当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理微信做题（题库版）
2023-04-25 01:43:50 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。

A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任


点击查看答案


2、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？


点击查看答案


3、单项选择题  根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。

A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门


点击查看答案


4、单项选择题  《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。

A、买卖合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、委托合同


点击查看答案


5、单项选择题  招标投标法规定评标工作应由（）负责。

A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。


点击查看答案


6、单项选择题  合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。

A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工


点击查看答案


7、判断题  编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等


点击查看答案


8、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

承包人是否有权提出施工索赔，动因是什么？


点击查看答案


9、多项选择题  下列各项中属于要约邀请的有（）。

A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表


点击查看答案


10、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）

A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更


点击查看答案


11、多项选择题  属于一般分包合同的特点有（）。

A、由承包人挑选分包人
B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响
D、承包商对分包工程不承担责任和义务


点击查看答案


12、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


13、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。

A．10天
B．30天
C．20天
D．21天


点击查看答案


14、多项选择题  委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。

A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工 
F．必须具有法人资格


点击查看答案


15、判断题  公民即自然人，是经济法律关系的主体。


点击查看答案


16、多项选择题  合同生效的时间依法可以分为（）。

A．既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立时，就是合同生效之时
B．法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
C．合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
D．自要约生效之时，合同生效E．自开始履行合同之时起，合同生效


点击查看答案


17、多项选择题  如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。

A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用


点击查看答案


18、单项选择题  要约的定义是（）。

A．希望和他人订立合同的意思表示
B．希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示
C．要有实际内容的约定
D．是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程


点击查看答案


19、多项选择题  工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。

A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务


点击查看答案


20、判断题  合同解除后就不得再要求损害赔偿。


点击查看答案


21、判断题  合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。


点击查看答案


22、多项选择题  施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。

A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的


点击查看答案


23、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


24、判断题  当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


25、判断题  监理工程师应在发出中标通知书之后28天内，向承包人免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。


点击查看答案


26、判断题  民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。


点击查看答案


27、单项选择题  FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）

A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期


点击查看答案


28、判断题  大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。


点击查看答案


29、单项选择题  FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。

A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误


点击查看答案


30、多项选择题  承包人与业主联合参与保险的项目有（）。

A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险


点击查看答案


31、单项选择题  承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。

A．每月
B．每日
C．每周
D．每旬


点击查看答案


32、单项选择题  经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点

A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限


点击查看答案


33、问答题  简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？


点击查看答案


34、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。


点击查看答案


35、多项选择题  下列的（）是投标担保应保证的作用。

A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）


点击查看答案


36、单项选择题  监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。

A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人


点击查看答案


37、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）

A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、异常不利气候导致的停工
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失


点击查看答案


38、多项选择题  合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）

A、建筑物
B、工资表
C、劳务行为
D、建设资金
E、工程量
F、构筑物


点击查看答案


39、多项选择题  保证合同的当事人是（）。

A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门


点击查看答案


40、判断题  工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。


点击查看答案


41、问答题  什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？


点击查看答案


42、单项选择题  某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是（）。

A．2.7万元
B．支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元
C．应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元


点击查看答案


43、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？


点击查看答案


44、单项选择题  某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。

A．60
B．30
C．90
D．120


点击查看答案


45、多项选择题  施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。

A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同


点击查看答案


46、单项选择题  凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


47、问答题  某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？


点击查看答案


48、判断题  建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。


点击查看答案


49、多项选择题  根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。

A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


50、判断题  合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。


点击查看答案


51、多项选择题  缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）

A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。


点击查看答案


52、多项选择题  法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。

A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务


点击查看答案


53、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


54、多项选择题  有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）

A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库


点击查看答案


55、单项选择题  监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款


点击查看答案


56、多项选择题  承包人可索赔的费用包括（）。

A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费


点击查看答案


57、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


58、多项选择题  一个项目的投标报价由以下（）部分组成。

A、施工成本
B、利润和税金
C、风险费用
D、管理费用


点击查看答案


59、单项选择题  下列合同中，属于主合同的是（）。

A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同


点击查看答案


60、多项选择题  合同的转让的性质包括（）。

A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让


点击查看答案


61、单项选择题  对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。

A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权


点击查看答案


62、单项选择题  （）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。

A．工期管理
B．审查项目概预算
C．质量管理
D．结算管理


点击查看答案


63、问答题  监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？


点击查看答案


64、单项选择题  下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任


点击查看答案


65、多项选择题  FIDIC条款中，允许承包人索赔的“费用”是指（）。

A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加
B．费用是不包括利润与上级企业管理费的
C．既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费
D．费用就是价格


