当前位置：91考试网 -> 考试题库

水利工程造价师：水利工程造价师必看考点（每日一练）
2023-04-24 05:17:17 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  下列关于项目组织形式论述正确的是（）。

A.在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作
B.在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作
C.职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速
D.项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速


点击查看答案


2、单项选择题  建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（）。

A.规划报告
B.环境影响评价报告
C.投资估算
D.洪水影响评价报告


点击查看答案


3、单项选择题  水泥强度，新标准试件受压面积由旧标准的40mm×62.5mm改为（）。

A.40mm×40mm
B.45mm×40mm
C.45mm×65mm
D.50mm×50mm


点击查看答案


4、多项选择题  垄断市场的形成是由以下因素引起的（）。

A.规模经济
B.原料控制
C.政府特许
D.专利发明
E.行业需求足以满足一个以上的生产者


点击查看答案


5、多项选择题  建筑市场对于需求者的风险主要表现为（）。

A.价格与质量的矛盾
B.价格与交货时间的矛盾
C.预付工程款的风险
D.机械设备毁坏
E.恶劣的天气


点击查看答案


6、单项选择题  目前世界上70%的疏浚工程是依靠下面哪一种施工方式（）来完成的。

A.链斗式挖泥船配运泥驳
B.耙吸式挖泥船配拖轮抛泥
C.抓斗式挖泥船就地堆弃
D.绞吸式挖泥船通过水力输送


点击查看答案


7、单项选择题  根据现行部颁规定，下列工资中不属于生产工人辅助工资的是（）。

A.职工学习、培训期间工资
B.探亲、休假期间的工资
C.六个月以上病假人员的工资
D.因气候影响停工的工资


点击查看答案


8、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。

A.监理人
B.发包人和监理人
C.发包人
D.发包人和设计人


点击查看答案


9、多项选择题  根据《价格法》，政府在必要时可以对（）商品价格实行政府指导价或政府定价。

A.资源稀缺的少数
B.自然垄断的
C.重要的公用事业
D.价格昂贵的
E.机械设备


点击查看答案


10、单项选择题  根据现行部颁规定，施工企业六个月以上的病假人员，其工资包括在（）之内。

A.辅助工资
B.职工福利基金
C.企业管理费
D.职工养老保险费


点击查看答案


11、单项选择题  竣工决算应由（）编制。

A.设计单位
B.承包施工企业
C.项目法人
D.建设单位


点击查看答案


12、多项选择题  按现行部颁水力机械管路安装定额的未计价装置性材料包括（）。

A.水机仪表
B.管子的切割
C.管子附件
D.阀门
E.管子


点击查看答案


13、单项选择题  中观项目管理主要涉及（）等内容。

A.项目与社会及环境的关系
B.制定行业的投资战略和投资规划
C.协调项目内、外部事物和矛盾
D.保证项目在各个阶段的任务顺利完成


点击查看答案


14、多项选择题  水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。

A.固定资产
B.递延资产
C.各类房屋
D.流动资产
E.无形资产


点击查看答案


15、单项选择题  固定资产原值为1000万元，预计净残值率2％，总工作小时4800万小时。用工作量法计算每小时的折旧额为（）。

A.0.204元
B.0.213元
C.4.898元
D.4.706元


点击查看答案


16、单项选择题  （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人


点击查看答案


17、多项选择题  按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。

A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线


点击查看答案


18、单项选择题  水利工程初步设计阶段编制的工程造价文件是（）。

A.施工图预算
B.设计概算
C.投资估算
D.施工预算


点击查看答案


19、单项选择题  按规范规定中压灌浆压力为（）。

A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa


点击查看答案


20、单项选择题  在我国，建设项目的项目经理是指（）。

A.项目法定代表人在项目上的全权委托代理人
B.项目法定代表人
C.施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人
D.施工企业法定代表人


点击查看答案


21、单项选择题  工程变更价款是（）的构成部分。

A.投标报价
B.标底价
C.承包合同价
D.结算价


点击查看答案


22、多项选择题  现行部颁连续墙成槽定额中，采用液压开槽法开槽和射水成槽机成槽法施工相应的定额是按照哪些参数划分子目的？（）。

A.透水率
B.渗透系数
C.墙厚
D.土质级别
E.孔深


点击查看答案


23、单项选择题  基本预备费是静态投资的组成部分，对该费用的使用应在年度投资计划中列明细项目和额度，报（）批准后开支。

A.投资人
B.项目法人
C.涉及审批单位
D.建设单位


点击查看答案


24、多项选择题  在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（）。

A.直接成本
B.间接成本
C.边际成本
D.固定成本
E.可变成本


点击查看答案


25、多项选择题  工程项目目标控制措施包括（）。

A.行政措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
E.合同措施


点击查看答案


26、单项选择题  土地使用权出让金是建设单位向（）支付的土地使用费。

A.农民
B.国家
C.上级主管部门
D.农民和国家


点击查看答案


27、单项选择题  下列不属于混合公共品的是（）。

A.教育
B.公办医院
C.公园
D.国防


点击查看答案


28、单项选择题  某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10％，并已知（P／A，10％，5）=3.791、（P／A，10％，6）=4.355、（P／F，10％，6）=0.564，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。

A.4.17和5.33
B.4.17和5.67
C.4.83和5.33
D.4.83和5.67


点击查看答案


29、单项选择题  某机械制造企业生产的机械设备属于（）。

A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产


点击查看答案


30、单项选择题  受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。

A.火山灰质硅酸盐水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.硅酸盐膨胀水泥
D.矿渣硅酸盐大坝水泥


点击查看答案


31、多项选择题  按现行部颁规定，属于建设管理费的项目有（）。

A.项目建设管理费
B.联合试运转费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
E.工程建设监理费


