1、多项选择题 关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、多项选择题 注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.接受继续教育 D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密 E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
3、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的 B、应征服兵役的 C、已经进行失业登记，并有求职要求的 D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
4、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
5、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录 B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录 C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录 D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
6、单项选择题 检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技负责人)组织施工单位()等进行验收。
A.建设工程主管部门 B.设计人员 C.业主单位负责人 D.项目专业质量(技术)负责人
7、单项选择题 发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。
A.项目总承包 B.施工总承包 C.建设总承包 D.工程总承包
8、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录 B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档 C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内 D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
9、单项选择题 以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。
A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷 B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷 C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷 D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等
10、单项选择题 民事代理中的转托他人代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
11、多项选择题 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔 B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任 C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修 D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
12、多项选择题 当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。
A.有仲裁协议 B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 C.有具体的仲裁请求和事实理由 D.属于仲裁委员会的受理范围 E.属于接受申请的仲裁委员会管辖
13、单项选择题 出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有()。
A、占有权 B、收益权 C、使用权 D、处分权
14、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小
15、单项选择题 关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
16、多项选择题 我国法的形式主要包括()。
A、法律 B、行政法规 C、地方性法规 D、行政规章 E、习惯法
17、多项选择题 商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 E.被执行财产所在地的中级人民法院
18、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造 B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查 C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据 E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
19、单项选择题 下列情形中，属于应当作否决投标处理的是（）。
A.投标文件附有招标人不能接受的条件 B.投标文件在个别地方存在漏项 C.投标文件提供了不完整的技术信息 D.投标文件提供了不完整的数据
20、单项选择题 在运输合同中托运人的义务包括（）
A.告知 B.提货验收 C.货物毁损、灭失的赔偿 D.特殊情况下拒运
21、单项选择题 刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。
A.管制 B.罚金 C.没收财产 D.剥夺政治权利
22、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B．代理人可以超越代理权实施代理行为 C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
23、单项选择题 下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
24、单项选择题 某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的()。
A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效 B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效 C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效 D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效
25、多项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。
A、有充分的证据 B、有明确的被告 C、属于人民法院受理民事诉讼的范围 D、原告是与本案有间接利害关系的公民 E、有书面的起诉书
26、单项选择题 承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A.有效合同 B.无效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同
27、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇 B.碘酊 C.碘伏 D.过氧乙酸 E.戊二醛
28、多项选择题 原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）。
A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款 B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织 C.有明确的被告 D.有具体的诉讼请求和事实根据 E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
29、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
30、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准 B．工程建设通用的安全标准 C．工程建设行业专用的制图方法标准 D．工程建设通用的试验标准 E．工程建设行业专用的评定方法标准
31、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿 B.瞒报 C.谎报 D.擅离职守
32、单项选择题 下列关于联合共同承包的说法，不正确的是（）
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包 B.采用联合承包的方式，可以优势互补，增加中标机会，降低承包风险 C.共同承包的各方对承包合同的履行承担按份责任 D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
33、单项选择题 2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。
A、合法行为，洗车是司机的权利 B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定 C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定 D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》
34、单项选择题 某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A、2010年5月1日 B、2011年5月1日 C、2012年5月1日 D、2013年5月1日
35、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前 B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议 C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力 D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
36、单项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。
A、土方开挖工程 B、模板工程 C、脚手架工程 D、高空作业工程
37、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续
38、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3 B.6 C.9 D.12
39、单项选择题 根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。
