当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考点巩固（强化练习）
2023-09-13 03:11:18 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。

A．钢塑复合管件 
B．镀毛斗螺纹管件 
C．铸铁卡箍式管件 
D．不锈钢卡压式管件


点击查看答案


2、单项选择题  在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法


点击查看答案


3、单项选择题  根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级以上人民政府 
B.市级以上人民政府 
C.省级以上人民政府 
D.国务院


点击查看答案


4、多项选择题  关于电气盘柜内二次回路接线要求的表述，说法正确的有()。

A.导线与电气元件间连接应牢固可靠，不得有中间接头
B.电缆和分列导线的端部应标明其回路编号
C.每个接线端子上的接线宜为一根，最多不超过两根
D.屏蔽电缆的屏蔽层应予接地
E.导线与接线端子连接4mm2以上的单股铜线需装接线鼻子


点击查看答案


5、单项选择题  医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用（）。

A.自动喷水
B.干粉
C.泡沫
D.CO


点击查看答案


6、多项选择题  绝热材料的主要技术性能有()。

A.最高(低)使用温度 
B.绝缘材料的绝缘性能 
C.绝热材料的密度 
D.绝热材料的机械强度 
E.材料的燃烧性能和化学性能


点击查看答案


7、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


8、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，税金项目清单包括()。

A、营业税 
B、城市维护建设税 
C、教育附加 
D、地方教育附加 
E、增值税


点击查看答案


9、单项选择题  ()对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A.工号技术员
B.部门经理
C.项目经理
D.项目总工程师


点击查看答案


10、单项选择题  空调风管的温度传感器安装应在风管()完成后进行。

A.测试 
B.调试 
C.保温层 
D.防腐层


点击查看答案


11、问答题  

背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


12、单项选择题  在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。

A.0 
B.1 
C.2 
D.3


点击查看答案


13、填空题  二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于（）欧姆，潮湿地区不应小于（）欧姆。


点击查看答案


14、多项选择题  影响设备安装精度的测量因素有（）。

A.零部件装配精度 
B.施测人员技能 
C.设备制造精度 
D.设备检测基准精度 
E.测量仪器精度 


点击查看答案


15、单项选择题  某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任


点击查看答案


16、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？


点击查看答案


17、单项选择题  常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。

A.激光准直仪 
B.激光经纬仪 
C.激光指向仪 
D.激光水准仪 


点击查看答案


18、单项选择题  下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。

A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材


点击查看答案


19、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

施工单位对于残存硫酸和粉状原料的处理方法是否正确?为什么?


点击查看答案


20、单项选择题  衡量计量器具的质量的主要指标是（）。

A.灵敏度、分辨率、动态特性 
B.稳定度、准确度、静态特性 
C.动态特性、分辨率、精密度 
D.统一性、溯源性、准确度 


点击查看答案


21、单项选择题  组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经()负责检查评定合格，填写验收记录，报监理工程师组织验评签认。

A.项目负责人
B.质量负责人
C.项目经理
D.项目专业质检员


点击查看答案


22、问答题  

某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给排水，建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?


点击查看答案


23、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

不适用于挥发性涂料，且涂膜的厚度不易均匀，一般用于结构复杂的器材或工件的防腐蚀涂层的施工方法是()。

A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂


点击查看答案


24、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-3】1．背景某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程.该工程地处北方沿海地区，由于工程招标，征地、设备采购等原因，致使工程到9月底才开工，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制.工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾.质量检查员在检查管道的施工质量时发现，φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元.2．
问题
(1)三检制的自检，互检、专检责任范围应如何界定？本案例是哪个检验环节失控？
(2)影响施工质量的因素有哪些？本工程的环境因素有哪些？造成不锈钢管焊接变形过大的因素是什么？
(3)质量预控方案一般包括哪些内容？针对该工程提出一项质量预控方案
.(4)质量事故如何界定？本案例问题应如何定性？
(5)本案例属于哪种质量事故处理方式？


点击查看答案


25、多项选择题  地脚螺栓检测中的主要形状误差有()等。

A.直线度
B.平面度
C.圆度
D.圆柱度
E.立体度


点击查看答案


26、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个
B．1个
C．2个
D．3个


点击查看答案


27、单项选择题  工业炉砌锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（）。

A.砌筑时的环境温度 
B.砌筑的方法 
C.砌体的结构特点 
D.砌体的膨胀缝隙


点击查看答案


28、多项选择题  静置设备焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的有()

A.试板应由最熟练的焊工制作
B.试板应单独设置并单独进行
C.试板的识别标识中应包括材料钢号
D.试板的尺寸应满足实验所需的试样类别和数量的截取要求
E.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%超声波检测合格


点击查看答案


29、多项选择题  工业安装工程安装专业划分包括（）。

A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程


点击查看答案


30、单项选择题  在高层建筑管道安装要求中，风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向，凝结水管应低于集水盘，坡度不小于()，并坡向立管。

A.1% 
B.2% 
C.3% 
D.4%


点击查看答案


31、单项选择题  某月内，甲商品的替代品和互补品的价格同时上升，引起的甲商品的需求变动量分别为50单位和80单位，则在这类商品价格变动的共同作用下，该月甲商品的需求量变动情况是()。

A.增加30单位 
B.减少30单位 
C.增加130单位 
D.减少130单位


点击查看答案


32、判断题  施工项目成本核算是施工项目进行成本预测，制订成本计划和实行成本控制所需信息的重要来源;也是施工项目进行成本分析和成本考核的基本依据。


点击查看答案


33、单项选择题  为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下方面进行控制().

