当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程测试题（最新版）
2023-07-03 01:23:34 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  厕浴间、厨房防水层上应做()厚水泥砂浆保护层，其上再做地面砖等饰面层。

A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm


点击查看答案


2、多项选择题  钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。

A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型


点击查看答案


3、单项选择题  在我国建筑防水材料的应用中处于主导地位，广泛用于屋面、地下和特殊构筑物防水的是()。

A、防水卷材
B、防水涂料
C、刚性防水材料
D、密封材料


点击查看答案


4、单项选择题  整体面层施工后，养护时间不应少于()d。

A.3
B.4
C.5
D.7


点击查看答案


5、名词解释  单位换算


点击查看答案


6、问答题  某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 事件三中，深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当？分别说明理由。


点击查看答案


7、单项选择题  大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。

A、5
B、7
C、14
D、28


点击查看答案


8、多项选择题  施工企业的存货，按其用途可分为()。

A.库存材料
B.周转材料
C.在建施工产品
D.固定资产
E.委托加工物资


点击查看答案


9、单项选择题  实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由()单位负责上报事故。

A.建设 
B.监理 
C.专业分包 
D.总承包


点击查看答案


10、单项选择题  土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率，称为()。

A、土的干密度
B、土的密实度
C、土的天然含水量
D、土的天然密度


点击查看答案


11、单项选择题  钢结构连接施工中，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（）扣。

A.1～2  
B.1～3  
C.2～3  
D.2～4


点击查看答案


12、单项选择题  在建筑装饰饰面石材中，具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是()。

A.花岗石
B.大理石
C.水磨石
D.微晶石


点击查看答案


13、单项选择题  宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。

A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日


点击查看答案


14、单项选择题  钢结构加工制作中的关键步骤是()。

A.滚圆
B.揻弯
C.制孔
D.焊接


点击查看答案


15、单项选择题  建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处()罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.10万元以上，30万元以下
B.5万元以上，40万元以下
C.20万元以上，50万元以下
D.30万元以上，40万元以下


点击查看答案


16、单项选择题  根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。

A.5
B.10
C.25
D.35


点击查看答案


17、单项选择题  某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()

A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元


点击查看答案


18、多项选择题  财务现金流量表是进行财务评价的重要工具，按其评价的角度不同，分为()。

A.项目财务现金流量表
B.资本金财务现金流量表
C.会计年度财务现金流量表
D.投资各方财务现金流量表
E.项目增量财务现金流量表


点击查看答案


19、问答题  

某展览馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙，外墙采用建筑幕墙。承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。
问题：
1.建筑装饰装修工程细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项内容?
3.请简述建筑工程现场文明施工管理的主要内容。
4.请简述建筑工程施工环境管理计划的主要内容。


点击查看答案


20、多项选择题  关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。

A、若不减少拌和用水量，能显著提高拌和物的流动性
B、当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度
C、若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥
D、混凝土的耐久性得到显著改善
E、混凝土的安全性得到显著改善


点击查看答案


21、名词解释  牛腿


点击查看答案


22、单项选择题  选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。

A.8
B.18
C.28


点击查看答案


23、单项选择题  下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬
B.试用期
C.保守商业秘密
D.福利待遇


点击查看答案


24、单项选择题  工程量清单不包括()。

A.单位工程量清单
B.分部分项工程量清单
C.措施项目清单
D.其他项目清单


点击查看答案


25、单项选择题  砌体房屋结构中，圈梁内配置的箍筋间距不应大于()。

A.200mm
B.250mm
C.350mm
D.300mm


点击查看答案


26、单项选择题  DS1水准仪的测量精度是()。

A.1.0μm
B.1.0mm
C.1.0cm
D.1.0dm


点击查看答案


27、单项选择题  年名义利率8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是()。

A.2.00%，8.00%
B.2.00%，8.24%
C.2.06%，8·00%
D.2.06%，8.24%


点击查看答案


28、单项选择题  根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担叙述不正确的是()。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.分包单位可以依据总承包合同要求建设单位支付分包工程款


点击查看答案


29、多项选择题  下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有()。

A．应有足够的消防水源，其进水口一般不应小于两处
B．一般临时设施区，每100㎡配备一个10L的灭火器
C．临时木工加工车间，每30㎡配置一个灭火器
D．油漆作业间，每25㎡配置一个灭火器
E．消防箱内消防水管长度不小于25m


点击查看答案


30、多项选择题  涉及三级动火申请和批准的部门和人员有()。

A.责任工程师 
B.项目负责人 
C.项目安全管理部门 
D.班组长 
E.企业安全管理部门


点击查看答案


31、单项选择题  某工程夜间的施工费应归属于()。

A.直接工程费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费


点击查看答案


32、多项选择题  下列各项中不按照固定资产核算的有()

A.融资租赁方式租入的固定资产
B.已经股价单独入帐的土地
C.因征地而支付的补偿费
D.已出租的建筑物
E.经济林 


点击查看答案


33、单项选择题  工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。

A.效益和程序
B.工艺和程序
C.条件和效果
D.效益和流程


点击查看答案


34、单项选择题  肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序，设计无要求时，通常是()。

A.先张拉楼板，后张拉楼面粱 
B.板中的无粘结筋须集中张拉 
C.梁中的无粘结筋须同时张拉 
D.先张拉楼面粱，后张拉楼板


点击查看答案


35、问答题  

某商业大厦建设工程项目，建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。
该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙，工程东、西、北三个立面造型均比较规则，面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异型曲线造型；各立面幕墙均连续。
工程竣工时，施工单位经过初验，认为巳按合同约定完成所有施工任务，提请建设单位组织竣工验收，并已将全部质量保证资料复印齐全供审核，该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。
【问题】
1.本工程幕墙工程检验批应如何划分？
2.简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目？
3.请简要说明工程竣工验收的程序。
4.应报送资料包括?


点击查看答案


36、单项选择题  建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。

A、20
B、25
C、30
D、35


点击查看答案


37、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商
B.勘察设计单位
C.施工企业
D.建设单位
E.设备供应商


点击查看答案


38、单项选择题  下列各项，属于企业在经营过程中产生的流动负债并且需要预先提取的是()。

A.应付账款
B.应付工资
C.应付票据
D.应付股利


点击查看答案


39、单项选择题  在工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第15天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第30天，最迟开始时间分别为第30天、第30天和第32天，则工作F的总时差和自由时差()天。

A.分别为10和4
B.分别为10和10
C.分别为12和4
D.分别为12和10


点击查看答案


40、问答题  

某大厦外墙为幕墙，裙楼为干挂花岗石幕墙，主楼正面为点式玻璃幕墙，其他部分为复合铝板幕墙。土建工程已完毕，进人幕墙施T阶段。玻璃幕墙生产车间进行结构胶注胶生产工序如下：
1.室温为25℃，相对湿度为35%；
2.清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用"一次擦"工艺进行清洁；
3.清洁后的基材一般在1h内注胶完毕；
4.从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。安装复合铝板幕墙的次序为从上而下，先平面、后转角和窗台。即先确定幕墙所有铝板板块水平方向位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。


点击查看答案


41、名词解释  建筑面积、使用面积、使用率、交通面积、结构面积


点击查看答案


42、单项选择题  根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-1995)，纸面石膏板属于()建筑材料。

A.不燃性 
B.难燃性 
C.可燃性 
D.易燃性


点击查看答案


43、多项选择题  地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其主要特点有()。

A.容易检查混凝土质量
B.浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层
C.不能利用保护墙作模板
D.工期较长
E.土方开挖量大，且易产生塌方现象


点击查看答案


44、问答题  

背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。

本案例中地下室外墙混凝土质量检查应主要控制哪些方面的内容?


