当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程找答案（每日一练）
2023-04-07 02:08:29 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()

A.工程规划许可证
B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件
D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证


点击查看答案


2、单项选择题  防水涂膜施工中，需铺设胎体增强材料时，屋面坡度小于()时可平行屋脊铺设。

A、10%
B、15%
C、20%
D、25%


点击查看答案


3、问答题  

背景
某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高3层，无地下室，框架柱柱距7.6m。施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，并采用覆膜多层板作为结构构件模板，模架支撑采用碗扣式脚手架。施工工序安排框架柱单独浇筑，第二步梁与板同时浇筑。施工过程发生如下事件：
事件一：结构设计按最小配筋率配筋，设计中有采用HPB300级φ12mm钢筋，间距200mm。施工单位考查当地建材市场，发现市场上HPB300级φ12mm钢筋紧缺，很难买到。施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后，用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，保证整体受力不变，并按此组织实施。
事件二：二层梁板施工阶段天气晴好，气温16～27℃。梁板模板安装拼接整齐、严密并验收完毕，进行钢筋的安装，且钢筋绑扎经验收符合规范要求。在混凝土浇筑前，用水准仪抄平，保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题，开始浇筑混凝土，并现场制作混凝土试件。浇筑完毕20h覆盖并浇水养护。10d后从养护室取出一组送检试压，其强度达设计强度的80%，施工单位认为已超过设计强度75%，向监理提出拆除底模与架体支撑的申请。
事件三：拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。
事件四：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格，由建设单位组织竣工验收。
问题
(1)指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
(2)指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。
(3)分析事件三中混凝土表面质量缺陷可能的产生原因(至少列出五项)。
(4)事件四中监理要求是否妥当?为什么?结构实体检验应包括哪些内容?主要检验哪些部位?


点击查看答案


4、名词解释  三皮砖及其腰线


点击查看答案


5、多项选择题  混凝土结构的裂缝控制可分为()。

A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度应等于标准值
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
E.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的强度


点击查看答案


6、单项选择题  用于大面积积玻璃幕墙的玻璃宜选择()。

A.区域钢化玻璃
B.夹丝钢化玻璃
C.全钢化玻璃
D.半钢化玻璃


点击查看答案


7、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，下列纠纷中诉讼时效期间为一年的有()。

A.身体受到伤害要求赔偿的
B.出售不合格商品未声明的
C.国际货物买卖合同或技术进出口合同争议
D.延付或拒付租金的
E.寄存财物被丢失或者损毁的


点击查看答案


8、多项选择题  企业基本会计报表包括()。

A.资产负债表
B.损益表
C.利润分配表
D.成本表
E.现金流量表


点击查看答案


9、多项选择题  水泥砂浆铺抹前，基层的表面应()。

A.坚实、平整
B.粗糙、洁净
C.充分湿润，无积水
D.施工缝与变形缝相结合
E.用与防水层相同的砂浆将表面的孔洞、缝隙堵塞抹平


点击查看答案


10、问答题  

案例分析题（20分）
【背景资料】：某新建工程，建筑面积2800m2，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m,建设单位与某施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。
【在施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查内容包括：安金思想、安全责任、安全制度、安全措施。
事件二：施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。
事件三：施工现场入口仅设置了企业标识牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。王人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。
事件四：检查组按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)对本次安全检查进行了评价，汇总表得分68分。
【问题】：
1、除事件一所述检查内容外，施工安全检查还应检查哪些内容？
2、事件二中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
3、事件三中，施工现场入口还应设置哪些制度牌？现场工人宿舍应如何整改？
4、事件四中,建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？本次检查应评定为哪个等级？


点击查看答案


11、多项选择题  下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。

A.质量管理体系文件 
B.质量目标和要求 
C.质量管理组织和职责 
D.所采取的措施 
E.所需的过程、文件和资源


点击查看答案


12、多项选择题  关于模板工程的说法中正确的有（）。

A.模板安装位置、尺寸，必须满足图纸要求，且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂
B.模板及其支撑拆除的顺序原则为：后支先拆、先支后拆
C.施工顺序为：定位放线→模板制作→模板安装、加固→模板的清理、保养→模板验收→模板拆除
D.模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载
E.在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑进行观察和维护


点击查看答案


13、单项选择题  依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自()起15d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.开工报告递交之日
B.开工报告批准之日
C.开工报告确定的开工之日
D.取得施工许可证之日


点击查看答案


14、多项选择题  关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。

A.成本较低
B.拉伸强度和延伸率高
C.高温易流淌
D.低温不易脆裂
E.使用年限较短


点击查看答案


15、单项选择题  热力发电厂中汽轮机的功能是将()的旋转式原动机。

A.机械能转变为电能
B.热能转变为机械能
C.热能转变为电能
D.机械能转变为热能


点击查看答案


16、多项选择题  下列能作为填土的是()。

A.碎石类土
B.含水量较小的黏性土
C.冻土
D.膨胀性土
E.硫酸盐含量大于5%的土


点击查看答案


17、多项选择题  常用砌筑用砖中，烧结普通砖按主要原料可分为()。

A、黏土砖
B、煤矸石砖
C、煤渣砖
D、粉煤灰砖
E、页岩砖


点击查看答案


18、单项选择题  水泥砂浆保护层厚度不宜小于()mm。

A、10
B、20
C、30
D、40


点击查看答案


19、单项选择题  人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起()内审结。

A.20日
B.1个月
C.3个月
D.6个月


点击查看答案


20、多项选择题  下列土钉墙基坑支护的设计构造，正确的有()。

A.土钉墙墙面坡度1：0.2 
B.土钉长度为开挖深度的0.8倍 
C.土钉的间距为2m 
D.喷射混凝土强度等级C20 
E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm 


点击查看答案


21、单项选择题  下列全玻幕墙施工，错误的是()。

A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装


点击查看答案


22、单项选择题  有限空间管理单位不具备地下有限空间作业安全生产条件的，（）实施地下有限空间作业。

A.不应
B.可以
C.经主管部门同意后可以


点击查看答案


23、单项选择题  下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。

A.栏杆垂直杆件间的净距为100mm  
B.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m  
C.室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空  
D.栏杆采用不易攀爬的构造


点击查看答案


24、单项选择题  蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。

A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃


点击查看答案


25、单项选择题  进入有限空间作业单位应编制中毒窒息事故的专项应急救援预案，并配备相应的救援器材。每年至少进行（）应急救援预案演练，并不断充实和完善应急预案的各项措施。

A.1次
B.2次
C.3次


点击查看答案


26、问答题  

某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。


建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。


点击查看答案


27、单项选择题  预制混凝土构件的吊环所用钢筋，必须采用()制作，严禁以其他钢筋代换。

A.HPB335级钢筋
B.未经冷拉的HPB235级钢筋
C.热处理钢筋
D.预应力钢筋


点击查看答案


28、多项选择题  铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。

A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法


点击查看答案


29、单项选择题  关于建筑工程施工现场管理的责任人和责任单位的表述，有误的是()。

A.建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施工单位应当指定项目经理，并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方，同时报施工许可证的发证部门备案
B.项目经理全面负责施工过程的现场管理，应根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施
C.建设工程实行总包和分包的，由总承包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现场活动
D.建设工程实行总包和分包的，由施工单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计


