当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程微信做题（考试必看）
2023-03-07 02:29:42 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  特种设备具有的基本特征是()。

A.涉及生命安全
B.危险性较大
C.社会影响坏
D.易造成财产的重大损失
E.容易造成伤亡


点击查看答案


2、多项选择题  静置设备焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的有()

A.试板应由最熟练的焊工制作
B.试板应单独设置并单独进行
C.试板的识别标识中应包括材料钢号
D.试板的尺寸应满足实验所需的试样类别和数量的截取要求
E.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%超声波检测合格


点击查看答案


3、单项选择题  （）不是其主体

A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络


点击查看答案


4、单项选择题  控制计量器具使用状态的检定是（）。

A.后续检定 
B.周期检定 
C.使用中检定 
D.一次性检定 


点击查看答案


5、单项选择题  键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。

A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度


点击查看答案


6、问答题  

背景： 
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施： 
(1)加强施工调度; 
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标; 
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。

问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


7、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


8、填空题  切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。


点击查看答案


9、单项选择题  下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。

A.专线掉闸事故 
B.电气火灾事故 
C.触电重伤事故 
D.电力系统停 


点击查看答案


10、多项选择题  关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是()。

A.全面控制
B.开源与节流相结合
C.成本目标风险分担的原则
D.随意原则
E.中间控制和适时原则


点击查看答案


11、多项选择题  关于机电工程施工招标应具备的条件，下列说法正确的是()。

A.有相应的资金，并在招标文件巾如实载明
B.招标人已经依法成立
C.工程概况描述，包括工程名称、地址、占地面积等
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.已批准的项目建议书或可行性研究报告;主要经济技术指标等


点击查看答案


12、单项选择题  保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度

A.高于 
B.低于 
C.等于 
D.高于或等于 


点击查看答案


13、多项选择题  风管制作时，应针对风管的（）采取相应的加固措施。

A.工作压力 
B.风速流量 
C.板材厚度 
D.风管长度 
E.断面尺寸


点击查看答案


14、单项选择题  已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。

A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意


点击查看答案


15、单项选择题  通过调整垫铁的厚度，可使设备安装达到设计要求的水平度和标高，每一垫铁组的块数不易超过()块。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


16、多项选择题  计划成本是在预算成本的基础上，根据企业自身的要求，如内部承包合同的规定，结合施工项目的()劳动力素质、设备情况等确定的标准成本，亦称目标成本。

A、技术特征 
B、自然地理特征 
C、劳动力素质 
D、设备情况 
E、资金状况


点击查看答案


17、单项选择题  吊装方法的选择原则为()。

A.安全、有序、快捷、经济
B.安全、具体、快捷、经济
C.安全、明确、快捷、经济
D.明确、具体、安全、快捷


点击查看答案


18、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？


点击查看答案


19、单项选择题  施工项目成本核算的原则不包括()。

A、相关性 
B、重要性 
C、谨慎性 
D、精准性


点击查看答案


20、判断题  应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用


点击查看答案


21、多项选择题  工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（）。

A.压缩空气管道 
B.煤气管道 
C.冷凝水管道 
D.天然气管道 
E.氧气管道 


点击查看答案


22、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?


点击查看答案


23、多项选择题  变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。

A.热风法 
B.铜损法 
C.红外线法 
D.热油法 
E.油箱铁损法


点击查看答案


24、单项选择题  下列文件中，属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是（）。

A.工程项目安全生产责任书 
B.分包单位资质报审表 
C.总进度计划报批表 
D.工程款支付报告 


点击查看答案


25、单项选择题  电梯安装前，所有层门预留孔应用安全保护围封，其高度不小于（）mm。

A.800
B.1000
C.1100
D.1200


点击查看答案


26、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A.规程规范 
B.合同条款 
C.被吊装设备的设计文件 
D.施工组织总设计 
E.工程进度计划


点击查看答案


27、多项选择题  设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类

A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标


点击查看答案


28、单项选择题  下列建筑电气产品中，属于用电设备的是()。

A.照明配电箱 
B.电容补偿柜 
C.电加热器 
D.不间断电源


点击查看答案


29、单项选择题  管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.

A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性


点击查看答案


30、单项选择题  在设备交付现场安装前，由()负责与业主或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查。

A.监理方 
B.总承包方 
C.分包方 
D.设计方


点击查看答案


31、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

进场的材料应如何进行验收和确认?


点击查看答案


32、多项选择题  VLV22、VV22型电缆（）。

A．能承受机械外力作用
B．可敷设在竖井内
C．适用于跨海场所
D．可承受相当大的拉力
E．可敷设在地下


点击查看答案


33、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


34、单项选择题  下列起重机中，（）不属于流动式起重机。

A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机


点击查看答案


35、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


36、多项选择题  在SDH传输网中，具有复用、解复用功能的基本网络单元有()。

A.终端复用器(TM)
B.分插复用器(ADM)
C.再生中继器(REG)
D.同步数字交叉连接设备(SDXC)
E.光纤放大器(OA)


点击查看答案


37、单项选择题  对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。

A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广


点击查看答案


38、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。


点击查看答案


39、单项选择题  易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐进行喷砂前应采用（）。

A、高压洁净水冲洗
B、碱液清除处理
C、有机溶剂清除处理
D、蒸汽冲洗


点击查看答案


40、问答题  

背景： 
某钢厂拟建一台特大型烧结机(有效烧结面积360m2)，以满足高炉增容后烧结矿的需求。 
在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了epc“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定(包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机)，业主方“三通一平”工作已完成，资金已落实部分。 
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月(即合同签订后的第3到第4个月)。夏季极端最高温度在43°c，冬季极端最低气温一5°c。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日——春节。 
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。

问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响?
(2)如何才能制定较为可行的进度计划?
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期?
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整?


