1、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
3、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造 B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查 C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据 E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
4、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法 B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求 C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案 D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款 E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
5、多项选择题 工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.工程质量管理监督部门 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 E.质量检测单位
6、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
7、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
8、单项选择题 关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。
A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加
9、单项选择题 工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用 D.施工单位维修，设计单位直接承担费用
10、多项选择题 根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。
A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人
11、多项选择题 工程监理单位的安全责任有（）。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B.审查专项施工方案 C.对施工安全事故隐患进行处理 D.及时报告安全生产事故 E.组织抢救生产安全事故
12、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。
A、上海市人民法院 B、天津市人民法院 C、铁路运输法院 D、山东省人民法院
13、单项选择题 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款 B.责令改正，可以处以罚款 C.责令停止施工，并处以罚款 D.责令停止施工，可以处以罚款
14、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息 B.企业的信用档案信息无需向全社会公示 C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案 D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
15、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
16、单项选择题 “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。
A.75% B.85% C.95% D.100%
17、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同 B.有效合同 C.效力待定合同 D.可撤销合同
18、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
19、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A．施工企业负责人 B．专职安全员 C．一专职消防安全员 D．项目负责人
20、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价 B.外贸手续费 C.消费税 D.增值税 E.银行财务费
21、单项选择题 运输合同当中，承运人的权利不包括()。
A、求偿权 B、留置权 C、特殊情况下的拒运权 D、任意变更解除权
22、单项选择题 某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是（）。
A.该作品著作权由窦某享有 B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用
23、多项选择题 建设工程勘察企业资质分为（）。
A.工程勘察综合资质 B.工程勘察专业资质 C.工程勘察总承包资质 D.工程勘察行业资质 E.工程勘察劳务资质
24、单项选择题 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A、1 B、2 C、4 D、20
25、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件 C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求 D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
26、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
27、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的 B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的 C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
28、多项选择题 下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师名称 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.在执业范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述 E.介入与自己有利害关系的商务活动
29、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
30、单项选择题 在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A、保证 B、质押 C、定金 D、留置
31、单项选择题 依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。
A.3 B.5 C.7 D.10
32、单项选择题 某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低为（）万元。
A.10 B.20 C.30 D.50
33、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可 B.在总承包合同中规定分包的内容 C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意 D.应接受建设单位直接指定的分包人 E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
34、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件 B.确认调解协议案件 C.实现担保物权案件 D.不动产所有权确认案件 E.选民资格案件
35、单项选择题 某建设单位与第三人洽商某烂尾楼项目，在合同的客体及内容不变的情况下，由第三人取代该建设成为施工合同的当事人称为()。
A.合同转让 B.合同消灭 C.合同转换 D.合同履行
36、多项选择题 下列属于行政机关的行政行为特征的有（）。
A.行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为 B.行政行为是执行法律的行为 C.行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性 D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外 E.行政行为不具有裁量性
37、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分 B.暂扣执照 C.恢复原状 D.罚金
38、单项选择题 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、10 B、7 C、15 D、3
39、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30 B、45 C、60 D、90
40、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
41、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反用人单位规章制度的 C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的 D.被依法追究刑事责任的
42、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A.第一次开庭时 B.法庭辩论终结前 C.提交答辩状期间 D.被告收到起诉状副本之日起15日内 E.第一审判决作出前
43、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
44、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
45、单项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出，建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。施工生产安全事故应急预案应及时修订的情形不包括（）
A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的 B.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 D.发生重大安全事故的
46、单项选择题 关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
47、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
48、单项选择题 某工程项目施工合同于2010年6月5日签订，该工程的开工报告于2010年6月15日批准，工程于2010年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、2010年6月15日 B、2010年6月30日 C、2010年7月10日 D、2010年7月15日
49、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点 B.建设行政主管部门指定的场所 C.招标文件中预先确定的地点 D.投标人共同认可的地点
50、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回 B、退回招标文件，收费不退回 C、不退回招标文件，收费退回 D、招标文件及收费分别退回
51、多项选择题 依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于()。
A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同 E.完成工作成果的合同
52、单项选择题 某施工现场所需主要临时用电设备包括1台起重机械和3台电焊机，则施工单位应当（）。
A.单独设计配电系统 B.编制用电组织设计 C.制定安全用电措施和电气防火措施 D.确定用电安全防护措施
53、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料 B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂 D.砌筑砂浆的水泥 E.分隔墙的混凝土小型砌块
54、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求 B、维持原判 C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决 D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
55、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
56、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表 B．住宅使用说明书 C．工程竣工验收报告 D．施工单位签署的工程质量保修书 E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
57、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.拆迁安置补偿方案 D.拆除施工组织方案 E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
58、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测．
A．施工企业质量管理部门 B．设计单位或监理单位 C．工程质量监督机构 D．建设单位或监理单位
59、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
60、单项选择题 根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是()。
A、12岁的小学生甲自已决定购买一款新式旅行包 B、某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案 C、建设单位要求某总承包商垫资承包的合同 D、公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙
61、单项选择题 工程保险中属于强制保险的是().