点击查看答案


30、名词解释  预应力混凝土


点击查看答案


31、单项选择题  某工程需挖土4800m3,分成四段组织施工，拟选择两台挖土机挖土，每台挖土机的产量定额为50m3/台班，拟采用两个队组倒班作业，则该工程土方开挖的流水节拍为()天。

A.24
B.15
C.12
D.6


点击查看答案


32、单项选择题  有限空间作业可燃气体的浓度应低于爆炸下限的（）。

A.5％
B.10％
C.15％


点击查看答案


33、单项选择题  房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是()。

A.起居室 
B.餐厅 
C.卫生间 
D.书房 


点击查看答案


34、单项选择题  有限空间管理单位应对负责地下有限空间作业的管理人员定期进行培训，并应建立（）。

A.培训制度
B.资料台账
C.培训档案


点击查看答案


35、问答题  

某工程为地上7层、地下1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时，某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架，发现部分脚手架钢管表面锈蚀严重，经了解是因为现场所堆材料缺乏标志，架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。
【问题】
1、脚手架事故隐患处理方式有哪些？
2、为防止安全事故发生，安全员应采取什么措施？
3、脚手架搭设完毕后，应由谁组织验收？验收的依据有哪些？


点击查看答案


36、问答题  

某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。

指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。


点击查看答案


37、单项选择题  单位工程施工平面图的设计依据不包括()。

A.项目施工组织总设计
B.单位工程施工方案
C.资源需要量表
D.现场地形图


点击查看答案


38、单项选择题  关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是（）。

A.不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋 
B.可采用冷加工钢筋制作锚筋 
C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接 
D.应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接 


点击查看答案


39、多项选择题  《节能建筑评价标准》规定，屋面节能工程保温材料性能指标有()。

A.导热系数 
B.密度 
C.抗拉强度 
D.燃烧性能 
E.厚度


点击查看答案


40、单项选择题  ()是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。

A.职业病
B.工程质量通病
C.工程质量事故
D.风险源


点击查看答案


41、问答题  

背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下： 
(1)室温为25℃，相对湿度为50%; 
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁; 
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕; 
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料： 
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件; 
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; 
(3)进口材料的检验检疫证明; 
(4)隐蔽工程验收文件; 
(5)幕墙物理性能检验报告; 
(6)幕墙部分及分项检验记录; 
(7)外观质量评定表; 
(8)幕墙工程出厂合格证。

安装后埋件前要对剪力墙处该部位做何种处理?后埋件安装完毕后要做哪些方面的检查和处理?


点击查看答案


42、问答题  

某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：
(1)钢筋由建设单位供应;
(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：
事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。
事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.Om2的空鼓区域，责令限期整改。
事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
问题：
1.事件一中，对于建设单位供应该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
2.事件二中，施工组织设计修改后，应该经由什么程序报审?
3.事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。
4.写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
5.事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。


点击查看答案


43、多项选择题  建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.将承包的工程转包或者违反分包的
D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的


点击查看答案


44、单项选择题  能提高混凝土早期强度，并对后期强度无显著影响的外加剂是()。

A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.引气剂


点击查看答案


45、单项选择题  工程结构整体性好、抗震性强的模板是()。

A.台模
B.爬升模板
C.钢模板
D.大模板


点击查看答案


46、单项选择题  把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成()。

A.固定铰支座 
B.固定支座 
C.可动铰支座 
D.自由支座


点击查看答案


47、单项选择题  某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。

A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖


点击查看答案


48、多项选择题  屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()

A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法


点击查看答案


49、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算

A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案


点击查看答案


50、名词解释  悬臂梁


点击查看答案


51、单项选择题  可进行地面平整、挖沟、刮土、推土、松土、除雪的机械是()。

A.推土机
B.铲运机
C.平地机
D.摊铺机


点击查看答案


52、单项选择题  在钢筋的连接中，受力钢筋的接头宜设置在()。

A、受力中心处
B、受力平衡处
C、受力较大处
D、受力较小处


点击查看答案


53、多项选择题  为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。

A、待检
B、在检
C、已检
D、留样


点击查看答案


54、多项选择题  《建设工程施工合同(示范文本)》规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。

A.工程本身的损害
B.承包人机械设备损坏及停工损失
C.因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失
D.工程所需清理、修复费用
E.施工现场甲方人员的伤亡


点击查看答案


55、单项选择题  下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。

A、铲运机 
B、正铲挖掘机 
C、反铲挖掘机 
D、抓铲挖掘机


点击查看答案


56、单项选择题  某租赁公司出租设备的年租金23.12万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，这台设备的价格为()万元。

A.65
B.68
C.71
D.74


点击查看答案


57、多项选择题  基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同()共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。

A.勘察
B.设计单位
C.业主
D.造价单位
E.主管部门


点击查看答案


58、问答题  

某大型工程由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书。双方于2007年6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。


点击查看答案


59、单项选择题  挖掘机是常用的土方施工机械，抓铲挖掘机的挖土特点是()。

A、前进向上，自重切土
B、前进向上，强制切土
C、直上直下，强制切土
D、直上直下，自重切土


点击查看答案


60、单项选择题  用于大面积场地平整，开挖大型基坑，填筑堤坝和路基的机器是()。

A.铲运机
B.正铲挖土机
C.反铲挖土机
D.拉铲挖土机


点击查看答案


61、单项选择题  根据防火涂料所用的()，可分为有机型防火涂料、无机型防火涂料和有机无机复合型三类。

A、分散介质
B、基料性质
C、目标
D、状态


点击查看答案


62、单项选择题  按层数分类，地上十层的住宅属于（）。

A.底层住宅 
B.多层住宅 
C.中高层住宅 
D.高层住宅 


点击查看答案


63、多项选择题  民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()。

A.甲醛 
B.挥发性有机化合物 
C.苯 
D.二氧化硫 
E.氨 


点击查看答案


64、多项选择题  按弹性理论计算的构件有()。

A.连续钢筋混凝土主梁抗弯强度
B.连续钢筋混凝土次梁抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.钢梁的抗剪强度
E.需要计算疲劳的钢梁抗弯强度


点击查看答案


65、问答题  

某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下。
(1)施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
(2)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
(3)建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。
(4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(5)无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。
(6)承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。
【问题】
依据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如不妥，请改正。


点击查看答案


66、单项选择题  能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出.用于计算累计盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是()。

A.项目资本金现金流量表
B.投资各方现金流量表
C.财务计划现金流量表
D.项目投资现金流量表


点击查看答案


67、单项选择题  浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m。

A.1.2 
B.1.5 
C.1.8 
D.2.0 


点击查看答案


68、问答题  

某工地一10mx6.5m的焊接车问内，一端作为材料存放场地，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起；另一端两名工人正在进行电焊作业，另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热，三人只穿了衬衫作业。
由于电焊机故障，焊机整体带电，正在施焊的两名工人触电，而开关箱中装设的漏电保护器失灵，吸烟的工人迅速打开总配电箱，发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关，导致整个工地全部停电。触电工人经抢救脱离危险，二人均造成重伤。经査，此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。
【问题】
1.请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患。
2.简述电焊机的安全控制要点。
3.气瓶的安全控制要点有哪些？
4.何为特种作业?建筑工程施工中哪些人员为特种作业人员?
5.对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求？


