手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。
1、问答题
某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。
项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案,并按规定进行了审批。
燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测,因法兰未到货,迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求,法兰到货并经现场验收后,项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时,监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况,发现不足,要求改正。
该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查,认为符合要求,项目部立即组织相关作业人员将其安装就位,并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。
该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后,由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图纸会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该部分资料不全,要求施工单位整改。施工单位全部整改后,通过了该工程的竣工验收。
1.该项目部应配备哪些特种作业人员? 2.燃油泵的试运行有何不妥之处。 3.简述该单位工程的质量验收评定程序 4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
2、问答题
某汽车生产线设备安装工程,施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计,编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后,施工总承包方对设备基础进行了检验,其主要检验内容包括:基础质量合格证明书、外观,基础的位置及几何尺寸的测量,对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处,并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时,应运用什么方法对基础的强度进行复测?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
3、问答题 机电工程项目的建设程序案例分析题:背景:A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中,因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题:⑴项目中工程类别不同,既有工业的,又有民用的,建设中应怎样关注?⑵电动汽车用的电池厂在厂界外,是属协作方供货,应怎样考虑?⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装,在技术上应怎样处理?⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑,其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑?⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别?说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
4、单项选择题 通常,设备及管道外表面温度高于()时,需要设置保温绝热层。
A.20℃
B.30℃
C.40℃
D.50℃
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
5、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定,措施项目中的()必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。
A、机械台班费
B、总承包服务费
C、安全文明施工费
D、材料费
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
6、单项选择题 控制计量器具使用状态的检定是()。
A.后续检定
B.周期检定
C.使用中检定
D.一次性检定
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
7、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法,正确的是()。
A.封口、阀门处要设置支、吊架
B.当管线穿过风管时,要注意接触部位的密封处理
C.风管与风机连接处,应采用柔性短管连接
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
8、多项选择题 低压电器及成套装置的性能主要包括()。
A.通断
B.保护
C.通信
D.控制
E.调节
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
9、单项选择题 大型原油罐绝热层施工中,依托焊接在管壁上的保温支架,将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。
A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
10、单项选择题 2008年以前,建设工程项目计价的最广泛规则是()。
A、定额计价法
B、清单计价法
C、综合单价法
D、概算估价法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
11、多项选择题 关于合同变更成立的条件,下列说法正确的是()。
A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致,或者法院、仲裁庭裁决,或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求,则应遵守这种要求
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
12、多项选择题 焊接完成后,对焊接致密性试验可采用()。
A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
13、多项选择题 门禁系统中常用的电控锁类型有()等。
A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
14、单项选择题 现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有(),对电动调节阀进行控制。
A.模拟量Ai
B.数字量is
C.模拟量Ao
D.数字量Di
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
15、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造分为()系统等。
A.雨淋
B.水幕
C.湿式
D.干式
E.自动启闭
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
16、问答题
背景:华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目,工程
范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后,采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对,结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中,由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求,向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后,安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器用高精度仪表现场校验,使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
该工程因设计变更引发工程量变更情况,施工单位应如何处理?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
17、多项选择题 有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述,说法错误的有()。
A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
18、单项选择题 标高基准点的一种是(),作为独立设备安装的基准点。
A.简单的标高基准点
B.预埋标高基准点
C.钢制标高基准点
D.木质标高基准点
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
19、单项选择题 刘某原来是甲施工企业的一名项目经理,2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来,张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故,给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现,该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。
A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
20、单项选择题 安装在易受震动场所的雨水管道使用()
A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
21、单项选择题 成本控制的原则是()
A.责与权相结合
B.节流控制
C.权与利相结合
D.职能控制
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
22、单项选择题 人(手)孔回填土应按()分步夯实至规定高度。
A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
23、单项选择题 机械设备安装工程中,设备试运转合格后,应及时办理()。
A.基础验收
B.竣工验收
C.工程验收
D.工程移交
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
24、单项选择题 下列钢材中,不属于型材范围的是()。
A.螺纹钢
B.扁钢
C.钢管
D.轨道
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
25、单项选择题 管道绝热按其用途可分为保温、保冷、()保护三种类型。
A.静电
B.加热
C.阳极
D.阴极
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
26、单项选择题 在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象,一般要进行()。
A.抽转子检查
B.传动装置检查
C.抽芯检查
D.探伤检查
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
27、问答题
背景:A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程,工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程,合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划,要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划,综合考虑设备特性,兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具,使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外,只用塑料布简单覆盖提出批评,令其尽快改正。
A公司项目部在选择施工机具时,还应着重从哪些方面来进行?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
28、问答题
某厂新建一条大型汽车生产线建设工程,内容包括:土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧,工程量大,技术要求高,各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包,合同造价为15200万元,A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司.承包。
A公司项目的管理人员进场后,成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员,B公司配备了两名兼职安全管理员,A公司项目部建立了安全生产管理体系,制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前,B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案,并报B公司总工程师审批,在基坑开挖过程中,发生坍塌,造成两人重伤,一人轻伤。事故发生后经检查确认,B公司未制定安全技术措施,A公司未明确B公司的安全管理职责,A公司、B公司之间的安全管理存在问题,该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿,项目经整顿合格后,恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后,即开始了4000t压机设备的安装工作,经查验4000t压机设备基础验收资料不齐,项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题:
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
29、问答题
背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位,在合同履行中发生以下事件:
事件1:业主代表在审查土建施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2:业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题,即向乙施工单位签发了“工程暂停令”,要求对该分部工程停工整改。
事件3:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。
问题:
(1)指出事件1中,甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处,写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处,说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中,在施工单位申请工程复工后,监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
30、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1.背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目.2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产,进入半年试生产考核期,期间机组主要技术经济指标优良,各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件:
事件1:在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2:现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3:因为施工方负责采购的主设备延迟供应,导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷,最终致使该系统未能如期投运。
事件4:发电机设备的安装程序:定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2.问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当?为什么?
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患?如何整改?
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确?阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运,竣工验收意见书对此应怎样表述?
(5)简述发电机设备正确的安装程序。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
31、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1.背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉,其合同内工作内容包括土建施工,锅炉本体及配套设备安装,电气工程施工,仪表自控工程施工,工艺及公共管道施工,建设工期为16个月.工程特点为:工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程,安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等,为此,项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧,2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批,塔吊安装完成后,马上就投A了使用.
2.问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些?
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求?
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求?
