当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程题库考点（强化练习）
2024-02-27 23:22:13 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  混凝土中掺入引气剂，可以()。

A.改善混凝土拌合物的和易性
B.减少泌水离析
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的抗渗性和抗冻性
E.提高混凝土的抗裂性


点击查看答案


2、问答题  

某大酒店(发包方)与装饰公司(承包方)签订了1～5楼装饰施工合同，工期为5个月。双方关于装饰材料的合同内容有：1.石材由发包方指定材质、颜色和样品，并向承包方推荐供货商，由承包方与供货商签订供货合同;2.其他装饰材料由承包方采购;3.所有材料进场时都必须经监理工程师验收合格后方可使用。双方关于工程价款的合同内容有：1.工程造价为1880万元，合同签订10日内，发包方向承包方支付合同价款20%的预付款;2.工程进度款按月支付，从进度款中按5%的比例扣留质量保证金;3.预付款在最后2个月扣除，每月各扣50%。在装饰施工合同履行过程中，出现下列情况：
1.承包商采购了一批大芯板，未经监理工程师同意就用于施工，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、生产许可证、有害物检测报告，且这批材料外观质量不好。
2.供货商将石材按合同采购量送达施工现场，进场检查时有部分石材存在色差不符合要求，监理工程师通知承包方不得使用。承包方要求供货商将不符合要求的石材退换，供货商要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付。供货商要求发包方从应付承包方的工程款中扣除上述费用。
3.工程在保修期间，顶棚多处开裂，影响美观，发包方多次催促承包方修理，承包方一再拖延，最后发包方另请施工单位维修，修补费用为1万元。


点击查看答案


3、单项选择题  下列水泥中，干缩性较小的水泥是()。

A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、火山灰水泥
D、复合水泥


点击查看答案


4、问答题  

某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中，发生如下事件：
事件一：地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施丁方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m,不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护l0d巳完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料；室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1:2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
【问题】
1.指出事件一中做法的不妥之处？为什么？
2.事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置？
3.事件三中，施工单位说法是否正确，为什么？
4.指出事件四中不正确的做法？并分别给出正确做法。


点击查看答案


5、单项选择题  钢筋的成分中，属于有害元素的是()

A.硅
B.钒
C.锰
D.硫


点击查看答案


6、多项选择题  地基验槽重点观察的内容有（）。

A.基坑周边是否设置排水沟 
B.地质情况是否与勘察报告相符 
C.是否有旧建筑基础 
D.基槽开挖方法是否先进合理 
E.是否有浅埋坑穴、古井等


点击查看答案


7、单项选择题  关于建筑物体形系数和耗热量的关系，正确的是()。

A.体形系数越大，耗热量比值越大 
B.体形系数越大，耗热量比值越小 
C.体形系数越小，耗热量比值越大 
D.耗热量比值与体形系数无关 


点击查看答案


8、多项选择题  下列各项，属于按照费用计人工程成本方法分类的是()。

A.期间费用
B.间接费用
C.直接费用
D.固定费用
E.变动费用


点击查看答案


9、单项选择题  依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。

A、1、8
B、2、2
C、2、4
D、2、8


点击查看答案


10、单项选择题  重锤夯实地基施工结束后，应检查放夯地基的()并进行承载，检验。

A.强度
B.刚度
C.变形
D.标离


点击查看答案


11、单项选择题  下列说法正确的是()。

A.建设单位违反建筑节能管理规定要处以10万元以上30万元以下的罚款
B.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架施工前施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证
C.检测室内氡的浓度时，应在对外门窗关闭1小时后进行
D.1级地下工程防水标准是不允许漏水，结构表面无湿渍


点击查看答案


12、单项选择题  普通房屋的正常设计使用年限为()年。

A.10
B.25
C.50
D.100


点击查看答案


13、多项选择题  下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的


点击查看答案


14、问答题  

某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下。
(1)施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
(2)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
(3)建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。
(4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(5)无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。
(6)承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。
【问题】
依据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如不妥，请改正。


点击查看答案


15、单项选择题  在屋面卷材防水施工中，不属于高聚物改性沥青防水卷材的施工方法是()。

A.冷粘法
B.自粘法
C.热熔法
D.热风焊接法


点击查看答案


16、单项选择题  关于脚手架剪刀撑的设计要求，下列描述错误的是()。

A.高度在24m以下的单排脚手架，应在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑
B.高度在24m以下的单排脚手架，外侧立面中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m
C.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
D.高度在24m以上的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑


点击查看答案


17、多项选择题  饰面砖粘贴的技术要求有（）。

A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆


点击查看答案


18、单项选择题  在设计基准期内，可能出现，也可能不出现，而一旦出现，荷载值很大，且持续时间较短的是()。

A、永久荷载
B、可变荷载
C、偶然荷载
D、动态荷载


点击查看答案


19、多项选择题  多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有()。

A.增加房屋结构的整体性
B.提高墙体受压承载力
C.减轻由于基础不均匀沉降引起的墙体开裂
D.减轻地震产生的不利影响
E.避免产生温度裂缝


点击查看答案


20、单项选择题  下列用房通常可以设置在地下室的是（）。

A.游艺厅 
B.医院病房 
C.幼儿园 
D.老年人生活用房


点击查看答案


21、单项选择题  关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（）。

A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 
B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45min 
C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均勻的体积变化 
D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 


点击查看答案


22、单项选择题  室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（）m。

A.3 
B.6 
C.9 
D.12  


点击查看答案


23、多项选择题  关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。

A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施


点击查看答案


24、单项选择题  砌体基础必须采用（）砂浆砌筑。

A、防水 
B、水泥混合 
C、水泥 
D、石灰


点击查看答案


25、多项选择题  无规共聚聚丙烯管的缺点有()。

A、抗紫外线能力差，在阳光的长期照射下易老化
B、属于可燃性材料，不得用于消防给水系统
C、刚性性能比金属管道差
D、抗冲击性能比金属管道差
E、线膨胀系数较小


点击查看答案


26、单项选择题  单层钢结构厂房施工中，钢柱的复校优先考虑采用（）校正。

A.缆风绳
B.调撑杆。
C.千斤顶
D.校正器


点击查看答案


27、单项选择题  下列有关全玻幕墙施工的说法中，错误的是()。

A、钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B、吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具衬垫材料应与玻璃平整结合、紧密牢固
C、允许在现场打注硅酮结构密封胶
D、玻璃面板宜采用机械吸盘安装


点击查看答案


28、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，下列纠纷中诉讼时效期间为一年的有()。

A.身体受到伤害要求赔偿的
B.出售不合格商品未声明的
C.国际货物买卖合同或技术进出口合同争议
D.延付或拒付租金的
E.寄存财物被丢失或者损毁的


点击查看答案


29、单项选择题  有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。

A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术


点击查看答案


30、单项选择题  关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是()。

A.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
B.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
C.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
D.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条


点击查看答案


31、多项选择题  推土机提高生产率的常用方法包括()。

A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法


点击查看答案


32、多项选择题  下列关于对钢筋的力学性能的表述中，正确的是()。

A、冷轧带肋钢筋有明显的屈服性
B、一般将对应于塑性应变为0、2%时的应力定为屈服强度
C、钢筋伸长率一般随钢筋等级的提高而提高
D、钢筋冷弯是考核钢筋的塑性指标
E、低强度热轧钢筋冷弯性能较好


点击查看答案


33、单项选择题  某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()

A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元


点击查看答案


34、多项选择题  通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有()。

A.缓凝剂 
B.早强剂 
C.膨胀荆 
D.速凝剂 
E.引气剂 


点击查看答案


35、单项选择题  关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。

A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大


点击查看答案


36、单项选择题  土方机械化施工常用机械中，()适于大面积场地平整、压实，以及运距在800m以内的挖运土方。

A.推土机
B.装载机
C.挖掘机
D.铲运机


点击查看答案


37、单项选择题  在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

A、10
B、12
C、15
D、20


点击查看答案


38、单项选择题  钢筋调直采用冷拉调直时，必须控制钢筋的伸长率，对于HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋，冷拉伸长率不宜大于()。