点击查看答案


32、单项选择题  根据现行部颁规定，设备体腔内填充用油（如透平油、变压器油、绝缘油）的油过滤，油化验和注油已包括在（）内。

A.安装定额
B.设备费用
C.现场经费
D.材料原价


点击查看答案


33、单项选择题  FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。

A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同


点击查看答案


34、多项选择题  按现行部颁规定，税金的计算基础为（）之和。

A.直接工程费
B.间接费
C.基本预备费
D.企业利润
E.直接费


点击查看答案


35、单项选择题  防渗墙混凝土要求入孔时塌落度为（）。

A.18～20cm
B.22～34cm
C.34～38cm
D.35～40cm


点击查看答案


36、单项选择题  将财务评价中的固定资产折旧调整为国民经济评价中的经济费用，采用的方法是（）。

A.取消
B.考虑时间价值将固定资产投资及其期末残值在寿命期内平均分摊
C.不变
D.固定资产投资乘以社会折现率


点击查看答案


37、单项选择题  根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。

A.材料运输费
B.材料原价
C.材料运到工地时的价格
D.材料原价+包装费+运杂费


点击查看答案


38、单项选择题  根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。

A.m
B.根
C.kg
D.支


点击查看答案


39、单项选择题  根据现行部颁规定，设计过程中，常规的科研试验费应计入（）。

A.咨询费
B.勘测设计费
C.其他直接费
D.科研试验费


点击查看答案


40、单项选择题  对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。

A.成本-效益分析法
B.公共劳务收费法
C.最低费用法
D.机会成本法


点击查看答案


41、单项选择题  按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在（）内提交索赔意向书。

A.7天
B.14天
C.28天
D.56天


点击查看答案


42、多项选择题  市场失灵最明显的特征是（）。

A.周期性的失业
B.通货膨胀
C.经济失衡
D.国际收支不平衡
E.贫富差距


点击查看答案


43、单项选择题  竞争性项目的运动是由（）来支配的。

A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率


点击查看答案


44、单项选择题  资金时间价值的真正来源是（）。

A.推迟消费所得的报酬
B.劳动手段的增值
C.时间创造的价值
D.劳动者创造的剩余价值


点击查看答案


45、多项选择题  按现行部颁定额，混凝土（碾压混凝土除外）配合比表的预算量包括以下损耗（）。

A.搅拌好以前的场内运输损耗
B.搅拌好以前的操作损耗
C.搅拌后的运输损耗
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗


点击查看答案


46、单项选择题  在间接出口货物影子价格的计算中，在离岸价基础上作为加项的是（）。

A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到项目的运费和贸易费


点击查看答案


47、单项选择题  计算建设期还贷利息时，如果贷款是按季度、月份平均发放，为了简化计算，通常假设（）。

A.贷款均在每年的年中支用
B.贷款均在每年的年初支用
C.贷款均在每年的年末支用
D.贷款按月计息


点击查看答案


48、多项选择题  下列属于制造成本的是（）。

A.直接材料费
B.直接工资
C.其他直接支出
D.销售费用
E.管理费用


点击查看答案


49、单项选择题  承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。

A.8
B.10
C.11
D.13


点击查看答案


50、单项选择题  完工结算是（）与建设单位对承建工程项目的最终结算。

A.施工单位
B.投资人
C.监理
D.项目法人


点击查看答案


51、多项选择题  移民安置工作实行的管理体制是（）。

A.政府领导
B.分级负责
C.县为基础
D.项目法人参与
E.移民满意


点击查看答案


52、多项选择题  下列（）属于国民经济评价中的转移支付。

A.国内贷款利息
B.税金
C.土地及自然资源费用
D.国外贷款利息及本金
E.政府补贴


点击查看答案


53、单项选择题  根据现行部颁规定，为提供建设单位管理人员使用而购置的小车费用包括在（）之内。

A.企业管理费
B.机电设备及安装工程
C.建设单位经常费
D.建设单位开办费


点击查看答案


54、单项选择题  下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（）。

A．早期预警程序
B．补偿事件程序
C．友好协商
D．裁决人程序


点击查看答案


55、单项选择题  某工程在验收前将办公楼进行改造翻修支出若干费用，这些费用属于新增资产的哪一类（）。

A.固定资产
B.流动资产
C.递延资产
D.无形资产


点击查看答案


56、单项选择题  总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。

A.经国家计委审查后报国务院审批
B.报行业归口主管部门审批
C.报国家计委审批
D.报国家建设行业主管部门审批


点击查看答案


57、单项选择题  下列财务评价说法不正确的是（）。

A.财务评价是站在项目层次上，以投资者角度分析项目在财务上的得失；国民经济评价是站在国家和地区的层次上，从全社会的角度分析评价项目对国民经济的费用和效益
B.财务评价与国民经济评价只需计算项目的直接费用和效益
C.财务评价采用预测价格，国民经济评价采用影子价格
D.财务评价有项目借款偿还能力分析，国民经济评价只有盈利性分析，没有清偿能力分析


点击查看答案


58、单项选择题  下列关于成本的描述错误的是（）。

A.成本是价格形成中最重要的因素
B.成本是价格最低的经济界限
C.成本的变动在很大程度上影响价格
D.价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本


点击查看答案


59、多项选择题  国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。

A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益


点击查看答案


60、单项选择题  当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。

A.增大产量
B.减少产量
C.获得最大利润
D.产量不变


点击查看答案


61、单项选择题  根据现行部颁规定，进口设备国内段运杂综合费率应按（）进行计算。

A.国产设备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比例系数
B.相应国产设备运杂综合费率
C.进口设备国内运输价目表
D.国产设备运杂综合费率小值


点击查看答案


62、多项选择题  钢筋制作与安装定额中，其钢筋定额消耗量已包括钢筋制作与安装过程中的（）。

A.运输损耗
B.加工损耗
C.施工损耗
D.搭接损耗
E.施工架立筋附加量


点击查看答案


63、单项选择题  能充分发挥各级管理人员的积极性和创造性，促进各级财务计划部门精打细算合理使用资金的预算方法是（）。

A.弹性预算
B.滚动预算
C.零基预算
D.固定预算


点击查看答案


64、多项选择题  根据现行部颁定额，影响绞吸式挖泥船台班效率定额需调整的因素有（）。

A.工况系数
B.超过基本排高
C.挖泥船的吃水深度
D.超过基本挖深
E.排泥管安拆


点击查看答案


65、单项选择题  有关现值的阐述，正确的是（）。

A.其他条件一定时收益获得的时间越早，则现值越小
B.其他条件一定时投资支出的时间越晚，则现值越小
C.现值的大小与折现率大小有关，与利率大小无关
D.现值可计算出来，但用图形表达不出来


点击查看答案


66、多项选择题  全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（）。

A.基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价管理方法论的基础和出发点
B.全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中的工期、造价、质量要素的
C.全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程中的工期、造价和质量要素所引起的变化
D.全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法没有联系
E.全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法联合使用，也可以与其他三种方法共同使用


点击查看答案


67、单项选择题  下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。

A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵


点击查看答案


68、多项选择题  （）造成了水工建筑物工作条件的复杂性。

A.稳定
B.防渗
C.抗震
D.消能
E.变形


点击查看答案


69、单项选择题  固定资产价重估的方法很多，其中以（）比较最适合水利工程固定资产价值重估。

A.现行市场价值
B.货币折算值
C.重置成本法
D.类比法


点击查看答案


70、多项选择题  主体建筑工程初设概算通常采用下列哪种方法（）。

A.单价法
B.综合指标法
C.实物量法
D.经验法
E.类比分析法


点击查看答案


71、单项选择题  现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。

A.水建[1994]284号文
B.水建[1998]15号文
C.国经贸[2002]78号文
D.水总[2002]116号文


点击查看答案


72、多项选择题  《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照（）的原则，合理组织开发、综合利用水资源。