A、尽量购置或租赁间隔较低的设备和机械 
B、加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率。 
C、尽量使用自动化程度较强的设备机械施工 
D、不向专业分包商提供设备和机械，令其自备。


点击查看答案


34、单项选择题  消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主．

A．建设单位 
B．检测单位 
C．施工单位 
D．设备供应单位


点击查看答案


35、单项选择题  下列场所的消防工程中，应向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。

A.建筑面积为15000㎡的展览馆 
B.建筑面积为13000㎡的客运车站 
C.建筑面积为12000㎡的饭店 
D.建筑面积为10000㎡的会堂


点击查看答案


36、单项选择题  大型塔器安装中，测量的控制重点是()。

A.安装基准线 
B.安装标高基准点 
C.垂直度 
D.安装测量控制网


点击查看答案


37、单项选择题  一般电梯额定载重量不包括()kg。

A.320
B.630
C.1375
D.2500


点击查看答案


38、单项选择题  “声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。

A.混响时间
B.频率特性
C.噪声指标
D.声音左右对称


点击查看答案


39、多项选择题  在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有()。

A.大型流动式起重机组合吊装 
B.液压提升装置吊装 
C.液压提升平移吊装 
D.专用吊装架吊装 
E.桥式起重机改装系统吊装


点击查看答案


40、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

安装公司提议的二次灌浆用料宜用()。

A.普通混凝土 
B.高强度混凝土 
C.膨胀混凝土 
D.无收缩混凝土


点击查看答案


41、单项选择题  下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。

A.压力表 
B.水泵接合器 
C.减压阀 
D.止回阀


点击查看答案


42、多项选择题  建筑管道工程，按安装部位划分可分为()。

A.公共管道工程 
B.厨卫管道工程 
C.室内管道工程 
D.室外管道工程 
E.地下管道工程


点击查看答案


43、单项选择题  某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。

A、乙向丙
B、乙向甲
C、丙向甲
D、丙向乙


点击查看答案


44、问答题  

背景：
某机电安装公司与业主签订了工程合同，并在合同中规定：工期提前一天奖励５０００元，每拖后一天罚款５０００元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中，出现的情况也一并列入表格中。

问题：
1．画出双代号网络图；（见图）
2．找出关键线路，计算原计划总工期是多少天；在发生变化的情况下，实际工期为多少天？
3．你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿？可顺延工期为多少天？安装单位得到的工期提前奖是多少？
4．承包方索赔必须具备的条件？索赔费用包括哪些费用？（管理实务p.209/210）
5．施工过程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，对承包商很不利，该承包公司的对策是什么？


点击查看答案


45、单项选择题  电站发电机的安装工序不包括()。

A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定


点击查看答案


46、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例答案分析题】
1．背景
某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，投有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。
本工程采用固定总价合同，合同总价为1751。8万元人民币（其中包括不可预见风险费120．O万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：
(1)由于招标囹纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，’由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个工程实际钢筋用量约lOlOt。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。
(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。
2．问题
(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？
(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？
(4)投标人如何避免废标？


点击查看答案


47、多项选择题  下列各项中()是3G的目标。

A．全球统-频谱、统一标准，全球无缝覆盖
B．更高的频谱效率，更低的建设成本
C．能提供高的服务质量和保密性能
D．能提供足够的系统容量，最低速率2Mbit/s
E．能提供多种业务，适应多种环境


点击查看答案


48、问答题  

某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：


人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。
问题
1．列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。
2．如果材料费实际开支平均为6500元/km，其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。
3．计算本工程的成本偏差并简要分析。
4．计算本工程的进度偏差并简要分析。


点击查看答案


49、多项选择题  在SDH传输网中，具有复用、解复用功能的基本网络单元有()。

A.终端复用器(TM)
B.分插复用器(ADM)
C.再生中继器(REG)
D.同步数字交叉连接设备(SDXC)
E.光纤放大器(OA)


点击查看答案


50、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0，0 
B.-10，0 
C.0，-10 
D.0，-15


点击查看答案


51、多项选择题  高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。

A.产品说明书 
B.试验记录 
C.调整记录 
D.合格证件 
E.安装图纸


点击查看答案


52、多项选择题  下面属于异步电动机质检项目的是()。

A.开箱检查 
B.外观检查 
C.定子检查 
D.抽芯检查 
E.抽转子检查


点击查看答案


53、多项选择题  机电工程项目采购阶段的计划内容包括()。

A.运输时间
B.运输方式
C.运输路线
D.人员安排
E.程序和制度


点击查看答案


54、单项选择题  特种设备的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（）日内将有关技术资料移交使用单位。

A.30；
B.60；
C.20；
D.10。


点击查看答案


55、单项选择题  某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。

A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日


点击查看答案


56、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。

A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任


点击查看答案


57、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


58、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


59、单项选择题  开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间()。

A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路


点击查看答案


60、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算本工程的工程预付款。首次支付工程预付款需要满足哪些条件?


点击查看答案


61、多项选择题  设备基础对安装精度的影响主要是()。

A.基础强度不够 
B.二次灌浆层太厚或者太薄 
C.基础沉降不均匀 
D.基础设计不合理 
E.基础几何尺寸超差


点击查看答案


62、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


63、多项选择题  按工作原理划分，泵可分为()。

A.杂质泵
B.铅水泵
C.离心泵
D.立式轴流泵
E.井用泵


点击查看答案


64、单项选择题  高程控制网的测量方法有()。

A.导线测量、三角测量 
B.水准测量、电磁波测量 
C.电磁波测量、三边测量 
D.三边测量、水准测量


点击查看答案


65、单项选择题  焊接普通结构钢时,焊条选择()等于或稍高于母材的焊条。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


66、单项选择题  用于电力线路上的电器设备是（）。

A.金具 
B.集箱 
C.断路器 
D.叶栅


点击查看答案


67、问答题  

某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?


点击查看答案


68、单项选择题  关于偏差分析叙述正确的是()。

A、计划偏差=预算成本—计划成本 
B、计划成本=预算成本—计划偏差 
C、实际偏差=计划成本—实际成本 
D、计划成本=预算成本—计划利润


点击查看答案


69、多项选择题  已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。

A.出租
B.出售
C.资源互换
D.抵押
E.质押


点击查看答案


70、单项选择题  金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性，大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是()。

A.标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低 
B.标准电极电位较正者,容易被腐蚀 
C.标准电极电位越负，热力学稳定性越差 
D.标准电极电位越负，越不容易被腐蚀


点击查看答案


71、单项选择题  在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。

A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键


点击查看答案


72、单项选择题  适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。

A.酚醛复合风管 
B.玻璃纤维复合风管 
C.聚氨酯复合风管 
D.硬聚氯乙烯风管


点击查看答案


73、单项选择题  钢属于（）

A、低碳钢
B、中碳钢
C、高碳钢
D、合金钢


点击查看答案


74、单项选择题  安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近


点击查看答案


75、单项选择题  ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府


点击查看答案


76、单项选择题  《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。

A.>400 
B.≥400 
C.≥800 
D.>800


点击查看答案


77、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

新建系统管道采用空气进行压力试验的要求、过程和合格标准是什么?


