1、单项选择题 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.设计 C.施工 D.验收
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、多项选择题 下列主体中不可以作为保证人的是（）。
A.经公司同意的某建筑公司西南分公司 B.某肿瘤医院 C.某理工大学 D.某知识产权协会 E.某工程咨询公司
3、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对0实行安全生产许可制度。
A．矿山企业 B．建筑施工企业 C．日用化学品生产、经营、储存单位 D．危险化学品生产、经营、储存单位 E．烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
4、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
5、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
6、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
7、单项选择题 买卖合同区别于其他以行为、智力成果作为法律关系客体的合同的本质特征是()。
A、等价有偿 B、转移财产所有权 C、诺成性 D、双务性
8、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发
9、单项选择题 某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下列说法正确的是（）。
A.属于职务发明创造，甲某有专利申请权 B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业 C.甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明 D.甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定
10、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续
11、单项选择题 ()是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。
A.缔约过失责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.侵害债权
12、单项选择题 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B.投标人购买招标文件，属要约行为 C.投标人参加现场考察，属要约行为 D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
13、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇） B.县 C.市 D.省
14、单项选择题 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1 B.2 C.12 D.24
15、单项选择题 不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。
A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制 B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业 C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险 D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径
16、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
17、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
18、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
19、问答题 知识产权的法律特征
20、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
21、单项选择题 某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。
A.王某经常居住地基层法院 B.王某户籍所在地基层法院 C.劳务公司住所地基层人民法院 D.劳务公司住所地中级人民法院
22、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
23、单项选择题 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款 B.责令改正，可以处以罚款 C.责令停止施工，并处以罚款 D.责令停止施工，可以处以罚款
24、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
25、多项选择题 合同解除的法律后果包括（）。
A.终止履行 B.恢复原状 C.采取补救措施 D.赔偿损失 E.财产收归国有
26、多项选择题 下列属于行政强制措施的是（）。
A.拘役 B.限制出境 C.罚款 D.没收财物 E.查封场所
27、单项选择题 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，l2月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。
A、11月15日 B、11月20日 C、11月30日 D、12月3日
28、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权 B.地役权依登记设立 C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D.地役权不可以单独转让 E.设立地役权应当签订地役合同
29、单项选择题 某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。
A.无效 B.有效 C.总包同意后有效 D.效力待定
30、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.协会标准 D.地方标准 E.企业标准
31、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。
A.15日 B.30日 C.3个月 D.6个月
32、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
A.规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
33、单项选择题 某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标由当地建设行政主管部门主持 B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D.开标时不能宣读投标文件
34、单项选择题 关于买卖合同解除的相关叙述中，不正确的是()。
A、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 B、因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力及于主物 C、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除 D、标的物为数物，其中一物不符合约定的，且该物与他物分离使标的物的价值显受损害一的，当事人仍不得就数物解除合同
35、单项选择题 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。
A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序 B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
36、单项选择题 关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 D．对能源消费应实行包费制
37、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门 B.县级以上各级人民政府 C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
38、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
39、多项选择题 建筑市场施工单位承揽业务不良行为认定标准包括()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的 D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的 E.利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的
40、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效 B.乙有撤销权 C.丙有催告权 D.构成表见代理 E.甲有追认权
41、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位 B.施工单位 C.建设单位 D.承租人
42、单项选择题 租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（）。
A.合同不成立 B.合同无效 C.不得对抗善意的第三人 D.视为不定期租赁
43、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效 B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定 C.承诺延误，该承诺无效 D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
44、单项选择题 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、人民政府 D、建设行政主管部门
45、单项选择题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A、1年 B、18个月 C、2年 D、3年
46、多项选择题 下列关于招标基本程序的说法正确的有（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准 B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构 C.招标项目应当设定标底，标底必须保密 D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查 E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
47、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬 D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
48、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理 B.一般代理和特别代理 C.单独代理和共同代理 D.本代理和再代理
49、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
50、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1 B、2 C、3 D、5
51、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位 B.行政主管部门 C.建设项目的使用单位 D.政府部门
52、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
53、单项选择题 下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。
A.标报文件存在细微偏差 B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 C.投标报价超过标底上下浮动范围 D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
54、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