A.安装工程一切险 B.执业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险
62、多项选择题 施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.休息权 E.获得奖励权
63、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标 C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
64、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可 B、行政裁决 C、行政处罚 D、行政处分 E、行政奖励
65、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位 B.建设单位 C.审图单位 D.监理单位
66、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③ B.①②③ C.②③① D.③②①
67、多项选择题 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A、同级人民法院代表 B、工会代表 C、企业方面代表 D、劳动行政部门代表 E、律师
68、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年 B.2年 C.6个月 D.3个月
69、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑 B、特殊需要必须连续作业 C、自来水管道爆裂抢修 D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修
70、单项选择题 按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
71、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约 B、承诺 C、反要约 D、要约邀请
72、单项选择题 按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。
A.再次发出书面通知 B.停工等待 C.通知建设单位予以验收 D.自行完成覆盖施工
73、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方 B.继续履行 C.赔偿损失 D.解除合同 E.提供相关证明
74、单项选择题 某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。
A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元 C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
75、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件 B.第二审民事案件 C.重大涉外案件 D.在全国有重大影响的民事案件
76、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本 B、有符合规定的专业技术人员 C、有符合规定的技术装备 D、有符合规定的已完成工程业绩 E、有符合规定的工程质量保证体系
77、单项选择题 施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
78、单项选择题 建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。
A.3 B.4 C.5 D.6
79、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
80、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有 B.使用 C.收益 D.处分
81、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏 B.不可抗力 C.电力不足 D.短路、过电压、电弧所造成的损失
82、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物 B.将标的物的使用权转移给买受人 C.标的物质量应符合约定 D.保证第三人不得向买受人主张任何权利 E.交付有关单证和资料
83、单项选择题 以下不属于专利权的客体的是（）。
A.外观设计 B.发明 C.产品设计图纸 D.实用新型
84、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
85、单项选择题 关于安全生产的说法，错误的是（）。
A.安全生产"三同时"制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
86、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.商标局
87、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金 B.支付误餐补助 C.交纳职工的医疗保险费 D.交纳离退休人员的医疗保险
88、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴 B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担 C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿 D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿 E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
89、单项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年
90、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
91、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
92、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律 B、部门规章 C、行政法规 D、单行条例
93、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm B.3.0mm C.5.0mm D.8.0mm
94、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D.出租单位生产管理人员
95、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60 B.80 C.90 D.100
96、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等 B.公平 C.自愿 D.诚实守信
97、单项选择题 某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。
A.接受 B.审查合格后接受 C.审查不合格后拒收 D.拒收
98、单项选择题 根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为（）。
A.双务合同与单务合同 B.有偿合同与无偿合同 C.要式合同与不要式合同 D.权利合同与义务合同
99、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方 B.及时通知对方 C.拒绝履行 D.解除合同
100、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权
101、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力
102、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
103、多项选择题 仓储合同的法律特征有（）。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件 B.仓储合同保管的对象必须是动产 C.不动产能作为仓储合同的保管对象 D.仓储合同是双务合同 E.仓储合同是有偿合同
104、单项选择题 职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过（）。
A.6个月 B.12个月 C.24个月 D.36个月
105、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。
A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发
106、单项选择题 下列关于要约的说法，不正确的是（）
A.要约是希望和他人订立合同的意思表示 B.作出要约的意思表示要求内容具体确定 C.要约在作出意思表示时生效 D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式
107、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用的安全标准 C.工程建设专用的制度方法标准 D.工程建设通用的试验标准 E.工程建设行业专用的评定方法标准
108、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门 B．国务院安全监督行政主管部门 C．国务院建设行政主管部门 D．国务院工商行政管理部门
109、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式 B.招标公告 C.招标方式 D.招标范围 E.招标组织形式
110、单项选择题 下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。
A.应急预案应当至少每2年修订一次 B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案 C.修订后的应急预案应当重新备案 D.预案修订情况应有记录并归档
111、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
112、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.已签署的工程结算文件 C.完整的技术档案盒施工管理资料 D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
113、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
114、多项选择题 应当认定为工伤的有（）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C.患重大疾病的 D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故 E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
115、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院 E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
116、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴 B、不予支持 C、支付按合同约定全部支付 D、只支持按银行同类贷款利息支付
117、单项选择题 甲于2009年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2010年3月16日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是()。
A、乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权 B、甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿 C、甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任 D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金