点击查看答案


78、单项选择题  直接埋地敷设的照明电缆，应选用()型电缆。

A.VV 
B.VV22 
C.VV59 
D.YJV32


点击查看答案


79、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


80、单项选择题  机电工程施工现场内部协调管理的几种形式中，项目经理或授权的其他领导人指令，()。

A.主要对项目执行层在施工中生产资源需求等实行即时调度协调 
B.主要对作业人员在施工中作业工序安排、计划进度调节等实行即时协调 
C.主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调 
D.主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通，讨论措施进行纠正，避免类似情况再发生


点击查看答案


81、多项选择题  电站汽轮机除本体外，还包括（）

A．凝水系统设备 
B．蒸汽系统设备 
C．引送风设备 
D．给水系统设备 
E．吹灰设备 


点击查看答案


82、判断题  石油天然气集团公司颁发的SY5333《钻井工程设计格式》是我们进行钻井设计时必须遵守的标准。（）


点击查看答案


83、单项选择题  对焊接部位难清理的焊件宜选择()焊条。

A.低氢型 
B.不锈钢 
C.低温钢 
D.酸性


点击查看答案


84、填空题  接线端子应与导线截面匹配，不得使用（）端子配（）截面导线。


点击查看答案


85、多项选择题  当空调与通风系统以独立工程的形式惊醒施工承包时，属于分部工程的有()

A.通风设备安装 
B.空调系统 
C.除尘系统 
D.系统调试 
E.净化空调系统


点击查看答案


86、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带


点击查看答案


87、问答题  

背景资料
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：(1)已编制了试运行方案和操作规程;(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。
联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。


点击查看答案


88、单项选择题  在直流供电系统中，应采用()的供电方式。

A.交流不问断电源
B.柴油发电机后备
C.整流设备与电池并联浮充
D.双路市电


点击查看答案


89、单项选择题  高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于()。

A.PPR管的连接
B.镀锌钢管
C.铝塑复合管
D.给水及排水铸铁管及管件的连接


点击查看答案


90、单项选择题  制定吊装技术方案的重要依据主要有()最大起升高度等

A.载荷、额定起重量、破断拉力 
B.额定起重量、最大幅度、许用载荷 
C.载荷、额定起重量、最大幅度 
D.破断拉力、许用载荷、总拉力


点击查看答案


91、单项选择题  自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。

A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件


点击查看答案


92、填空题  电流互感器二次回路中性点应分别（）接地，接地线截面不应小于4mm2，且不得与其他回路接地线压在（）接线鼻子内。


点击查看答案


93、问答题  

【背景资料】：
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程，工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元．
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线（见图1)，对工程进度和费用偏差进行分析：通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求，并做了1D小时带冷源的试运转。
工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。
【问题】：
1.计算工程施工到第10个月时，项目部的进度偏差和费用偏差．
2．通风空调系统调试中还有哪些考核指标？
3．建设方申请消防竣工验收备案是否正确？说明理由.
4．消防竣工验收还应提交那些资料？


点击查看答案


94、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


95、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

如何实现进口监控设备的可追溯性？


点击查看答案


96、单项选择题  （）是速度型压缩机

A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机


点击查看答案


97、单项选择题  电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

A.电缆搬运 
B.绝缘测定 
C.挂标志 
D.质量验收


点击查看答案


98、单项选择题  关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。

A.机房门应为内开防火门 
B.机房内应设置一个电源总开关 
C.机房地板表面的照明不应低于2001X 
D.机房内应设置一个2P型电源插座


点击查看答案


99、问答题  

背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。

问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?


点击查看答案


100、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。


点击查看答案


101、问答题  

某公司承接一热电厂安装，厂区架空热力管道工程由其管道分公司施工，施工内容包括管道支架、热力管道和绝热工程，管道支架上同时铺设两路热力管道，热力管道安装结束后分公司向总公司上报试压方案后即进行水压试验，试验时有一排支架突然倾斜，使部分管道从支架上脱落，波纹膨胀节被拉直。
问题：
1.为什么要进行质量事故调查?
2.该质量事故应由哪级组织进行调查?调查小组由哪些人员参加?
3.水压试验前应完成哪些准备工作?
4.质量事故调查主要内容有哪些?
5.质量事故可以从哪些方面进行分析?哪些人员参加?


点击查看答案


102、单项选择题  仪表工程进行回路试验和系统试验后,应连续()开通运行。

A.12h 
B.24h 
C.36h 
D.48h


点击查看答案


103、多项选择题  设备通电前的检查应包括()。

A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠


点击查看答案


104、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是（）。

A．抵消过大的安装累计误差
B．抵消设备运转时产生的作用力影响
C．抵消摩擦面间油膜的影响
D．抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


105、单项选择题  预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。

A、进行层间锤击
B、预热拉伸补偿焊缝收缩
C、合理选择装配程序
D、合理安排焊缝位置


点击查看答案


106、单项选择题  凡属危险化学品应设置危险标识，表示方法是在管道基本标识色的标识上或附近涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽()的色环或色带。

A.红色 
B.绿色 
C.棕色 
D.黑色


点击查看答案


107、多项选择题  机电工程项目高程控制网测量时，高程测量的方法有()

A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法


点击查看答案


108、单项选择题  容器的产品焊接试扳座设置的部位是（）。

A．筒节级向焊缝的延长部位
B．筒节环向焊缝的中间部位
C．封头经向焊缝的延长部位
D．筒节纵向焊缝的起始部位


点击查看答案


109、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


110、多项选择题  下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有()。

A.用作缆风绳的安全系数不小于3
B.用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4
C.用作吊索的安全系数不小于6
D.用作载物的吊索安全系数不小于8
E.用作载人的吊索安全系数不小于12


点击查看答案


111、单项选择题  在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。

A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25


点击查看答案


112、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


113、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定?对采购有哪些要求?


