当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程必看考点（强化练习）
2022-09-19 01:03:18 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。

A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式 
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m 
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m 
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备 
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m


点击查看答案


2、单项选择题  材料的导垫系数与()因素无关。

A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度


点击查看答案


3、多项选择题  安装金属门窗允许采用射钉方法固定的墙是()。

A.预制混凝土墙
B.现浇混凝土墙
C.陶粒轻质混凝土墙
D.砌体墙
E.空心砌块墙中预埋有混凝土块


点击查看答案


4、单项选择题  测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为()。

A.70mm
B.15mm
C.7.07mm
D.15.07mm


点击查看答案


5、单项选择题  暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。

A.500
B.1000
C.1500
D.2000


点击查看答案


6、单项选择题  项目质量管理程序的第一步是（）。

A.收集分析质量信息并制定预防措施 
B.编制项目质量计划 
C.明确项目质量目标 
D.实施项目质量计划 


点击查看答案


7、单项选择题  建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。

A、2
B、3
C、6
D、8


点击查看答案


8、多项选择题  《节能建筑评价标准》规定，屋面节能工程保温材料性能指标有()。

A.导热系数 
B.密度 
C.抗拉强度 
D.燃烧性能 
E.厚度


点击查看答案


9、单项选择题  根据我国法律规定，在下列合同中不能适用留置担保的是()。

A.保管合同
B.租赁合同
C.运输合同
D.承揽合同


点击查看答案


10、单项选择题  按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。

A.A类、B类 
B.B类、C类 
C.C类、D类 
D.B类、H类 


点击查看答案


11、问答题  

某大型工程由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书。双方于2007年6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。


点击查看答案


12、多项选择题  石材分为（）

A.天然石材
B.板材
C.不锈钢
D.陶瓷E.人造石材


点击查看答案


13、单项选择题  建筑规范规定楼梯梯段净高不应小于()。

A.2.2m
B.2m
C.2.5m
D.2.7m


点击查看答案


14、单项选择题  有限空间作业单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备等，设置专人进行维护，按相关规定进行（），并建档管理。

A.保管
B.安全检查
C.定期检验


点击查看答案


15、单项选择题  聚氨酯类外墙涂料直接涂刷在水泥砂浆的墙体表面时，墙体表面含水率应低于()。

A.8%
B.10%
C.15%
D.20%


点击查看答案


16、单项选择题  根据《合同法》的规定，招标公告的法律性质属于()。

A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.反要约


点击查看答案


17、单项选择题  有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。

A.专职
B.兼职
C.专、兼职


点击查看答案


18、单项选择题  配制厚大体积的普通混凝土不宜选用()水泥。

A.矿渣 
B.粉煤灰 
C.复合 
D.硅酸盐


点击查看答案


19、单项选择题  计算建安工程造价时，若以直接费为计算基础，则间接费应为（）。

A.直接工程费×相应费率
B.（人工费＋措施费）×相应费率
C.（机械费＋措施费）×相应费率
D.（直接工程费＋措施费）×相应费率


点击查看答案


20、多项选择题  关于钢结构特点的说法，错误的有()。

A.钢材强度高 
B.钢材塑性、韧性都好 
C.钢结构自重较轻 
D.钢材耐火 
E.钢材耐腐蚀


点击查看答案


21、单项选择题  建筑物原有的楼面或层面上分布的各种荷载面传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为()。

A、集中荷载
B、线荷载
C、均布面荷载
D、固定荷载


点击查看答案


22、单项选择题  对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工企业


点击查看答案


23、问答题  某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。


点击查看答案


24、单项选择题  关于后浇带施工的做法，正确的是()。

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土 
C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土 
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土 


点击查看答案


25、名词解释  勒脚、踢脚概念，作用


点击查看答案


26、单项选择题  施工现场进行一级动火作业前，应由（）审核批准。

A.安全监理工程师  
B.企业安全管理部门  
C.项目负责人  
D.项目安全管理部门


点击查看答案


27、多项选择题  下列荷载中,属于可变荷载的有（）。

A、雪荷载 
B、结构自重 
C、基础沉降 
D、安装荷载 
E、吊车荷载


点击查看答案


28、多项选择题  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。

A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天


点击查看答案


29、多项选择题  常用水泥中，具有水化热较小特性的是（）水泥。

A.硅酸盐 
B.普通 
C.火山灰 
D.粉煤灰 
E.复合 


点击查看答案


30、问答题  某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件三中，施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理？说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。


点击查看答案


31、问答题  

背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。

问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？


点击查看答案


32、多项选择题  钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为()等。

A、锤击灌注桩
B、钻孔灌注桩
C、沉管灌注桩
D、人工挖孔灌注桩
E、挖孔扩底灌注桩


点击查看答案


33、多项选择题  下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）。

A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳 
B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆 
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一 
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离 
E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下 


点击查看答案


34、单项选择题  下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。

A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件 
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款 
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件 
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书


点击查看答案


35、问答题  

背景
某写字楼外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙。幕墙设计方案如下：预埋件安装位置图纸设计后交给土建施工单位预埋，预埋件采用进口哈芬槽埋件，在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装，加工完成后运至施工现场安装;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃，为保证涂膜效果，将镀膜层朝向室外;玻璃板块采用自攻螺钉与铝框固定并采用硅酮结构密封胶粘接牢固。幕墙施工方案如下：玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业，结构施丁外架采用工字钢挑架，外挑宽度1.5m。为保证幕墙施工安全，在挑架下层工字钢上方满铺木跳板，并设置一层大眼网一层密目网。硬防护以上为结构施工区，以下为幕墙施工区。在幕墙施工区顶层设置小型屋面吊，将单元板块吊运至楼层内集中堆放，再采用定滑轮等工具将单元板块垂放至作业面进行安装，屋面吊摆放位置根据幕墙施工需要现场调整。幕墙安装前在进行预埋件校验时发现，个别预埋件的误差太大，经设计同意改为后置埋件，后置埋件采用进口慧鱼牌化学锚栓固定。幕墙防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接，并增加了防腐垫片作防腐处理。单元板块安装完成后，幕墙与楼板接缝采用防火岩棉封堵，为满足建筑装饰需要，岩棉上方用铝塑板与铝框及混凝土结构固定作为托架，其上浇筑陶粒混凝土垫层，并粘贴石材面层。幕墙安装完成后，施工单位进行了淋水试验，试验用水由楼层内卫生问用蛇皮管接至室外，将出水口搭放在幕墙玻璃上进行淋水，试水3min后未发现渗漏现象。验收时，幕墙施工单位向总包单位提供了以下文件：
(1)墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其他设计文件;
(2)幕墙工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组建的产品合格证书、性能检测报告、进场验收纪录和复验报告;
(3)进口预埋件、化学锚栓的产品合格证书、性能质检报告以及拉拔试验报告;
(4)打胶、养护环境的温度、湿度纪录;硅酮结构胶的相融性试验及拉断试验记录;
(5)防雷装置测试记录;
(6)隐蔽工程验收文件;
(7)幕墙构件和组建的加工制作记录;幕墙安装施工记录;
(8)淋水实验记录;
(9)其他质量保证资料。
总包单位将幕墙施]_资料整理后与总包施]二资料共同组卷存放。
问题
(1)上述幕墙设计中存在什么问题?
(2)幕墙施工中存在哪些问题?
(3)幕墙验收存在哪些问题?
(4)施工资料收集整理存在哪些问题?