点击查看答案


41、多项选择题  实际生产并应用的太阳电池有()。

A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.多晶硅太阳电池
D.砷化镉太阳电池
E.硫(碲)化镓太阳电池


点击查看答案


42、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1．背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元.工程工期l0个月，若工程量变动在±5%以内，仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月.
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%．需要材料赞18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月.
2．问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少？间接费为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？
(3)发生的工期和赞用应如何处理？
(4)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？


点击查看答案


43、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


44、单项选择题  在机械使用费核算中，描述不正确的是()。

A、机械进出场费，按规定由承租项目负担 
B、按“谁出租谁负担”的原则 
C、机械设备以租赁费形式反映其消耗情况 
D、机械设备实行内部租赁制


点击查看答案


45、单项选择题  根据《民用建筑设计通则》的规定，超过()层的住宅建筑为高层建筑。

A.7
B.8
C.9
D.10


点击查看答案


46、单项选择题  定性预测方法不包括()。

A、德尔菲法 
B、主观概率法 
C、专家会议法 
D、试验法


点击查看答案


47、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划


点击查看答案


48、多项选择题  流动式起重机的选用步骤中，根据被吊设备或构件的()等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。

A.就住高度 
B.就位位置 
C.现场具体情况 
D.设备尺寸 
E.吊索高度


点击查看答案


49、单项选择题  （）编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


50、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是()

A.扩展基础
B.联合基础
C.桩基础
D.沉井基础


点击查看答案


51、多项选择题  建筑防雷保护装置由()组成.

A.接闪器 
B.接地干线 
C.引下线 
D.接地母线 
E.接地装置


点击查看答案


52、单项选择题  下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。

A.炉窑砌筑工程 
B.水电设备工程 
C.建筑智能化工程 
D.海洋石油工程


点击查看答案


53、多项选择题  计量器具的特点有（）。

A.准确性
B.稳定性
C.统一性
D.溯源性
E.法制性


点击查看答案


54、多项选择题  工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。

A.设备制造单位 
B.施工单位 
C.设计单位 
D.材料供应单位 
E.质量监督站


点击查看答案


55、单项选择题  在球形罐的常用组装方法中，()仅可用于公称容积不大于1000m3的球形罐。

A.分片法
B.散装法
C.内燃法
D.环带法


点击查看答案


56、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】
1．背景
某机电工程共包含4个单位工程，分别由两个施工单位施工。4个单位工程中，有3个已经办理中间交接，另一个完成了系统水压试验，正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组级。在此条件下，建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行，联动试运行后补办中间交接手续。
在试运行过程中，已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏，一台未进行单体试运行的设备出现故障，联动试运行中断。经分析认定，管道焊道泄漏属于施工质量问题。
2．问题
(1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行，试运行后补办中间交接手续的做法是否正确？为什么？
(2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确？为什么？
(3)建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组织，是否达到联动试运行要求的该项条件？说明理由。
(4)工程已经中间交接，管道焊道泄漏的质量责任由谁承担？为什么？


点击查看答案


57、单项选择题  平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。

A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


58、多项选择题  高压管道安装的要求包括（）。

A.管道组件必须附有制造厂质量证明文件 
B.管道支架必须按照设计图纸施工 
C.管道安装时应使用正式管架固定 
D.安装误差可以通过修改密封垫厚度等来补偿 
E.管线安装如有间断，应及时封闭管口


点击查看答案


59、多项选择题  起重机的特性曲线反映了()。

A、工作状态下的最大起升高度
B、吊杆回转角度
C、吊杆长度
D、最大起升重量
E、支撑方式


点击查看答案


60、单项选择题  工程量清单具有合同化的法定性，本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即()。

A、价变量不变 
B、价量均不变 
C、量变价不变 
D、价变量也变


点击查看答案


61、多项选择题  以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。

A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范


点击查看答案


62、多项选择题  锅炉组件吊装原则有（）。

A.先上后下 
B.先小件后大件 
C.先两侧后中间 
D.先中心再炉前炉后 
E.先外围后内部


点击查看答案


63、问答题  

背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。

问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?


点击查看答案


64、单项选择题  主要包括用户交换设备、通信线路和用户终端设备三大部分，为建筑物内各类人员提供通信服务的系统称为()。

A.卫星通信 
B.电话通信 
C.电视会议 
D.广播


点击查看答案


65、问答题  

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司.承包。
A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?


点击查看答案


66、单项选择题  在水准测量过程中，一个测区及其周围至少应有()个水准点。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


67、单项选择题  ()是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。

A.现场验收
B.质量验收
C.竣工验收
D.进场验收


点击查看答案


68、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？


点击查看答案


69、单项选择题  钢材表面处理的质量等级要求，()金属表面处理质量等级分为两级。

A.喷射或抛射除锈 
B.手工或动力工具除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


70、单项选择题  在产品焊接试板的制作要求中，试板的焊接接头经外观检查合格后应()射线检测合格。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100% 


点击查看答案


71、多项选择题  采用上拔式液压提升方法是以整体吊装的构建有（）。

A.投影面积大，重量重的构件 
B.投影面积小，提升高度高的构件 
C.投影面积小，重量较轻的构件 
D.提升高度高，重量较轻的构件 
E.提升高度相对较低的构件 


点击查看答案


72、单项选择题  机电工程常用的黑色金属是（）。

A.铝 
B.铸铁 
C.紫铜 
D.钛合金 


点击查看答案


73、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

不适用于挥发性涂料，且涂膜的厚度不易均匀，一般用于结构复杂的器材或工件的防腐蚀涂层的施工方法是()。

A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂


点击查看答案


74、单项选择题  《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。

A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程


点击查看答案


75、问答题  

背景： 
——工期调整方法一： 
a公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。a公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划（见下图）。


附加说明：1．配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d； 


2．试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试 运行时间。 
a公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。 
经修改重编网络图，a公司最后中标。 
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，a公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，a公司向业主发出索赔意向书。

问题：
1．a公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路。
2．以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？