A.1%
B.3%
C.4%
D.5%


点击查看答案


39、单项选择题  砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（）。

A.120mm厚墙  
B.砌体门窗洞口两侧450mm处  
C.独立柱  
D.宽度为800mm的窗间墙


点击查看答案


40、多项选择题  下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（）。

A.爬模工程  
B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程  
C.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程  
D.搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程  
E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程


点击查看答案


41、单项选择题  在建筑结构体系中，住宅建筑最适合采用()。

A、混合结构体系
B、框架结构体系
C、剪力墙体系
D、双肢剪力墙体系


点击查看答案


42、多项选择题  现制水磨石面层施工质量要求是()。

A.面层厚度一般为10～12mm
B.面层磨光遍数不应少于3遍
C.不得使用酸性颜料
D.不应采用耐碱矿物原料
E.水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M10


点击查看答案


43、单项选择题  采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。

A.钢化玻璃 
B.夹层玻璃 
C.净片玻璃 
D.钢化夹层玻璃 


点击查看答案


44、多项选择题  混凝土的耐久性包括（）等指标。

A.抗渗性  
B.抗冻性  
C.和易性  
D.碳化  
E.粘结性


点击查看答案


45、单项选择题  利用()原理，水准仪还可以测量两点间的水平距离。

A、高程测量
B、变形测量
C、定向准直测量
D、视距测量


点击查看答案


46、单项选择题  《申请单》所列的批准人、许可人、（）三者不得兼任。

A.监护人
B.申请人
C.工作票签发人


点击查看答案


47、单项选择题  梁受力如下图所示，支座反力正确的是()(假设支座反力以向上为正)。

A.RA=2kN，RB=-26kN
B.RA=-2kN，RB=26kN
C.RA=-3kN，RB=27kN
D.RA=-3kN，RB=-27kN


点击查看答案


48、单项选择题  建筑工程施工进度计划的调整不包括对()的调整。

A.关键工作
B.某些工作时间的逻辑关系
C.剩余工作
D.费用


点击查看答案


49、单项选择题  下列各项关于工程量清单计价的说法中正确的是()。

A.该计价方法属于计划定价模式
B.该计价方法是介于计划定价模式和市场定价模式之间的过渡模式
C.该计价方法属于市场定价模式
D.该计价方法建立在不完全市场基础上


点击查看答案


50、问答题  

沿海地区某住宅工程，地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。该工程由4栋地上12层，地下一层，结构形式完全相同的单体组成，其中地下室为整体地下室，四个单体及单体间空地均有地下部分。
施工单位上报施工组织设计中，所有混凝土均采用预拌商品混凝土，水泥采用普通硅酸盐水泥；零星砌筑及抹灰用砂浆现场拌制；屋面设计为不上人屋面，炉硫保温后细石混凝土封面找坡，最上层敷设SBS卷材防水层一道。
时年8月16日，监理例行检査时发现现场砌筑用水泥出厂日期为5月10日，监理工程师认为此批水泥已过期下令将此批水泥清退出场。
同时发现顶层墙体混凝土结构外观质量存在严重缺陷，经检查该部位混凝土其他质量控制资料，对结构安全不造成影响，同意对现浇结构分项予以验收；检查屋顶做法时，发现防水基层不干燥，经请示总监理工程师并征得业主同意后，下令防水施工停工整改。
【问题】
1.该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥是否合适？简述理由；对于六大常用水泥，哪些适宜用在本案例中地下结构混凝土，哪些不适宜？
2.监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场是否合理？并简述理由或正确做法。
3.监理工程师对混凝土结构外观质量存在缺陷处理是否合理？并简述理由或正确做法。
4.简述防水层铺设前，基层的干燥程度简易检验方法。


点击查看答案


51、问答题  

背景：
某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订T1程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
问题：
(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。
(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。


点击查看答案


52、多项选择题  沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。

A、拉伸强度和延伸率低
B、温度稳定性较差
C、低温易流淌
D、高温易脆裂
E、耐老化性较差


点击查看答案


53、问答题  分别列示计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?


点击查看答案


54、问答题  分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。


点击查看答案


55、多项选择题  施工现场主要出人口明显处应设置“五牌一图”，五牌是指()

A.工程概况牌
B.工程进度牌
C.管理人员名单及监督电话牌
D.消防保卫牌
E.安全生产牌


点击查看答案


56、单项选择题  质量管理体系的建立需识别，并据以提供实现质量目标和持续改进所需要的资源不包括（）

A.人员
B.基础设施
C.生产资料
D.环境


点击查看答案


57、单项选择题  关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。

A.柱的震害重于梁 
B.角柱的震害重于内柱 
C.短柱的震害重于一般柱 
D.柱底的震害重于柱顶 


点击查看答案


58、单项选择题  在我国被称为“特许权融资方式”的是()融资方式

A.BT
B.DB
C.BOT
D.EPC


点击查看答案


59、问答题  

某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?


点击查看答案


60、多项选择题  为了使设计的结构既可靠又经济，必须进行两方面的研究，它们分别是()。

A.研究各种“作用”在结构中产生的各种效应
B.研究产生各种结构效应的原因
C.研究结构或构件抵抗这些效应的内在的能力
D.研究用何工具来抵抗结构
E.研究结构与各种效应的关系


点击查看答案


61、单项选择题  开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于()m。

A、0、5
B、1
C、1、5
D、2


点击查看答案


62、单项选择题  根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件。

A.受压 
B.受拉 
C.受弯 
D.受扭 


点击查看答案


63、单项选择题  RAM是（）。

A.只读存储器
B.随机存储器
C.外部存储器
D.不挥发性存储器


点击查看答案


64、多项选择题  关于塔吊安装、拆除的说法，正确的有()。

A.塔吊安装、拆除之前，应制定专项施工方案 
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质，但需有类似施工经验 
C.塔吊安装完毕，经验收合格，取得政府相关部门核发的《准用证》后方可使用 
D.施工现场多塔作业，塔机间应保持安全距离 
E.塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度 


点击查看答案


65、单项选择题  关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是()。

A.按弹性理论方法计算 
B.板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算 
C.主梁、次梁按弹性理论方法计算，板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算 
D.主梁按弹性理论方法计算，次梁、板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算 


点击查看答案


66、名词解释  屋面


点击查看答案


67、单项选择题  在挣值法的评价指标中，表示进度提前的是（）。

A.CV>0
B.SV>0
C.CPI<1
D.SPI<1


点击查看答案


68、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法？说明理由。


点击查看答案


69、问答题  

某商业大厦建设工程项目，建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。
该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙，工程东、西、北三个立面造型均比较规则，面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异型曲线造型；各立面幕墙均连续。
工程竣工时，施工单位经过初验，认为巳按合同约定完成所有施工任务，提请建设单位组织竣工验收，并已将全部质量保证资料复印齐全供审核，该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。
【问题】
1.本工程幕墙工程检验批应如何划分？
2.简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目？
3.请简要说明工程竣工验收的程序。
4.应报送资料包括?


