1、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修 C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿 D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担 E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
3、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
4、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人 B.投保人与受益人 C.保险人与被保险人 D.保险人与受益人
5、单项选择题 关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。
A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B．仲裁审理案件应当公开进行 C．当事人可以协议仲裁不开庭审理 D．仲裁庭不能做出缺席裁决
6、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告 B.验收工作会议录音带 C.根据验收工作会议录音制作的节录文本 D.施工现场录像 E.结算报告
7、单项选择题 买卖合同中，属于买受人义务的是()。
A、受领标的物 B、权利瑕疵担保 C、物的瑕疵担保 D、转移标的物所有权
8、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。
A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.日用化学品生产、经营、储存单位 D.危险化学品生产、经营、储存单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
9、单项选择题 安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.县级建设行政主管部门
10、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
11、多项选择题 关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作 B.应加强对重点部位，关键环节的控制 C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查 D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60% E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
12、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
13、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
14、单项选择题 下列选项中，()不符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。
A.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担 B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督 C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字 D.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用
15、单项选择题 某工程项目施工合同于2010年6月5日签订，该工程的开工报告于2010年6月15日批准，工程于2010年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、2010年6月15日 B、2010年6月30日 C、2010年7月10日 D、2010年7月15日
16、单项选择题 工程监理单位的主要安全义务是（）。
A.审查、要求整改或暂时停工、报告 B.平行检验、旁站 C.咨询、监督 D.组织、控制、协调
17、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件 C.有施工单位签署的工程保修书 D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
18、单项选择题 某工程项目进行施工招标，下列属于招标人与投标人相互串通的情形是（）。
A.招标人在开标后向某投标人详细介绍了招标投标情况 B.招标人向投标人泄露评审委员会成员信息 C.投标人之间竞相低价投标 D.投标人提供虚假财务状况和业绩
19、多项选择题 应当认定为工伤的有（）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C.患重大疾病的 D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故 E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
20、多项选择题 关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A.建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件 B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改 C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件 D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E.设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
21、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律 B、部门规章 C、行政法规 D、单行条例
22、单项选择题 抵押权、质权、留置权都属于（）。
A.所有权 B.自物权 C.担保物权 D.用益物权
23、单项选择题 施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由（）承担。
A.业主 B.施工单位 C.监理单位 D.业主和监理单位共同
24、多项选择题 生产安全事故调查组的职责有（）。
A.查明事故发生的经过、原因 B.认定事故的性质和事故责任 C.提交事故调查报告 D.总结事故教训 E.对事故责任者做出处理决定
25、单项选择题 某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故
26、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息 B.企业的信用档案信息无需向全社会公示 C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案 D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
27、单项选择题 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A、百分之三十 B、百分之五十 C、百分之六十 D、百分之八十
28、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏 B.不可抗力 C.电力不足 D.短路、过电压、电弧所造成的损失
29、多项选择题 下列属于行政法规文件的是（）。
A.《招标投标法实施条例》 B.《建设工程质量管理条例》 C.《市政公用设施防灾管理规定》 D.《建筑法》 E.《建设工程安全生产管理条例》
30、单项选择题 某建筑公司于2006年4月2日提出申请，于2006年4月12日获得工商行政管理机关核准营业执照；于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。
A.2006年4月2日 B.2006年4月12日 C.2006年10月5日 D.2006年11月3日
31、单项选择题 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款
32、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60 B.80 C.90 D.100
33、单项选择题 依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A、建设单位拨付工程款 B、施工单位实施隐蔽工程 C、商品混凝土应用于基础工程 D、大型非标构件进行吊装
34、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
35、单项选择题 项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。
A.50 B.60 C.75 D.80
36、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更 B．企业名称变更 C．企业法人变更 D．企业设立分公司 E．企业注册地址变更
37、单项选择题 A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。
A、该行为属于肢解工程发包的违法行为 B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同
38、多项选择题 在建设工程中常见的知识产权主要是()和其他科技成果。
A、发现权 B、专利权 C、商标权 D、著作权 E、发明权
39、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同 B.变更合同 C.危害自身的债权实现 D.降低履行利益
40、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立 B.有效成立 C.效力有待确定 D.竣工验收合格后方有效
41、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权
42、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
43、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议 C.通过资格预审的申请人少于3个 D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
44、单项选择题 下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。
A、违反法律任意性规定的 B、侵害他人合法权益的 C、使用窃听设备窃听的 D、侵犯他人隐私的
45、单项选择题 按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。
A.采暖设备单项合同估算价约为112万元的工程 B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程 C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程 D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程
46、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业 C.拘役 D.行政拘留 E.吊销许可证
47、单项选择题 根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B.国务院建设主管部门 C.中国建筑业协会建造师分会 D.国务院发展和改革委员会
48、多项选择题 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。
A.涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行 B.储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内 C.某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业 D.施工企业必须为从业人员办理工伤保险 E.现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力