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
32、多项选择题 能承受机械外力作用,可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内,且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。
A.VLV32
B.YFLV22
C.VV22
D.VV32
E.VLV22
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
33、多项选择题 有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。
A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
34、单项选择题 大型钢结构工程()进行竣工验收。
A.可按分项工程
B.可划分成若干个子分部工程
C.可按一个分部工程
D.可按一个子分部工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
35、多项选择题 焊接设备选用经济性原则需要考虑设备的()。
A.提高生产率
B.降低成本
C.使用寿命
D.可维修性
E.可靠性
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
36、单项选择题 设备安装基准线是根据施工图按()来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线
B.地脚螺栓孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置
D.建筑物的定位轴线
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
37、多项选择题 锅炉按水循环方式分类可分为()。
A.自然循环锅炉
B.强制循环锅炉
C.直流锅炉
D.交流锅炉
E.复合循环锅炉
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
38、多项选择题 变压器的性能由()决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
39、单项选择题 曳引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机上安装前的工序是()。
A.土建交接检验
B.轿厢导轨安装
C.随行电缆安装
D.安全部件安装
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
40、单项选择题 用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.样板
D.万用表
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
41、单项选择题 仪表工程进行回路试验和系统试验后,应连续()开通运行。
A.12h
B.24h
C.36h
D.48h
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
42、问答题
背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程,总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试,将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件:
事件一、钢结构制作全部露天作业,任务还未完成时雨季来临,工期紧迫,不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后,经X射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷,需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后,由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中,雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注:绘制在答题卡上)
3.事件三中,风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中,单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后,分包单位应做哪些工作?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
43、单项选择题 锅炉汽包常用()材料制造。
A.普通碳素钢
B.优质碳素钢
C.低合金高强度钢
D.特殊钢
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
44、单项选择题 机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是()。
A.混凝土柱子基础
B.钢柱基础
C.混凝土杯形基础
D.周墙基础
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
45、单项选择题 当电网容量大,电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。
A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
46、单项选择题 ()上设有安全防护装置,以保障设备和人身安全。
A.金属切削机床
B.锻压设备
C.铸造设备
D.输送设备
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
47、多项选择题 下列静置设备中,属于容器类的有()。
A.计量罐
B.高位槽
C.干燥器
D.填料塔
E.料仓
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
48、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后应()。
A.再全面复测一次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
49、单项选择题 电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用()制成。
A.工字钢
B.T型钢
C.角钢
D.槽钢
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
50、单项选择题 不确定性分析通常不包括()。
A、盈亏平衡分析
B、敏感性分析
C、概率分析
D、德尔菲法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
51、问答题
某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊,燃气、氧气管道安装施工,设计要求焊缝进行射线无损探伤检查,强度试验采用气压试验方法。
该公司在编制施工方案时,对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较,选定了最优方案。
管道焊后经射线探伤发现,焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析,经查验,工艺文件已按程序审批,并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用,部分焊机不符合要求,焊缝外观检查有漏检。根据分析结果,找出了失控原因,经整改后焊接合格率得到了提高。
项目部根据现场危险源辨识,编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。
1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。 2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况,指出施工生产要素中哪些因素失控。 3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面? 4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
52、单项选择题 对焊接部位难清理的焊件宜选择()焊条。
A.低氢型
B.不锈钢
C.低温钢
D.酸性
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
53、填空题 回路电压超过()的端子板应有足够的绝缘并涂以()标志。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
54、多项选择题 设备基础对机械设备安装精度的影响主要有()。
A.基础的外形尺寸不合格
B.平面的平整度不符合要求
C.基础强度不够
D.沉降
E.没有预压
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
55、多项选择题 下列属于轴承的主要密封方式是()。
A.密封胶
B.玻璃胶
C.油封
D.防尘迷宫密封
E.密封圈
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
56、多项选择题 影响设备安装精度的测量因素有()。
A.零部件装配精度
B.施测人员技能
C.设备制造精度
D.设备检测基准精度
E.测量仪器精度
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
57、单项选择题 建筑室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做(),灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。
A.通球试验
B.通水试验
C.压力试验
D.灌水试验
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
58、单项选择题 大型储罐底板焊缝需进行致密性试验,其检验方法宜选用()。
A.氨气试验
C.液体盛装试漏
B.煤油试漏
D.真空箱试验
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
59、单项选择题 具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是()。
A.钢塑复合管件
B.镀毛斗螺纹管件
C.铸铁卡箍式管件
D.不锈钢卡压式管件
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
60、单项选择题 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定,焊工应按规定的()及焊接技术措施进行施焊。
A.焊接作业指导书
B.焊接工艺评定
C.焊接工艺方案
D.焊接规程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
61、多项选择题 高压管道安装的要求包括()。
A.管道组件必须附有制造厂质量证明文件
B.管道支架必须按照设计图纸施工
C.管道安装时应使用正式管架固定
D.安装误差可以通过修改密封垫厚度等来补偿
E.管线安装如有间断,应及时封闭管口
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
62、单项选择题 焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是()。
A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
63、单项选择题 试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。
A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
64、问答题
背景:
某机电安装公司与业主签订了工程合同,并在合同中规定:工期提前一天奖励5000元,每拖后一天罚款5000元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中,出现的情况也一并列入表格中。
问题:
1.画出双代号网络图;(见图)
2.找出关键线路,计算原计划总工期是多少天;在发生变化的情况下,实际工期为多少天?
3.你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿?可顺延工期为多少天?安装单位得到的工期提前奖是多少?
4.承包方索赔必须具备的条件?索赔费用包括哪些费用?(管理实务p.209/210)
5.施工过程中,经常出现工程变更已成事实后,再进行价格谈判,对承包商很不利,该承包公司的对策是什么?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
65、单项选择题 《注册建造师执业管理办法(施行)》规定,机电工程中,冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程、()工程.
A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
66、单项选择题 安装精度控制方法中的修配法的作用是( )。
A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
67、判断题 人工费周报表的实际意义,是使项目经理能够一看就了解该周某工程施工中的每个分项工程的人工单位成本和总成本,以及与之对应的预算数据。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
68、单项选择题 在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备,宜选用()地锚。
A.全埋式
B.半埋式
C.活动式
D.利用建筑物
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
69、单项选择题 ()包括直接成本和间接成本,是控制成本支出、衡量和考核项目实际成本节约或超支的重要尺度。
A、计划成本
B、预算成本
C、实际成本
D、估算成本
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
70、单项选择题 在机电安装工程中,对各类容器、管道进行保温或保冷时,需使用()。
A.砌筑材料
B.绝热材料
C.防腐材料
D.复合材料
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
71、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1.背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程,合同工期为.10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中,施工高峰期在6~8月,正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点,制定了施工技术措施,编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等,使工程施工顺利进行,确保工程质量.
在施工过程中,由于个别班组抢工期,在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生质量问题,如通风与空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2.问题:.
(1)针对环境条件,制定主要的施工技术措施有哪些?
(2)为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件,试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后,开箱检查的主要内容是什么?
(4)变配电装置进入调试阶段,因环境湿度大,在管理上虚采取哪些措施?
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
72、单项选择题 甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位,乙施工单位不得安排其从事的工作是()。
A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
73、单项选择题 对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。
A、执行国家有关成本开支范围
B、促使项目合理
C、节约物力和财力,大力使用人力
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
74、单项选择题 金属表面预处理等级1/2级的除锈方式是()。
A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
75、单项选择题 起重工程中,钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。
A.低碳钢
B.中碳钢
C.高碳钢
D.合金钢
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
76、问答题
背景:
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示,并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件:
事件1:因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元,工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件2:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16m3,该工作全费用单价为87元/m3,作业时间增加2天。
事件3:因设计变更,工作E的工程量由300m3增至360m3,该工作原全费用单价为65元/m3,经协商调整全费用单价为58元/m3.
事件4:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2天,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题:
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日,管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
77、单项选择题 电梯安装结束后,()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试,并对校验和调试结果负责。
A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
78、单项选择题 自动化仪表线路敷设完毕后,应测量电缆电线的()。
A.绝缘电阻
B.额定电流
C.击穿电压
D.线路电阻
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
79、单项选择题 下列起重机中,()不属于流动式起重机。
A.塔式起重机
B.汽车式起重机
C.履带式起重机
D.轮胎式起重机
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
80、单项选择题 《注册建造师执业工程规模标准(试行)》规定,送变电工程单项合同额()元的为中型项目。
A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
81、多项选择题 施工总平面图设计的主要内容包括()。
A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置,减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
82、多项选择题 微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间,提前做好新机房的()准备工作。
A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
83、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场,拟在西南某县建一座中型造纸厂,在与当地县政府签订三项协议后,即办理了有关招标活动的审批手续,由于无初步设计,就以暂估工程总价的方式进行施工总承包,因工程资金来源尚未完全落实,要求施工单位垫资施工。
在资格预审中,业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审,获得投标资格。
在投标日期前10天,业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议,被取消投标资格。
在投评标过程中,A公司因报价最低,低于成本价30%,然而又因称其垫资能力强,被业主选中,遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强,而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低,业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
投标前,业主取消一投标单位的做法是否合理?为什么?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
84、单项选择题 焊条按()可分为不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。
A.焊渣性质
B.药皮成分
C.焊条用途
D.特殊性能
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
85、问答题
背景:
某城市中心商业大厦的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定了具有机电安装工程总承包一级资质的a单位承接,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证b单位负责安装,设备由业主提供。该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备。在与a单位签订的施工合同中明确规定a单位为总包单位,b单位为分包单位。工程合同额2065万元,该工程于2005年3月开工,2005年4月竣工验收;2006年5月1日正式营业。质保期按《建设工程质量管理条例》规定,工程履约保证金为130万元。b分包单位于2005年12月改制合并,总承包单位未组织工程回访。
问题:
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?其监督检验的主要内容是什么?