点击查看答案


70、单项选择题  经计算旧设备继续使用第1年的年成本为5000元/年,继续使用第2年的年成本为5750元/年,继续使用第3年的年成本为6150元/年;新设备的经济寿命为8年，8年的年平均成本为5500元/年，则应该()。

A.立即更换旧设备
B.继续使用1年后更换旧设备
C.继续使用2年后更换旧设备
D.继续使用3年后更换旧设备


点击查看答案


71、问答题  事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。


点击查看答案


72、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，监理工程师的做法是否正确？并说明理由。木龙骨石膏板吊顶工程应对哪些项目进行隐蔽验收（至少列出四项）？


点击查看答案


73、单项选择题  按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号一一所得税》规定，企业采用()对所得税进行会计处理。

A.资产负债表债务法
B.应付税款法
C.递延法
D.利润表债务法


点击查看答案


74、单项选择题  按照《住宅室内装饰装修管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在()m2以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动。

A、150
B、200
C、300
D、400


点击查看答案


75、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。


点击查看答案


76、多项选择题  我国《担保法》规定的合同担保形式包括()。

A.保证
B.抵押
C.违约金
D.质押
E.留置


点击查看答案


77、多项选择题  复合水泥的主要特性有()。

A、凝结硬化慢
B、抗裂性较高
C、抗冻性差
D、早期强度低
E、耐蚀性较好


点击查看答案


78、问答题  

某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。

指出事件三中错误之处，并分别给出正确做法。


点击查看答案


79、单项选择题  单向板是（）。

A、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于2
B、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于2
C、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于4
D、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于4


点击查看答案


80、问答题  

某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?


点击查看答案


81、名词解释  预制和捣制混凝土的区别


点击查看答案


82、单项选择题  氟碳漆施工技术要求中，铺挂玻纤网后，干燥()h以上，可进人下道工序。

A、7
B、12
C、24
D、28


点击查看答案


83、单项选择题  某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业()。

A.可以单方解除合同
B.只能协商解除合同
C.只能申请撤销合同
D.只能申请变更合同履行期限


点击查看答案


84、问答题  

某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。
库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行取样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无需复试，可直接投人使用。
【问题】
1.本案例中，材料保管存在哪些问题？
2.事件一中，施丁.单位的说法是否正确？本案例中所涉及材料中哪些需要强制复试?具体复试何项目？
3.事件二中，分别判断监理单位和施丁单位的说法是否正确？并就水泥质量问题的争议，给出正确的处理方式。


点击查看答案


85、单项选择题  钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6 


点击查看答案


86、单项选择题  根据我国有关法律的规定，如果某商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到()万人民币以上，则该材料的采购必须进行招标。

A.50
B.100
C.200
D.300


点击查看答案


87、单项选择题  选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。电力隧道使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。

A.6000
B.10000
C.15000


点击查看答案


88、单项选择题  地下工程防水混凝土施工中，防水混凝土结构应符合()。

A.结构厚度不应小于250mm
B.裂缝宽度可以大于0.2mm
C.钢筋保护层厚度迎水面不应大于50mm
D.混凝土抗渗等级不应小于P9


点击查看答案


89、单项选择题  暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。

A.500
B.1000
C.1500
D.2000


点击查看答案


90、单项选择题  地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用()施工。

A.冷粘法
B.自粘法
C.热风焊接法
D.热熔法


点击查看答案


91、单项选择题  当采用()振捣普通混凝土时，其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。

A、插入式振捣器
B、表面平板振动器
C、连续型振捣器
D、小型机具振动器


点击查看答案


92、单项选择题  在装修材料的分类和分级中，()装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。

A、复合型
B、简单型
C、磨合型
D、基础型


点击查看答案


93、多项选择题  塑料面层的工艺流程包括()。

A、基地处理
B、弹线
C、铺衬垫
D、刷底胶
E、铺塑料板


点击查看答案


94、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。

A.再全面复测ー次 
B.拧紧地脚螺栓 
C.做好安装记录 
D.将设备擦拭干净 
E.检查柜内照明 


点击查看答案


95、单项选择题  悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。

A.上部
B.中部
C.底部
D.端部


点击查看答案


96、多项选择题  施工索赔的计算方法包括()。

A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法


点击查看答案


97、单项选择题  地下有限空间只有一个出入口时，应将通风设备出风口置于作业区（），进行送风作业。

A.顶部
B.中部
C.底部


点击查看答案


98、单项选择题  管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步进行时，应在()施工前完成。

A.结构层
B.找平层
C.饰面层
D.地面基层


点击查看答案


99、单项选择题  下列各项中，不属于建设管理费的是()。

A.建设单位管理费
B.工程监理费
C.工程质量监督费
D.研究试验费


点击查看答案


100、单项选择题  对于复利计息方式的理解，不正确的是()。

A.一般来说，同一笔贷款利率和计息周期都相同，用复利算出的金额比单利多
B.本金越大，利率越高，计息周期也多，复利计息和单利计息的差别更小
C.复利计息有间断复利和连续复利之分
D.复利计息比较符合资金在社会再生产过程中的实际情况


点击查看答案


101、单项选择题  锤击沉桩法施工时，端承桩的入土深度控制应采用()。

A.标高为主，贯入度为参考
B.控制贯入度
C.控制标高
D.贯入度为主，标高为参考


点击查看答案


102、填空题  凡要进入受限空间危险作业场所作业，必须按照（）的原则。


点击查看答案


103、单项选择题  下列装修材料中，属于功能材料的是()。

A.壁纸 
B.木龙骨 
C.防水涂料 
D.水泥


点击查看答案


104、单项选择题  某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。

A.4700
B.4000
C.3700
D.3300


点击查看答案


105、单项选择题  进入有限空间作业单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展（），每年至少组织1次有限空间作业安全再培训和考核，并做好记录。

A.安全教育培训
B.知识竞赛
C.理论学习


点击查看答案


106、单项选择题  投标人在标前会议之前，要事先深入研究招标文件，并将研究过程中碰到的各类问题整理为书面文件，要求招标单位给予()答复。

A.口头
B.电话通知
C.书面形式
D.电子邮件形式


点击查看答案


107、单项选择题  住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。

A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位


点击查看答案


108、单项选择题  进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）

A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。


点击查看答案


109、单项选择题  进入有限空间作业单位应保证有限空间作业的安全投入，为作业人员配备符合（）要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。

A.行业标准
B.国家标准
C.企业标准


点击查看答案


110、单项选择题  施工许可证应该由()领取。

A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位


点击查看答案


111、单项选择题  工程建设重大事故发生后，调查组应在调查工作结束后()d内，将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门，以及调查组其他成员部门。

A.7
B.14
C.15
D.10


点击查看答案


112、单项选择题  当抹灰层总厚度大于或等于()时，应采取加强措施。

A.20mm
B.25mm
C.30mm
D.35mm


点击查看答案


113、单项选择题  竣T总图实测依据的是()。

A.城市坐标水准点
B.城市海拔高程点
C.施工控制点
D.邻近区域控制点


点击查看答案


114、问答题  分别指出事件一种施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。


点击查看答案


115、单项选择题  顺天建筑集团公司向凯达设备公司租赁了一台进口挖掘机，请问，该挖掘机属于此法律关系中的()。

A.主体
B.客体
C.内容
D.行为


点击查看答案


116、单项选择题  混凝土在长期荷载作用下，随时间而增长的变形称为()。

A.荷载型变形
B.干缩变形
C.徐变
D.碳化收缩


点击查看答案


117、单项选择题  不应交增值税明细的是()。

A.施工企业
B.商业企业
C.贸易公司
D.服务业公司


点击查看答案


118、单项选择题  工程项目内部会计控制中不包括()。

A.项目决策控制
B.概预算控制
C.价款支付控制
D.成本最低控制


点击查看答案


119、单项选择题  计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为()的3%。

A.直接费+间接费
B.直接费+间接费+利润
C.直接费
D.营业额


点击查看答案


120、问答题  

建筑工程项目质量计划管理案例分析题2：
某三层砖混结构教学楼的二楼悬挑阳台突然断裂，阳台悬挂在墙面上。幸好是夜间发生，没有人员伤亡。经事故调查和原因分析发现，造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时将本应放在上部的受拉钢筋放在了阳台板的下部，使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。
【问题】
1、如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任？为什么？
2、钢筋工程隐蔽验收的要点有哪些？
3、针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查方法有哪些？
4、施工过程可以采用的质量控制对策主要有哪些？
5、项目质量因素的“4M1E”是指哪些因素？