49、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证 B.未办理延期手续 C.生产单位变更企业名称 D.超越法定职权颁发安全生产许可证
50、单项选择题 甲于2009年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2010年3月16日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是()。
A、乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权 B、甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿 C、甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任 D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金
51、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
52、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价 B.外贸手续费 C.消费税 D.增值税 E.银行财务费
53、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚 B.依法被撤销注册 C.依法被吊销注册证书 D.年龄超过55周岁 E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
54、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理 B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持 C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
55、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权
56、单项选择题 运输合同当中，承运人的权利不包括()。
A、求偿权 B、留置权 C、特殊情况下的拒运权 D、任意变更解除权
57、多项选择题 合同解除的法律后果包括（）。
A.终止履行 B.恢复原状 C.采取补救措施 D.赔偿损失 E.财产收归国有
58、单项选择题 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。
A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标
59、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失 C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息 E.建材供应商供应的建筑材料不合格
60、单项选择题 某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是（）。
A.双方应以书面形式订立合同 B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月 C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人 D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同
61、单项选择题 下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。
A.聘用单位被吊销营业执照的 B.已与聘用单位解除聘用合同关系的 C.年龄超过65周岁的 D.同时在两个以上单位执业的
62、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
63、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构
64、单项选择题 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位
65、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数 B.工资总额 C.施工合同额 D.建筑面积
66、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为（）。
A.订立合同时不能预见 B.对其发生和后果不可避免并不能克服 C.对其发生的后果可采取措施避免 D.对其规律不可抗拒 E.对其产生的后果不能承受
67、单项选择题 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是()。
A、可以先批准立项，但建设单位不得开工 B、不得批准立项，建设单位不得开工 C、不得批准立项，但建设单位可以先开工 D、可以先批准立项，建设单位可以先开工
68、单项选择题 下列法律中，不属于民法或商法的是（）
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
69、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
70、多项选择题 招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件 B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件 C.逾期送达的投标文件 D.不按照招标文件要求密封的投标文件 E.经招标人同意修改的招标文件
71、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
72、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.勘察文件应注明工程使用年限 C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
73、单项选择题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。
A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人 B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意 C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
74、单项选择题 中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。
A.因巨额担保事项被债权人起诉 B.因经营不善造成巨额亏损 C.存在违法行为 D.拒绝提交履约保证金
75、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 B.海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
76、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效
77、多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.依法对设计文件进行技术交底 B.依法保证使用的建筑材料等符合要求 C.依法审查施工图纸设计文件 D.依法办理工程质量监督手续 E.依法承揽工程的勘察、设计业务
78、单项选择题 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。
A.土地管理部门 B.城市规划行政主管部门 C.有批准权的人民政府 D.出让方和城市规划行政主管部门
79、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上 C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
80、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
81、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员 B.安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.模板施工人员
82、单项选择题 某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。
A.180 B.200 C.240 D.300
83、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
84、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论 B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C、鉴定程序严重违法 D、鉴定结论明显依据不足 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
85、多项选择题 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序 B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理 C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理 D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理 E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
86、单项选择题 关于招标的基本程序，下列说法正确的是（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准 B.招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜 C.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改 D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
87、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方 B.委托方 C.服务方 D.受益方 E.提供咨询的联合体
88、多项选择题 甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()等内容。
A.招标范围 B.招标方式和发布招标公告的媒介 C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件 E.评标委员会的组成和评标报告
89、单项选择题 某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。
A、冻结 B、查封 C、拍卖 D、提存
90、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示 B.抵押合同生效 C.抵押物登记 D.抵押物交付
91、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范 B.造成损失后果 C.具有违约行为 D.违反建筑企业内部文件 E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
92、多项选择题 下列权利中属于物权中用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权 B.公民张某商品房的建设用地使用权 C.质押权人对质押物的使用权 D.村民房某对荒山的承包经营权 E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权
93、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉 B.向招标人提出异议 C.向法院起诉 D.申请仲裁
94、单项选择题 下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）
A．《全国人民代表大会组织法》 B．《中华人民共和国国际法》 C．《中华人民共和国反垄断法》 D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
95、单项选择题 关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程 C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程 D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