点击查看答案


76、单项选择题  金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。

A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板


点击查看答案


77、多项选择题  对于手车式柜的检查项目叙述正确的为()。

A.手车推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，相同型号的手车应能互换
B.手车推人工作位置后，动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求
C.手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好
D.安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作
E.手车与柜体间的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其主触头应比接地触头先接触


点击查看答案


78、多项选择题  高分子材料的特点是()。

A.质轻
B.柔软
C.高弹
D.透明
E.坚硬


点击查看答案


79、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

安装公司提议的二次灌浆用料宜用()。

A.普通混凝土 
B.高强度混凝土 
C.膨胀混凝土 
D.无收缩混凝土


点击查看答案


80、单项选择题  塔器现场到货状态分为整体到货、分段到货、分片到货。分片到货的设备直径()3.8m。

A.小于 
B.等于 
C.大于 
D.小于等于


点击查看答案


81、单项选择题  露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）

A．手工电弧下向焊 
B．半自动焊 
C．全自动焊 
D．C02气体保护焊


点击查看答案


82、单项选择题  平面控制网的坐标系统应满足测区内投影长度变形值不大于()cm/km。

A.2.5
B.3.0
C.3.5
D.4.0


点击查看答案


83、单项选择题  防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。

A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学


点击查看答案


84、多项选择题  高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用()。

A.专用接头 
B.热熔连接 
C.粘结接口 
D.焊接连接 
E.法兰连接


点击查看答案


85、单项选择题  设备吊装就位的紧后工序是（）。

A.设备清洗 
B.设备灌浆 
C.设备安装调整 
D.垫铁安装


点击查看答案


86、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


87、单项选择题  ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。

A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定


点击查看答案


88、单项选择题  未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门有权责令其（）.

A.停止作业、赔偿损失并处以罚款
B.停止作业、恢复原状并赔偿损失
C.停止作业、恢复原状并处以罚款
D.停止作业、限期改正并赔偿损失


点击查看答案


89、单项选择题  输配电线路施工的一般顺序为()。

A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查 
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查


点击查看答案


90、单项选择题  甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。

A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销
B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销
C、撤销权自撤销权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使
D、撤销权是指合同中约定的权利


点击查看答案


91、单项选择题  凡属危险化学品应设置危险标识，表示方法是在管道基本标识色的标识上或附近涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽()的色环或色带。

A.红色 
B.绿色 
C.棕色 
D.黑色


点击查看答案


92、单项选择题  消防工程验收后，经工程移交程序，以明确工程的()责任。

A.检修保养 
B.检查整改 
C.维护保管 
D.施工保修


点击查看答案


93、单项选择题  用于电力线路上的电器设备是（）。

A.金具 
B.集箱 
C.断路器 
D.叶栅


点击查看答案


94、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。


点击查看答案


95、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


96、单项选择题  分片法球壳组焊工序有：①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()

A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④


点击查看答案


97、单项选择题  金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。

A.先焊长焊缝 
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 
C.焊工均勻分布，对称施焊 
D.沿同一方向进行分段焊接


点击查看答案


98、多项选择题  建筑电气工程由()构成。

A.电气装置 
B.电线、电缆 
C.布线系统 
D.开关、插座 
E.用电设备电气部分


点击查看答案


99、单项选择题  自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。

A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件


点击查看答案


100、单项选择题  焊条按()可分为不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。

A.焊渣性质 
B.药皮成分 
C.焊条用途 
D.特殊性能


点击查看答案


101、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

该民营企业是否符合招标条件?说明具体理由。


点击查看答案


102、问答题  

背景资料
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题
1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容?
3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加?
4.针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策?
5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


103、单项选择题  通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括()。

A.回访保修 
B.维修保养 
C.配合工艺设备试生产 
D.空调系统综合效能测定


点击查看答案


104、多项选择题  建筑电气工程(装置)由()等组合构成

A.电气装置
B.监控设备
C.通信协议
D.布线系统
E.用电设备电气部分


点击查看答案


105、多项选择题  按锅炉出口蒸汽压力可分为()。

A.低压锅炉
B.中压锅炉
C.高压锅炉
D.亚临界锅炉
E.电站锅炉


点击查看答案


106、单项选择题  机械设备安装工程中，设备试运转合格后，应及时办理()。

A.基础验收 
B.竣工验收 
C.工程验收 
D.工程移交


点击查看答案


107、单项选择题  安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近


点击查看答案


108、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


109、单项选择题  用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由()计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。

A.部委 
B.省级 
C.市级 
D.县级


点击查看答案


110、单项选择题  焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历，有()以上焊接生产实践的人员担任。

A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.1年


点击查看答案


111、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算


点击查看答案


112、多项选择题  链传动的缺点包括()。

A.制造和安装精度要求高 
B.只能用于平行轴间的传动 
C.瞬时速度不均匀 
D.工作时有噪声 
E.需要很大的张紧力


点击查看答案


113、单项选择题  室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()。

A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装


点击查看答案


114、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险，针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下：
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(6)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?
3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当，如不妥，请改正。


点击查看答案


115、填空题  手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠，当手车推入柜内时，接地触头应比主触头（）接触，拉出时接地触头应比主触头（）断开。


点击查看答案


116、单项选择题  《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。

A．发电厂保护区 
B．电力电缆线路保护区 
C．变电站保护区 
D．换流站保护区


点击查看答案


117、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


118、单项选择题  甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。

A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案


点击查看答案


119、单项选择题  某工程已具备竣工条件，2011年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2011年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2011年3月20日再次验收合格，2011年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A、2011年3月2日
B、2011年3月7日
C、2011年3月20日
D、2011年3月31日


点击查看答案


120、单项选择题  在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。

A．终端复用器(TM)
B．分插复用器(ADM)
C．再生中继器(REG)
D．同步数字交叉连接设备(SDXC)