A.地表水与地下水统一调度开发
B.全面开发
C.开源与节流相结合
D.地表水与地下水分别调度开发
E.节流优先和污水处理再利用


点击查看答案


73、单项选择题  （）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。

A.建设规模
B.环境影响评价
C.投资估算
D.项目经济评价


点击查看答案


74、多项选择题  现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。

A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆


点击查看答案


75、多项选择题  下列业务活动需要交纳营业税的是（）。

A.娱乐业
B.汽车销售企业
C.转让土地使用权
D.建筑业
E.金融保险业


点击查看答案


76、多项选择题  下列各项属于营业外收入的是（）。

A.固定资产盘盈和出售净收益
B.施工机构迁移费
C.罚款收入
D.教育费附加返还款
E.劳动保险基金


点击查看答案


77、单项选择题  水电站项目的外部性体现在（）。

A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响


点击查看答案


78、单项选择题  制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。

A.项目目标
B.建设程序
C.其他计划
D.资源范围


点击查看答案


79、单项选择题  工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（）。

A.目标性要求
B.全面性要求
C.弹性要求
D.符合实际的要求


点击查看答案


80、单项选择题  投资项目的净现金流量的符号从负到正只变化一次，且累计净现金流量大于零，则内部收益率有（）。

A.唯一正解
B.n个解
C.没有解
D.唯一负解


点击查看答案


81、多项选择题  多年平均治涝效益的计算方法有（）。

A.涝灾频率法
B.内涝积水量法
C.雨量涝灾相关法
D.实际年系列法
E.分摊系数法


点击查看答案


82、单项选择题  在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。

A.MC＞AC
B.MC＜AC
C.MC＝AC
D.MC≠AC


点击查看答案


83、单项选择题  根据现行部颁定额，隧洞固结灌浆高度在（）m范围内不调整。

A.5～8
B.≤5
C.≥8
D.≥12


点击查看答案


84、多项选择题  按现行部颁规定，建安工程费包括下列哪几项（）。

A.直接工程费
B.间接费
C.基本预备费
D.企业利润
E.税金


点击查看答案


85、单项选择题  南水北调工程最新建设目标：南水北调（）分别于2013年和2014年通水。

A.中线一期工程
B.南水北调东线和中线一期工程
C.东线一期工程
D.东线、西线和中线一期工程


点击查看答案


86、多项选择题  现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。

A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁


点击查看答案


87、单项选择题  根据现行部颁定额，挖泥船、吹泥船定额按（）级工况制定。

A.四级
B.三级
C.二级
D.一级


点击查看答案


88、单项选择题  根据现行部颁规定，下列属于建设管理费的是（）。

A.工程勘察设计费
B.工程建设监理费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费


点击查看答案


89、单项选择题  项目管理通过（）过程得以完成。

A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾


点击查看答案


90、单项选择题  大多数施工索赔采用的计算方法是（）。

A.总费用法
B.修正总费用法
C.成本加酬金法
D.分项法


点击查看答案


91、多项选择题  混凝土重力坝具有（）等优点。

A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多


点击查看答案


92、多项选择题  《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（）结算的活动。

A.工程预付款
B.工程进度款
C.工程竣工价款
D.保留金价款
E.完工价款


点击查看答案


93、单项选择题  根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。

A.专业规划
B.区域规划
C.综合规划
D.战略规划


点击查看答案


94、单项选择题  根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。

A.直接工程费
B.直接费
C.人工费
D.现场经费


点击查看答案


95、单项选择题  《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（）主管全国的水土保持工作。

A.建设行政主管部门
B.水行政主管部门
C.环境行政主管部门
D.林业行政主管部门


点击查看答案


96、单项选择题  风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。

A.确定性
B.可预测性
C.可估量性
D.不确定性


点击查看答案


97、多项选择题  总价合同可以分为（）。

A.固定总价合同
B.调价总价合同
C.建设工程保险合同
D.建设工程担保合同
E.纯总价合同


点击查看答案


98、单项选择题  组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（）。

A.合同通用条件
B.合同协议书
C.投标书
D.合同专用条件


点击查看答案


99、单项选择题  初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年


点击查看答案


100、单项选择题  《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。

A.主体工程
B.附属工程
C.生产准备
D.项目法人组建


点击查看答案


101、多项选择题  编制设计概算的步骤之间的关系是（）。

A、先计算直接费后计算工程量
B、先计算工程量后计算直接费
C、先套用定额后分析工料
D、先计算利润后计算税金


点击查看答案


102、多项选择题  （）是构成建筑安装工程费的主体，在水利工程总投资中占有很大的比重。

A.人工费
B.间接费
C.材料费
D.施工机械使用费
E.企业利润


点击查看答案


103、单项选择题  在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（）进行有效管理。

A.时间和成本
B.项目范围界定
C.质量
D.职能人员的使用


点击查看答案


104、单项选择题  根据现行部颁规定，材料采购及保管费率为（）。

A.0.7%
B.2.5%
C.3%
D.4%


点击查看答案


105、单项选择题  区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。

A.使用或收益的竞争性与排他性
B.效用的不可分割性
C.消费的非竞争性
D.收益的非排他性


点击查看答案


106、多项选择题  水利项目后评价的方法很多，主要有（）。

A.调查收资法
B.数理统计法
C.分析研究法
D.市场预测法
E.全额贴现法


点击查看答案


107、单项选择题  下面（）反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。

A、投资估算
B、项目经济评价
C、施工预算
D、竣工决算


点击查看答案


108、多项选择题  从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。

A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多


点击查看答案


109、单项选择题  承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。

A.合同价
B.投标价
C.标底价
D.工程预算价


点击查看答案


110、单项选择题  水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。

A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂


点击查看答案


111、多项选择题  所谓无形资产，是指企业长期使用但没有实物形态的资产，它包括（）。

A.专利权
B.营业执照
C.著作权
D.非专利技术
E.商誉


点击查看答案


112、单项选择题  某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。

A.392
B.380
C.346
D.314


点击查看答案


113、单项选择题  根据现行部颁规定，发电机与水轮机联轴前后的检查调整所发生的费用包括在（）内。

A.水轮机安装定额
B.水轮发电机安装定额
C.现场经费
D.水泵安装定额


点击查看答案


114、多项选择题  建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。

A.勘察合同
B.监理合同
C.设计合同
D.施工合同
E.材料供应合同


点击查看答案


115、单项选择题  建设管理费包括项目建设管理费、工程建设监理费及（）。

A、设备调试费
B、联合试运转费
C、单机运转费


点击查看答案


116、单项选择题  根据现行部颁规定，水利工程项目一般划分为三级项目，其中二级项目相当于（）。

A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程


点击查看答案


117、单项选择题  根据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，其中的工程设计收费计纲额为经过批准的建设项目初步设计概算中的（）之和。

A.建筑工程费、安装工程费和设备费
B.建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费
C.建筑安装费，设备费和独立费用
D.工程费、独立费用和预备费