55、多项选择题 首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。
A.企业法人营业执照原件 B.企业章程 C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档 D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证 E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
56、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国行政许可法》
57、单项选择题 下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。
A.房屋 B.土地使用权 C.交通运输车辆 D.在建工程
58、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物 B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存 C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物 D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
59、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标 B.甲逾期缴纳履约保证金 C.甲拒不缴纳履约保证金 D.甲因不可抗力提出不能履行合同 E.存在不影响中标结果违法行为
60、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款 B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款 C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿 D.只能选择适用其中之一
61、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告 B、施工组织设计方案 C、设计更记录 D、质量事故处理记录 B、施工单位签署的工程质量保修书
62、单项选择题 下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。
A.两个项目的发包人同意 B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段 C.两个项目属于同一工程分期开发 D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久
63、单项选择题 建造师甲某的注册有效期将于2010年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。
A、2010年1月1日 B、2010年3月1日 C、2010年5月1日 D、2010年6月1日
64、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本 B.技术装备 C.专业技术人员 D.企业效益 E.职工学历水平
65、多项选择题 下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。
A.确认建筑构件为发明专利 B.确认卫生洁具为实用新型专利技术 C.确认设计方案的著作权 D.对北京市政府作出处理决定不服 E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服
66、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目 B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目 C.民营企业投资的商品住宅建设项目 D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
67、单项选择题 租赁双方订立租赁合同，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，则（）
68、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔 C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责 E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
69、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除 B.继续使用即可 C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用 D.委托鉴定，重新界定使用期
70、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则 B、当事人平等原则 C、合法原则 D、尊重当事****利原则 E、调解公开原则
71、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称 B、保管和使用本人注册证书、执业印章 C、接受继续教育 D、执行技术标准、规范和规程 E、获得相应的劳动报酬
72、单项选择题 下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是（）。
A.安全生产许可证的有效期为3年 B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请 C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明 D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续
73、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
74、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务 B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
75、单项选择题 抵押担保与质押担保的区别是（）。
A.债务人或者第三人可以是担保人 B.担保期间不转移对财产的占有 C.债权人有权优先受偿 D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物
76、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修 B.抢险 C.抢工期 D.生产工艺要求必须连续
77、单项选择题 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是（）。
A.施工承包合同 B.工程监理合同 C.工程规划许可证 D.工程施工许可证
78、多项选择题 下列属于行政机关的行政行为特征的有（）。
A.行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为 B.行政行为是执行法律的行为 C.行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性 D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外 E.行政行为不具有裁量性
79、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
80、单项选择题 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位发出订购水泥的要约时 B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C.水泥厂发出答复文件时 D.泥厂的答复文件到达施工单位时
81、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书 C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
82、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证 B.书证 C.鉴定结论 D.勘验笔录
83、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚 B.行政处罚 C.行政处分 D.民事责任
84、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关 B.招标人或其委托的招标代理机构 C.原评标委员会 D.新组建的评标委员会
85、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表 B．工程监理单位 C．设计单位 D．项目技术负责人
86、单项选择题 下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
87、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
88、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW B、3台及以上或设备总容量在50kW C、4台及以上或设备总容量在40kw D、3台及以上或设备总容量在40kW
89、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
90、单项选择题 按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
91、单项选择题 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。
A、9月10日 B、9月15日 C、9月17日 D、9月18日
92、单项选择题 职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12 B.24 C.48 D.60
93、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例 B.重新协议 C.请求人民法院 D.平均
94、单项选择题 属于典型的提供劳务合同的是()。
A、委托合同 B、买卖合同 C、租赁合同 D、借款合同
95、单项选择题 下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是()。
A、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密 B、对侵犯本****利的行为进行申述 C、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 D、接受继续教育，努力提高执业水准
96、单项选择题 在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。
A.预期违约合同 B.附终止期限合同 C.附生效期限合同 D.附解除条件合同
97、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3
98、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
99、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明 B.麝香 C.牛黄 D.蟾酥 E.斑蝥
100、多项选择题 投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（）。
A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉 B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定 C.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回 D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况 E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密
101、单项选择题 未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。
A.鉴定 B.质证 C.对方当事人认可 D.公证
102、单项选择题 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。