(2)2006年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,赍任是谁?费用由谁承担?
(3)制冷站内制冷管道漏水,业主向总包单位提出,立即派人修理。总包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否对?为什么?
(4)为了不影响大厦营业,业主委托该大厦的物业公司进行修理,修理费用为3.5万元。在结算工程付款时,业主应付给总承包单位多少工程履约保证金?为什么?
(5)针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解些什么?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
86、单项选择题 轴是机器中的重要零件之一,用于支持旋转的机械零件传递()。
A.运动
B.力
C.运动和力
D.扭矩
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
87、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,招标工程量清单必须作为招标文件件的组成部分,其()由招标人负责。
A、准确性
B、完整性
C、科学性
D、先进性
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
88、单项选择题 保冷结构的维护层是()。
A.防腐层
B.防锈层
C.保护层
D.防潮层
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
89、多项选择题 调节阀中的电动执行机构的输出方式有
A.直行程
B.角行程
C.步进式
D.开关式
E.多转式
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
90、多项选择题 锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用()。
A.优质碳素钢管
B.螺旋缝钢管
C.低合金钢管
D.焊接钢管
E.不锈钢管
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
91、单项选择题 施工项目成本费用控制的核心任务是()。
A、纠偏
B、检查
C、成本预测
D、偏差分析
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
92、多项选择题 ()等计量器具,属于C类计量器具。
A.计量性能稳定,量值不易改变
B.低值易耗且使用要求精度不高
C.钢直尺
D.5m以下的钢卷尺
E.5m以上(不含5m)钢卷尺
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
93、问答题
背景:华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目,工程
范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后,采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对,结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中,由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求,向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后,安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器用高精度仪表现场校验,使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
指出该机电安装工程项目,划分的分部工程有哪些?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
94、判断题 实际成本与预算成本相比较,可以反映对社会平均成本(或企业平均成本)的超支或节约,综合体现了施工项目的经济效益
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
95、单项选择题 常用在使用地点固定、使用周期较长的场合,较经济的起重机械是()起重机。
A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
96、单项选择题
不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()
A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
97、单项选择题 下列炉窑砌筑工序中,不属于交接内容的是()。
A.上道工序成果的保护要求
B.耐火材料的验收
C.炉子中心线及控制高程测量记录
D.炉子可动部分试运转合格证明
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
98、单项选择题 安装精度控制方法中的修配法的作用是()。
A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
99、单项选择题 开环控制是最简单的一种控制方式,按照控制信息传递的路径,它所具有的特点是:控制量与被控制量之间()。
A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
100、问答题
背景:一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建,输电线路沿途穿越稻田和山林,变电站设在市郊支线公路旁,其变压器器身虽充氮运输,但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁,桥梁要超载,但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备,管路等连接部件为半成品,要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调,为什么?
⑵变压器器身运输会使桥梁超载,应与哪个部门协调,协调什么内容?
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装,施工单位应怎样与制造厂协调?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
101、问答题
某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工,该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建,已基本完工。安装公司进场后,按合同工期要求,与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈,明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划(双代号网络图),其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见下表。
在主机设备基础检验时,安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符,主机设备基础验收不合格,建筑公司进行了整改,重新浇捣了混凝土基础,经检验合格,使基础检验的工作时间用了40天。制药厂生产设备工程在施工时,因主机设备及控制设备在运输过程中,受到台风的影响,使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天。安装公司按照建设单位的要求,增加劳动力,改变施工方法,调整进度计划,使制药牛产设备仍按合同规定的工期完成。
问题:
1.绘出安装公司编制的制药厂生产设备工程施工进度计划(双代号网络图)。
2.分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?
3.基础检验工作增加到40天会不会影响总工期?
4.主机设备及控制设备晚到10天是否影响总工期?说明理由。
5.工程按合同工期完成,安装公司应在哪几个工作进行赶工?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
102、问答题
某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程,新生产线与原生产线相距不到lOm,要求扩建工程施工期间原生产线照常运行,工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作:
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t,安装高度1.2m,拟罨用90t汽车吊吊装,在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准,其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求:在垫铁安装方面,每组垫铁数量不得超过6块,平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放,最厚的放在最下层,最薄的放在最顶层,安装找正完毕后,最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大,安装位置标高20m,故组对成两段吊装,就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄,无通风孔,故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔,并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题:
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算,说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
103、多项选择题 特种设备的检验检测范围包括()。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式检验
D.质量检验
E.安全检验
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
104、问答题
某空调工程,该丁程采用集中式空调系统,风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了比空调工程的施工任务,在风管的制作与安装施工过程中,其部分具体的施工方法和过程如下。1.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时,设置了1.2mm厚的钢板防护管。2.风管在安装过程先安装支管,而后安装主干管。3.采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。4.当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时,进行风管的承重安装。5.风管系统安装完成后,经严密性检验合格,进行下道工序的施工。风管安装完成后,经工程质量验收评定组织评定为合格。
问题
1.空调系统按空气处理设备的集中程度可划分为哪几种类型?
2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?
3.分析该工程公司在具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥,请改正。
4.在加工艺得到保证的前提下,该空调工程应怎样进行严密性试验?
5.按项目构成来讲,风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样组成的?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
105、多项选择题 下列属于办公自动化系统的硬件的是()
A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
106、问答题
背景:某机电安装公司,通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用晚间加班的办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时,通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查,发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格,同时钢管焊接变形过大,整条管成一折线状,不得不拆除重新组对焊接,造成直接经济损失56000元。
质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
107、多项选择题 关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。
A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
108、多项选择题 特殊钢焊接时,应在焊接作业指导书规定的范围内,在保证焊透和熔合良好的条件下,采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
109、问答题
背景:某安装公司承包一项演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边l00m),空NT.程设备材料:双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20~DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施T方法,并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边,DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工,空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
指出DN700阀门压力试验的合格标准。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
110、多项选择题 计量器具的特点有()。
A.准确性
B.稳定性
C.统一性
D.溯源性
E.法制性
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
111、问答题
某机电安装工程项目,某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见,合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认,工程师无不正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:地基出问题,业主以书面通知施工单位停工10d,窝工费用3000元。
事件2:5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路,5月22日恢复正常挖掘
事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。
事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现业主提供的图纸存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工60个工日,机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担,并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
112、单项选择题 通过实际成本与()的对比,考核工程项目成本的降低水平。
A、计划成本
B、估算成本
C、决算成本
D、预算成本
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
113、多项选择题 有关于架空线路中导线连接的说法,正确的有
A.每根导线在一个档距内可以有一个接头
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
E.不同截面的导线,只能在杆上跳线内连接
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
114、多项选择题 由于材料价格是由()等所组成,因此控制材料价格,主要是通过掌握市场信息,应用招标和询价等方式控制材料、设备的采购价格。
A、买价
B、运杂费
C、运输中的合理损耗
D、增值税
E、库存费
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
115、单项选择题 锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。
A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
116、单项选择题 平面控制网的测量方法有()。
A.三角测量法、导线测量法、水准测量法
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
117、多项选择题 高压真空断路器在验收时,制造厂应提供()等技术文件。
A.产品说明书
B.试验记录
C.调整记录
D.合格证件
E.安装图纸
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
118、单项选择题 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量,不能采取目视检查的是()。
A.针孔
B.气泡
C.粘结力
D.透底
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
119、问答题
背景:
某机械设备安装工程项目,该工程的分包商在施工过程中,由于操作人员未按操作规程操作机械设备,发生了意外伤亡事故,伤亡事故发生后,项目承包商立即启动了“安全生产事故应急救援预案”,总包和分包单位根据预案的组织分工立即开始了工作。
问题:
1.施工机械设备的安全隐患主要表现在哪些方面?