点击查看答案


121、单项选择题  下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是()。

A.流动性 
B.黏聚性 
C.耐久性 
D.保水性


点击查看答案


122、单项选择题  一般建筑工程，通常先布设（），然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。

A.高程控制网  
B.城市控制网  
C.轴线控制网  
D.施工控制网


点击查看答案


123、单项选择题  当留设施工缝时，墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于()mm的墙体上。

A、100
B、200
C、300
D、400


点击查看答案


124、单项选择题  （）属于有机绝热材料。

A.膨胀珍珠岩
B.软木板
C.岩棉
D.发泡粘土


点击查看答案


125、多项选择题  当建筑工程质量不符合要求时，如下各项处理方式符合规定的有()。

A.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
D.经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全利使用功能的检验批，严禁验收


点击查看答案


126、多项选择题  建设工程施工安全技术措施计划的主要内容包括（）。

A.工程概况、控制目标、控制程序
B.组织结构、职责权限、规章制度
C.资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度
D.安全检查、实施监督、职责权限
E.管理制度、安全方针、资源配置


点击查看答案


127、单项选择题  水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。

A、6%
B、7%
C、8%
D、10%


点击查看答案


128、多项选择题  实木复合地板可分为

A、三层复合实木地板
B、多层复合实木地板
C、细木工复合实木地板
D、刨花复合实木地板
E、纤维板复合实木地板


点击查看答案


129、单项选择题  花岗石的化学成分中，SiO2的含量常为()以上，为酸性石材。

A、20%
B、30%
C、50%
D、60%


点击查看答案


130、多项选择题  以下钢筋混凝土结构的施工中，施工缝留设位置正确的是()。

A.2m×6m的单向板留缝于距短边1.5m且平行于短边的位置
B.跨度为5m的次梁留缝于距某一端部2.0m的位置
C.柱子留缝于中间1/3高度范围内
D.和板连成整体的大截面梁留缝于板底面以下50-100mm处
E.墙留缝于纵横墙的交接处


点击查看答案


131、单项选择题  建设工程项目总投资由建设投资和()构成。

A.工程建设其他费用
B.利润及税金
C.流动资产投资
D.建设期利息


点击查看答案


132、多项选择题  按滑移时外力作用方向，可分为()。

A.牵引法
B.单条滑移法
C.提升法
D.吊装法
E.顶推法


点击查看答案


133、单项选择题  利润表是反映企业在一定会计期间的()的会计报表。

A.财务状况
B.所有者权益增减变动情况
C.经营成果
D.现金和现金等价物流入和流出


点击查看答案


134、多项选择题  实行竣工验收备案制度的工程有()。

A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅


点击查看答案


135、多项选择题  关于用价值工程提高价值，同时也降低成本的途径，说法正确的有()。

A.功能提高，成本不变 
B.功能不变，成本降低 
C.功能提高，成本降低 
D.降低辅助功能，大幅度降低成本 
E.减少功能，大幅度降低成本


点击查看答案


136、单项选择题  对于作业过程中可能时时挥发易燃可燃、有毒有害气体的应定时监测，至少每（）小时监测一次，如有一项不合格或监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离作业人员，经对现场处理并达到安全作业条件后方可恢复作业。

A.30分钟
B.1小时
C.2小时
D.4小时


点击查看答案


137、多项选择题  建设单位办理房屋建筑工程竣工验收备案应当提交的文件有()。

A、工程竣工策划案
B、工程竣工验收报告
C、监理单位签署的工程质量保修书
D、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可
E、工程竣工验收备案表


点击查看答案


138、判断题  准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。


点击查看答案


139、单项选择题  使用前应检查（）的完整性、过滤元件的使用性、气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。

A.呼吸防护用品
B.通风设备
C.气体检测仪


点击查看答案


140、单项选择题  关于基坑支护施工的说法，正确的是()。

A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式 
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm 
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成 
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护 


点击查看答案


141、单项选择题  在使用水泥时发现其初凝时间达不到要求，则该水泥()。

A.可少量掺用
B.降级使用
C.报废
D.判定为不合格


点击查看答案


142、多项选择题  混凝土的耐久性包括()等性能。

A.抗渗性
B.抗冻性
C.碱骨料反应
D.抗辐射
E.混凝土的碳化


点击查看答案


143、名词解释  分布筋


点击查看答案


144、多项选择题  关于钢筋代换的说法，正确的有()。

A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换 
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换 
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意 
D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算 
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换


点击查看答案


145、问答题  

某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层，全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了室外消防给水系统、在建工程室内消防竖管和消防栓系统，并配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本，就地取材，用木板搭设工人宿舍;
(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
(6)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火灾。
问题
(1)施工工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么要求?
(2)简述该工地临时室外消防给水干管、在建工程室内消防竖管的直径要求，以及消火栓接口楼层分布的要求。
(3)电、气焊切割作业前，需办理什么证件?现场须做哪些消防准备?
(4)对于装饰装修工程，施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?


点击查看答案


146、单项选择题  钢筋混凝土构件配筋受强度控制时，其钢筋代换可按代换前后()相等的原则进行。

A.面积
B.强度
C.数量
D.钢号


点击查看答案


147、单项选择题  根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指()的距离。

A.箍筋外表面至梁表面 
B.箍筋形心至梁表面 
C.主筋外表面至粱表面 
D.主筋形心至粱表面 


点击查看答案


148、单项选择题  网络计划的优化目标不包括()。

A.工期目标
B.费用目标
C.资源目标
D.进度目标


点击查看答案


149、单项选择题  关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是()。

A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆


点击查看答案


150、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。

A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理 
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理 
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 


点击查看答案


151、填空题  碳素钢（）


点击查看答案


152、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是()。

A.债务人转移义务应当经债权人同意
B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可
C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外
E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理


点击查看答案


153、多项选择题  建筑石膏的技术性质有（）。

A、微膨胀性
B、凝结硬化快
C、抗冻性强
D、耐水性强
E、防水性强


点击查看答案


154、单项选择题  对有抗震要求的结构，箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的()。

A.3倍
B.5倍
C.l0倍
D.15倍


点击查看答案


155、单项选择题  下列水性涂料涂饰工程施工应符合设计要求的是()。

A.基层处理
B.涂饰工程的颜色
C.涂饰均匀
D.不得漏涂


点击查看答案


156、单项选择题  为保证足够的新鲜空气供给，在有限空间作业过程中，可采取强制性（）措施降低危险，保持空气流通。

A.持续机械通风
B.间断式机械通风
C.自然通风


点击查看答案


157、单项选择题  石灰在建筑物中不宜()。

A.用于制作硅酸盐制品
B.单独用于建筑物基础
C.制成灰土、三合土
D.拌制石灰砂浆


点击查看答案


158、单项选择题  基坑支护破坏的主要形式中，导致基坑隆起的原因是()。

A.支护埋置深度不足 
B.止水帷幕处理不好 
C.人工降水处理不好 
D.刚度和稳定性不足


点击查看答案


159、单项选择题  基础部分必须断开的是（）


A．伸缩缝
B．温度缝
C．沉降缝
D．施工缝


点击查看答案


160、单项选择题  水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中，()变化的均匀性。

A.强度
B.体积
C.温度
D.矿物组成


点击查看答案


161、单项选择题  根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担叙述不正确的是()。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.分包单位可以依据总承包合同要求建设单位支付分包工程款


点击查看答案


162、单项选择题  有限空间作业单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备等，设置专人进行维护，按相关规定进行（），并建档管理。

A.保管
B.安全检查
C.定期检验


点击查看答案


163、单项选择题  有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。

A.专职
B.兼职
C.专、兼职


点击查看答案


164、多项选择题  根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。

A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审


点击查看答案


165、单项选择题  坚实系数为l、5～4、0，用镐或撬棍、大锤挖掘，部分使用爆破方法的土石是()。

A、砂砾坚土
B、坚石
C、软石
D、特坚石


点击查看答案


166、单项选择题  开启电力管井、电力隧道井盖时，作业人员应站在井口（）使用专用工具（如：语音提示井盖开启器），同时注意放置位置，以免滑脱后伤人。

A.下风侧
B.上风侧
C.上风侧、下风侧均可


点击查看答案


167、多项选择题  基坑（槽）验槽，应由（）组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术、质量负责人共同检查。

A.监理工程师
B.总监理丁程师.
C.建设单位项目技术负责人
D.建设单位项目负责人
E.建设单位项目质量负责人


点击查看答案


168、问答题  

某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价做相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见分歧，要求监理单位调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见.表2—10。

【问题】
1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理?该项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理?
3.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表2—11相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?