点击查看答案


118、多项选择题  当NPV=0时，下列说法正确的有（）。

A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期


点击查看答案


119、多项选择题  工程完工结算审核，一般应包括（）。

A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取


点击查看答案


120、单项选择题  某企业增资发行股票，筹资费率2％，预计第一年股利为10％，以后每年增长5％，则该股票的资金成本率为（）。

A.10.2％
B.15.2％
C.10.71％
D.15.3％


点击查看答案


121、单项选择题  下列符合纯粹公共品的特性的是（）。

A.谁付款、谁受益
B.边际成本为零
C.边际成本大于边际效益
D.消费的竞争性


点击查看答案


122、多项选择题  按时间序列划分，完整的环境评价包括（）。

A.环境回顾评价
B.环境现状评价
C.环境影响评价
D.环境后评价
E.环境效益评价


点击查看答案


123、单项选择题  已知某产品的四项功能之间的关系为：F1=2F2=0.5F3=4F4，按照环比评分法，F1的功能指数为（）。

A.0.13
B.4
C.0.267
D.0.25


点击查看答案


124、多项选择题  按现行部颁规定，下列各项属于间接费的是（）。

A.企业管理费
B.财务费用
C.施工企业进退场费
D.企业利润
E.其他费用


点击查看答案


125、单项选择题  按现行部颁定额，针梁模板台车和钢模台车轨道及安装轨道所用的埋件等应计入（）。

A.计入其他临时工程
B.计入模板工程单价
C.计入机电设备安装工程
D.计入金属结构设备安装工程


点击查看答案


126、多项选择题  按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。

A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费


点击查看答案


127、单项选择题  租赁公司根据承租人的要求购买设备，然后租给承租企业长期使用的租赁方式是（）。

A.经营租赁
B.融资租赁
C.服务租赁
D.杠杆租赁


点击查看答案


128、多项选择题  水利工程施工中，洞井石方开挖一般可以分为（）。

A.平洞石方开挖
B.一般石方开挖
C.基础石方开挖
D.竖井石方开挖
E.斜井石方开挖


点击查看答案


129、多项选择题  下列（）属于优惠贷款。

A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.出口信贷
D.国际商业银行贷款
E.补偿贸易


点击查看答案


130、单项选择题  已知某建设项目寿命期为10年，当基准折现率为10%，恰好在寿命周期结束时收回全部投资，则基准折现率为8%时，下列正确的是（）。

A.NPV＞0，Pt&rsquo；＜10
B.NPV＜0，Pt&rsquo；=10
C.NPV＞0，Pt&rsquo；=10
D.NPV＜0，Pt&rsquo；＜10


点击查看答案


131、多项选择题  下列属于宏观经济因素的有（）。

A.经济周期
B.产业政策
C.区域政策
D.财政政策
E.价值规律


点击查看答案


132、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。

A.合同的估算工程量
B.投标的预算工程量
C.合同的准确工程量
D.设计计算书的工程量


点击查看答案


133、多项选择题  按照生产和流通环节划分，电价可以分为（）。

A.直供电价
B.转供电价
C.上网电价
D.互供电价
E.销售电价


点击查看答案


134、多项选择题  按现行部颁规定，设备运杂费主要包括（）。

A.调车费
B.装卸费
C.运输费
D.运输保险费
E.采购及保管费


点击查看答案


135、多项选择题  在现行部颁规定中，间接费中的财务费用包括（）。

A.技术开发费
B.业务接待费
C.金融机构手续费
D.投标保函手续费
E.投标报价费


点击查看答案


136、单项选择题  由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（）。

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付再向发包人索要
C.不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告
D.不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告


点击查看答案


137、单项选择题  属于公益性建设项目间接收益的是（）。

A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业


点击查看答案


138、单项选择题  站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。

A、建安工程价格
B、建设工程总价格
C、建设成本
D、工程承发包价格


点击查看答案


139、多项选择题  大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括（）。

A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求
B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模
C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调
D.因地制宜，统筹规划
E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地


点击查看答案


140、多项选择题  公用工程经营部分费用分摊的方式（）。

A.由各受益人共同筹集经费来实施项目
B.由受益人分年缴付受益费用
C.以经营活动的收益来弥补支出
D.政府补贴
E.征收管理费和保护费


点击查看答案


141、单项选择题  根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。

A.直接费
B.直接工程费
C.人工费
D.机械使用费


点击查看答案


142、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。

A.月付款
B.最终付款
C.完工付款
D.保留金付款


点击查看答案


143、单项选择题  对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。

A.人为风险
B.决策错误风险
C.履约风险
D.职业责任风险


点击查看答案


144、单项选择题  现行部颁概算定额中，混凝土材料的干缩、运输、浇筑和超填等损耗的消耗量包括在（）中。

A.混凝土拌制直接费单价
B.混凝土水平运输直接费单价
C.混凝土材料定额中的“混凝土”消耗量
D.混凝土垂直运输直接费单价
E.混凝土材料预算价格


点击查看答案


145、单项选择题  某公司发行优先股，每股发行价20元，每年每股支付股利2元，筹资费率2％，则该优先股的资金成本率为（）。

A.10％
B.10.2％
C.6.83％
D.12％


点击查看答案


146、多项选择题  传统的发展观与现代的发展观的区别在于（）。

A.传统的发展理论是以成本一效益法为基础，而现代发展理论是以新方法论为基础
B.传统的发展观是以物质财富增长为核心，现代发展观是以可持续发展为核心
C.传统的项目评价标准是以项目对国民收入贡献为项目取舍依据，现代的评价标准是以综合评分为依据
D.传统发展观的结果牺牲了人类的精神需求和生态需求，而现代发展观目标是既要满足人类的各种需求又不对后代的生存发展及生态环境构成威胁
E.传统发展观的惟一目标是经济增长，现代发展观的惟一目标是生态的可持续性