点击查看答案


36、单项选择题  将衬垫采用()粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。

A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法


点击查看答案


37、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，()负有妥善保管担保物的义务。

A.质权人
B.保证人
C.抵押权人
D.出质人


点击查看答案


38、单项选择题  要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立


点击查看答案


39、单项选择题  遇到（）级以上的大风气候时，施工现场的高空作业和露天焊割作业应停止。

A.四
B.五
C.六
D.七


点击查看答案


40、单项选择题  根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。

A.住宅  
B.学校教室  
C.书店  
D.医院


点击查看答案


41、单项选择题  必须单独编制施工方案的分部分项工程是（）。

A.悬挑脚手架工程  
B.开挖深度为2.5m的基坑支护工程  
C.采用常规起重设备，单件最大起重量为8kN的起重吊装工程  
D.搭设高度10m的落地式钢管脚手架工程


点击查看答案


42、多项选择题  下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。

A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网


点击查看答案


43、多项选择题  挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。

A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖


点击查看答案


44、单项选择题  某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。

A.50 
B.100 
C.150 
D.200 


点击查看答案


45、单项选择题  地下工程防水混凝土施工中，防水混凝土结构应符合()。

A.结构厚度不应小于250mm
B.裂缝宽度可以大于0.2mm
C.钢筋保护层厚度迎水面不应大于50mm
D.混凝土抗渗等级不应小于P9


点击查看答案


46、问答题  

某图书中心工程位于三环路边，建筑面积36490m2，8层框架结构。由省建工集团三公司总承包。该公司选择了常年合作的某劳务公司进行土建工程的施工。8月正值施工高峰期，施工现场的人员在400人左右生活区与施工区相距200m远，是新建的2栋活动板房，每栋10间工人宿舍，每间建筑面积约30m2.房间里均是两处用钢管临时搭设的双层通铺，通道宽lm.某l3晚饭后，大约60多人先后出现头晕、呕吐和腹泻现象，其中有25人发生严重昏迷，经送医院急救，全部脱离危险。
事后经调查，发现食堂管理员贪图便宜，当日购进的低价大米中掺有一定数量的陈化粮，致使部分喜食米饭的体质较弱者发生了中毒反应。


点击查看答案


47、多项选择题  仲裁协议应当具备的内容有()

A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会


点击查看答案


48、单项选择题  关于砌体结构施工的做法，错误的是()。

A.施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9m 
B.常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润 
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm 
D.必须留置的临时间断处砌成直搓 


点击查看答案


49、单项选择题  下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。

A、铲运机 
B、正铲挖掘机 
C、反铲挖掘机 
D、抓铲挖掘机


点击查看答案


50、多项选择题  明龙骨吊顶饰面板的安装方法有()

A.搁置法
B.粘贴法
C.嵌人法
D.钉固法
E.卡固法


点击查看答案


51、单项选择题  不属于混凝土结构裂缝控制等级分类的是()。

A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.不允许出现裂缝
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值


点击查看答案


52、问答题  

某工程基础工程施工阶段分解为挖土方、做垫层、砌基础、回填土四个施工过程，三个施工段组织流水施工，各施工过程在各施工段上的持续时间为挖土方4d，做垫层1d，砌基础5d，回填土3d根据该工程所绘制的双代号网络图如下图所示。问题：
(1)请指出该网络图中存在的错误并改正，计算该网络计划的工期。
(2)简述网络计划的应用程序。
(3)简述双代号网络计划的排列方法。该网络计划是按哪种排列法?
(4)简述双代号网络计划关键线路的确定方法，确定该网络计划的关键线路，并在图上用双线标出。
(5)计算在第5周末进行检查时累计完成造价是多少?按净值法计算其进度偏差是多少?
(6)如果后续工作按计划进行，试分析A、B、C、D四项工作对网络计划工期的产生什么影响?


点击查看答案


53、单项选择题  基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、()、严禁超挖”的原则。

A.先挖后撑，分层开挖 
B.先撑后挖，分层开挖 
C.先挖后撑，分段开挖 
D.先撑后挖，分段开挖


点击查看答案


54、单项选择题  设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于（）。

A.C20 
B.C25 
C.C30 
D.C35


点击查看答案


55、问答题  

某施工总承包单位承建一综合办公楼工程，建筑面积108000㎡,现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚1800mm，底板混凝土C35，P12。施工过程中发生如下事件：
事件一：底板钢筋施工时，个别部位采用HRB335级直径12㎜的钢筋，因用量少，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10㎜的钢筋进行代换。
事件二：施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃.浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂逢。
事件三：工程总承包项目策划属项目初始阶段的工作，项目策划的输出文件时项目计划，包括项目管理计划和项目实施计划。项目策划应针对项目的实际情况，依据合同和总承包企业管理的要求，明确项目目标、范围，分析项目的风险以及采取的应对措施，确定项目的各项原则、要求、措施和过程。
问题：
1、该基础底板钢筋代换是否合理？说明理由。
2、商品混凝土供应站编制大体积混凝施工方案是否合理？说明理由。
3、本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么？
4、地基与基础分部工程施工质量合格的标准是什么？
5、项目策划应包括哪些内容？
6、工程总承包的项目经理应具备哪些条件？


点击查看答案


56、多项选择题  根据我国《招标投标法》的规定，下列关于招投标程序的说法正确的是()。

A.开标在投标截止日后进行
B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读
C.评标应当在严格保密的情况下进行
D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人


点击查看答案


57、单项选择题  在砌体结构施工技术中，关于混凝土大小型空心砌块砌体工程的表述，有误的是()。

A.混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种
B.普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水
C.龄期不足21d及表面有浮水的小砌块不得施工
D.小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线


点击查看答案


58、单项选择题  下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。

A.混凝土强度等级 
B.截面形式 
C.配箍率 
D.配筋率


点击查看答案


59、问答题  

背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。 
已知： 
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。 
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。 
3.桩基计划每天施工16根。 
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。

结合本工程，说明大体积混凝土的裂缝控制的措施。


点击查看答案


60、单项选择题  工程结构整体性好、抗震性强的模板是()。

A.台模
B.爬升模板
C.钢模板
D.大模板


点击查看答案


61、单项选择题  《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)规定，凡在砂浆中掺人()时，应有砌体强度的型式检验报告。

A.有机塑化剂
B.缓凝剂
C.早强剂
D.防冻剂


点击查看答案


62、单项选择题  砌体基础常采用()。

A、扩大基础
B、独立基础
C、筏形基础
D、箱形基础


点击查看答案


63、名词解释  过梁


点击查看答案


64、单项选择题  根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程最低保修期限为()年。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6 


点击查看答案


65、多项选择题  下列关于混凝土施工叙述正确的是()。

A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣
B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚的水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内
C.与板连成整体的大截面梁，施工缝留在底板面以下20~30mm处
D.单向板施工缝留在平行于短边的任何位置
E.有主次梁的楼板，宜顺着次梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处


点击查看答案


66、多项选择题  属项目竣工决算内容的有()。

A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表


点击查看答案


67、单项选择题  多栏式银行存款日记账属于()。

A.总分类账
B.明细分类账
C.备查簿
D.序时账


点击查看答案


68、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？


点击查看答案


69、名词解释  附墙柱


点击查看答案


70、多项选择题  砌体基础的主要形式有()等。

A、条形基础
B、筏形基础
C、独立基础
D、箱形基础
E、扩大基础


点击查看答案


71、问答题  

某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。


由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由


点击查看答案


72、多项选择题  推土机开挖的基本作业是()三个工作行程和空载回驶行程。

A、铲装
B、卸土
C、返回
D、铲土
E、运土


点击查看答案


73、单项选择题  地基处理方法中，灰土挤密桩主要用于()。

A.增加软土地基的承载能力
B.提高人工填土地基的承载力
C.减少沉降量
D.提高边坡的稳定性


点击查看答案


74、单项选择题  高处作业足指凡在()有可能坠落的高处进行的作业。

A.坠落高度基准面3m以上
B.坠落高度基准面2m以上
C.距离地面坠落高度3m以上
D.距离地面坠落高度2m以上


点击查看答案


75、单项选择题  电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。

A.上部
B.底部
C.中部


点击查看答案


76、单项选择题  在正常施工和正常使用的情况下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏，这体现了结构应具备()的功能。

A.可靠性
B.坚固性
C.安全性
D.适用性


点击查看答案


77、单项选择题  施工期间最高气温为25°C，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在（）内使用完毕。

A.1h  
B.2h  
C.3h  
D.4h


点击查看答案


78、问答题  

背景
某民用髙层住宅楼工程，为28层钢筋混凝土剪力墙结构.建设单位采用了公开招标方式，在招标公告中明确要求投标者必须具备一级以上施工总承包资质.甲施工企业准备投标，按照现行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326)，该企业准备用施工组织设计代替项目管理规划大纲.