点击查看答案


45、单项选择题  居住用地的使用年限为()年。

A.50
B.60
C.70
D.80


点击查看答案


46、单项选择题  一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是()．

A.提高强度等级，提高水胶比 
B.提高强度等级，降低水胶比 
C.降低强度等级，提高水胶比 
D.降低强度等级，降低水胶比


点击查看答案


47、多项选择题  下列关于饰面板(砖)工程施工环境要求的说法中，正确的是()。

A、湿作业施工现场环境温度不应低于5℃
B、采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10℃
C、采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱、背涂处理
D、石材饰面板采用干挂工艺施工时，应符合石材幕墙工程施工技术要求
E、外墙饰面砖粘贴工程采用满粘法施工，一般采用传统直接抹浆粘贴


点击查看答案


48、单项选择题  下列对设备磨损理解不正确的是()。

A.设备磨损分为有形磨损和无形磨损两大类
B.设备的有形磨损反映了设备使用价值的降低
C.无形磨损也会引起设备原始价值的贬值
D.技术进步使设备的有形磨损加快，无形磨损减缓


点击查看答案


49、多项选择题  氟碳涂料的特点包括()。

A、耐污性
B、自洁性
C、耐酸碱
D、耐腐蚀
E、涂层硬度较低 


点击查看答案


50、问答题  

某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
问题：
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。


点击查看答案


51、单项选择题  用挣值法进行费用控制时，如得出的进度偏差为负值时，则表示()。

A.进度延误
B.节支
C.进度提前
D.超支


点击查看答案


52、单项选择题  地下工程防水混凝土施工中，防水混凝土结构应符合()。

A.结构厚度不应小于250mm
B.裂缝宽度可以大于0.2mm
C.钢筋保护层厚度迎水面不应大于50mm
D.混凝土抗渗等级不应小于P9


点击查看答案


53、名词解释  建筑密度


点击查看答案


54、单项选择题  在砌体结构施工技术中，关于混凝土大小型空心砌块砌体工程的表述，有误的是()。

A.混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种
B.普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水
C.龄期不足21d及表面有浮水的小砌块不得施工
D.小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线


点击查看答案


55、单项选择题  患儿女，5岁。发热、轻咳3天伴皮疹1天。体检：精神可，枕部及耳后淋巴结轻度肿大，全身红色斑丘疹。诊断可能为

A.传染性单核细胞增多症
B.淋巴结核
C.恶性淋巴瘤
D.急性淋巴结炎
E.风疹


点击查看答案


56、单项选择题  深基坑工程中无支护结构的挖土方案是()。

A、放坡挖土
B、中心岛式挖土
C、盆式挖土
D、逆作法挖土


点击查看答案


57、单项选择题  关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。

A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 


点击查看答案


58、问答题  

背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝 
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件： 
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。 
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。 
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。 

事件一中，项目部的做法是否妥当?说明理由。


点击查看答案


59、单项选择题  发生费用时具体表现为()

A.企业资产和负债的同时增加
B.企业资产的增加或负债的减少
C.资产的减少或负债的增加
D.负债的减少或所有者权益的增加


点击查看答案


60、多项选择题  建筑装饰装修工程施工平面图的内容包括()。

A.地上、地下的一切建筑物、构筑物和管线位置
B.测量放线标桩控制位置，渣土及建筑垃圾堆放场地
C.垂直运输设备的平面位置，脚手架、防护棚位置
D.材料、半成品的加工场地;大宗材料、成品、半成品、设备的堆放场地
E.图例、比例尺、方向及方向标记


点击查看答案


61、多项选择题  建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为()。

A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C.按照先地下、后地上的原则施工
D.先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工


点击查看答案


62、问答题  

沿海地区某住宅工程，地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。该工程由4栋地上12层，地下一层，结构形式完全相同的单体组成，其中地下室为整体地下室，四个单体及单体间空地均有地下部分。
施工单位上报施工组织设计中，所有混凝土均采用预拌商品混凝土，水泥采用普通硅酸盐水泥；零星砌筑及抹灰用砂浆现场拌制；屋面设计为不上人屋面，炉硫保温后细石混凝土封面找坡，最上层敷设SBS卷材防水层一道。
时年8月16日，监理例行检査时发现现场砌筑用水泥出厂日期为5月10日，监理工程师认为此批水泥已过期下令将此批水泥清退出场。
同时发现顶层墙体混凝土结构外观质量存在严重缺陷，经检查该部位混凝土其他质量控制资料，对结构安全不造成影响，同意对现浇结构分项予以验收；检查屋顶做法时，发现防水基层不干燥，经请示总监理工程师并征得业主同意后，下令防水施工停工整改。
【问题】
1.该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥是否合适？简述理由；对于六大常用水泥，哪些适宜用在本案例中地下结构混凝土，哪些不适宜？
2.监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场是否合理？并简述理由或正确做法。
3.监理工程师对混凝土结构外观质量存在缺陷处理是否合理？并简述理由或正确做法。
4.简述防水层铺设前，基层的干燥程度简易检验方法。


点击查看答案


63、多项选择题  施工测量现场主要测设工作有()。

A.长度
B.角度
C.平面位置
D.高程位置
E.城市水准点


点击查看答案


64、单项选择题  土方机械化施工常用机械中，()适于大面积场地平整、压实，以及运距在800m以内的挖运土方。

A.推土机
B.装载机
C.挖掘机
D.铲运机


点击查看答案


65、单项选择题  关于后张法预应力(无粘结)施工的说法，正确的是()。

A.预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼面梁、后张拉楼板
B.板中的无粘结筋可依次张拉，梁中的无粘结筋可对称张拉
C.当曲线无粘结预应力筋长度超过20m时，宜采用两端张拉
D.当长度超过30m时，宜采用分段张拉


点击查看答案


66、单项选择题  根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为()级装修材料使用。

A.A
B.B1
C.B2
D.B3


点击查看答案


67、单项选择题  借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照
B.技术方案
C.施工设备
D.施工业绩


点击查看答案


68、单项选择题  关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。

A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级


点击查看答案


69、单项选择题  提高钢筋混凝土梁的斜载面承载能力，采取()是不合适的。

A.增大断面尺寸
B.提高混凝土强度等级
C.增加腹筋
D.增加纵向配筋量


点击查看答案


70、单项选择题  

如图1—10所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是(　　)。

A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1 　
D.P2>3P1 　  


点击查看答案


71、单项选择题  对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是()。

A.直角坐标法 
B.极坐标法 
C.角度前方交会法 
D.距离交会法


点击查看答案


72、单项选择题  —般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。

A.拉  
B.压  
C.弯  
D.扭


点击查看答案


73、单项选择题  表示热轧光圆钢筋符号的为（）。

A.HPB300
B.HRB335
C.HRB400
D.RRB400


点击查看答案


74、单项选择题  建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。

A、2
B、3
C、6
D、8


点击查看答案


75、单项选择题  T程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。

A.资源均衡使用条件下的最短工期安排
B.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
C.资源使用量最少条件下的合理工期安排
D.工期固定条件下的资源均衡安排