96、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表 B.注册证书和执业印章 C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件 D.工作调动证明 E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
97、单项选择题 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.补充责任 B.共同责任 C.按份责任 D.连带责任
98、多项选择题 施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.勘察 C.设计 D.施工 E.监理
99、单项选择题 下列工程可以适用联合共同承包的项目是（）。
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程 B.投资主体众多的建筑工程 C.投资风险较大的建筑工程 D.建设周期短的建筑工程
100、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
101、单项选择题 因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A、15 B、30 C、45 D、60
102、单项选择题 有以下()情形的,股东大会应当在两个月内召开临时股东大会。
A.持公司股份5%以上的股东请求时 B.公司未弥补的亏损达股本总额1/4时 C.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的1/3时 D.监事会提议召开时
103、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
104、单项选择题 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A、1 B、2 C、4 D、20
105、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
106、单项选择题 建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
A.施工许可证办 B.工程竣工验收合格 C.预验收合格 D.质保期结束
107、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3
108、单项选择题 关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。
A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加
109、多项选择题 在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有（）。
A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结 B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图 C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育 D.组织灭火和应急疏散演练 E.建筑技术操作工人的职业教育
110、多项选择题 在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是（）。
A.因回填土方不实导致基础沉陷 B.因地震作用造成墙体倾斜 C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落 D.因他人纵火导致装修烧毁 E.因连接螺栓错误导致设备震动
111、单项选择题 根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
112、单项选择题 施工中发生事故时，（）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
A.建筑施工企业 B.监理单位 C.相关责任人员 D.建设单位
113、单项选择题 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3 B、2 C、4 D、6
114、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼
115、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表 B．工程监理单位 C．设计单位 D．项目技术负责人
116、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内 B.24小时内 C.作业人员救出后1小时内 D.作业人员救出后24小时内
117、多项选择题 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔 B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任 C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修 D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
118、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
119、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间
120、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿 B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿 C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿 D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
121、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延 C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准
122、多项选择题 物权的保护包括（）。
A.请求确认物权 B.请求排除妨碍 C.请求恢复原状 D.支付违约金 E.请求返还原物
123、单项选择题 在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是()。
A、将施工图2套送审，其余4套交付施工 B、会同设计单位进行基础工程验收 C、组织相关各方进行竣工验收 D、工程竣工验收合格后第30d，去办理竣工备案手续
124、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
125、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包 B.专业分包 C.劳务分包 D.工程总承包 E.专业承包
126、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
127、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表 B．用人单位代表 C．劳动行政部门代表 D．人民法院指定的人员
128、单项选择题 以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
129、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。
A.劳动行政部门代表 B.同级工会代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员
130、单项选择题 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责 D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
131、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计
132、单项选择题 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元
A.10 B.20 C.30 D.50
133、单项选择题 重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。
A、12 B、18 C、20 D、24
134、单项选择题 民事诉讼的基本特征不包括（）。
A.自愿性 B.公权性 C.强制性 D.程序性
135、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》 B.《建筑法》 C.《招标投标法》 D.《物权法》 E.《城市房地产管理法》
136、单项选择题 有关建设工程赔偿损失限制的表述，不正确的是()。
A.如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿 B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大 C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由合同双方按比例承担 D.赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失
137、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
138、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金
139、单项选择题 以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。
A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.施工组织方案
140、单项选择题 以下属于建造师不予注册情形的是（）。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间 B.范某申请注册时，已年满62周岁 C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间 D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书
141、单项选择题 以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是（）。
A.强制执行的理由和依据 B.当事人的姓名或者名称地址 C.当事人依法享有的陈述权和申辩权 D.行政机关的名称印章和日期
142、单项选择题 关于评标的说法，正确的是（）。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明
143、单项选择题 建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.失职罪
144、单项选择题 这一属性是知识产权的（）。
A.双重性 B.地域性 C.专有性 D.时间性
145、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
146、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算 B.暂停计算 C.继续计算 D.延迟六个月
147、单项选择题 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。
A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B、只能向有管辖权的人民法院起诉 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁 D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
148、单项选择题 按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
149、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本 B、有符合规定的专业技术人员 C、有符合规定的技术装备 D、有符合规定的已完成工程业绩 E、有符合规定的工程质量保证体系
