当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程测试题（题库版）
2022-09-07 04:28:45 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、问答题  某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件一中，施工单位的做法是否妥当？列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。


点击查看答案


2、问答题  

沿海地区某高层办公楼，建筑面积125000m2，地下3层，地上26层，现浇钢筋混凝土结构，基坑开挖深度16.30m。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司，未报建设单位审批;依合同约定将装饰装修工程分别分包给具有相应资质的三家装饰装修公司。上述分包合同均由施工总承包单位与分包单位签订，且均在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。
事件2：施工总承包单位将深基坑支护设计委托给专业设计单位，专业设计单位根据地质勘察报告选择了地下连续墙加内支撑支护结构形式。施工总承包单位编制了深基坑开挖专项施工方案，内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、劳动力计划。该方案经专家论证，补充了有关内容后，按程序通过了审批。
事件3：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。
事件4：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装和节点处理措施。
【问题】
1.指出事件1中的不妥之处，分别说明理由。
2.除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些?本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容?
3.事件3中，施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志(至少列出五项)?
4.事件4中，板材组装应按什么顺序进行?板材安装节点应如何处理?


点击查看答案


3、问答题  某市轨道交通2号线越江隧道工程由该市地铁建设有限公司投资兴建。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故地铁建设公司委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。经过公开开标、评标后，最终由该市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)中标，双方签订了总承包合同。然后，隧道公司又将该工程中的旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司。2003年10月1日，该越江隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1.4亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖;分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。


点击查看答案


4、单项选择题  以下墙厚说法正确的是()。

A.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h/3。圈梁的高度不应小于120mm
B.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于200mm
C.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h。圈梁的高度不应小于120mm
D.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm


点击查看答案


5、多项选择题  建筑用轻钢龙骨是以()作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。

A、冷轧钢板
B、连续镀锌钢板(带)
C、连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色喷塑钢板
D、彩色压型钢板
E、连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)


点击查看答案


6、填空题  锥度是两个（）圆锥轴线截面的圆的直径差与该截面间的（）距离之比。


点击查看答案


7、多项选择题  以下有关新建民用建筑节能规定，叙述正确的是()。

A.施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
B.建设单位不得明示设计单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计
C.工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正。
D.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验。
E.正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为10年。


点击查看答案


8、问答题  

某工程项日通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同：与B公司签订了设备安装合同：与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款。即建设单位应协调现场其他施工单位.为三公司创造可利用条件.台同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商公司签定了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?


点击查看答案


9、单项选择题  关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（）。

A.现场对螺栓孔采用气割扩孔  
B.螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧  
C.当天安装的螺栓均在当天终拧完毕  
D.螺栓安装均一次拧紧到位 


点击查看答案


10、单项选择题  国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权


点击查看答案


11、问答题  

背景
某工程双代号实标网络图如下：
假设各项工作均匀速进展，其中：工作箭线上方的数字为该工作每月完成的投资额(单位：万元)。
问题
(1)根据时标网络图进度前锋线分析6月、11月底工程的实际进展情况。
(2)根据II月底的检查情况，试绘制从12月开始到工程结束的时标网络计划。
(3)试从投资角度分析6月、11月底的进度偏差及实际进展情况。


点击查看答案


12、多项选择题  根据土石的坚硬程度将土石分为八类，可用于()。

A.选择施工方法
B.确定劳动量
C.计算工程费用
D.确定开挖顺序
E.计算土方量


点击查看答案


13、单项选择题  企业管理层附近大中型项目宜设置的项目管理组织结构是()。

A.直线职能式 
B.穿透式 
C.事业部式 
D.矩阵式


点击查看答案


14、单项选择题  砂浆的保水性用()。

A.稠度
B.分层度
C.强度
D.沉入度


点击查看答案


15、多项选择题  根据《合同法》关于承诺期限的规定，承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约如果没有确定承诺期限的，下列说法正确的是()。

A.该要约不发生法律效力
B.该要约生效，但承诺可以随时做出
C.该要约生效，但承诺必须在要约到达的当天做出
D.该要约生效，如果该要约是以对话方式做出的，除当事人另有约定外，受要约人应当即时作出承诺
E.该要约生效，如果该要约是以非对话方式做出的，承诺应当在合理期限到达


点击查看答案


16、多项选择题  关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有（）。

A、梁侧模应在预应力张拉前拆除 
B、梁侧模应在预应力张拉后拆除 
C、混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模 
D、梁底模应在预应力张拉前拆除 
E、梁底模应在预应力张拉后拆除


点击查看答案


17、单项选择题  后张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A、50%
B、60%
C、65%
D、75%


点击查看答案


18、多项选择题  常用水泥的技术要求包括()。

A.坍落度
B.稠度
C.碱含量
D.强度
E.细度


点击查看答案


19、多项选择题  根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。

A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审


点击查看答案


20、单项选择题  不同高度的全玻幕墙，采用不同厚度的玻璃时，应悬挂在主体结构上的是()。

A.3.5m高全玻幕墙，采用12mm厚玻璃
B.4.0m高全玻幕墙，采用10mm厚玻璃
C.5.5m高全玻幕墙，采用15mm厚玻璃
D.6.0m高全玻幕墙，采用]9mm厚玻璃


点击查看答案


21、多项选择题  影响混凝土拌合物和易性的因素有()。

A.单位体积用水量
B.水泥品种细度和集料特性
C.砂率
D.外加剂和掺合料
E.时间和温度


点击查看答案


22、单项选择题  根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用

A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门


点击查看答案


23、单项选择题  关于地震，下列说法不正确的是()。

A.地震按成因主要分为构造地震、火山地震和陷落地震
B.房屋结构抗震主要的研究对象是构造地震
C.地震波主要有纵波、横波和面波
D.纵波的振动方向与波传播的方向垂直


点击查看答案


24、多项选择题  建筑结构材料质量管理的基本要求有()。

A.材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录
B.现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用
C.对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证能取代业主对其采购物资的质量责任
D.物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独堆放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用
E.严禁以劣充好，偷工减料


点击查看答案


25、单项选择题  工程结构整体性好、抗震性强的模板是()。

A.台模
B.爬升模板
C.钢模板
D.大模板


点击查看答案


26、单项选择题  加气混凝土砌块施工时，其水平灰缝砂浆饱满度至少不应小于（）。

A.80%  
B.85%  
C.90%  
D.95%


点击查看答案


27、单项选择题  找平层的排水坡度应符合设计要求，平屋面采用结构找坡不应小于()。

A、1%
B、2%
C、3%
D、4%


点击查看答案


28、单项选择题  石灰熟化过程中会放出大量的热，同时体积增大()倍。

A、0.5～1
B、1～1.5
C、1.5～2
D、1～2.5


点击查看答案


29、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在()到达受要约人。

A.双方订立正式合同之前
B.要约人实际履行合同之前
C.受要约人发出承诺通知之前
D.受要约人发出承诺通知后，实际履行合同前


点击查看答案


30、多项选择题  动态作用是使结构或结构构件产生不可忽略的加速度。以下各项作用属于动态作用的是()。

A、结构自重
B、高空坠物冲击作用
C、雪荷载
D、地震作用
E、起重机设备振动


点击查看答案


31、多项选择题  荷载对结构的影响主要是()。

A、安全性
B、耐久性
C、可行性
D、适用性
E、科学性


点击查看答案


32、问答题  

背景
某建筑公司〈乙方）于某年4月20日与某厂《甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4、2元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工〈租赁费450元/台班〉。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工曰；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复査，配合用工15个工日，
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量
（4）5月20日〜5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题
（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需站管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？
 