A.经人民法院确认后有效 B.具有强制执行力 C.司法确认是必经程序 D.经人民法院确认后具有强制力
40、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50% B.30% C.20% D.10%
41、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式 B.招标公告 C.招标方式 D.招标范围 E.招标组织形式
42、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
43、单项选择题 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A.宣读有原告签字的起诉书 B.变更诉讼请求 C.进行和解 D.放弃诉讼请求
44、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方 B.继续履行 C.赔偿损失 D.解除合同 E.提供相关证明
45、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训 C.施工安全事故隐患报告 D.紧急避险 E.拒绝违章指挥
46、单项选择题 关于专利申请的说法，正确的是（）。
A．两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B．职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C．在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D．国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
47、单项选择题 下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验 B.设计错误 C.工人疏忽 D.一般性盗窃和抢劫
48、单项选择题 监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为（）。
A.旁站 B.巡视 C.平行检验 D.巡查
49、单项选择题 某工程项目施工合同于2010年6月5日签订，该工程的开工报告于2010年6月15日批准，工程于2010年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、2010年6月15日 B、2010年6月30日 C、2010年7月10日 D、2010年7月15日
50、填空题 昆虫发育分为（）和（）两个阶段。昆虫的生长发育最适温区为（）。
51、单项选择题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A、可以通过补充鉴定解决 B、可以通过重新质证解决 C、可以通过补充质证解决 D、鉴定程序严重违法
52、多项选择题 我国建筑施工企业的资质序列包括（）。
A.工程总承包 B.专业分包 C.专业承包 D.施工总承包 E.劳务分包
53、单项选择题 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。
A.20 B.30 C.45 D.60
54、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间 B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算 C.维修期应从合同规定的竣工日起算 D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
55、单项选择题 A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。
A、该行为属于肢解工程发包的违法行为 B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同
56、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明 B.麝香 C.牛黄 D.蟾酥 E.斑蝥
57、单项选择题 建设单位相关的安全责任是()。
A、对设计成果承担责任 B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议 D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查
58、单项选择题 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
59、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
60、多项选择题 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。
A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理 C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
61、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。
A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员
62、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力
63、单项选择题 建筑起重机械安装完毕后，由下列（）组织验收。
A.建设单位 B.监理单位 C.使用单位 D.安装单位
64、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限 B.要约人明确表示要约不可撤销 C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作 D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销 E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
65、单项选择题 关于工伤医疗停工留薪期的叙述中，正确的是()。
A、停工留薪期一般不超过12个月 B、在停工留薪期内，由所在单位按月支付工资 C、在停工留薪期内，原工资福利待遇减半 D、伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过l2个月
66、多项选择题 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员 B、单位主要负责人 C、从业人员 D、安全生产管理人员 E、特种作业人员
67、多项选择题 某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。
A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
68、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()。
A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据
69、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性 B.创造性 C.美观性 D.实用性 E.适用性
70、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任
71、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商 B.乙设计公司 C.丙设计师 D.乙、丙共有
72、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充 B.修改 C.澄清 D.撤回 E.撤销
73、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
74、单项选择题 某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。
A.城市规划部门 B.建设行政管理部门 C.水行政主管部门 D.渔业主管部门
75、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()
A．处分 B．暂扣执照 C．恢复原状 0．罚金
76、多项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.总工程师 D.部门经理 E.项目经理
77、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属无效条款
78、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位
79、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
80、单项选择题 工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A.总经理 B.部门经理 C.项目经理 D.安全经理
81、填空题 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合（）。
82、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.生产管理人员 D.项目负责人 E.生产作业人员
83、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日 B.8月30日 C.10月8日 D.10月20日
84、单项选择题 甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。
A.国有土地所有权 B.城市房地产权 C.集体土地使用权 D.耕地
85、单项选择题 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.承诺邀请
86、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位 B.监理单位 C.建设单位 D.分包单位 E.建筑设备厂
87、单项选择题 粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。
A.抛光打蜡 B.清理沟缝 C.基层处理 D.抹中层灰
88、单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A、1 B、2 C、3 D、4
89、单项选择题 某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。
A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准 B.水体水温符合水环境质量标准 C.有防溢液、防溢流的具体措施 D.消毒达标后排放
90、单项选择题 施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
91、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的机器 C.土地所有权 D.集体所有土地使用权 E.抵押人依法有权处理的土地使用权
