术组织措施表 
C、降低成本计划表 
D、施工现场管理费计划表 
E、投资收益计划表


点击查看答案


290、多项选择题  卫星地球站天线、馈源的安装要求有()。

A.天线构件外覆层如有脱落应及时修补
B.天线防雷接地体及接地线的电阻值应符合施工图设计要求
C.各种含有转动关节的构件应转动灵活，平滑且无异常声音
D.天线驱动电机应在安装前进行绝缘电阻测试和通电转动试验，确认正常后再行安装
E.馈源安装完成以后必须立即安装干燥充气机和充气管路


点击查看答案


291、单项选择题  工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（）填写。

A.施工单位 
B.监理单位 
C.建设单位 
D.质监单位


点击查看答案


292、单项选择题  对于项目经理部来说，定期编制成本报表，是最重要的管理手段之一。()可以一月一编报，也可以一季编报一次。

A、工程成本月报表 
B、人工费周报表 
C、工程成本分析报表 
D、工程年度结算报表


点击查看答案


293、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-2】
1．背景
某安装公司通过招标承接到某装置外系统工程（不包括设备、电仪等工程）的施工合同，合同工期200d，开工前安装公司项目部向业主提交了施工方案和施工网络计划。施工方案：按专业施工顺序组织施工。劳动组织：专业施工队。物资供应：材料供货满足施工要求，脚手架随用随调。施工中项目部进行了二次检查：
(1)当工程进行了1个月时，将实际进度与网络计划进行比较发现，钢管架预制拖后od。
(2)当工程进行125d后，发现工作3-4工艺管线安装还需20d。
双代号网络图如图1H420096-1所示。

2．问题
(1)实际进度与计划进度如何进行比较？
(2)当制定的网络计划经过实施不能满足工期要求时，需用什么方法进行调整？
(3)第一次检查后如何调整？
(d)第二次检查后如何调整？请画出调整后的双代号网络图。


点击查看答案


294、多项选择题  下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。

A.2050mm薄板冷连轧机 
B.中型离心式鼓风机 
C.中央空调机组 
D.数控机床 
E.12mm胶带输送机


点击查看答案


295、单项选择题  关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。

A.机房门应为内开防火门 
B.机房内应设置一个电源总开关 
C.机房地板表面的照明不应低于2001X 
D.机房内应设置一个2P型电源插座


点击查看答案


296、问答题  

某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。

问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?


点击查看答案


297、单项选择题  机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。

A.BX型
B.BVV型
C.BV型
D.RV型


点击查看答案


298、单项选择题  关于建筑管道系统试验的说法，正确的是（）。

A.采用气压试验时，应编制专项方案，并经监理（技术人员）批准 
B.室外排水管网应按系统进行整体（分段）试验 
C.首层两处室内消火栓试射，检验两股充实水柱时喷射到达最远点的距离 
D.当设计未注明试验压力时，应按类似工程经验（规范要求）数据进行压力试验 


点击查看答案


299、单项选择题  设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。

A.喂料设备 
B.铸造设备 
C.收尘设备 
D.精密设备


点击查看答案


300、填空题  二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：压缩机工考试：初级压缩机工考点..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询