118、单项选择题 根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业()。
A、应当建立应急救援组织 B、可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员 C、可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 D、可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
119、单项选择题 建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A、2 B、3 C、4 D、6
120、单项选择题 根据我国《劳动法合同》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员，后来又在（）个月内重新招用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1 B.3 C.6 D.12
121、单项选择题 施工现场专职安全生产管理人员的职责是（）。
A.编制危险性较大工程安全专项施工方案 B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封 C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案 D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
122、多项选择题 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约
123、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚 B.行政处罚 C.行政处分 D.民事责任
124、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
125、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系
126、单项选择题 关于委托合同终止的叙述中，正确的是()。
A、委托人或者受托人可以随时解除委托合同 B、委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托合同终止 C、因受托人破产，致使委托合同终止的，受托人的清算组织应当及时通知委托人 D、因委托人丧失民事行为能力，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的法定代理人承受委托事务之前，受托人应当停止处理委托事务
127、单项选择题 对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当由（）负责返修。
A.业主 B.施工单位 C.监理单位 D.业主和监理单位共同
128、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议 C.通过资格预审的申请人少于3个 D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
129、单项选择题 某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.2010年4月1日 B.2010年4月17日 C.2010年6月17日 D.2011年3月17日
130、单项选择题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。
A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人 B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意 C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
131、单项选择题 关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
132、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间
133、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
134、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房 B.某民营渔业公司兴修鱼塘 C.某省兴建经济适用住房 D.某外资超市修建地下停车场
135、单项选择题 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
136、多项选择题 必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）
A．用于承重结构的混凝土试块 B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C．用于承重机构的钢筋及连接头试件 D．所有的水泥材料 E．地下、屋面、厕燎何使用的防水材料
137、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
138、单项选择题 建造师甲某的注册有效期将于2010年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。
A、2010年1月1日 B、2010年3月1日 C、2010年5月1日 D、2010年6月1日
139、单项选择题 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A、必须取得用人单位同意 B、口头通知用人单位即可 C、应提前30日以书面形式通知用人单位 D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
140、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工 B.征得周围居民同意后施工 C.城市供水主管线断裂修复施工 D.混凝土需要连续浇筑的施工
141、多项选择题 根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。
A．双方当事人均不满意仲栽结果 B．没有仲栽协议 C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D．没有对另一方当事人形成强制作用 E．栽决事项超出仲栽委员会权限
142、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效 B.该代理行为无效 C.该代理由行为人和相对人承担连带责任 D.该代理行为有效
143、单项选择题 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
144、单项选择题 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。
A.自然终止 B.归于无效 C.仍然有效 D.可以撤销
145、多项选择题 某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。
A、担保权 B、任意撤销权 C、抗辩权 D、抵消权 E、人身损害赔偿请求权
146、填空题 由分析过程中的某些经常原因造成的误差称为（）。
147、单项选择题 关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日 B、《国务院关于职工工作时间的规定》规定，职工每日工作8h，每周工作48h C、在特殊条件下从事劳动和有特殊情况，需要适当缩短工作时间的，按照国家有关规定行 D、国家实行劳动者每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度
148、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号 D、材料供应商向施工单位交付材料 E、施工单位向材料供应商支付材料款
149、单项选择题 民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。
A.仲裁委员会 B.人民调解委员会 C.人民检察院 D.人民法院
150、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照 B.行政罚款 C.逮捕 D.行政拘留
151、单项选择题 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列说法错误的是()。
A.建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可 D.禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人
152、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡 B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍 C、在施工现场入口处设置安全警示标志 D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
153、多项选择题 行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。
A.行政复议机关认为需要停止执行 B.法律规定停止执行 C.申请人认为需要停止执行 D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行 E.被申请人认为需要停止执行
154、单项选择题 某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（），
A.施工单位不再承担保修责任 B.建设单位自己负责维修 C.施工单位仍须承担保修责任 D.防水材料厂家承担维修责任
155、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理 B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持 C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
156、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据 B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据 C、应当以两个合同的平均价作为结算依据 D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
157、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》 B.《中华人民共和国国籍法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
158、多项选择题 以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B.国防外交等国家行为 C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权 E.行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
159、单项选择题 某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A、10 B、4 C、16 D、12
160、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工 B.要求施工单位改正 C.自己修改后交施工单位施工 D.报告建设单位要求设计修改
161、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
162、单项选择题 甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。
A、360 B、370 C、380 D、390