点击查看答案


66、多项选择题  下列有关承包人的材料与设备说法不正确的有（）。

A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包人的材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有监理工程师的同意不得随便撤离现场


点击查看答案


67、判断题  监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。


点击查看答案


68、多项选择题  在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）

A、当事人共同选定 
B、仲裁申请人选定 
C、未申请仲裁一方当事人选定 
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定


点击查看答案


69、多项选择题  监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（）等方面内容

A、监理工作目标设置的合理性
B、项目监理班子组织机构的完备性
C、工作计划的可行性
D、承诺保证提前竣工时间的长短
E、提交的方案是否有创新性


点击查看答案


70、判断题  业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。


点击查看答案


71、判断题  违约金应与实际损害相关。


点击查看答案


72、多项选择题  债权撤销权在（）情况下消灭。

A．自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使
B．自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C．自债务人的行为发生之日起1年内没有行使
D．自债务人的行为发生之日起5年内没有行使


点击查看答案


73、多项选择题  FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。

A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工


点击查看答案


74、多项选择题  以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整


点击查看答案


75、单项选择题  以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。

A．以联营成员单位中资格较低者为准
B．由业主或招标单位确定
C．以联营成员单位中资格较高者为准
D．只有路基工程可以以较低者为准


点击查看答案


76、单项选择题  如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。

A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员


点击查看答案


77、判断题  在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。


点击查看答案


78、多项选择题  已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。

A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决


点击查看答案


79、多项选择题  根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。

A、如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B、同时抗辩权适用于所有合同
C、同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D、同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E、适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使


点击查看答案


80、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？


点击查看答案


81、多项选择题  国际工程承包中常见的保险种类有（）。

A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险


点击查看答案


82、多项选择题  缺陷责任期内，下列工作中（）仍是承包人的义务。

A、修复因施工所引起的工程缺陷
B、施工期内未完成的剩余工程施工
C、工程照管
D、可能出现的变更工程施工
E、进行风险投保


点击查看答案


83、单项选择题  法人的交更是指（）

A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销


点击查看答案


84、判断题  监理工程师对承包人的关系是监理单位对承包单位在项目实施全过程中进行施工监督与管理的监理与被监理的关系。承包人应按施工承包合同的规定接受监理工程师的监督和管理。


点击查看答案


85、单项选择题  甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。

A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销


点击查看答案


86、单项选择题  工程标底是工程项目的（）。

A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛


点击查看答案


87、单项选择题  专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。

A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书


点击查看答案


88、判断题  按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。


点击查看答案


89、多项选择题  “合同有效”必须具备的要件包括（）。

A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就


点击查看答案


90、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？


点击查看答案


91、判断题  分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中、原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。


点击查看答案


92、单项选择题  在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。

A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系


点击查看答案


93、判断题  监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。


点击查看答案


94、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。

A、给指定分包商工作的付款
B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C、招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D、支付由工程变更引起的额外的工作的费用
E、保险费


点击查看答案


95、问答题  我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？


点击查看答案


96、多项选择题  合同依法订立才具有法律效力，合同的订立应具备的条件有（）。

A、当事人要有合法的资格
B、内容要合法
C、形式和程序要合法
D、主管部门的同意和批准


点击查看答案


97、判断题  监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。


点击查看答案


98、单项选择题  下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。

A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票


点击查看答案


99、多项选择题  FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。

A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收


点击查看答案


100、多项选择题  民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（）。

A．用口头形式委托
B．用签订委托合同的形式书面委托
C．用法人委托书的形式书面委托
D．通过双方协商一致后才能委托
E．凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权