92、单项选择题 合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行()义务。
A.提供担保 B.办理保险 C.保密 D.质量保修
93、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
94、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效 B、因损害社会公共利益而无效 C、因显失公平而可撤销 D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
95、单项选择题 关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务 B、依法限制用人单位安排劳动者的加班 C、劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业 D、用人单位发生变动的，劳动合同终止履行
96、多项选择题 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。
A.定金是合同成立的证明 B.定金具有双向担保性 C.定金数额最高不得超过主合同标的额20% D.定金是一种预付款的性质 E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回
97、单项选择题 按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省级人民政府 D.省级人民政府建设行政主管部门
98、单项选择题 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()。
A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地
99、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害 B.记大过 C.罚金 D.责令停产停业 E.降级
100、单项选择题 某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为（）。
A.2009年10月10日 B.2009年10月20日 C.2009年12月1日 D.2010年5月1日
101、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．
A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．建设主管部门
102、单项选择题 《民事诉讼法》规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交()人民法院裁定。
A、被申请人住所地或者财产所在地的中级 B、申请人住所地或者财产所在地的中级 C、被申请人住所地或者财产所在地的高级 D、申请人住所地或者财产所在地的高级
103、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则 B.对等原则 C.快捷原则 D.公平原则 E.强制原则
104、单项选择题 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩 B.注册资本 C.技术人员情况 D.技术装备情况
105、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
106、多项选择题 根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
107、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
108、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列（）要求。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.能够满足招标文件的实质性要求 C.经评审的投标价格最低 D.投标价格低于成本 E.经评审的投标价格最高
109、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为 B.将分包工程再分包的，属于转包行为 C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为 D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
110、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日 B.3月30日 C.4月25日 D.4月30日
111、单项选择题 下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求
112、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告 B.责令停止施工 C.限期改正 D.没收违法所得 E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
113、单项选择题 关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业 C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人 D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
114、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权 B.对强令冒险作业的拒绝权 C.劳动保护权 D.获得特种作业资格权 E.紧急避险权
115、单项选择题 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A、必须取得用人单位同意 B、口头通知用人单位即可 C、应提前30日以书面形式通知用人单位 D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
116、单项选择题 施工项目负责人是指施工企业的（）。
A.总经理 B.总工程师 C.项目经理 D.董事长
117、单项选择题 根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。
A.承揽合同 B.技术合同 C.委托合同 D.行纪合同
118、多项选择题 关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）
A．已经确定施工企业 B．有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 C．建设资金己经落实 D．按照规定需要委托监理的工程己经委托监理 E．按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告
119、单项选择题 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位
120、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
121、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B．勘察文件应注明工程使用年限 C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
122、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的
123、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位
124、多项选择题 合同解除的法律后果包括（）。
A.终止履行 B.恢复原状 C.采取补救措施 D.赔偿损失 E.财产收归国有
125、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米 B.1米 C.1.5米 D.2米
126、单项选择题 投标人的报价一般由()组成。
A.成本、费用、税金、利润 B.成本、税金、利润 C.成本、规费、税金、利润 D.成本、利息、税金、利润
127、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
128、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人 B.其他组织 C.公民 D.具有代为清偿债务能力的其他组织
129、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
130、单项选择题 下列财产可以抵押（）
A.土地所有权 B.宅基地 C.自留地 D.房屋
131、单项选择题 订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。
A.双务法律行为 B.双方法律行为 C.要式法律行为 D.诺成法律行为
132、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时 B.提交答辩状期时 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前
133、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除 B.抵消 C.混同 D.提存
134、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金 B.支付误餐补助 C.交纳职工的医疗保险费 D.交纳离退休人员的医疗保险
135、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平 B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.违反建筑法的强制性规定的合同 D.订立合同时对合同内容存在重大误解的 E.损害社会公共利益的合同
136、单项选择题 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。
A、具有相应资质等级 B、建设单位许可 C、建设行业协会认可 D、监理协会认可
137、单项选择题 下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（）。
A.船只水上交通安全 B.深基坑支护安全 C.高层住宅项目的高空作业安全 D.爆炸物品存储安全
138、多项选择题 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
139、单项选择题 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是（）。
A.个人可以承揽分包工程业务 B.建设单位可以直接指定分包工程承包人 C.分包工程承包人应具备相应的资质条件 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝
140、单项选择题 下列情形中，不属于行政调解的是（）
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的工作纠纷进行的调解