A、3 B、4 C、5 D、7
103、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
104、单项选择题 专利法保护的对象不包括（）
A.工程设计图 B.实用新型 C.发明 D.外观设计
105、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
106、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
107、多项选择题 下列行为中，要责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款有()。
A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的 B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的 C.承包单位将承包的工程转包或者违法分包的 D.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的 E.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
108、多项选择题 建设工程安全生产监督管理部门履行安全监督检查职责时，享有的职权有（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料 B.随时进入被检查单位施工现场进行检查 C.纠正施工中违反安全生产要求的行为 D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除 E.重大安全事故隐患排除前，责令暂时停止施工
109、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=
110、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
111、单项选择题 借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术人员 C.资金 D.高层管理人员
112、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
113、单项选择题 工程监理单位的安全责任包括（）
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行处理 D.确定建设工程安全费用
114、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
115、单项选择题 当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院 B.被执行人所在地的基层人民法院 C.被执行财产所在地的中级人民法院 D.被执行人所在地的高级人民法院
116、单项选择题 甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。
A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人 B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任 C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司 D.丁施工队只可以起诉丙公司
117、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁 B.可以不进行调解而直接申请仲裁 C.可以直接向法院起诉 D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
118、单项选择题 当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。
A.受害职工 B.用人单位 C.鉴定机构 D.劳动部门
119、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
120、单项选择题 中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。
A、10% B、15% C、25% D、40%
121、多项选择题 某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任（）。
A.设计图纸不明确 B.提供的设备不符合标准 C.指定供应商供应的材料明显不合格 D.指定的防水专业工程分包单位资质不足 E.工程所在地夏季雨水量过大
122、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日 B.3月12日 C.3月20日 D.4月10日
123、单项选择题 下列关于工程承包活动的表述中，正确的是（）
A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包 B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务 C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程 D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程
124、多项选择题 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位 B.写字楼的施工单位 C.写字楼的设计单位 D.写字楼的使用单位 E.写字楼的物业管理单位
125、多项选择题 某施工企业挪用安全施工措施所需费用，则承担的法律责任可以是（）。
A.责令限期改正 B.处挪用费用20%以上50%以下的罚款 C.处挪用费用10%以上20%以下的罚款 D.造成损失的，依法承担赔偿责任 E.并处5万元以上10万元以下的罚款
126、多项选择题 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。
A、因使用不当造成的质量问题 B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、监理单位没有发现的质量问题 D、第三方造成的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题
127、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖 B、降水 C、脚手架 D、起重吊装
128、多项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.总工程师 D.部门经理 E.项目经理
129、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
130、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()
A.简易交付 B.占有诀定 C.指示交付 D.拟制交付
131、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
132、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失 B.代理人超越代理权限 C.相对人为善意 D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
133、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
134、多项选择题 《节约能源法》规定，国家对固定资产项目实行（）制度，不符合强制性节能标准的项目，不得批准或核准建设。
A.节能核算 B.节能评估 C.节能审核 D.节能审查 E.节能评审
135、单项选择题 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件 B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料 C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告 D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆
136、单项选择题 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，关于证据保全的方法，下列说法错误的是()。
A.向证人进行询问调查，记录证人证言 B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制 C.对证据进行鉴定或者勘验 D.获取的证据材料，可由当事人保管
137、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用的安全标准 C.工程建设专用的制度方法标准 D.工程建设通用的试验标准 E.工程建设行业专用的评定方法标准
138、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录 B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录 C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录 D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
139、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
140、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
141、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
142、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》 B、《北京市招标投标条例》 C、《建筑法》 D、《建设工程安全生产管理条例》
143、多项选择题 行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。
A.行政复议机关认为需要停止执行 B.法律规定停止执行 C.申请人认为需要停止执行 D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行 E.被申请人认为需要停止执行
144、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
145、单项选择题 某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是（）。
A.双方应以书面形式订立合同 B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月 C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人 D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同
146、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同 B.加工承揽合同 C.建设工程合同 D.保管合同 E.买卖合同
147、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
148、单项选择题 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A、有效 B、效力待定 C、可变更、可撤销 D、无效
149、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡 B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍 C、在施工现场入口处设置安全警示标志 D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
150、单项选择题 关于工程建设的标准，说法错误的是（）。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止 B.工程建设行业标准实施后也需要复审 C.工程建设地方标准中没有强制性条文 D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
151、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。
A.招标项目的技术要求 B.对投标人资格审查的标准 C.投标报价要求 D.拟签订合同的主要条款 E.最高标限价和最低投标限价