2.施工机械设备的安全防护措施主要有哪些?
3.伤亡事故按其后果严重程度可分为哪几类?
4.伤亡事故发生时的应急措施包括哪些?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
120、单项选择题 分片法球壳组焊工序有:①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()
A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
121、单项选择题 当钢丝绳用钢丝绳的直径、钢丝的强度极限、钢丝绳的捻向、钢丝绳的规格确定后,钢丝绳的()就确定了。但其使用的许用拉力,与所使用环境条件决定的安全系数有关。
A.许用拉力
B.载荷
C.破断拉力
D.安全系数
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
122、单项选择题 建筑安装工程质量验收评定程序规定,分部工程应由()组织验评确认。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.施工单位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
123、单项选择题 自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中,应采取防止()的措施。
A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
124、判断题 工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更,工程量、工期、成本都必将发生变化,但只要不变更承发包合同,则施工项目成本不会改变。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
125、单项选择题 评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论,经()审核,经单位负责人批准,存入技术档案。
A.总工程师
B.质量检验工程师
C.理化检验工程师
D.焊接责任工程师
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
126、单项选择题 设备安装精度控制中,采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是()。
A.解决设计存在的问题
B.抵消过大的安装积累误差
C.修补制造的加工缺陷
D.补仓零部件的装配偏差
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
127、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷检测的方法是()。
A.射线探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
128、单项选择题 把焊接变形降到最小的焊接方法是()。
A.气体保护焊
B.电弧焊
C.埋弧自动焊
D.气焊
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
129、单项选择题 用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是()。
A.益母草
B.王不留行
C.红花
D.五灵脂
E.牛膝
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
130、填空题 信号接地宜采用()一点接地方式。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
131、单项选择题 关于防腐蚀涂层施工技术要求的下列说法中,错误的是()。
A.在设备及管道金属表面处理达到要求后应尽快涂装
B.施工环境温度宜为5~40℃
C.涂料配制、搅拌均匀后在使用期内使用
D.涂层施工前应对凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处用腻子修补
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
132、单项选择题 焊件的面外变形不包括()。
A.横向收缩变形
B.弯曲变形
C.角变形
D.扭曲变形
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
133、单项选择题 钢属于()
A、低碳钢
B、中碳钢
C、高碳钢
D、合金钢
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
134、单项选择题 规范规定,仪表线路经过温度大于()℃的场所,要采取隔热措施。
A.55
B.60
C.65
D.70
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
135、单项选择题 电动机的额定功率是指在额定电压、额定频率下满载运行时电动机()。
A、输入的机械功率
B、轴上输出的机械功率
C、输入功率
D、轴上输出的电功率
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
136、单项选择题 下列场所的消防工程中,应该向公安消防机构申请消防设计审核的是()。
A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
137、问答题
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划见下图,该计划满足合同工期100 d的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作B停工10 d(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下: (一)调整方案:将工作J,的持续时间压缩5 d。 (二)费用补偿要求:
1.工作J,压缩5 d,增加赶工费25 000元:
2.塔式起重机闲置15 d补偿:600元/d(塔式起重机租赁费)×/5 d:9 000元:
3.由于工作B停工10 d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E,后安排工作G施工,塔式起重机应安排在第几天(下班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10 d后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
138、单项选择题 ()不是其主体
A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
139、多项选择题 根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定,()须带负荷试运转。
A.风机
B.车床
C.泵
D.铣床
E.压缩机
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
140、单项选择题 湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于40C且不高于()℃的环境。
A.50
B.60
C.70
D.80
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
141、多项选择题 对于热力管道的安装要求,下列叙述中正确的是()。
A.热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设
B.为了便于排水和放气,管道安装时均应设置坡度,室外管道的坡度为0.003
C.两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架
D.补偿器竖直安装时,如果输送的介质是热水,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀
E.补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5~2m处,不得设置导向支架或固定支架
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
142、多项选择题 建筑强电井内的接地支线通常采用()。
A.铜线
B.铜排
C.扁钢
D.圆钢
E.角钢
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
143、单项选择题 锅炉本体受热面组合安装的一般程序是:设备清点检查一()试验一联箱找正划线一管子就位对口、焊接。
A.压力
B.气密焊
C.灌水
D.通球
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
144、多项选择题 管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。
A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
145、多项选择题 建筑防雷保护装置由()组成.
A.接闪器
B.接地干线
C.引下线
D.接地母线
E.接地装置
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
146、多项选择题 高层建筑排水通气管的安装要求有()。
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
B.在经常有人停留的平顶屋面,通气管应高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
147、单项选择题 现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后,应对()进行检查。
A.几何尺寸
B.每道焊口
C.开口位置
D.外圆周长差
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
148、问答题
某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括:动设备安装23台,静设备安装15台,非标设备现场制作240t,管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装,非标设备制作统称为设备安装工程,其直接工程费约300万元。合同规定:设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下:措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%,税率为3.4%。合同其他条款如下:
(1)管道安装费按0.016万元/m计算,管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整,调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款:工程预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装,从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。

每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间,一台现场制作的设备被损坏,业主多次催促施工单位修理,施工单位一再拖延,最后业主请其他施工单位修理,修理费1.5万元。
问题:
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数),要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
149、问答题
1.背景
某施工单位为完成某机电工程项目施工任务,以机械设备的经济原则为指导,在市场上租赁了一台150t履带吊车进行大型设备吊装。吊车运达施工现场,组装完毕后即开始吊装作业。一个月后的一天,负责压缩机安装的钳工班长要求吊车司机在当天中午在压缩机厂房封顶前将压缩机吊装就位。当时,起重工和吊车司机还没有到岗,仅一名见习司机在车上,钳工班长便指挥见习司机进行吊装。该压缩机基础离吊车较远,厂房的部分山墙阻碍了吊车司机视线,看不见基础位置,见习司机只得按钳工班长的指挥作业。钳工班长指挥吊车尽量趴吊车扒杆(吊臂),在趴扒杆过程中造成吊车超载失稳,见习司机处理不及时,吊车向压缩机厂房山墙倾翻,扒杆砸在压缩机厂房山墙上,两节扒杆严重变形损坏,山墙横梁也被砸坏。
2.问题
(1)施工项目机械设备的选择仅以经济为原则行不行?一般选择原则是什么?
(2)施工单位租赁的履带吊车组装完毕就进行吊装作业是否正确?为什么?
(3)钳工班长指挥吊车作业违背了什么规定?简述原因。
(4)简述吊车吊装压缩机的事故中,有哪些违反了作业规程?