141、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.公安机关 B.作出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门
142、单项选择题 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B、应当由乙、丙公司承担连带责任 C、应当由甲公司承担全部债务 D、应当由乙公司承担全部债务
143、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
144、多项选择题 下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师名称 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.在执业范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述 E.介入与自己有利害关系的商务活动
145、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o
A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
146、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B.投标人为2人以上的开标有效 C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出 D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
147、单项选择题 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。
A、减量化 B、无害化 C、产业化 D、资源化
148、多项选择题 以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是()。
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
149、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的 B.中标候选人拖欠银行大量贷款的 C.中标候选人起诉其他债务人的 D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的 E.中标候选人存在违法行为的
150、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
151、多项选择题 甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()等内容。
A.招标范围 B.招标方式和发布招标公告的媒介 C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件 E.评标委员会的组成和评标报告
152、单项选择题 关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。
A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 D.对能源消费应实行包费制
153、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
154、单项选择题 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任 B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任 C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任 D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
155、多项选择题 施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.休息权 E.获得奖励权
156、单项选择题 以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。
A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.施工组织方案
157、单项选择题 在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）
A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作 B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录 D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
158、单项选择题 乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.
A．应以备案合同作为结算工程价款依据 B．该补充协议属于可撤销合同 C．应以补充协议作为结算工程价款依据 D．乙方行为构成合同违约
159、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》 B.《中华人民共和国国籍法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
160、单项选择题 关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款 B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位 C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款 D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
161、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
162、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立 B、由于不可抗力致使合同不能履行 C、作为当事人一方的公民死亡 D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E、法定代表人变更
163、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
164、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
165、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权
166、单项选择题 甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。
A.视为没有成立 B.按照合同签订地的建材价格履行 C.按照乙公司所在地的建材价格履行 D.按照货物所在地的建材价格履行
167、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门
168、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同 B、货运合同的标的是货币 C、货运合同是诺成合同 D、货运合同当事人的特殊性
169、单项选择题 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。
A、3 B、4 C、5 D、7
170、多项选择题 下列权利中属于物权中用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权 B.公民张某商品房的建设用地使用权 C.质押权人对质押物的使用权 D.村民房某对荒山的承包经营权 E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权
171、单项选择题 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
A.所有权 B.白物权 C.用益物权 D.担保物权
172、单项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）承担违约责任。
A.债务人应当向债权人 B.第三人应当向债务人 C.第三人应当向债权人 D.债务人应当向第三人
173、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标 B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效 D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
174、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证 B、塔式起重机出厂的产品合格证明 C、机械燃油消耗定额证明 D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录 E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
175、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年 B、给水排水管道为5年 C、电气设备安装工程为2年 D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E、装修工程为2年
176、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
177、单项选择题 某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。
A.法定代表人 B.总法律顾问 C.项目负责人 D.主要负责人
178、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证 B.通过招标方式确定了施工企业 C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30% D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理 E.消防设计已经通过审核
179、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书 C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
180、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业 B.及时逃生 C.拒绝抢险命令 D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域 E.要求撤离该区域
181、单项选择题 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。
