当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试题库（每日一练）
2023-06-26 00:24:57 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  下列属于行政处罚的是()

A、停止侵害
B、记大过
C、罚金
D、责令停产停业


点击查看答案


2、单项选择题  规范规定，仪表线路经过温度大于()℃的场所，要采取隔热措施。

A.55 
B.60 
C.65 
D.70


点击查看答案


3、单项选择题  焊工合格证(合格项目)有效期为()年。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


4、单项选择题  已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。

A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意


点击查看答案


5、多项选择题  关于平面控制网的基本精度要求，下列叙述中正确的是()。

A.应使二等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm
B.一般工程的施工放样，要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差应小于10～20cm
C.在改、扩建厂的施工图设计时，尚需测定主要地物点的解析坐标，其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5～10cm
D.二、三、四等三角网的建立，取四等三角网最弱边边长中误差为5cm
E.二、三、四等三角网，一、二级小三角的测角中误差，分别为：±1.0”、±1.8”、土2.5”、±5.0”、±10”


点击查看答案


6、问答题  

背景：
某工程施工项目部承建某工程，根据招标文件和投标文件的材料清单数据，决定采取若干步骤的流程未进行项目成本控制。由于施工项目承揽竟争激烈，该工程以低价中标，项目部将稍有盈利或者盈亏平衡作为施工成本管理的最终目标。 

问题：
(1)施工成本管理需要哪些步骤?
(2)施工成本预测能起到什么作用?
(3)施工成本管理如何控制?


点击查看答案


7、单项选择题  电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是（）。

A.设备进场验收 
B.土建交接检验 
C.质量监督检验 
D.整机安装验收


点击查看答案


8、单项选择题  自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源(如柴油发电机组)时，总承包单位要()，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。

A.上报供电部门备案 
B.通过有关专家评定 
C.确保自备电源工作安全可靠 
D.告知供电部门并征得同意


点击查看答案


9、单项选择题  玻璃纤维复合风管适用于（）。

A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统


点击查看答案


10、多项选择题  民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。

A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度


点击查看答案


11、单项选择题  长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。

A.交桩
B.定位
C.测量
D.放线


点击查看答案


12、单项选择题  根据《计量器具分类管理办法》，计量器具按范围划分为A、B、C三类，属于B类的是（）。

A.兆欧表
B.超声波测厚仪
C.钢直尺
D.5m卷尺


点击查看答案


13、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


14、单项选择题  用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。

A.90°斜四通 
B.两个45°弯头 
C.45°弯头 
D.90°斜三通 


点击查看答案


15、单项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。

A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管


点击查看答案


16、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


17、单项选择题  大型储罐底板焊缝需进行致密性试验，其检验方法宜选用()。

A.氨气试验 
C.液体盛装试漏 
B.煤油试漏 
D.真空箱试验


点击查看答案


18、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

新建系统管道采用空气进行压力试验的要求、过程和合格标准是什么?


点击查看答案


19、单项选择题  在设备安装时，较薄的平垫铁应该放在()。

A.紧贴着设备底座
B.垫铁组中间
C.垫铁组下部
D.紧贴着设备基础


点击查看答案


20、多项选择题  按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。

A、机械折旧残值 
B、机械使用台班 
C、停置台班 
D、内部租赁单价


点击查看答案


21、判断题  项目成本是一项综合性很强的指标，它涉及项目组织中每一个部门、单位和班组的工作业绩，也与每个职工的切身利益有关


点击查看答案


22、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力 
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 
E.通过IS09000质量体系认证


点击查看答案


23、填空题  端子排安装时，交、直流端子应（）布置。


点击查看答案


24、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算本工程的工程预付款。首次支付工程预付款需要满足哪些条件?


点击查看答案


25、单项选择题  部分工程实体在施工中与土建工程配合被隐蔽，应在隐蔽前进行消防验收。下列不属于隐蔽工程消防验收的是()。

A.埋设道路下的消防供水管网
B.敷设墙体内的消防报警线路导管
C.埋设地坪下的消防供水管网
D.消防设备和干线管网就位并调试


点击查看答案


26、问答题  

某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：
(1)增加净化空调系统工程;
(2)将原计划总工期20个月改为l8个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。


点击查看答案


27、单项选择题  空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。

A.0--10mA
B.0--20mA
C.0--10VAC
D.0--10VDC


点击查看答案


28、问答题  

某化工生产设备安装工程项目，采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量，业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生以下情况：
情况一：该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
情况二：该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
情况三：该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故，造成经济损失220万元，事故调查组在事故调查清楚后，撰写了事故调查报告，经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
情况四：该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系，选派一名精通业务的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
情况五：某驱动装置安装完毕后，由于受介质的限制不能进行试运行，经项目经理批准，拟在负荷试运行阶段并进行。
问题
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的情况判断其正确与否?并说明理由或改正。
4.情况三中发生的重大事故属于几级重大事故?安全事故处理必须坚持的原则是什么?5.该工程项目职业健康、安全与环境风险管理的基本原则有哪些?
6.情况五中的试运行方案应由谁编制?由谁审批?


点击查看答案


29、单项选择题  电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

A.电缆搬运 
B.绝缘测定 
C.挂标志 
D.质量验收


点击查看答案


30、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是()。

A.抵消过大的安装累计误差 
B.抵消设备运转时产生的作用力影响 
C.抵消摩擦面间油膜的影响 
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


31、多项选择题  设备基础对安装精度的影响主要是()。

A.基础强度不够 
B.二次灌浆层太厚或者太薄 
C.基础沉降不均匀 
D.基础设计不合理 
E.基础几何尺寸超差


点击查看答案


32、单项选择题  下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。

A.中点 
B.起点 
C.终点 
D.转折点 


点击查看答案


33、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


34、多项选择题  根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。

A.分项工程名称 
B.施工单位检查评定结论 
C.检验项目数 
D.建设(监理)单位验收结论 
E.分部工程规模


点击查看答案


35、单项选择题  净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封（）密封。

A.胶
B.带
C.填料
D.圈


点击查看答案


36、单项选择题  焊接工艺评定报告应由单位()批准。

A.总工程师
B.专业工程师 
C.质量负责人
D.技术负责人


点击查看答案


37、单项选择题  焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历，有()以上焊接生产实践的人员担任。

A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.1年


点击查看答案


38、单项选择题  离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用()。

A.螺栓可调垫铁
B.减振垫铁
C.勾头成对斜垫铁
D.橡胶垫


点击查看答案


39、多项选择题  关于高清晰度电视说法正确的有()。

A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单


点击查看答案


40、单项选择题  带传动是通过中间挠性件(带)传动运动和动力，适用于两轴中心矩()的传动。

A.交叉
B.对称
C.较大
D.垂直


点击查看答案


41、判断题  工程量清单计价跳出传统的定额计价模式，建立一种全新的计价模式，依靠市场和企业的实力通过竞争形成价格，使业主通过企业报价可直观的了解项目造价


点击查看答案


42、多项选择题  保温结构通常由()构成。

A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层


点击查看答案


43、单项选择题  不属于管道主点的是()。

A.起点 
B.终点 
C.转折点 
D.焊接点


点击查看答案


44、填空题  盘、柜的安装，一般用（）作底座。


点击查看答案


45、问答题  

背景：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。

问题：
1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列?
2.该工程项目中的专业承包合同是否有效?
3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些?
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?