点击查看答案


169、单项选择题  土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率，称为()。

A、土的干密度
B、土的密实度
C、土的天然含水量
D、土的天然密度


点击查看答案


170、单项选择题  三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。

A.3m
B.5m
C.7m
D.10m


点击查看答案


171、单项选择题  《建筑施工组织设计规范》规定，施工组织总设计应由()审批

A.总承包单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位技术部门组织相关专家
D.项目技术负责人


点击查看答案


172、问答题  某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。


点击查看答案


173、单项选择题  下列建设单位说法错误的是（）。

A.建设单位在申请领取建设工程规划许可证前，应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案，取得该施工地段地下管线现状资料
B.建设单位在申请领取建设工程规划许可证时，应当向规划主管部门报送地下管线现状资料
C.建设单位应当在地下管线工程覆土前，委托具有相应资质的工程测量单位，按照现行《城市地下管线探测技术规程》进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图
D.建设单位应当在地下管线工程竣工验收后，提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收


点击查看答案


174、多项选择题  采用泥浆护壁法成桩的灌注桩有()。

A.长螺旋钻孔灌注桩 
B.反循环钻孔灌注桩 
C.旋挖成孑L灌注桩 
D.沉管灌注桩 
E.正循环钻孔灌注桩


点击查看答案


175、问答题  

某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。

施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?


点击查看答案


176、问答题  

某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件。
事件1：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件2：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件3：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。
事件4：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。
【问题】
1.建设单位招标文件是否妥当?说明理由。
2.施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。
3.事件1～3中，施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
4.指出事件4中的错误，写出正确做法。
5.分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。
6.补充协议的约定是否合法?说明理由。


点击查看答案


177、多项选择题  结构正常使用的极限状态包括控制()。

A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温


点击查看答案


178、单项选择题  在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位


点击查看答案


179、单项选择题  吊杆间距通常为()。

A.500～800mm 
B.900～1200mm 
C.1300～1500mm 
D.1600～2000mm


点击查看答案


180、单项选择题  受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并上锁，钥匙由（）（若为外来单位人员作业钥匙交由作业申请部门监护人）保存。

A.安全监督检查人员
B.作业单位领导
C.现场监护人
D.作业人员


点击查看答案


181、名词解释  跨数


点击查看答案


182、单项选择题  关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。

A.SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 
B.APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水 
C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ 
D.采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于﹣10℃ 


点击查看答案


183、单项选择题  锤击沉桩法的正常打桩方式采用()。

A、重锤高击，高锤重打
B、重锤低击，低锤重打
C、轻锤高击，高锤重打
D、重锤低击，低锤轻打


点击查看答案


184、多项选择题  结构正常使用的极限状态包括控制()。

A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温


点击查看答案


185、多项选择题  无法进行基坑验槽的情况包括()。

A、基槽底面与设计标高相差太大
B、未加人工清除的沟槽
C、槽底土扰动明显
D、现场没有基础施工图和结构总说明
E、场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应原因


点击查看答案


186、多项选择题  下列属于热辐射光源的是()。

A.荧光灯
B.卤钨灯
C.荧光高压汞灯
D.钠灯
E.白炽灯


点击查看答案


187、单项选择题  楼梯面层施工时，楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差应()。

A.不大于10mm
B.不大于12mm
C.不大于15mm
D.不大于20mm


点击查看答案


188、问答题  

背景
某写字楼外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙。幕墙设计方案如下：预埋件安装位置图纸设计后交给土建施工单位预埋，预埋件采用进口哈芬槽埋件，在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装，加工完成后运至施工现场安装;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃，为保证涂膜效果，将镀膜层朝向室外;玻璃板块采用自攻螺钉与铝框固定并采用硅酮结构密封胶粘接牢固。幕墙施工方案如下：玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业，结构施丁外架采用工字钢挑架，外挑宽度1.5m。为保证幕墙施工安全，在挑架下层工字钢上方满铺木跳板，并设置一层大眼网一层密目网。硬防护以上为结构施工区，以下为幕墙施工区。在幕墙施工区顶层设置小型屋面吊，将单元板块吊运至楼层内集中堆放，再采用定滑轮等工具将单元板块垂放至作业面进行安装，屋面吊摆放位置根据幕墙施工需要现场调整。幕墙安装前在进行预埋件校验时发现，个别预埋件的误差太大，经设计同意改为后置埋件，后置埋件采用进口慧鱼牌化学锚栓固定。幕墙防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接，并增加了防腐垫片作防腐处理。单元板块安装完成后，幕墙与楼板接缝采用防火岩棉封堵，为满足建筑装饰需要，岩棉上方用铝塑板与铝框及混凝土结构固定作为托架，其上浇筑陶粒混凝土垫层，并粘贴石材面层。幕墙安装完成后，施工单位进行了淋水试验，试验用水由楼层内卫生问用蛇皮管接至室外，将出水口搭放在幕墙玻璃上进行淋水，试水3min后未发现渗漏现象。验收时，幕墙施工单位向总包单位提供了以下文件：
(1)墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其他设计文件;
(2)幕墙工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组建的产品合格证书、性能检测报告、进场验收纪录和复验报告;
(3)进口预埋件、化学锚栓的产品合格证书、性能质检报告以及拉拔试验报告;
(4)打胶、养护环境的温度、湿度纪录;硅酮结构胶的相融性试验及拉断试验记录;
(5)防雷装置测试记录;
(6)隐蔽工程验收文件;
(7)幕墙构件和组建的加工制作记录;幕墙安装施工记录;
(8)淋水实验记录;
(9)其他质量保证资料。
总包单位将幕墙施]_资料整理后与总包施]二资料共同组卷存放。
问题
(1)上述幕墙设计中存在什么问题?
(2)幕墙施工中存在哪些问题?
(3)幕墙验收存在哪些问题?
(4)施工资料收集整理存在哪些问题?