A、建设单位与施工单位 B、建设单位与设计单位 C、施工单位与监理单位 D、施工单位与设计单位
182、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
183、多项选择题 建设单位的下列行为中，可以对其处以20万元以上50万元以下的罚款的有（）
A.要求施工单位压缩合同约定工期 B.未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位 D.暗示施工单位进行一些不符合强制性标准的活动 E.未将保证安全施工的措施资料报送有关部门备案
184、单项选择题 甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。它们组成联合体投标，参加了资格预审并获通过。后来他们决定吸收丙加入联合体，则下面说法正确的是()。
A、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意 B、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意 C、如果丙是三级企业，就不能被吸收进来 D、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意
185、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求 B、维持原判 C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决 D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
186、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产 B.保管人必须是仓库营业人 C.仓储合同是有偿合同 D.仓储合同为诺成合同 E.仓单是物权凭证
187、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。
A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.不服地方人民政府颁布的规章
188、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任 B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任 C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任 D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
189、多项选择题 某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后5日内支付60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是（）。
A.建筑公司不付款的行为属于违约 B.建筑公司有权主张解除合同 C.混凝土站有权要求建筑公司付款 D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保 E.建筑公司行使的是不安抗辩权
190、单项选择题 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。
A、2006年9月1日 B、2006年12月1日 C、2007年3月1日 D、2007年6月1日
191、单项选择题 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告 B、建设单位职工的书面证明材料 C、建设单位与施工单位签订的施工合同 D、建设单位提交的答辩状
192、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效
193、多项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的有（）。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力 B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级 D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
194、单项选择题 属于设计单位相关的质量责任和义务的是()。
A、依法发包工程 B、依法报审施工图设计文件 C、依法向有关单位提供原始资料 D、依法对设计文件进行技术交底
195、多项选择题 法律规定可以质押的权利是（）。
A.汇票 B.支票 C.提单 D.所有基金份额、股权 E.依法可以转让的专利权
196、单项选择题 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议 B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼 C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼 D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼
197、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日 B、2009年6月1日 C、2009年9月1日 D、2010年3月1日
198、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
199、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
200、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》 B、《北京市招标投标条例》 C、《建筑法》 D、《建设工程安全生产管理条例》
201、多项选择题 按照标准的级别，我国将标准划分为（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.企业标准 E.推荐性标准
202、单项选择题 根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
203、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位 B、设计单位 C、物业管理单位 D、大楼使用者
204、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可 B.在总承包合同中规定分包的内容 C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意 D.应接受建设单位直接指定的分包人 E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
205、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工 B.钢筋工 C.瓦工 D.电工
206、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
207、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
208、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
209、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务 B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
210、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒 B.核仁大，单个 C.核染色质细致，网状，分布均匀 D.浆中可有Auer小体 E.过氧化酶染色阳性
211、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任 B.宪政责任 C.刑事责任 D.国家赔偿责任
212、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A.第一次开庭时 B.法庭辩论终结前 C.提交答辩状期间 D.被告收到起诉状副本之日起15日内 E.第一审判决作出前
213、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立 B.抵押物登记 C.抵押物交付 D.抵押人作出表示
214、多项选择题 关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作 B.应加强对重点部位，关键环节的控制 C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查 D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60% E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
215、多项选择题 某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有（）。
A.民事责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.违宪责任 E.国家赔偿责任
216、多项选择题 根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有()。
A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程 C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 D.严禁个人承揽分包工程业务 E.劳务作业分包可不经建设单位认可
217、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人 B.投保人与受益人 C.保险人与被保险人 D.保险人与受益人
218、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称 B、保管和使用本人注册证书、执业印章 C、接受继续教育 D、执行技术标准、规范和规程 E、获得相应的劳动报酬
219、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
220、单项选择题 根据《公司法》，()是有限责任公司的权力机构。
A.股东会 B.股东大会 C.董事会 D.监事会
221、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失 B.代理人超越代理权限 C.相对人为善意 D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
222、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
223、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
224、单项选择题 下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。