点击查看答案


46、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例IH420105-2】
1．背景
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等.其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩）．安装在标高10．Om平台上，且汽机车间仅配置一台75120t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺.由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益.
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元.方案甲为买现货，价格为7100元／t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元／t.如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元.通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期.
2．问题
(1)该施工单位进行项目成本控制时，应考虑哪些原则？在施工阶段应进行哪些成本控制工作？
(2)按施工项目成本构成，如何对材料费成本进行分析？
(3)试用因素分析法分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程成本.该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
(4)对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么？对施工方案进行技术经济比较应包括哪些内容？
(5)从施工项目成本管理的角度，在此案例中应对哪些施工方案进行技术经济比较？


点击查看答案


47、多项选择题  焊接设备选用原则包括()。

A.安全性 
B.适用性 
C.耐受性 
D.先进性 
E.经济性


点击查看答案


48、填空题  回路电压超过（）的端子板应有足够的绝缘并涂以（）标志。


点击查看答案


49、单项选择题  电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。

A.400m2以上
B.500m2以上
C.600m2以上
D.800m2以上


点击查看答案


50、单项选择题  在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。

A、甲某的行为属表见代理，该合同有效
B、甲某的行为属无权代理，该合同无效
C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立
D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任


点击查看答案


51、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


52、单项选择题  采用上猫爪搁置在轴承面上支承形式的汽轮机，在其高压外缸或中压外缸进行就位、找中时，用()来就位、找中。

A.下半汽缸 
B.上半汽缸 
C.下猫爪 
D.上猫爪


点击查看答案


53、单项选择题  绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。

A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%


点击查看答案


54、单项选择题  甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。

A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销
B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销
C、撤销权自撤销权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使
D、撤销权是指合同中约定的权利


点击查看答案


55、单项选择题  下列对绝热过程描述正确的是()。

A.热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变
B.热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换
C.热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变
D.热力系统状态变化过程中，工质的比容保持不变


点击查看答案


56、多项选择题  下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有（）。

A.油浸过的金属表面 
B.厚钢板 
C.薄壁钢管 
D.退火锅 
E.淬火锅


点击查看答案


57、单项选择题  ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。

A.异步电动机 
B.同步电动机 
C.直流电动机 
D.单相电动机


点击查看答案


58、单项选择题  VLV32、VV32型电缆()。

A.不能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.不适用于潮湿
D.不可承受相当大拉力


点击查看答案


59、单项选择题  甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日


点击查看答案


60、问答题  

某管道安装工程项目，该管道工程属于超高层建筑管道工程，由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点，使得工程进展非常顺利，施工质量达到各项要求。管道安装完毕后，对其进行了系统试验，试验时的有关实施过程如下：
(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。
(2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。
(3)在进行气压试验时，承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。
(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。
问题:
1.超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?2.逐条判断关于管道试验实施过程是否正确。如不正确，请改正。
3.简要说明真空度试验的实施要点。
4.输送何种物质的管道必须进行泄漏试验?
5.管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些?
6.管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?


点击查看答案


61、多项选择题  高压管道安装前，所用管子、关键及阀门等应具有的质量证明文件（）。

A.材料证明 
B.配件合格证 
C.焊接试样实验结果 
D.焊接登记表 
E.安装试验报告 


点击查看答案


62、问答题  

某机电工程公司承接了一条20km长的高压输电线路及一座35kV变电站建设工程。该20km长的高压输电线路虽然不存在大跨度架设，但沿途要穿越多处稻田和翻越两座小山林(三处塔基需要爆破)，输电线材料由建设方提供。该110kV变电站规划在市郊支线公路一侧，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过该市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。在该工程开工前，施工组织设计的编制人员向施工人员进行了施工组织设计交底，为整个工程的顺利实施和按期完工奠定了良好的基础。 

问题:
1.建设方提供的输电电线一般有哪几种类型?
2.编制线路架设施工组织设计中应考虑包括对外协调的单位有哪些?
3.变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调内容有哪些?
4.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调?
5.施工组织设计交底的主要内容有哪些?


点击查看答案


63、单项选择题  关于建筑电气工程施工注意事项的表述，下列说法错误的是()。

A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性


点击查看答案


64、单项选择题  建筑热水管道系统冲洗要求是()。

A.先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管 
B.先冲洗各环路支管，后冲洗底部干管 
C.先冲洗底部水平支管，后冲洗垂直干管 
D.先冲洗上部支管，后冲洗下部干管


点击查看答案


65、填空题  流程图（）


点击查看答案


66、单项选择题  经处理的金属表面，宜在()小时内进行防腐蚀结构层的施工。

A.2
B.3
C.4
D.5


点击查看答案


67、单项选择题  规定起重机在各种工作状态下允许吊装的载荷曲线，称为()。

A.载荷特性曲线
B.起重量特性曲线
C.起重机特性曲线
D.起重高度特性曲线


点击查看答案


68、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

写出应急反应的实施原则。


点击查看答案


69、多项选择题  下列选项中，不能被认定为废标的是()。

A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章


点击查看答案


70、单项选择题  兴起于欧洲17世纪的一场维护资产阶级利益的，为美国独立战争和法国大革命提供了思想武器，也为马克思主义哲学的创立提供了理论前提的思想解放运动是（）。