点击查看答案


114、单项选择题  2011年8月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。

A、2011年9月1日
B、2011年10月1日
C、2011年11月1日
D、2011年12月1日


点击查看答案


115、单项选择题  标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。

A.简单的标高基准点 
B.预埋标高基准点 
C.钢制标高基准点 
D.木质标高基准点


点击查看答案


116、多项选择题  我国宪法规定了公民享有的基本权利，包括()。

A、平等权
B、人身自由权
C、社会经济权利
D、依法纳税
E、维护祖国的安全、荣誉和利益


点击查看答案


117、单项选择题  现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊


点击查看答案


118、单项选择题  下列关于工程变更描述错误的是

A、工程变更包括设计变更、进度计划变更 
B、工程变更包括施工条件变更、技术规范与标准变更 
C、工程变更包括施工次序变更、工程数量变更 
D、施工项目成本管理人员在计算、分析时，不包括将要发生工程量


点击查看答案


119、多项选择题  承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效


点击查看答案


120、单项选择题  焊接工艺评定报告应由单位()批准。

A.总工程师
B.专业工程师 
C.质量负责人
D.技术负责人


点击查看答案


121、多项选择题  喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.sa2级
B.sa2÷级
C.Sa3级
D.Sa4级
E.St2级


点击查看答案


122、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


123、单项选择题  下列设备中，属于气体灭火系统是( )。

A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器


点击查看答案


124、单项选择题  根据《安全生产法》的规定，下列没有违反法律规定情形的是()。

A、为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上
B、由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是汽油存处地点在一楼，而员工宿舍在三楼
C、为了方便，将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室
D、为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内


点击查看答案


125、单项选择题  焊件的面外变形不包括()。

A.横向收缩变形 
B.弯曲变形 
C.角变形 
D.扭曲变形


点击查看答案


126、单项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，()是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。

A.客运索道 
B.起重机械 
C.电梯 
D.压力容器 


点击查看答案


127、单项选择题  某一钢丝绳的破断拉力为150kn，用作滑轮组的跑绳时，其最大允许的许用拉力为()kn。

A.15
B.18.75
C.30
D.45.6


点击查看答案


128、单项选择题  干式变压器在运输途中，应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向


点击查看答案


129、判断题  实际成本与预算成本相比较，可以反映对社会平均成本(或企业平均成本)的超支或节约，综合体现了施工项目的经济效益


点击查看答案


130、填空题  二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应采取防止（）设备损坏的安全技术措施。


点击查看答案


131、单项选择题  钢制球形储罐的组装方法中目前已较少采用的组装方法是()。

A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.散装法和半球法


点击查看答案


132、判断题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。


点击查看答案


133、多项选择题  机械设备典型零部件的安装包（）。

A.齿轮系统装配 
B.轴承安装 
C.螺纹连接件热装配 
D.活动地脚螺栓连接 
E.设备管路安装


点击查看答案


134、单项选择题  下列对于人工费分析特点正确的是()。

A、人工费单价由发包商确定 
B、有的按实计算，估点工单价由双方协商确定 
C、由项目经理根据实际情况具体掌握奖励 
D、人工费单价，由发承包双方协商确定


点击查看答案


135、单项选择题  自动控制系统主要的特点是有反馈存在，按()进行控制。

A、偏差
B、电压
C、电流
D、给定值


点击查看答案


136、单项选择题  企业的管理费用、财务费用作为期间费用，不再构成项目成本，企业与项目在费用上()核算。

A、合并 
B、均摊 
C、按照双方协商结果 
D、分开


点击查看答案


137、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？


点击查看答案


138、单项选择题  下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（）。

A.高压钢管、紫钢管、塑料管 
B.高压钢管、塑料管、紫钢管 
C.塑料管、高压钢管、紫钢管 
D.塑料管、紫钢管、高压钢管


点击查看答案


139、单项选择题  用电计量装置原则上应装在供电设施的()。

A.供电侧 
B.用户侧 
C.内部 
D.产权分界处


点击查看答案


140、单项选择题  当工业炉砌体工作量为80m3时，可将一座炉作为一个()。

A.检验批 
B.分项工程 
C.分部工程 
D.单位工程


点击查看答案


141、单项选择题  “一组单轨电葫芦”指的是分项工程划分中的()。

A.台 
B.套 
C.机组 
D.组群


点击查看答案


142、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?


点击查看答案


143、多项选择题  电气柜内二次回路的接线要求有( )。

A.按图施工，接线正确
B.导线允许有一个中间接头
C.电缆和导线的端部应标明其回路编号
D.每个接线端子上的接线最多不超过三根
E.配线应整齐、清晰和美观


点击查看答案


144、单项选择题  在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。

A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°


点击查看答案


145、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程、（）工程.

A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧


点击查看答案


146、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


147、多项选择题  工程量清单计价时，分部分项工程项目综合单价由()组成，并考虑风险因素。

A、人工费 
B、材料费 
C、机械费 
D、管理费 
E、利润 


点击查看答案


148、多项选择题  安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的()进行检测。

A.防拆报警功能 
B.短路报警功能 
C.电源线被剪报警功能 
D.信号线开路报警功能 
E.传输速度低报警功能 


点击查看答案


149、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-4】
1．背景
某厂将拟新建一条大型轧机生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有机电施工总承包一级资质的企业实施总承包，合同造价1.3亿元，工程主要内容包括厂房钢结构制作、安装，车间内400t桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各种工艺管道安装.
项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目生产经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了两名专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度.项目总工组织技术人员审查了具有资质分包单位编制的400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施．并报给企业技术负责人和项目总监审批.在桥式起重机吊装过程中，出现了安全事故，造成一人重伤，被地方政府监管部门处以停工整顿.
2．问题
(1)该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要求？
(2)在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责？
(3)项目上应建立哪些职业健康安全管理制度？
(4)400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序是否符合规定要求？
(5)安全事故发生后，项目部应如何报告？


点击查看答案


150、问答题  

某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm～DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm～DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?