点击查看答案


76、多项选择题  下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是()。

A.甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价
B.乙公司投标时递交了虚假的资格文件
C.丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明
D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿
E.戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费


点击查看答案


77、单项选择题  有限空间作业应履行《北京市电力公司进出有限空间作业申请单》，现场许可或电话许可手续，并做好记录保存（）。

A.半年
B.一年
C.二年


点击查看答案


78、单项选择题  建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。

A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力


点击查看答案


79、多项选择题  具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的
B.申请人申请停止执行的
C.申请人提供担保的
D.行政复议机关认为需要停止执行的
E.被申请人被撤销的


点击查看答案


80、问答题  

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下1层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截至2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额l670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
问题：
1.事件l中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。


点击查看答案


81、问答题  

建筑工程项目质量计划管理案例分析题：
某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0、5m；由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。
【问题】
1、简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2、简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3、超挖部分是否需要处理？如何处理？
4、回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么？


点击查看答案


82、填空题  作业中断超过（）应重新进行监测分析，对人员重新进行清点，情况异常时应立即停止作业，撤离、清点作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。


点击查看答案


83、单项选择题  平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于()。

A.1%
B.1.5%
C.2%
D.3%


点击查看答案


84、单项选择题  开启地下有限空间出入口前，应使用气体检测设备检测地下有限空间内是否存在（）、蒸气，存在爆炸危险的，开启时应采取相应的防爆措施。

A.沼气
B.二氧化碳
C.可燃性气体


点击查看答案


85、单项选择题  下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。

A、铲运机 
B、正铲挖掘机 
C、反铲挖掘机 
D、抓铲挖掘机


点击查看答案


86、多项选择题  对防水混凝土施对防水混凝土施工要求的表述中，符合其规定的是()。

A、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
B、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
C、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与胀缝相结合
D、遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内
E、防水混凝土终凝后应立即开始进行养护，养护时间不得少于12d


点击查看答案


87、问答题  

某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题
1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?
2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?
3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?
4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?
5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?


点击查看答案


88、单项选择题  暗龙骨吊顶施工要求中，吊杆距主龙骨端部距离不得大于()mm。

A、200
B、250
C、300
D、350


点击查看答案


89、多项选择题  混凝土的自然养护方法有()。

A.覆盖浇水养护 
B.塑料布覆盖包裹养护 
C.养生液养护 
D.蒸汽养护 
E.升温养护 


点击查看答案


90、多项选择题  下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。

A、墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处
C、墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段


点击查看答案


91、多项选择题  混凝土结构的裂缝控制可分为()。

A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度应等于标准值
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
E.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的强度


点击查看答案


92、名词解释  自然层


点击查看答案


93、多项选择题  从计算臂梁端部的最大位移的公式中可以看出，影响梁位移的因素有()。

A.荷载
B.材料性能
C.构件的截面
D.构件的刚度
E.构件的跨度


点击查看答案


94、单项选择题  开启电力管井、电力隧道井盖时，作业人员应站在井口（）使用专用工具（如：语音提示井盖开启器），同时注意放置位置，以免滑脱后伤人。

A.下风侧
B.上风侧
C.上风侧、下风侧均可


点击查看答案


95、单项选择题  采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以（）控制其入土深度。

A、贯入度
B、持力层
C、标高
D、锤击数


点击查看答案


96、单项选择题  工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准


点击查看答案


97、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。

A.15天
B.1个月
C.3个月
D.6个月


点击查看答案


98、判断题  准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。


点击查看答案


99、单项选择题  下列民事责任的责任形式中，不适用于侵权责任的是()。

A.停止侵害
B.恢复原状
C.支付违约金
D.消除影响、恢复名誉


点击查看答案


100、单项选择题  内保温的建筑，靠近外墙处的楼板也会因此处的温度较低而出现()的现象，做楼面装修前，应先在此处楼板上下做保温处理。

A.结露
B.结冰
C.散热
D.透气


点击查看答案


101、问答题  

某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A监理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8曰开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工:孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录；混凝土结构丁.程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成；楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志；下程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认丁程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章；监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章；勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查，对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致进行认可；有完整的主体结构工程档案资料，见证试验档案监理资料；施工质量保证资料；管理资料和评定资料。监理工程师认为内容不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组；验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成；建设工程主体验收按施工企业A评、设计认可的程序进行。监理
工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单；施工方法、技术措施、质量保证措施；施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
【问题】
1.事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容？
2.事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容？
3.事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容？
4.事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容？
5.事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容？


点击查看答案


102、单项选择题  砂浆的保水性用()。

A.稠度
B.分层度
C.强度
D.沉入度


点击查看答案


103、多项选择题  关于项目管理规划的说法，正确的有()。

A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件 
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划 
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制 
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制 
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整 


点击查看答案


104、问答题  

某一施工企业以总价合同形式承包了某市高新技术开发区的两幢科研楼，结构方案为大柱网框架轻墙体系，采用预应力大跨度叠合楼板，墙体采用内浇外砌，窗户采用单框双玻璃空腹钢窗，面积利用率为87%，单方造价为1200元/m2。
该施工企业为控制工程造价和进一步降低费用，在项目管理目标责任书中要求项目经理部降低成本10%。该项目经理拟对设计方案的土建工程部分，以工程材料费为对象开展价值工程分析。分析时将土建工程部分划分为四个功能项目，各功能项目评分值及预算成本见下表。


问题：
(1)用价值工程原理说明提高价值的途径。
(2)求出本工程各分部工程的评价系数、成本系数和价值系数。
(3)用价值工程试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，并确定功能改进顺序。
(4)如本案例是用增值法理论进行成本控制，主要是对哪三个费用值进行分析?


点击查看答案


105、单项选择题  厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。

A.8h
B.12h
C.24h
D.48h


点击查看答案


106、多项选择题  关于民用建筑工程室内环境质量验收的说法，正确的有（ ）。A.应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行 B.抽检的房间应有代表性 C.房间内有2个及以上检测点时，取各点检测结果的平均值 D.对采用自然通风的工程，检测可在通风状态下进行 E.抽检不合格，再次检测时，应包含原不合格房间

A.各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检  
B.各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检  
C.各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检  
D.各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检


点击查看答案


107、多项选择题  下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。

A.质量管理体系文件 
B.质量目标和要求 
C.质量管理组织和职责 
D.所采取的措施 
E.所需的过程、文件和资源


点击查看答案


108、多项选择题  属项目竣工决算内容的有()。

A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表


点击查看答案


109、多项选择题  加气混凝土砌块的特性有（）。

A.保温隔热性能好
B.自重轻
C.强度高
D.表面平整，尺寸精确


点击查看答案


110、问答题  

背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。

问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？


点击查看答案


111、多项选择题  不编制总概算时，单项工程综合概算的组成内容包括()。

A.建筑单位工程概算
B.设备及安装单位工程概算
C.预备费概算
D.建设期贷款利息
E.工程建设其他费用概算


点击查看答案


112、问答题  

背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?