点击查看答案


121、单项选择题  根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。

A.在热处理前进行一次 
B.在热处理后进行一次 
C.在焊后及热处理后各进行一次 
D.在热处理后及压力试验后各进行一次


点击查看答案


122、多项选择题  下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。

A.2050mm薄板冷连轧机 
B.中型离心式鼓风机 
C.中央空调机组 
D.数控机床 
E.12mm胶带输送机


点击查看答案


123、单项选择题  电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。

A.电梯使用单位 
B.电梯维护单位 
C.电梯安装单位 
D.电梯制造单位


点击查看答案


124、单项选择题  自动控制系统主要的特点是有反馈存在，按()进行控制。

A、偏差
B、电压
C、电流
D、给定值


点击查看答案


125、单项选择题  工业炉系统工程中的最后一道工序是()。

A.防腐工程 
B.筑炉工程 
C.绝热工程 
D.保温工程


点击查看答案


126、单项选择题  某送变电工程的单项合同总价为（）万元，该工程为中型工程。

A.760
B.810
C.950
D.1100


点击查看答案


127、判断题  工程量清单计价跳出传统的定额计价模式，建立一种全新的计价模式，依靠市场和企业的实力通过竞争形成价格，使业主通过企业报价可直观的了解项目造价


点击查看答案


128、单项选择题  《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。

A.发电厂保护区 
B.电力电缆线路保护区 
C.变电站保护区 
D.换流站保护区


点击查看答案


129、单项选择题  2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日


点击查看答案


130、多项选择题  消防工程移交包括()。

A.工程实体移交
B.工程主体移交
C.工程资料移交
D.工程验收移交
E.工程材料移交


点击查看答案


131、填空题  有照明要求的盘、柜，照明灯具应选用（）启动的普通灯具，避免灯具开启时产生干扰。


点击查看答案


132、单项选择题  在施工现场吊装某设备,计划工期为20天。在满足安全的前提下,有四种可供选择方案:第一,租用一台履带吊车,作业台班费为18万元,进、出场费6万元,工期6天;第二,就近租用两台汽车吊抬吊,台班费19.2万元,工期8天;第三,现场制作桅杆,制作、配套30万元(分摊折iEi费15万元,但本单位很少用到此类设备),工期18天;第四,租用一台桅杆起重机,全部租赁费用16万元,工期为16天。应选择的是()方案。

A.第一 
B.第二 
C.第三 
D.第四


点击查看答案


133、单项选择题  当工业炉砌体工作量为80m3时，可将一座炉作为一个()。

A.检验批 
B.分项工程 
C.分部工程 
D.单位工程


点击查看答案


134、单项选择题  广泛应用于碳钢和低合金钢焊接的保护气体，成本较低的是（）。

A.氩气 
B.氦气 
C.二氧化碳 
D.氩气和二氧化碳的混合气体 


点击查看答案


135、多项选择题  起重机械失稳的主要原因有()等。

A.机械故障 
B.超载 
C.吊臂偏心过大 
D.行走速度过快 
E支腿不稳定 


点击查看答案


136、多项选择题  吊装中载荷（）。

A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力


点击查看答案


137、单项选择题  《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的为中型项目。

A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万


点击查看答案


138、单项选择题  常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。

A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式


点击查看答案


139、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-1】
1．背景
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
2．问题
(1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影n向因素控制法，应如何对该I程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？


点击查看答案


140、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


141、单项选择题  关于光纤的说法，错误的是()。

A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质
B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成
C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低
D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从表面逸出


点击查看答案


142、单项选择题  工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()

A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子


点击查看答案


143、单项选择题  电视塔顶设备吊装常用的方法是()。

A.塔式起重机吊装
B.履带吊吊装
C.直升飞机吊装
D.缆索起重机吊装


点击查看答案


144、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


145、单项选择题  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程


点击查看答案


146、单项选择题  2008年以前，建设工程项目计价的最广泛规则是()。

A、定额计价法 
B、清单计价法 
C、综合单价法 
D、概算估价法


点击查看答案


147、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

根据本工程的内容，施工单位应从哪些方面进行节水和水资源利用?


点击查看答案


148、单项选择题  建筑智能化工程大型设备接口界面的确定，必须预先约定所遵循的()

A.接口软件
B.通信协议
C.合同条款
D.界面划分


点击查看答案


149、单项选择题  按压力容器品种划分，代号为E的是()。

A.反应压力容器 
B.换热压力容器 
C.分离压力容器 
D.储存压力容器


点击查看答案


150、单项选择题  最高工作压力大于或者等于()Mpa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5Mpa·L的气体、液化气体的固定式容器属于压力容器。

A.0
B.0.1
C.1.15
D.1.5


点击查看答案


151、单项选择题  分包工程的质量合格文件必须由()签章。

A.分包企业注册建造师 
B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师 
C.担任总包项目负责人的注册建造师 
D.担任总包项目质量负责人


点击查看答案


152、单项选择题  管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。

A.隔离 
B.拆除 
C.设置临时约束装置 
D.处于自然状态


点击查看答案


153、单项选择题  在高层建筑管道安装要求中，风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向，凝结水管应低于集水盘，坡度不小于()，并坡向立管。

A.1% 
B.2% 
C.3% 
D.4%


点击查看答案


154、单项选择题  选择截面的基本步骤依次是()，按公式进行校核。

A.受力分析与计算、初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比 
B.初选截面、受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比 
C.受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比、初选截面 
D.初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比、受力分析与计算


点击查看答案


155、单项选择题  机电工程施工现场内部协调管理的几种形式中，项目经理或授权的其他领导人指令，()。

A.主要对项目执行层在施工中生产资源需求等实行即时调度协调 
B.主要对作业人员在施工中作业工序安排、计划进度调节等实行即时协调 
C.主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调 
D.主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通，讨论措施进行纠正，避免类似情况再发生


点击查看答案


156、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为（）。

A、湿式系统
B、雨淋系统
C、水幕系统
D、水喷雾系统
E、自动启闭系统


点击查看答案


157、判断题  不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期适当提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。


点击查看答案


158、问答题  

背景:
在对某输油管线的epc总承包过程中，承包商设计部对业主原来的设计提出了优化建议书，通过从新选择管线线路而将原来的管线长度降低了40m。
业主在得到承包商此设计优化不影响工程的原定各项技术指标的保证后，以变更的形式批准了承包商优化建议书，并提出按合同规定的变更处理，即根据删减的工程量来减扣合同款。承包商不同意，认为本项目合同标明为“固定总价合同”，即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额，所以只要业主批准设计优化就可以了。

问题：
(1)在此案例中，由于承包商提出设计优化给项目带来的利益由业主一方单独享有的做法是否正确?说明理由。
(2)什么是固定总价合同?其价格是否绝对不变?本案例中是否可以如承包商理解的即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额?
(3)在此案例中，承包商在具体做法上是否存在不妥之处?承包商如何做才能更主动地享有设计优化带来的好处?
(4)如果该工程为国际工程，针对此案例，承包商可依据的国际惯例是什么?