点击查看答案


69、单项选择题  在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。

A.火山灰水泥 
B.矿渣水泥 
C.粉煤灰水泥 
D.硅酸盐水泥


点击查看答案


70、单项选择题  某企业从银行借入资金1000万元，前两年按单利计息，利率为10%，后两年采用复利计息，利率为8%，则第4年末企业应还本付息总额为()万元。

A.1399.68
B.1360.48
C.1400
D.1401.55


点击查看答案


71、单项选择题  建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。

A、20
B、25
C、30
D、35


点击查看答案


72、单项选择题  生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。

A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质


点击查看答案


73、单项选择题  钢筋混凝土构件配筋受强度控制时，其钢筋代换可按代换前后()相等的原则进行。

A.面积
B.强度
C.数量
D.钢号


点击查看答案


74、单项选择题  下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。

A.工程施工周期比较短
B.设计图纸资料齐全
C.工程技术结构复杂
D.投标人投标准备期相对较长


点击查看答案


75、多项选择题  碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。

A.生铁 
B.低碳钢 
C.中碳钢 
D.高碳钢 
E.重金属 


点击查看答案


76、单项选择题  高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。

A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据施工方便情况而定


点击查看答案


77、单项选择题  混凝土中掺入()，若不减少拌和用水量，能显著提高拌和物的流动性。

A、早强剂
B、缓凝剂
C、减水剂
D、引气剂


点击查看答案


78、单项选择题  在甲乙双方订立的买卖合同中，双方约定交易价格按政府指导价执行，交货期为2003年8月1日，货到付款。2003年7月10日双方订立合同时，该标的物的政府指导价格为每公斤1000元，由于乙方获悉政府指导价将于2003年8月15日起调整为每公斤1200元，于是一直拖到2004年8月20日才交货。请问，此时甲方应当按照每公斤()元的价格向乙支付货款。

A.900
B.1000
C.1100
D.1200


点击查看答案


79、单项选择题  气体检测设备应定期进行检定，（）后方可使用。

A.检定合格
B.检查合格
C.检测合格


点击查看答案


80、单项选择题  下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是()。

A.氡 
B.氯 
C.氨 
D.甲醛 


点击查看答案


81、问答题  某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 指出事件二中存在哪些不妥？并分别给出正确做法。


点击查看答案


82、单项选择题  以下不属于建筑地面工程面层材料的是()。

A、整体面层
B、瓷砖面层
C、地毯面层
D、塑料面层


点击查看答案


83、单项选择题  结构的安全性、适用性和耐久性概括称为结构的()。

A.合理性
B.可行性
C.科学性
D.可靠性


点击查看答案


84、多项选择题  墙身水平防潮层设置的范围是()。

A.建筑物的外墙
B.建筑物的部分外墙
C.建筑物的内墙
D.建筑物的部分内墙
E.建筑物的内隔墙


点击查看答案


85、名词解释  女儿墙


点击查看答案


86、单项选择题  玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，玻璃的镀膜面的正确朝向是()。

A.单片玻璃应朝向室外
B.单片玻璃应朝向室内
C.中空玻璃应朝向室内(即从外到内的第四面)
D.中空玻璃应朝向室外(即从外到内的第一面)


点击查看答案


87、单项选择题  混凝土的抗渗强度用符号()表示。

A.M
B.MU
C.P
D.F


点击查看答案


88、单项选择题  电子设备信号接地型式中多点接地适用于频率大于()MHz的电子设备。

A.10
B.8
C.6
D.4


点击查看答案


89、多项选择题  建筑结构的设计使用年限为100年的有()。

A.临时性结构
B.纪念性建筑结构
C.易于替换的结构构件
D.普通房屋和构筑物
E.特别重要的建筑结构


点击查看答案


90、单项选择题  砂浆的保水性用()。

A.稠度
B.分层度
C.强度
D.沉入度


点击查看答案


91、单项选择题  设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不成低于()。

A.C20 
B.C25 
C.C30 
D.C35


点击查看答案


92、单项选择题  厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。

A.8h 
B.12h 
C.24h 
D.48h


点击查看答案


93、单项选择题  多栏式银行存款日记账属于()。

A.总分类账
B.明细分类账
C.备查簿
D.序时账


点击查看答案


94、多项选择题  关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。

A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁  
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开  
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开  
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力  
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性


点击查看答案


95、单项选择题  全玻幕墙面板承受的荷载和作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去，其胶缝必须采用()。

A、硅铜结构密封胶
B、硅酮建筑密封胶
C、双面胶带
D、丁基热熔密封胶


点击查看答案


96、单项选择题  宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。

A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日


点击查看答案


97、多项选择题  建筑装饰装修工程施工平面图的内容包括()。

A.地上、地下的一切建筑物、构筑物和管线位置
B.测量放线标桩控制位置，渣土及建筑垃圾堆放场地
C.垂直运输设备的平面位置，脚手架、防护棚位置
D.材料、半成品的加工场地;大宗材料、成品、半成品、设备的堆放场地
E.图例、比例尺、方向及方向标记


点击查看答案


98、单项选择题  近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法是()。

A、砂石桩
B、灰土挤密桩
C、水泥粉煤灰碎石桩
D、混凝土桩


点击查看答案


99、填空题  在受限空间作业前，监护人员应对作业人员和作业工器具进行（）。


点击查看答案


100、问答题  

背景：
装饰公司承接了综合楼食堂装饰工程.食堂隔墙为砌筑结构，砌筑时按要求在2.1m(门洞上口)增加了一道圈梁，顶部和梁或板交接处采用红砖斜砌，防火门框安装时先用射钉固定，再用砂浆封堵。装饰内容有墙面干挂烧毛石材、矿棉板吊顶、金属吊顶、厨房墙地砖。食堂层高5.5m。吊顶标高3.5m，厨房需要做防水。进场后，公司按工程需要陆续进场了600m：25mm厚烧毛石材、500m2矿棉板吊顶、1000m2防滑砖、100m：多层板、400m2铝合金吊顶、铝合金龙骨、实木龙骨、实木装饰板材等材料，食堂墙面采用干挂方式，吊顶吊筋采用直径为8mm的通丝吊筋，间距1m。厨房防水采用了赛柏斯刚性防水涂料，防水做完后，按要求进行了试水试验，地砖完工后，应业主要求，需要增加一个穿楼板的冷凝水管，为减小破坏，满足装饰效果，工人用水钻开洞，洞口用油膏密封。
问题：
(1)按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013年版)规定，上述那些材料需要做环境测试。
(2)简述厨房试水的程序。
(3)指出并纠正装饰公司厨房防水施工的不正确之处。
(4)指出并纠正上述装饰的错误做法。