点击查看答案


33、多项选择题  复合水泥的主要特性有()。

A、凝结硬化慢
B、抗裂性较高
C、抗冻性差
D、早期强度低
E、耐蚀性较好


点击查看答案


34、单项选择题  在设计一个项目融资的方案时，最先需要确定的环节是项目的()。

A.融资结构
B.投资结构
C.资金结构
D.信用保证结构


点击查看答案


35、单项选择题  当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用()放线最为方便。

A、直角坐标法
B、极坐标法
C、距离交会法
D、方向线交会法


点击查看答案


36、单项选择题  每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。

A.大于
B.等于
C.小于


点击查看答案


37、单项选择题  框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋问的净距要有()mm，以利浇筑混凝土。

A、10
B、20
C、30
D、50


点击查看答案


38、多项选择题  申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()

A.安全防护设施搭设计划
B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同
D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划


点击查看答案


39、名词解释  横向、纵向、横向轴线、纵向轴线


点击查看答案


40、问答题  某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可采取哪些应急措施？


点击查看答案


41、单项选择题  散水与外墙之间宜设缝，缝宽可为20～30mm，缝内应填()防水材料。

A、粉状
B、弹性膨胀
C、刚性
D、柔性


点击查看答案


42、名词解释  筒体结构


点击查看答案


43、单项选择题  施工测量必须遵循()的组织实施原则，以避免放样误差的积累。

A.由整体到局部
B.由局部到整体
C.从整体出发
D.从局部出发


点击查看答案


44、单项选择题  某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。

A.18.300 
B.19.100 
C.19.400 
D.21.600 


点击查看答案


45、问答题  

河南一建筑公司承建了石家庄市开发区某20层住宅楼，总建筑面积26000m2，建筑高度为66.3m，全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下为30×50×1.5m筏板基础。
工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架，脚手架的全部安装升降作业，以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时，两个机位的承重螺栓断裂，造成连续5个机位上的10条承重螺栓相继被剪切，楼南侧51m长的架体与支撑架脱离，自45m的高度坠落至地面，致使在架体上和地面上作业的20名工人，除一人从架体上跳入室内幸免外，其余19人中8人死亡，11人受伤。经调查，承重螺栓安装不合理，造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能承受的载荷；脚手架整体超重，实际载荷是原设计载荷的2.7倍；施工现场管理混乱，施工设计方案与现场实际情况不符，施工队伍管理松弛。
问题：
1.请简要分析这起事故发生的原因。
2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起伤亡事故为何等级？依据是什么？
3.筏板基础砼施工过程中最容易出现什么质量问题？简述防治措施。
4.施工安全管理负责制中对项目经理的责任是如何规定的？


点击查看答案


46、单项选择题  下列水性涂料涂饰工程施工应符合设计要求的是()。

A.基层处理
B.涂饰工程的颜色
C.涂饰均匀
D.不得漏涂


点击查看答案


47、单项选择题  以下不属于建筑地面工程面层材料的是()。

A、整体面层
B、瓷砖面层
C、地毯面层
D、塑料面层


点击查看答案


48、多项选择题  地下工程常采用的水泥砂浆防水层主要有()。

A.单层普通水泥砂浆防水层
B.多层普通水泥砂浆防水层
C.高强水泥砂浆防水层
D.聚合物水泥砂浆防水层
E.掺外加剂水泥砂浆防水层


点击查看答案


49、名词解释  悬臂梁


点击查看答案


50、多项选择题  根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于施工企业安全生产管理的责任或义务的是()。

A.安全施工技术要求的交底
B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训
D.办理施工许可证时报送安全施工措施
E.对建设工程安全生产承担监理责任


点击查看答案


51、单项选择题  关于基坑开挖预留土层的说法，正确的是()。

A.人工挖土不能立即进行下道工序时，保留土层厚度为10～15cm
B.机械开挖在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整
C.使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为20～30cm
D.使用正铲、反铲或拉铲挖土时，保留土层厚度为30～40cm


点击查看答案


52、单项选择题  向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.施工单位 
D.分包单位 


点击查看答案


53、单项选择题  下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。

A.普通水泥 
B.硅酸盐水泥 
C.矿渣水泥 
D.粉煤灰水泥 


点击查看答案


54、问答题  

背景
某项目施工过程中，项目经理部为了降低项目成本将工程划分为：基础工程、主体结构工程、安装工程、装饰装修工程，并对其功能进行评分，根据项目合同和施工图纸，得出预算成本，详见下表。根据项目所属的企业要求该项目经理部在项目管理过程中成本降低率为6%，所以项目经理部计划采用价值工程方法寻求降低成本的途径和措施

问题
(1)从价值工程原理可得到哪些提高价值的途径?
(2)价值工程中，选择价值分析对象重点有哪些?
(3)计算各分部工程的功能系数、成本系数、价值系数、目标成本、成本降低额(保留到小数点后两位数)，并填入下表：


点击查看答案


55、单项选择题  有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。

A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路


点击查看答案


56、问答题  

某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，、业主要求投标单位具有装饰设汁甲级、施工级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、BC、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F资质证书不符合要求而来通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，浮标规定如下：
1.技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分。项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各评委评分去掉最高分和最低分后的平均数?
2.商务标60分。以标底的40%与承包商报价算术平均数的60%之和为基准价，但最高或最低报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为l5分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。
3.技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在在投标截止时问前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司。在规定开标前l小时，又递交一份补充材料。修改投标报价。但招标公司有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。开标会由市招标办主任主持，市公证处公证人员在开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。


点击查看答案


57、单项选择题  能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出.用于计算累计盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是()。

A.项目资本金现金流量表
B.投资各方现金流量表
C.财务计划现金流量表
D.项目投资现金流量表


点击查看答案


58、多项选择题  必须采用硅酮结构密封胶粘接的建筑幕墙受力接缝有()。

A.隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
B.明框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
C.全玻幕墙的玻璃面板与玻璃肋的连接
D.点支承玻璃幕墙玻璃面板之间的连接
E.倒挂玻璃顶玻璃与框架之间的连接


点击查看答案


59、单项选择题  建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用()装修材料。

A、A级
B、B1级
C、B2级
D、B3级


点击查看答案


60、单项选择题  当抹灰层总厚度大于或等于()时，应采取加强措施。

A.20mm
B.25mm
C.30mm
D.35mm


点击查看答案


61、多项选择题  溶剂型涂料涂饰工程包括()。

A、丙烯酸酯涂料
B、滚花涂饰
C、聚氨酯丙烯酸涂料
D、无机涂料
E、有机硅丙烯酸涂料


点击查看答案


62、单项选择题  平整后的场地表面应逐点检查。裣查点为每100?400m2取1点，但不应少于()点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点，每边不应少于1点。

A.10
B.8
C.5
D.3


点击查看答案


63、多项选择题  抹灰用的水泥应为强度等级不小于32、5MPa，()主要用于装饰抹灰。

A、矿渣水泥
B、普通水泥
C、彩色水泥
D、白水泥
E、刚性水泥


点击查看答案


64、单项选择题  空心砖墙的转角处，应用()砌筑，砌筑长度角边不小于240mm。

A、烧结普通砖
B、烧结多孔砖
C、烧结空心砖
D、蒸压灰砂砖


点击查看答案


65、多项选择题  下列关于房屋建筑工程竣工验收备案的范围的说法中，正确的是()。

A、凡在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，都必须按规定进行竣工验收备案
B、军用房屋建筑工程竣工验收备案，按照中央军事委员会的有关规定执行
C、抢险救灾工程应适用竣工验收备案制度
D、临时性房屋建筑工程应适用竣工验收备案制度
E、农民自建低层住宅工程不适用竣工验收备案制度