(5)项目部应配备哪些主要管理人员?有何要求?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
150、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层,必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法,防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕,经总工程师鉴定,由于此工程质量要求很高,防腐蚀采用刷涂后,设备表面不够均匀和平整,于是对设备表面重新进行预处理,采用另一种涂层方法。工程施工完毕,达到设计要求后,交付使用。
不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀,一般用于结构复杂的器材或工件的防腐蚀涂层的施工方法是()。
A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
151、问答题
背景资料
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包,合同约定,安装公司负责设备采购、施工和试运行验收,工期为2个月,合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商,其中空调工程的冷水机组等设备,业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价,得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后,因该国的政局不稳定,冷水机组等设备延期60天到达我国口岸,所以冷水机组等设备在通关时,未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天,安装公司调整了施工进度计划,增加施工人员和机械设备,加班加点,冷水机组等设备按原计划安装到位,通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出,向业主提出费用索赔,被业主拒绝。
问题
1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容?
3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加?
4.针对背景中的风险,安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策?
5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
152、多项选择题 建筑管道工程,按安装部位划分可分为()。
A.公共管道工程
B.厨卫管道工程
C.室内管道工程
D.室外管道工程
E.地下管道工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
153、单项选择题 2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现,尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄,且工期紧,暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实,施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。
A、这些建筑工人可以居住,但不得使用明火
B、这些建筑工人不能居住,必须立即搬出
C、经建设行政主管部门同意,这些建筑工人可以居住,但要采取必要的消防安全措施
D、经公安消防机构批准后,这些建筑工人可以居住,但要采取必要的消防安全措施
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
154、多项选择题 直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。
A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
155、单项选择题 下列属于行政处罚的是()
A、停止侵害
B、记大过
C、罚金
D、责令停产停业
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
156、问答题
某电梯安装工程项目,由于电梯工程在高且深的井道内作业,每层在层门安装前留下较大的门洞,这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况,施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下:
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封,围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后,由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后,向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥,请改正。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
157、判断题 应用赢得值法对施工进度/费用检测,当费用绩效指数(CPI)<1时,表示节约了开支,即实际费用低于预算费用
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
158、单项选择题 下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。
A.有关规程、规范
B.施工组织总设计
C.被吊装设备的设计图纸及参数
D.月施工进度计划
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
159、多项选择题 下列做法中,能有效节约材料量的措施是()。
A.运用存储理论,确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等,用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论,明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用,实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
160、多项选择题 建筑电气工程(装置)由()等组成。
A.开关装置
B.电气装置
C.布线系统
D.用电设备电气部分
E.保险装置
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
161、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包,合同约定,安装公司负责设备采购、施工和试运行验收,工期为2个月,合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商,其中空调工程的冷水机组等设备,业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价,得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后,因该国的政局不稳定,冷水机组等设备延期60天到达我国口岸,所以冷水机组等设备在通关时,未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天,安装公司调整了施工进度计划,增加施工人员和机械设备,加班加点,冷水机组等设备按原计划安装到位,通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出,向业主提出费用索赔,被业主拒绝。
问题:
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容?
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加?
⑷针对背景中的风险,安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策?
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
162、单项选择题 在电弧焊机电源的选用中,()引弧容易,性能柔和,电弧稳定,飞溅少,是理想的更新换代产品。
A.弧焊变压器
B.晶闸管弧焊整流电源
C.直流弧焊发电机
D.交流弧焊发电机
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
163、单项选择题 在阀门检验过程中,带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分应以()倍的蒸汽工作压力进行压力试验。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
164、单项选择题 设备在安装前,()应认真做好设备基础的质量检查和验收工作,以便保证安装质量。
A.施工单位
B.建设单位
C.承包单位
D.分包单位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
165、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析:
背景:某安装公司中标一汽车制造厂空压站安装工程。合同约定工程材料由施工单位采购。空气压力管道终检时发现施焊的部分法兰焊口出现裂纹。经调查法兰供应商未经考核评定。采购员说,因法兰规格多,计划提得晚,现场又急用,直接送到施工班组使用。项目部对发现的裂纹法兰进行了更换。
工程安装全部完毕,项目部经过自检、上级主管部门组织复查后,向监理单位提出竣工申请报告。监理单位组织施工单位对工程进行了验收。
问题:
(1)施工单位签订合同后,是否就可以立即施工?说明理由?
(2)根据背景分析,该公司材料管理失控表现在哪些方面?
(3)项目部向监理单位提出竣工申请的做法是否正确?该工程竣工验收应由谁组织?哪些单位参加?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
166、单项选择题 大型原油罐绝热层施工中,依托焊接在罐壁上的保温支架,将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。
A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
167、单项选择题 经处理的金属表面,宜在()小时内进行防腐蚀结构层的施工。
A.2
B.3
C.4
D.5
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
168、多项选择题 下列属于同时履行抗辩权的成立要件包括()。
A、由同一双务合同产生互负的债务
B、在合同中未约定履行顺序
C、当事人另一方未履行债务
D、对方的对待给付是可能不履行的义务
E、当事人一方履行债务
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
169、问答题
背景:某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程,施工项目包括:地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕,在进行竣工验收的同时,整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下:采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全,其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述:将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间,相邻两垫铁组的距离较大,有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm,中间没有垫铁。
垫铁的安装存在什么问题?如何解决?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
170、单项选择题 泡沫塑料在工程中常被用作()。
A.砌筑材料
B.防水材料
C.防腐材料
D.绝热材料
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
171、单项选择题 ()编制“项目管理规划大纲”。
A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
172、单项选择题 测量仪表的主要指标()。
A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
173、多项选择题 机械设备安装过程中的精度检测室检测设备及零部件之间的相对位置误差,包括()等。
A.垂直度
B.直线度
C.平行度
D.同轴度
E.粗糙度
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
174、单项选择题 消防工程的固定灭火系统调试检验,应以( )为主。
A.建设单位
B.检测单位
C.施工单位
D.设备供应单位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
175、问答题
背景资料
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续,进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定,要求施工单位组织并实施联动试运行,由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备,试运行前进行检查并确认:(1)已编制了试运行方案和操作规程;(2)建立了试运行须知,参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。
联动试运行过程中,一条热油合金钢管道多处出现泄漏,一台压缩机震动过大,试运行暂停。经检查和查阅施工资料,确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后,由于运行介质不符合压缩机的要求,为进行单机试运行,经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后,重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”,证书内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件:建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题
1.按照联动试运行原则分工,指出设计单位编制联动试运行方案,施工单位组织实施联动试运行的不妥,并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题,应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行,在联动试运行时,施工单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
176、问答题
某污水处理工程,在施工过程中,项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
177、多项选择题 利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的( )。
A.钢筋的直径
B.钢筋焊接点
C.绝缘电阻值
D.导通状况
E.接地电阻值
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
178、单项选择题 下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征,描述错误的是()。
A、成本计划是被动的
B、成本计划不仅针对建设成本,还要考虑运营成本的高低。
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化,同时必须与项目盈利的最大化相统一
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
179、多项选择题 工业炉冬季砌筑时,下列措施正确的是()。
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中,应及时加入促凝剂
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
180、多项选择题 有色金属中的重金属包括().
A.铜合金
B.钦合金
C.锌合金
D.镁合金
E.镍合金
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
181、问答题
342007年7月,某化工厂扩建,厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同,只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间,互检中发现有3台车床的垫铁超出规范,具体如下:1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后,达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时,行车限位开关失灵,配重突然滑落,砸坏了一台已完成试验的铣床,造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序,调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床,并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同,处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例,简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后,c单位应承担什么责任?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
182、单项选择题 关于高层建筑管道施工原则的说法,正确的是()。
A.给水管让排水管
B.大管让小管
C.水管让电管
D.铁质管道让塑料管
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
183、填空题 盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为()mm/m,全长不超过()mm。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
184、多项选择题 发生火灾报警后,需联防联动控制的有()。
A.防火卷帘门
B.火灾探测器
C.消火栓按钮
D.排烟风机
E.电梯
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
185、问答题
某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定,B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中,发生了如下事件。
事件一:建设单位在采购B标段的锅炉设备时,设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量,建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二:总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析,对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑,随即指令甲施工单位暂停施工,并要求剥离检验。甲施工单位称:该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收,若剥离检验,监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三:专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时,发现由建设单位采购的某设备不合格,建设单位对该设备进行了更换,从而导致丙施工单位停工。因此,丙施工单位致函监理单位,要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题:
1.在事件一中,建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2.在事件一中,若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备,监理单位应该如何处理?