点击查看答案


189、单项选择题  住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。

A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位


点击查看答案


190、单项选择题  在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括()。

A.流水节拍和流水步距
B.施工过程和施工段
C.施工过程和流水强度
D.流水步距和流水强度


点击查看答案


191、单项选择题  某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。

A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖


点击查看答案


192、单项选择题  在工程测量仪器中，对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是（）

A.水准仪
B.地磁波测距仪
C.经纬仪
D.全站仪


点击查看答案


193、多项选择题  下列关于混凝土施工叙述正确的是()。

A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣
B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚的水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内
C.与板连成整体的大截面梁，施工缝留在底板面以下20~30mm处
D.单向板施工缝留在平行于短边的任何位置
E.有主次梁的楼板，宜顺着次梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处


点击查看答案


194、问答题  

某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。

【问题】
1.进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?
2.事件1中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理?
3.事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目?是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?
4.事件2中，施工单位的做法是否妥当?为什么?
5.指出事件3中，外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
 


点击查看答案


195、单项选择题  水泥砂浆防水层可用于地下工程防水的最高温度是()。

A.25℃ 
B.50℃ 
C.80℃ 
D.100℃


点击查看答案


196、问答题  

背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工
程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题
(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?
(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。


点击查看答案


197、单项选择题  楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯。

A．幼儿园 
B．医院 
C．住宅套内 
D．专用疏散


点击查看答案


198、单项选择题  下列选项中，不符合施工单位应当采取防止环境污染的措施规定的是()。

A.排入城市排水设施和河流的泥浆水必须经过妥善处理
B.尽量控制有害废弃物用作土方回填
C.使用密填充式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物
D.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民


点击查看答案


199、单项选择题  作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护设备，并与（）进行有效的信息沟通。

A.工作负责人
B.监护者
C.工作许可人


点击查看答案


200、单项选择题  凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖()专用章。

A.项目资料员 
B.项目监理工程师 
C.项目经理 
D.注册建造师 


点击查看答案


201、单项选择题  厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材，严禁采用()施工。

A、空铺法
B、点粘法
C、满粘法
D、热熔法


点击查看答案


202、问答题  某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件四中，当地行政主管部门及国家住房和城乡建设部公布的诚信行为记录4个月期限的做法是否妥当？说明理由。全国、省级不良诚信行为记录的公布期限规定中各是多少？


点击查看答案


203、单项选择题  根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为()个大类。

A.四
B.六
C.八
D.十


点击查看答案


204、多项选择题  I类民用建筑工程包括()。

A.住宅
B.医院
C.老年建筑
D.幼儿园
E.文化娱乐场所


点击查看答案


205、名词解释  绿地率（绿化率）


点击查看答案


206、多项选择题  根据《合同法》的规定，下列当事人的行为构成缔约过失责任的有()。

A.甲企业在与他人谈判过程中知悉了对方的客户名单，并将该商业秘密透露给了对方的竞争对手，给对方造成了重大经济损失
B.乙公司在订立合同过程中故意隐瞒了重要事实，致使合同未成立，但对方因信赖合同能够成立而遭受了损失
C.丙公司提供的商品质量不符合合同约定的等级，买方发现后要求降价
D.丁企业在施工过程中，没有严格按图施工，给建设单位造成了重大损失
E.戊公司为排挤其竞争对手，恶意进行磋商，给对方造成了一定的经济损失


点击查看答案


207、单项选择题  采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4 


点击查看答案


208、多项选择题  竣工结算时，以单位工程为基础对()进行检查核对。

A.施工图概算
B.报价内容
C.施工图预算
D.造价估算
E.工程量清单


点击查看答案


209、单项选择题  建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打人土层()mm，应记录一次锤击数。

A.200 
B.250 
C.300 
D.350


点击查看答案


210、单项选择题  

对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。

A.11.000 
B.12.000 
C.12.500 
D.13.000 


点击查看答案


211、单项选择题  有限空间管理单位应制定管理机构或配备（）管理人员。负责地下有限空间作业的安全管理工作。

A.专职
B.兼职
C.专、兼职


点击查看答案


212、多项选择题  水泥品种非常多，按其主要水硬性物质名称可分为()。

A、硅酸盐水泥
B、铝酸盐水泥
C、碳酸盐水泥
D、硫铝酸盐水泥
E、氟铝酸盐水泥


点击查看答案


213、单项选择题  

一个质量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊如图1—12所示。下列四种情况下，绳索AC拉力最大的是()。

A.α=60。，β=30。
B.α=30。，β=30。
C.α=45。，β=45。
D.α=60。，β=60。


点击查看答案


214、问答题  

背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋。

问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV）方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？


点击查看答案


215、单项选择题  为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的()。

A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.耐久性


点击查看答案


216、单项选择题  慢性肺源性心脏病心力衰竭时，应用强心剂的指征是（）

A.明显气急、发绀
B.两肺底湿性啰音
C.感染已控制，利尿剂无效
D.心率大于120次／分
E.肺动脉高压


点击查看答案


217、多项选择题  以承受轴向压力为主的结构有()。

A.拱式结构 
B.悬索结构 
C.网架结构 
D.桁架结构 
E.壳体结构


点击查看答案


218、单项选择题  施工现场所使用的安全警示标志()

A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示


点击查看答案


219、单项选择题  粉土粒径大于()mm的颗粒质量不超过总质量50%，且塑性指数等于或小于10的土。

A、0.075
B、1
C、1.25
D、2


点击查看答案


220、问答题  

某建筑装饰工程公司承包了一幢6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时，建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见：
(1)电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板;
(2)地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其墙面装修材料可采用防火塑料板;
(3)办公室的吊顶为轻钢龙骨，饰面材料可采用纸面石膏板;
(4)贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。
在施工过程中发生了以下事件：
事件一：建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中，消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。
事件二：纯麻装饰布材料进场时，监理工程师要求由施工单位材料员自行取样后直接送交具备相关资质的检验单位检验。
事件三：木材进行阻燃处理时，测得木材含水率为l5%，监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。
事件四：装修过程中，建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰，适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸，保证门缝合适、启闭顺利。
问题
(1)指出在技术交底时，项目经理提出的四点意见是否合理?并分别说明原因。
(2)事件一中，建设单位项目负责人提出的要求是否合理?并说明理由。
(3)分别指出事件二、事件三中监理工程师的指令是否正确?并分别说明理由。
(4)事件四中，建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确?并说明理由。


点击查看答案


221、多项选择题  根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理


点击查看答案


222、名词解释  预应力混凝土


点击查看答案


223、单项选择题  天然大理石饰面板材不宜用于室内()。

A.墙面 
B.大堂地面 
C.柱面 
D.服务台面


点击查看答案


224、多项选择题  当事人对合同履行地点没有做出约定，事后又未能达成补充协议，合同中其他条款又不能类推适用，也没有交易习惯可供参考。这种情况下，根据我国《合同法》的规定，应当按照下列规则履行()。

A.一律在履行义务一方所在地履行
B.给付货币的，在接受货币一方所在地履行
C.交付不动产的，在不动产所在地履行
D.货币、不动产之外的其他标的，在履行义务一方所在地履行
E.一律在接受履行一方所在地履行


点击查看答案


225、问答题  

某建筑工程为一多层住宅楼工程，开工日期为2005年4月2日，施工单位的施工方案及进度计划此前已获工程师批准。工地租赁使用一台50米臂塔吊进行起重作业，租赁费800元/天。至2005年5月18日，工程进行至3层主体施工，工地租赁使用一台某型号地泵进行泵送混凝土作业，租赁费为320元/天。现场用工：钢筋工30人，木工35人，混凝土工30人，其他工种25人。在实际施工中，发生了如下事件：事件l：2005年5月3日10：O0至13：00、5月22日6：00至次日3：00，由于业主供电线路故障，造成施工现场停电。事件2：2005年5月6日至2005年5月7日，塔吊故障修理2天。事件3：2005年6月11日至6月14日，连续4天7级大风。事件4：2005年6月20日，全市进行施工现场安全环保联合大检查，工地为迎接检查，6月18日至6月19日停止正常施工，整改现场存在的安全隐患及文明、环保问题，并发生计划外支出7000元。事件5：2005年7月1日晚上，建设单位项目主要工作人员邀全体监理人员出外“吃个便饭”，却集体食物中毒住院。直至7月4日早上，建设、监理单位派遣工作人员来到现场临时替班。此间，在施工各段的钢筋隐检无法完成。事件6：2005年7月29日，市有关部门对施工现场突击抽查，就工地存在的问题对施工单位处以3万元罚款。
问题1.上述哪些事件施工方可以向建设方要求索赔?为什么?
2.每项事件工期索赔多少天?3.假设人工费单价为30元/工日，则费用索赔为多少?