A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.受贿罪
225、多项选择题 下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。
A.专利权的期限为20年，自申请日起计算 B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算 C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性 D.注册商标可以无数次提出续展申请 E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制
226、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A．在试用期间被证明不符合录用条件的 B．严重违反用人单位 C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D．被依法追究刑事责任的
227、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙方交付 C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
228、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日 B.2031年3月15日 C.2031年5月15日 D.2033年2月13日
229、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1 B.2 C.4 D.20
230、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。
A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人
231、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.合同违约行为并不需要承担法律责任 C.法律责任即承担不利的后果 D.法律责任的实现由国家强制力作保障 E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
232、单项选择题 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.补充责任 B.共同责任 C.按份责任 D.连带责任
233、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
234、单项选择题 某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。
A、项目招标计划 B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案 D、合理用能的专题论证
235、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
236、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案 B.管理制度 C.评估体系 D.救助方案
237、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日 B、2005年5月5日 C、2005年5月20日 D、2005年6月5日
238、单项选择题 关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
239、单项选择题 甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。
A、驳回起诉 B、继续审理 C、终止起诉 D、将案件移交合同约定的仲裁机构
240、单项选择题 对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效 B.无效 C.要约人未作任何表示则有效 D.要约人虽表示接受也无效
241、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm B.3.0mm C.5.0mm D.8.0mm
242、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
243、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.被告住所地 B.原告住所地 C.调解协议签订地 D.调解组织所在地
244、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由（）负责强制执行．
A．公安机关 B．旗焦决定的公安机关消防机构 C．人民法院 D．建设行政主管部门
245、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
246、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖 B、降水 C、脚手架 D、起重吊装
247、单项选择题 建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
A.施工单位技术部门 B.施工企业项目经理 C.总监理工程师 D.勘察、设计单位
248、单项选择题 由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。
A.5 B.7 C.15 D.30
249、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
250、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别 B.共同 C.共同推选代表 D.资质等级高的单位
251、单项选择题 对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是（）。
A.重新审批该项目 B.应当暂停项目执行 C.应当暂停资金拨付 D.责令改正，处以罚款
252、单项选择题 人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。
A.判决驳回上诉，维持原判 B.裁定撤销原判，发回重审 C.依法改判 D.判决变更
253、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料 B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂 D.砌筑砂浆的水泥 E.分隔墙的混凝土小型砌块
254、单项选择题 关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
255、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力 B.被代理人或者代理人死亡 C.被代理人丧失民事行为能力 D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定 E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
256、单项选择题 工程保险中属于强制保险的是().
A.安装工程一切险 B.执业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险
257、单项选择题 安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（），若超过该期限，应另行加收保险费。
A.15日 B.30日 C.2个月 D.3个月
258、多项选择题 下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A．赔礼道歉 B．支付违约金 C．赔偿损失 D．采取补救措施 E．罚金
259、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告 B.验收工作会议录音带 C.根据验收工作会议录音制作的节录文本 D.施工现场录像 E.结算报告
260、单项选择题 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。
A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
261、单项选择题 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。
A、开庭审理前 B、法庭辩论前 C、法院判决前 D、举证期限内
262、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
263、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务 B.业主自己承担责任 C.施工单位承担保修责任 D.业主可扣减施工单位保修金
264、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失 B.合同中约定的额度 C.违反合同一方违反合同时预见到的损失 D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
265、单项选择题 甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。2006年6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是（）。
A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同 B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权中止合同，但无权解除合同 D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任
266、多项选择题 在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。
A.及时检查隐蔽工程 B.参加工程验收 C.提出工期索赔 D.自行完成建设工程主体结构施工 E.对质量不合格的工程无偿修理
267、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查()。
A、隔热技术与材料的内容 B、密闭技术的内容 C、节能设计的内容 D、空调制冷的内容
268、单项选择题 某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A.负责工程保修的施工单位 B.物业单位 C.装修单位 D.住户甲
269、单项选择题 施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是（）。
A.返回财产 B.恢复原状 C.赔偿损失 D.继续履行
270、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有()。
A、投标人须知 B、合同主要条款 C、技术标准 D、设计图纸 E、投标文件格式
271、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.