3.在事件二中,总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4.在事件三中,丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
186、单项选择题 热力管道两个补偿器之间应设置()。
A.活动支架
B.导向支架
C.固定支架
D.弹簧吊架
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
187、单项选择题 下列工序中,不属于电缆敷设施工程序的是()。
A.电缆验收
B.电缆绝缘测定
C.电缆搬运
D.电缆送电
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
188、多项选择题 流动式起重机的选用步骤中,根据被吊设备或构件的()等和站车位置(幅度),查起重机的特性曲线,确定其臂长。
A.就住高度
B.就位位置
C.现场具体情况
D.设备尺寸
E.吊索高度
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
189、问答题
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续,进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定,要求施工单位组织并实施联动试运行,由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备,试运行前进行检查并确认:
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知,参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中,一条热油合金钢管道多处出现泄漏,一台压缩机震动过大,试运行暂停。经检查和查阅施工资料,确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后,由于运行介质不符合压缩机的要求,为进行单机试运行,经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后,重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”,证书内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件:建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题:
1.按照联动试运行原则分工,指出设计单位编制联动试运行方案,施工单位组织实施联动试运行的不妥,并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题,应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行,在联动试运行时,施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书,的缺项。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
190、多项选择题 机电工程项目高程控制网测量时,高程测量的方法有()
A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
191、单项选择题 ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能,其缺点是结构复杂,价格高。
A.异步电动机
B.同步电动机
C.直流电动机
D.单相电动机
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
192、单项选择题 焊缝的无损检测方法中,()主要用于焊缝表面检测或气刨清根后的根部缺陷检测。
A.射线探伤
B.渗透探伤
C.涡流探伤
D.超声波探伤
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
193、多项选择题 二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。
A、即原判认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判
B、如原判决适用法律错误的,依法改判
C、即原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判,发回原审人民法院重审,或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的,以同一事实和理由再行起诉
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
194、单项选择题 合同解除可分为约定解除和()。
A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
195、单项选择题 在IE地址栏输入的“http://www.cqu.edu.cn/”中,http代表的是()。
A、协议
B、主机
C、地址
D、资源
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
196、单项选择题 根据《计量器具分类管理办法》,计量器具按范围划分为A、B、C三类,属于B类的是()。
A.兆欧表
B.超声波测厚仪
C.钢直尺
D.5m卷尺
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
197、多项选择题 压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类,划分根据的因素有()。
A.使用形式
B.品种
C.设计压力
D.容积
E.介质特性
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
198、单项选择题 某送变电工程的单项合同总价为()万元,该工程为中型工程。
A.760
B.810
C.950
D.1100
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
199、多项选择题 特种设备监督检验的对象包括()。
A.设计过程
B.制造过程
C.安装过程
D.改造过程
E.重大维修过程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
200、多项选择题 智能建筑是由()共同构成。
A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
201、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目,有80~200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区,工程施工特点为:工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求,根据工程的施工特点,分析了该工程项目受外部环境因素的影响,项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理,根据施工现场可能发生的施工生产突发事件,编制了专项应急预案,并对应急预案进行了培训。针对80~200t大型设备吊装,项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装,为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案,优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时,安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求,采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输,设备装上车后没有采取固定措施,运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时,半挂车拐弯过急,设备摔下损坏,除了保险公司赔偿外,业主还直接损失15万元。经查,运输公司没有制订设备运输方案,也没有安全技术交底记录。
影响大型设备吊装的质量因素中,施工人员的因素有哪些?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
202、单项选择题 甲公司的资质等级为二级,而某工程项目需要一级资质的承包商承建,于是甲公司就借用了乙公司的资质证书,承揽了该工程,后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问,赔偿责任应当由()承担。
A、甲公司
B、乙公司
C、发包人
D、甲公司和乙公司连带
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
203、判断题 动态控制原则又称中间控制原则,对于具有一次性特点的施工项目成本来说,应该特别强调项目成本的中间控制
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
204、单项选择题 管道工程施工程序中,管道安装的紧后工序是()。
A.管道系统防腐
B.管道系统检验
C.管道系统绝热
D.管道系统清洗
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
205、多项选择题 在变压器安装现场,采用电桥法和电压降法可以测量()。
A.变压器变比
B.变压器绕组作星形连接时的吾相绕组的直流电阻
C.变压器绕组作三角形连接时的备相绕组的直流电阻
D.变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E、变压器绝缘油的击穿电压
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
206、多项选择题 ()等计量器具,属于8类计量器具范围。
A.与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具
B.5m以上(不含5m)钢卷尺
C.水准仪
D.经纬仪
E.焊接检验尺
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
207、单项选择题 自动化仪表工程施工程序中,仪表单体校验的紧前工序是()。
A.电缆敷设
B.取源部件安装
C.仪表单体调整
D.仪表电源设备安装
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
208、单项选择题 具有()情形的场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。
A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
209、单项选择题 关于建筑电气工程施工注意事项的表述,下列说法错误的是()。
A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
210、多项选择题 单位工程质量验收合格的规定为()。
A.单位工程所含分部工程质量全部合格
B.子单位工程所含分部工程质量全部合格
C.生产线试运转全部符合设计要求
D.单位工程质量控制资料齐全
E.子单位工程质量控制资料齐全
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
211、单项选择题 控制设备安装标高的常用测量仪器是()。
A.光学水准仪
B.激光准直仪
C.全站仪
D.光学经纬仪
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
212、单项选择题 按结构划分的绝热材料是().
A.有机材料
B.纤维材料
C.管壳材料
D.轻质材料
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
213、单项选择题 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,副缆风绳直径大小的选用原则是()选取。
A.以主缆风绳的工作拉力
B.以主缆风绳的初拉力
C.比主缆风绳较小的直径
D.以主缆风绳相同直径
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
214、单项选择题 《特种设备安全监察条例》规定,()是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。
A.客运索道
B.起重机械
C.电梯
D.压力容器
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
215、单项选择题 自动化仪表工程安装中,施工阶段配线和穿线工作,应在土建工程完全结束后,()进行。
A.在装饰工程开始前
B.与装饰工程同步
C.装饰工程进行到一半时
D.装饰工程结束后
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
216、单项选择题 控制机械设备安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手,尤其强调()的因素。
A.施工工艺
B.人员
C.施工机械和测量器具
D.环境
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
217、多项选择题 在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。
A.失稳波浪
B.收缩
C.回转
D.弯曲
E.扭曲
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
218、单项选择题 规定起重机在各种工作状态下允许吊装的载荷曲线,称为()。
A.载荷特性曲线
B.起重量特性曲线
C.起重机特性曲线
D.起重高度特性曲线
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
219、单项选择题 下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。
A.软交换
B.电路传输
C.功率控制
D.波分复用
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
220、单项选择题 在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择( )。
A.较大值
B.中间值
C.较小值
D.最小值
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
221、多项选择题 金属表面预处理方法主要包括()。
A.人工
B.机械
C.喷射
D.化学
E.电极
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
222、多项选择题 地脚螺栓检测中的主要形状误差有()等。
A.直线度
B.平面度
C.圆度
D.圆柱度
E.立体度
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
223、问答题
背景:
某钢厂拟建一台特大型烧结机(有效烧结面积360m2),以满足高炉增容后烧结矿的需求。
在该项目初步设计审查通过后,因钢材价格上涨,业主急于早日建成投产,与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了epc“交钥匙”总承包合同,约定14个月建成投产。签订合同时,施工图纸设计刚刚开始,经过初步设计审查,主要设备的规格、型号已确定(包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机),业主方“三通一平”工作已完成,资金已落实部分。
该厂位于一片河滩地上,远离市区,紧邻一条主干道,场地平坦,地势低洼,场地狭窄,场区内淤泥质土为主,基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月(即合同签订后的第3到第4个月)。夏季极端最高温度在43°c,冬季极端最低气温一5°c。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日——春节。
该项目施工内容包括:分系统及分辅助设施,道路管网等;主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房,土建施工周期长,烧结机的制作、安装时间很长,主抽风机室中的主抽风机采用进口设备,订货周期很长,而混合机不仅制作周期长,且体积重量均很大,运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况,考虑了不利因素影响,制定了较可行进度计划,重点对引起进度偏差的原因进行了分析,实施中加强了计划控制和调整,保证合同工期,如期完成了任务。
问题:
(1)项目部在确定施工进度目标时,应考虑哪些因素对施工进度的影响?