A.文艺复兴
B.资产阶级改革
C.工业革命
D.启蒙运动


点击查看答案


71、单项选择题  在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。

A、协议
B、主机
C、地址
D、资源


点击查看答案


72、多项选择题  电力工程一级建造师(机电工程)施工管理签章文件包括()管理文件

A.施工范围
B.施工组织
C.施工安全
D.协调
E.现场环保文明施工


点击查看答案


73、多项选择题  计算载荷为()的乘积。

A.风载荷系数 
B.设备及索吊具重量的总和 
C.不均衡载荷系数 
D.吊装安全系数 
E.动载荷系数


点击查看答案


74、多项选择题  绝热材料的主要技术性能有()。

A.最高(低)使用温度 
B.绝缘材料的绝缘性能 
C.绝热材料的密度 
D.绝热材料的机械强度 
E.材料的燃烧性能和化学性能


点击查看答案


75、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，税金项目清单包括()。

A、营业税 
B、城市维护建设税 
C、教育附加 
D、地方教育附加 
E、增值税


点击查看答案


76、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()

A.相适应的普工
B.相适应的技术工人
C.良好的生产环境
D.相适应的检测手段
E.健全的质量管理制度


点击查看答案


77、多项选择题  下列石化设备中，属于热换设备的有()。

A.蒸发器 
B.聚合釜 
C.集油器 
D.冷凝器 
E.洗涤器


点击查看答案


78、填空题  手车式柜（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。


点击查看答案


79、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


80、单项选择题  下列对工业纯铜的描述错误的是（）。

A．密度为8.969／cm3
B．具有良好的导电性
C．导热性差
D．具有优良的焊接性能


点击查看答案


81、多项选择题  高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。

A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离 
B.给水系统中加设减压设备 
C.管路中加装柔性连接 
D.管道增设支吊架 
E.减少给水系统管路的连接件


点击查看答案


82、问答题  

A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。


附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期?
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)?
4.发现高压管件不合格，A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?


点击查看答案


83、多项选择题  项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。

A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系


点击查看答案


84、单项选择题  建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。

A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验


点击查看答案


85、单项选择题  《特种设备安全监察条例》确定的压力管道，是指利用一定的()，用于输送气体或者液体的管状设备。

A.压力 
B.动力驱动 
C.高度位差 
D.热能


点击查看答案


86、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。

A．扩展基础
B．联合基础
C．桩基础
D．沉井基础


点击查看答案


87、单项选择题  容器的产品焊接试扳座设置的部位是（）。

A．筒节级向焊缝的延长部位
B．筒节环向焊缝的中间部位
C．封头经向焊缝的延长部位
D．筒节纵向焊缝的起始部位


点击查看答案


88、多项选择题  压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()

A．容器品种 
B．设计压力 
C．介质特性 
D．重量 
E．容积


点击查看答案


89、问答题  

某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工，该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建，已基本完工。安装公司进场后，按合同工期要求，与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈，明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划(双代号网络图)，其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见下表。
在主机设备基础检验时，安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符，主机设备基础验收不合格，建筑公司进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，使基础检验的工作时间用了40天。制药厂生产设备工程在施工时，因主机设备及控制设备在运输过程中，受到台风的影响，使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天。安装公司按照建设单位的要求，增加劳动力，改变施工方法，调整进度计划，使制药牛产设备仍按合同规定的工期完成。

问题:
1.绘出安装公司编制的制药厂生产设备工程施工进度计划(双代号网络图)。
2.分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?
3.基础检验工作增加到40天会不会影响总工期?
4.主机设备及控制设备晚到10天是否影响总工期?说明理由。
5.工程按合同工期完成，安装公司应在哪几个工作进行赶工?


点击查看答案


90、单项选择题  用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。

A.岩棉 
B.玻璃棉 
C.胶泥 
D.同种毡席材料


点击查看答案


91、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。

A、工程成本 
B、招标控制价 
C、施工图预算价 
D、概算价


点击查看答案


92、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


93、多项选择题  焊接设备选用经济性原则需要考虑设备的()。

A.提高生产率 
B.降低成本 
C.使用寿命 
D.可维修性 
E.可靠性


点击查看答案


94、单项选择题  总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。

A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW


点击查看答案


95、多项选择题  

变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


96、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.施工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书内容有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是检查哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对设备基础的强度进行复测?


点击查看答案


97、单项选择题  当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的（）时，按三相平衡负荷计算。

A.33%
B.25%
C.15%
D.5%


点击查看答案


98、单项选择题  异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（）。

A.结构较复杂 
B.功率因数低 
C.价格较贵 
D.启动麻烦 


点击查看答案


99、单项选择题  回转窑是建材设备中的()。

A.耐火材料生产设备 
B.玻璃生产设备 
C.水泥生产设备 
D.新型建筑材料生产设备


点击查看答案


100、单项选择题  在成本管理中，常常会发生一些例外问题，例如()。

A、成本项目的差异额达到目标成本10%以上 
B、未按分包合同约定的数额支付分包商工程款 
C、设计变更过于频繁 
D、专业分包商的劳动力流动性大


点击查看答案


101、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标人的报价()招标控制价的应予废标。

A、低于 
B、双倍于 
C、高于 
D、高于20%


点击查看答案


102、单项选择题  物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。

A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C


点击查看答案


103、问答题  

背景：
某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程，由于工程公开招标过程中，竞争激烈，采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现，在施工过程中，重点是磨机房设备安装、调试工作。
问题：
1.机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?
2.什么是设备试运转?包括哪些内容?
3.系统调试(试运转)应具备的条件有哪些?
4.系统整体运转的应具备的条件有哪些?


点击查看答案


104、单项选择题  甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。

A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案


点击查看答案


105、单项选择题  设备及管道绝热结构层的施工方法中，喷涂法与()同属现场配料、现场成型的施工方法。

A.充填法 
B.粘贴法 
C.浇注法 
D.拼砌法


点击查看答案


106、单项选择题  防雷接地中，()系统埋深一般为3～4m，当加长时相应加深，有条件的用钻机施工。

A、降阻剂
B、非金属接地
C、离子接地
D、金属接地


点击查看答案


107、单项选择题  乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。

A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标


点击查看答案


108、多项选择题  电缆敷设时应注意的事项有()。

A.电力电缆和控制电缆应分层布置 
B.电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定 
C.电缆应从电缆盘的下端引出 
D.并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开 
E.应有防止电缆机械损伤的措施


点击查看答案


109、问答题  

背景： 
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。 
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。 
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。

问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?