点击查看答案


101、问答题  

背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋

问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？


点击查看答案


102、多项选择题  模板工程设计的安全性指标包括()。

A.强度 
B.刚度 
C.平整度 
D.稳定性 
E.实用性 


点击查看答案


103、多项选择题  下列关于装饰玻璃的种类的特性的表述中，正确的是()。

A、刻花玻璃是在平板玻璃上的一面贴上图案，抹以保护层，经化学蚀刻而成
B、冰花玻璃优于喷花玻璃的装饰效果，给人以高雅、美观的感觉
C、釉面玻璃具有良好的化学稳定性和装饰性，广泛用于室内饰面层
D、彩色玻璃有耐磨蚀、抗冲刷、易清洗等特点
E、刻花玻璃主要用于高档场所的室内隔断或屏风


点击查看答案


104、单项选择题  某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。

A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元


点击查看答案


105、单项选择题  悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。

A.上部
B.中部
C.底部
D.端部


点击查看答案


106、多项选择题  以下关于混凝土强度的表述中，正确的是()。

A、在标准条件下，养护到25d龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度，以fcu表示，单位为MPa
B、轴心抗压强度的测定采用150mm×150mm×150mm棱柱体作为标准试件
C、结构设计中混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度，更加符合工程实际
D、我国采用立方体的劈裂抗拉试验来测定混凝土的劈裂抗拉强度fts，并可换算得到混凝土的轴心抗拉强度ft
E、影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素


点击查看答案


107、单项选择题  在建筑结构体系中，住宅建筑最适合采用()。

A、混合结构体系
B、框架结构体系
C、剪力墙体系
D、双肢剪力墙体系


点击查看答案


108、多项选择题  根据高聚物改性沥青防水卷材的特性，其施工方法主要有()

A.热熔法
B.冷粘法
C.自粘法
D.胶粘法
E.热风焊接法


点击查看答案


109、多项选择题  根据矫正社会工作者在开展工作时所涉及的矫正对象的特点和问题性质、实施计划所要实现的目标，以及其周围环境的不同状况，可以把矫正社会工作的方法，分为（）。

A.直接方法
B.间接方法
C.主观方法
D.客观方法
E.专业方法


点击查看答案


110、单项选择题  下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。

A.混凝土强度等级 
B.截面形式 
C.配箍率 
D.配筋率


点击查看答案


111、单项选择题  建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工
B.钢筋工
C.起重信号工
D.起重机械司机


点击查看答案


112、单项选择题  单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。

A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站


点击查看答案


113、名词解释  剪力墙


点击查看答案


114、单项选择题  有家庭聚集现象的是（）

A.甲型肝炎病毒
B.乙型肝炎病毒
C.丙型肝炎病毒
D.丁型肝炎病毒
E.戊型肝炎病毒


点击查看答案


115、单项选择题  现浇混凝土梁侧模拆除时其混凝土强度应满足的条件是()。

A.达到设计要求强度
B.达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值50%以上
C.达到2.5MPa
D.保证其表面及棱角不受损伤


点击查看答案


116、问答题  

背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。

问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？


点击查看答案


117、单项选择题  

某工程双代号网络计划中关键线路有（）。

A.1—2—6—7
B.1—2—5—6—7
C.1—2—4—5—6—7
D.1—2—4—6—7


点击查看答案


118、单项选择题  RAM是（）。

A.只读存储器
B.随机存储器
C.外部存储器
D.不挥发性存储器


点击查看答案


119、名词解释  夹芯板


点击查看答案


120、单项选择题  民用建筑工程室内氡污染不是来源于()。

A.饰面人造木板
B.大理石
C.地质断裂带处
D.水泥


点击查看答案


121、单项选择题  下列分部、分项工程除()之外，均应单独编制安全专项施工方案。

A.现场临时用电工程
B.现场临时用水工程
C.起重吊装工程
D.现场外电防护工程


点击查看答案


122、多项选择题  下列关于混凝土施工叙述正确的是()。

A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣
B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚的水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内
C.与板连成整体的大截面梁，施工缝留在底板面以下20~30mm处
D.单向板施工缝留在平行于短边的任何位置
E.有主次梁的楼板，宜顺着次梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处


点击查看答案


123、单项选择题  不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当()时，l0=0.5l。

A.一端固定、一端自由
B.两端铰支
C.两端固定
D.一端固定、一端铰支


点击查看答案


124、单项选择题  用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。

A.黏聚力
B.抗剪强度
C.密实度
D.内摩擦角


点击查看答案


125、单项选择题  混凝土的实体检测应检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等，检测方法主要是（）。

A.检查表法
B.破损法检测和非破损法检查
C.重组法检测
D.分解法和重组法检测


点击查看答案


126、多项选择题  水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。

A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂


点击查看答案


127、单项选择题  一般安装焊缝处留出()mm暂不涂装。

A、10～30
B、20～40
C、30～50
D、30～70


点击查看答案


128、单项选择题  电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。

A.上部
B.底部
C.中部


点击查看答案


129、单项选择题  因改建、扩建和重要部位维修改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。

A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案


点击查看答案


130、单项选择题  施工测量必须遵循()的组织实施原则，以避免放样误差的积累。

A.由整体到局部
B.由局部到整体
C.从整体出发
D.从局部出发


点击查看答案


131、单项选择题  有限空间作业前必须进行（），分析存在危险点，制定防止有害气体中毒的安全措施。

A.安全培训
B.应急演练
C.风险辨识


点击查看答案


132、多项选择题  下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B1级的有()。

A.玻璃 
B.纸面石膏板 
C.矿棉装饰吸声板 
D.天然石材 
E.瓷砖 


点击查看答案


133、多项选择题  下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（）。

A.自密实混凝土应用 
B.实心黏土砖应用 
C.现场拌和混凝土 
D.建筑固体废弃物再利用 
E.废水处理再利用 


点击查看答案


134、问答题  

某耐火材料厂新建厂区工程，主要单体为一重钢结构多层厂房工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓连接。
钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关,得以解决。
制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。
钢结构子分部工程质量验收合格，在工程竣工验收通过后3个月之内，施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。
【问题】
1.试分析可能出现咬边的主要原因？并简述处理方法。
2.试分析本案例中从钢构件运至现场到拼装完毕共有哪些不妥之处，并简述理由。
3.简述钢结构子分部工程质量验收合格的条件？
4.关于工程档案问题，施工单位的做法是否合理？并简述理由。


点击查看答案


135、单项选择题  单向板是（）。

A、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于2
B、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于2
C、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于4
D、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于4


点击查看答案


136、名词解释  预制和捣制混凝土的区别


点击查看答案


137、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。

A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图


点击查看答案


138、单项选择题  建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括()。

A.屈服强度 
B.疲劳强度 
C.抗拉强度 
D.伸长率


点击查看答案


139、多项选择题  关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。

A.施工道路布置尽量不使用永久性道路 
B.尽量利用巳有的临时工程 
C.短运距、少搬运 
D.尽可能减少施工占用场地 
E.符合劳动保护、安全、防火要求


点击查看答案


140、单项选择题  下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是()。

A.炎热夏季施工时采用缓凝剂
B.低温季节施工时采用减水剂
C.有抗渗要求的工程采用早强剂
D.为改善混凝土拌合物流变性能时采用膨胀剂


点击查看答案


141、单项选择题  普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物()复验。

A.最小拉力荷载 
B.摩擦面抗滑移系数 
C.紧固轴力 
D.预拉力


点击查看答案


142、单项选择题  甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。

A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.李某


点击查看答案


143、单项选择题  地面工程中，瓷砖面层铺贴完()内应进行养护。

A.6小时
B.12小时
C.18小时
D.24小时


点击查看答案


144、单项选择题  开槽长度不得大于隔墙长度的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


145、多项选择题  下列要求中，牌号为“HRtM00E”的钢筋需满足的有()。

A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25 
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25 
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30 
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不小于1.30 
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%