150、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
151、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间 B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算 C.维修期应从合同规定的竣工日起算 D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
152、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方 B.及时通知对方 C.拒绝履行 D.解除合同
153、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
154、单项选择题 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A.总承包人 B.防水分包人 C.业主 D.物业公司
155、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
156、单项选择题 关于买卖合同解除的相关叙述中，不正确的是()。
A、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 B、因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力及于主物 C、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除 D、标的物为数物，其中一物不符合约定的，且该物与他物分离使标的物的价值显受损害一的，当事人仍不得就数物解除合同
157、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
158、多项选择题 劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款()。
A.休息休假 B.劳动合同期限 C.工作内容 D.劳动保护和劳动条件 E.劳动报酬
159、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造 B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查 C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据 E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
160、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本 B.技术装备 C.专业技术人员 D.企业效益 E.职工学历水平
161、多项选择题 下列关于房屋建筑工程施工总承包企业的注册资本的说法，正确的是（）
A.特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上 B.一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 C.二级企业注册资本金2500万元以上，企业净资产3000万元以上 D.三级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 E.三级企业注册资本金500万元以上，企业净资产800万元以上
162、单项选择题 以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。
A.核对当事人-举证质证-法庭调查-法庭辩论-宣判 B.核对当事人-法庭调查-法庭辩论-举证质证-宣判 C.法庭调查-核对当事人-举证质证-法庭辩论-宣判 D.核对当事人-法庭调查-举证质证-法庭辩论-宣判
163、单项选择题 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
A、选定的仲裁委员会 B、仲裁事项 C、双方不到法院起诉的承诺 D、请求仲裁的意思表示
164、单项选择题 当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。
A.受害职工 B.用人单位 C.鉴定机构 D.劳动部门
165、单项选择题 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C、当事人可以经调解程序解决合同争议 D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
166、单项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年
167、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。
A.3 B.5 C.10 D.15
168、单项选择题 我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年
169、判断题 光屏读数装置在坐标镗床的坐标测量系统中只能将线纹尺的线距细分，以使其读数精度提高。
170、多项选择题 某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
171、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑 B、特殊需要必须连续作业 C、自来水管道爆裂抢修 D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修
172、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等 B.公平 C.自愿 D.诚实守信
173、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任 B.应当承担保证责任 C.只对主债权承担责任 D.免除保证责任
174、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求 B、维持原判 C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决 D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
175、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同 B.建设工程监理合同 C.《建设工程质量管理条例》 D.设计变更洽商文件 E.《工程建设标准强制性条文》
176、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30 B、45 C、60 D、90
177、单项选择题 《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）
A.节能 B.节材 C.节高 D.节地
178、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）
A．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀 B．原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审 C．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 D．原判诀违反法定程序的，依法改判
179、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10夭 C.15夭 D.2个月
180、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标 B.增加申请人 C.重新招标 D.直接发包
181、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规 B.施工合同中约定采用的推荐性标准 C.工程施工图纸 D.工程监理合同
182、单项选择题 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
183、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇） B.县 C.市 D.省
184、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年 B、给水排水管道为5年 C、电气设备安装工程为2年 D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E、装修工程为2年
185、多项选择题 某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同 B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料 C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司 D.供货方只能向经贸公司主张付款 E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议
186、单项选择题 特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10天 C.15天 D.2个月
187、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任 B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任 C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任 D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
188、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
189、单项选择题 下列合同中属于诺成性合同的有（）。
A.定金合同 B.保管合同 C.施工合同 D.个人之间的借贷合同
190、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明 B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式 C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明 D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
191、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A、工程施工图纸 B、法律法规 C、监理合同 D、施工合同中约定采用的推荐性标准
192、多项选择题 下列主体中不可以作为保证人的是（）。
A.经公司同意的某建筑公司西南分公司 B.某肿瘤医院 C.某理工大学 D.某知识产权协会 E.某工程咨询公司
193、单项选择题 根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业()。
A、应当建立应急救援组织 B、可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员 C、可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 D、可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
194、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册
195、单项选择题 建设工程安全监督机构是（）。
A.行政机关 B.事业单位 C.国有企业 D.人民团体
196、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
197、单项选择题 张某向王某借款2万元，约定年息为10%，并由李某提供了保证。现王某欲将该债权转移给宋某，在原保证合同时债权转移并无任何约定的情况下，下列内容正确的是（）。
A.如果该债权发生转移，李某即免除了保证责任 B.如果该债权发生转移，李某应在原保证担保的范围内继续承担保证责任 C.该债权的转移必须得到李某的同意，李某才在原保证担保的范围内继续承担责任 D.该债权发生移转并由王某通知了李某后，李某即在原保证担保的范围内继续承担保证责任
198、单项选择题 关干建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）.