点击查看答案


66、单项选择题  普通房屋的正常设计使用年限为()年。

A.10
B.25
C.50
D.100


点击查看答案


67、单项选择题  当一项长期投资的净现值大于零时，下列说法中不正确的是()。

A.该方案可投资
B.该方案未来报酬的总现值小于初始投资的现值
C.该方案的内部报酬率大于其资本成本
D.该方案的净现值率大于零


点击查看答案


68、单项选择题  气体检测设备应定期进行检定，（）后方可使用。

A.检定合格
B.检查合格
C.检测合格


点击查看答案


69、单项选择题  某建筑混凝土出现老化现象，但并未影响结构的使用寿命，这体现了结构的()功能。

A.可靠性
B.耐久性
C.适用性
D.安全性


点击查看答案


70、单项选择题  其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。

A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2


点击查看答案


71、多项选择题  荷载按其作用面的大小分类可分为()。

A、线荷载
B、均布面荷载
C、垂直荷载
D、集中荷载
E、水平荷载


点击查看答案


72、单项选择题  下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是()。

A.氡 
B.氯 
C.氨 
D.甲醛 


点击查看答案


73、单项选择题  以镀锌钢板为基材，经辊压、冷弯成异型断面，表面涂装彩色防腐涂层或烤漆而制成的轻型复合板材是()。

A、彩色压型钢板
B、彩色涂层钢板
C、不锈钢
D、冷弯型钢


点击查看答案


74、多项选择题  根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。

A.动配合 
B.间隙配合 
C.静配合 
D.过盈配合 
E.过渡配合


点击查看答案


75、多项选择题  属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。

A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅


点击查看答案


76、问答题  

背景
某单项工程，按图1A420012-1所示进度计划网络图组织施工。原计划工期170d，第75d时检查关键工作B拖后15d。本工程各工作相关参数见表1A420012
序号工作最大可压缩吋间d赶工费用（元/d）
1A10200
2B5200
3C3100
4D10300
5E5200
6F10150
7G10120
8H5420

问题
(1)为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
（2）试计算经调整后，所需投人的赶工费用。
（3）重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路。


点击查看答案


77、问答题  

某市建筑公司承建的工贸公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。
2000年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到“安全管理检查评分表”检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“目标管理”“施工组织设计”两项；检查组人员在进行质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的“蜂窝”现象。检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：
①该工程“文明施工检查评分表”“‘三宝’、‘四日’防护检查评分表”“施工机具检查评分表”等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分)；
②“起重吊装安全检查评分表”实得分为0分；③汇总表得分值为79分。
【问题】
1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。
2、专职安全员关于“安全管理检查评分表”中保证项目的回答还应包括哪几项？
3、该工程的混凝土表面的“蜂窝”现象应该知何处理？
4、根据各分项检查，将评分换算成汇总表中相应分项的实得分。
5、本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。


点击查看答案


78、单项选择题  施工项目安全生产的第一责任人是（）。

A.企业安全部门经理 
B.项目经理 
C.项目技术负责人 
D.项目安全总监


点击查看答案


79、多项选择题  防止钢结构的焊缝出现热裂纹的措施是()。

A.焊前烘烤
B.控制焊接工艺参数
C.提高操作技术
D.控制焊缝的化学成分
E.焊缝组织提前检查


点击查看答案


80、问答题  

背景：
某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订T1程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
问题：
(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。
(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。


点击查看答案


81、单项选择题  国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。

A.28d
B.3d、7d和28d
C.3d和28d
D.7d和28d


点击查看答案


82、单项选择题  砂和砂石地基适于处理()m以内的软弱、透水性强的黏性土地基。

A、3.0
B、5.0
C、6.0
D、7.0


点击查看答案


83、单项选择题  某租赁公司出租设备的年租金23.12万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，这台设备的价格为()万元。

A.65
B.68
C.71
D.74


点击查看答案


84、多项选择题  建筑结构必须满足()的要求。

A、安全性
B、可靠性
C、适用性
D、耐久性
E、科学性


点击查看答案


85、单项选择题  钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6 


点击查看答案


86、单项选择题  常用水泥的选择中，要求快硬早强的混凝土，可优先选用的水泥是()。

A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、硅酸盐水泥


点击查看答案


87、单项选择题  下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。

A.框架 
B.剪力墙 
C.框架—剪力墙 
D.筒体


点击查看答案


88、单项选择题  建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是()。

A.工程延期申请表是施工进度管理文件 
B.工程分包合同是施工组织管理文件 
C.隐蔽工程验收记录是质量管理文件 
D.施工现场文明施工措施是安全管理文件


点击查看答案


89、单项选择题  预应力混凝土的主要目的是提高构件的()。

A.强度
B.刚度
C.抗裂度
D.B+C


点击查看答案


90、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？


点击查看答案


91、单项选择题  甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.双方合同已变更，乙送货构成违约
D.甲拒绝接收，应承担违约责任


点击查看答案


92、问答题  

某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?


点击查看答案


93、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件四中，城建档案管理机构做法是否合理？为什么？


点击查看答案


94、多项选择题  饰面砖粘贴的技术要求有（）。

A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆


点击查看答案


95、单项选择题  以合成或天然高分子树脂为基本材料，再按一定比例加入填充料、增塑剂、固化剂、着色剂及其他助剂等，在一定条件下经混炼、塑化成型，在常温常压下能保持产品形状不变的材料是()。

A、塑料
B、涂料
C、玻璃
D。胶合板


点击查看答案


96、单项选择题  某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。

A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元


点击查看答案


97、单项选择题  木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形最大是（）

A、径向
B、弦向
C、顺纹
D、横纹


点击查看答案


98、单项选择题  根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于()。

A.C15
B.C20
C.C25
D.C30


点击查看答案


99、多项选择题  属于钢筋力学性能的指标有（）。

A.拉伸性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能


点击查看答案


100、问答题  

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?


点击查看答案


101、单项选择题  工程项目内部会计控制中不包括()。

A.项目决策控制
B.概预算控制
C.价款支付控制
D.成本最低控制


点击查看答案


102、名词解释  彩钢板


点击查看答案


103、问答题  

背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。


点击查看答案


104、多项选择题  杆件临界应力Pij的大小与()有关。

A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度


点击查看答案


105、单项选择题  关于模板拆除施工的做法，错误的是()。

A.跨度2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的50%时，开始拆除底模 
B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 
C.拆模申请手续经项目技术负责人批准后，开始拆模 
D.模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板 


点击查看答案


106、多项选择题  《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定。当无具体要求时，钢筋加工过程中，同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合的规定有()。

A.对梁类、板类构件宜大于25%
B.对墙类构件不宜大于25%
C.对柱类构件不宜大于50%
D.对柱类构件不宜大于70%
E.对板类构件不宜大于40%


点击查看答案


107、单项选择题  观察验槽的重点应选择在（）。

A.基坑中心线
B.基坑边角处
C.最后开挖部位
D.受力较大部位


点击查看答案


108、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。


点击查看答案


109、单项选择题  关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续


点击查看答案


110、多项选择题  钢结构高强度螺栓施工，摩擦面的处理方法是()。

A.喷丸法
B.酸洗法
C.砂轮打磨法
D.钢丝刷人工除锈法
E.瞄拉法


点击查看答案


111、单项选择题  甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。

A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.建设单位


点击查看答案


112、单项选择题  对于采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其覆盖浇水养护时间不得少于()d。

A.7
B.11
C.14
D.15


点击查看答案


113、多项选择题  下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。

A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的


点击查看答案


114、单项选择题  砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于（）

A.75%
B.80%
C.85%
D.90%


点击查看答案


115、名词解释  空斗墙


点击查看答案


116、单项选择题  下列说法符合慢性胰腺炎的是（）

A.急性胰腺炎病程＞1个月
B.血淀粉酶、脂肪酶升高后持续不降
C.可导致胰腺内、外分泌功能不足
D.血淀粉酶、脂肪酶水平降低
E.乙醇是慢性胰腺炎的独立致病因素


点击查看答案


117、多项选择题  装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（）。

A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑


点击查看答案


118、单项选择题  使用前应检查（）的完整性、过滤元件的使用性、气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。

A.呼吸防护用品
B.通风设备
C.气体检测仪


点击查看答案


119、单项选择题  索膜支承结构安装包括如下工序：①节点埋件预埋;②节点预埋复核;③钢结构制作;④构件防腐、防火涂装;⑤构件吊装。下列安装流程中，正确的是()。

A.④①②③⑤ 
B.②①③④⑤ 
C.②③①⑤④ 
D.①③②④⑤


点击查看答案


120、问答题  

某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?