152、单项选择题 某建设单位与第三人洽商某烂尾楼项目，在合同的客体及内容不变的情况下，由第三人取代该建设成为施工合同的当事人称为()。
A.合同转让 B.合同消灭 C.合同转换 D.合同履行
153、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证 B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接 C.责令立即更换破损的安全网 D.吊销施工企业的营业执照 E.查封、扣押施工企业的设施
154、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.由施工单位承担主要责任
155、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法 B、安全生产许可证条例 C、安全生产法 D、建筑业企业资质管理规定
156、单项选择题 按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省级人民政府 D.省级人民政府建设行政主管部门
157、多项选择题 不得抵押的财产包括（）。
A.集体土地所有权 B.社会团体的教育设施 C.有争议的财产 D.被查封、扣押、监管的财产 E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权
158、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工 B.要求办理手续后继续施工 C.要求施工单位增加补偿费 D.责令立即停止施工
159、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
160、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标 B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效 D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
161、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
162、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目 B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目 C.利用国际援助建设的生态环保项目 D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
163、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
164、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表 B．住宅使用说明书 C．工程竣工验收报告 D．施工单位签署的工程质量保修书 E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
165、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案 B.管理制度 C.评估体系 D.救助方案
166、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.生产管理人员 D.项目负责人 E.生产作业人员
167、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日 B.2007年8月22日 C.2007年9月5日 D.2008年4月28日
168、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人 B.技术负责人 C.法定代表人 D.项目经理
169、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工 B.钢筋工 C.瓦工 D.电工
170、单项选择题 按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。
A.停止施工，配合保护现场 B.报告当地文物行政部门 C.进行发掘并移交发掘物品 D.发掘未结束前不得继续施工
171、单项选择题 某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。
A.城市规划部门 B.建设行政管理部门 C.水行政主管部门 D.渔业主管部门
172、单项选择题 下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。
A.保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人 B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同 C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同 D.保证的担保人只能是第三人
173、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效
174、问答题 合同的法律特征
175、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
176、单项选择题 建设工程施工合同采用口头形式的()。
A、内容明确 B、对于防止和解决争议有积极的意义 C、有据可查 D、不易分清责任
177、单项选择题 在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同成立地点为（）。
A.承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业地 D.合同签订地
178、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多吃通知投保人，被保险人活着受益人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应当在最终赔偿金活着给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额和保险金额综合的比例承担赔偿保险金的责任
179、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
180、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.国务院负责安全生产监督管理的部门 D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
181、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称 B.施工场所和期限 C.施工单位资质 D.可能的环境噪声值 E.噪声污染防治措施
182、多项选择题 施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是（）。
A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让 B.乙因除名与单位发生的纠纷 C.丙不服单位罚款产生的纠纷 D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服 E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷
183、单项选择题 地域管辖的一般原则是()。
A.原告就被告原则 B.合同履行地原则 C.协议管辖原则 D.行为地原则
184、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
185、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员 B.企业主要负责人 C.项目负责人 D.专职安全生产管理人员 E.造价人员
186、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
187、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间 B.技术服务 C.委托代理 D.工程承包
188、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门 B．招标代理机构 C．招标人 D．投标人推选的代表
189、单项选择题 关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）
A．无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
190、单项选择题 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。
A、建设单位与施工单位 B、建设单位与设计单位 C、施工单位与监理单位 D、施工单位与设计单位
191、单项选择题 李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。
A.甲建筑公司 B.物资经销公司 C.李某 D.李某和甲建筑公司
192、单项选择题 下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（）。
A.企业内部管理关系 B.买卖关系 C.婚姻关系 D.行政管理关系
193、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度 B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 C.应对应急救援器材进行经常性维护保养 D.各级负责人应兼任应急救援人员
194、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的 B.超越或者滥用职权的 C.具体行政行为明显不当的 D.适用依据不足的 E.主要事实不清证据不足的
195、单项选择题 根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。
A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则
196、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解 B.自行调解 C.人民调解 D.行政调解 E.仲裁调解
197、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同 C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D.受发包单位委托履行工程监理职责
198、单项选择题 某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A、2010年5月1日 B、2011年5月1日 C、2012年5月1日 D、2013年5月1日
199、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B．已签署的工程结算文件 C．完整的技术档案盒施工管理资料 D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
200、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工 B.自行修改后施工 C.经监理批准后自行修改 D.向设计单位提出修改建议
201、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
202、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。
A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.公务员工商行政主管部门
203、单项选择题 2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。
A、合法行为，洗车是司机的权利 B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定 C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定 D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》
204、单项选择题 民事诉讼的基本特征不包括（）。
A.自愿性 B.公权性 C.强制性 D.程序性