163、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼
164、单项选择题 发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。
A.不予受理 B.依法受理 C.撤销裁决书 D.重新审理并作出判决
165、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
166、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉 B.向招标人提出异议 C.向法院起诉 D.申请仲裁
167、多项选择题 根据《合同法》，符合要约失效的情形是()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约内容的实质性变更
168、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。
A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用 E.低价
169、多项选择题 以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。
A.物证的证明力一般小于其他书证 B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证 C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证 D.直接证据的证明力一般大于间接证据 E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等
170、单项选择题 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B、人民法院应当根据调解书进行判决 C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
171、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
172、多项选择题 对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。
A.可以不申请施工许可证 B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C.必须报国务院建设行政主管部门备案 D.必须办理施工许可证 E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
173、单项选择题 下列情形中，不属于行政调解的是（）
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的工作纠纷进行的调解
174、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书 C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
175、单项选择题 下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是()。
A、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密 B、对侵犯本****利的行为进行申述 C、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 D、接受继续教育，努力提高执业水准
176、单项选择题 下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场 B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场 C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场 D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业
177、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
178、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
A、建筑行业 B、建设单位 C、施工单位 D、政府主管部门
179、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明 B.生产企业执业执照 C.生产许可证 D.第三方检测合格证明
180、单项选择题 总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为（）。
A.施工总承包 B.工程总承包 C.工程服务总承包 D.工程咨询总承包
181、多项选择题 根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院 E.工会
182、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元 B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元 C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元 D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
183、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、分包工程的质量必须优良 C、有施工单位签署的工程保修书 D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
184、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
185、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日 B.2007年8月22日 C.2007年9月5日 D.2008年4月28日
186、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人是()。
A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人
187、单项选择题 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A、有效 B、效力待定 C、可变更、可撤销 D、无效
188、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所 B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C．非企业法人是指行政法人和事业法人 D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
189、单项选择题 生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
A．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练。 B．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 C．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练 D．应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
190、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构
191、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告 B、认定事故的性质和事故责任 C、提出对事故责任者的处理决定 D、总结事故教训，提出防范和整改措施 E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
192、单项选择题 下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求
193、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
194、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
195、单项选择题 根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。
A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则
196、单项选择题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。
A、患职业病的 B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
197、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A．安全监督管理机构 B．建设单位 C．施工单位 D．监理单位
198、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）。
A.同时规划 B.同时设计 C.同时施工 D.同时调试 E.同时使用
199、单项选择题 下列关于分包工程的范围说法正确的是（）。
A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人 B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成 C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成
200、单项选择题 某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故
201、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒 B.核仁大，单个 C.核染色质细致，网状，分布均匀 D.浆中可有Auer小体 E.过氧化酶染色阳性
202、多项选择题 甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A.乙公司列为被告 B.乙公司和丙公司列为共同被告 C.乙公司和秦某列为共同被告 D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告 E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
203、单项选择题 下列民事纠纷中，属于人身关系民事纠纷的是()。
A、继承权纠纷 B、工程监理合同纠纷 C、工程设计合同纠纷 D、损害赔偿纠纷
204、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权 B.担保物权 C.收益权 D.不动产物权
205、单项选择题 某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
206、单项选择题 根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。
A.鼓励 B.限制 C.禁止 D.控制
207、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证 B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接 C.责令立即更换破损的安全网 D.吊销施工企业的营业执照 E.查封、扣押施工企业的设施
208、单项选择题 某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备（）。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书 B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书 C.A和B满足其一即可 D.A和B必须同时具备
209、判断题 电气设备可任意作保护接地和保护接零