点击查看答案


110、多项选择题  建筑智能化工程的检测应依据()、设备及产品的技术文件进行。

A.工程合同技术文件 
B.施工图设计 
C.设计变更说明 
D.系统试运行报告 
E.洽商记录


点击查看答案


111、判断题  为了明确项目经理部的经济责任，分清成本费用的可控区域，正确合理地反映项目管理的经济效益，对施工间接费实行项目与项目之间分灶吃饭，“谁受益，谁负担，多受益，多负担，少受益，少负担，不受益，不负担”。


点击查看答案


112、单项选择题  下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的()。

A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度


点击查看答案


113、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


114、多项选择题  由于材料价格是由()等所组成，因此控制材料价格，主要是通过掌握市场信息，应用招标和询价等方式控制材料、设备的采购价格。

A、买价 
B、运杂费 
C、运输中的合理损耗 
D、增值税 
E、库存费


点击查看答案


115、单项选择题  有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。

A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性


点击查看答案


116、判断题  在工程项目确定以后，自施工准备开始，经过工程施工，到竣工交付使用，除了保修期外，其中每一项经济业务，都要纳入成本控制的轨道


点击查看答案


117、多项选择题  关于电气盘柜内二次回路接线要求的表述，说法正确的有()。

A.导线与电气元件间连接应牢固可靠，不得有中间接头
B.电缆和分列导线的端部应标明其回路编号
C.每个接线端子上的接线宜为一根，最多不超过两根
D.屏蔽电缆的屏蔽层应予接地
E.导线与接线端子连接4mm2以上的单股铜线需装接线鼻子


点击查看答案


118、多项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门，应逐个进行壳体()。

A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验


点击查看答案


119、多项选择题  合同解除的法律后果有()。

A.尚未履行的，终止履行
B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状
C.有权要求赔偿损失
D.采取其他补救措施
E.尚未履行的.必须履行


点击查看答案


120、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


121、多项选择题  按管道的设计压力分类可将管道分类为()。

A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道


点击查看答案


122、单项选择题  工程量清单报价时，工程量由招标方确定，工程量误差由()承担，工程报价的风险由投标方承担。

A、投标方 
B、政府主管部门 
C、设计单位 
D、招标方


点击查看答案


123、单项选择题  齿轮传动的类型较多，其中两()之间的传动是平面齿轮传动

A.垂直轴
B.相交轴
C.平行轴
D.交错轴


点击查看答案


124、判断题  一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算


点击查看答案


125、判断题  施工过程中所耗费的机械、运输设备等劳动资料的价值，是以购置价计入施工项目成本的。


点击查看答案


126、单项选择题  防雷引下线沿建筑物外墙引下时，在距地()处做断接卡子。

A.1.0m 
B.1.3m 
C.1.5m 
D.1.8m


点击查看答案


127、单项选择题  平面控制网的测量方法有()。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法 
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法 
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法 
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法


点击查看答案


128、单项选择题  用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由()计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。

A.部委 
B.省级 
C.市级 
D.县级


点击查看答案


129、多项选择题  焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。

A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验


点击查看答案


130、单项选择题  输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为()℃的非可燃流体、无毒流体、管道的阀门，应从每批中抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。

A.-20～180
B.-29～190
C.-29～186
D.-26～189


点击查看答案


131、单项选择题  工程量清单具有合同化的法定性，本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即()。

A、价变量不变 
B、价量均不变 
C、量变价不变 
D、价变量也变


点击查看答案


132、单项选择题  建筑安装工程的分项工程可按（）划分。

A.专业性质 
B.施工工艺 
C.施工程序 
D.建筑部位


点击查看答案


133、多项选择题  冶金设备中的轧制设备包括()。

A.拉坯机
B.结晶器
C.中间包
D.矫直机
E.选矿设备


点击查看答案


134、单项选择题  关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。

A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架 
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架 
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设 
D.储罐的脚手架从上到下交替使用 


点击查看答案


135、多项选择题  成本核算的原则包括()。

A、可靠性原则 
B、及时性原则 
C、实质重于形式原则 
D、谨慎性原则


点击查看答案


136、问答题  机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。


点击查看答案


137、单项选择题  试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。

A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备


点击查看答案


138、多项选择题  计量检测设备应有明显的()等标志标明计量器具所处的状态。

A.“合格” 
B.“禁用” 
C.“封存” 
D.“保管” 
E.“检查”


点击查看答案


139、单项选择题  汽包安装程序为()。

A.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包支座的安装→汽包的找正
B.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
C.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包的找正→汽包吊环的安装→汽包的吊装
D.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正


点击查看答案


140、填空题  导线与电气元件间应采用（）连接、（）接、（）接、或（）接等。


点击查看答案


141、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？


点击查看答案


142、单项选择题  在现场环境限制较多、其他起重机无法进行吊装的场合，且被吊设备或构件几何寸大、重量重的机电设备安装和大型结构安装工程中，首先考虑选用()起重机。

A、自行式
B、塔式
C、桅杆式
D、门座式


点击查看答案


143、单项选择题  （）不是其主体

A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络


点击查看答案


144、单项选择题  某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告，3月1日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于4月30日向甲发出中标通知书，甲于5月10日收到中标通知书。则该工程合同成立的时间是()。

A、3月1日
B、4月1日
C、4月30日
D、5月10日


点击查看答案


145、多项选择题  需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（）等.

A.压力容器
B.电梯
C.起重机械
D.锅炉
E.大型游乐设施


点击查看答案


146、多项选择题  技术测量中，主要形状误差有()。

A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度


点击查看答案


147、单项选择题  立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是()。

A.先焊环缝，再焊纵缝 
B.先焊纵缝上段，后焊纵缝下段 
C.先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧 
D.先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧


点击查看答案


148、多项选择题  担保物权包括()。

A、质权
B、留置权
C、企业经营权
D、抵押权


点击查看答案


149、单项选择题  关于设备基础的说法错误的是()。

A.大型储罐多用砂垫层基础 
B.大块式基础广泛应用于设备基础 
C.框架式基础适用于作为电机、压缩机等设备的基础 
D.桩基础和联合基础均属于深基础


点击查看答案


150、单项选择题  防洪标准等级为工级的通信局站是()。

A.移动基站
B.宽带接入站
C.微波通信站
D.卫星地球站


点击查看答案


151、问答题  

某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：


人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。
问题
1．列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。
2．如果材料费实际开支平均为6500元/km，其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。
3．计算本工程的成本偏差并简要分析。
4．计算本工程的进度偏差并简要分析。


点击查看答案


152、多项选择题  在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有（）

A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料


点击查看答案


153、单项选择题  下列自动喷水灭火系统施工顺序正确的是（）

A.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
B.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试
C.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
D.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试


点击查看答案


154、判断题  要使成本控制真正发挥及时、有效的作用，必须严格按照经济责任制的要求，贯彻责、权、利相结合的原则。


点击查看答案


155、问答题  

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?