问题
（1）施工组织设计与项目管理规划大纲有什么区别？
（2）用施工组织设计代替项目管理规划大纲的条件是什么？
（3〕施工项目管理规划大纲的内容是什么？


点击查看答案


79、单项选择题  乙公司明知所托事项违法仍然接受了甲公司的委托，将甲公司的一批过期食品卖给了丙公司，给丙公司造成了10万元的损失。根据我国有关代理制度的规定，下列关于丙公司要求赔偿损失的说法，正确的是()。

A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失
B.丙公司只能向乙公司要求赔偿全部损失
C.丙公司可以向甲公司要求赔偿全部损失，也可以要求乙公司赔偿全部损失
D.如果甲乙之间有平摊损失的约定，丙公司只能要求甲乙各赔偿5万元的损失


点击查看答案


80、单项选择题  住宅共用楼梯踏步最大高度应为()m。

A、0、18
B、0、20
C、0、22
D、0、24


点击查看答案


81、单项选择题  有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。

A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术


点击查看答案


82、单项选择题  实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由()单位负责上报事故。

A.建设 
B.监理 
C.专业分包 
D.总承包


点击查看答案


83、名词解释  单位换算


点击查看答案


84、单项选择题  在借贷记账法下，负债类账户的结构是()

A.借方登记减少额，贷方登记增加额
B.借方登记增加额，贷方登记减少额
C.借方既登记增加额，也登记减少额
D.贷方既登记增加额，也登记减少额


点击查看答案


85、单项选择题  某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。

A.21
B.24
C.27
D.30


点击查看答案


86、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。


点击查看答案


87、单项选择题  轻钢龙骨轻质板墙在阻隔撞击声时，应在轻钢龙骨与主体结构的连接之间加()材料。

A、弹性膨胀
B、刚性防水
C、柔性防水
D、弹性阻尼


点击查看答案


88、多项选择题  建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。

A.主龙骨应平行房间短向布置 
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定 
D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上 
E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑 


点击查看答案


89、单项选择题  在项目经济评价中，用来分析各种不确定性因素发生变化时，对评价指标影响程度的分析方法是()。

A.盈亏平衡分析
B.敏感性分析
C.概率分析
D.风险分析


点击查看答案


90、单项选择题  我国《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。但是两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()业务许可范围承揽工程。

A.资质较高的单位
B.两者之间的资质
C.由建设行政主管部门重新评定的
D.资质等级低的单位


点击查看答案


91、单项选择题  当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，不宜采用()接头。

A、焊接
B、机械
C、绑扎
D、套管


点击查看答案


92、问答题  

 某办公楼工程，地上八层，采用钢筋混凝土框架结构，设计有一层地下车库，外墙为剪力墙，中问部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。
本工程基础底板为整体按板，由于当地地下水平埋深比较浅，混凝土设计强度等级为C30S8,总方量约1300m3,施丁时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。
填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上五层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
本工程竣工.验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。
【问题】
1.用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置？针对本案例，基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组？并简述过程。
2.本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程(精确到个数)。
3.砌体结构子分部工程质量验收前，应提供哪些文件和记录？
4.对有裂缝的砌体应如何进行验收？针对本案例中裂缝，应如何处理？
5.质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确，并简述理由。


点击查看答案


93、单项选择题  我国建筑抗震设防的规范烈度，采用的是()个等级划分的烈度表。

A、6
B、8
C、10
D、12


点击查看答案


94、多项选择题  推土机提高生产率的常用方法包括()。

A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法


点击查看答案


95、单项选择题  安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是()。

A、预制混凝土墙
B、现浇混凝土墙
C、陶粒轻质混凝土墙
D、砌体墙


点击查看答案


96、单项选择题  下列属于定型密封材料的是()。

A、密封膏
B、密封胶
C、密封条
D、密封剂


点击查看答案


97、单项选择题  监护者应将评估检测数据、准入检测数据和分级结果，告知作业者并（）。

A.通知工作许可人
B.指定工作负责人
C.履行签字手续


点击查看答案


98、多项选择题  下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是()。

A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.质押权
E.商业秘密


点击查看答案


99、单项选择题  某租赁公司出租设备的年租金23.12万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，这台设备的价格为()万元。

A.65
B.68
C.71
D.74


点击查看答案


100、单项选择题  关于基坑支护施工的说法，正确的是()。

A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护


点击查看答案


101、单项选择题  下列关于石灰技术性能的说法中，正确的是()。

A、硬化时体积收缩小
B、耐水性差
C、硬化较快、强度高
D、保水性差


点击查看答案


102、单项选择题  车祸伤致右足皮肤撕脱伤的伤口（）

A.清洁伤口
B.污染伤口
C.感染伤口
D.一期愈合
E.二期愈合


点击查看答案


103、单项选择题  当基体含水率不超过8%时，可宣接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。

A.过氯乙烯 
B.苯一丙乳胶漆 
C.乙一丙乳胶漆 
D.丙烯酸酯


点击查看答案


104、单项选择题  管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步进行时，应在()施工前完成。

A.结构层
B.找平层
C.饰面层
D.地面基层


点击查看答案


105、单项选择题  

一个质量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊如图1—12所示。下列四种情况下，绳索AC拉力最大的是()。

A.α=60。，β=30。
B.α=30。，β=30。
C.α=45。，β=45。
D.α=60。，β=60。


点击查看答案


106、问答题  

背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋

问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？


点击查看答案


107、多项选择题  水准仪主要由()三个主要部分组成。

A、照准部
B、水平度盘
C、望远镜
D、水准器
E、基座


点击查看答案


108、单项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，桩位的放样允许偏差为()。

A.群桩20mm、单排桩20mm
B.群桩10mm、单排桩20mm
C.群桩20mm、单排桩10mm
D.群桩10mm、单排桩10mm


点击查看答案


109、单项选择题  冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。

A.3d
B.7d
C.10d
D.14d


点击查看答案


110、多项选择题  下列关于等值的表述中，正确的有()。

A.在利用复利计算公式进行等值换算时，假设各期的等额支付A发生在各期的期初
B.若两笔现金流量等值，则换算到任何时刻的价值必然相等
C.通过资金的等值换算后，不同时点的资金可以进行加减运算及比较
D.折现率影响到等值计算结果
E.工程经济分析中，通常将方案计算期内的现金流量折算为终值，并按终值的大小做出决策


点击查看答案


111、单项选择题  下列金属框安装做法中，正确是（）。

A.采用预留洞口后安装的方法施工 
B.采用边安装边砌口的方法施工 
C.采用先安装后砌口的方法施工 
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工 