A．发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B．承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 C．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任 D．承包人的保修责任可以免除
199、多项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询 E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
200、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴 B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担 C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿 D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿 E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
201、多项选择题 《节约能源法》规定，国家对固定资产项目实行（）制度，不符合强制性节能标准的项目，不得批准或核准建设。
A.节能核算 B.节能评估 C.节能审核 D.节能审查 E.节能评审
202、单项选择题 施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A、法定代表人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、安全管理部门负责人
203、单项选择题 2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。
A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立 D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立
204、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效 B.该代理行为无效 C.该代理由行为人和相对人承担连带责任 D.该代理行为有效
205、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同 B.加工承揽合同 C.建设工程合同 D.保管合同 E.买卖合同
206、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方 B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方 C.乘人之危的受害方 D.重大误解的双方当事人
207、单项选择题 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间 c.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间
208、多项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。
A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B、建设工程已实际交付的，为交付之日 C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
209、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.公安机关 B.作出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门
210、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
211、单项选择题 关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任 D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
212、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理 C、按缺席判决 D、进入再审程序
213、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同书
214、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标 B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效 D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
215、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人 B.管理人 C.监理人 D.使用人 E.政府
216、单项选择题 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
A.所有权 B.白物权 C.用益物权 D.担保物权
217、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同 B.承揽合同的标的物具有普遍性 C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失 D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
218、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告 B、有具体的诉讼请求和事实根据 C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织 E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
219、多项选择题 某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。
A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
220、单项选择题 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.设计 C.施工 D.验收
221、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起6个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院 B.最高人民法院 C.中级人民法院 D.该基层法院院长
222、多项选择题 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A．对拘役不服的 B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的 C．认为行政机关侵犯其财产权的 D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
223、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是（）。
A.丙的保证方式为一般保证 B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任 E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任
224、单项选择题 债务人或者第三人不转移对特定财产(主要是不动产)的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置
225、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
226、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B．代理人可以超越代理权实施代理行为 C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
227、单项选择题 订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。
A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的 B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的 C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的 D.给对方造成损失的
228、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
229、单项选择题 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A、建设单位维修并承担维修费用 B、施工单位维修并承担维修费用 C、施工单位维修，设计单位承担维修费用 D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
230、单项选择题 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.质量监督机构
231、单项选择题 发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。
A.不予受理 B.依法受理 C.撤销裁决书 D.重新审理并作出判决
232、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
233、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标 B.甲逾期缴纳履约保证金 C.甲拒不缴纳履约保证金 D.甲因不可抗力提出不能履行合同 E.存在不影响中标结果违法行为
234、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。
A.技术条款 B.投标人须知 C.施工组织设计 D.合同主要条款
235、单项选择题 某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。
236、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称 B.施工场所和期限 C.施工单位资质 D.可能的环境噪声值 E.噪声污染防治措施
237、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
238、单项选择题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A、6月1日 B、6月16日 C、7月2日 D、7月16日
239、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人
240、单项选择题 下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。
A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和事实理由 D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
241、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证 B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接 C.责令立即更换破损的安全网 D.吊销施工企业的营业执照 E.查封、扣押施工企业的设施
242、多项选择题 关于行政许可，以下表述正确的是（）。
A.行政许可不以行政相对方的申请为前提 B.行政许可只能由行政机关实施 C.行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》 D.行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益 E.行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可
243、单项选择题 投标人的报价一般由()组成。
A.成本、费用、税金、利润 B.成本、税金、利润 C.成本、规费、税金、利润 D.成本、利息、税金、利润
244、多项选择题 属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查 B.对进场的安全设备是否合格进行检测 C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务 D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告 E.对施工招标活动提供咨询
245、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A．由于不可抗力致使合同不能履行 B．法定代表人变更 C．当事人一方发生合并、分立 D．当事人一方违约