点击查看答案


226、单项选择题  实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位


点击查看答案


227、单项选择题  梁的变形主要是()变形。

A.拉伸
B.压缩
C.弯曲
D.剪切


点击查看答案


228、单项选择题  建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料（）标准的规定。

A.环境保护
B.节能
C.绿色材料
D.有害物质限量


点击查看答案


229、单项选择题  关于正常使用条件下建设工程的最低保修期限的说法，正确的是（）。

A.房屋建筑的主体结构工程为30年  
B.屋面防水工程为3年  
C.电气管线、给排水管道为2年  
D.装饰装修工程为1年 


点击查看答案


230、多项选择题  对于一类、二类和三类环境中，设计使用年限为50年的结构混凝土，其耐久性的基本要求有()。

A.最大水灰比
B.最小水泥用量
C.最低混凝土强度等级
D.最小碱含量E.最小氯离子含量


点击查看答案


231、多项选择题  大理石的特性主要有()。

A、质地较密实
B、抗压强度较高
C、吸水率低
D、属碱性中硬石材
E、质地较硬


点击查看答案


232、多项选择题  常用水泥中，具有水化热较小特性的是（）水泥。

A.硅酸盐 
B.普通 
C.火山灰 
D.粉煤灰 
E.复合 


点击查看答案


233、多项选择题  关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。

A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上


点击查看答案


234、单项选择题  饰面板(砖)工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝处理应保持()。

A.缝的宽度和深度
B.缝的突出性和原样性
C.缝的密实性和可靠性
D.缝的使用功能和饰面完整性


点击查看答案


235、多项选择题  可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有()。

A.结构发生变形 
B.粘结不好 
C.结构材料与装修材料的变形不一致 
D.装修材料弹性过大 
E.结构材料的强度偏高


点击查看答案


236、多项选择题  异节奏流水施工的特点是()。

A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等


点击查看答案


237、多项选择题  对钢筋工程的施工要求的表述中，正确的有()。

A、钢筋网的中间部分交叉点不可相隔交错扎牢，以保证受力钢筋不位移
B、在同一根纵向受力钢筋上可以设置两个以上接头
C、钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边
D、现浇柱与基础连接用的钢筋，一定要固定牢靠，位置准确，以免造成柱体荷载加大
E、基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求，且不应小于40mm


点击查看答案


238、单项选择题  在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。

A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度


点击查看答案


239、问答题  

背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。


点击查看答案


240、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。


点击查看答案


241、多项选择题  关于土方开挖的说法，正确的有（）。

A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高  
B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定  
C.土方幵挖前应先进行测量定位，设置好控制点  
D.软土基坑必须分层均衡开挖  
E.基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间


点击查看答案


242、单项选择题  关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是()

A.不得批准开工建设
B.已开工建设的，应当责令停止施工
C.已开工建设的，应当责令限期改正
D.已经建成的，可以正常使用


点击查看答案


243、多项选择题  梁最常用的截面形式有()。

A、矩形
B、四方形
C、T形
D、长方形
E、三角形


点击查看答案


244、单项选择题  在合同履行过程中，由于债务人无偿转移财产给债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。

A.1年
B.2年
C.4年
D.5年


点击查看答案


245、单项选择题  砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5 


点击查看答案


246、单项选择题  防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。

A.I级
B.II级
C.III级
D.Ⅳ级


点击查看答案


247、单项选择题  砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于（）

A.75%
B.80%
C.85%
D.90%


点击查看答案


248、问答题  

建筑工程项目质量计划管理案例分析题：
某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0、5m；由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。
【问题】
1、简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2、简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3、超挖部分是否需要处理？如何处理？
4、回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么？


点击查看答案


249、多项选择题  加气混凝土砌块工程的施工要求包括()。

A、加气混凝土砌块的砌筑面上应提前适量洒水润湿
B、砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图
C、砌筑时宜采用砖用工具，上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于100mm
D、水平灰缝砂浆饱满度不应小于70%
E、加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面


点击查看答案


250、问答题  

某写字楼工程进行施工，为赶在冬季到来前主体工程施工完成，项目组决定延长施工时间，每天仅在凌晨2点至4点停止施工，其余时间均正常施工。该工程工作时间的延长严重影响了附近居民的休息。投诉电话不断打到有关管理单位。有关管理单位对这些意见进行了处理，对该项目组进行了教育，并处以罚款。同时承包商在施工过程中产生的各种固体废弃物、粉尘等给周边环境造成了较大的污染和危害，有关单位要求该承包商建立职业健康安全与环境管理体系，并对有关人员进行培训。问题
1.《建设工程安全生产管理条例》对承包商在施工过程中的环境保护责任是如何规定的?承包商施工噪声控制的要求有哪些?
2.承包商在施工过程中进行环境保护的主要措施有哪些?施工现场围挡设置要求包括哪些内容?
3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，其内容包括哪些?
4.施工企业建立环境管理体系的步骤有哪些?5.施工企业建立职业健康安全管理体系的步骤有哪些?


点击查看答案


251、单项选择题  砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成()。

A、接槎
B、马牙槎
C、凸槎
D、斜槎


点击查看答案


252、单项选择题  在进行气体检测前，应对地下有限空间及其（）进行调查，分析地下有限空间内气体种类。

A.内部设施
B.周边环境
C.建设年代


点击查看答案


253、单项选择题  钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。

A.主要构件 
B.次要构件 
C.连接板 
D.引弧板 


点击查看答案


254、多项选择题  墙身水平防潮层设置的范围是()。

A.建筑物的外墙
B.建筑物的部分外墙
C.建筑物的内墙
D.建筑物的部分内墙
E.建筑物的内隔墙


点击查看答案


255、单项选择题  根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。

A.5
B.10
C.25
D.35


点击查看答案


256、多项选择题  混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，包括()。

A、耐水性
B、保水性
C、黏聚性
D、流动性
E、吸湿性


点击查看答案


257、单项选择题  不能测量水平距离的仪器是（）。

A、水准仪 
B、经纬仪 
C、全站仪 
D、垂准仪


点击查看答案


258、多项选择题  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)，符合建筑工程分项质量验收合格规定的有()。

A.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
C.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
D.地基与基础、主体结构与设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
E.质量控制资料应完整


点击查看答案


259、单项选择题  浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过()m。

A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0


点击查看答案


260、多项选择题  施工项目管理规划的作用是()。

A.制定施工项目管理目标
B.规划实施项目目标的组织、程序和方法，落实责任
C.作为考核项目经理部的依据之一
D.作为相应项目的管理规范，在项目管理过程中贯彻执行
E.作为监理单位对项目实施监督管理的依据


点击查看答案


261、单项选择题  《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354--2005)规定，木质材料进场应进行见证取样检验的是()。

A.B1级木质材料
B.B2级木质材料
C.现场阻燃处理后的本质材料
D.表面进行加工后的B1级木质材料


点击查看答案


262、单项选择题  患儿女，5岁。发热、轻咳3天伴皮疹1天。体检：精神可，枕部及耳后淋巴结轻度肿大，全身红色斑丘疹。诊断可能为

A.传染性单核细胞增多症
B.淋巴结核
C.恶性淋巴瘤
D.急性淋巴结炎
E.风疹


点击查看答案


263、问答题  

对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。

本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨季节，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应工期索赔(索赔工期与实施发生延误时间一致)。
【问题】
1.该工作是否按预计进展完成，简述理由。
2.简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。
3.该工作实际进行过程当中，第4月到第6月是否为匀速进展，并简述理由。
4.该工作实际进行过程当中，共几次停顿？分别在什么时间段？
5.承包商针对第一次停顿的工期索赔是否成立？并说明理由。


点击查看答案


264、多项选择题  塑钢门窗的特性有()。

A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃


点击查看答案


265、单项选择题  钢材中的()元素是决定钢材性能的最重要元素。

A、碳
B、硅
C、锰
D、磷


点击查看答案


266、多项选择题  下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。

A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网


点击查看答案


267、问答题  

施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。


工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?