点击查看答案


156、多项选择题  关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。

A.先排水，后给水 
B.先给水，后排水 
C.先管井内侧，后管井外侧 
D.先管井外侧，后管井内侧 
E.分段并进行横向固定


点击查看答案


157、多项选择题  施工现场使用的计量器具，项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理，包括( )的计量器具。

A.向外单位租用
B.法定计量检定机构
C.施工单位自有
D.有相应资质检测单位
E.由建设单位提供


点击查看答案


158、判断题  定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控


点击查看答案


159、多项选择题  手工或动力工具除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.St2级 
B.St3级 
C.Sa2级 
D.Sa2.5级 
E.Sa3级


点击查看答案


160、单项选择题  成本控制的原则是（）

A.责与权相结合
B.节流控制
C.权与利相结合
D.职能控制


点击查看答案


161、单项选择题  下列设备中，不属于用电设备的是（）。

A.低压配电柜 
B.电动机 
C.电加热器 
D.照明灯具


点击查看答案


162、单项选择题  降低焊接应力的设计措施是()。

A.整体预热 
B.层间锤击 
C.减少焊缝的数量 
D.合理安排焊接顺序


点击查看答案


163、多项选择题  起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）

A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次


点击查看答案


164、单项选择题  管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。

A.5%
B.8%
C.10%
D.15%


点击查看答案


165、单项选择题  施工项目成本核算的原则不包括()。

A、相关性 
B、重要性 
C、谨慎性 
D、精准性


点击查看答案


166、单项选择题  《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和()32程。

A.动力站安装 
B.起重设备安装 
C.工业炉窑安装 
D.制氧


点击查看答案


167、多项选择题  高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。

A.产品说明书 
B.试验记录 
C.调整记录 
D.合格证件 
E.安装图纸


点击查看答案


168、单项选择题  架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。

A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160


点击查看答案


169、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题：
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.设备基础质量合格证明书有哪些?
3.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
4.时设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
5.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
6.如果设备基础强度不够或继续沉降，影响设备安装精度，因采用什么方法防治?


点击查看答案


170、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


171、多项选择题  制定吊装技术方案时，应考虑起重机的基本参数有()。

A.额定起重量
B.最大起升高度
C.工作速度
D.起重机自重
E.最大幅度


点击查看答案


172、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？


点击查看答案


173、单项选择题  下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是()。

A.900万元的通风空调工程 
B.400万元的防腐保温工程 
C.110kV的变配电站工程 
D.1200万元的电气动力照明工程


点击查看答案


174、单项选择题  按()的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。

A.承受荷载
B.轴的材料
C.轴线的形状
D.轴的设计


点击查看答案


175、单项选择题  下列属于工程量清单规则下工程总造价形成的是()。

A、分部分项工程费 
B、投标报价 
C、工程计量 
D、竣工结算与支付


点击查看答案


176、问答题  

背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。

问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
 


点击查看答案


177、填空题  盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。


点击查看答案


178、单项选择题  在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


179、单项选择题  机械设备安装精度测量过程中的四个要素不包括()。

A.设备基础
B.测量对象
C.计量单位
D.测量精度


点击查看答案


180、单项选择题  干式系统灭火系统可用于温度()。

A.不低于4℃且不高于70℃的环境 
B.低于4℃或高于70℃的场所 
C.高于5℃且低于80℃的环境 
D.低于5℃高于80℃的场所


点击查看答案


181、填空题  在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。


点击查看答案


182、多项选择题  建筑智能化系统集成应在()等各子分部工程完工开通的基础上，实现建筑智能化系统的集成。

A.建筑设备监控系统
B.住宅(小区)智能化系统
C.安全防范系统
D.火灾自动报警及消防联动系统
E.办公自动化系统


点击查看答案


183、多项选择题  （）等计量器具，属于C类计量器具。

A.计量性能稳定，量值不易改变
B.低值易耗且使用要求精度不高
C.钢直尺
D.5m以下的钢卷尺
E.5m以上（不含5m）钢卷尺


点击查看答案


184、单项选择题  在机械设备基础种类中，适用于作为电机、压缩机等设备的基础的是()。

A.大块式基础 
B.箱式基础 
C.框架式基础 
D.独立基础


点击查看答案


185、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程、（）工程.

A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧


点击查看答案


186、单项选择题  金属切削机床按()方式，可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、;加工中心和柔性制造系统。

A.加工对象
B.机床的适用范围
C.自动化程度
D.机床的自动控制


点击查看答案


187、单项选择题  进入建设实施阶段的重要标志是()。

A.主体工程开始建设实施 
B.临时工程开始建设实施 
C.监理下达开工令 
D.有关土地使用权已经批准


点击查看答案


188、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-3】
1.背景
某施工单位承担一机电工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有；
(1)机电安装工程造价660万元，材料及设备费占施工产值的比重为60%；
(2)工程预付款为该机电工程总造价的20%.工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每月结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣王前全部扣清.
(3)工程进度款逐月计算；
(4)工程保修金为机电安装工程造价的3%，竣工结算月一次扣留.
2．问题
(1)工程竣工结算的前提是什么？
(2)工程价款的结算方式有哪几种？
(3)承包单位能否将工程预付款临时挪作他用，为什么？
(4)该工程2～5月每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？
(5)六月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少？甲方应付工程结算款为多少？
(6)在该工程的保修期间发生管道漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？


点击查看答案


189、单项选择题  洁净室以()来确定洁净度登记。

A.每立方米体积中允许的最大粒子数
B.每平方米面积中允许的最大粒子数
C.每立方米体积中允许的最小粒子数
D.每平方米面积中允许的最小粒子数


点击查看答案


190、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


191、问答题  

某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm～DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm～DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?


点击查看答案


192、单项选择题  根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。

A.质量监督部门 
B.项目法人 
C.监理单位 
D.施工单位


点击查看答案


193、多项选择题  《中华人民共和国计量法》规定，计量后续检定是指计量器具首次检定后的检定，包括()。

A.周期检定有效期内的检定 
B.强制性周期检定 
C.修理前检定 
D.修理后检定 
E.仲裁检定


点击查看答案


194、单项选择题  常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）

A．射线探伤 
B．涡流探伤 
C．磁性探伤 
D．渗透探伤


点击查看答案


195、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


196、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阙进行控制。

A.模拟量AI
B.数字蟹IS
C.模拟量AO
D.数字量DI


点击查看答案


197、问答题  

某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?