点击查看答案


151、单项选择题  关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）

A．机房门应为内开防火门 
B．机房内应设置一个电源总开关 
C．机房地板表面的照度不应低于2001x 
D．机房内应设置一个2p型电源插座


点击查看答案


152、填空题  切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。


点击查看答案


153、填空题  成套柜的（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。


点击查看答案


154、单项选择题  键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。

A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度


点击查看答案


155、单项选择题  下列属于技术措施的是()。

A、材料费控制管理 
B、间接费及其它直接费控制 
C、机械费控制管理 
D、提高功效的新工艺的降低成本的技术措施


点击查看答案


156、单项选择题  主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机


点击查看答案


157、多项选择题  机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。

A.安装检测使用方便 
B.有利于保持而不被毁损 
C.不宜设在同一个基础上 
D.关联设备不应相互采用 
E.刻划清晰容易辨识


点击查看答案


158、问答题  

背景：
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

问题：
1、根据第4周末的检查结果，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2、若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3、施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4、事件3中C工作发生的费用如何结算?
5、前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?


点击查看答案


159、单项选择题  管道系统的清洗应在()进行。

A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后


点击查看答案


160、单项选择题  铝塑复合管一般采用的连接方法是()。

A.卡套式连接
B.卡压连接
C.热熔连接
D.承插连接


点击查看答案


161、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.地脚螺栓孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线


点击查看答案


162、单项选择题  水管通常采用热固性塑料中的()制作。

A.中密度聚乙烯
B.高密度聚乙烯
C.聚丁烯
D.聚氯乙烯


点击查看答案


163、单项选择题  既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。

A.VLV 
B.VV22 
C.VV32 
D.YJV


点击查看答案


164、单项选择题  电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。

A.100Ω/V 
B.200Ω/V 
C.500Ω/V 
D.1000Ω/V


点击查看答案


165、单项选择题  常用于拖动对调速要求较高的生产机械的电动机为()。

A.直流电动机
B.直流异步电动机
C.交流异步电动机
D.交流同步电动机


点击查看答案


166、单项选择题  ()是将电解液中的金属离子在直流电的作用下，在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程。

A、热镀
B、渗镀
C、电镀
D、喷镀


点击查看答案


167、单项选择题  下列属于间接成本的是()。

A、取暖费 
B、人工费 
C、材料费 
D、机械使用费


点击查看答案


168、单项选择题  生产线安装测量控制网的测设中，标高基准点应设置于（）。

A.钢包回转台上 
B.结晶器传动下 
C.拉矫机边侧 
D.坯辊道基础边上


点击查看答案


169、多项选择题  根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。

A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程 
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程 
C.投资为2亿元的转炉工程 
D.单项工程合同额1000万元的发电工程 
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程


点击查看答案


170、多项选择题  起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。

A.自重 
B.额定起重量 
C.最大幅度 
D.最大起升高度 
E.工作速度


点击查看答案


171、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

施工总平面布置应考虑哪些方面?


点击查看答案


172、单项选择题  下列做法错误的是（）。

A、保温材料及附属材料无出厂合格证 
B、保温前管道及设备应有隐蔽检查验收记录 
C、保温完工后应有验收记录 
D、进场应有验收记录，其性能、规格应符合设计要求


点击查看答案


173、多项选择题  实际生产并应用的太阳电池有()。

A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.多晶硅太阳电池
D.砷化镉太阳电池
E.硫(碲)化镓太阳电池


点击查看答案


174、多项选择题  工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（）。

A.压缩空气管道 
B.煤气管道 
C.冷凝水管道 
D.天然气管道 
E.氧气管道 


点击查看答案


175、单项选择题  露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）

A．手工电弧下向焊 
B．半自动焊 
C．全自动焊 
D．C02气体保护焊


点击查看答案


176、单项选择题  防腐蚀工程所用的原材料，应有产品质量证明文件、质量检验报告和产品技术文件，并符合设计要求。当需变更设计、材料代用或采用新材料时，必须征得()同意。

A.监理单位 
B.业主单位 
C.勘察单位 
D.设计单位


点击查看答案


177、单项选择题  根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。

A.在热处理前进行一次 
B.在热处理后进行一次 
C.在焊后及热处理后各进行一次 
D.在热处理后及压力试验后各进行一次


点击查看答案


178、多项选择题  成套配电装置柜体安装要求包括()。

A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正 
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地 
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm 
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好 
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净


点击查看答案


179、多项选择题  根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有()。

A.工程项目安全生产责任书 
B.分包安全管理协议书 
C.工程人身设备保险委托书 
D.现场临时用电申请书 
E.大型施工机具使用检查表 


点击查看答案


180、多项选择题  直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。

A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率


点击查看答案


181、单项选择题  下列起重机中，（）不属于流动式起重机。

A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机


点击查看答案


182、单项选择题  工业炉的烘干应在()进行。

A.炉窑砌筑后 
B.烘烟道和烟囱前 
C.单机无负荷试运转后 
D.联动试运转后 


点击查看答案


183、多项选择题  汽轮发电机系统设备主要包括()。

A.励磁机 
B.发电机 
C.再热器 
D.汽包 
E.汽轮机


点击查看答案


184、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？


点击查看答案


185、单项选择题  设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级，不应()被检对象的精度等级。

A.高于
B.低于
C.等于
D.小于


点击查看答案


186、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03


点击查看答案


187、单项选择题  （）不是其主体

A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络


点击查看答案


188、单项选择题  分部工程划分的原则是按()性质、建筑物部位来确定。

A.建材 
B.专业 
C.工艺 
D.作业


点击查看答案


189、单项选择题  容积大于或者等于()L的承压蒸汽锅炉可称为特种设备。

A.10
B.15
C.20
D.30


点击查看答案


190、多项选择题  风管制作时，应针对风管的（）采取相应的加固措施。

A.工作压力 
B.风速流量 
C.板材厚度 
D.风管长度 
E.断面尺寸


点击查看答案


191、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


192、填空题  盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。


点击查看答案


193、单项选择题  对于全面控制原则描述错误的是()。

A、成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行 
B、关心成本的积极性和主动性 
C、不必人人、处处、事事都要按照费用标准 
D、成本控制工作要考虑项目整个寿命周期的总成本