点击查看答案


121、多项选择题  水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。

A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂


点击查看答案


122、单项选择题  常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是（）。

A.木模板 
B.组合钢模板 
C.钢框木胶合板模板 
D.钢大模板 


点击查看答案


123、多项选择题  初步可行性研究着重研究的内容包括()。

A.对产品的需求研究
B.原材料及所需资源的供应
C.厂址方案的选择
D.投资目的的研究
E.企业规模的研究


点击查看答案


124、单项选择题  室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。

A.-5°C 
B.5°C 
C.10°C 
D.15°C 


点击查看答案


125、单项选择题  作业者应站在地下有限空间外（）开启出入口，进行自然通风。

A.任意位置
B.上风侧
C.下风侧


点击查看答案


126、多项选择题  关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。

A.基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网进行封闭 
B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱 
C.楼板上20cmX20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢 
D.电梯井口未设置栅门 
E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门 


点击查看答案


127、单项选择题  具有模板整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的模板是()。

A.木模板
B.大模板
C.组合钢模板
D.压型钢板模板


点击查看答案


128、多项选择题  加气混凝土砌块的特性有（）。

A.保温隔热性能好
B.自重轻
C.强度高
D.表面平整，尺寸精确


点击查看答案


129、多项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)，属于一级基坑的有()。

A.重要工程的基坑 
B.支护结构做主体结构一部分的基坑 
C.开挖深度8m的基坑 
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑 
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑 


点击查看答案


130、多项选择题  氟碳涂料的特点包括()。

A、耐污性
B、自洁性
C、耐酸碱
D、耐腐蚀
E、涂层硬度较低 


点击查看答案


131、问答题  

某建设单位承揽了一综合楼工程项目，该工程位于城市的中心地段，建筑面积为45000㎡，施工现场占地面积为30000㎡。总工程师领导各小组进行了该项目施工总进度计划的编制。
问题：
1.简述施工总平面图设计原则。
2.简述施工总进度计划的编制步骤。
3.施工进度计划的调整方法有哪些?


点击查看答案


132、单项选择题  在荷载作用下，结构或构件内产生的内力、变形和裂缝等的总称是()。

A.荷载作用
B.荷载能力
C.荷载大小
D.荷载效应


点击查看答案


133、名词解释  围护结构


点击查看答案


134、问答题  

某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。


由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由


点击查看答案


135、多项选择题  钢材的力学性能包括（）。

A.弯曲性能 
B.拉伸性能 
C.冲击性能 
D.疲劳性能 
E.焊接性能


点击查看答案


136、问答题  

背景
某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：
(1)工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比重为70%;
(2)预付备料款为工程造价的25%;
(3)工程进度逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价的5%，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还;
(5)材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月殉为10%，竣工结算时一次性支付。
各月完成的实际产值如下表所示：
工程各月实际完成产值(单位：万元)
竣工验收时，发现原合同中未约定工程保修年限，甲方经与乙方协商，双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。
问题
(1)该工程的预付款、起扣点为多少(精确到小数点后两位)?
(2)该工程2至4月，每月拨付的工程款是多少?累计工程款多少?
(3)5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少?竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少?
(4)试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给排水工程等的合理保修年限各为多少?


点击查看答案


137、多项选择题  在城市蓝线内禁止进行的行为有()。

A.违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.影响水系安全的爆破、采石、取土
D.擅自建设各类排污设施
E.擅自改变城市黄线内土地用途


点击查看答案


138、多项选择题  货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括()。

A.库存现金
B.银行存款
C.可随时变现的短期投资
D.存货
E.应收账款


点击查看答案


139、单项选择题  根据我国有关法律的规定，如果某商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到()万人民币以上，则该材料的采购必须进行招标。

A.50
B.100
C.200
D.300


点击查看答案


140、问答题  

背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下： 
(1)室温为25℃，相对湿度为50%; 
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁; 
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕; 
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料： 
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件; 
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; 
(3)进口材料的检验检疫证明; 
(4)隐蔽工程验收文件; 
(5)幕墙物理性能检验报告; 
(6)幕墙部分及分项检验记录; 
(7)外观质量评定表; 
(8)幕墙工程出厂合格证。

注胶工序的工艺是否合理?说明理由。


点击查看答案


141、单项选择题  根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326，分部分项工程实施前，应由（）向有关人员进行安全技术交底。

A.项目经理  
B.项目技术负责人  
C.企业安全负责人  
D.企业技术负责人


点击查看答案


142、单项选择题  关于联合体共同承包的说法，正确的是()。

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程


点击查看答案


143、单项选择题  利用()原理，水准仪还可以测量两点间的水平距离。

A、高程测量
B、变形测量
C、定向准直测量
D、视距测量


点击查看答案


144、单项选择题  下列不属于结构安全性的要求的是()。

A.结构在施工时不发生破坏
B.结构在遇到强烈地震时不倒塌
C.结构在正常使用的条件下,应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏
D.在正常使用时,结构不能出现过大的变形


点击查看答案


145、名词解释  挂梁


点击查看答案


146、单项选择题  配制有抗渗要求的混凝土，不宜使用的水泥是()。

A、火山灰水泥
B、矿渣水泥
C、硅酸盐水泥
D、复合水泥


点击查看答案


147、单项选择题  关于某建筑工程（高度28m）施工现场临时用水的说法，正确的是（）。

A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分 
B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径不小于75mm 
C.临时消防竖管管径不得小于75mm 
D.临时消防竖管可兼作施工用水管线


点击查看答案


148、多项选择题  某基坑宽8m，深8m，土质为三类土，降水深度为4.5m，该基坑施工时下列做法中不恰当的是()。

A.基坑开挖宜采用抓铲挖掘机
B.基坑开挖应采用分段开挖、先撑后挖的原则
C.基坑降水可采用双排线状布置的轻型井点降水
D.基坑支护可采用钢筋混凝土排桩，且排桩外设截水帷幕
E.基坑验槽时，重点应选择在基坑的中心部位和四角


点击查看答案


149、单项选择题  建筑物2.5m以上的空调机位突出道路红线的允许突出宽度不应大于()

A.0.5m
B.1.Om
C.2.5m
D.3.Om


点击查看答案


150、名词解释  自然层


点击查看答案


151、单项选择题  关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。

A.柱的震害重于梁 
B.角柱的震害重于内柱 
C.短柱的震害重于一般柱 
D.柱底的震害重于柱顶 


点击查看答案


152、多项选择题  在城市紫线范围内禁止进行下列()活动。

A.在保护规划内的大面积拆除、开发
B.对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建
C.损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施
D.修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构造物和其他设施
E.占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等