210、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的 B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的 C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的 D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
211、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
212、单项选择题 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料 B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案
213、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废
214、单项选择题 《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。
A.中止施工起1个月内 B.15日内 C.6个月内 D.及时
215、单项选择题 2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。
A、甲要承担缔约过失责任 B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任 C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任 D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任
216、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
217、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小 B.收支频繁 C.流动极性强 D.普遍可以接受 E.最容易发生意外
218、单项选择题 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效 B.双方重新达成新的仲裁协议 C.《合作开发合同书》解除 D.双方就利益分配事宜达成补充协议
219、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同 B.变更合同 C.危害自身的债权实现 D.降低履行利益
220、单项选择题 按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。
A.停止施工，配合保护现场 B.报告当地文物行政部门 C.进行发掘并移交发掘物品 D.发掘未结束前不得继续施工
221、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
222、多项选择题 按照标准的级别，我国将标准划分为（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.企业标准 E.推荐性标准
223、单项选择题 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。
A.要约内容不明确 B.要约人不特定 C.受要约人错误 D.无订立合同的意思表示
224、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关 B.地方人民政府 C.国务院 D.全国人民代表大会
225、单项选择题 以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是（）。
A.强制执行的理由和依据 B.当事人的姓名或者名称地址 C.当事人依法享有的陈述权和申辩权 D.行政机关的名称印章和日期
226、单项选择题 关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。
A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包 B.分包单位不得将其承包的工程再分包 C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件 D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
227、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()
A．编制施工安全生产规童制度和操作资料 B．向施工单位提供准确的地下管线资料 C．对拆除工程进行备案 D．保证设计文件符合工程建设强帘胜标准 E．为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
228、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改变建筑局部使用功能 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加内部装修 D.增加投资额度
229、单项选择题 某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标由当地建设行政主管部门主持 B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D.开标时不能宣读投标文件
230、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期．
A．勘察、设计单位 B．监理单位 C．建筑安全监督管理机构 D．工程质量监督机构
231、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
232、单项选择题 刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。
A.管制 B.罚金 C.没收财产 D.剥夺政治权利
233、单项选择题 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
234、单项选择题 甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司
235、多项选择题 属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查 B.对进场的安全设备是否合格进行检测 C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务 D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告 E.对施工招标活动提供咨询
236、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的机器 C.土地所有权 D.集体所有土地使用权 E.抵押人依法有权处理的土地使用权
237、多项选择题 关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位 B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位 C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位 D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位 E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
238、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考 B.乙可以报考，甲不可以 C.二人均不可以报考 D.甲可以报考，乙不可以
239、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
240、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册 B.申请注册须一个相关单位认定 C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D.须经过继续教育合格后方可办理注册
241、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府
242、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失 B.偷工减料等造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.与监理单位串通造成的损失 E.合同使用期限内造成的损失
243、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决 B.视为申请撤诉 C.驳回原告诉讼请求 D.拘传原告到庭
244、单项选择题 甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。
A、建设单位 B、施工总承包单位 C、设计单位 D、监理单位
245、单项选择题 合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行()义务。
A.提供担保 B.办理保险 C.保密 D.质量保修
246、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
247、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2% B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10% C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
248、单项选择题 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。
A.要求乙双倍返还定金300万元 B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元 C.要求乙双倍返还定金240万元 D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
249、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物 B、转移标的物的所有权 C、受领标的物 D、支付价款 E、对标的物进行检验和及时通知
250、单项选择题 职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12 B.24 C.48 D.60
251、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标 B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效 D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
252、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
253、单项选择题 建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．
A.12 B.36 C.45 D.24
254、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则 B.对等原则 C.快捷原则 D.公平原则 E.强制原则
255、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除 B.抵消 C.混同 D.提存
256、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A．在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B．经追认的越权代理行为 C．委托书授权不明的代理行为 D．代理人因事务繁忙来经被代理人同意将代理事务转托他人 E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
257、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位