点击查看答案


194、问答题  

1．背景
某施工单位与建设单位签订了一项机电工程钢结构安装项目施工承包合同，合同规定钢材等主材由建设单位供货。施工单位项目部材料供应部门按照设计给出的材料表从建设单位处将全部钢结构需用材料领出，入库之后，通知相关工程队领取。其余60%工程材料由施工单位自行采购。施工过程中发生了以下事件：
事件1：施工单位项目部下属工程队中，甲队负责钢结构框架施工，乙队负责管架制作与安装。甲队认为框架还不具备预制施工作业条件，未立即领取材料。乙队为了抢进度和使用方便，在还未报送材料需用计划条件下就将本队钢结构施工相关的库存所有规格型号的型钢全部领走。
事件2：工程施工开始后，甲队领取了库存所剩有的型钢，并正计划进行框架钢结杓预制时发现型钢规格型号不全，再次到项目部材料供应部门领取时，发现已经领完了，迫使甲队处于间歇停工待料状态。此时，乙队负责制作的管架预制基本完成，还剩余了部分材料。项目部材料供应部门将余料调剂到甲队，甲队的材料仍然有缺口。
事件3：对于60%自行采购的工程材料项目部材料供应部门运用ABC分类法和价值工程方法探索了材料节约的途径，有效地降低了材料成本，提高了经济效益。
2．问题
(1)甲、乙两个工程施工队在领取材料中各有哪些错误做法？正确的做法是什么？
(2)施工单位项目部材料供应部门在材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？
(3)在该领发材料事件中项目经理和项目部材料主管人员各负何种责任？
(4)事件3中的ABC分类法和价值工程方法在材料节约中各起何种作用？
(5)材料进场有何要求？


点击查看答案


195、单项选择题  按设计压力P，压力容器划分为4个压力等级，其中设计压力在大于等于1.6MPa，且小于10.0MPa范围内(1.6MPa≤p<10.oMPa)的属于()容器。

A.低压
B.中压
C.高压
D.超高压


点击查看答案


196、填空题  设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。


点击查看答案


197、单项选择题  建筑安装工程分部工程划分的原则是（）。

A.按主要工种、材料来确定 
B.按设备类别来确定 
C.按专业性质、建筑部位来确定 
D.按施工工艺来确定


点击查看答案


198、单项选择题  封闭母线找正固定的紧后工序是（）。

A.导体焊接 
B.外壳焊接 
C.电气试验 
D.与设备连接 


点击查看答案


199、多项选择题  安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做()。

A.严密性试验 
B.强度试验 
C.通水试验 
D.灌水试验 
E.通球试验


点击查看答案


200、单项选择题  玻璃纤维复合风管适用于（）。

A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统


点击查看答案


201、多项选择题  室内电缆敷设时，正确的做法有（）。

A.电力电缆设在控制电缆的上部 
B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出 
C.电缆平行敷设在热力管道的上方 
D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置 
E.电缆应在切断4小时内进行封头


点击查看答案


202、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


203、单项选择题  在石油天然气管道输油工程项目中，界定为大型的标准为()。

A.年产量≥600万t，管线长度≥120km
B.年产量≥300万t，管线长度≥80km
C.年产量≥300万t，管线长度≥120km
D.年产量≥600万t，管线长度≥80km


点击查看答案


204、多项选择题  周转材料应实行内部调配制，按照当月使用的()计算，计入工程成本。

A、时间 
B、数量 
C、单价 
D、规格 


点击查看答案


205、单项选择题  设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。

A.喂料设备 
B.铸造设备 
C.收尘设备 
D.精密设备


点击查看答案


206、单项选择题  根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》，户外用的紧固件应使用()。

A.冷镀锌制品 
B.烤蓝制品 
C.热镀锌制品 
D.黑铁制品


点击查看答案


207、多项选择题  《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力(含气瓶)、压力管道、电梯()。

A.航空航天器 
B.起重机械 
C.客运索道 
D.大型游乐设施 
E.场(厂)内专用机动车辆


点击查看答案


208、问答题  

机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？


点击查看答案


209、单项选择题  保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度

A.高于 
B.低于 
C.等于 
D.高于或等于 


点击查看答案


210、单项选择题  基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。

A．B
B．H
C．b
D．h


点击查看答案


211、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()

A.相适应的普工
B.相适应的技术工人
C.良好的生产环境
D.相适应的检测手段
E.健全的质量管理制度


点击查看答案


212、单项选择题  在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。

A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试


点击查看答案


213、单项选择题  工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。

A.制定烘炉计划 
B.进行全面验收 
C.工业炉内衬施工 
D.有关热式仪表安装


点击查看答案


214、单项选择题  下列要素中，属于设备安装的位置误差是()。

A.平面度 
B.直线度 
C.圆柱度 
D.垂直度


点击查看答案


215、问答题  

某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查，强度试验采用气压试验方法。 
该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。 
管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。 
项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。 2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。 3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面? 4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。


点击查看答案


216、单项选择题  接地或接零支线不得()连接。

A.并联 
B.焊接 
C.串联 
D.搭接


点击查看答案


217、多项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，必须经检验检测机构进行监督检验的是特种设备制造过程或()过程，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

A.安装
B.试验
C.生产运行
D.改造
E.重大维修


点击查看答案


218、多项选择题  吊装方法选用原则是()。

A、省事
B、有序
C、安全
D、快捷
E、经济


点击查看答案


219、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。 
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。 
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

该球磨机减速器是采用()。

A.带传动 
B.链传动 
C.液压传动 
D.齿轮传动


点击查看答案


220、单项选择题  管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。

A.便于检修 
B.紧贴墙壁 
C.靠近楼板 
D.紧贴管架


点击查看答案


221、判断题  工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标


点击查看答案


222、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

项目部进行设备开箱检查的内容有哪些？


点击查看答案


223、单项选择题  ()上设有安全防护装置，以保障设备和人身安全。

A.金属切削机床 
B.锻压设备 
C.铸造设备 
D.输送设备


点击查看答案


224、问答题  

某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。


点击查看答案


225、多项选择题  我国目前有多种建筑业专业执业资格，其中主要有()。

A、注册建筑师
B、注册造价工程师
C、注册设计师
D、注册房地产估价师
E、注册建造师


点击查看答案


226、单项选择题  适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为()。

A.刷涂法施工 
B.滚涂法施工 
C.空气喷涂法施工 
D.高压无气喷涂法施工


点击查看答案


227、单项选择题  工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其()。

A.材质 
B.施工方案 
C.特种作业证明 
D.焊接质量检查合格证明


点击查看答案


228、问答题  

某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。


点击查看答案


229、单项选择题  利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。

A.10
B.20
C.30
D.40


点击查看答案


230、单项选择题  工程量清单具有合同化的法定性，本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即()。