点击查看答案


112、单项选择题  权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律将消灭其()。

A.诉权
B.胜诉权
C.请求权
D.实体权利


点击查看答案


113、问答题  

某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。
先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。
此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。
后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，小的约数十毫米，大小鼓泡成片串联，大的直径可达300mm以上。
【问题】
1.对于防治裂缝的两条措施：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。具体应如何进行？
2.对于先期施工的20栋住宅楼，墙体裂缝应如何处治？
3.简要叙述工程质量事故处理报告的基本要求。
4.试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因。
5.本案例中卷材起鼓应如何治理？


点击查看答案


114、单项选择题  当采用碳素钢丝、钢绞线及热处理钢筋作预应力结构时，混凝土的强度不应低于()。

A.C20
B.C25
C.C20
D.C40


点击查看答案


115、单项选择题  灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。

A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4


点击查看答案


116、单项选择题  对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成()进行分析。

A.节点间的水平分布力 
B.节点上的水平集中力 
C.节点间的竖向分布力 
D.节点上的竖向集中力 


点击查看答案


117、多项选择题  下列关于房屋建筑工程竣工验收备案的范围的说法中，正确的是()。

A、凡在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，都必须按规定进行竣工验收备案
B、军用房屋建筑工程竣工验收备案，按照中央军事委员会的有关规定执行
C、抢险救灾工程应适用竣工验收备案制度
D、临时性房屋建筑工程应适用竣工验收备案制度
E、农民自建低层住宅工程不适用竣工验收备案制度


点击查看答案


118、单项选择题  期望第5年年末一次性从银行提款1000元，年利率为8%，半年复利计息一次，则开始应存人银行()元。

A.686
B.676
C.666
D.656


点击查看答案


119、多项选择题  影响混凝土拌合物和易性的因素有()。

A.单位体积用水量
B.水泥品种细度和集料特性
C.砂率
D.外加剂和掺合料
E.时间和温度


点击查看答案


120、单项选择题  关于模板安装施工的做法，错误的是（）。

A.操作架子上长期堆放大量模板  
B.高耸结构的模板作业设有避雷措施  
C.遇到六级大风，停止模板安装作业  
D.高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施  


点击查看答案


121、单项选择题  钢结构防火涂料按涂层厚度可分()、H两类。

A.A
B.B
C.C
D.D


点击查看答案


122、单项选择题  有限空间作业应履行《北京市电力公司进出有限空间作业申请单》，现场许可或电话许可手续，并做好记录保存（）。

A.半年
B.一年
C.二年


点击查看答案


123、单项选择题  在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是()。

A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理
B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭
C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则
D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则


点击查看答案


124、单项选择题  （）负责审核进入有限空间工作的必要性和施工单位班组有限空间作业安全培训情况。

A.批准人
B.签发人
C.申请人


点击查看答案


125、单项选择题  工程开工前，应由()向有关人员进行安全技术交底。

A.项目经理
B.项目专职安全管理员
C.项目经理部的安全工程师
D.项目经理部的技术负责人


点击查看答案


126、单项选择题  采用捶击沉桩法打预制桩时，若为摩擦桩，桩的人土深度的控制方法为()。

A.只控制其贯入度
B.只控制其标高
C.以控制标高为主，贯人度作为参考
D.以控制贯入度为主，标高作为参考


点击查看答案


127、单项选择题  关于建筑物体形系数和耗热量的关系，正确的是()。

A.体形系数越大，耗热量比值越大 
B.体形系数越大，耗热量比值越小 
C.体形系数越小，耗热量比值越大 
D.耗热量比值与体形系数无关 


点击查看答案


128、问答题  

某工程项目业主邀请了甲、乙、丙三家施工单位参加投标竞争。各投标单位的报价见表2—21，施工进度计划安排见表2—22。若以工程开工日期为折现点，贷款月利率为1%，并假设各分部工程每月完成的工作量相等，并且能按月及时收到工程款。
　

 


【问题】
1.就甲、乙两家投标单位而言，若不考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?
2.就乙、丙两家投标单位而言，若考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?(注：现值系数见表2—23)

3.评标委员会对甲、乙、丙三家投标单位的技术标评审结果见表2—24。评标办法规定：各投标单位报价比标底价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比标底价每增加1%，扣2分，扣分不保底。报价与标底价差额在1%以内时可按比例平均扣减。评标时不考虑资金时间价值，设标底价为2125万元，根据得分最高者中标原则，试确定中标单位。

 


点击查看答案


129、单项选择题  关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（）。

A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 
B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45min 
C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均勻的体积变化 
D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 


点击查看答案


130、单项选择题  顺天建筑集团公司向凯达设备公司租赁了一台进口挖掘机，请问，该挖掘机属于此法律关系中的()。

A.主体
B.客体
C.内容
D.行为


点击查看答案


131、单项选择题  网架在地面总拼后，采用单根或多根拔杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法，称为()。

A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.整体吊装法
D.拼装支架滑移法


点击查看答案


132、多项选择题  临界力的大小与()有关。

A.压杆的材料
B.杆件受外力的大小
C.压杆截面形状与大小
D.压杆的长度
E.压杆的支承情况


点击查看答案


133、多项选择题  关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（）。

A.柱的施工缝可任意留置 
B.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内 
C.单向板留置在平行于板的短边的位置 
D.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内 
E.易施工的位置


点击查看答案


134、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的()。

A.10%
B.20%
C.30%
D.50%


点击查看答案


135、单项选择题  有限空间作业现场应确定作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有（）的情况下作业。

A.监护人
B.许可人
C.申请人


点击查看答案


136、问答题  

某建筑公司于9月份新开工某大型高档商住小区项目，共计建筑面积22万m2，地上38层，其中地下三层到地上六层为商业建筑，其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区，属于该市重点工程，施工单位对安全工作非常重视。施工总承包单位成立了项目部组织施工。施丁过程中发生如下事件：
事件一：项目开工一个月后，施工总承包单位对项目进行安全检查。通知中明确了建筑工程施工安全检查主要查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程施工安全检查的主要形式为日常巡查、专项检查、定期安全检查。监理工程师认为不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施)〉。其中规定：安全检查的要求有根据检
查内容配备力量，抽调专业人员，确定检查负责人，明确分工；明确检查目的和检查项
目、内容及检查标准、重点、关键部位；对现场管理人员和操作工人不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为，还应进行“应知应会”的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。对于违章指挥、违章作业行为，检查人员可以当场指出、进行纠正。监理工程师认为不全。
事件四：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程安全检查在正确使用安全检查表的基础上，可以采用“听”、“问”、“看”等方法进行。
事件五：针对某单体工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示，表中已填有部分数据。
该工程“安全管理检查评分表”、“模板工程检查评分表”、“高处作业检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“塔式起重机与起重吊装检查评分表”等分表的实得分分别为81、86、79、82、82分。
该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为82分，悬挑式脚手架实得分为80分。
“文明施工检杏评分表”中“现场防火”这一保证项目缺项（该项目应得分为20分，保证项目总分为72分)，其他各项检查实得分为68分。
【问题】
1.事件一中，建筑工程施工安全检查还应包括哪些内容？
2.事件二中，建筑工程施工安全检查的主要形式还应包括哪些？
3.事件三中，建筑工程施工安全检查的要求还应包括哪些？
4.事件四中，建筑工程施工安全检查方法还应包括哪些？
5.计算各分项检查分值，并填人检查评分汇总表，并计算本工程总计得分。


点击查看答案


137、单项选择题  常用建筑涂料品种中，()是以不饱和聚酯和苯乙烯为主要成膜物质的无溶剂型漆。

A、聚酯树脂漆
B、聚氨酯漆
C、苯乙烯焦油
D、聚乙烯醇缩丁醛


点击查看答案


138、多项选择题  民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()。

A.甲醛 
B.挥发性有机化合物 
C.苯 
D.二氧化硫 
E.氨 


点击查看答案


139、问答题  

某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?