点击查看答案


101、单项选择题  当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。

A．行为
B．事件
C．实效
D．机会


点击查看答案


102、多项选择题  FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款


点击查看答案


103、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


104、单项选择题  我国对经济合同争议的处理实行（）

A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼


点击查看答案


105、单项选择题  工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


106、多项选择题  在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。

A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义


点击查看答案


107、单项选择题  业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。

A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理


点击查看答案


108、判断题  根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。


点击查看答案


109、多项选择题  施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）

A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响


点击查看答案


110、单项选择题  “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。

A．行为
B．事件
C．实效
D．客观


点击查看答案


111、判断题  委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


112、判断题  中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。


点击查看答案


113、单项选择题  监理合同自（）开始生效。

A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日


点击查看答案


114、多项选择题  当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有（）。

A、在订立合同时显失公平
B、一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、违反法律法规中强制性规定的合同
E、损害社会公共利益的合同


点击查看答案


115、单项选择题  （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。

A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人


点击查看答案


116、判断题  在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。


点击查看答案


117、多项选择题  下列选项中导致合同终止的选项为（）。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并


点击查看答案


118、判断题  因委托书授权不明给第三人造成损失的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。


点击查看答案


119、多项选择题  委托监理合同应具备的条款结构包括（）。

A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名


点击查看答案


120、多项选择题  法人终止的原因主要有（）等。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务


点击查看答案


121、单项选择题  建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）

A、物
B、智力成果
C、行为
D、财


点击查看答案


122、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富


点击查看答案


123、多项选择题  按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。

A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书


点击查看答案


124、多项选择题  在招标投标过程中，对下列行为的法律特征描述正确的是（）。

A．施工招标的行为属于要约
B．业主签署中标通知书的行为才是承诺
C．承包人投递投标文件的行为属于要约行为
D．施工投标属于承包人的承诺行为


点击查看答案


125、判断题  债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。


点击查看答案


126、单项选择题  公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。

A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站


点击查看答案


127、多项选择题  合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。

A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫


点击查看答案


128、判断题  我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。


点击查看答案


129、多项选择题  承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有（）。

A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录


点击查看答案


130、多项选择题  按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）

A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确


点击查看答案


131、判断题  凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的，是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为，应当按处理履约违约的严格责任原则处理。


点击查看答案


132、判断题  承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。


点击查看答案


133、多项选择题  公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得（）。

A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书


点击查看答案


134、判断题  中标通知书是业主在订立合同过程中的承诺，它意味着合同订立过程的终结，从此时起，合同中约定的权利、义务，已经对双方有约束力，并将成为合同文件的组成部分。


点击查看答案


135、多项选择题  如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。

A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金


点击查看答案


136、判断题  施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。


点击查看答案


137、多项选择题  违约金责任的构成要件是（）。

A、违约金
B、过错
C、损害行为
D、侵权结果
E、一方损毁


点击查看答案


138、判断题  交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。


点击查看答案


139、单项选择题  监理合同中不包括（）内容。

A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款


点击查看答案


140、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？


点击查看答案


141、多项选择题  下列可以作为法律关系主体的有（）。

A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料


点击查看答案


142、判断题  《合同法》中所规定的“守法”，指的是“遵守法律或行政法规(简称法规)中的强制性规定”。


点击查看答案


143、多项选择题  FIDIC条款中，监理工程师有权（）。

A、撤换不称职的承包商代表
B、撤换不称职的监理工程师代表
C、批准承包人转让合同的要求
D、下令对不合格的工程停工整顿
E、终止业主与承包商的合同关系


点击查看答案


144、单项选择题  施工中的费用索赔出现的原因是（）

A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿


点击查看答案


145、多项选择题  依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。

A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押


点击查看答案


146、单项选择题  在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。

A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同


点击查看答案


147、单项选择题  暂定金额由（）批准使用。

A、业主
B、总承包人
C、监理工程师
D、业主代表


点击查看答案


148、问答题  某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 在施工中，承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3，为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度，要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理？为什么？