点击查看答案


146、单项选择题  工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列，正确的是()。

A.①-②-③
B.①-③-②
C.③-①-②
D.③-②-①


点击查看答案


147、单项选择题  按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号一一所得税》规定，企业采用()对所得税进行会计处理。

A.资产负债表债务法
B.应付税款法
C.递延法
D.利润表债务法


点击查看答案


148、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。


点击查看答案


149、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。

A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校


点击查看答案


150、多项选择题  按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由()组成

A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.通用项目清单
E.专用项目清单


点击查看答案


151、单项选择题  下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。

A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3


点击查看答案


152、单项选择题  某办公楼外装门面的幕墙工程，1～4层有一幅石材幕墙800㎡，一幅铝板幕墙1200㎡，一幅全隐框全玻幕墙400㎡，5层及以上四个立面各有一幅完全相同的明框玻璃幕墙，南北侧各为1400㎡，东西侧各为920㎡。该幕墙工程应划分为()个检验批。

A.7
B.9
C.10
D.11


点击查看答案


153、单项选择题  顺天建筑集团公司向凯达设备公司租赁了一台进口挖掘机，请问，该挖掘机属于此法律关系中的()。

A.主体
B.客体
C.内容
D.行为


点击查看答案


154、问答题  

背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋。

问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV）方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？


点击查看答案


155、单项选择题  下列说法正确的是()。

A.建设单位违反建筑节能管理规定要处以10万元以上30万元以下的罚款
B.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架施工前施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证
C.检测室内氡的浓度时，应在对外门窗关闭1小时后进行
D.1级地下工程防水标准是不允许漏水，结构表面无湿渍


点击查看答案


156、单项选择题  有限空间管理单位应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及（）等基本信息。

A.外部环境
B.气体含量
C.安全记录


点击查看答案


157、多项选择题  地下工程常采用的水泥砂浆防水层主要有()。

A.单层普通水泥砂浆防水层
B.多层普通水泥砂浆防水层
C.高强水泥砂浆防水层
D.聚合物水泥砂浆防水层
E.掺外加剂水泥砂浆防水层


点击查看答案


158、单项选择题  某施工企业有一台原值为600000元，预计使用年限为5年，预计净残值率1%的施工机械，如果采用工作台班法对该设备计算折旧，该设备预计使用寿命为50000台班，某月份实际工作了2000台班，该月份应计提的折旧额为()。

A.23760元
B.13760元
C.11880元
D.9870元


点击查看答案


159、问答题  

某办公楼工程，地下1层，地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图2—1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向。专业分单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件2：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
事件3：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图2—2所示(时间单位：月)。

【问题】
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2.事件1中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件2中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图2—2格式绘制调整后H工作的施工横道图。


点击查看答案


160、单项选择题  某企业本年度营业利润1980000元，从相关帐户查知：投资受益为140000元，营业外收入24000，营业外支出为15000元，补贴收入为零。则该企业的利润总额为()

A.应按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本,不确认利润或损失
B.应按预计确认收入,结转已发生的成本,暂不确认利润或损失
C.应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本,将差额确认为损失
D.不应确认收入,结转已发生的成本,暂不确认当期利润或损失


点击查看答案


161、多项选择题  开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡，则应在下部坡脚采取()等加固措施。

A.短桩与横隔板支撑
B.砌砖、毛石墙
C.浇筑钢筋混凝土墙
D.编织袋、草袋
E.堆土


点击查看答案


162、问答题  

背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。

问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？


点击查看答案


163、多项选择题  下列关于饰面板(砖)工程施工环境要求的说法中，正确的是()。

A、湿作业施工现场环境温度不应低于5℃
B、采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10℃
C、采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱、背涂处理
D、石材饰面板采用干挂工艺施工时，应符合石材幕墙工程施工技术要求
E、外墙饰面砖粘贴工程采用满粘法施工，一般采用传统直接抹浆粘贴


点击查看答案


164、单项选择题  在一起工程纠纷中，甲公司根据事先达成的仲裁协议向某仲裁委员会提请仲裁，而乙公司则认为仲裁协议无效，请求人民法院对仲裁协议的效力作出裁定。于是，甲公司也请求仲裁委员会作出确认该仲裁协议有效的决定。那么，应当()。

A.由人民法院做出裁定
B.由仲裁委员会做出决定
C.以先做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力
D.以后做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力


点击查看答案


165、多项选择题  地基验槽重点观察的内容有（）。

A.基坑周边是否设置排水沟 
B.地质情况是否与勘察报告相符 
C.是否有旧建筑基础 
D.基槽开挖方法是否先进合理 
E.是否有浅埋坑穴、古井等


点击查看答案


166、单项选择题  某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A.建设用地使用权
B.地役权
C.相邻权
D.宅基地使用权


点击查看答案


167、单项选择题  项目部安全管理机构的第一责任人是（）。

A.技术负责人
B.专职安全员
C.项目经理
D.工长


点击查看答案


168、单项选择题  为保证预埋件与主体结构a为保证预埋件与主体结构连接的可靠性，连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于()。

A、Cl5
B、C20
C、C25
D、C40


点击查看答案


169、多项选择题  饰面砖粘贴的技术要求有（）。

A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆


点击查看答案


170、单项选择题  混凝土试件标准养护的条件是（）

A．温度20±2℃，相对湿度95%
B．温度20±2℃，相对湿度90%
C．温度20±3℃，相对湿度95%
D．温度20±3℃，相对湿度90%


点击查看答案


171、单项选择题  重锤表面夯实的加固深度一般为()m。

A、1.2
B、0.2～1.5
C、1.2～2
D、1.5～3


点击查看答案


172、多项选择题  荷载效应是指在荷载作用下结构或构件内产生的()的总称。

A.内力
B.外力
C.变形
D.裂缝
E.断裂


点击查看答案


173、单项选择题  建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。

A、1
B、3
C、6
D、10


点击查看答案


174、多项选择题  下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。

A、墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处
C、墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段


点击查看答案


175、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？


点击查看答案


176、多项选择题  大理石可以用在()。

A.室内墙面
B.室内实验台
C.室内地面
D.建筑幕墙
E.室内柱面


点击查看答案


177、多项选择题  下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。

A、高处坠落 
B、物体打击 
C、触电 
D、中毒 
E、爆炸


点击查看答案


178、单项选择题  有地漏的房间，应在地漏四周做成不小于()的泛水坡度，以利流水畅通。

A.10%
B.8%
C.5%
D.3%


点击查看答案


179、单项选择题  由湿胀引起的木材变形情况是()。

A.翘曲 
B.开裂 
C.鼓凸 
D.接榫松动


点击查看答案


180、多项选择题  挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。

A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖


点击查看答案


181、问答题  

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?