(2)如何才能制定较为可行的进度计划?
(3)如何进行进度计划的控制,保证合同工期?
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
224、问答题
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术,选用了LED变色泛光灯,建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制,照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天,7月l日开工到当年9月28日竣工。
专业安装公司按合同要求,编制了泛光照明工程施工方案。因建筑有透空段,灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。
安装公司编制了施工进度计划,施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害),安装公司制定了应急预案。
施工中,安装公司及时与各相关单位沟通协调,灯具及时到场,照明电源和线路按期敷设到位,泛光照明工程按合同约定竣工,并与城市景观照明同步开通。在保修期间,专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。
1.LED灯具安装中,可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度? 2.用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作? 3.泛光照明工程施工中,专业安装公司要与哪些单位沟通协调? 4.在保修期内,专业安装公司进行技术回访有何作用?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
225、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔,每孔净宽10m,设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m,船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表:
|
序号
|
项目名称
|
工程量(万m3)
|
单价(元/m3)
|
|
1
|
土方开挖
|
20
|
11
|
|
2
|
土方填筑
|
12
|
15
|
|
3
|
混凝土
|
3.5
|
320
|
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为:第1~4个月进行土方工程施工,第5个月开始浇筑混凝土,混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后,承包人根据监理人批准的进度计划,立即组织进场了部分设备,其中包括挖掘机2台,推土机2台,自卸汽车10辆,拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中,发生了下列事件:
事件一:工程开工后,由于征地工作受阻未及时提供施工场地,使土方工程开工滞后1个月,承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书,并指示承包人调整土方工程施工进度计划,混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机,2台推土机,10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二:闸首设计建基面为岩石,开挖到建基面时,未见岩层出露,补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土,其下才为岩层,为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三:在新筑堤防填筑过程中,遇阴雨天气,承包人根据施工措施计划,对填筑面采取措施,以尽量减小阴雨对工程的影响。
计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%,现场经费费率为8%,间接费费率为9%,企业利润率为7%,税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
226、多项选择题 离子接地极又称为()。
A.电解离子接地系统
B.中空式接地系统
C.物理接地系统
D.化学接地系统
E.复合式接地系统
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
227、填空题 设备安装用的紧固件,应用()制品或其他防锈蚀制品。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
228、单项选择题 在电器安装工程中,习惯上将电缆分为两大类,即电力电缆和()。
A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
229、单项选择题 不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()。
A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
230、单项选择题 降低焊接应力的设计措施是()。
A.整体预热
B.层间锤击
C.减少焊缝的数量
D.合理安排焊接顺序
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
231、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装,按吊装技术方案的要求,球磨机就为选用现场,一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求,安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时,施工班组未按方案规定,选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业,在电机离地面1m时,钢丝绳吊索断裂,电机摔坏,由安装单位另行采购更换。
该球磨机减速器是采用()。
A.带传动
B.链传动
C.液压传动
D.齿轮传动
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
232、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-3】
1.背景
某工业架空蒸汽热力管道工程,由型钢支架工程和管道工程两项内容组成.由于现行预算定额中没用适用的定额子目,需要根据现场实测数据,结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格,编制每lOt型钢支架和每lOm管道工程单价.
经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日,工程所在地综合人工日工资标准为22.50元,每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t(每吨型钢综合单价3600元).消耗其他材料费380万元,消耗各种机械台班赞490元.
2.问题
(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成?
(2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部份费用组成.
(3)根据测定,试计算每lO£型钢支架工程的单价.
(4)室外架空热力管道安装时有何要求?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
233、单项选择题 在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中正确的是()。
A、甲某的行为属表见代理,该合同有效
B、甲某的行为属无权代理,该合同无效
C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时,该合同才成立
D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
234、判断题 不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价,在总价基本确定后,调整内部各个项目的报价,以期适当提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
235、单项选择题 按压力管道安装许可类别及级别划分,燃气管道属于()。
A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
236、单项选择题 经济法律关系是由()三要素所构成。
A.主体、客体、内容
B.当事人、经济行为、经济利益
C.法人、经济合同、经济权利和义务
D.经济管理、经济协作、法律责任
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
237、单项选择题 用电计量装置原则上应装在供电设施的()。
A.供电侧
B.用户侧
C.内部
D.产权分界处
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
238、填空题 盘、柜的漆层应完整,并应无损伤;固定电器的支架等应采取防()措施。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
239、多项选择题 垫铁组的设置过程中应符合的要求有()。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方
B.设备底座有接缝处的两侧,应各安放两组垫铁
C.每一垫铁组的块数不宜超过5块
D.设备调平后,每组垫铁均应压紧
E.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
240、多项选择题
变压器的性能由()决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
241、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算:
案例:某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括:动设备安装23台,静设备安装15台,非标设备现场制做240吨,管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装,非标设备制做统称为设备安装工程,其直接工程费约300万元.合同规定:设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下:措施费为直接工程费的5%:间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%,税率为3.4%.合同其他条款如下:
⑴管道安装费按0.016万元/米计算,管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整,调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款:工程预付款在最后两个月扣除,每月扣50%.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装,从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表:
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量(m)5000800090006000
工程保修期间,一台现场制做的设备被损坏,业主多次催促施工单位修理,施工单位一再拖延,最后业主请其他施工单位修理,修理费1.5万元.