A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
272、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。
A.3 B.5 C.10 D.15
273、单项选择题 中标人不按合同履行义务，情节严重的，取消其()年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A.2～5 B.3～6 C.4～9 D.5～8
274、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误 B.此种情形属于承诺超期 C.该承诺必然无效 D.该承诺是否有效由双方协商决定
275、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
276、单项选择题 甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。
A、360 B、370 C、380 D、390
277、多项选择题 某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是（）。
A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解 B.调解不成的，应当及时作出裁决 C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书 D.调解协议经双方签字后即具有强制力 E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
278、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工 B.应向发证机关申请施工许可证延期 C.应向发证机关重新申请领取施工许可证 D.应当报发证机关重新核验施工许可证
279、单项选择题 甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。
A.平等原则 B.合法原则 C.公平原则 D.自愿原则
280、单项选择题 某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。
A.2010年6月2日 B.2010年8月4日 C.2010年10月6日 D.随时可以主张，不受限制
281、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效 B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿 C.甲、乙按照债权比例清偿 D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
282、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工 B.要求施工单位改正 C.自己修改后交施工单位施工 D.报告建设单位要求设计修改
283、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料 B.与原件核对无异的复印件 C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D.无正当理由未出庭作证的证人证言
284、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决 B、向人民法院起诉 C、向上级仲裁机构申诉 D、向人民法院申请执行
285、多项选择题 当事人的下列行为中，根据《合同法》已经构成缔约过失责任的是()。
A.甲企业为获取某商业秘密，假意与权利人进行合同谈判，获取该商业秘密后，拒绝与权利人签订合同，并不当使用了该秘密 B.公民乙故意隐瞒房屋共有的事实而出售该房屋，之后合同被撤销，致买受人有损失 C.丙公司出售的产品不合格，卖方要求予以赔偿 D.丁建筑公司没有相关的施工资质，于是假借其他公司的资质证书进行投标，但其施工质量十分优良 E.戊单位领导在招投标过程中，接受投标人的贿赂而使其中标，并与之签订了承包合同
286、单项选择题 承租人转租后第三人对租赁物造成损失的，()应当赔偿损失。
A、承租人 B、第三人 C、承租人与第三人 D、出租人与第三人
287、单项选择题 依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A、建设单位拨付工程款 B、施工单位实施隐蔽工程 C、商品混凝土应用于基础工程 D、大型非标构件进行吊装
288、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明 B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式 C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明 D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
289、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月
290、单项选择题 下列选项中，()并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
A、创造性 B、过渡性 C、新颖性 D、实用性
291、单项选择题 某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。
A、10 B、7 C、6 D、4
292、多项选择题 某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是（）。
A.垫资按工程欠款处理 B.利息不予支持 C.返还垫资 D.按央行同期贷款利率4倍支付利息 E.按央行同期贷款利率支付利息
293、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权 B.使用权 C.收益权 D.占有权
294、单项选择题 某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（）。
A.国务院发展改革部门 B.省人民政府 C.工程建设单位的上级部门 D.省招标投标监管机构
295、单项选择题 下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）
A．《全国人民代表大会组织法》 B．《中华人民共和国国际法》 C．《中华人民共和国反垄断法》 D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
296、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员 B.投标人代表 C.招标人 D.评标委员会主任
297、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
298、单项选择题 施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。
A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解 B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力 C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解 D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
299、单项选择题 建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向()申请执行。
A.仲裁委员会 B.建设行政主管部门 C.人民法院 D.工商行政管理部门
300、多项选择题 生产安全事故调查组的职责有（）。
A.查明事故发生的经过、原因 B.认定事故的性质和事故责任 C.提交事故调查报告 D.总结事故教训 E.对事故责任者做出处理决定