点击查看答案


147、多项选择题  在工程项目管理方式中，可以采用阶段法施工的方式有（）。

A.传统方式
B.CM方式
C.设计一建造方式
D.设计一管理方式
E.工程指挥部方式


点击查看答案


148、单项选择题  列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。

A.变更
B.转让
C.解除
D.终止


点击查看答案


149、多项选择题  项目的特征应当包括（）。

A.一次性
B.产品的单一性
C.渐近明细的特征
D.项目的多目标属性
E.项目包含一定的不确定性


点击查看答案


150、多项选择题  城镇供水效益的计算方法有（）。

A.最优等效替代法
B.缺水损失法
C.影子水价法
D.分摊系数法
E.频率法


点击查看答案


151、单项选择题  依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。

A.3
B.4
C.5
D.6


点击查看答案


152、单项选择题  根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。

A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费


点击查看答案


153、多项选择题  综合利用水利工程费用分摊包括（）。

A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊


点击查看答案


154、单项选择题  某机器设备原始价值12万元，预计使用年限5年，预计净残值率6%。用双倍余额递减法计提折旧，则第五年应提折旧额为（）。

A.1.296万元
B.0.936万元
C.2.256万元
D.0.468万元


点击查看答案


155、多项选择题  建设项目常见的风险分析方法有（）。

A.盈亏平衡分析
B.最小损失法分析
C.敏感性分析
D.概率分析
E.蒙特卡洛分析法


点击查看答案


156、多项选择题  建筑市场的需求具有的特点有（）。

A.需求连续性
B.需求间断性
C.需求弹性小
D.需求弹性大
E.区域性


点击查看答案


157、单项选择题  高速水流具有相当大的能量，当它通过泄水建筑物后，对下游具有强烈的冲刷作用，因此，必须妥善可靠地解决（）。

A.消能问题
B.防冲问题
C.稳定问题
D.抗滑问题


点击查看答案


158、多项选择题  建设工程竣工后，发包人应当根据（）和及时进行验收。

A.施工图纸及说明书
B.经监理人批准的施工组织设计
C.国家颁发的施工验收规范
D.监理规划
E.质量检验标准


点击查看答案


159、单项选择题  水电站主厂房桥式起重机工作制一般采用（）。

A.轻级，Jc=15%
B.中级，Jc=25%
C.重级，Jc=40%
D.都可以


点击查看答案


160、多项选择题  现行部颁安装工程定额，采用的表现形式有（）。

A.价目表
B.安装费率
C.实物量定额
D.估算标准
E.扩大指标


点击查看答案


161、单项选择题  评标时的评标价，是指（）。

A.标底价格
B.全部投标人报价的平均值
C.以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的评价值
D.标底价格与全部投标人报价的平均值的均值


点击查看答案


162、单项选择题  企业成本费用管理包含的内容有a．成本计划；b．成本核算；c．成本预测；d．成本控制；e．成本考核。成本费用管理的全过程是（）。

A.abcde
B.cabde
C.cadbe
D.aecdb


点击查看答案


163、单项选择题  作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。

A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行


点击查看答案


164、多项选择题  粉煤灰的主要性能为（）。

A.细度
B.颗粒形状
C.颗粒表面状态
D.比重及容重
E.需水量与活性


点击查看答案


165、多项选择题  实物量法编制造价的关键，在于首先编制出一个切实的施工规划，其重点为（）。

A.施工进度
B.施工布置
C.施工强度
D.工程分标
E.施工交通


点击查看答案


166、单项选择题  根据现行部颁规定，人工预算单价中的职工福利基金取费费率是（）。

A.12%
B.14%
C.10%
D.7%


点击查看答案


167、单项选择题  如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。

A.10%
B.15%
C.20%
D.25%


点击查看答案


168、多项选择题  年金的形式有（）。

A.年金现值
B.普通年金
C.永续年金
D.延期年金
E.终值年金


点击查看答案


169、多项选择题  水利工程效益的特点包括（）。

A.发展性
B.综合性
C.随机性
D.单一性
E.复杂性


点击查看答案


170、多项选择题  根据《价格法》，商品价格是指各类（）的价格。

A.有形产品
B.无形资产
C.买方报价
D.卖方报价
E.买卖双方协议


点击查看答案


171、多项选择题  在六个资金等值计算公式中，互为倒数的有（）。

A.复利现值系数与复利终值系数
B.年金现值系数与偿债基金系数
C.年金现值系数与资金回收系数
D.年金终值系数与偿债基金系数
E.偿债基金系数与资金回收系数


点击查看答案


172、多项选择题  建筑产品的价格形式有（）。

A.理论价格
B.计划价格和浮动价格
C.自由价格
D.成本价格
E.普通价格


点击查看答案


173、单项选择题  建筑产品价值构成的变化取决于（）。

A.价值生产和价值实现两个过程
B.价格构成的变化
C.供求关系和分配关系的变化
D.成本的变化


点击查看答案


174、多项选择题  新方法论与成本效益分析的主要区别在于（）。

A.旧方法是以国内价格作为项目评价的基础，新方法论着重把国际市场价格及各种汇率作为价值准则
B.旧方法注重项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
C.旧方法忽视项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
D.旧方法假设国家政策是既定的，孤立地考虑项目，新方法论则从宏观和微观两方面进行
评估
E.旧方法大体采用的是局部均衡分析，新方法论则着眼于一般均衡的分析


点击查看答案


175、单项选择题  《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。

A.最终付款申请
B.完工付款申请
C.工程移交申请
D.发出索赔通知后


点击查看答案


176、多项选择题  根据现行部颁规定，其他施工临时工程是指（）以外的施工临时工程。

A.缆机平台
B.施工交通
C.施工导流
D.施工场外供电
E.施工通信


点击查看答案


177、单项选择题  企业对商品定价的基本依据是（）。

A.正常成本
B.非正常成本
C.个别成本
D.社会平均成本


点击查看答案


178、多项选择题  电价制定的原则有（）。

A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则


点击查看答案


179、多项选择题  按现行部颁规定，下列项目属于间接费的是（）。

A.投标报价费
B.企业定额测定费
C.公用施工道路的照明费
D.防暑降温费
E.业务招待费


点击查看答案


180、多项选择题  降低土料含水量的方法有（）。

A.翻晒
B.自然蒸发
C.掺料
D.堆“土牛”
E.碾压


点击查看答案


181、单项选择题  绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。

A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本


点击查看答案


182、单项选择题  现行部颁（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。

A.2%
B.3%
C.4%
D.5%


点击查看答案


183、多项选择题  微观项目管理可以划分为（）。

A.国家对具体项目的管理
B.行业主管部门对同类项目的管理
C.不同主体的项目管理
D.不同层次的项目管理
E.不同生命周期的项目管理


点击查看答案


184、单项选择题  某软件开发企业开发的企业内部使用的管理软件属于（）。

A.无形资产
B.流动资产
C.所有者权益
D.其他资产


点击查看答案


185、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。

A.保留金余额
B.保留金全部金额
C.备用金金额
D.赔偿金


点击查看答案


186、单项选择题  水泥颗粒愈细与水起反应的表面积就愈大，因而水化较快，且完全，水泥的早期强度和后期强度都较高，我国规定水泥的细度用下列何种方法检验（）。

A.超声分析法
B.称重法
C.高速旋回法
D.筛析法


点击查看答案


187、单项选择题  当前，我国水利面临着的主要问题是（）。

A.洪涝及台风灾害
B.水工程老化病危
C.洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化
D.水资源短缺及优化配置


点击查看答案


188、单项选择题  环境影响评价应采用（）并结合国家和地方颁发的有关环境质量标准进行评价。

A.有无项目对比法
B.环保主要参数核定法
C.环境影响程序测算法
D.频率法


点击查看答案


189、单项选择题  对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）。

A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施


点击查看答案


190、多项选择题  喷混凝土的方法有（）。

A.混合喷射
B.湿式喷射
C.干式喷射
D.喷射损耗
E.水泥裹砂喷射


点击查看答案


191、多项选择题  基于市场价格的环境效益综合评价方法主要包括（）

A.机会成本法
B.市场价值法
C.环境保护投入费用评价
D.修正人力资本法
E.工资差额法


点击查看答案


192、多项选择题  不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。

A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式


点击查看答案


193、多项选择题  按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。

A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型


点击查看答案


194、多项选择题  在现行经济体制下，一般需要进行国民经济评价的项目是（）。

A.国家参与投资的大型项目
B.大型交通基础设施建设项目
C.较大的水利水电项目
D.市场定价的竞争性项目
E.国家控制的战略性资源开发项目


点击查看答案


195、单项选择题  已知某投资项目寿命期为n，基准收益率为ic，项目净现值为NPV，净年值为NAV，则下式正确的是（）。

A.NAV=NPV／n
B.NAV=NPV×ic
C.NAV=NPV×（P／A，ic，n）
D.NAV=NPV×（A／P，ic，n）


点击查看答案


196、多项选择题  下列关于可持续发展的说法正确的有（）。

A.以人为中心的”生态——经济——社会”复合系统的可持续发展
B.追求生态经济总体效益
C.包括经济可持续性、社会可持续性、生态可持续性三个方面
D.社会稳定和分配公平
E.经济效率和分配公平