点击查看答案


153、单项选择题  与其他施工方法相比，滑升模板施工的优点是（）。

A.耗钢量少
B.装置投资少
C.节省劳动力
D.节约冬季施工费


点击查看答案


154、单项选择题  下列装修材料中，属于功能材料的是()。

A.壁纸 
B.木龙骨 
C.防水涂料 
D.水泥


点击查看答案


155、多项选择题  根据我国法律对建造师执业范围的规定，下列选项中属于建造师的执业范围的有()。

A.担任施工企业的主要负责人
B.担任建设工程项目施工企业的项目经理
C.接受建设单位的聘请从事施工项目的管理工作
D.查处工程建设过程中的违法行为
E.在施工企业中从事其他施工管理工作


点击查看答案


156、单项选择题  在受限空间作业时，遇有（）以上强风、浓雾、下暴雨、打雷、闪电等恶劣气候时，应立即停止作业。

A.5级
B.6级
C.7级
D.8级


点击查看答案


157、单项选择题  涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度应大于()mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。

A.90
B.100
C.150
D.200


点击查看答案


158、单项选择题  有限空间作业时，严禁用（）进行通风换气。

A.通风设备
B.空气
C.纯氧


点击查看答案


159、多项选择题  后置埋件(锚栓)施工的技术要求，正确的是()。

A.每个连接点不应小于2个锚栓
B.锚栓的埋设应牢固、可靠，不得露套管
C.不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作
D.锚栓的直径应通过承载力计算确定，并不应小于8mm
E.碳素钢锚栓应经过防腐处理


点击查看答案


160、单项选择题  水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于()级。

A.62.5
B.32.5
C.42.5
D.52.5


点击查看答案


161、单项选择题  作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。

A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程


点击查看答案


162、多项选择题  荷载有不同的分类方法，活荷载主要有()

A.基础沉降
B.地震作用
C.雪荷载
D.风荷载
E.吊车荷载


点击查看答案


163、单项选择题  《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于()m。

A、6
B、7
C、8
D、9


点击查看答案


164、多项选择题  下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是()。

A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.质押权
E.商业秘密


点击查看答案


165、填空题  强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。


点击查看答案


166、单项选择题  白老汉一家进城赶集去了，眼看就要下暴雨了，晒在院子里的麦子没人来收。邻居高老汉赶紧请了几个村民帮忙把白老汉家的麦子收到了自家屋里，为表示感谢，高老汉自己掏了20元钱给这几个村民买了一条烟。晚上白老汉回家后，高老汉向他要买烟的钱。你认为两个老汉之间的这种债权债务关系产生的原因属于()。

A.无理要求
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理


点击查看答案


167、单项选择题  根据有限空间的分类，下列选项中错误的是（）。

A.压力容器、管道、烟道、锅炉等场所属于密闭设备。
B.地下管道、地下室、污水井等场所属于地下有限空间。
C.储藏室、涵洞、冷库等场所属于地上有限空间。


点击查看答案


168、问答题  

背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 
施工过程中发生了如下事件： 
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。 
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。 

模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是什么?


点击查看答案


169、多项选择题  下列关于屋面卷材铺贴的说法中，正确的有()。

A、屋面坡度小于15%时，卷材可平行屋脊铺贴
B、屋面坡度大于15%时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴
C、屋面受震动时，合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴
D、长边搭接宽度不得小于150mm，短边搭接宽度不得小于100mm
E、上下层卷材不得相互垂直铺贴


点击查看答案


170、名词解释  框架结构有何优、缺点（与砖混结构相比）


点击查看答案


171、问答题  

【2007年度考试真题】
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
【问题】
1、进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？
2、事件1中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
3、事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
4、事件2中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
5、指出事件3中，外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。


点击查看答案


172、单项选择题  关于吊顶工程的说法，正确的是（）。

A.吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理  
B.吊顶检修口可不设附加吊杆  
C.明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时，应有定位措施  
D.安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对齐


点击查看答案


173、多项选择题  钢结构用防火涂料按涂层厚度可分（）等几类。

A.B类
B.D类
C.F类
D.G类
E.H类


点击查看答案


174、单项选择题  某项目自有资金12万元，募集资金24万元，项目建成后年收益475元，则其静态投资回收期为()。

A.3年
B.6年
C.9年
D.12年


点击查看答案


175、单项选择题  现场宿舍内应保证有充足的空间（）。

A.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于1.0每问宿舍人数不得超过18人
B.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每问宿舍人数得超越16人
C.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍人数不得超越20人
D.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于1.0m，每问宿舍人数不得超过16人


点击查看答案


176、多项选择题  厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。

A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料


点击查看答案


177、多项选择题  在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。

A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期


点击查看答案


178、单项选择题  有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。

A.不脱开 
B.半脱开 
C.脱开 
D.铰接


点击查看答案


179、多项选择题  明龙骨吊顶施工要求中，吊挂顶棚罩面板常用的板材有()等。【答案】ABD

A、吸声矿棉板
B、硅钙板
C、防潮板
D、塑料板
E、埃特板


点击查看答案


180、名词解释  檐廊


点击查看答案


181、单项选择题  适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5m以内的浅基坑支护是()。

A.斜柱支撑
B.型钢桩横挡板支撑
C.临时挡土墙支撑
D.叠袋式挡墙支护


点击查看答案


182、单项选择题  钎探孔平面布置图中外圈钎点要超出建筑物垫层边线()。

A.100～300mm
B.200～500mm
C.300～600mm
D.400～800mm


点击查看答案


183、多项选择题  建筑物细部点的平面位置的测设方法包括()。

A、变形观测法
B、角度前方交会法
C、方向线交会法
D、直角坐标法
E、极坐标法


点击查看答案


184、单项选择题  某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。

A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2


点击查看答案


185、单项选择题  混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于()。

A、30℃
B、40℃
C、50℃
D、60℃


点击查看答案


186、单项选择题  为建筑物设置伸缩缝，是为了()。

A.消除地震时的扭转耦连作用
B.避免温度变化引起结构伸缩应力
C.避免地基不均匀沉降引起裂缝
D.消除活荷载的不均衡引起不均匀应力


点击查看答案


187、问答题  某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件五中，施工产生的固体废物主要处理方法有哪些（至少列出三项）？


点击查看答案


188、多项选择题  关于混凝土施工缝的留置位置，正确的做法有()

A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙的施工缝留在纵横墙的交接处


点击查看答案


189、名词解释  日照间距


点击查看答案


190、单项选择题  在已浇筑的混凝土强度未达到()以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。

A.1.2N/mmz
B.2.5N/mm2
C.设计强度的259，6
D.设计强度的50%


点击查看答案


191、名词解释  土方工程


点击查看答案


192、单项选择题  下列选项中，不符合施工单位应当采取防止环境污染的措施规定的是()。

A.排入城市排水设施和河流的泥浆水必须经过妥善处理
B.尽量控制有害废弃物用作土方回填
C.使用密填充式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物
D.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民


点击查看答案


193、单项选择题  工程建设重大事故发生后，调查组应在调查工作结束后()d内，将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门，以及调查组其他成员部门。

A.7
B.14
C.15
D.10


点击查看答案


194、单项选择题  作用在物体上的两个力用一个力来代替称力的合成。力的合成可用的法则称为()。

A.三角形法则
B.六边形法则
C.平行四边形法则
D.多边形法则


点击查看答案


195、名词解释  桩基础


点击查看答案


196、多项选择题  墙身水平防潮层设置的范围是()。

A.建筑物的外墙
B.建筑物的部分外墙
C.建筑物的内墙
D.建筑物的部分内墙
E.建筑物的内隔墙


点击查看答案


197、单项选择题  根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)规定，木质材料进场应迸行见证取样检验的是()。