点击查看答案


113、单项选择题  气体检测设备应定期进行检定，（）后方可使用。

A.检定合格
B.检查合格
C.检测合格


点击查看答案


114、问答题  

背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。 
已知： 
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。 
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。 
3.桩基计划每天施工16根。 
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。

说明灌注桩钢筋笼施工要点。


点击查看答案


115、单项选择题  钢结构安装时，螺栓的紧固次序应()进行。

A.从两边对称向中间
B.从中间开始，对称向两边
C.从一端向另一端
D.从中间向四周扩散


点击查看答案


116、多项选择题  建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（）提出设计方案。

A.原设计单位 
B.城市规划行政主管部门 
C.建设行政主管部门 
D.房屋的物业管理单位 
E.具有相应资质等级的设计单位 


点击查看答案


117、单项选择题  玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，玻璃的镀膜面的正确朝向是()。

A.单片玻璃应朝向室外
B.单片玻璃应朝向室内
C.中空玻璃应朝向室内(即从外到内的第四面)
D.中空玻璃应朝向室外(即从外到内的第一面)


点击查看答案


118、问答题  

某大学根据学校合并规划，在某市开发区建设新校址，投资2亿元，建设4栋教学楼、6栋学生宿舍楼、2栋食堂、l栋浴室、3栋家属楼等一揽子工程。建设周期为2年。该项目进行了招标，其中某市建设工程总公司中标。关于工程施工，双方约定：鉴于该项目是国家投资项目，工程必须保证质量达到优良;其次，必须保证工期，确保工程建设不影响学校的扩大招生并及时投入使用。对于工程施工，承包方可以在自己的下属分公司中选择施工队伍，无须与发包人另行签订合同。《某大学群楼建设工程承包合同》签订后，作为总包单位，某市建设工程总公司遂安排下属施工能力强、施工工艺水平高的二、三、五、六建设分公司参与工程建设，并分别与这些参建分公司签订了《某单体工程内部承包协议书》，对工程工期和施工质量作了约定，并对施工提前奖励和延期罚款作了说明。在以后的工程建设过程中，二分公司为了加快施工进度，将其中一栋单体工程转交给了某具有三级施工资质的A施工公司，并收取该单体工程预算造价的20%作为管理费。五分公司，为争取提前奖励，将自己负责的工程部分分包给了临时组织的8农民施工队。
问题：
(1)请问上述背景资料中二分公司和五分公司的行为是否合法?
(2)违法分包行为主要有哪些?
(3)根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?


点击查看答案


119、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，下列纠纷中诉讼时效期间为一年的有()。

A.身体受到伤害要求赔偿的
B.出售不合格商品未声明的
C.国际货物买卖合同或技术进出口合同争议
D.延付或拒付租金的
E.寄存财物被丢失或者损毁的


点击查看答案


120、填空题  凡要进入受限空间危险作业场所作业，必须按照（）的原则。


点击查看答案


121、单项选择题  某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。

A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院


点击查看答案


122、单项选择题  防水混凝土的养护对抗渗性能影响极大，当进入终凝时，即开始浇水养护，养护时间不得少于()天。

A.7
B.14
C.21
D.28


点击查看答案


123、单项选择题  测试混凝土立方体试件抗压强度时，试件为()mm的立方体。

A.100
B.150
C.200
D.250


点击查看答案


124、单项选择题  滴水线应整齐、顺直，并应做到()。

A.内高外平
B.外高内低
C.内高外低
D.内平外高


点击查看答案


125、多项选择题  不得设置脚手眼的墙体或部位有()。

A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱
B、宽度小于1m的窗间墙
C、梁或梁垫下及其左右500mm范围内
D、过梁上与过梁成45。角的三角形范围内
E、砌体门窗转角处450mm范围内


点击查看答案


126、单项选择题  关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展


点击查看答案


127、多项选择题  关于玻璃隔墙安装做法，符合要求的是()。

A.玻璃隔墙工程应使用具有隔声、隔热的中空玻璃
B.玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段
C.玻璃砖砌筑中埋设的拉结筋必须与骨架连接牢固
D.玻璃砖隔墙面积过大时应增加支撑
E.平板玻璃隔墙安装玻璃前应检查骨架、边框的牢固程度


点击查看答案


128、单项选择题  网架在地面总拼后，采用单根或多根拔杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法，称为()。

A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.整体吊装法
D.拼装支架滑移法


点击查看答案


129、单项选择题  石灰熟化过程中会放出大量的热，同时体积增大()倍。

A、0.5～1
B、1～1.5
C、1.5～2
D、1～2.5


点击查看答案


130、问答题  基底处理


点击查看答案


131、多项选择题  下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求，叙述正确的是()。

A.地面的变形缝应与结构变形缝的位置一致
B.水泥混凝土垫层纵向伸缩缝间距不得大于6m
C.木、竹地板的毛地板板间缝隙不应大于6mm
D.实木地板面层与墙之间应留8～12mm缝隙
E.复合地板面层与墙之间缝隙应不小于10mm


点击查看答案


132、多项选择题  关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。

A.施工道路布置尽量不使用永久性道路 
B.尽量利用巳有的临时工程 
C.短运距、少搬运 
D.尽可能减少施工占用场地 
E.符合劳动保护、安全、防火要求


点击查看答案


133、多项选择题  大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。

A.二次振捣 
B.二次表面振压 
C.控制混凝土内部温度的降温速率 
D.尽快降低混凝土表面温度 
E.保温保养护 


点击查看答案


134、单项选择题  二力杆是指下列哪类杆件()。

A.只受两个力的杆件
B.所示力沿直线作用的杆件
C.只受轴力的杆
D.力作用于杆件两端的受力杆


点击查看答案


135、多项选择题  建设工程施工招标的必备条件有（）。

A.招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实
B.初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.相应资金中有部分资金已经落实


点击查看答案


136、问答题  

某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中.发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后.若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起.在15d内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解。
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?


点击查看答案


137、单项选择题  下列荷载中，属于水平荷载的是（）。

A.结构自重  
B.雪荷载  
C.风荷载  
D.积灰荷载


点击查看答案


138、多项选择题  下列各项，属于按照费用计人工程成本方法分类的是()。

A.期间费用
B.间接费用
C.直接费用
D.固定费用
E.变动费用


点击查看答案


139、多项选择题  在屋面的建筑构造中，具体的要求有()。

A.屋面排水应优先采用内排水
B.各类屋面面层均应采用非燃烧体材料
C.有强风地区的瓦屋面和卷材屋面应采取牢固的措施
D.设保温层的屋面应通过热工验算，并采取防结露、防蒸汽渗透及施工时防保温层受潮等措施
E.高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋里时，应设上屋面的人孔或外墙爬梯


点击查看答案


140、多项选择题  根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。

A.货物运输
B.人员伤害
C.房屋权属
D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同


点击查看答案


141、单项选择题  采用钎探法进行基坑验槽时，其钎探深度以()为依据。

A、梅花形布设
B、设计
C、勘察报告
D、施工计划


点击查看答案


142、单项选择题  对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。

A.直角坐标法 
B.极坐标法 
C.角度前方交会法 
D.距离交会法 


点击查看答案


143、多项选择题  结构设计的极限状态包括()极限状态。

A.承载力
B.正常使用
C.正常维修
D.超限使用
E.正常施工


点击查看答案


144、多项选择题  建筑涂料中，按使用部位可分为()。

A、木器涂料
B、内墙涂料
C、外墙涂料
D、地面涂料
E、复层涂料


点击查看答案


145、单项选择题  按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。

A.级别管辖
B.指定管辖
C.地域管辖
D.移送管辖


点击查看答案


146、单项选择题  一般情况下，我国房屋抗震设计的设防的基本地震烈度，采用的是()。

A.该地区的基本烈度
B.该地区的基本烈度减去1度
C.该地区的基本烈度增加1度
D.该地区的基本烈度与最大烈度的平均值


点击查看答案


147、单项选择题  某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当()。

A.要求法院改判
B.直接作出再审的决定
C.提交审判委员会讨论决定是否再审
D.提请上级人民法院决定


点击查看答案


148、单项选择题  患者小便点滴而下，或尿如细线，甚则阻塞不通，小腹胀满疼痛，舌暗紫或有瘀点，脉涩，宜选方（）

A.抵当汤
B.代抵当丸
C.桃仁承气汤
D.小承气汤
E.调胃承气汤


点击查看答案


149、单项选择题  有限空间作业可燃气体的浓度应低于爆炸下限的（）。

A.5％
B.10％
C.15％


点击查看答案


150、单项选择题  在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()