点击查看答案


198、单项选择题  对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。

A、额外费用 
B、期间费用 
C、常规费用 
D、机动费用


点击查看答案


199、多项选择题  工业安装工程安装专业划分包括（）。

A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程


点击查看答案


200、单项选择题  对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。

A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数


点击查看答案


201、单项选择题  某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任


点击查看答案


202、多项选择题  特种设备具有的基本特征是()。

A.涉及生命安全
B.危险性较大
C.社会影响坏
D.易造成财产的重大损失
E.容易造成伤亡


点击查看答案


203、单项选择题  施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或()。

A.制造许可证 
B.产品说明书 
C.技术鉴定书 
D.使用规范


点击查看答案


204、单项选择题  露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）

A．手工电弧下向焊 
B．半自动焊 
C．全自动焊 
D．C02气体保护焊


点击查看答案


205、单项选择题  通风与空调工程的施工程序一般是()。

A.空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定
B.空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收
C.风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收
D.风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定


点击查看答案


206、单项选择题  焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


207、单项选择题  册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。

A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人


点击查看答案


208、单项选择题  自动化仪表设备安装应遵循的程序()。

A.先里后外，先低后高，先轻后重 
C.先外后里，先高后低，先轻后重 
B.先外后里，先低后高，先重后轻 
D.先里后外，先高后低，先重后轻


点击查看答案


209、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

A.建设 
B.施工 
C.设计 
D.监理


点击查看答案


210、单项选择题  并列明敷电缆的中间接头应()。

A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器


点击查看答案


211、单项选择题  在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法


点击查看答案


212、单项选择题  在()的情况下，用相应方法测出的各绕组与中性点之间的电阻，即为各相绕组的直流电阻。

A.电力变压器三相绕组作星形连接，而且中性点引出 
B.电力变压器三相绕组作三角形连接，中性点不引出 
C.电力变压器三相绕组作三角形连接 
D.电力变压器三相绕组作星形连接或三角形连接


点击查看答案


213、多项选择题  保护气体的主要作用是()。

A.焊接时防止空气中的有害作用 
B.实现对焊缝和近缝区的保护 
C提高焊缝性能 
D.降低焊接烟尘 
E.控制焊缝冶金质量


点击查看答案


214、多项选择题  通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。

A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定


点击查看答案


215、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

A公司投标的做法是否违规?简述理由。


点击查看答案


216、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。


点击查看答案


217、单项选择题  适用于各种轻质绝热材料制品的绝热结构层施工方法为()。

A.浇筑法 
B.充填法 
C.拼砌法 
D.粘贴法


点击查看答案


218、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】
1．背景
某机电工程共包含4个单位工程，分别由两个施工单位施工。4个单位工程中，有3个已经办理中间交接，另一个完成了系统水压试验，正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组级。在此条件下，建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行，联动试运行后补办中间交接手续。
在试运行过程中，已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏，一台未进行单体试运行的设备出现故障，联动试运行中断。经分析认定，管道焊道泄漏属于施工质量问题。
2．问题
(1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行，试运行后补办中间交接手续的做法是否正确？为什么？
(2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确？为什么？
(3)建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组织，是否达到联动试运行要求的该项条件？说明理由。
(4)工程已经中间交接，管道焊道泄漏的质量责任由谁承担？为什么？


点击查看答案


219、单项选择题  钢结构的一二级焊缝应该选择操作简便的()无损检测方法进行内部缺陷的检测。

A.射线探伤 
B.磁粉探伤 
C.超声探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


220、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


221、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

根据背景资料，分析并计算项目经理部能否实现100万元的利润？


点击查看答案


222、填空题  二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应采取防止（）设备损坏的安全技术措施。


点击查看答案


223、填空题  动触头与静触头的（）应一致，触头接触紧密。


点击查看答案


224、问答题  

某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划见下图，该计划满足合同工期100 d的要求。 在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10 d(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下： (一)调整方案：将工作J，的持续时间压缩5 d。 (二)费用补偿要求：
1.工作J，压缩5 d，增加赶工费25 000元：
2.塔式起重机闲置15 d补偿：600元/d(塔式起重机租赁费)×/5 d：9 000元：
3.由于工作B停工10 d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(下班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10 d后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?


点击查看答案


225、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-4】
1．背景
某发电榘团有限公司于2010年在第三和第四季度先组织相关人员分别对公司的2×300MW发电机组的技术改造建设项目和一台1000MW发电机组的新建项目进行了交工验收，然后成立两个竣工验收委员会就电厂主体工程，及其消防、职业卫生和厂生活区等设施进行了同步验收。
在现场验收过程中，检查人员发现：(1)由业主提供的一台磨煤机运行噪声很大，经检验是其本身质量存在问题；(2)因冷却水取水口水温过高，现已变更。
2．问题
(1)技术改造建设项目和新建项目是否都要组织竣工验收？通常有哪些建设项目要组织竣工验收？
(2)简述交工验收的组织单位和参加单位。
(3)根据验收的一般规定，背景资料中的同步验收是否正确？阐述理由。
(4)验收委员会（组）通常由哪些部门（的人员）组成？
(5)针对现场验收过程中发现的问题，可提供证明的资料（依据）有哪些？


点击查看答案


226、单项选择题  关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）。

A.给水管让排水管 
B.大管让小管 
C.水管让电管 
D.铁质管道让塑料管


点击查看答案


227、单项选择题  ()只能用于无人场所，如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。

A.自动喷水灭火系统 
B.泡沫灭火系统 
C.气体灭火系统 
D.干粉灭火系统


点击查看答案


228、单项选择题  当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。

A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量


点击查看答案


229、判断题  施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的


点击查看答案


230、单项选择题  通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目，一般以()为准则，不宜提出过高要求。

A.适用
B.规范规定
C.质量合格
D.业主要求


点击查看答案


231、单项选择题  检验管道系统强度和严密性的试验是( )。

A.压力试验
B.真空度试验
C.泄露性试验
D.致密性试验


点击查看答案


232、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？


点击查看答案


233、问答题  

某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。


点击查看答案


234、单项选择题  塔器现场到货状态分为整体到货、分段到货、分片到货。分片到货的设备直径()3.8m。

A.小于 
B.等于 
C.大于 
D.小于等于


点击查看答案


235、单项选择题  通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%

B.10% 
C.15% 
D.20%


点击查看答案


236、单项选择题  适用于在低速而有冲击轴承是()。

A.向心滑动轴承
B.滑动轴承
C.滚动轴承
D.推力滑动轴承


点击查看答案


237、多项选择题  卫星地球站天线、馈源的安装要求有()。

A.天线构件外覆层如有脱落应及时修补
B.天线防雷接地体及接地线的电阻值应符合施工图设计要求
C.各种含有转动关节的构件应转动灵活，平滑且无异常声音
D.天线驱动电机应在安装前进行绝缘电阻测试和通电转动试验，确认正常后再行安装
E.馈源安装完成以后必须立即安装干燥充气机和充气管路