点击查看答案


182、单项选择题  下列用房通常可以设置在地下室的是（）。

A.游艺厅 
B.医院病房 
C.幼儿园 
D.老年人生活用房


点击查看答案


183、单项选择题  天然花岗岩是（）。

A、聚乙烯塑料
B、聚氯乙烯塑料
C、聚苯乙烯塑料
D、环氧树脂塑料


点击查看答案


184、单项选择题  进入有限空间作业单位进入有限空间作业前，必须填写履行（）内部审批、现场许可或电话许可手续。

A.工作票
B.危险点控制单
C.申请单


点击查看答案


185、单项选择题  立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是()。

A.空铺法 
B.点粘法 
C.条粘法 
D.满粘法


点击查看答案


186、多项选择题  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。

A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天


点击查看答案


187、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。

A.周长偏差 
B.标高 
C.中心线 
D.直线度 
E.管口方位


点击查看答案


188、单项选择题  为保证足够的新鲜空气供给，在有限空间作业过程中，可采取强制性（）措施降低危险，保持空气流通。

A.持续机械通风
B.间断式机械通风
C.自然通风


点击查看答案


189、单项选择题  下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是()。

A.预埋件偏位 
B.不均匀沉降 
C.防水材料质量不合格 
D.分部分项工程施工顺序不当


点击查看答案


190、问答题  分别列示计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?


点击查看答案


191、单项选择题  物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权
B.土地抵押权
C.机动车所有权
D.地役权


点击查看答案


192、单项选择题  某施工企业承揽了一项挖土任务，土方量为9000m3，采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为400m3，单价为1000元/台班，则用该挖土机完成土方开挖的直接费为()元。

A.20000
B.22500
C.25000
D.27500


点击查看答案


193、单项选择题  下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明


点击查看答案


194、单项选择题  投标人在标前会议之前，要事先深入研究招标文件，并将研究过程中碰到的各类问题整理为书面文件，要求招标单位给予()答复。

A.口头
B.电话通知
C.书面形式
D.电子邮件形式


点击查看答案


195、多项选择题  根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定，焊缝感观应达到()。

A、外形均匀、成型较好
B、焊缝应牢固、可靠
C、焊道与焊道之间过渡较平滑
D、焊道与基本金属间过渡较平滑
E、焊渣和飞溅物基本清净干净


点击查看答案


196、单项选择题  混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。

A.5mm
B.10mm
C.4mm
D.15mm


点击查看答案


197、单项选择题  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将民用建筑分为两类，工类民用建筑工程和Ⅱ类民用建筑工程，下列建筑中()属于Ⅱ类民用建筑工程。

A.敬老院
B.图书馆
C.幼儿园
D.中小学


点击查看答案


198、问答题  

某企业新建厂区办公楼，建筑面积2605m2，为三层框架结构，混凝土空心砌块砌筑。
现结构及砌筑均已施工完毕，外墙抹灰已完，按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架，然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料摊涂。
脚手架拆除作业：本建筑平面￥状为细长条，脚手架按东南西北四个立面分片进行拆除，先拆除南北面积比较大的两个立面，再拆除东西两个立面。由于架子不高，同时为了快速拆除架体，工人先将连墙件挨个拆除后，再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根，等累积一定数量后一次性清运出场。
脚手架拆除完毕后，涂饰工人在休息室内开始调料操作，并提前打开所有门窗，确保通风顺畅。
屋顶为上人屋面，正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史，确认安全后才允许临边施工作业。
【问题】
1.本案例中，脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
2.涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
3.患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。
4.简述临边作业的安全控制要点有哪些。
答疑：参考答疑：


点击查看答案


199、单项选择题  《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A.C25
B.C30
C.C35
D.C40


点击查看答案


200、问答题  

某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程，消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上，整体钢筋混凝土板式基础，四周全现浇混凝土剪力墙，全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。
由于水池在整个港口消防当中的重要地位，在混凝土自防水基础上，内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时，搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前，监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。
混凝土浇筑完毕28d后，检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格，比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测，实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强，经施工单位自身技术中心验算，采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施，并组织实施。后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。
施工完毕后，发现池壁局部存在渗漏水，经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。
【问题】
1.本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确？并简述理由。六大常用水泥中，哪些应优先选用，哪些不宜使用？
2.混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施？
3.施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否？简述理由。
4.简述混凝土强度等级偏低的防治措施。
5.试对本案例中施工缝位置渗漏水的原因进行分析，并提出治理措施。


点击查看答案


201、名词解释  自然层


点击查看答案


202、问答题  

北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架一剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进人后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。
【问题】
1.风力达五级时，施工单位继续作业是否妥当?简述理由。
2.简述髙处作业的基本安全要点。
3.监理工程师的做法是否妥当?并简述理由。
4.简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容。
5.模板拆除的时机及拆除顺序和方法有何规定？


点击查看答案


203、多项选择题  关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。

A.柱的震害轻于梁 
B.柱顶的震害轻于柱底 
C.角柱的震害重于内柱 
D.短柱的震害重于一般柱 
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一


点击查看答案


204、单项选择题  关于后浇带设置和处理的说法，正确的是()。

A.若设计无要求，至少保留21d后再浇筑
B.填充后浇带，可采用高膨胀混凝土
C.膨胀混凝土强度等级比原结构强度相同
D.填充混凝土保持至少15d的湿润养护


点击查看答案


205、单项选择题  进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）

A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。


点击查看答案


206、单项选择题  建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料（）标准的规定。

A.环境保护
B.节能
C.绿色材料
D.有害物质限量


点击查看答案


207、单项选择题  砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。

A.特细砂 
B.细砂 
C.中砂 
D.粗砂 


点击查看答案


208、多项选择题  基坑（槽）验槽，应由（）组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术、质量负责人共同检查。

A.监理工程师
B.总监理丁程师.
C.建设单位项目技术负责人
D.建设单位项目负责人
E.建设单位项目质量负责人


点击查看答案


209、多项选择题  在楼地面的建筑构造中，除有特殊使用要求外，楼地面应满足()等要求。

A.易于施工
B.平整
C.耐磨
D.不起尘
E.防滑


点击查看答案


210、多项选择题  ()22程要求板材应有相应性能等级的检测报告。

A.有隔声要求的
B.有隔热要求的
C.有阻燃要求的
D.有防潮要求的
E.有色彩要求的


点击查看答案


211、单项选择题  经纬仪的主要功能是测量()。

A.角度
B.距离
C.高差
D.高程


点击查看答案


212、多项选择题  对大体积混凝土进行二次振捣的目的是()。

A.降低水化热
B.提高混凝土与钢筋的握裹力
C.增加密实度
D.提高混凝土抗压强度及抗裂度
E.降低内外温差


点击查看答案


213、多项选择题  装修人从事住宅室内装饰装修活动，经过批准后方可行使的施工()。

A.搭建建筑物、构筑物的
B.在菲承重外墙上开门、窗的
C.改变住宅外立面的
D.影响作业人员和周围住房及财产安全的
E.侵占公共空间的


点击查看答案


214、单项选择题  在施工单位或地下管线专业管理单位的责任中，施工中发现未建档的管线，应当及时通过()向当地县级以上人民政府建设主管部门或者规划主管部门报告。

A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、设计单位


点击查看答案


215、单项选择题  隐框玻璃幕墙的玻璃面板制作采用双组分硅酮结构密封胶，其在室内的养护时间为()。

A.4—6天
B.7—10天
C.10—14天
D.14—21天


点击查看答案


216、多项选择题  关于人工拆除作业的做法，正确的有（）。

A.从上往下施工 
B.逐层分段进行拆除 
C.梁、柱、板同时拆除 
D.直接拆除原用于可燃气体的管道 
E.拆除后材料集中堆放在楼板上


点击查看答案


217、单项选择题  在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。

A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 
B.承受由于弯矩作用而产生的压力 
C.承受剪力 
D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的应力 