A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金


点击查看答案


151、单项选择题  能够同时测出角度和距离的仪器是()。

A.经纬仪 
B.全站仪 
C.水准仪 
D.铅直仪


点击查看答案


152、问答题  

某建筑幕墙工程施工过程中，施工项目经理部加强了施工现场施工的管理，对现场消防的管理措施摘录如下。
(1)施工现场设置的消防车道的宽度为2.8m。
(2)施工现场进水干管直径为120mm。
(3)氧气瓶之间的工作间距为3m。
(4)油漆和稀料的调配尽量在库房内。
(5)高度超过24m的在施工程，随楼层的升高每隔两层设一处消防栓口，配备水龙带。
(6)现场有明显的防火宣传标志。
该项目经理部主要从现场平面管理、现场料具管理、现场消防和保卫管理、现场临时用水和用电管理、现场文明施工管理方面做了大量工作。
【问题】
1.逐条判断施工项目经理部对现场消防的管理措施是否妥当，如不妥，请改正。
2.施工项目经理部应对现场料具管理采取哪些措施?。


点击查看答案


153、单项选择题  用于大面积场地平整，开挖大型基坑，填筑堤坝和路基的机器是()。

A.铲运机
B.正铲挖土机
C.反铲挖土机
D.拉铲挖土机


点击查看答案


154、单项选择题  抹灰工程施工工艺要求中，基层处理采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于()mm。

A、100
B、150
C、180
D、200


点击查看答案


155、多项选择题  关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有（）。

A、梁侧模应在预应力张拉前拆除 
B、梁侧模应在预应力张拉后拆除 
C、混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模 
D、梁底模应在预应力张拉前拆除 
E、梁底模应在预应力张拉后拆除


点击查看答案


156、多项选择题  施工现场消防器材配备正确的有()。

A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器


点击查看答案


157、单项选择题  下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内
B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内
D.在试用期间被证明不符合录用条件


点击查看答案


158、单项选择题  施工管理不包括（）

A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收


点击查看答案


159、多项选择题  通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有()。

A.缓凝剂 
B.早强剂 
C.膨胀荆 
D.速凝剂 
E.引气剂 


点击查看答案


160、单项选择题  计算建安工程造价时，若以直接费为计算基础，则间接费应为（）。

A.直接工程费×相应费率
B.（人工费＋措施费）×相应费率
C.（机械费＋措施费）×相应费率
D.（直接工程费＋措施费）×相应费率


点击查看答案


161、单项选择题  单位工程施工平面图的设计依据不包括()。

A.项目施工组织总设计
B.单位工程施工方案
C.资源需要量表
D.现场地形图


点击查看答案


162、多项选择题  硬聚氯乙烯管常用于()。

A、给水管道(饮用水)
B、给水管道(非饮用水)
C、排水管道
D、雨水管道
E、热水管道


点击查看答案


163、多项选择题  根据矫正社会工作者在开展工作时所涉及的矫正对象的特点和问题性质、实施计划所要实现的目标，以及其周围环境的不同状况，可以把矫正社会工作的方法，分为（）。

A.直接方法
B.间接方法
C.主观方法
D.客观方法
E.专业方法


点击查看答案


164、问答题  

背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。

一般工程的施工顺序有哪些内容?


点击查看答案


165、单项选择题  按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。

A.150 
B.160 
C.170 
D.180


点击查看答案


166、单项选择题  住宅室内装饰装修管理办法中的装修人是指()。

A.提出住宅装修的业主
B.实施住宅装修的装修公司
C.实施住宅装修的工人
D.受委托进行装修设计的设计单位


点击查看答案


167、问答题  

背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡 
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。 

试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因?


点击查看答案


168、单项选择题  厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用（）施工。

A.热粘结剂法
B.热熔法
C.冷粘法
D.自粘法


点击查看答案


169、单项选择题  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205―2001)以强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行()。

A.螺栓实务最小载荷检验
B.扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
C.高强度螺栓连接副施工扭矩检验
D.高强度螺栓连接抹擦面抗滑移系数试验


点击查看答案


170、问答题  

某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下2层，地上30层，建筑物总高度l36、6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8、4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等16项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划。该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据“项目管理目标责任书”进行沟通和协调；外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3～6点之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展各项工作。
【问题】
1、项目管理实施规划还应包括哪些内容(至少列出三项)？
2、评估基坑土方开挖施工的风险等级。风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体
系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。
3、指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式？
4、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—1990)，结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别为多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。
5、项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？


点击查看答案


171、单项选择题  民用建筑节能项目依法享受()优惠。

A.税收 
B.工程造价 
C.节能材料价格 
D.能源价格


点击查看答案


172、单项选择题  散水与外墙之间宜设缝，缝宽可为20～30mm，缝内应填()防水材料。

A、粉状
B、弹性膨胀
C、刚性
D、柔性


点击查看答案


173、多项选择题  装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（）。

A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑


点击查看答案


174、单项选择题  目前国内外使用广泛的一种室内墙面装饰材料是()。

A、塑料装饰板材
B、塑料地板
C、塑料壁纸
D、塑钢门窗


点击查看答案


175、单项选择题  受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，管道安全隔绝措施应该（）

A.插入盲板或拆除一段管道
B.水封
C.关闭阀门
D.止逆阀


点击查看答案


176、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。


点击查看答案


177、多项选择题  建筑结构的设计使用年限为100年的有()。

A.临时性结构
B.纪念性建筑结构
C.易于替换的结构构件
D.普通房屋和构筑物
E.特别重要的建筑结构


点击查看答案


178、多项选择题  工程总承包方式中，项目经理应具备的条件不包括()。

A.具有注册结构工程师、注册建筑师、注册建造师等一项或多项执业资格
B.具有决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与业主、相关方之间及企业内部各专业，各部门之间的关系
C.具有工程总承包项目管理的专业技术和相关的经济和法律、法规知识
D.具有十年以上类似项目的管理经验
E.具有良好的职业道德


点击查看答案


179、多项选择题  饰面板工程按面层材料不同，分为()工程。

A、饰面板
B、饰面砖
C、饰面板安装
D、饰面砖粘贴
E、内墙饰面板安装


点击查看答案


180、单项选择题  在室内建筑装饰吊顶施工过程中，主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于()。