A、B1级木质材料
B、B2级木质材料
C、现场阻燃处理后的木质材料
D、表面进行加工后的B1木质材料


点击查看答案


198、问答题  

某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序巳经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施，并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25度,相对湿度为50%；
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁；
(3)清洁后的基材一般在lh内注胶完毕；
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件；.
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告；
(3)进口材料的检验检疫证明；
(4)隐蔽工程验收文件；
(5)幕墙物理性能检验报告；
(6)幕墙部分及分项检验记录；
(7)外观质量评定表；
(8)幕墙工程出厂合格证。
监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全，应予以补充。并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项，需整改后重新验收。
【问题】
1.安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理？后埋件安装完毕后应如何检查？
2.注胶工序的工艺是否合理？并说明理由。
3.防火材料的填充工艺是否合理？如不妥应该如何处理？
4.幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容？
5.玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验？


点击查看答案


199、单项选择题  建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。

A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力


点击查看答案


200、单项选择题  根据脱氧程度的不同，下列钢材中()质量最差。

A.镇静钢
B.特殊镇静钢
C.沸腾钢
D.半镇静钢


点击查看答案


201、单项选择题  生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。

A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质


点击查看答案


202、多项选择题  《建筑业10项新技术(2010)》推广应用的主要技术有()。

A.管线综合布置技术
B.碗扣式脚手架应用技术
C.清水混凝土技术
D.钢结构安装施工仿真技术
E.灌注桩后注浆技术


点击查看答案


203、单项选择题  发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收


点击查看答案


204、多项选择题  对价值工程的判断，正确的是()。

A.价值工程是一种创造性工作
B.价值工程中的价值指对象的使用价值
C.价值工程以提高产品或作业价值为目的
D.价值工程是一种有组织的活动
E.价值工程中的价值指对象的交换价值


点击查看答案


205、单项选择题  男性，50岁，糖尿病6年，发热咳嗽咳痰2周，咳痰带少量血丝，肺部未闻及啰音，胸片右肺上野及中野密度较淡浸润影，似有透光区，血WBC9．2×109／L，中性粒细胞比例67％该患者的抗结核治疗疗程应该是（）

A.应该是短程化疗，但可以适当延长治疗时间
B.时间延长一倍
C.时间延长两倍
D.时间延长一半
E.和短程化疗的时间完全一样


点击查看答案


206、单项选择题  建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A.发包方住所地
B.合同签证地
C.施工行为地
D.承包方住所地


点击查看答案


207、单项选择题  依据《合同法》的规定，违约责任总体上实行()。

A.过错责任原则
B.过错推定原则
C.无过错责任原则
D.无罪推定原则


点击查看答案


208、多项选择题  根据《合同法》的规定，下列当事人的行为构成缔约过失责任的有()。

A.甲企业在与他人谈判过程中知悉了对方的客户名单，并将该商业秘密透露给了对方的竞争对手，给对方造成了重大经济损失
B.乙公司在订立合同过程中故意隐瞒了重要事实，致使合同未成立，但对方因信赖合同能够成立而遭受了损失
C.丙公司提供的商品质量不符合合同约定的等级，买方发现后要求降价
D.丁企业在施工过程中，没有严格按图施工，给建设单位造成了重大损失
E.戊公司为排挤其竞争对手，恶意进行磋商，给对方造成了一定的经济损失


点击查看答案


209、单项选择题  由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成的仪器是()。

A、水准仪
B、全站仪
C、经纬仪
D、激光电子仪


点击查看答案


210、单项选择题  在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

A、10
B、12
C、15
D、20


点击查看答案


211、多项选择题  甲钢铁公司长期为施工企业乙公司提供钢材，乙公司一直以帐上无钱为由拖欠钢材款，后经甲公司查明，乙公司对丙房地产开发公司享有到期债权而不进行催讨。则甲公司采取的下列措施中，符合法律规定的是()。

A.直接以本企业的名义向丙公司要求其清偿自己的货款
B.为乙公司积极提供丙公司的财产状况并建议其及时行使债权
C.直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉丙公司，要求其偿还乙公司的债务
D.以本企业名义向法院起诉乙公司，请求法院强制其履行债务
E.在乙公司拒绝受领丙公司履行债务的情况下，可代为受领后直接以该财产清偿自己的债务


点击查看答案


212、多项选择题  根据我国《招标投标法》的规定，下列关于招投标程序的说法正确的是()。

A.开标在投标截止日后进行
B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读
C.评标应当在严格保密的情况下进行
D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人


点击查看答案


213、多项选择题  土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。

A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成


点击查看答案


214、多项选择题  填方土料一般可以选用()

A.淤泥质土
B.砂土
C.膨胀土
D,黏性土
E.碎石土


点击查看答案


215、单项选择题  实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由()单位负责上报事故。

A.建设 
B.监理 
C.专业分包 
D.总承包


点击查看答案


216、单项选择题  下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定的是()。

A、当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施
B、不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50mm
C、室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角
D、抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验


点击查看答案


217、多项选择题  建筑结构工程应具有()功能。

A.科学性
B.安全性
C.合理性
D.适用性
E.耐久性


点击查看答案


218、单项选择题  某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()

A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元


点击查看答案


219、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。

A.再全面复测ー次 
B.拧紧地脚螺栓 
C.做好安装记录 
D.将设备擦拭干净 
E.检查柜内照明 


点击查看答案


220、多项选择题  混凝土结构的优点()。

A.强度较高，钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用
B.可模性好，适用面广
C.耐久性和耐火性较好，维护费用低
D.塑性、韧性较好
E.抗裂性好，施工简单易行


点击查看答案


221、多项选择题  建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（）提出设计方案。

A.原设计单位 
B.城市规划行政主管部门 
C.建设行政主管部门 
D.房屋的物业管理单位 
E.具有相应资质等级的设计单位 


点击查看答案


222、单项选择题  在某工程项目的发包过程中，发包方甲公司要求乙施工企业以350万元的不合理低价承揽该工程，否则以后的工程将不再让乙企业参与。迫于无奈，乙企业只得与甲公司签订了施工合同。请问，关于该施工合同的效力，下列说法正确的是()。

A.该合同自然无效，无需申请法院确认
B.该合同无效，但需由乙企业向法院申请确认该合同无效
C.乙企业既可以向法院申请撤销或变更该合同，也可以接受该合同的效力
D.乙企业只能向法院申请撤销该合同，而不能申请变更


点击查看答案


223、多项选择题  推土机提高生产率的常用方法包括()。

A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法


点击查看答案


224、多项选择题  从计算臂梁端部的最大位移的公式中可以看出，影响梁位移的因素有()。

A.荷载
B.材料性能
C.构件的截面
D.构件的刚度
E.构件的跨度


点击查看答案


225、单项选择题  让渡资产使用权包括()。

A.利息收入和使用费收入
B.租金收入和手续费收入
C.手续费收入和折旧费收入
D.租金收入和折旧费收入


点击查看答案


226、单项选择题  砌体结构房屋预防地震经常采取的措施，下列()是错误的。

A.设构造柱
B.设圈梁
C.设伸缩缝，基础一定分开
D.加强楼梯间的整体性


点击查看答案


227、多项选择题  模板工程设计的主要原则有()。

A.实用性
B.安全性
C.耐久性
D.可观性
E.经济性


点击查看答案


228、名词解释  蛭石


点击查看答案


229、单项选择题  楼梯面层施工时，楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差应()。

A.不大于10mm
B.不大于12mm
C.不大于15mm
D.不大于20mm


点击查看答案


230、单项选择题  要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立


点击查看答案


231、多项选择题  下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。

A、墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处
C、墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段