205、单项选择题 某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A.负责工程保修的施工单位 B.物业单位 C.装修单位 D.住户甲
206、单项选择题 某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。
A.施工企业负责人 B.建设安全主管部门 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.县级以上人民政府
207、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。
A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
208、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿 B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿 C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿 D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
209、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.异时履行抗辩权 D.不安抗辩权
210、多项选择题 下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）
A.应由发包人投保和承担费用 B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问 C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿 D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始 E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日
211、单项选择题 关于工伤医疗停工留薪期的叙述中，正确的是()。
A、停工留薪期一般不超过12个月 B、在停工留薪期内，由所在单位按月支付工资 C、在停工留薪期内，原工资福利待遇减半 D、伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过l2个月
212、单项选择题 当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托（）指定。
A.仲裁委员会 B.仲裁委员会秘书处 C.已选定的两名仲裁员共同 D.仲裁委员会主任
213、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册 B.申请注册须一个相关单位认定 C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D.须经过继续教育合格后方可办理注册
214、多项选择题 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。
A.组织开展安全教育培训与交流 B.监督在建项目安全生产费用的使用 C.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告 E.制止违章指挥、违章操作现象
215、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
216、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
217、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
218、单项选择题 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故.为减少损失，被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.
A.6 B.14 C.20 D.26
219、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度 B.B群防群治制度 C.安全事故报告制度 D.安全生产责任制度
220、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效
221、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
222、单项选择题 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效 B.可以认定投标文件有效 C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 D.应当认定投标文件无效
223、单项选择题 下列关于建设工程许可制度的说法，不正确的是（）
A.工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证 B.工程投资额在30万元以下的，可以不申请办理施工许可证 C.建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证 D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，仍需领取施工许可证
224、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B.被保险人在施工现场外发生伤害 C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤 D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害 E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
225、单项选择题 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。
A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
226、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③ B.①②③ C.②③① D.③②①
227、多项选择题 下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是（）。
A.未成年人的证言 B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.采用合法手段取得且能够与其他证据相互印证的录音证据 E.无正当理由未出庭作证的证人证言
228、单项选择题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。
A、二审判决书未经甲方签收 B、有新的证据足以****原判决 C、二审判决适用法律有明显错误 D、二审法官应当回避的没有回避
229、单项选择题 订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。
A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的 B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的 C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的 D.给对方造成损失的
230、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
231、单项选择题 甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第l0层住房出售给甲，2009年11月8日交付房屋。”2009年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据《合同法》规定，()。
A、甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任 B、甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同 C、甲只能等到2009年ll月8日方能要求乙承担违约责任 D、甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任
232、单项选择题 民事代理中的转托他人代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
233、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位 B．具有相应资质的单位 C．设备出租单位 D．检验检测机构
234、单项选择题 在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。
A、物证 B、勘验笔录 C、书证 D、视听资料
235、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标 B.增加申请人 C.重新招标 D.直接发包
236、单项选择题 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]
A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
237、多项选择题 出租人的义务有（）。
A.保障承租人合法使用房屋 B.按照合同规定提供房屋给承租人使用 C.组织住户管好房屋 D.接受租户监督 E.妥善保管
238、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一 B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明 C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
239、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元．根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）
A．特别重大事故一夕 B．较大事故 C．重大事故 D．一般事故
240、单项选择题 承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A.有效合同 B.无效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同
241、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人
242、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A．对施工质量负责 B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C．对建筑材料、设备等进行检验检测 D．建立健全施工质量检验制度 E．审查批准高大模板工程的专项施工方案
243、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。
A.缔约过失责任 B.违约责任 C.解决争议方式 D.质量保修范围
244、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别 B.共同 C.共同推选代表 D.资质等级高的单位
245、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿 B.瞒报 C.谎报 D.擅离职守
246、多项选择题 施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.休息权 E.获得奖励权
247、判断题 化学分解法是爆炸物品销毁普遍使用的一种方法。
248、单项选择题 当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。
A、六个月 B、一年 C、两年 D、四年
249、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
250、多项选择题 租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。
A、动产租赁 B、不动产租赁 C、定期租赁 D、不定期租赁 E、融资租赁
251、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，可以判决变更。