点击查看答案


197、多项选择题  根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目和非政府投资项目分别实行（）。

A.审查制
B.评估制
C.审批制
D.核准制
E.备案制


点击查看答案


198、单项选择题  根据现行部颁规定，引水工程从现有电网向施工现场供电，架设的10kV输电线路费用应包含在（）之中。

A.其他施工临时工程
B.其他建筑工程
C.施工场外供电工程
D.临时设施费


点击查看答案


199、单项选择题  某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。

A．30％
B．50％
C．70％
D．90％


点击查看答案


200、多项选择题  如果某投资项目的净现值为负，静态投资回收期小于项目寿命期，则下列说法正确的有（）。

A．项目亏损
B．项目投资收益率没有达到要求的标准
C．项目动态投资回收期小于项目寿命期
D．项目动态投资回收期大于项目寿命期
E．项目内部收益率小于基准收益率


点击查看答案


201、单项选择题  对于效益相同或基本相同但又难以具体估算的互斥方案比选时，若方案的寿命期不同，则通常采用（）进行比较。

A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法


点击查看答案


202、单项选择题  将粉煤灰运往工地，放在储灰罐中，经螺旋机和提升机将其送入搅拌机配料仓，经称量加入混凝土搅拌机，这种方法称为（）。

A.干掺
B.湿掺
C.混合掺
D.干挂


点击查看答案


203、单项选择题  新标准水泥强度龄期统一规定为（）。

A.7d
B.14d
C.28d
D.56d


点击查看答案


204、单项选择题  最初若干期没有收付款项，距今若干期以后发生的每期期末都有等额收付款的年金，被称为（）。

A.普通年金
B.延期年金
C.预付年金
D.永续年金


点击查看答案


205、单项选择题  商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。

A.C+V
B.V+m
C.C+V+m
D.V


点击查看答案


206、单项选择题  根据现行部颁定额，锚索长度是指嵌入岩石的有效长度，不包括（）的长度。

A.锚头
B.锚杆
C.锚具
D.外露头部长度


点击查看答案


207、单项选择题  根据现行部颁定额，砂石料加工定额子目中，胶带输送机用量按（）计。

A.台班
B.台时
C.米时
D.组时


点击查看答案


208、多项选择题  能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。

A.直方图控制法
B.横道图
C.香蕉曲线控制图
D.控制图控制法
E.网络计划法


点击查看答案


209、多项选择题  建设项目按照建设性质划分为（）。

A.基本建设项目
B.生产性建设项目
C.更新改造项目
D.非产性建设项目
E.公益性项目


点击查看答案


210、单项选择题  FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。

A.合同签字日起至颁发接收证书
B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工


点击查看答案


211、单项选择题  如采用概算定额编制投资估算时，应乘投资估算调整系数，其数值为（）。

A.1.03
B.1.05
C.1.10
D.1.15


点击查看答案


212、单项选择题  没有反映各部门需水的季节性、急迫性的公用工程投资分摊方法是（）。

A.接受益主次分摊
B.按占用工程效能指标比例分摊
C.按最优等效替代方案投资比例分摊
D.等经济效果分摊法


点击查看答案


213、单项选择题  在政府采购运行机制中，财政部门应（）。

A.直接向供应商采购
B.委托社会中介组织代理采购
C.不监督采购实体的工作
D.对采购过程中的争议进行仲裁


点击查看答案


214、多项选择题  《中华人民共和国环境保护法》规定：产生环境污染和其他公害的单位采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（）等。

A.废气、废水、废渣、粉尘
B.恶臭气体
C.气体
D.放射性物质
E.噪声振动、电磁波辐射


点击查看答案


215、单项选择题  项目融资包括①项目融资的执行；②融资决策分析；③融资结构分析：④融资谈判；⑤投资决策分析几部分内容，项目融资的正确步骤是（）。

A.①→②→③→④→⑤
B.⑤→③→②→④→①
C.⑤→②→③→④→①
D.⑤→③→④→②→①


点击查看答案


216、多项选择题  柴油的选择应综合考虑以下因素（）。

A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃


点击查看答案


217、多项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。

A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后


点击查看答案


218、单项选择题  控制工程造价的最有效手段是（）。

A.技术和经济相结合
B.以设计阶段为重点进行控制
C.以施工阶段为重点进行控制
D.进行全过程的工程造价控制


点击查看答案


219、单项选择题  钢是含碳量低于2.06%的铁—碳合金，并含有Si、Mn、S、P等元素，当合金元素总含量小于5%的为低合金钢，5%～10%为中合金钢，大于10%为高合金钢，水利工程常用（）。

A.高合金钢
B.中合金钢
C.低合金钢
D.结构钢


点击查看答案


220、单项选择题  外购砂石料时，其采购保管费与水泥钢材等材料相比，其费率宜适当（）。

A.提高
B.降低
C.一样
D.不计算此费用


点击查看答案


221、单项选择题  根据水利工程不同类型反映不同主要特征，如河道治理类除反映堤防长度、顶宽，涵闸数量、护坡面积、治理后防洪能力外，还应反映河道治理后的（）。

A.防洪标准
B.航道级别
C.通航能力
D.行洪能力


点击查看答案


222、单项选择题  我国建筑产品供求关系的特点为（）。

A.供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求
B.供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给
C.供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求
D.供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给


点击查看答案


223、单项选择题  水泥胶砂强度，新标准胶砂组成中的灰砂比由旧标准的1：2.5改为（）。

A.1：2.0
B.1：3.0
C.1：3.5
D.1：2.2


点击查看答案


224、多项选择题  现行部颁压力钢管制作及安装定额中，一般压力钢管制作及安装定额子目已按（）等进行综合考虑。

A.直管
B.弯管
C.渐变管及伸缩节
D.叉管
E.方变圆管


点击查看答案


225、单项选择题  对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。

A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段


点击查看答案


226、单项选择题  根据现行部颁规定，设备采购及保管费以（）为计算基数。

A.设备原价
B.设备运杂费
C.设备原价、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、保险费之和