点击查看答案


218、单项选择题  隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。

A.排风
B.送风
C.送、抽两用


点击查看答案


219、单项选择题  用财务内部收益率和财务净现值进行多方案选优所得结论()。

A.一致
B.不一致
C.不一定相同
D.无法判断


点击查看答案


220、单项选择题  在借贷记账法下，负债类账户的结构是()

A.借方登记减少额，贷方登记增加额
B.借方登记增加额，贷方登记减少额
C.借方既登记增加额，也登记减少额
D.贷方既登记增加额，也登记减少额


点击查看答案


221、多项选择题  石材分为（）

A.天然石材
B.板材
C.不锈钢
D.陶瓷E.人造石材


点击查看答案


222、多项选择题  施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
B.以欺骗手段取得资质证书的
C.将承包的工程转包或违法分包的
D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的


点击查看答案


223、单项选择题  同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。

A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定


点击查看答案


224、单项选择题  普通房屋的正常设计使用年限为()年。

A.10
B.25
C.50
D.100


点击查看答案


225、单项选择题  根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年


点击查看答案


226、单项选择题  常用水泥中，抗裂性较高的水泥是()。

A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、粉煤灰水泥


点击查看答案


227、问答题  

某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价做相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见分歧，要求监理单位调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见.表2—10。

【问题】
1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理?该项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理?
3.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表2—11相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?


点击查看答案


228、单项选择题  下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是()。

A.采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙 
B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行 
C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程 
D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标 


点击查看答案


229、名词解释  架立钢筋


点击查看答案


230、单项选择题  建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行()试验。

A.极限抗弯
B.极限抗压
C.极限抗剪
D.极限拉拔


点击查看答案


231、单项选择题  根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担叙述不正确的是()。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.分包单位可以依据总承包合同要求建设单位支付分包工程款


点击查看答案


232、问答题  

某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中，发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起，在15日内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解?
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?


点击查看答案


233、单项选择题  勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石等防水耐久的材料，高度不应小于()mm。

A、600
B、650
C、680
D、700


点击查看答案


234、单项选择题  表示热轧光圆钢筋符号的为（）。

A.HPB300
B.HRB335
C.HRB400
D.RRB400


点击查看答案


235、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法？说明理由。


点击查看答案


236、名词解释  放坡


点击查看答案


237、单项选择题  作业负责人、监护者和作业者应经地下有限空间作业安全生产教育和培训合格。其中，（）应持有效的地下有限空间作业特种作业操作证。

A.作业负责人
B.监护者
C.作业人员


点击查看答案


238、问答题  

背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 
施工过程中发生了如下事件： 
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。 
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。 

事件二中，影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有哪些?


点击查看答案


239、多项选择题  常用水泥中，具有水化热较小特性的是（）水泥。

A.硅酸盐 
B.普通 
C.火山灰 
D.粉煤灰 
E.复合 


点击查看答案


240、单项选择题  根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。

A.40 
B.50 
C.60 
D.70 


点击查看答案


241、单项选择题  找平层的排水坡度应符合设计要求，平屋面采用结构找坡不应小于()。

A、1%
B、2%
C、3%
D、4%


点击查看答案


242、单项选择题  室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。

A．1．00 
B．1．05 
C．1．10 
D．1．15 


点击查看答案


243、单项选择题  水泥混凝土地面在混凝土铺设前，应按标准水平线用木板隔成所需要的区段，以控制()。

A.面层厚度
B.平整度
C.分格宽度
D.顺直度


点击查看答案


244、名词解释  送桩


点击查看答案


245、单项选择题  在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

A、10
B、12
C、15
D、20


点击查看答案


246、单项选择题  平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度最小限值是()。

A.1%
B.2%
C.3%
D.5%


点击查看答案


247、单项选择题  建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。

A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下


点击查看答案


248、单项选择题  某现浇钢筋混凝土檐廊，挑出长度为1.5m，采用C20混凝土,拆模时混凝土强度不得低于()。

A.10N/mm²
B.14N/mm²
C.16N/mm²
D.20N/mm²


点击查看答案


249、单项选择题  材料的导垫系数与()因素无关。

A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度


点击查看答案


250、单项选择题  （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。

A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查


点击查看答案


251、单项选择题  不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当柱的一端固定、一端自由时，()。

A.l0=2l
B.l0=0.5l
C.l0=0.7l
D.l0=l


点击查看答案


252、单项选择题  建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是()。

A.修改设计、修补试件缺陷后重新检测
B.改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测
C.修改设计，重新制作试件后重新检测
D.更换材料，重新制作试件后重新检测


点击查看答案


253、单项选择题  采用湿作业法施工的饰面板工程、石材进行背涂处理的目的是()。

A.防潮
B.防碱
C.防腐
D.防酸


点击查看答案


254、单项选择题  受均布垂直荷载作用的简支梁，当荷载不变，跨度为原来的2倍，则支座剪力和跨中弯矩分别为原来的()。

A.1倍和2倍
B.均为4倍
C.2倍和4倍
D.均为2倍


点击查看答案


255、单项选择题  无黏结预应力施工中，当曲线无黏结预应力筋长度超过()m时，宜采用两端张拉。

A、20
B、25
C、30
D、35


点击查看答案


256、多项选择题  模板工程设计的主要原则有()。

A.实用性
B.安全性
C.耐久性
D.可观性
E.经济性


点击查看答案


257、单项选择题  A1类材料应编制需要计划，由()负责订货或从市场中采购。

A.项目经理部
B.项目经理
C.项目总工
D.企业物资部门


点击查看答案


258、单项选择题  《受限空间作业许可证》有效期一般不超过（）小时。

A.8
B.12
C.24
D.36


点击查看答案


259、多项选择题  建筑室内()地面应做防水处理。

A.厕浴间 
B.厨房 
C.卧室 
D.有排水要求 
E.其他液体渗漏


点击查看答案


260、单项选择题  工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3、C=4、D=8、E=8、LFB=10、LFc=12、LFD=13、LFE=15，则LFA为()。

A.4
B.8
C.7
D.5


点击查看答案


261、问答题  

某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。


由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由


点击查看答案


262、单项选择题  用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（）天。

A.7 
B.14 
C.21 
D.28 


点击查看答案


263、问答题  某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。


点击查看答案


264、多项选择题  21、关于钢筋工程，下列说法正确的有()。

A.热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为300级、335级、400级三种 
B.钢筋机械连接所采用的钢筋最小直径宜为16mm 
C.当受压钢筋直径大于28ram时，不宜采用绑扎搭接接头 
D.矩形柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩与模板成45。 
E.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，梁顶面主筋间的净距要有30mm


点击查看答案


265、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是()。

A.债务人转移义务应当经债权人同意
B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可
C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外
E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理


点击查看答案


266、问答题  

某工程项日通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同：与B公司签订了设备安装合同：与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款。即建设单位应协调现场其他施工单位.为三公司创造可利用条件.台同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商公司签定了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?