246、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效 B、因损害社会公共利益而无效 C、因显失公平而可撤销 D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
247、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和什么？（）
A.行政强制许可 B.行政赔偿 C.行政强制执行 D.行政处罚
248、单项选择题 设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。
A.2004年3月5日 B.2004年3月8日 C.2004年4月5日 D.张某自己声明之日
249、多项选择题 民事诉讼的基本特征包括()。
A、公权性 B、强制性 C、任意性 D、程序性 E、保密性
250、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日 B、2005年5月5日 C、2005年5月20日 D、2005年6月5日
251、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处、低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查 D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
252、多项选择题 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。
A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请 C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺 E.中标通知书只是单方意思表示
253、多项选择题 《建设工程质量管理条例》明确规定，必须实行监理的建设工程有()。
A、国家重点建设工程 B、大中型公用事业工程 C、成片开发建设的住宅小区工程 D、小型住宅工程 E、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
254、多项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。
A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意 B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人 C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益 D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任 E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任
255、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
256、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
257、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
258、单项选择题 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证．
A.2 B.1 C.3 D.5
259、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
260、多项选择题 有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示
261、单项选择题 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是（）。
A.施工承包合同 B.工程监理合同 C.工程规划许可证 D.工程施工许可证
262、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除 B.若当事人不能协商一致，条款无效 C.尚未履行的终止履行 D.依然有效
263、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
264、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
265、多项选择题 下列民事主体资格中属于法人的是（）。
A.某建筑公司 B.某建筑集团公司装饰分公司 C.某建筑业管理协会 D.某设计咨询公司海外市场部 E.某市消防局
266、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位 B.监理单位 C.建设单位 D.分包单位 E.建筑设备厂
267、单项选择题 某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。
A、10 B、7 C、6 D、4
268、单项选择题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B、明示施工单位在施工中应优化工期 C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同 D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
269、单项选择题 下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。
A.没收违法所得 B.返还财产 C.赔礼道歉 D.消除危险
270、单项选择题 H开发公司拟投资修建一个造价2亿元人民币的建设项目，下面不影响开工的因素是()。
A.环境影响评价文件没有通过审查 B.未获得施工许可证 C.消防设计图纸审查不合格 D.施工现场没有拆迁完毕
271、单项选择题 评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。
A.连带责任 B.共同责任 C.集体责任 D.个人责任
272、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
273、单项选择题 关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人 B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人 C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知 D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
274、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权 B.对强令冒险作业的拒绝权 C.劳动保护权 D.获得特种作业资格权 E.紧急避险权
275、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权 B.紧急避险权 C.拒绝权 D.建议权
276、单项选择题 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效 B.双方重新达成新的仲裁协议 C.《合作开发合同书》解除 D.双方就利益分配事宜达成补充协议
277、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债 B.合同之债 C.侵权行为之债 D.无因管理之债 E.连带之债
278、单项选择题 根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权
279、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.合同违约行为并不需要承担法律责任 C.法律责任即承担不利的后果 D.法律责任的实现由国家强制力作保障 E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
280、单项选择题 国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批
281、单项选择题 对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。
A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付 B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充 C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定 D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行
282、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().——表见代理
283、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
284、单项选择题 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有()。
A、质权 B、抵押权 C、留置权 D、优先受偿权
285、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙 B.丙可以将劳务作业分包给丁 C.乙可以将劳务作业分包给丁 D.甲可以将专业工程发包给丙 E.甲可以将劳务作业分包给丁
286、单项选择题 关于企业的设立，下列说法不正确的是()。
A.全民所有制工业企业的设立条件之一是有能源、原材料、交通运输的必要条件 B.城镇集体所有制企业的设立条件之一是有明确的经营范围 C.合伙企业的设立条件是有两个以上的合伙人 D.个人独资企业的投资人为一个自然人，可以是中国公民，也可以是外国公民
287、单项选择题 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。
A、3 B、4 C、5 D、7
288、单项选择题 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。
A.自然终止 B.归于无效 C.仍然有效 D.可以撤销
289、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人 B.保险合同受益人 C.保险合同投保人 D.保险合同关系人
290、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16 B、14 C、20 D、18
291、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失 B.合同中约定的额度 C.违反合同一方违反合同时预见到的损失 D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
292、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系
293、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
294、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日 B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件 C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审 D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标 E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
295、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇 B.碘酊 C.碘伏 D.过氧乙酸 E.戊二醛
296、多项选择题 某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。
A.投标人在投标有效期内撤回投标文件 B.投标人在开标前撤回投标文件 C.中标人拒绝提交履约保证金 D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E.中标人拒绝签订合同
297、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
298、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
299、单项选择题 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B、应当由乙、丙公司承担连带责任 C、应当由甲公司承担全部债务 D、应当由乙公司承担全部债务
300、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间 B.技术服务 C.委托代理 D.工程承包