点击查看答案


227、单项选择题  国民经济评价中所使用的价格为（）。

A.计划价格
B.实际价格
C.影子价格
D.财务价格


点击查看答案


228、多项选择题  间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。

A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目


点击查看答案


229、多项选择题  根据《水利工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由（）组成。

A.分类分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.总价项目清单
E.零星工作项目清单


点击查看答案


230、多项选择题  水价制定的方法有（）。

A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法


点击查看答案


231、单项选择题  一般而言，投资回收期自项目的（）开始算起。

A.建设期初
B.建设期末
C.投产期初
D.达产期


点击查看答案


232、多项选择题  按现行部颁定额，下列各项费用已经计入其他材料费和零星材料费中的是（）。

A.冬雨季施工增加费
B.地下工程照明费
C.混凝土工程养护用材料
D.工作面内的脚手架、排加、操作平台等的摊销费
E.施工场地和公用施工道路的照明费用


点击查看答案


233、单项选择题  《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（）如实载明。

A.招标文件中
B.投标文件中
C.中标通知书中
D.合同中


点击查看答案


234、单项选择题  根据现行部颁定额，钻孔灌注桩定额未包括（）。

A.泥浆外运
B.制备泥浆
C.井口护筒埋设
D.操作平台


点击查看答案


235、多项选择题  设备及安装工程可分为（）。

A.机械部分
B.电气部分
C.金属结构部分
D.锅炉部分


点击查看答案


236、单项选择题  根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。

A.10%
B.20%
C.25%
D.14%


点击查看答案


237、单项选择题  价格差异=（实际价格一标准价格）×（）。

A.实际数量
B.标准价格
C.标准数量
D.实际价格


点击查看答案


238、单项选择题  根据现行部颁定额，帷幕、固结、高压摆喷灌浆按（）计算工程量。

A.按灌浆面积
B.实耗浆量
C.按阻水面积
D.按设计灌浆长度


点击查看答案


239、多项选择题  在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。

A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工


点击查看答案


240、多项选择题  按现行部颁规定，下列（）材料不属于装置性材料。

A.电焊条
B.绝缘子
C.避雷针
D.油漆
E.母线


点击查看答案


241、多项选择题  政府投资的主要领域是（）。

A.非价值性物品项目
B.基础性投资项目
C.垄断性的投资项目
D.公益性投资项目
E.盈利性的投资项目


点击查看答案


242、单项选择题  根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。

A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度


点击查看答案


243、单项选择题  水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。

A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划


点击查看答案


244、单项选择题  当NPV（ic）＞0时，下式正确的是（）。

A.IRR＞ic
B.IRR＜ic
C.IRR=ic
D.无法确定


点击查看答案


245、单项选择题  在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（）。

A.寻找质量问题产生的原因
B.寻找影响工程质量的主要因素
C.了解质量问题的动态变化
D.了解质量特征的分布规律


点击查看答案


246、单项选择题  按现行概预算定额规定，岩石类别分为（）级。

A.Ⅻ
B.ⅩⅥ
C.Ⅹ
D.Ⅶ


点击查看答案


247、多项选择题  在中华人民共和国境内进行下列（）工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.所有大、中、小型水利项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.所有征地移民、环境治理等项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目


点击查看答案


248、多项选择题  现行部颁概算定额中，混凝土运输定额均以半成品方为计量单位，不包括（）。

A.水平和垂直运输
B.干缩损耗
C.运输损耗
D.浇筑损耗
E.施工超填量


点击查看答案


249、多项选择题  勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。

A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失


点击查看答案


250、多项选择题  公开开标体现了招标活动的公平、公开和公正和诚实信用原则，开标后，任何投标人不得（）。

A.再增加优惠条件
B.对投标书内容进行书面澄清
C.对投标书内容作任何解释
D.更改投标书的报价
E.撤消投标书


点击查看答案


251、多项选择题  水利工程中常用的炸药为硝铵类炸药，品种较多有（）。

A.铵梯炸药
B.铵油炸药
C.浆状炸药
D.高威力炸药
E.TNT炸药


点击查看答案


252、多项选择题  现行部颁安装工程定额，以费率（%）形式表现的安装定额中的（）不得调整。

A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.装置性材料费
E.未计价材料费


点击查看答案


253、多项选择题  在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。

A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款


点击查看答案


254、多项选择题  在影子价格计算中，将外贸产出物分为（）。

A.直接出口货物
B.替代进口货物
C.直接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口货物


点击查看答案


255、单项选择题  预备费可分为两类，其中在设计阶段难以预料而在建设过程中又可能发生的、规定范围内的工程费用叫（）.

A、价差预备费
B、基本预备费
C、利息预备费


点击查看答案


256、单项选择题  根据现行部颁规定，施工导流隧洞钢闸门的费用应列入（）内。

A.第一部分建筑工程中的其他工程
B.第三部分金属结构设备及安装工程
C.第四部分临时工程中的导流工程
D.第四部分施工临时工程中的其他临时工程


点击查看答案


257、多项选择题  在概算工程项目划分中，根据其功能，下列哪些为主体建筑工程（）。

A.挡水工程
B.泄洪工程
C.交通工程
D.航运工程
E.发电厂工程


点击查看答案


258、单项选择题  某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。

A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0


点击查看答案


259、多项选择题  按现行部颁规定，直接费包括下列哪几个项（）。

A.人工费
B.现场经费
C.材料费
D.机械使用费
E.其他直接费


点击查看答案


260、单项选择题  固定资产净值为1000万元，折旧年限20年。若采用双倍余额递减法计算年折旧额，则第二年折旧额为（）。

A.50万元
B.90万元
C.100万元
D.200万元


点击查看答案


261、多项选择题  寿命期不同的互斥方案之间比选，可以采用的方法有（）。

A.最小公倍数法
B.互斥化法
C.净年值法
D.净现值法
E.研究期法


点击查看答案


262、多项选择题  能够作为工程项目成本和进度控制的方法包括（）。

A.网络计划法
B.S曲线控制法
C.香蕉曲线控制图
D.直方图控制法
E.控制图控制法


点击查看答案


263、单项选择题  根据现行部颁定额，帷幕灌浆（除坝基砂砾石帷幕灌浆）、固结灌浆定额子目划分依据以（）为主要参数。

A.吸水率
B.压力
C.干料耗量
D.透水率


点击查看答案


264、多项选择题  根据水利项目的服务对象和经济属性，将水利项目划分为（）。

A.甲类
B.乙类
C.生产经营型
D.有偿服务型
E.社会公益型


点击查看答案


265、单项选择题  某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用融资租赁方式租入该种设备，年租金额为4.5万元，已知所得税率为33％，则其资金成本率为（）。

A.22.5％B
B.15.08％
C.14.47％
D.16.75％


点击查看答案


266、单项选择题  工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。

A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中


点击查看答案


267、单项选择题  根据现行部颁规定，现行部颁人工预算单价的基本工资标准划分为（）几个档次。

A.高级工、中级工和初级工
B.工长、高级工、中级工和初级工
C.技工和普工
D.高级熟练工、熟练工、半熟练工和普工


点击查看答案


268、多项选择题  建设项目进行竣工验收的主要作用有（）。

A.检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产
B.有关部门和单位总结经验教训
C.建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决
D.建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统
E.组建生产单位，解散建设单位