点击查看答案


140、多项选择题  根据防火涂料所用的分散介质，可分为()。

A、溶剂型防火涂料
B、无机型防火涂料
C、水性防火涂料
D、有机型防火涂料
E、有机无机复合型


点击查看答案


141、单项选择题  （）应接受有限空间作业安全生产培训，并取得特种作业操作证。

A.作业人员
B.许可人
C.监护者


点击查看答案


142、单项选择题  建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。

A、1
B、3
C、6
D、10


点击查看答案


143、名词解释  砖墙


点击查看答案


144、单项选择题  房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由()组成。

A.电梯间和设备间 
B.楼梯间和卫生间 
C.设备间和卫生问 
D.电梯间和楼梯间 


点击查看答案


145、多项选择题  在楼地面的建筑构造中，除有特殊使用要求外，楼地面应满足()等要求。

A.易于施工
B.平整
C.耐磨
D.不起尘
E.防滑


点击查看答案


146、单项选择题  根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。

A.15
B.30
C.60
D.90


点击查看答案


147、单项选择题  砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5 


点击查看答案


148、单项选择题  下列()不属于蒸压加气混凝土砌块的特点及适应范围。

A.保温性能好
B.隔热性能好
C.可应用于多层建筑物的承重墙
D.有利于提高建筑物抗震能力


点击查看答案


149、单项选择题  由蒸煮软化的原木，旋切成大张薄片，然后将各张木纤维方向相互垂直放置，用耐水性好的合成树脂胶黏结，再经加压、干燥、锯边、表面修整而成的板材是

A、胶合板
B、纤维板
C、刨花板
D、细木工板


点击查看答案


150、单项选择题  同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。

A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定


点击查看答案


151、单项选择题  因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。

A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案


点击查看答案


152、单项选择题  脚手架搭设完毕，应由()组织有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。确认符合要求后方可投入使用。

A.项目经理
B.总工程师
C.安全总监
D.监理工程师


点击查看答案


153、单项选择题  下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（）。

A.严寒地区  
B.寒冷地区  
C.温和地区  
D.炎热地区


点击查看答案


154、单项选择题  主持编制单位工程施工组织设计的是()。

A.施工单位项目技术负责人 
B.施工单位技术负责人 
C.施工单位项目施工负责人 
D.施工单位主管部门


点击查看答案


155、单项选择题  当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。

A.直角坐标法 
B.极坐标法 
C.角度前方交会法 
D.距离交会法 


点击查看答案


156、单项选择题  蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。

A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃


点击查看答案


157、多项选择题  必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。

A.建设单位  
B.监理单位  
C.总承包单位  
D.出租单位  
E.安装单位 


点击查看答案


158、多项选择题  下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有()。

A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验
D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%
E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品


点击查看答案


159、多项选择题  下列属于热辐射光源的是()。

A.荧光灯
B.卤钨灯
C.荧光高压汞灯
D.钠灯
E.白炽灯


点击查看答案


160、多项选择题  液压张拉千斤顶按机型不同可分为()。

A、拉杆式
B、台座式
C、穿心式
D、锥锚式
E、支撑式


点击查看答案


161、单项选择题  施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院


点击查看答案


162、多项选择题  土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。

A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成


点击查看答案


163、单项选择题  普通房屋的正常设计使用年限为()年。

A.10
B.25
C.50
D.100


点击查看答案


164、单项选择题  混凝土结构梁的裂缝控制中，达到“构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度”是()级的要求。

A.一 
B.二 
C.三 
D.四


点击查看答案


165、单项选择题  隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。

A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接


点击查看答案


166、多项选择题  混凝土拌合物的和易性指标包括()。

A.密实性
B.流动性
C.黏聚性
D.保水性
E.可凝结程度


点击查看答案


167、单项选择题  普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物()复验。

A.最小拉力荷载 
B.摩擦面抗滑移系数 
C.紧固轴力 
D.预拉力


点击查看答案


168、单项选择题  关于室内防水立管外设置套管的说法，正确的是()。

A.高出铺装层地面10～30mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
B.高出铺装层地面10～30mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏
C.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
D.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏


点击查看答案


169、单项选择题  砌体结构最适合建造()。

A.多层住宅
B.大型厂房
C.体育馆
D.高层公寓


点击查看答案


170、单项选择题  吊杆间距通常为()。

A.500～800mm 
B.900～1200mm 
C.1300～1500mm 
D.1600～2000mm


点击查看答案


171、单项选择题  根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年


点击查看答案


172、问答题  

某建筑工程，建筑面积3.8万m2，地下1层，地上16层。施工单位(以下简称“乙方”).与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误1d，分包方应赔偿损失l万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误1d，供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如图2—15所示。

施工过程中发生了以下事件。
事件1：底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5d，因人工窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。
事件2：主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10d，直接经济损失20万元。
事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3d，直接经济损失0.8万元。
事件4：中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9d，直接费用增加3万元。
事件5：因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30d，直接费损失0.5万元。
其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款
是多少万元。5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
6.如果只有室内装修工程有条件压缩工期，在发生以上事件的前提条件下，为了能最大限度地获得甲方的工期奖，室内装修工程工期至少应压缩多少天?


点击查看答案


173、单项选择题  属于根据影响划分冲突类型的是（）

A.目标冲突
B.人际冲突
C.建设性冲突
D.组织间冲突
E.程序冲突


点击查看答案


174、单项选择题  下列关于人工定额说法不正确的是()。

A.人工定额也称劳动定额
B.按表现形式不同，可分为时间定额和产量定额
C.由企业根据自身条件来确定
D.指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所须的劳动消耗量指标


点击查看答案


175、多项选择题  建筑工程施工管理过程中，注册建造师签章文件下列说法正确的是()。

A.工程停复工报审表是施工组织管理文件
B.工程开工报告是施工组织管理文件
C.工程竣工报告是质量管理文件
D.施工现场文明施工措施是安全管理文件
E.工程质量保修书是质量管理文件


点击查看答案


176、单项选择题  平整后的场地表面应逐点检查。裣查点为每100?400m2取1点，但不应少于()点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点，每边不应少于1点。

A.10
B.8
C.5
D.3


点击查看答案


177、单项选择题  关于施工缝留置位置的说法，正确的是()。

A.柱留置在基础、楼板、梁的顶面
B.梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的上面
C.有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/2范围内
D.墙留置在门洞口过梁跨中1/2范围内，也可留在纵横墙的交接处


点击查看答案


178、问答题  

某新建办公楼工程，主楼建筑面积29600m2的，地上16层，地下1层，基础埋深4m，现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构，地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水，屋面采用卷材防水，室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基，筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：土方开挖过程中，边坡局部塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够，要求清除塌方后作临时性支护措施。
事件二：预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中，桩身突然倾斜错位，粧尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大；同时，当粧锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件三主楼地上一层楼板钢筋验收时，发现柱、板主筋错位，个别保护层不够的现象。
项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件四：一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。
项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏桨，模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。
事件五：二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格，如骨料含泥量大等；水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够，措施不全。
【问题】
1.事件一中，事故原因、防治措施还应有哪些？
2.事件二中，事故原因、防治措施还应有哪些？
3.事件三中，事故原因、防治措施还应有哪些？
4.事件四中，事故原因、防治措施还应有哪些？
5.事件五中，事故原因、防治措施还应有哪些？