点击查看答案


159、单项选择题  施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或()。

A.制造许可证 
B.产品说明书 
C.技术鉴定书 
D.使用规范


点击查看答案


160、单项选择题  建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）

A、导管穿线
B、清理管口与扫管
C、敷设电缆
D、绝缘检查


点击查看答案


161、问答题  

1．背景
某施工单位在所承接的机电工程项目上与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。
地基工程结束后，由于工艺设备吊装作业劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工（脱产担任项目工程调度员8个月），充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选12名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事遗两项作业。但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。
在作业中，1名搭设脚手架的力工从高处坠落，右腿骨折；配合起重机械作业的人员也发生了两起轻伤事故。
2．问题
(1)施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理哪些原则？
(2)背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员？简述理由。
(3)项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确？为什么？
(4)22位力工若要从事起重和脚手架搭设作业，则应该具备哪些条件？
(5)已从事项目工程调度员8个月的起重工能否立即从事起重机械作业？说明理由。


点击查看答案


162、多项选择题  不适用于压力容器、压力管道的材料是()。

A.碳素结构钢 
B.优质碳素结构钢 
C.低合金结构钢 
D.不锈钢 
E.玻璃钢


点击查看答案


163、多项选择题  曳引式电梯的主参数包括()。

A.额定曳引力 
B.额定载人数 
C.额定载重量 
D.额定速度 
E.轿厢尺寸


点击查看答案


164、单项选择题  自动化仪表设备安装应遵循的程序()。

A.先里后外，先低后高，先轻后重 
C.先外后里，先高后低，先轻后重 
B.先外后里，先低后高，先重后轻 
D.先里后外，先高后低，先重后轻


点击查看答案


165、单项选择题  齿轮传动的主要特点有()。

A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低


点击查看答案


166、单项选择题  在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是()。

A.密度大的流体，流速取小些 
B.对含有固体杂质的流体，流速取大些 
C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值 
D.黏度大的流体，流速取小些


点击查看答案


167、单项选择题  根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，即确定了起重机的()。

A.幅度 
B.设备或构件的尺寸 
C.臂长 
D.起吊能力


点击查看答案


168、单项选择题  通过实际成本与()的对比，考核工程项目成本的降低水平。

A、计划成本 
B、估算成本 
C、决算成本 
D、预算成本


点击查看答案


169、单项选择题  立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是()。

A.先焊环缝，再焊纵缝 
B.先焊纵缝上段，后焊纵缝下段 
C.先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧 
D.先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧


点击查看答案


170、多项选择题  青铜的合金元素包括有()。

A.铝 
B.硅 
C.锌 
D.铅 
E.锰


点击查看答案


171、单项选择题  容器的产品焊接试板应设置的部位是（）。

A.筒节纵向焊缝的延长部位 
B.筒节环向焊缝的中间部位 
C.封头径向焊缝的延长部位 
D.筒节纵向焊缝的起始部位


点击查看答案


172、单项选择题  三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为()。

A.L1、N、L2、L3 
B.L1、L2、N、L3 
C.L1、L2、L3、N 
D.N、L1、L2、L3


点击查看答案


173、单项选择题  工程量清单报价时，工程量由招标方确定，工程量误差由()承担，工程报价的风险由投标方承担。

A、投标方 
B、政府主管部门 
C、设计单位 
D、招标方


点击查看答案


174、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？


点击查看答案


175、单项选择题  洁净室以()来确定洁净度登记。

A.每立方米体积中允许的最大粒子数
B.每平方米面积中允许的最大粒子数
C.每立方米体积中允许的最小粒子数
D.每平方米面积中允许的最小粒子数


点击查看答案


176、单项选择题  经处理的金属表面，宜在()小时内进行防腐蚀结构层的施工。

A.2
B.3
C.4
D.5


点击查看答案


177、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机是用()型钢制造。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


178、多项选择题  下列属于轴承的主要密封方式是()。

A.密封胶 
B.玻璃胶 
C.油封 
D.防尘迷宫密封 
E.密封圈


点击查看答案


179、单项选择题  采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。

A.氩气 
B.C02 
C.氮气 
D.O2、C02的混合气体


点击查看答案


180、单项选择题  

不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


181、单项选择题  焊丝分为实心焊丝和()。

A.空心焊丝
B.酸性焊条
C.碱性焊条
D.药心焊丝


点击查看答案


182、单项选择题  对有无损检测要求的角接接头、T形接头，不能进行()或超声检测。

A.射线
B.磁粉
C.光谱
D.表面


点击查看答案


183、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

该工程竣工验收的基本程序有什么特点?