A.1.2m
B.1.5m
C.1.5m
D.1.8m


点击查看答案


181、多项选择题  地面装修构造中，基层包括()。

A、填充层
B、结合层
C、隔离层
D、面层
E、找平层


点击查看答案


182、单项选择题  下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是()。

A.预埋件偏位 
B.不均匀沉降 
C.防水材料质量不合格 
D.分部分项工程施工顺序不当


点击查看答案


183、单项选择题  振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。

A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石


点击查看答案


184、多项选择题  热轧钢筋主要技术性能有()。

A.强度
B.收缩率
C.冷弯性能
D.可塑性
E.延伸率


点击查看答案


185、单项选择题  某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业()。

A.可以单方解除合同
B.只能协商解除合同
C.只能申请撤销合同
D.只能申请变更合同履行期限


点击查看答案


186、多项选择题  根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是()。

A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准


点击查看答案


187、单项选择题  《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A.C25
B.C30
C.C35
D.C40


点击查看答案


188、问答题  针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的计算工期(单位：周)和关键线路(用工作表示)


点击查看答案


189、多项选择题  某搭设高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列做法正确的有（）。

A.采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式 
B.每搭设完15m进行一次检查和验收 
C.停工两个月后，重新开工时，对脚手架进行检查、验收 
D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成后才进行拆除 
E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业


点击查看答案


190、多项选择题  构件式玻璃幕墙的密封胶嵌缝时，其密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内，其厚度太厚会()。

A、对保证密封质量不利
B、失去密封
C、使缝底与胶分开
D、防渗漏
E、容易被破坏


点击查看答案


191、单项选择题  下列关于模板的技术要求正确的是()。

A.模板只需要保证其自身的强度即可
B.在浇筑混凝土之前，木模板应注意防潮
C.模板与混凝土的接触面宜粗糙，以保证两者之间的粘结强度
D.模板的接缝不应漏浆，模板内不应有积水


点击查看答案


192、多项选择题  施工测量是研究利用各种测量仪器和工具对建筑场地地面及建筑物的位置进行度量和测定的科学它的基本任务是()。

A.对建筑施工场地的表面形状和尺寸按一定比例测绘成地形图
B.将图纸上已设计好的工程建筑物按设计要求测设到地面上，并用各种标志表示在现场
C.按设计的楼层和屋面等标高，逐层引测
D.搭建施工平面控制网的坐标系统
E.对建筑总体布局的详细测绘


点击查看答案


193、问答题  

背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。


点击查看答案


194、单项选择题  下列指标中，属于常用水泥技术指标的是（）。

A.和易性 
B.可泵性 
C.安定性 
D.保水性 


点击查看答案


195、多项选择题  大体积混凝土的浇筑方案主要有()等方式。

A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.均匀分层
E.交错分层


点击查看答案


196、多项选择题  天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求包括()。

A、体积密度应不小于2、30g/cm3
B、吸水率不大于0、50%
C、干燥压缩强度不小于50、0MPa
D、弯曲强度不小于7、0MPa
E、耐磨度不小于5CM


点击查看答案


197、单项选择题  某租赁公司出租设备的年租金23.12万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，这台设备的价格为()万元。

A.65
B.68
C.71
D.74


点击查看答案


198、单项选择题  某建筑物有四层，每层四个单元，每两个单元为一施工段，每个单元层的砌砖量为76m3砌砖工程的产量定额为1m3/d，组织一个30人的工作队，则流水节拍应为()

A.10
B.5
C.4
D.3


点击查看答案


199、多项选择题  下列各项，属于固定资产计提折旧范围的是()。

A.融资租入的固定资产
B.大修理停用的固定资产
C.未使用和不需要用的固定资产
D.经营租出的固定资产
E.按照规定单独作为固定资产入账的土地


点击查看答案


200、问答题  

东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体狡板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加3+3两层SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为3+3两层SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《质量计划》。其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化；混凝土灌注粧检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度、等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。
事件二：项目部编制了《质量计划》。其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂）的出厂合格证、质量检验报告；屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等）、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理工程师要求重新编制。
事件三：装饰装修工程完成后，总监理工程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施工记录等质量控制资料。总监理丁程师要求补充。
【问题】
1.事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些？
2.事件一中，混凝土灌注粧检查查验的内容还有哪些？
3.事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些？
4.事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些？
5.事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些？


点击查看答案


201、问答题  某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理？并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目？


点击查看答案


202、多项选择题  在城市蓝线内禁止进行的活动是（）。

A.未违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.只影响水系面积的采石、取土活动
D.擅自建设各类排污设施
E.其他对城市水系保护免除破坏的活动


点击查看答案


203、单项选择题  在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是()。

A.圆形 
B.正方形 
C.十字形 
D.菱形


点击查看答案


204、多项选择题  初步可行性研究着重研究的内容包括()。

A.对产品的需求研究
B.原材料及所需资源的供应
C.厂址方案的选择
D.投资目的的研究
E.企业规模的研究


点击查看答案


205、单项选择题  材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。

A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和


点击查看答案


206、单项选择题  下列不属于有限空间的是（）。

A、管道
B、垃圾站
C、粮筒仓
D、生活房间


点击查看答案


207、单项选择题  变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程必须采用()

A.TN—S接零保护系统
B.三相五线系统
C.三级漏电保护
D.二级配电系统


点击查看答案


208、单项选择题  建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。

A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下


点击查看答案


209、问答题  

某耐火材料厂新建厂区工程，主要单体为一重钢结构多层厂房工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓连接。
钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关,得以解决。
制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。
钢结构子分部工程质量验收合格，在工程竣工验收通过后3个月之内，施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。
【问题】
1.试分析可能出现咬边的主要原因？并简述处理方法。
2.试分析本案例中从钢构件运至现场到拼装完毕共有哪些不妥之处，并简述理由。
3.简述钢结构子分部工程质量验收合格的条件？
4.关于工程档案问题，施工单位的做法是否合理？并简述理由。


点击查看答案


210、多项选择题  根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325-2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。

A、住宅
B、体育馆
C、办公楼
D、医院
E、四星级以上旅游宾馆


点击查看答案


211、多项选择题  下列关于混凝土施工叙述正确的是()。

A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣
B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚的水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内
C.与板连成整体的大截面梁，施工缝留在底板面以下20~30mm处
D.单向板施工缝留在平行于短边的任何位置
E.有主次梁的楼板，宜顺着次梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处


点击查看答案


212、单项选择题  常用水泥的选择中，要求快硬早强的混凝土，可优先选用的水泥是()。

A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、硅酸盐水泥


点击查看答案


213、单项选择题  住宅室内装饰装修的开工申报与监督中，申报登记应当提交的资料不包括()。

A、申请人身份证件
B、房屋所有权证
C、固定建筑主体
D、装饰装修方案


点击查看答案


214、单项选择题  某项设备在7年的使用期中，年资产消耗成本分别为900、500、350、230、200、180、150(单位：元)，年运行成本分别为200、250、300、350、400、450、500(单位：元)这台设备的经济寿命为()

A.3年
B.4年
C.5年
D.6年


点击查看答案


215、单项选择题  甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。

A.效力待定
B.自动解除
C.失效
D.继续有效


点击查看答案


216、多项选择题  浅基坑开挖时，应对()等经常复测检查。

A、水准点
B、边坡坡度
C、水平标高
D、坑底标高
E、基坑平面位置


点击查看答案


217、多项选择题  槽型预埋件的加工精度要求不允许有负偏差的项目有()。

A.预埋件的长度、宽度、厚度
B.槽口的长度、宽度、高度
C.锚筋的中心线
D.锚筋的长度
E.锚筋与槽板的垂直度


点击查看答案


218、单项选择题  将衬垫采用()粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。

A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法


点击查看答案


219、单项选择题  工程成本核算对象的确定方式不包括()。

A.以单个施工承包合同作为施工工程成本核算对象
B.以多个施工承包合同作为施工工程成本核算对象
C.对合同合并以确定施工工程成本核算对象
D.对合同分立以确定施工工程成本核算对象


点击查看答案


220、多项选择题  荷载按其作用面的大小分类可分为()。

A、线荷载
B、均布面荷载
C、垂直荷载
D、集中荷载
E、水平荷载


点击查看答案


221、问答题  分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。


点击查看答案


222、单项选择题  根据()，土可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土。

A、地质成因
B、坚硬程度
C、开挖的难易程度不同
D、粒径和塑性指数


点击查看答案


223、问答题  

背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝 
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件： 
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。 
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。 
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。 

各级配电箱的箱体和内部设置的安全规定有哪些?