点击查看答案


179、单项选择题  室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。

A．1．00 
B．1．05 
C．1．10 
D．1．15 


点击查看答案


180、多项选择题  关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。

A.基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网进行封闭 
B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱 
C.楼板上20cmX20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢 
D.电梯井口未设置栅门 
E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门 


点击查看答案


181、单项选择题  严寒地区使用的钢材应选用（）。

A、脆性临界温度低于环境最低温度的钢材
B、脆性临界温度高于环境最低温度的钢材
C、脆性临界温度与环境最低温度相同的钢材
D、强度高、塑性好、质量等较好的钢材


点击查看答案


182、单项选择题  湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（）。

A.宜采用1:4水泥砂浆灌浆 
B.每层灌浆高度宜为150～200mm，且不超过板高的1/3 
C.下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆 
D.每块饰面板应一次灌浆到顶 


点击查看答案


183、单项选择题  （）负责填写《申请单》履行内部审批手续，并将工作计划通知有限空间设施管理单位。

A.作业人员
B.申请人
C.工作票签发人


点击查看答案


184、单项选择题  建筑施工企业必须办理意外伤害保险并支付保险费的是()。

A.从事危险作业的职工
B.在施工现场作业的职工
C.现场特殊作业人员
D.施工项目的所有职工


点击查看答案


185、多项选择题  常用水泥的选用中，在高湿度环境中或长期处于水中的混凝土优先选用的水沈是()。

A、矿渣水泥
B、火山灰水泥
C、硅酸盐水泥
D、粉煤灰水泥
E、复合水泥


点击查看答案


186、多项选择题  关于等节奏流水施工的特点，说法正确的有()。

A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距相等，但不等于流水节拍
C.专业工作队数等于施工过程数
D.每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务
E.各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间


点击查看答案


187、单项选择题  诚信行为记录中的不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后()天内。

A.1天
B.3天
C.7天
D.15天


点击查看答案


188、单项选择题  

如图1—10所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是(　　)。

A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1 　
D.P2>3P1 　  


点击查看答案


189、问答题  

某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。


建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。


点击查看答案


190、填空题  在设计药物的合成路线时，首先应从（）入手，然后根据其（）特点，采取相应的设计方法。


点击查看答案


191、多项选择题  建筑石膏的技术性质有（）。

A、微膨胀性
B、凝结硬化快
C、抗冻性强
D、耐水性强
E、防水性强


点击查看答案


192、问答题  

某宿舍楼工程，地下1层，地上9层，建筑高度31.95m，钢筋混凝土框架结构，基础为梁板式筏形基础，钢门窗框、木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期15天，浇筑基础底板混凝土24小时连续施工，需3天。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：
（1）电力部门通知。施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
（2）由铁路部门运输的3台属于施工单位自有的施工主要机械在开工后8天才能运到施工现场。
（3）为工程开工所必须的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
事件2：工程所需的100个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中进行质量检验时，发现有5个钢窗框有较大变形，甲方代表即下令施工单位拆除，经检查原因属于使用材料不符合要求。
事件3：由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加工作量和费用
事件4：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。


点击查看答案


193、问答题  

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：

工施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。
(3)按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
(4)针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由


点击查看答案


194、多项选择题  沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。

A、拉伸强度和延伸率低
B、温度稳定性较差
C、低温易流淌
D、高温易脆裂
E、耐老化性较差


点击查看答案


195、名词解释  砖混结构


点击查看答案


196、单项选择题  石灰不宜单独使用，是因为（）。

A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大


点击查看答案


197、单项选择题  关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续


点击查看答案


198、单项选择题  混凝土外加剂中，阻锈剂可以改善混凝土的()。

A.流变性
B.硬化性能
C.耐久性
D.和易性


点击查看答案


199、单项选择题  向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.施工单位 
D.分包单位 


点击查看答案


200、单项选择题  建设工程项目总投资由建设投资和()构成。

A.工程建设其他费用
B.利润及税金
C.流动资产投资
D.建设期利息


点击查看答案


201、单项选择题  当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是()。

A.先张拉楼面梁，后张拉楼板 
B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉 
C.板中的无粘结筋可按顺序张拉 
D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉 


点击查看答案


202、单项选择题  当施工图没有变更时，直接在施工图上加盖()形成竣工图。

A.竣工图章 
B.项目部用章 
C.建造师执业用章 
D.企业印章


点击查看答案


203、多项选择题  建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为()。

A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C.按照先地下、后地上的原则施工
D.先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工


点击查看答案


204、单项选择题  下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。

A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料


点击查看答案


205、多项选择题  根据《证券法》的规定，企业发行长期债券筹资，须具备的条件包括()。

A.股份有限公司净资产不低于3000万元，有限责任公司净资产不低于6000万元
B.累计债券总额不超过公司净资产的8%
C.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
D.债券利息不超过限定的利息率水平
E.所筹资金投向符合国家产业的政策


点击查看答案


206、单项选择题  通常用来控制土的夯实标准的岩土物理力学性能指标是()。

A.黏聚力
B.密实度
C.干密度
D.可松性


点击查看答案


207、多项选择题  合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担


点击查看答案


208、单项选择题  混凝土中掺入()，若不减少拌和用水量，能显著提高拌和物的流动性。

A、早强剂
B、缓凝剂
C、减水剂
D、引气剂


点击查看答案


209、单项选择题  生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具所用钢种是()。

A.普通碳素结构钢
B.优制碳素结构钢
C.低合金高强度结构钢
D.高合金钢


点击查看答案


210、单项选择题  建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处()罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.10万元以上，30万元以下
B.5万元以上，40万元以下
C.20万元以上，50万元以下
D.30万元以上，40万元以下


点击查看答案


211、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。


点击查看答案


212、单项选择题  关于多层及高层钢结构吊装的说法，正确的是()。

A.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
B.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由上至下组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
C.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由下向上逐层安装
D.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装


点击查看答案


213、多项选择题  混凝土的耐久性包括()等性能。

A.抗渗性
B.抗冻性
C.碱骨料反应
D.抗辐射
E.混凝土的碳化


点击查看答案


214、单项选择题  使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为()cm。

A、10～15
B、15～20
C、20～25
D、25～30


点击查看答案


215、单项选择题  生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由()依法强制执行。

A.人民法院
B.公安机关
C.县级以上人民政府
D.安全生产监督管理部门


点击查看答案


216、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。

A.15天
B.1个月
C.3个月
D.6个月


点击查看答案


217、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。


点击查看答案


218、单项选择题  基层应干燥，混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下，基层的pH值不得大于()。

A、5
B、8
C、10
D、15


点击查看答案


219、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改？


点击查看答案


220、单项选择题  对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程竣工验收后()个月内，向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

A.1
B.3
C.6
D.12


点击查看答案


221、单项选择题  资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。

A.0
B.30%
C.50%
D.60%


点击查看答案


222、问答题  

背景：
某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。地下2层、地上16层，钢筋混凝土筏板基础，地上结构为钢筋混凝土框架结构，墙充填为普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件：
事件一：本工程基坑深8.5m，北侧距某住宅楼距离仅为7m。经专家论证后的方案采用围护桩墙+预应力锚杆支护体系。整个施工过程对围护体系实施连续变形监控，对于围护桩墙顶位移监控值，施工单位与监理发生分歧，施工单位认为按二级基坑监控，监理坚持按一级基坑进行监控。
事件二：基础工程施工完成后，施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上，施工单位项目经理组织项目技术、质量负责人、总监理工程师进行了地基与基础分部工程的验收。
事件三：普通混凝土小型空心砌块墙体施工时，施工人员先将小砌块充分浇水湿润，再将砌块底面朝上反砌于墙上;外墙转角处的临时间断处留直槎，并砌成阴阳槎，并设拉结筋。监理工程师认为施工方法错误，立即下发整改通知。
事件四：地上框架结构存在主次梁，在主次梁交汇处，关于钢筋摆放上下顺序监理与施工技术员认识发生分歧，上报总监理工程师处理。
问题：
(1)事件一中，基坑应按几级基坑进行监控?该级基坑的判定标准是什么?
(2)事件二中，施工单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员参加?
(3)指出事件三中的不妥之处，并给出正确做法。
(4)请给出事件四中主梁、次梁、板钢筋的上下放置正确顺序。