点击查看答案


267、多项选择题  初步可行性研究着重研究的内容包括()。

A.对产品的需求研究
B.原材料及所需资源的供应
C.厂址方案的选择
D.投资目的的研究
E.企业规模的研究


点击查看答案


268、单项选择题  关于混凝土基础模板及其支撑拆除顺序原则的说法，正确的是()。

A.先支先拆
B.后支后拆
C.顺序拆除
D.先支后拆


点击查看答案


269、多项选择题  关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。

A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式 
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m 
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m 
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备 
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m


点击查看答案


270、多项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)，属于一级基坑的有()。

A.重要工程的基坑 
B.支护结构做主体结构一部分的基坑 
C.开挖深度8m的基坑 
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑 
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑 


点击查看答案


271、多项选择题  塑料管道的主要品种有()。

A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管


点击查看答案


272、多项选择题  建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合()等要求。

A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层
B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝
C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴
D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙
E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙


点击查看答案


273、多项选择题  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。

A.事故发生地点
B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额
D.事故发生时间
E.社会影响程度


点击查看答案


274、问答题  

【2010年度考试真题】
某办公楼工程，建筑面积35000m2，地下2层，地上15层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质黏土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.80m。施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将起重机安装调试完成；结构施工至地上8层时安装双笼外用电梯；模板拆至5层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：施工单位根据工作总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。
事件2：地下1层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞(大小为0、30m×0、50m)，监理工程师要求修补。
事件3：装修期间，在地上10层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。
事件4：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。
【问题】
1、工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案(至少列出四项)？
2、事件2中，按步骤说明孔洞修补的做法。
3、指出事件3中的不妥之处。
4、事件4中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录？


点击查看答案


275、单项选择题  先张法预应力施工时，预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于()mm。

A.1
B.3
C.5
D.7


点击查看答案


276、问答题  

背景
某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8日开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录;混凝土结构工程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成;楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志;工程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对T程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施T单位负责人审核、签字、盖章;监理单位在主体结构工程完-二后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致，进行认可;有完整的主体结构工程档案资料、见证试验档案、监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。监理工程师认为内容
不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组;验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成;建设工程主体验收按施工企业自评、设计认可的程序进行。监理工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;施工方法、技术措施、质量保证措施;施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
问题
(1)事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容?
(2)事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容?
(3)事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容?
(4)事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容?
(5)事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容?


点击查看答案


277、多项选择题  受压墙体设计时，应验算()。

A.高厚比
B.构造柱
C.极限承载力
D.局部受压承载力
E.圈梁受拉


点击查看答案


278、多项选择题  关于钢筋代换的说法，正确的有()。

A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换 
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换 
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意 
D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算 
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换


点击查看答案


279、多项选择题  关于屋面防水工程的做法，正确的有()。

A.平屋面采用结构找坡，坡度2% 
B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布 
C.上下层卷材相互垂直铺贴 
D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材 
E.采用搭接法铺贴卷材


点击查看答案


280、单项选择题  关于单独台阶式混凝土基础浇筑的说法，正确的是()。

A.每层混凝土要一次浇筑，顺序是先边角后中间
B.每层混凝土要一次浇筑，顺序是后边角先中间
C.每层混凝土要分次浇筑，顺序是先边角后中间
D.每层混凝土要分次浇筑，顺序是后边角先中间


点击查看答案


281、单项选择题  对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。

A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法


点击查看答案


282、单项选择题  根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指()的距离。

A.箍筋外表面至梁表面 
B.箍筋形心至梁表面 
C.主筋外表面至粱表面 
D.主筋形心至粱表面 


点击查看答案


283、单项选择题  国标规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。

A.3d和28d
B.3d、7d和28d
C.28d和28d
D.7d和28d


点击查看答案


284、单项选择题  为保证气体检测仪的测量精度及测试效果，（）应送到检测机构进行1次检测，并做好检测记录。

A.每半年
B.每年
C.每两年


点击查看答案


285、单项选择题  施工现场的定期安全检查应由()组织。

A.企业技术或安全负责人 
B.项目经理 
C.项目专职安全员 
D.项目技术负责人


点击查看答案


286、问答题  

某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现：
(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错？
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。


点击查看答案


287、单项选择题  高温季节施工的混凝土工程，常用的外加剂是（）

A、早强剂
B、引气剂
C、缓凝剂
D、速凝剂


点击查看答案


288、单项选择题  在已浇筑的混凝土强度未达到()以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。

A.1.2N/mmz
B.2.5N/mm2
C.设计强度的259，6
D.设计强度的50%


点击查看答案


289、单项选择题  当板块缝隙需要焊接时，宜在()h以后施焊。

A、12
B、24
C、36
D、48


点击查看答案


290、多项选择题  现制水磨石面层施工质量要求是()。

A.面层厚度一般为10～12mm
B.面层磨光遍数不应少于3遍
C.不得使用酸性颜料
D.不应采用耐碱矿物原料
E.水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M10


点击查看答案


291、单项选择题  矿井准备巷道可以分为（）类。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


292、单项选择题  高温环境的混凝土应优先选用()。

A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水
C.矿碴硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥


点击查看答案


293、单项选择题  下列()项不属于混凝土结构的优点。

A.可模性好
B.抗裂性较好
C.维护费用低
D.适用面广


点击查看答案


294、单项选择题  

一个质量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊如图1—12所示。下列四种情况下，绳索AC拉力最大的是()。

A.α=60。，β=30。
B.α=30。，β=30。
C.α=45。，β=45。
D.α=60。，β=60。


点击查看答案


295、单项选择题  一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。

A.22 
B.25 
C.28 
D.32 


点击查看答案


296、问答题  

背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。 
已知： 
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。 
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。 
3.桩基计划每天施工16根。 
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。

结合本工程，说明大体积混凝土的裂缝控制的措施。


点击查看答案


297、单项选择题  工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。

A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光


点击查看答案


298、单项选择题  关于幕墙预埋件安装工艺的说法，正确的是()。

A.在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的数量埋设
B.连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C15
C.预埋件的锚筋应置于混凝土构件最外排主筋的外侧
D.隐蔽工程验收内容包括预埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方式、防腐处理等


点击查看答案


299、单项选择题  关于砌体工程施工的做法，正确的是（）。

A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁  
B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆  
C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上  
D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑


点击查看答案


300、单项选择题  土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率，称为()。

A、土的干密度
B、土的密实度
C、土的天然含水量
D、土的天然密度


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：泌尿外科学(医学高级)：结核考试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询