点击查看答案


224、名词解释  屋盖


点击查看答案


225、单项选择题  常用水泥的选用中，构筑厚大体积的混凝土，不宜使用的水泥是()。

A、硅酸盐水泥
B、矿渣水泥
C、复合水泥
D、火山灰水泥


点击查看答案


226、多项选择题  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范KGB50204—2002)的规定，模板安装一般项目的要求有()

A.模板及其支架应具有足够的强度、刚度和稳定性
B.模板的接缝不应漏浆
C.模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂
D.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净
E.在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内可有少量积水


点击查看答案


227、名词解释  山墙


点击查看答案


228、问答题  

某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。

指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。


点击查看答案


229、单项选择题  要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立


点击查看答案


230、多项选择题  组合钢模板的优点有()。

A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高


点击查看答案


231、多项选择题  下列()钢筋具有明显的流幅。

A.热轧
B.冷拉
C.冷拔
D.热处理
E.钢绞线


点击查看答案


232、单项选择题  合金钢中合金元素的总含量（）为低合金钢。

A．3% 
B．6% 
C．9% 
D．12%


点击查看答案


233、多项选择题  当工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关于工程网络计划关键线路的说基，正确的有

A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.双代号时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中总持续时间最长
D.时标网络计划中没有波形线
E.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零


点击查看答案


234、单项选择题  下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是()。

A.流动性 
B.黏聚性 
C.耐久性 
D.保水性


点击查看答案


235、单项选择题  有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。

A.专职
B.兼职
C.专、兼职


点击查看答案


236、单项选择题  施工项目承包核算对象按()划分，并与()的界定范围相一致。

A.分部工程责任目标成本
B.单位工程责任目标成本
C.分项工程计划目标成本
D.单位工程计划目标成本


点击查看答案


237、多项选择题  关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。

A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上


点击查看答案


238、单项选择题  钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。

A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m


点击查看答案


239、问答题  

某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。

【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
 


点击查看答案


240、单项选择题  关于砌体结构施工的做法，错误的是()。

A.施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9m 
B.常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润 
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm 
D.必须留置的临时间断处砌成直搓 


点击查看答案


241、多项选择题  下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。

A.选用低水化热的水泥  
B.提高水灰比  
C.提高混凝土的入模温度  
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护  
E.采用二次抹面工艺


点击查看答案


242、单项选择题  《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354--2005)规定，木质材料进场应进行见证取样检验的是()。

A.B1级木质材料
B.B2级木质材料
C.现场阻燃处理后的本质材料
D.表面进行加工后的B1级木质材料


点击查看答案


243、单项选择题  典型长期看护保单要求被保险人不能完成下述活动（）。

A.沐浴和说话
B.吃和移动
C.如厕和活动
D.穿衣和说话


点击查看答案


244、单项选择题  下列不属于施工现场管理中规范场容内容的是()。

A.工地地面应做硬化处理
B.施工现场按要求设置临时围护设施
C.施工现场通道等应有标识
D.施工现场设置通畅的排水沟渠系统


点击查看答案


245、问答题  

某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价做相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见分歧，要求监理单位调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见.表2—10。

【问题】
1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理?该项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理?
3.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表2—11相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?


点击查看答案


246、多项选择题  必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。

A.建设单位  
B.监理单位  
C.总承包单位  
D.出租单位  
E.安装单位 


点击查看答案


247、单项选择题  以下哪项不是施工图预算对施工单位的作用()。

A.在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据
B.确定投标报价的依据
C.进行施工准备的依据
D.控制施工成本的依据


点击查看答案


248、问答题  

背景
某工程需购置某设备一台，经市场调查有三种型号设备满足要求，相关参数如下表所示(采购当年贷款复利利率为8%)：


问题
对上述各方案进行列试计算比较，并选出正确的设备采购方案。


点击查看答案


249、单项选择题  关于梁、板钢筋绑扎的说法，正确的是()。

A.梁的高度较小时，梁的钢筋宜在梁底模上绑扎
B.梁的高度较大时，梁的钢筋宜架空在梁模板顶上绑扎
C.板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下
D.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应保证梁顶面主筋间的净距最小值1Omm


点击查看答案


250、单项选择题  在工程测量仪器中，对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是（）

A.水准仪
B.地磁波测距仪
C.经纬仪
D.全站仪


点击查看答案


251、名词解释  层高、净高


点击查看答案


252、单项选择题  公民徐某在提起离婚诉讼后不久就发生了交通事故，因伤势严重开庭时无法到庭。由于徐某没有其他的法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师林某担任他的代理人。那么，徐某和林某之间的这种代理关系属于()。

A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理


点击查看答案


253、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。

A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校


点击查看答案


254、单项选择题  当用短程光电测距仪进行已知长度测设时，一般只要移动()的位置，就可确定终点桩上的标志位置。

A、反光镜
B、望远镜
C、照准部
D、水准器


点击查看答案


255、多项选择题  建筑基础验槽必须参加的单位有()。

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位


点击查看答案


256、单项选择题  施工项目安全生产的第一责任人是（）。

A.企业安全部门经理 
B.项目经理 
C.项目技术负责人 
D.项目安全总监


点击查看答案


257、单项选择题  在软土地区基坑开挖深度超过()m，一般就要用井点降水。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


258、单项选择题  根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为()个大类。

A.四
B.六
C.八
D.十


点击查看答案


259、多项选择题  下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。

A.高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口 
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器 
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器 
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器 
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m


点击查看答案


260、单项选择题  为保证足够的新鲜空气供给，在有限空间作业过程中，可采取强制性（）措施降低危险，保持空气流通。

A.持续机械通风
B.间断式机械通风
C.自然通风


点击查看答案


261、多项选择题  某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（）。

A.防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设 
B.防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直 
C.防水卷材垂直屋脊铺贴 
D.防水卷材平行屋脊铺贴 
E.上下层防水卷材相互垂直铺贴


点击查看答案


262、单项选择题  采用工作量法来计提折旧额也是实际工作中常用的一种折旧方式，如固定资产原值为12万，预计净残值率为10%，预计工作量为100个单位，则单位工作量折旧额为()。

A.980元
B.1000元
C.1200元
D.1080元


点击查看答案


263、单项选择题  下列行为中，符合《城市建筑垃圾处置规定》的有()