A.主要证据不足的 B.适用法律法规错误的 C.行政处罚明显不当 D.被告不履行或者拖延履行法定职责的 E.行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的
252、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权
253、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日 B.3月30日 C.4月25日 D.4月30日
254、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50% B.30% C.20% D.10%
255、多项选择题 要约可以撤回。撤回要约的通知应当()到达受要约人，方为有效。
A.在要约到达受要约人之前 B.在要约到达后 C.发出要约前 D.包含在要约之中 E.与要约同时
256、单项选择题 下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求
257、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
258、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30 B、45 C、60 D、90
259、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年 B、给水排水管道为5年 C、电气设备安装工程为2年 D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E、装修工程为2年
260、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性 B.有限性 C.相对性 D.可履行性
261、单项选择题 如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A.要约延期 B.要约中止 C.要约失效 D.要约效力待定
262、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员 B.投标人代表 C.招标人 D.评标委员会主任
263、单项选择题 建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。
A.书面 B.口头 C.通知 D.布告形式张贴于施工现场
264、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方 B.继续履行 C.赔偿损失 D.解除合同 E.提供相关证明
265、单项选择题 建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府 B.有关主管部门 C.安全生产管理部门 D.建设行政管理部门
266、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任 B.应当承担保证责任 C.只对主债权承担责任 D.免除保证责任
267、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分
268、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.中标入拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B.投标保证金不得采用银行保函方式 C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D.投标保证金最高不得超过50万元
269、多项选择题 根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。
A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险 B.提前竣工的，保险责任自行终止 C.因延长工期的，保险责任自行延长 D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续 E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证
270、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240 B.120 C.80 D.20
271、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天 B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈 C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
272、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位 B、设计单位 C、物业管理单位 D、大楼使用者
273、单项选择题 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。
A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任 B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同 C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同 D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
274、单项选择题 国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为（）。
A.排名第一的中标候选人 B.报价最高的中标候选人 C.报价最低的中标候选人 D.排名前三的中标候选人择优选择
275、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员 B.安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.模板施工人员
276、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
277、多项选择题 下列权利中属于物权中用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权 B.公民张某商品房的建设用地使用权 C.质押权人对质押物的使用权 D.村民房某对荒山的承包经营权 E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权
278、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款 B.保守商业秘密条款 C.劳动保护条款 D.劳动纪律条款 E.违反劳动合同的责任条款
279、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、分包工程的质量必须优良 C、有施工单位签署的工程保修书 D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
280、单项选择题 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A.《国籍法》 B.《地方各级人民代表大会选举法》 C.《民族区域自治法》 D.《政府采购法》
281、单项选择题 下列有关地方性法规的说法正确的是（）。
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件 B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件 C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规 D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规
282、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人 B.造成死亡1人 C.造成直接经济损失50万元 D.造成间接经济损失50万元
283、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付 B、迟延交付 C、简易交付 D、指示交付 E、占有改定
284、单项选择题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。
A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人 B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意 C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
285、单项选择题 下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）。
A.某投标人主要负责人的弟弟 B.某投标人的债权人 C.技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家 D.行政监督部门的工作人员
286、单项选择题 法人可以分为()两大类。
A、企业法人和行政法人 B、行政法人和社团法人 C、企业法人和非企业法人 D、事业法人和社团法人
287、单项选择题 建设工程安全监督机构是（）。
A.行政机关 B.事业单位 C.国有企业 D.人民团体
288、单项选择题 建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有哪些？（）。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.为从业人员办理意外伤害保险
289、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
290、单项选择题 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料 B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案
291、单项选择题 按照《建设工程施工合同文本》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位进行自检，并在隐蔽或中间验收()以书面形式通知监理工程师验收。
A、前48h B、后48h C、前24h D、后24h
292、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
293、多项选择题 关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
294、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）
A．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀 B．原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审 C．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 D．原判诀违反法定程序的，依法改判
295、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用 D.必须迁出
296、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方 B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方 C.乘人之危的受害方 D.重大误解的双方当事人
297、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位 B、设计单位 C、拟采用单位提请建设单位 D、拟采用单位提请监理单位
298、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
299、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）
A．在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D．使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E．未按照节能设计进行施工的
300、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数 B.工资总额 C.施工合同额 D.建筑面积