点击查看答案


232、单项选择题  防火涂料、防水涂料、玻璃棉、岩棉等属于建筑装修的()材料。

A、结构
B、功能
C、装饰
D、辅助


点击查看答案


233、单项选择题  梁的变形主要是()变形。

A.拉伸
B.压缩
C.弯曲
D.剪切


点击查看答案


234、单项选择题  关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。

A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触 
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区 
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接 
D.防火层承托板可以采用铝板 


点击查看答案


235、多项选择题  组合钢模板的优点有()。

A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高


点击查看答案


236、多项选择题  混凝土基础工程中，分项工程主要包括()等。

A、养护工程
B、钢筋工程
C、后浇带混凝土工程
D、模板工程
E、混凝土结构缝处理工程


点击查看答案


237、单项选择题  取得建造师执业资格证书的人员，未经()，不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。

A.登记
B.注册
C.行政审批
D.所在单位同意


点击查看答案


238、名词解释  挑檐


点击查看答案


239、问答题  

某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见表2—13)。施工合同约定：
(1)工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。
(2)施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，间接费费率10%，利润率5%，计税系数3.41%。

经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-10所示(时间单位：月)。

施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一项新的分项工程N，根据工艺要求，N在E结束以后开始，在H开始前完成，持续时间1个月，N工作的直接费为400元/m3，工程量为3000m3。
【问题】
1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。
2.新增分项工程N的全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少?(计算结果保留2位小数)
3.该工程合同总价是多少?增加N工作后的工程造价是多少?
4.若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各工作均按匀速完成，且各工作实际工程量与估计工程量无差异，在表2-14中填入H、I、N三项工作分月工程进度款。
5.该工程预付款是多少?第1个月至第4个月每月结算款各为多少?


点击查看答案


240、问答题  

某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件。
事件1：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件2：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件3：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。
事件4：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。
【问题】
1.建设单位招标文件是否妥当?说明理由。
2.施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。
3.事件1～3中，施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
4.指出事件4中的错误，写出正确做法。
5.分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。
6.补充协议的约定是否合法?说明理由。


点击查看答案


241、单项选择题  下列关于联合体投标的说法，不符合我国法律规定的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.联合体作为一个整体满足招标文件的要求即可，不需要各方均具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任


点击查看答案


242、单项选择题  不属于混凝土结构裂缝控制等级分类的是()。

A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.不允许出现裂缝
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值


点击查看答案


243、单项选择题  某工程二楼现浇混凝土楼板，拟分成三段等节奏流水施工，每段支模
板4d，绑扎钢筋水泥2d，浇筑混凝土Id，则该层楼板结构施工工期是()天。

A.8
B.11
C.15
D.21


点击查看答案


244、多项选择题  关于屋面防水工程的做法，正确的有()。

A.平屋面采用结构找坡，坡度2% 
B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布 
C.上下层卷材相互垂直铺贴 
D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材 
E.采用搭接法铺贴卷材


点击查看答案


245、多项选择题  根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定，焊缝感观应达到()。

A、外形均匀、成型较好
B、焊缝应牢固、可靠
C、焊道与焊道之间过渡较平滑
D、焊道与基本金属间过渡较平滑
E、焊渣和飞溅物基本清净干净


点击查看答案


246、单项选择题  电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。

A.上部
B.底部
C.中部


点击查看答案


247、单项选择题  把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成()。

A.固定铰支座 
B.固定支座 
C.可动铰支座 
D.自由支座


点击查看答案


248、问答题  

某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。
此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。
问题：
(1)该事故属何等级?简述该等级的判定标准?
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2小时内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括那些具体内容。


点击查看答案


249、单项选择题  氟碳漆施工技术要求中，铺挂玻纤网后，干燥()h以上，可进人下道工序。

A、7
B、12
C、24
D、28


点击查看答案


250、多项选择题  建筑室内()地面应做防水处理。

A.厕浴间 
B.厨房 
C.卧室 
D.有排水要求 
E.其他液体渗漏


点击查看答案


251、单项选择题  用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为α，吊点对称，则斜索内力最大时的角度α为（）。

A.30° 
B.45° 
C.60° 
D.75° 


点击查看答案


252、单项选择题  关于合同评审的说法,错误的是（）。

A、合同评审应在合同签订后进行 
B、合同评审包括合同风险评估 
C、应评审招标文件的完备性 
D、合同发生重大变更后应评审


点击查看答案


253、单项选择题  隐框玻璃幕墙玻璃板块安装完成后，进行隐蔽工程验收，验收后应及时进行()。

A、涂刷防锈漆
B、安装其夹具的支承装置
C、密封胶嵌缝
D、防渗漏处理


点击查看答案


254、单项选择题  下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是（）。

A.钢筋表面至梁表面的距离
B.钢筋形心至梁表面的距离
C.主筋表面至梁表面的距离
D.主筋形心至梁表面的距离


点击查看答案


255、单项选择题  工程量清单应由具有编制招标文件能力()编制。

A.投标人
B.招标人
C.承包人
D.评标机构


点击查看答案


256、多项选择题  下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（）。

A.爬模工程  
B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程  
C.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程  
D.搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程  
E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程


点击查看答案


257、问答题  

某建筑工程施工进度计划网络图如下：


施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工10天;
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7天;
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3天施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。
统计数据见下表：


2、问题
(1)本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
(2)施工总承包单位可否就事件1～事件3获得工期索赔?分别说明理由。
(3)计算截止到第110天的合计BCWP值。
(4)计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
(5)计算第110天的进度偏差SV值：并做SV值结论分析。


点击查看答案


258、问答题  

某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。

【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
 


点击查看答案


259、单项选择题  隐框玻璃幕墙玻璃板块安装的正确技术要求是()。

A.每块玻璃板块下端应设置两个铝合金或不锈钢托条
B.固定玻璃板块的压块或勾块，其间距不应大于450mm
C.玻璃板块应采用自攻螺钉固定
D.玻璃幕墙开启窗的开启角度不应大于45°，开启距离不应大于300mm


点击查看答案


260、多项选择题  根据《工程建设施工企业质量管理规范》，关于施工企业质量管理基本要求的说法，正确的有()。

A.施工企业应该制定质量方针
B.施工企业应该根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划


点击查看答案


261、多项选择题  不得设置脚手眼的墙体或部位有()。

A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱
B、宽度小于1m的窗间墙
C、梁或梁垫下及其左右500mm范围内
D、过梁上与过梁成45。角的三角形范围内
E、砌体门窗转角处450mm范围内


点击查看答案


262、多项选择题  在量本利分析图中，盈亏平衡点的位置越高，说明()

A.此点的盈亏平衡产销量就越少
B.此点的盈亏平衡产销量就越多
C.项目投产后的盈利的可能性越小
D.项目投产后的盈利的可能性越大
E.适应市场变化的能力越弱


点击查看答案


263、单项选择题  监护者应将评估检测数据、准入检测数据和分级结果，告知作业者并（）。

A.通知工作许可人
B.指定工作负责人
C.履行签字手续


点击查看答案


264、单项选择题  在建筑装饰饰面石材中，具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是()。

A.花岗石
B.大理石
C.水磨石
D.微晶石


点击查看答案


265、多项选择题  对防水混凝土施对防水混凝土施工要求的表述中，符合其规定的是()。

A、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
B、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
C、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与胀缝相结合
D、遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内
E、防水混凝土终凝后应立即开始进行养护，养护时间不得少于12d