A、价变量不变 
B、价量均不变 
C、量变价不变 
D、价变量也变


点击查看答案


231、单项选择题  工业烘炉结束后应及时()。

A.缓慢降温冷却 
B.进行急速冷却 
C.组织生产 
D.交工验收


点击查看答案


232、单项选择题  机电工程在施工过程中由于非设计原因的设计变更，应征得()的同意，由设计人员签认变更通知，按变更程序，经批准后实施。

A.设计
B.业主
C.监理
D.项目经理


点击查看答案


233、问答题  

背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。 
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。 

问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


234、单项选择题  通风与空调工程的施工程序一般是()。

A.空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定
B.空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收
C.风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收
D.风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定


点击查看答案


235、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A．电气交接试验报告合格 
B．经所在地供电管理部门检查符合要求 
C．安装防范技术措施已落实到位 
D．变电所管理人员已确定到位 
E．室内接地工程已完工


点击查看答案


236、多项选择题  有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。

A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯


点击查看答案


237、多项选择题  室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路 
B.保护管内电缆 
C.桥架电缆 
D.直埋电缆 
E.隧道内电缆


点击查看答案


238、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机是用()型钢制造。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


239、单项选择题  常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。

A.射线探伤 
B.涡流探伤 
C.磁性探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


240、单项选择题  智能化系统集成的检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经()个月试运行后进行。

A.半
B.1
C.2
D.3


点击查看答案


241、单项选择题  刘某原来是甲施工企业的一名项目经理，2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某


点击查看答案


242、单项选择题  控制设备安装标高的常用测量仪器是()。

A.光学水准仪 
B.激光准直仪 
C.全站仪 
D.光学经纬仪


点击查看答案


243、单项选择题  大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。

A.低压转子 
B.中压转子 
C.高压转子 
D.电机转子 


点击查看答案


244、判断题  项目成本是一项综合性很强的指标，它涉及项目组织中每一个部门、单位和班组的工作业绩，也与每个职工的切身利益有关


点击查看答案


245、填空题  设备和器材到达现场后，应在规定期限内作（）。


点击查看答案


246、单项选择题  综合布线的同一条4对双绞线只能终接()个i/o信息插座。

A.0 
B.1 
C.2 
D.4


点击查看答案


247、问答题  

某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。 
项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行了审批。 
燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时，监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况，发现不足，要求改正。 
该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，项目部立即组织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。 
该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图纸会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该部分资料不全，要求施工单位整改。施工单位全部整改后，通过了该工程的竣工验收。 

1.该项目部应配备哪些特种作业人员? 2.燃油泵的试运行有何不妥之处。 3.简述该单位工程的质量验收评定程序 4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?


点击查看答案


248、单项选择题  在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。

A.1
B.1.5
C.2
D.2.5


点击查看答案


249、单项选择题  为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。

A.转子串电抗器启动 
B.定子串电阻或电抗器启动 
C.定子串自耦变压器启动 
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动


点击查看答案


250、单项选择题  某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据()进行设计。

A、建设单位的意愿
B、类似已完工程
C、勘查成果文件
D、类似地区的水文地质情况


点击查看答案


251、单项选择题  高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。

A.避雷针 
B.均压环 
C.接地线 
D.引下线


点击查看答案


252、单项选择题  风管系统中支吊架制作与安装要点有()。

A.风管支、吊架的形式和规格按现场环境选用
B.用膨胀螺栓固定支、吊架时，应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定
C.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处，应采取防腐绝缘或隔绝措施
D.支架吊杆搭接长度不应大于吊杆直径的6倍


点击查看答案


253、单项选择题  在零部件装配时，下列装配顺序错误的是()。

A.装配从组合件开始 
B.由组合件装配成部件 
C.由部件进行总装配 
D.先辅机后主机


点击查看答案


254、多项选择题  消防工程验收前，施工单位应提交的资料有()。

A.验收申请报告 
B.竣工图纸 
C.开箱记录 
D.施工记录 
E.调试报告


点击查看答案


255、判断题  同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准


点击查看答案


256、问答题  

【背景资料】：
某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为叨天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月3。日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用．电梯并道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施．
安装公司项目部进场后，将拟按照的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表4)。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机1各部件搬运到位．安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防点滴施工进度计划完成，并验收合格．施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3天，其后面的工序〔群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主．
【问题】：
1.电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料
2.项目部在机房、并道的检查中，应关注哪几项安全技术措施？
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天？
4.影响导轨安装精度的因素有几个？
5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求．


点击查看答案


257、多项选择题  VLV22、VV22型电缆（）。

A．能承受机械外力作用
B．可敷设在竖井内
C．适用于跨海场所
D．可承受相当大的拉力
E．可敷设在地下


点击查看答案


258、多项选择题  绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。

A.电阻 
B.电感 
C.电容 
D.频敏变阻器 
E.隔离开关


点击查看答案


259、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下


点击查看答案


260、单项选择题  室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做()。

A.压力试验 
B.灌水试验 
C.通球试验 
D.稳定性试验


点击查看答案


261、多项选择题  就地安装的仪表箱，应选择在()的位置。

A.光线充足 
B.靠近门窗 
C.没有强电磁场干扰 
D.维修方便 
E.靠近运转设备 


点击查看答案


262、单项选择题  根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。

A.质量监督部门 
B.项目法人 
C.监理单位 
D.施工单位


点击查看答案


263、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例与解析
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。

技术经济分析表(评价因素及各方案评分值)
汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。
问题：
⑴根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。
⑵根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。
⑶针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整？
⑷指出导向滑轮出现故障可能的原因。
⑸栈桥吊装应在什么时间进行技术交底？由谁向谁交底？交底内容有哪些？