258、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
259、多项选择题 注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.接受继续教育 D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密 E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
260、单项选择题 某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。
A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准 B.水体水温符合水环境质量标准 C.有防溢液、防溢流的具体措施 D.消毒达标后排放
261、多项选择题 有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D.周先生拖欠农民工工资 E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
262、单项选择题 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。
A、减量化 B、无害化 C、产业化 D、资源化
263、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E.分包单位将其承包的建设工程再分包
264、多项选择题 下列能够引起债的发生法律事实的有（）
A.债务相互抵销 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
265、单项选择题 下列关于建设工程许可制度的说法，不正确的是（）
A.工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证 B.工程投资额在30万元以下的，可以不申请办理施工许可证 C.建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证 D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，仍需领取施工许可证
266、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人 B.技术负责人 C.法定代表人 D.项目经理
267、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性 B.有限性 C.相对性 D.可履行性
268、多项选择题 我国建筑施工企业的资质序列包括（）。
A.工程总承包 B.专业分包 C.专业承包 D.施工总承包 E.劳务分包
269、单项选择题 下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（）。
A.船只水上交通安全 B.深基坑支护安全 C.高层住宅项目的高空作业安全 D.爆炸物品存储安全
270、多项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.总工程师 D.部门经理 E.项目经理
271、单项选择题 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须（）。
A.书面通知投标人甲 B.书面通知所有的投标人 C.口头通知投标人甲即可 D.口头通知所有的投标人
272、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解 B.自行调解 C.人民调解 D.行政调解 E.仲裁调解
273、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
274、单项选择题 北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是（）。
A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权 B.北京市的人民法院有管辖权 C.上海市的人民法院有管辖权 D.合同约定的管辖法院条款无效
275、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由（）负责强制执行．
A．公安机关 B．旗焦决定的公安机关消防机构 C．人民法院 D．建设行政主管部门
276、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位 B.具有相应资质条件的设计单位 C.具有相应资质条件的监理单位 D.具有相应资质条件的装修施工企业
277、单项选择题 某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月16日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日
278、单项选择题 某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。
A.无效 B.有效 C.总包同意后有效 D.效力待定
279、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权 B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任 C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
280、单项选择题 订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。
A.双务法律行为 B.双方法律行为 C.要式法律行为 D.诺成法律行为
281、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
282、单项选择题 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任 B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任 C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任 D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
283、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A．依照企业破产法规定进行重整的 B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
284、多项选择题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。
A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款 B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任 C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任 D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款 E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
285、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关 B．人民法院 C．公安机关 D．人民检察院 E．工会
286、单项选择题 在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）
A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作 B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录 D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
287、多项选择题 下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定 B.建设单位领取施工许可证后既不开丁又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证 D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开T报告审批手续 E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施T单位应具备的条件
288、多项选择题 下列关于建设工程质量管理的说法正确的有（）。
A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 B.工程总承包单位应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责，施工总承包单位不应向工程项目总承包单位负责 C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 D.各分包单位相互之间就各分包工程的质量承担连带责任 E.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责
289、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50% B.30% C.20% D.10%
290、单项选择题 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。
A.丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级
291、多项选择题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得()。
A、在江内清洗装贮过油类的车辆和容器 B、在施工现场焚烧沥青、油毡 C、在夜间进行施工 D、在施工现场填埋建筑垃圾 E、从事产生扬尘污染的施工作业
292、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月 B、12个月 C、18个月 D、2年
293、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证 B.拆迁进度已经超过50% C.施工图纸已由设计院完成 D.建设资金已达到合同价的25%
294、单项选择题 定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。
A.债权 B.债务 C.主体 D.内容
295、单项选择题 仲裁的基本特点不包括（）
A.独立性 B.公权性 C.保密性 D.自愿性
296、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
297、单项选择题 某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。
A.2011年3月5日 B.2011年3月18日 C.2011年3月28日 D.2011年4月2日
298、单项选择题 农民工某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则以下表述正确的一项是()。
A.某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织 B.某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人 C.某甲和某乙是民事法律关系中的客体 D.某甲和某乙是民事法律关系的内容
299、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供 B.被投诉举报和处理应记入信用档案 C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案 D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
300、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付 B.占有改定 C.指示交付 D.拟制交付