点击查看答案


238、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

炉窑砌筑前，工序交接验收证明书包括哪些内容？


点击查看答案


239、单项选择题  某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第兰段(上段)吊装、找正的紧前工序是()。

A.第一、二段段间环焊缝组对焊接 
B.第二段找正 
C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 
D.紧固地脚螺栓


点击查看答案


240、多项选择题  锅炉按水循环方式分类可分为()。

A.自然循环锅炉 
B.强制循环锅炉 
C.直流锅炉 
D.交流锅炉 
E.复合循环锅炉


点击查看答案


241、多项选择题  先期违约的构成要件包括()。

A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空


点击查看答案


242、单项选择题  为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。

A.接地排
B.防水弯
C.固定卡
D.密封槽


点击查看答案


243、填空题  正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，宜以（）或（）隔开。


点击查看答案


244、单项选择题  施工项目成本核算的原则包括()。

A、互证性原则 
B、可追溯性原则 
C、权责发生制原则 
D、完整性原则


点击查看答案


245、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0，0 
B.-10，0 
C.0，-10 
D.0，-15


点击查看答案


246、单项选择题  通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，目前施工单位普遍采用()。

A.成晶 
B.在施工现场机械加工成型 
C.半成品 
D.从厂家定做


点击查看答案


247、单项选择题  机电工程项目常用电缆的类型中，()适用于室内各种敷设方式的控制电路中。

A.VV型电力电缆 
B.KVV型控制电缆 
C.VV32型电缆 
D.VV22型电缆


点击查看答案


248、单项选择题  热力管道两个补偿器之间应设置()。

A.活动支架 
B.导向支架 
C.固定支架 
D.弹簧吊架


点击查看答案


249、多项选择题  喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.sa2级
B.sa2÷级
C.Sa3级
D.Sa4级
E.St2级


点击查看答案


250、单项选择题  关于合同价款调整描述错误的是()。

A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


251、单项选择题  施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。

A.施工单位 
B.建设单位 
C.设计单位 
D.投资单位


点击查看答案


252、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？


点击查看答案


253、单项选择题  照明灯具安装要与()配合协调，做好成品保护，不能污染已完成的工程产品。

A.结构工程 
B.装饰工程 
C.门窗工程 
D.楼面工程


点击查看答案


254、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

承包商自行采购阀门会面临哪些采购管理失控的风险？


点击查看答案


255、单项选择题  目前常用的地锚类型中不包括()。

A.全埋式
B.固定式
C.半埋式
D.利用建筑物


点击查看答案


256、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，使用()投资的建设工程承发包，必须采用工程量清单计价。

A、国外资金 
B、国有资金 
C、私人资金 
D、捐助资金


点击查看答案


257、判断题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。


点击查看答案


258、单项选择题  旋转式环形加热炉砌筑必须在()后方可进行。

A.隐蔽工程验收 
B.炉体结构完工 
C.炉窑单机无负荷试运转合格 
D.炉窑基础完工


点击查看答案


259、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

该工程竣工验收的基本程序有什么特点?


点击查看答案


260、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


261、单项选择题  《特种设备安全监察条例》确定的起重机械类特种设备，是指用于()重物的机电设备。

A.水平移动 
B.转动 
C.牵引 
D.垂直升降或水平移动


点击查看答案


262、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标工程量清单必须作为招标文件件的组成部分，其()由招标人负责。

A、准确性 
B、完整性 
C、科学性 
D、先进性


点击查看答案


263、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A、设备测量基准的选择
B、设备制造的质量
C、设备基础的硬度
D、设备安装环境


点击查看答案


264、多项选择题  静置设备焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的有()

A.试板应由最熟练的焊工制作
B.试板应单独设置并单独进行
C.试板的识别标识中应包括材料钢号
D.试板的尺寸应满足实验所需的试样类别和数量的截取要求
E.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%超声波检测合格


点击查看答案


265、单项选择题  通过实际成本与()的对比，考核工程项目成本的降低水平。

A、计划成本 
B、估算成本 
C、决算成本 
D、预算成本


点击查看答案


266、单项选择题  高压隔离开关作用主要是()。

A、隔离高压电源，保证安全检修
B、分断电路中的用电负荷
C、保护电路中的用电设备
D、分断大电流电路


点击查看答案


267、单项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工 
B.建设 
C.设备制造 
D.设计


点击查看答案


268、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某厂将拟建一条年产100万t的生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包，工程内容包括土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t挢式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各能源介质管道施工，建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，不得不配备临时用工人员，为了抢时间、赶进度，总承包单位立即着手施工组织总设计编制，拟将该工程中的部分土建工程和已编制了吊装方案的车间内桥式起重机的安装进行分包。
2．问题
(1)施工组织设计可分为哪几种类型？
(2)总承包单位在策划实施该项目时应注意哪些内、外联系环节？
(3)在进行桥式起重机安装的吊装方案交底时，还应考虑哪些问题？
(4)根据本案例具体情况应拟定哪些合适的教育和培训？
(5)试述吊装方法的选用原则和步骤。


点击查看答案


269、单项选择题  在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象，一般要进行()。

A.抽转子检查 
B.传动装置检查 
C.抽芯检查 
D.探伤检查


点击查看答案


270、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。 
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。 
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

该球磨机减速器是采用()。

A.带传动 
B.链传动 
C.液压传动 
D.齿轮传动


点击查看答案


271、多项选择题  影响需求变动的主要因素有()。

A.消费者偏好 
B.互补品价格 
C.消费者的收入 
D.预期
E.生产成本


点击查看答案


272、多项选择题  大型汽轮机低压外下缸体前段和后端组合找中心时，作为基准的有（）。

A.激光 
B.拉钢丝 
C.吊线坠 
D.假轴 
E.转子 


点击查看答案


273、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A.规程规范 
B.合同条款 
C.被吊装设备的设计文件 
D.施工组织总设计 
E.工程进度计划