点击查看答案


149、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


150、单项选择题  经济法律关系由（）三要素组成

A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任
D．经济管理、经济协作、经济责任


点击查看答案


151、多项选择题  下列选项属于保险除外的有（）。

A、设计、制造和安装错误
B、工人、技术人员操作失误
C、战争、罢工、民事骚动
D、电气短路或其他电气原因
E、被保险人及其代表人的故意行为及其重大过失


点击查看答案


152、判断题  根据“担保法”的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人


点击查看答案


153、多项选择题  根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。

A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金


点击查看答案


154、判断题  监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。


点击查看答案


155、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？


点击查看答案


156、判断题  计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。


点击查看答案


157、多项选择题  下列哪些合同符合解除的条件：（）

A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。


点击查看答案


158、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


159、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


160、单项选择题  在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。

A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失


点击查看答案


161、多项选择题  《公路工程国内招标文件范本》技术规范中要求承包人在工程现场周围配备哪些必要的（）标志牌。

A、警告与危险标志
B、安全与控制标志
C、指路标志与标准的道路标志
D、施工标段牌
E、公司广告牌


点击查看答案


162、单项选择题  监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。

A．一般抗辩权
B．同时抗辩权
C．不安抗辩权
D．后履行抗辩权


点击查看答案


163、单项选择题  限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


164、判断题  保证合同的当事人是权利人和义务人。


点击查看答案


165、判断题  标底编制的方法是概预算编制法。


点击查看答案


166、判断题  当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了


点击查看答案


167、多项选择题  计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。

A、劳务费
B、材料
C、管理费
D、机械费


点击查看答案


168、单项选择题  处理合同纠纷的原则是（）。

A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则


点击查看答案


169、判断题  无效合同是从其确认时起失去法律效力。


点击查看答案


170、多项选择题  被代理人的主要权利有（）

A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C．要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿


点击查看答案


171、单项选择题  根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。

A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校


点击查看答案


172、判断题  符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。


点击查看答案


173、多项选择题  某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。

A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔


点击查看答案


174、单项选择题  违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


175、单项选择题  安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。

A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺


点击查看答案


176、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

什么叫开标？开标的一般程序是什么？


点击查看答案


177、单项选择题  FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。

A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表


点击查看答案


178、单项选择题  当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为（）。

A．必须请求仲裁委员会决定
B．必须请求人民法院决定
C．由第三人出面调解
D．一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定


点击查看答案


179、多项选择题  以下关于债权转让的表述中正确的是（）。

A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人


点击查看答案


180、多项选择题  根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（）

A、要约人依法撤回要约
B、要约人依法撤销要约
C、拒绝要约的通知到达要约人
D、受要约人对要约内容作出变更
E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺


点击查看答案


181、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？


点击查看答案


182、单项选择题  根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。

A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任


点击查看答案


183、多项选择题  附条件的合同中的条件应符合（）。

A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件


点击查看答案


184、多项选择题  下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。

A、委托合同
B、保管合同
C、买卖合同
D、赠与合同
E、借款合同


点击查看答案


185、判断题  合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更。是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。


点击查看答案


186、多项选择题  下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（）

A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分


点击查看答案


187、多项选择题  土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延

A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工


点击查看答案


188、单项选择题  材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。

A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价


点击查看答案


189、多项选择题  某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。

A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任


点击查看答案


190、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。

A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院


点击查看答案


191、判断题  投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。


点击查看答案


192、单项选择题  公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）

A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸


点击查看答案


193、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

这属于什么性质的调价？怎样调价？调价后的合同价为多少？在什么时候凭什么支付证书支付？


点击查看答案


194、多项选择题  符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是（）。

A．法人
B．自然人
C．上级主管机关推荐的人
D．经政府审核批准的人
E．其他社会组织


点击查看答案


195、多项选择题  依据FIDIC合同条件，指定分包合同的特点表现为（）。

A、是由业主或监理工程师选定的分包单位
B、与业主签订合同
C、总包人负责施工中的管理
D、其费用支付来源于暂定金额
E、将暂定金额下的工作，指定由指定分包人来完成。承包人仍然要对业主承担合同责任的工程