点击查看答案


223、单项选择题  某地下工程施工合同约定，计划l月份开挖土方80000m³，2月份开挖160000m³，合同单价均为85元/m³；计划3月份完成混凝土工程量500m³，4月份完成450m³，合同单价均为600元/m³。至1月底.经确认实际开挖土方90000m³，实际单价为72元/m³，则该工程的费用偏差（CV）为（）万元。

A.117
B.-117
C.85
D.-85


点击查看答案


224、单项选择题  在进行气体检测前，应对地下有限空间及其（）进行调查，分析地下有限空间内气体种类。

A.内部设施
B.周边环境
C.建设年代


点击查看答案


225、多项选择题  竣工结算时，以单位工程为基础对()进行检查核对。

A.施工图概算
B.报价内容
C.施工图预算
D.造价估算
E.工程量清单


点击查看答案


226、单项选择题  根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地


点击查看答案


227、多项选择题  建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（）提出设计方案。

A.原设计单位 
B.城市规划行政主管部门 
C.建设行政主管部门 
D.房屋的物业管理单位 
E.具有相应资质等级的设计单位 


点击查看答案


228、单项选择题  国内常用的钢筋品种中，（）的强度最低。

A、HRB335
B、HRB400
C、HPB235
D、RRB400


点击查看答案


229、问答题  

背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：
事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d;7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d;施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工;1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
问题
(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?
(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。


点击查看答案


230、多项选择题  建设单位办理房屋建筑工程竣工验收备案应当提交的文件有()。

A、工程竣工策划案
B、工程竣工验收报告
C、监理单位签署的工程质量保修书
D、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可
E、工程竣工验收备案表


点击查看答案


231、单项选择题  根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。

A.5
B.10
C.25
D.35


点击查看答案


232、多项选择题  关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。

A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性


点击查看答案


233、多项选择题  民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I类和Ⅱ类民用建筑工程。以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。

A.办公楼
B.商店
C.老年建筑
D.医院
E.文化娱乐场所


点击查看答案


234、单项选择题  纬仪主要由()组成。

A.三脚架、照准部和刻度盘
B.基座、照准部和三脚架
C.照准部、刻度盘和基座
D.刻度盘、基座和三脚架


点击查看答案


235、单项选择题  世界上多数国家采用的是()个等级划分的烈度表。

A、6
B、8
C、10
D、12


点击查看答案


236、问答题  

背景
新建一图书馆工程，建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合规定，经整改后进行招标。
某施工总承包单位中标，参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A分项工程、B分项工程实
际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算，超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算，减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。合同中还约定C分项工程为建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定，首先进行该项目成本预测(其中：人工费287.4万元，材料费504.5万元，机械使用费155.3万元，施工措施费104.2万元，施工管理费46.2万元，税金30.6万元)，然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
分项工程A、B施工完成后，其相关参数统计如下表所示，造价工程师对此两项进行价款计算。


在C分项工程施工过程中发生了如下事件：
事件一：由于建设单位原因，导致C分项工程停工7d，专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失，专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二：甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱，建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改，总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任，非总承包单位责任范围。
事件三：C分项工程施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案，建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
问题
(1)指出招标文件中的不妥之处，并分别写出理由。
(2)根据成本预测资料，计算该项目的直接成本(保留一位小数)。项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?
(3)A分项工程、B分项工程单价是否需要调整?分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款(单位：元)。
(4)指出C分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单位说法的不妥之处，并分别写出理由。


点击查看答案


237、单项选择题  下列各项属于常见受压构件的是()。

A.柱
B.钢梁
C.板
D.圈梁


点击查看答案


238、单项选择题  对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。

A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法


点击查看答案


239、单项选择题  根据相关规范，施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于（）

A.12d
B.24d
C.28d
D.36d


点击查看答案


240、名词解释  屋面


点击查看答案


241、单项选择题  有限空间作业中，紧急情况时有限空间地上监护者向地下人员发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并（）实施紧急救援工作。

A.进入有限空间
B.在地上
C.试情况而定


点击查看答案


242、单项选择题  混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。

A.5mm
B.10mm
C.4mm
D.15mm


点击查看答案


243、单项选择题  根据我国相关法律规定，可能造成重大环境影响的规划和建设项目，应当编制()，对产生的环境影响进行全评价。

A.环境影响报告表
B.环境影响登记表
C.环境影响申请表
D.环境影响报告书


点击查看答案


244、问答题  

某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下。
(1)投标准备时间为15d。
(2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。
(3)明确了投标保证金的数额及支付方式。为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将勘察现场和投标预备会安排在同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。
【问题】
1.该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。
2.施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。
3.勘察现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排?
4.投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?
5.投标文件应包括哪些内容?
6.投标单位投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。


点击查看答案


245、单项选择题  电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。

A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风


点击查看答案


246、单项选择题  锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是()。

A.先大后小，先短后长 
B.先小后大，先长后短 
C.先大后小，先长后短 
D.先小后大，先短后长


点击查看答案


247、单项选择题  为建筑物设置伸缩缝，是为了()。

A.消除地震时的扭转耦连作用
B.避免温度变化引起结构伸缩应力
C.避免地基不均匀沉降引起裂缝
D.消除活荷载的不均衡引起不均匀应力


点击查看答案


248、单项选择题  关于地震，下列说法不正确的是()。

A.地震按成因主要分为构造地震、火山地震和陷落地震
B.房屋结构抗震主要的研究对象是构造地震
C.地震波主要有纵波、横波和面波
D.纵波的振动方向与波传播的方向垂直


点击查看答案


249、单项选择题  先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。

A.70%
B.75%
C.80%
D.85%


点击查看答案


250、单项选择题  低合金高强度结构钢质量等级分为（）级。

A．3 
B．4 
C．5 
D．6 


点击查看答案


251、单项选择题  某工程夜间的施工费应归属于()。

A.直接工程费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费


点击查看答案


252、单项选择题  下列对设备磨损理解不正确的是()。

A.设备磨损分为有形磨损和无形磨损两大类
B.设备的有形磨损反映了设备使用价值的降低
C.无形磨损也会引起设备原始价值的贬值
D.技术进步使设备的有形磨损加快，无形磨损减缓


点击查看答案


253、多项选择题  关于室内防水工程防水层施工要求的说法，正确的有()。

A.地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返150mm以上 
B.有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于l.8m，并与楼地面防水层交圈 
C.使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时，防水层厚度不应小于1.2mm 
D.界面渗透型防水液与柔性防水涂料复合施工时厚度不应小于0.8mm 
E.聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥粘结料复合时，厚度不应小于1.8ram