点击查看答案


274、多项选择题  关于压力容器焊接试板要求的说法，正确的有（）。

A.试板应采用与施焊压力容器相同的条件和工艺在试验场完成操作（产品焊接试版，应在焊接产品的同时完成操作） 
B.试板应由该压力容器的施焊焊工进行焊接 
C.试板检测不合格，允许返修 
D.不得刻意避开试板焊缝外观不合格的部分截取试样（产品焊接试外观检查如不合格，允许返修，如不返修，可避开缺陷部位截取试样） 
E.焊接试板应同炉、同工艺随容器进行热处理


点击查看答案


275、单项选择题  施工项目成本费用控制的核心任务是()。

A、纠偏 
B、检查 
C、成本预测 
D、偏差分析


点击查看答案


276、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-2】
1．背景
某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及要求进行投标报价：
该安装工程按设计文件计算出各分部分项工程工料机费用为6000万元，其中人工费占10%.安装工程脚手架搭拆的工料机费用，按各分部分项工程人工费合计的8%计取，其中人工费占25%；安全随护、文明施工措施费用，按当地工程造价管理机构发布的规定计100万元，根据建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中“投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%”的规定，业主要求按90%计；其他措施项目清单费用按150万元计.
施工管理费、利润分别按人工费的60%、40%计.按业主要求，总承包企业将占工程总量的20%的部分专业工程发包给某专业承包企业，总承包服务费按分包专业工程各分部分项工程人工费合计的15%计取.规费按82万元计；税金按税率3.41%计.
2．问题
(1)按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定，计算该单位工程的分部分项工程清单计价.
(2)计算措施项目清单计价.
(3)计算其他项目清单计价.
(4)计算该单位工程的工程总报价.
(5)指出实物法编制施工图预算的基本步骤.


点击查看答案


277、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-6】
1．背景
某机电工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人.招标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3，清单报价中甲项综合单价为1240元／m3，乙项综合单价为985元／m3.
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，赞率为3.8%.
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项．暂定费用为3万元.
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数.规费费率为4%.税金率为3.41%.
在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月.
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回.
(3)措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付.
(4)零星工程费于最后一个月按实结算.
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08.
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留.
承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量见表1H420124-3.
施工过程中发生了以下事件：
1)5月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1万元；施工机械被损坏，损失1.5万元.
2)实际发生零星工程费3.5万元.
2．问题
(1)计算材科预付款.
(2)计算措施项目清单计价合价和预付措施费金额.
(3)列式计算5月份应支付承包商的工程款.
(4)列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款.
(5)承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整.经双方协商同意，按调值公式法调整结算价.假定3、4、5三个月承包商应得工程款（含索赔费用）为750万元；固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.10，其余不变.则6月份工程结算价为多少？（金额单位为万元；计算结果均保留两位小数.


点击查看答案


278、填空题  盘、柜基础型钢应有明显且不少于（）的可靠接地。


点击查看答案


279、多项选择题  分部工程划分的原则是（）。

A.材料种类
B.施工特点
C.工程规模
D.专业性质


点击查看答案


280、多项选择题  门禁系统中常用的电控锁类型有()等。

A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁


点击查看答案


281、单项选择题  施工方案分为专业工程施工方案和()两大类。

A.专项工程施工方案
B.多项工程施工方案
C.非专业工程施工方案
D.单项工程施工方案


点击查看答案


282、单项选择题  ()是将电解液中的金属离子在直流电的作用下，在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程。

A、热镀
B、渗镀
C、电镀
D、喷镀


点击查看答案


283、单项选择题  施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）。

A.后续检定
B.使用检定
C.周期检定
D.仲裁检定


点击查看答案


284、单项选择题  温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。

A.变送器 
B.热电阻 
C.热电偶 
D.热敏元件


点击查看答案


285、单项选择题  安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近


点击查看答案


286、单项选择题  轴承的功用是为支承轴及轴上零件，承受其荷载，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。通常轴承分为（）。

A．推力轴承和滑动轴承
B．向心轴承和滚动轴承
C．滑动轴承和滚动轴承
D．推力轴承和向心轴承


点击查看答案


287、单项选择题  设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。

A.钢铆钉 
B.木桩 
C.普通角锅 
D.铜棒


点击查看答案


288、多项选择题  智能建筑是由()共同构成。

A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程


点击查看答案


289、单项选择题  现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊


点击查看答案


290、多项选择题  吊装方法的选用原则为()。

A.省力
B.经济
C.快捷
D.有序
E.安全


点击查看答案


291、单项选择题  《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。

A．发电厂保护区 
B．电力电缆线路保护区 
C．变电站保护区 
D．换流站保护区


点击查看答案


292、多项选择题  办公室照明通常采用()作为电源连接线。

A.RV型
B.BV型
C.BX型
D.BLX型
E.BVV型


点击查看答案


293、单项选择题  由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.

A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70


点击查看答案


294、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划


点击查看答案


295、填空题  盘、柜内带电母线应有防止触及的（）防护装置。


点击查看答案


296、单项选择题  2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日


点击查看答案


297、单项选择题  常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。

A.射线探伤 
B.涡流探伤 
C.磁性探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


298、多项选择题  设备通电前的检查应包括()。

A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠


点击查看答案


299、单项选择题  防潮层在室外施工可以在()时进行。

A.风天
B.雨天
C.曝晒
D.雪天


点击查看答案


300、问答题  

背景： 
某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款条款如下： 
（1）分项工程清单中含有两个分项工程，估算工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单价为180元／m3，乙项综合单价为160元／m3。 
（2）措施项目清单中包括： 
1）环保、安全与文明施工等全工地性综合措施直接费用8万元； 
2）模板与脚手架等与分项工程作业相关的措施直接费用10万元。 
（3）其他项目清单中仅含零星工作直接费用3万元。 
（4）规费综合费率3.31%；税金率3.47%。 
有关付款条款如下： 
（1）分项工程量按实结算，综合单价不予调整。 
（2）材料预付款为分项工程合同价的20％，于开工前支付，在最后两个月平均扣除。 
（3）措施项目中，全工地性综合措施费用于开工前与工程预付款一起支付；与分项工程作业相关的措施费用于开工后第1、3月末分两次平均支付。 
（4）其他项目费用于竣工月结算。 
（5）业主从每次拨付给承包商的工程款中，按5％的比例扣留质量保证金。 
承包商每月实际完成的工程量表单位：m3 

问题：
1．工程预计合同总价为多少？材料预付款金额是多少？首次支付措施费金额是多少？
2．每月分项工程价款是多少？每月付款总额是多少？


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：口腔医学主治医师：口腔解剖学考..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询