点击查看答案


184、多项选择题  关于合同变更成立的条件，下列说法正确的是()。

A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致，或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求


点击查看答案


185、单项选择题  设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。

A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工


点击查看答案


186、单项选择题  试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。

A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备


点击查看答案


187、单项选择题  金属材料中，温室密度最低的是()。

A.镁 
B.铅 
C.铜 
D.铁


点击查看答案


188、填空题  盘、柜的安装，一般用（）作底座。


点击查看答案


189、多项选择题  干燥小型电力变压器时通常使用的方法有()。

A.热风法 
B.热油法 
C.油箱铁损法 
D.铜损法 
E.红外线法


点击查看答案


190、多项选择题  电气装置的施工程序包括()。

A.设备就位固定 
B.引入、引出的电线或电缆连接 
C.导线穿管 
D.交接试验和继电保护整定 
E.控制系统模拟动作试验


点击查看答案


191、单项选择题  甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。

A、对安全生产违法作业当场纠正
B、对现场检查出的隐患责令停止使用
C、责令紧急避险
D、将不合格的安全设施查封扣押


点击查看答案


192、单项选择题  室外电缆敷设中对直埋电缆敷设的要求表述不正确的是()。

A.电缆埋设深度距地面不应小于0.6m
B.与其他地下管线交叉时要保持规定的距离
C.人工开挖电缆沟时，两侧应留边坡
D.电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆允许弯曲半径


点击查看答案


193、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


194、单项选择题  电梯安装单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知()，告知后即可施工。

A.电梯设备安全监督管理部门 
B.特种设备安全监督管理部门 
C.市级质量安全监督管理部门 
D.起重设备安全监督管理部门


点击查看答案


195、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下


点击查看答案


196、单项选择题  下列属于材料费核算的是()。

A、每月向财务部门提供单位工程用工汇总表 
B、利用台班分配法计算 
C、利用预算分配法计算 
D、应根据发出材料的用途，划分工程耗用与其他耗用的界限


点击查看答案


197、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。

A．扩展基础
B．联合基础
C．桩基础
D．沉井基础


点击查看答案


198、单项选择题  在构成商品需求的基本要素中，除消费者的购买欲望外，还应包括()。

A.消费者的潜在收入 
B.消费者的支付能力 
C.产品的市场价格 
D.产品的生产成本


点击查看答案


199、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

施工现场的质量检查采用了哪几种方法?


点击查看答案


200、单项选择题  管理中依靠行政组织权威，通过命令、指示、规定等手段指挥下属工作而实现管理目标的是（）

A.行政方法
B.经济方法
C.法律方法
D.思想教育方法
E.社会心理学方法


点击查看答案


201、单项选择题  对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。

A、额外费用 
B、期间费用 
C、常规费用 
D、机动费用


点击查看答案


202、单项选择题  对于间接费用的核算描述不正确的是()。

A、建筑工程以间接费为标准 
B、安装工程以人工费为标准 
C、劳务的分配以直接费或人工费为标准 
D、作业的分配以直接费或人工费为标准


点击查看答案


203、问答题  

背景： 
——赶工方法之二：关键工序赶工费用最低 
某建筑安装工程的网络计划见下图，图示的意义是： 
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间； 
括弧内的数字是最短时间； 
箭线之上是每天的费用。 
当工程进行到第95d进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了15d。

问题：
（1）试述赶工的对象。
（2）要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少?


点击查看答案


204、单项选择题  地下管线工程测量必须在()前，测量出起、止点，窨井的坐标和管顶标高，字根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。

A.开挖
B.安装
C.回填
D.试压


点击查看答案


205、单项选择题  公差带位置由()决定。

A.基本尺寸
B.标准公差
C.基本偏差
D.尺寸偏差


点击查看答案


206、多项选择题  输配电线路在勘测定位时，要确定()。

A.杆塔竖立 
B.重要转角杆的位置 
C.杆型 
D.杆距 
E.杆高


点击查看答案


207、单项选择题  封闭母线找正固定的紧后工序是（）。

A.导体焊接 
B.外壳焊接 
C.电气试验 
D.与设备连接 


点击查看答案


208、多项选择题  （）属于强制检定的计量器具范围。

A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表


点击查看答案


209、多项选择题  按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。

A、机械折旧残值 
B、机械使用台班 
C、停置台班 
D、内部租赁单价


点击查看答案


210、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A、设备测量基准的选择
B、设备制造的质量
C、设备基础的硬度
D、设备安装环境


点击查看答案


211、单项选择题  施工企业在工程施工中为提供劳务、作业等过程中所发生的各项费用支出，按照国家规定计入()。

A、成本费用 
B、合同费用 
C、核销费用 
D、预备费用


点击查看答案


212、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

竣工工程主要的工程技术资料有哪些?


点击查看答案


213、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-1】
1．背景
某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同规定：
(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到三月底全部扣完。
(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣5o%。
(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。
(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如表1H420124-1所示
该工程进人第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。
2．问题
(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？
(2)笫一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？
(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？


点击查看答案


214、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

指出事件三中承包人对填筑面应采取的措施。


点击查看答案


215、多项选择题  工业管道按材料性质分类有()。

A.给水排水管道
B.压缩空气管道
C.金属管道
D.非金属管道
E.真空管道


点击查看答案


216、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？


点击查看答案


217、单项选择题  下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。

A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机


点击查看答案


218、问答题  

某公司承接一热电厂安装，厂区架空热力管道工程由其管道分公司施工，施工内容包括管道支架、热力管道和绝热工程，管道支架上同时铺设两路热力管道，热力管道安装结束后分公司向总公司上报试压方案后即进行水压试验，试验时有一排支架突然倾斜，使部分管道从支架上脱落，波纹膨胀节被拉直。
问题：
1.为什么要进行质量事故调查?
2.该质量事故应由哪级组织进行调查?调查小组由哪些人员参加?
3.水压试验前应完成哪些准备工作?
4.质量事故调查主要内容有哪些?
5.质量事故可以从哪些方面进行分析?哪些人员参加?


点击查看答案


219、单项选择题  甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款提供保证担保。

A、市政府建设行政主管部门
B、乙银行
C、丙建筑工程公司
D、丁大学


点击查看答案


220、单项选择题  机电工程中使用的起重机是用Q345型钢制造的，它属于()。

A.优质碳素钢 
B.高合金结构钢 
C.高碳钢 
D.低合金结构钢


点击查看答案


221、多项选择题  直接费包括（）

A.设备费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费


点击查看答案


222、单项选择题  泡沫塑料在工程中常被用作()。

A.砌筑材料 
B.防水材料 
C.防腐材料 
D.绝热材料


点击查看答案


223、问答题  

某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。
事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1．在事件一中，建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2．在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
3．在事件二中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4．在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?