点击查看答案


254、填空题  碳素钢（）


点击查看答案


255、名词解释  夹芯板


点击查看答案


256、单项选择题  有抗震要求的带肋钢筋,其最大力下总伸长率不应小于()%。

A、7 
B、8 
C、9 
D、10


点击查看答案


257、多项选择题  下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的


点击查看答案


258、多项选择题  下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。

A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法


点击查看答案


259、单项选择题  电力井盖开启后应装设遮栏，在日落后半小时至次日早晨日出间设置（），并有专人看守。

A.蓝色闪烁灯
B.红色闪烁灯
C.黄色闪烁灯


点击查看答案


260、单项选择题  下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。

A.冲击钻成孔灌注桩 
B.回转钻成孔灌注桩 
C.潜水电钻成孔灌注桩 
D.钻孔压浆灌注桩 


点击查看答案


261、单项选择题  砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。

A.特细砂 
B.细砂 
C.中砂 
D.粗砂 


点击查看答案


262、单项选择题  参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（）项。

A.6 
B.7 
C.8 
D.9 


点击查看答案


263、多项选择题  影响施工现场平面布置的因素有（）。

A.不同施工阶段
B.周边环境变化
C.行业协会文件
D.建设单位指令
E.当地政府部门的要求


点击查看答案


264、单项选择题  《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203--2002)规定，砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度最大不得超过()mm。

A、400
B、500
C、600
D、700


点击查看答案


265、名词解释  建筑物与构筑物的区别


点击查看答案


266、名词解释  钢托架


点击查看答案


267、名词解释  拱券


点击查看答案


268、多项选择题  关于冬期桩基施工的说法，正确的有()。

A.当冻土层厚度超过500ram，冻土层宜采用钻孔机引孔 
B.采用钻孔机引孔，引孔直径不宜大于桩径20ram 
C.振动沉管成孔施工有问歇时，宜将桩管埋入桩孔中进行保温 
D.桩基静荷载试验前，应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温 
E.试验期间，应将试桩周围的冻土融化或挖除


点击查看答案


269、单项选择题  建设项目财务评价是对()进行分析论证。

A.投资企业财务状况
B.投资项目市场需求状况
C.工程建设方案经济合理性
D.工程建设方案技术先进性


点击查看答案


270、问答题  

某建筑工程为一多层住宅楼工程，开工日期为2005年4月2日，施工单位的施工方案及进度计划此前已获工程师批准。工地租赁使用一台50米臂塔吊进行起重作业，租赁费800元/天。至2005年5月18日，工程进行至3层主体施工，工地租赁使用一台某型号地泵进行泵送混凝土作业，租赁费为320元/天。现场用工：钢筋工30人，木工35人，混凝土工30人，其他工种25人。在实际施工中，发生了如下事件：事件l：2005年5月3日10：O0至13：00、5月22日6：00至次日3：00，由于业主供电线路故障，造成施工现场停电。事件2：2005年5月6日至2005年5月7日，塔吊故障修理2天。事件3：2005年6月11日至6月14日，连续4天7级大风。事件4：2005年6月20日，全市进行施工现场安全环保联合大检查，工地为迎接检查，6月18日至6月19日停止正常施工，整改现场存在的安全隐患及文明、环保问题，并发生计划外支出7000元。事件5：2005年7月1日晚上，建设单位项目主要工作人员邀全体监理人员出外“吃个便饭”，却集体食物中毒住院。直至7月4日早上，建设、监理单位派遣工作人员来到现场临时替班。此间，在施工各段的钢筋隐检无法完成。事件6：2005年7月29日，市有关部门对施工现场突击抽查，就工地存在的问题对施工单位处以3万元罚款。
问题1.上述哪些事件施工方可以向建设方要求索赔?为什么?
2.每项事件工期索赔多少天?3.假设人工费单价为30元/工日，则费用索赔为多少?


点击查看答案


271、单项选择题  已知某项目的年总成本费用为2000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%，年折旧费为200万元，年摊销费为50万元，年利息支出为100万元。则该项目的年经营成本为()万元。

A.1750
B.1650
C.1350
D.650


点击查看答案


272、单项选择题  使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时，防水层厚度不应小于()mm

A、1.2
B、1.4
C、1.6
D、1.8


点击查看答案


273、单项选择题  实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位


点击查看答案


274、单项选择题  国际报价中的保函手续费属于()

A.总部管理费
B.开办费
C.间接费
D.经营业务费


点击查看答案


275、单项选择题  楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于()体系建筑。

A.混合结构 
B.框架结构 
C.剪力墙 
D.桁架结构 


点击查看答案


276、单项选择题  为保证预埋件与主体结构a为保证预埋件与主体结构连接的可靠性，连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于()。

A、Cl5
B、C20
C、C25
D、C40


点击查看答案


277、单项选择题  厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。

A.C15 
B.C20 
C.C25 
D.C30 


点击查看答案


278、多项选择题  砌筑砂浆的技术要求包括()。

A.流动性
B.保水性
C.强度
D.刚度
E.粘结力


点击查看答案


279、单项选择题  当一项长期投资的净现值大于零时，下列说法中不正确的是()。

A.该方案可投资
B.该方案未来报酬的总现值小于初始投资的现值
C.该方案的内部报酬率大于其资本成本
D.该方案的净现值率大于零


点击查看答案


280、单项选择题  先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A、70%
B、75%
C、80%
D、85%


点击查看答案


281、问答题  

背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约 
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。 
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。 
之后的施工过程中发生了如下事件： 
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。 
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。 

事件二发生后，专业承包单位需要完成哪些工作，才能继续施工?并写出理由。


点击查看答案


282、单项选择题  建筑物的抗震设防的类别中，大量的建筑物属于()类，这类建筑的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。

A、甲
B、乙
C、丙
D、丁


点击查看答案


283、多项选择题  造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有()。

A.基坑（槽）开挖坡度不够 
B.土方施工机械配置不舍理 
C.未采取有效的降排水措施 
D.边坡顶部堆载过大 
E.开挖次序、方法不当


点击查看答案


284、多项选择题  建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。

A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样


点击查看答案


285、单项选择题  浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m。

A.1.2 
B.1.5 
C.1.8 
D.2.0 


点击查看答案


286、问答题  

背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。

事件二中，施工现场平面布置图应补充哪些内容?


点击查看答案


287、单项选择题  下列荷载中，属于水平荷载的是（）。

A.结构自重  
B.雪荷载  
C.风荷载  
D.积灰荷载


点击查看答案


288、单项选择题  正铲挖掘机的挖土特点是（）。

A、前进向上，强制切土
B、前进向上，自重切土
C、后退向下，强制切土
D、后退向下，自重切土


点击查看答案


289、名词解释  箍筋


点击查看答案


290、多项选择题  与资金的时间价值具有函数关系的项目有()。

A.资金量
B.使用时间
C.资金增值率
D.通货膨胀率
E.单利利率


点击查看答案


291、单项选择题  某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。

A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81


点击查看答案


292、单项选择题  关于窗的建筑构造要求，下列叙述中错误的是()。

A.窗扇的开启形式应方便使用、安全、易于清洁
B.高层建筑宜采用推拉窗
C.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.20m
D.窗台低于0.80m时，应采取防护措施


点击查看答案


293、单项选择题  受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，管道安全隔绝措施应该（）

A.插入盲板或拆除一段管道
B.水封
C.关闭阀门
D.止逆阀


点击查看答案


294、名词解释  防潮层


点击查看答案


295、多项选择题  屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()

A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法


点击查看答案


296、单项选择题  利用木材加工过程中产生的边角废料，经整形、刨光施胶、拼接、贴面而制成的一种人造板材是()。

A.纤维板
B.胶合板
C.刨花板
D.细木工板


点击查看答案


297、名词解释  架立钢筋


点击查看答案


298、问答题  某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可采取哪些应急措施？


点击查看答案


299、单项选择题  下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。

A.普通水泥 
B.硅酸盐水泥 
C.矿渣水泥 
D.粉煤灰水泥 


点击查看答案


300、问答题  某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件五中，施工产生的固体废物主要处理方法有哪些（至少列出三项）？


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：管理学：现代物流管理考试资料（..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询