点击查看答案


196、多项选择题  交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是（）。

A．构成招标文件的组成部分
B．不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分
C．不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义
D．仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力
E．业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责
F．业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任


点击查看答案


197、单项选择题  《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）

A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权


点击查看答案


198、单项选择题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。

A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比


点击查看答案


199、单项选择题  招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。

A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复


点击查看答案


200、判断题  在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。


点击查看答案


201、多项选择题  在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。

A、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、土地征用和拆迁
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表


点击查看答案


202、单项选择题  当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。

A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金


点击查看答案


203、判断题  一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。


点击查看答案


204、判断题  一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。


点击查看答案


205、多项选择题  以下属于要约必须具备的要件的是（）。

A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的


点击查看答案


206、单项选择题  下列那种行为属于要约（）

A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；


点击查看答案


207、多项选择题  关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。

A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让


点击查看答案


208、多项选择题  监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。

A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证


点击查看答案


209、多项选择题  如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内，未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定（）。

A．业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用
B．监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额
C．由承包人继续负责对本工程进行照管和维护，且承担照管与维护的费用


点击查看答案


210、判断题  损害赔偿与支付违约金性质相同。


点击查看答案


211、判断题  监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。


点击查看答案


212、多项选择题  某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。

A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长


点击查看答案


213、单项选择题  损害社会公共利益的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


214、单项选择题  因重大误解所订立的合同应属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


215、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。

A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。


点击查看答案


216、判断题  业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。


点击查看答案


217、单项选择题  施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）

A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权


点击查看答案


218、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？


点击查看答案


219、判断题  工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。


点击查看答案


220、判断题  合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。


点击查看答案


221、判断题  投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。


点击查看答案


222、多项选择题  评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。

A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准


点击查看答案


223、判断题  保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。


点击查看答案


224、多项选择题  当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）

A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分


点击查看答案


225、单项选择题  经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。

A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局


点击查看答案


226、多项选择题  法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（）。

A、合同标的特定物已经灭失时
B、义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C、实际履行消耗过大，并造成更大损失
D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时


点击查看答案


227、单项选择题  民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。

A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人
C．法人就是法定代表人
D．被法律赋予人格化了的社会组织


点击查看答案


228、多项选择题  采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）

A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产


点击查看答案


229、多项选择题  监理工程师索赔管理的任务包括（）。

A、公正地处理和解决索赔
B、进一步补充索赔资料
C、预测和分析导致索赔的原因和可能性
D、制止承包商提出索赔
E、通过有效的合同管理减少索赔事件的发生


点击查看答案


230、单项选择题  违约金具有何种性质（）

A．补偿性
B．惩罚性
C．补偿性和惩罚性
D．视具体情况而定


点击查看答案


231、判断题  按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。


点击查看答案


232、多项选择题  当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）

A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证


点击查看答案


233、单项选择题  FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。

A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责


点击查看答案


234、单项选择题  业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。

A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效


点击查看答案


235、单项选择题  施工合同的担保合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同


点击查看答案


236、单项选择题  监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件


点击查看答案


237、多项选择题  施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。

A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


点击查看答案


238、多项选择题  按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。

A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）


点击查看答案


239、问答题  在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？


点击查看答案


240、多项选择题  合同履行地点是指：（）

A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。


点击查看答案


241、多项选择题  对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。

A、企业原有业绩的记载
B、生产设备情况
C、财务资状况
D、企业业绩


点击查看答案


242、判断题  FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。


点击查看答案


243、多项选择题  总价合同必须满足的条件是（）。

A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便


点击查看答案


244、问答题  解释“推定变更”。


点击查看答案


245、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

监理工程师对上述工程量变化是否要下达工程变更令，理由是什么？


点击查看答案


246、多项选择题  应由监理工程师签发的文件包括（）。

A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结算清单


点击查看答案


247、单项选择题  在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。

A．经催告后，可解除合同
B．可解除合同
C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同
D．在履行期限届满之前可解除合同