点击查看答案


224、多项选择题  粗装修消防验收，是对()等验收，是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯


点击查看答案


225、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日


点击查看答案


226、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。


点击查看答案


227、多项选择题  建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。

A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化


点击查看答案


228、单项选择题  某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第兰段(上段)吊装、找正的紧前工序是()。

A.第一、二段段间环焊缝组对焊接 
B.第二段找正 
C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 
D.紧固地脚螺栓


点击查看答案


229、单项选择题  下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是()。

A.900万元的通风空调工程 
B.400万元的防腐保温工程 
C.110kV的变配电站工程 
D.1200万元的电气动力照明工程


点击查看答案


230、填空题  成套柜的接地母线应与（）连接可靠。


点击查看答案


231、多项选择题  先期违约的构成要件包括()。

A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空


点击查看答案


232、判断题  一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算


点击查看答案


233、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？

(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？


点击查看答案


234、单项选择题  输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为()℃的非可燃流体、无毒流体、管道的阀门，应从每批中抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。

A.-20～180
B.-29～190
C.-29～186
D.-26～189


点击查看答案


235、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.土建预留孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线 


点击查看答案


236、问答题  

某机电工程公司承接了一条20km长的高压输电线路及一座35kV变电站建设工程。该20km长的高压输电线路虽然不存在大跨度架设，但沿途要穿越多处稻田和翻越两座小山林(三处塔基需要爆破)，输电线材料由建设方提供。该110kV变电站规划在市郊支线公路一侧，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过该市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。在该工程开工前，施工组织设计的编制人员向施工人员进行了施工组织设计交底，为整个工程的顺利实施和按期完工奠定了良好的基础。 

问题:
1.建设方提供的输电电线一般有哪几种类型?
2.编制线路架设施工组织设计中应考虑包括对外协调的单位有哪些?
3.变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调内容有哪些?
4.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调?
5.施工组织设计交底的主要内容有哪些?


点击查看答案


237、判断题  多方案报价法即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可提高的额度


点击查看答案


238、多项选择题  压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。

A.使用形式 
B.品种 
C.设计压力 
D.容积 
E.介质特性


点击查看答案


239、问答题  

背景：
某钢厂新建一个大型冶金炼钢厂。其中，连铸工程包括连铸车间、水处理和煤气精制等配套设施，施工内容涉及土建、钢结构和机电设备安装，此工程施工工艺复杂，技术要求高，施工难度大，需多专业、多工种交叉配合施工，施工的组织管理是实现工程进度、质量、环境和安全目标的重要保证

问题:
(1)施工组织总设计的内容和步骤有哪些?
(2)影响工程进度的因素有哪些?
(3)本工程涉及危险性较大的安全专项施工方案有哪些?


点击查看答案


240、多项选择题  平衡梁在吊装作业时的作用有（）。

A.保持被吊设备的平衡
B.避免吊索损坏设备
C.合理分配各吊点荷载
D.平衡各吊点的荷载
E.减少起重机承受载荷


点击查看答案


241、单项选择题  管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。

A.5%
B.8%
C.10%
D.15%


点击查看答案


242、单项选择题  利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。

A.10
B.20
C.30
D.40


点击查看答案


243、多项选择题  低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，具有较好的综合力学性能，主要适用于()

A.预应力锚具 
B.压力容器、压力管道 
C.桥梁 
D.重轨和轻轨 
E.制造各种型钢


点击查看答案


244、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()

A.相适应的普工
B.相适应的技术工人
C.良好的生产环境
D.相适应的检测手段
E.健全的质量管理制度


点击查看答案


245、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)


点击查看答案


246、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧


点击查看答案


247、问答题  

某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。 
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。

1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。 2.机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。 3.基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。 4.机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?


点击查看答案


248、填空题  强、弱电回路不应使用（）电缆，线芯应分别成束排列。


点击查看答案


249、单项选择题  自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。

A.施工准备阶段工作 
B.施工阶段工作 
C.调试阶段工作 
D.竣工验收阶段工作


点击查看答案


250、问答题  空预器所属有哪些辅助设备？各设备的作用是什么？


点击查看答案


251、单项选择题  运用赢得值原理的优点描述错误的是()。

A、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况进行检测 
B、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况工作效率分析 
C、对资金的人力资源需求，可随时分析和调整 
D、根据不同工程项目的需要，可以提供标准的或同一习惯要求的各种形式的报告