点击查看答案


264、单项选择题  现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。

A.n1～n3 
B.n1～n5 
C.n5～n7 
D.n6～n9


点击查看答案


265、单项选择题  铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。

A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型


点击查看答案


266、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


267、单项选择题  ()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A.精度检验与调整
B.设备固定
C.润滑与设备加油
D.调整与试运转


点击查看答案


268、单项选择题  下列自动喷水灭火系统施工顺序正确的是（）

A.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
B.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试
C.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
D.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试


点击查看答案


269、单项选择题  投标人A参加某泵站的土建标投标，经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求，但评委发现其投标报价中有计算性错误，其中单价为10元/方，工程量为1万方，而合价为100万元，而招标文件中对此未作规定，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，则修正后的合价应为()万元。

A.100 
B.10 
C.50 
D.1


点击查看答案


270、多项选择题  有关建筑电气工程施工特点包括()。

A.建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密，存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象，因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要
B.建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间，才能确保其他建筑设备的如期试运行
C.建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段
D.建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成的
E.从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观和易维护


点击查看答案


271、单项选择题  施工项目成本核算的原则包括()。

A、互证性原则 
B、可追溯性原则 
C、权责发生制原则 
D、完整性原则


点击查看答案


272、多项选择题  划定机械设备安装基准线的依据有（）。

A．设备中心线
B．设备布置图
C．土建单位提供的标高线
D．工艺系流原理图
E．有关建筑物的边缘线


点击查看答案


273、单项选择题  焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是（）。

A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除


点击查看答案


274、单项选择题  下列要素中，属于形状误差的是（）。

A.直线度 
B.对称度 
C.圆轴度 
D.垂直度


点击查看答案


275、单项选择题  经人民法院判决，建设单位应最迟于2010年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。

A、2010年10月5日
B、2010年12月5日
C、2011年4月5日
D、2012年4月5日


点击查看答案


276、单项选择题  管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。

A.管道系统防腐 
B.管道系统检验 
C.管道系统绝热 
D.管道系统清洗


点击查看答案


277、多项选择题  关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是()。

A.全面控制
B.开源与节流相结合
C.成本目标风险分担的原则
D.随意原则
E.中间控制和适时原则


点击查看答案


278、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


279、单项选择题  ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。

A.异步电动机 
B.同步电动机 
C.直流电动机 
D.单相电动机


点击查看答案


280、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

渠沟及烟囱等设备采用()衬里，可以获得耐蚀性、耐热性、耐磨性良好的保护层。

A.铅
B.橡胶
C.玻璃钢
D.砖板


点击查看答案


281、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


282、单项选择题  流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。

A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核


点击查看答案


283、单项选择题  机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。

A.BX型
B.BVV型
C.BV型
D.RV型


点击查看答案


284、单项选择题  酚酞一酒精溶液试纸主要用于焊后检验致密性试验中的()。

A.液体盛装试漏
B.气密性试验
C.氨气试验
D.氦气试验


点击查看答案


285、多项选择题  按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。

A、机械折旧残值 
B、机械使用台班 
C、停置台班 
D、内部租赁单价


点击查看答案


286、多项选择题  输送氢气的管道系统安装完成后，应做()试验。

A.压力 
B.通球 
C.灌水 
D.脱脂 
E.泄漏性


点击查看答案


287、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对基础的强度进行复测?


点击查看答案


288、单项选择题  （）编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


289、单项选择题  齿轮传动的主要特点有()。

A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低


点击查看答案


290、问答题  

A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。


附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期?
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)?
4.发现高压管件不合格，A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?


点击查看答案


291、多项选择题  轮系的主要特点是()。

A.适用于相距较远的两轴之间的传动 
B.传递的扭矩较大 
C.可作为变速器实现变速传动; 
D.可获得较大的传动比; 
E.可实现运动的合成和分解。


点击查看答案


292、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


293、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-1】
1．背景
某安装工程公司承建江北市储油系统罐区扩容改造工程，工程内容包括：液体成品间增建1台2000ma丁二烯球罐(位号为G504)和2台lOOOFr13丙烯球罐(位号为G901、G902)。具体位置：球罐G504位于丁二烯球罐区的东南角，三面与球罐相邻；北侧紧邻原有G502球罐，西侧与G503相邻，南侧隔一条6m宽的道路与轻石脑油罐区相邻；新增球罐G902、G901位于液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轾石脑油罐区相邻，南侧与球罐G904、G903紧邻。该区属于甲类危险防火区。该安装工程公司根据工程现场情况，组建了有实践经验善管理的项目部，建立了项目部风险管理组，编制了职业健康安全技术措施计划，制定了风险对策，落实了安全技术措施方案，在职业健康、安全与环境管理中取得了明显的效果。
2．问题
(1)该项目的紧急状态主要包括哪些？
(2)该项目部风险管理组如何对风险管理进行策划？
(3)指出应急预案的主要内容、实施要点和应急反应的实施原则。
(4)该工程是否需要编制安全专项施工方案？说明理由。


点击查看答案


294、单项选择题  多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。

A.地面控制轴线 
B.下一节柱轴线 
C.中间节柱轴线 
D.最高一节柱轴线


点击查看答案


295、多项选择题  利用建筑物底板内钢筋作为接地体时，整个接地系统完工后，应抽检系统的( )。

A.钢筋的直径
B.钢筋焊接点
C.绝缘电阻值
D.导通状况
E.接地电阻值


点击查看答案


296、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


297、单项选择题  电视演播室的混响时间一般设计为()左右。

A.3～5s
B.6～1s
C.0～5s
D.2～6s


点击查看答案


298、判断题  工程量清单计价跳出传统的定额计价模式，建立一种全新的计价模式，依靠市场和企业的实力通过竞争形成价格，使业主通过企业报价可直观的了解项目造价


点击查看答案


299、单项选择题  施工项目成本控制的依据有()。

A、预算定额 
B、承包商中标价 
C、进度报告 
D、决算书


点击查看答案


300、单项选择题  某吊装作业使用的主滑轮组为8门，宜采用的穿绕方法是()。

A.顺穿 
B.花穿 
C.混合穿 
D.双跑头顺穿


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：基础医学：内科学在线测试（最新..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询