A.对建筑垃圾处置不实行收费
B.将危险废物混入建筑垃圾
C.自己设立弃置场受纳建筑垃圾
D.将某种建筑垃圾作为工程回填物


点击查看答案


264、单项选择题  主持编制单位工程施工组织设计的是()。

A.施工单位项目技术负责人 
B.施工单位技术负责人 
C.施工单位项目施工负责人 
D.施工单位主管部门


点击查看答案


265、单项选择题  室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。

A.-5°C 
B.5°C 
C.10°C 
D.15°C 


点击查看答案


266、单项选择题  电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。

A.上部
B.底部
C.中部


点击查看答案


267、名词解释  挑廊


点击查看答案


268、多项选择题  施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。

A.建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E.编制专项工程施工方案


点击查看答案


269、多项选择题  下列关于建筑工程总承包合同的说法，正确的是（）。

A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任


点击查看答案


270、多项选择题  根据根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算()提供依据。

A、机具
B、劳动力
C、平衡调配
D、工程费用
E、场地规划设计费用


点击查看答案


271、单项选择题  根据脱氧程度的不同，下列钢材中()质量最差。

A.镇静钢
B.特殊镇静钢
C.沸腾钢
D.半镇静钢


点击查看答案


272、单项选择题  ()轻便灵活，拆装方便，通用性强，周转率高。

A.木模板
B.胶合模板
C.组合钢模板
D.台模


点击查看答案


273、单项选择题  下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（）。

A.禁止标志 
B.警告标志 
C.指令标志 
D.指示标志 


点击查看答案


274、单项选择题  砂和砂石地基适于处理()m以内的软弱、透水性强的黏性土地基。

A、3.0
B、5.0
C、6.0
D、7.0


点击查看答案


275、单项选择题  在进行气体检测前，应对地下有限空间及其（）进行调查，分析地下有限空间内气体种类。

A.内部设施
B.周边环境
C.建设年代


点击查看答案


276、问答题  

背景
某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高3层，无地下室，框架柱柱距7.6m。施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，并采用覆膜多层板作为结构构件模板，模架支撑采用碗扣式脚手架。施工工序安排框架柱单独浇筑，第二步梁与板同时浇筑。施工过程发生如下事件：
事件一：结构设计按最小配筋率配筋，设计中有采用HPB300级φ12mm钢筋，间距200mm。施工单位考查当地建材市场，发现市场上HPB300级φ12mm钢筋紧缺，很难买到。施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后，用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，保证整体受力不变，并按此组织实施。
事件二：二层梁板施工阶段天气晴好，气温16～27℃。梁板模板安装拼接整齐、严密并验收完毕，进行钢筋的安装，且钢筋绑扎经验收符合规范要求。在混凝土浇筑前，用水准仪抄平，保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题，开始浇筑混凝土，并现场制作混凝土试件。浇筑完毕20h覆盖并浇水养护。10d后从养护室取出一组送检试压，其强度达设计强度的80%，施工单位认为已超过设计强度75%，向监理提出拆除底模与架体支撑的申请。
事件三：拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。
事件四：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格，由建设单位组织竣工验收。
问题
(1)指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
(2)指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。
(3)分析事件三中混凝土表面质量缺陷可能的产生原因(至少列出五项)。
(4)事件四中监理要求是否妥当?为什么?结构实体检验应包括哪些内容?主要检验哪些部位?


点击查看答案


277、单项选择题  推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。

A、1.5
B、2
C、2.5
D、3


点击查看答案


278、问答题  

某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同中约定开工日期为2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作做了如下安排。
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”。
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施。
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底。
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题。
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对4月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。”
【问题】
1.逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
2.指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。
3.丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
4.乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。


点击查看答案


279、单项选择题  防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。

A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧


点击查看答案


280、多项选择题  砌筑砂浆的技术要求包括()。

A.流动性
B.保水性
C.强度
D.刚度
E.粘结力


点击查看答案


281、单项选择题  水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中，()变化的均匀性。

A.强度
B.体积
C.温度
D.矿物组成


点击查看答案


282、多项选择题  建设工程项目周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程，一般包括三个方面内容()。

A.投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型
B.投资全过程中性质不同的各阶段划分
C.各阶段、各项工作间的联系
D.各阶段、各项工作间的区别
E.投资全过程中表现形式不同的各阶段划分


点击查看答案


283、单项选择题  对于跨中承担集中力作用的简支梁，下列说法正确的是()。

A.支座截面不存在剪力
B.跨中截面弯矩最小
C.支座截面弯矩为0
D.整个梁上任意截面的弯矩与剪力都相等


点击查看答案


284、问答题  某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 指出事件二中存在哪些不妥？并分别给出正确做法。


点击查看答案


285、单项选择题  采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4 


点击查看答案


286、单项选择题  某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。

A.4700
B.4000
C.3700
D.3300


点击查看答案


287、多项选择题  建筑石膏的技术要求包括()。

A、组成
B、防火性能好
C、限制成分含量
D、放射性核素限量
E、物理力学性能


点击查看答案


288、单项选择题  根据《玻璃幕墙工程技术规范》的规定，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于()mm，且应采用密封胶密封。

A、5
B、8
C、10
D、12


点击查看答案


289、单项选择题  建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是()。

A.修改设计、修补试件缺陷后重新检测
B.改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测
C.修改设计，重新制作试件后重新检测
D.更换材料，重新制作试件后重新检测


点击查看答案


290、单项选择题  甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()

A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效


点击查看答案


291、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构


点击查看答案


292、多项选择题  对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有()。

A.将支座改为固定支座
B.增加梁的宽度
C.增加梁的高度
D.增加梁的跨度
E.采用弹性模量更高的材料


点击查看答案


293、单项选择题  开槽长度不得大于隔墙长度的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


294、问答题  

背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。

施工方法的确定原则有哪些内容?


点击查看答案


295、单项选择题  下列金属框安装做法中，正确是（）。

A.采用预留洞口后安装的方法施工 
B.采用边安装边砌口的方法施工 
C.采用先安装后砌口的方法施工 
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工 


点击查看答案


296、单项选择题  下列行政责任的承担方式中属于行政处分的是()。

A.拘留
B.开除
C.罚款
D.责令停止营业


点击查看答案


297、多项选择题  沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。

A、拉伸强度和延伸率低
B、温度稳定性较差
C、低温易流淌
D、高温易脆裂
E、耐老化性较差


点击查看答案


298、问答题  

某办公楼由主楼和辅楼组成，建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同经甲方批准的施工网络进度计划如图2-5所示。

施工过程中发生如下事件。
事件1：在基坑开挖后，发现局部有软土层，重新调整了地基处理方案，经批准后组织实施，乙方为此增加费用5万元，基础施工工期延长3d。
事件2：辅楼施工时，甲方提出修改设计，乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程，重新施工。造成乙方多支付人工费1万元，材料和机械费用2万元，辅楼工期因此拖延7d。
事件3：主楼施工中，因施工机械故障造成停工，主楼工期拖延7d，费用增加6万元。
【问题】
1.原施工网络计划中，关键工作是哪些?计划工期是多少?
2.针对上述每一件事，乙方如提出工期和费用索赔，索赔是否成立?请简述理由。
3.乙方共可得到的索赔工期是多少天?费用为多少元?


点击查看答案


299、单项选择题  许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。

A.处长
B.班组长
C.专责人


点击查看答案


300、多项选择题  I类民用建筑工程包括()。

A.住宅
B.医院
C.老年建筑
D.幼儿园
E.文化娱乐场所


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：医药卫生考试：院感知识考试试题..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询