点击查看答案


252、多项选择题  雨淋系统的特点是()。

A.火灾蔓延速度快
B.温度低于4℃或高于70℃
C.闭式喷头不能及时有效动作
D.覆盖起火范围
E.满足建筑物内装修美观的要求


点击查看答案


253、多项选择题  按工作原理划分，泵可分为()。

A.杂质泵
B.铅水泵
C.离心泵
D.立式轴流泵
E.井用泵


点击查看答案


254、单项选择题  橡胶衬里应采用()施工。

A.缠绕法 
B.粘贴法 
C.喷射法 
D.模压法


点击查看答案


255、多项选择题  关于高清晰度电视说法正确的有()。

A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单


点击查看答案


256、单项选择题  下列叙述参考的选项是()。

A.管道由管道安装件和管道支承件组成
B.管道由管道组成件和管道安装件组成 
C.管道由管道组成件和管道支承件组成
D.管道由管道安装件和管道附着件组成


点击查看答案


257、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阀进行控制。

A.模拟量Ai 
B.数字量is 
C.模拟量Ao 
D.数字量Di


点击查看答案


258、单项选择题  机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。

A.施工单位 
B.监理单位 
C.建设单位 
D.制造单位


点击查看答案


259、多项选择题  风管制作安装完成后，必须对风管的（）。

A.板材 
B.咬口缝 
C.铆接孔 
D.法兰翻边 
E.管段接缝


点击查看答案


260、多项选择题  影响设备安装精度的测量因素有（）。

A.零部件装配精度 
B.施测人员技能 
C.设备制造精度 
D.设备检测基准精度 
E.测量仪器精度 


点击查看答案


261、单项选择题  《特种设备安全监察条例》确定的起重机械类特种设备，是指用于()重物的机电设备。

A.水平移动 
B.转动 
C.牵引 
D.垂直升降或水平移动


点击查看答案


262、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


263、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试．=

A．试压 
B．通水 
C．通球 
0．灌水


点击查看答案


264、单项选择题  某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。

A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定


点击查看答案


265、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


266、单项选择题  电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。

A.400m2以上
B.500m2以上
C.600m2以上
D.800m2以上


点击查看答案


267、多项选择题  滑动轴承适用于（）的场合。

A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分


点击查看答案


268、多项选择题  财产保全的种类包括()。

A、诉前财产保全
B、诉中财产保全
C、诉后财产保全
D、法律财产保全
E、诉讼财产保全


点击查看答案


269、单项选择题  不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


270、单项选择题  列入国家强制检定目录的工作计量器具不包括()。

A.兆欧表
B.材料试验机
C.X射线探伤机
D.接地电阻测量仪


点击查看答案


271、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A．生产试运行的条件 
B．产品要求 
C．工程性质 
D．设备性能 
E．生产工艺


点击查看答案


272、单项选择题  为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。

A.接地排
B.防水弯
C.固定卡
D.密封槽


点击查看答案


273、单项选择题  根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是()。

A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈 
B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 
C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 
D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀


点击查看答案


274、多项选择题  机械设备零部件的主要形状误差包括（）。

A．垂直度
B．直线度
C．平面度
D．圆度
E．圆柱度


点击查看答案


275、单项选择题  下列选项中，()又分为电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程项目。

A.环保工程
B.净化工程
C.附属工程
D.动力安装工程


点击查看答案


276、单项选择题  机电工程现场中电焊机至焊钳的连接导线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置固定不动，多移动

A.rv型 
B.Blx型 
C.Blv型 
D.Bvv型


点击查看答案


277、单项选择题  综合布线的同一条4对双绞线只能终接()个i/o信息插座。

A.0 
B.1 
C.2 
D.4


点击查看答案


278、问答题  

背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。

问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


279、单项选择题  《机电设备安装工程施工及验收通用规范》确定的机械设备安装工程起止范围是()。

A.从设备开箱点件起，至空负荷试运转合格为止
B.从运货起，开箱点件止
C.从设备安装起，至空负荷试运转合格为止
D.从设备运达起，至空负荷试运转合格为止


点击查看答案


280、单项选择题  通风与空调工程的施工程序一般是()。

A.空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定
B.空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收
C.风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收
D.风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定


点击查看答案


281、单项选择题  （）的特点是给定输入一经设定就维持不变，希望输出维持在某一特定值上。

A.随动控制系统 
B.程序控制系统 
C.线性系统 
D.恒值控制系统


点击查看答案


282、多项选择题  位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。

A．平面度
B．平行度
C．同轴度
D．圆柱度
E．对称度


点击查看答案


283、判断题  动态控制原则又称中间控制原则，对于具有一次性特点的施工项目成本来说，应该特别强调项目成本的中间控制


点击查看答案


284、多项选择题  施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的范围和规模，做好如下工作（）。

A、分包工程的询价 
B、订立平等互利的分包合同 
C、落实劳务资源 
D、建立稳定的分包关系网络 
E、加强施工验收和分包结算


点击查看答案


285、多项选择题  锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。

A．普通碳素钢
B．优质碳素钢
C．普通低合金钢
D．低温合金钢
E．合金结构钢


点击查看答案


286、多项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用()。

A.优质碳素钢管
B.螺旋缝钢管
C.低合金钢管
D.焊接钢管
E.不锈钢管


点击查看答案


287、单项选择题  根据《注册建造师执业管理办法》，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()工程。

A.环保 
B.化纤 
C.建材 
D.水电


点击查看答案


288、问答题  

【背景资料】：
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程，工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元．
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线（见图1)，对工程进度和费用偏差进行分析：通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求，并做了1D小时带冷源的试运转。
工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。
【问题】：
1.计算工程施工到第10个月时，项目部的进度偏差和费用偏差．
2．通风空调系统调试中还有哪些考核指标？
3．建设方申请消防竣工验收备案是否正确？说明理由.
4．消防竣工验收还应提交那些资料？


点击查看答案


289、多项选择题  按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为（）。

A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道


点击查看答案


290、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.地脚螺栓孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线


点击查看答案


291、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


292、单项选择题  在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。

A、甲的损失自己承担，因为合同并未成立
B、甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失
C、甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D、甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任


点击查看答案


293、单项选择题  ()包括直接成本和间接成本，是控制成本支出、衡量和考核项目实际成本节约或超支的重要尺度。

A、计划成本 
B、预算成本 
C、实际成本 
D、估算成本


点击查看答案


294、单项选择题  按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)的规定，属于其他项目清单的内容是()。

A、计日工 
B、社会保险费 
C、地方教育附加 
D、机械租赁费


点击查看答案


295、多项选择题  下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。

A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确


点击查看答案


296、多项选择题  下列选项中，不能被认定为废标的是()。

A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章


点击查看答案


297、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


298、多项选择题  项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。

A、编制施工图预算 
B、编制施工进度计划 
C、编制施工组织设计 
D、编制降低成本计划和控制措施


点击查看答案


299、单项选择题  用电计量装置原则上应装在供电设施的()。

A.供电侧 
B.用户侧 
C.内部 
D.产权分界处


点击查看答案


300、单项选择题  安装在易受震动场所的雨水管道使用（）

A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：医药卫生考试：急救医学考试资料..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询