点击查看答案


266、多项选择题  施工项目管理规划可分为()两大类。

A.施工项目管理目标
B.施工项目管理组织
C.施工项目管理实施规划
D.施工项目管理方法
E.施工项目管理规划大纲


点击查看答案


267、单项选择题  在城市道路管理的挖掘、占用审批管理中，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，应当经()批准，方可建设。

A、公安交通管理部门
B、当地人民政府道路建设行政主管部门
C、道路监督局行政管理部门
D、市政工程行政主管部门


点击查看答案


268、单项选择题  现浇钢筋混凝土楼盖施工中，梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于设计强度的()。

A.50%
B.75%
C.90%
D.100%


点击查看答案


269、多项选择题  大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。

A.二次振捣 
B.二次表面振压 
C.控制混凝土内部温度的降温速率 
D.尽快降低混凝土表面温度 
E.保温保养护 


点击查看答案


270、单项选择题  电力井盖开启后应装设遮栏，在日落后半小时至次日早晨日出间设置（），并有专人看守。

A.蓝色闪烁灯
B.红色闪烁灯
C.黄色闪烁灯


点击查看答案


271、多项选择题  在地面装修构造中，地面由面层、结合层和基层组成，其中基层主要包括()。

A.填充层
B.隔离层
C.保温层
D.找平层
E.基土


点击查看答案


272、单项选择题  建筑工程施工进度计划的调整不包括对()的调整。

A.关键工作
B.某些工作时间的逻辑关系
C.剩余工作
D.费用


点击查看答案


273、单项选择题  当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是()。

A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，不需要重新进行验收 
B.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应予以验收 
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收 
D.经返修或加固处理的分项、分部工程，一律不予验收 


点击查看答案


274、多项选择题  下列关于建筑工程总承包合同的说法，正确的是（）。

A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任


点击查看答案


275、多项选择题  关于石灰技术性质的说法，正确的有()。

A.保水性好 
B.硬化较快、强度高 
C.耐水性好 
D.硬化时体积收缩大 
E.生石灰吸湿性强 


点击查看答案


276、单项选择题  管井作业选用带（）管道的通风设备。

A.排风
B.送风
C.送、抽两用


点击查看答案


277、单项选择题  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，预应力混凝土结构中，严禁使用（）。

A.减水剂  
B.膨胀剂  
C.速凝剂  
D.含氯化物的外加剂


点击查看答案


278、多项选择题  关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。

A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性


点击查看答案


279、单项选择题  关于钢筋元素的含量表述（）是错误的。

A.铁是主要元素
B.有少量的碳、锰、硅、钒、钛等
C.低碳钢的含碳量不大于0.25%
D.低合金钢的合金元素总量不大于10%


点击查看答案


280、问答题  

某宿舍楼工程，地下1层，地上9层，建筑高度31.95m，钢筋混凝土框架结构，基础为梁板式筏形基础，钢门窗框、木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期15天，浇筑基础底板混凝土24小时连续施工，需3天。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：
（1）电力部门通知。施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
（2）由铁路部门运输的3台属于施工单位自有的施工主要机械在开工后8天才能运到施工现场。
（3）为工程开工所必须的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
事件2：工程所需的100个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中进行质量检验时，发现有5个钢窗框有较大变形，甲方代表即下令施工单位拆除，经检查原因属于使用材料不符合要求。
事件3：由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加工作量和费用
事件4：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。


点击查看答案


281、名词解释  建筑密度


点击查看答案


282、问答题  

某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A监理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8曰开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工:孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录；混凝土结构丁.程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成；楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志；下程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认丁程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章；监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章；勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查，对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致进行认可；有完整的主体结构工程档案资料，见证试验档案监理资料；施工质量保证资料；管理资料和评定资料。监理工程师认为内容不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组；验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成；建设工程主体验收按施工企业A评、设计认可的程序进行。监理
工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单；施工方法、技术措施、质量保证措施；施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
【问题】
1.事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容？
2.事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容？
3.事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容？
4.事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容？
5.事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容？


点击查看答案


283、单项选择题  钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（）。

A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度 
B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴 
C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧 
D.螺栓紧固度可采用锤击法检查 


点击查看答案


284、多项选择题  下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有()。

A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验
D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%
E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品


点击查看答案


285、多项选择题  施工测量的基本工作是()。

A、测角
B、测高差
C、测绘图
D、测量度
E、测距


点击查看答案


286、单项选择题  生产性建设工程项目总投资包括建设投资和()。

A.建筑安装工程费
B.建设期利息
C.铺底流动资金
D.工程建设其他费用


点击查看答案


287、单项选择题  预制混凝土构件的吊环所用钢筋，必须采用()制作，严禁以其他钢筋代换。

A.HPB335级钢筋
B.未经冷拉的HPB235级钢筋
C.热处理钢筋
D.预应力钢筋


点击查看答案


288、问答题  

背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝 
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件： 
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。 
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。 
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。 

指出事件三中的不妥之处。并分别写出正确做法。


点击查看答案


289、多项选择题  以下各项荷载中，属于水平荷载的是()。

A、风荷载
B、高空坠物冲击作用
C、雪崩
D、水平地震作用
E、结构自重


点击查看答案


290、名词解释  砖墙


点击查看答案


291、单项选择题  砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5 


点击查看答案


292、单项选择题  普通气候环境中的普通混凝土应优先选用()水泥。

A.矿渣 
B.普通 
C.火山灰 
D.复合 


点击查看答案


293、问答题  

某社区活动中心工程，三层框架结构，无地下室，总建筑面积2417m2,层高均为4-5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好，设计为放大基础加地连梁，房心回填土后夯实，再做首层地面。
在一层顶梁板施工时，钢筋制安、模板支设完毕，开始浇筑混凝土，当混凝土浇筑约1/3时，突遇大暴雨，混凝土浇筑暂停，留置施工缝；待天气好转后，进行剩余混凝土浇筑。
该层模板拆除后，发现整层楼板下陷，两次浇筑的混凝土均出现开裂。经调查，大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层，致使模板底支架基础发生沉降，导致整个支撑系统不均匀变形，刚浇筑的楼板均下陷、混凝土大量开裂。
【问题】
1.本案例中，第二次浇筑混凝土时施工缝处处理应符合哪些规定？
2.本工程中柱、梁（主次梁)、板的施工缝应留置在什么位置？
3.现浇混凝土工程模板与支撑系统部分的安全隐患的主要表现形式有哪些？
4.针对本案例发生的质量问题，简要列出本案例中现浇混凝土模板支撑体系应注意的安全技术措施有哪些。


点击查看答案


294、单项选择题  

一个质量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊如图1—12所示。下列四种情况下，绳索AC拉力最大的是()。

A.α=60。，β=30。
B.α=30。，β=30。
C.α=45。，β=45。
D.α=60。，β=60。


点击查看答案


295、单项选择题  屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。

A.易燃烧材料
B.可燃烧材料
C.难燃烧材料
D.不燃烧材料


点击查看答案


296、填空题  作业中断超过（）应重新进行监测分析，对人员重新进行清点，情况异常时应立即停止作业，撤离、清点作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。


点击查看答案


297、单项选择题  硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。

A.排污管道 
B.雨水管道 
C.中水管道 
D.饮用水管道 


点击查看答案


298、单项选择题  不属于应收账款坏账损失确认条件的是()

A.债务人现金流量不足
B.债务单位已经撤销
C.应收账款逾期3年以上
D.债务单位资不抵债


点击查看答案


299、多项选择题  施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
B.以欺骗手段取得资质证书的
C.将承包的工程转包或违法分包的
D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的


点击查看答案


300、多项选择题  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。

A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：岩土工程基础知识：普通化学找答..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询