点击查看答案


248、多项选择题  按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔

A、合同签字日到发布开工令日
B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日


点击查看答案


249、单项选择题  从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。

A．定金
B．保证金
C．无息贷款
D、暂付款
E．承包人具有的留置权


点击查看答案


250、判断题  依据FIDIC条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。


点击查看答案


251、单项选择题  施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。

A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任


点击查看答案


252、判断题  FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。


点击查看答案


253、判断题  依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。


点击查看答案


254、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？


点击查看答案


255、单项选择题  工程师代表将由（）任命。

A、业主
B、监理工程师
C、政府主管部门
D、承包商


点击查看答案


256、多项选择题  签发最终支付证书就意味着：（）

A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束


点击查看答案


257、多项选择题  业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。

A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报


点击查看答案


258、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。


点击查看答案


259、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。

A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼


点击查看答案


260、多项选择题  下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的的提、做法错误的有（）

A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包大可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求


点击查看答案


261、判断题  监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。


点击查看答案


262、多项选择题  审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。

A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果


点击查看答案


263、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

评标的程序有哪些？


点击查看答案


264、单项选择题  在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。

A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书


点击查看答案


265、多项选择题  以下（）是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。

A．没收财产，恢复原状
B．没收或双倍返还定金
C．继续履约
D．处罚违约金
E．赔偿损失，采取补救措施
F．执行留置权，返回财产


点击查看答案


266、单项选择题  投标基准日期是指（）。

A．投标截止日前28天的当日
B．开始发售招标文件的当日
C．投标截止日的当日
D．开始发售招标文件后的第28天


点击查看答案


267、判断题  FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动


点击查看答案


268、多项选择题  履行合同应遵守的原则为（）。

A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则


点击查看答案


269、多项选择题  公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段


点击查看答案


270、单项选择题  如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。

A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
B．继续延缓施工进度，等待业主改正
C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同


点击查看答案


271、单项选择题  因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。

A、监理单位
B、总监理工程师
C、监理单位的法定代表人
D、具体的监理人员


点击查看答案


272、判断题  在FIDIC条款中，勘察资料是参考资料，不构成合同的一部分。


点击查看答案


273、问答题  

某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？


点击查看答案


274、判断题  FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。


点击查看答案


275、多项选择题  下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。

A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为


点击查看答案


276、多项选择题  施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。

A．合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B．合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C．“承诺生效”之时合同“成立”
D．合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E．合同成立与生效同时产生
F．中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”


点击查看答案


277、单项选择题  某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（）。

A．15万元
B．7.5万元
C．30万元
D．45万元


点击查看答案


278、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

业主应承担哪几项风险？


点击查看答案


279、单项选择题  当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）

A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼


点击查看答案


280、多项选择题  根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。

A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险


点击查看答案


281、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 简述计量的原则


点击查看答案


282、多项选择题  有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。

A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人


点击查看答案


283、单项选择题  以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。

A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底


点击查看答案


284、判断题  监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益；在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。


点击查看答案


285、判断题  按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。


点击查看答案


286、判断题  格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方，为了重复地使用相同的合同格式，在并没有与对方协商的情况下，使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。


点击查看答案


287、单项选择题  （）拒收不合格的工程。

A．监理工程师有权
B．谁都无权
C．业主有权
D．谁都有权


点击查看答案


288、问答题  承包商申报工程索赔程序是什么？


点击查看答案


289、问答题  

某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。


点击查看答案


290、多项选择题  代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）

A、以自己的名义签定合同
B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务


点击查看答案


291、多项选择题  合同条件第42条规定，如果发生“业主占用现场”属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间（工期）与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是（）。

A．业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D．业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道


点击查看答案


292、单项选择题  项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。

A．7
B.10
C.14
D.15


点击查看答案


293、判断题  定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。


点击查看答案


294、单项选择题  FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。

A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备


点击查看答案


295、单项选择题  无权代理人所签订的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


296、判断题  在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。


点击查看答案


297、单项选择题  以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。

A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关


点击查看答案


298、判断题  合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。


点击查看答案


299、判断题  一般中标通知书签发以后28天内，承包商应办理履约担保和签约手续，否则业主有权另选中标单位。


点击查看答案


300、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：中医骨伤科(医学高级)：中医骨伤..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询