点击查看答案


269、单项选择题  在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。

A.网络计划
B.S型曲线
C.香蕉曲线
D.排列图


点击查看答案


270、多项选择题  环境效益与费用量化的方法主要有（）。

A.基于市场价格的方法
B.替代市场价值法
C.调查评价法
D.费用效果分析
E.图表法


点击查看答案


271、单项选择题  公益性项目决策目标是（）。

A.社会效益最大化
B.经济效益最大化
C.社会公平目标
D.保持社会稳定


点击查看答案


272、多项选择题  可持续发展的项目评价原则包括（）。

A.生态经济效益最大原则
B.经济效率最大原则
C.资源消耗最小原则
D.系统风险最小原则
E.生态经济成果最大原则


点击查看答案


273、单项选择题  下列费用中属于资金使用费的是（）。

A.发行股票的注册费
B.发行债券支付的利息
C.发行债券的代办费
D.广告费


点击查看答案


274、单项选择题  以下工作不属于发包人的一般义务和责任的是（）。

A.提供施工用地
B.提供测量基准
C.文明施工
D.支付合同价款


点击查看答案


275、多项选择题  机械固沙工程中的沙障通常包括为（）。

A.防沙土墙
B.高立式柴草沙障
C.低立式柴草沙障
D.泥墁压盖
E.防沙栅栏


点击查看答案


276、单项选择题  项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。

A.一次性
B.重复性
C.渐近明细
D.需用资源众多


点击查看答案


277、多项选择题  下列项目中，不属于全部投资现金流量的有（）。

A.投资
B.利息
C.税金
D.收入
E.折旧


点击查看答案


278、多项选择题  下列关于盈利的说法不正确的有（）。

A.价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现
B.价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现
C.价格形成中的盈利等于企业利润
D.价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和
E.制定商品价格时要计算实际盈利


点击查看答案


279、单项选择题  进行建设项目经济评价（）。

A.应全部采用动态经济计算方法进行
B.应当遵循费用与效益计算口径一致的原则
C.对属于公益性质的水利建设项目，因其没有或很少有财务收入，无需再进行财务分析计算
D.应全部采用影子价格进行计算


点击查看答案


280、单项选择题  根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。

A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费


点击查看答案


281、多项选择题  水利水电建筑工程按其性质，工程量可以划分为以下几类（）。

A.设计工程量
B.图纸工程量
C.施工超挖、施工附加及超填工程量
D.施工损失重
E.质量检查工程量、试验工程量


点击查看答案


282、多项选择题  在实施价值工程的过程中，在哪些环节可以进行方案创新（）。

A.功能定义阶段
B.对象选择阶段
C.信息收集阶段
D.功能整理阶段
E.功能评价阶段


点击查看答案


283、单项选择题  风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最小。

A.风险发生的概率
B.风险发生后的直接损失
C.风险成本
D.风险发生后的直接和间接损失


点击查看答案


284、单项选择题  某企业正在发售5年期债券，年利率10%（一年计息2次），若某投资者5年后希望得到5万元，则他现在应该投入（）。

A.3.07万元
B.3.10万元
C.2.96万元
D.5万元


点击查看答案


285、单项选择题  根据现行部颁规定，水利工程建设项目费用由下列部分组成（）。

A.工程费、管理费和预备费
B.工程费、独立费用、预备费和建设期融资利息
C.建安工程费、设备费、独立费用和预备费
D.直接工程费、间接费、企业利润、税金


点击查看答案


286、多项选择题  施工机械基本折旧费的计算方法有（）。

A.工作量法
B.年数总和法
C.直线折旧法
D.双倍余额递减法
E.估算法


点击查看答案


287、单项选择题  某企业预计年需要某种材料2400公斤，每次采购费36元，该材料的价格为10元/公斤，年度保管费率为0.3，则该材料的经济采购批量为（）公斤。

A.240
B.339
C.14
D.170


点击查看答案


288、单项选择题  在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。

A.多目标性
B.一致性原则
C.增量原则
D.非重复性原则


点击查看答案


289、单项选择题  已知浇筑100m3闸底板成品混凝土时需耗用112m3半成品混凝土，若埋块石率20%，则浇筑100m3闸底板埋块石成品混凝土时，需耗用块石（）m3成品码方。

A.39.2
B.37.4
C.22.4
D.20.0


点击查看答案


290、多项选择题  一般说来，项目组织的组织形式包括（）。

A.职能式组织
B.项目式组织
C.矩阵式组织
D.工程指挥部式组织
E.BOT式组织


点击查看答案


291、多项选择题  现行部颁定额中，按设计灌浆面积计算的项目为（）。

A.回填灌浆
B.接触灌浆
C.帷幕灌浆
D.固结灌浆
E.预埋骨料灌浆


点击查看答案


292、多项选择题  政府应从更适合用市场机制配置资源的领域退出，因为（）。

A.政府在公共产品的供给方面比市场配置更有效率
B.在公共产品的供给方面市场配置更有效率
C.在私有品的供给方面，市场配置资源更有效率
D.在私有品的供给方面，政府比市场配置更有效率
E.各种投资主体并存的多元化格局已经形成


点击查看答案


293、多项选择题  企业自有资金由（）组成。

A.借款
B.实收资本
C.资本公积金
D.盈余公积金
E.未分配利润


点击查看答案


294、多项选择题  水利工程管理单位的营业利润包括（）。

A.公益服务利润
B.生产经营利润
C.投资净收益
D.补贴收入
E.其他业务利润


点击查看答案


295、多项选择题  下列关于项目组织形式论述中正确的包括（）。

A.在职能式组织中，职能部门的作用得到发挥
B.在职能式组织中，各个部门建立了信息通道，关系容易协调
C.项目式组织中，项目经理对项目全权负责
D.项目式组织中，纵向信息传递迅速
E.项目式组织中，项目组织中各部门没有明显的界限，各部门之间容易沟通


点击查看答案


296、多项选择题  投标人勘察投标环境，其主要工作包括（）。

A.勘察现场条件
B.熟悉设计
C.考察市场环境
D.研究招标文件
E.投标报价


点击查看答案


297、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。

A.备用金
B.违约金
C.暂定金
D.保留金


点击查看答案


298、单项选择题  根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。

A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费


点击查看答案


299、单项选择题  某项目期初一次投资P元，欲在其寿命周期n年内均匀收回投资，已知折现率为i，则每年收回的投资额A为（）。

A.A=P*[（1+i）n-1]/i
B.A=P*[i*（1+i）n]/[（1+i）n-1]
C.A=P*[（1+i）n-1]/[i*（1+i）n]
D.A=P*[1/（1+i）n


点击查看答案


300、单项选择题  从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（）。

A.机会成本法
B.成本一效益分析法
C.最低费用法
D.公共劳务收费法


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：广西口腔住院医师规范化培训：口..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询