点击查看答案


268、单项选择题  人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起()内审结。

A.20日
B.1个月
C.3个月
D.6个月


点击查看答案


269、单项选择题  项目的财务分析是根据国家现行的财政、税收制度和()计算和分析项目的盈利状况。

A.历史市场价格
B.现行市场价格
C.预期市场价格
D.影子价格


点击查看答案


270、多项选择题  符合屋面卷材防水施工要点要求的是()。

A、平屋面采用结构找坡不应小于2%
B、水泥砂浆找平层，不宜大于4m
C、沟底水落差不得超过200mm
D、在坡度大于20%的屋面上采用卷材做防水层时，应采取防止卷材下滑的固定措施
E、沥青砂浆找平层，不宜大于4m


点击查看答案


271、单项选择题  开启地下有限空间出入口前，应使用气体检测设备检测地下有限空间内是否存在（）、蒸气，存在爆炸危险的，开启时应采取相应的防爆措施。

A.沼气
B.二氧化碳
C.可燃性气体


点击查看答案


272、问答题  

某建筑施工总承包特级企业A公司中标一大型商务写字楼工程，该工程地上86层，地下5层，结构为钢结构一混凝土混合结构。精装修工程为甲指分包项目，由B装饰公司完成。施工过程中发生如下事件：
事件一：监理单位要求中标单位上报施工项目质量计划，施工单位项目总工程师依据项目设计图纸以及业主对于工程质量创优的要求，召集项目全体技术、质量等所有管理人员，主持编制了该项目的质量计划。
事件二：该工程质量计划包含以下内容：（1)编制依据，（2)项目概况，（3)项目质量管理体系，（4)产品实现。监理单位认为质量计划内容严重缺项，要求整改。
事件三：总承包单位在质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。并建立了项目质量责任制和考核办法。监理单位要求整改。
事件四：竣工验收时发现装修存在质量问题，业主要求A公司整改，A公司认为此部分为B公司施丁，且B公司为业主指定分包，与A公司无关。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。2.事件二中，项目质量计划还应有哪些内容。
3.指出事_5中不妥之处，并说明理由4.指出事件四中不妥之处，并说明理由。


点击查看答案


273、单项选择题  丁程量清单报价主要的形式不包括()。

A.工料单价法
B.综合单价法
C.实物量单价法
D.全费用综合单价法


点击查看答案


274、单项选择题  下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。

A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间


点击查看答案


275、单项选择题  建筑规范规定楼梯梯段净高不应小于()。

A.2.2m
B.2m
C.2.5m
D.2.7m


点击查看答案


276、名词解释  框架结构有何优、缺点（与砖混结构相比）


点击查看答案


277、单项选择题  选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能，其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的()。

A、50%
B、60%
C、70%
D、80%


点击查看答案


278、多项选择题  属项目竣工决算内容的有()。

A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表


点击查看答案


279、单项选择题  某工程搭设双排脚手架，高度30m，架体与结构相连做法正确的是（）

A.刚性连墙件
B.柔性连墙件
C.刚性或柔性连墙件
D.钢丝绳锁紧和钢支撑顶撑配合的方式


点击查看答案


280、单项选择题  根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，()。

A.由原单位承担法律责任
B.由调入单位承担法律责任
C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任
D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任


点击查看答案


281、单项选择题  混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。

A.剪应力
B.拉应力
C.压应力
D.扭应力


点击查看答案


282、单项选择题  国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权


点击查看答案


283、多项选择题  建设工程合同按照承包工程计价方式可分为以下几类()

A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.可诞单价合同


点击查看答案


284、单项选择题  钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位;②测量定位;③吊桩插桩;④桩身对中调直;⑤静压沉桩。一般的施工程序为：()。

A.①②③④⑤ 
B.②①③④⑤ 
C.①②③⑤④ 
D.②①③⑤④


点击查看答案


285、单项选择题  聚氨酯类外墙涂料直接涂刷在水泥砂浆的墙体表面时，墙体表面含水率应低于()。

A.8%
B.10%
C.15%
D.20%


点击查看答案


286、单项选择题  电缆井、隧道内工作或隧道内长距离巡视时，应进行持续检测，发生报警应立即戴（）撤离现场。

A.自救呼吸器
B.紧急逃生呼吸器
C.气体检测仪


点击查看答案


287、单项选择题  普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。

A.热轧钢筋 
B.热处理钢筋 
C.钢丝 
D.钢绞线 


点击查看答案


288、单项选择题  甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”，现大堂出现装修施工质量问题，则()责任。

A.甲方承担全部
B.乙方承担全部
C.甲方和乙方承担同等
D.甲方和乙方承担连带


点击查看答案


289、多项选择题  关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。

A.柱的震害轻于梁 
B.柱顶的震害轻于柱底 
C.角柱的震害重于内柱 
D.短柱的震害重于一般柱 
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一


点击查看答案


290、单项选择题  《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A.C25
B.C30
C.C35
D.C40


点击查看答案


291、问答题  

某三层砖混结构教学楼的二楼悬挑阳台突然断裂，阳台悬挂在墙面上。幸好是夜间发生，没有人员伤亡。经事故调查和原因分析发现，造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时将本应放在上部的受拉钢筋放在了阳台板的下部，使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。

【问题】
1.如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任?为什么?
2.钢筋工程隐蔽验收的要点有哪些?
3.针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查方法有哪些?
4.施工过程可以采用的质量控制对策主要有哪些?
5.项目质量因素的“4M1E”是指哪些因素?


点击查看答案


292、单项选择题  材料定额消耗量中的材料净耗量是指()。

A.必需消耗量
B.施工中消耗的所有材料量
C.直接用到工程上，构成工程实体的消耗量
D.在合理和节约使用材料的前提下的消耗量


点击查看答案


293、单项选择题  室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。

A.10 
B.15 
C.20 
D.25


点击查看答案


294、单项选择题  有限空间作业完成后，作业者应将全部（）和工具带离地下有限空间。

A.作业设备
B.工程材料
C.安全工具


点击查看答案


295、问答题  

背景
某项目进展到21周后，对前20周的工作进行了统计检査，有关情况列于表1A420152-1。

问题
(1）挣值法使用的三项成本值是什么？
(2)求出前20周每项工作的BCWP：以及20周周末的BCWP。
（3）计算20周周末的合计ACWP、BCWS
〔4〕计算20周的CV、SV，并分析成本和进度状况。
〔5〕计算20周的CPI、SPI，并分析成本和进度状况。


点击查看答案


296、多项选择题  锤击沉管灌注桩施工方法适用于在()中使用。

A.黏性土层 
B.淤泥层 
C.密实中粗砂层 
D.淤泥质土层 
E.砂砾石层 


点击查看答案


297、多项选择题  影响施工现场平面布置的因素有（）。

A.不同施工阶段
B.周边环境变化
C.行业协会文件
D.建设单位指令
E.当地政府部门的要求


点击查看答案


298、单项选择题  下列各项中，不作为施工图预算编制依据的是()。

A.施工组织设计
B.与施工图预算计价模式有关的设计依据
C.工程量清单
D.预算工作手册


点击查看答案


299、问答题  

某大厦外墙为幕墙，裙楼为干挂花岗石幕墙，主楼正面为点式玻璃幕墙，其他部分为复合铝板幕墙。土建工程已完毕，进人幕墙施T阶段。玻璃幕墙生产车间进行结构胶注胶生产工序如下：
1.室温为25℃，相对湿度为35%；
2.清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用"一次擦"工艺进行清洁；
3.清洁后的基材一般在1h内注胶完毕；
4.从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。安装复合铝板幕墙的次序为从上而下，先平面、后转角和窗台。即先确定幕墙所有铝板板块水平方向位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。


点击查看答案


300、多项选择题  建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。

A.主龙骨应平行房间短向布置 
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定 
D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上 
E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑 


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：钳工技能考试：车辆钳工技师考点..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询