【问题】:
⑴计算设备安装预算造价(结果保留2住小数),要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
242、单项选择题 对施工配合比有要求的防腐蚀材料,其配合比应由()确定,不得任意改变。
A.设计
B.规范
C.试验
D.业主
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
243、单项选择题 机电设备安装中,()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。
A.工程验收
B.中间交接
C.精度检测与调整
D.调整与试运转
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
244、单项选择题 建筑安装工程的分项工程可按()划分。
A.专业性质
B.施工工艺
C.施工程序
D.建筑部位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
245、问答题
背景:
我国某国际工程公司a,在国际公开竞争招标中,中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程,该项工程合同金额为5000万美元,是世界银行贷款项目。
该工程地处热带,常年高温、少雨,年平均温度达300c,最高气温达480c,属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安,政局不稳定,经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重,达36亿美元,债务与生产总值之比达100%,远远超过国际公认的50%的警戒线,近年通货膨胀率达65%以上,超过国际公认50%的警戒线,工程地区的地质情况复杂多变,给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏,主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面,该国规定凡是外国公司承包该国工程项目,必须雇用至少50%以上的该国劳务人员,但该国缺乏技术人员和技术工人,人员素质较差,效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付,该国虽未设立外汇管制,但由于银行制度的恶劣及税收过高,导致外国人转移资金困难,该国虽然财政状况恶化,但因在非洲战略地位的重要性,仍可获较大的国际援助。
问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出,并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后,如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
246、问答题
机电工程项目的建设程序案例分析题:
1.背景
某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D,D厂原来生产规模不大,兼并了郊县工艺落后的E厂扩大了产能。该厂工艺先进,利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02,改变了用黄铁矿经沸腾炉制取S02的传统方法,不仅减少了环境污染,还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的剥用出发,该厂工艺流程采用了近十年来出现的由平摊改为竖向的布置。被兼并的E厂大部分装最迁至化工区,原土地改变用途。
D厂在立项时瞄准市场,可行性分析工作做得突出,正确把握工程建设程序的各个环节,建厂全过程依法依规.使预期的估计变为现实,投产后订单不断,获得了良好的经济效益和社会效益。
D厂建造中,需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线,使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际,避免了许多工程实体间的干扰,起到了举足轻重的作用。总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的,他觉得建造师专业类别改为机电工程,从业的路子就更宽了。
2.问题
(1)上述D厂、E厂的建设属于什么性质?
(2)在工程建设中,遵循惜地原则,合理利用土地,对施工用地有什么影响?
(3)对可行性研究工作有什么要求?工作内容主要包括哪些?
(4)在D厂建设中,为什么说深化设计起到举足轻重的作用?
(5)“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
247、单项选择题 某设备采购合同中约定,甲公司向乙公司订购5台设备,由于乙公司的库存只有3台,约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司,但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。
A、乙向丙
B、乙向甲
C、丙向甲
D、丙向乙
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
248、多项选择题 起重机械失稳主要原因是由于超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。其预防措施有()。
A.严格机械检查
B.严禁超载
C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础
D.确保支腿稳定
E.预压试验
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
249、单项选择题 主要包括用户交换设备、通信线路和用户终端设备三大部分,为建筑物内各类人员提供通信服务的系统称为()。
A.卫星通信
B.电话通信
C.电视会议
D.广播
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
250、多项选择题 根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定,属于大型工程规模标准的有()。
A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程
C.投资为2亿元的转炉工程
D.单项工程合同额1000万元的发电工程
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
251、单项选择题 仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
252、单项选择题 施工项目成本核算的基本框架中不包括()。
A、人工费核算
B、材料费核算
C、机械使用费核算
D、总包工程成本核算
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
253、单项选择题 《注册建造师执业管理办法(试行)》规定,机电工程专业建造师执业工程范围不包括()。
A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
254、单项选择题 金属接地极是一种传统的接地极,其所使用的金属材料不包括()。
A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
255、填空题 盘、柜内的导线不应有(),芯线应无损伤。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
256、单项选择题 物质密度与标准物质的密度之比,称为相对密度。对于固体和液体,标准物质多选用()的水。
A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
257、单项选择题 投标人A参加某泵站的土建标投标,经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求,但评委发现其投标报价中有计算性错误,其中单价为10元/方,工程量为1万方,而合价为100万元,而招标文件中对此未作规定,根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),则修正后的合价应为()万元。
A.100
B.10
C.50
D.1
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
258、问答题
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】
1.背景
某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,除出口管道系统未进行水压试验外,其他工程已全部完成,并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连,短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行,项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行.
离心泵运转0.5h后,出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏,试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下,将出口管道从泵法兰处卸开,对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后,将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行,泵运转1.5h后,试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h,决定停止运行.
离心泵单机试运行过程中检查,发现如下情况:
(1)运行中时有异常响声,轴承振动较大;
(2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃;
(3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测,泵的横向安装水平偏差为0.30/1000.
2.问题
(1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确?说明理由.
(2).出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确?为什么?
(3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定?说明理由.
(4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求?这些检查项目的要求或标准是什么?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
259、单项选择题 三角测量网的布设要求各等级的首级控制网宣布设为近似等边三角形的网,其三角形的内角不应()。
A.小于50。
B.小于45。
C.小于30。
D.小于20。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
260、单项选择题 属于管道组成件的元件是()。
A.垫片
B.导轨
C.吊夹
D.托座
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
261、单项选择题 下列设备中,属于特种设备的是()。
A.风机
B.水泵
C.压缩机
D.储气罐
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
262、单项选择题 工程量清单均采用()形式。
A、直接费
B、综合单价
C、市场采购价
D、政府指导价
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
263、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】
1.背景
某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程,其60%的主要工程材料有业主提供,剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务,该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装,其中管道有一段通过禁火区;将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施.此分包项目施工工艺复杂,质量和技术要求高,施工难度大,需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会,明确各单位的工作时间、竣工验收考核,以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中,A专业施工单位安装的管道通过禁火区时,其到总包单位申领动火作业证,并做了相应的其余安全防范工作,最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时,发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人,最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变,C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收,监理单位令其重焊,因工期推迟,业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力,对罚款不予接受。
2.问题
(1)背景资料中的分包属于何种类型?该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些?
(2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误?阐述正确的主要的安全防范工作内容。
(3)对于设备放射液位指示仪表的报警,B探伤单位检测员的通知是否正确?简述理由。
(4)鉴于现有的背景环境,在室外焊接应考虑哪些质量影响因素?
(5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
264、多项选择题 影响需求变动的主要因素有()。
A.消费者偏好
B.互补品价格
C.消费者的收入
D.预期
E.生产成本
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
265、单项选择题 下列属于技术措施的是()。
A、材料费控制管理
B、间接费及其它直接费控制
C、机械费控制管理
D、提高功效的新工艺的降低成本的技术措施
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
266、单项选择题 容积大于或者等于()L的承压蒸汽锅炉可称为特种设备。
A.10
B.15
C.20
D.30
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
267、单项选择题 下列设施中,不在蒸汽管路冲洗与吹洗范围的是()。
A.汽包
B.锅炉过热器、再热器
C.减温水管系统
D.过热蒸汽管道
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
268、多项选择题 机械设备零部件的主要形状误差包括()。
A.垂直度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
269、单项选择题 在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是()。
A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
270、单项选择题 ()是将电解液中的金属离子在直流电的作用下,在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程。
A、热镀
B、渗镀
C、电镀
D、喷镀
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
271、多项选择题 卫星通信系统的最大特点是多址工作方式,常用的有()。
A.频分多址
B.时分多址
C.空分多址
D.码分多址
E.波分多址
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
272、多项选择题 下列专业设备中,属于冶金轧制设备的有()。
A.拉胚机
B.结晶器
C.矫直机
D.冷却器
E.缓冲器
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
273、单项选择题 ()采用函询调查,让所要预测对象有关领域的专家分别提出问题,然后将他们的回答意见综合、整理、归纳,再匿名反馈给各个专家,再次征求意见,加以综合、归纳。
A、德尔菲法
B、专家会议法
C、主观概率法
D、PERT预测法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
274、单项选择题 适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为()。
A.刷涂法施工
B.滚涂法施工
C.空气喷涂法施工
D.高压无气喷涂法施工
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
275、单项选择题 消防工程的固定灭火系统调试检验,应以()为主。
A.建设单位
B.检测单位
C.施工单位
D.设备供应单位
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
276、单项选择题 关于导线测量法布设应符合的要求,说法错误的是()。
A.当导线平均边长较长时,应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大
C.当导线网用作首级控制时,应布设成环形网
D.当导线网用作首级控制时,网内不同环节上的点不宜相距过近
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
277、单项选择题 主要功能是采用红外线自动数字显示距离,与普通测量方法不同的是,进行水平距离测量时省去了钢卷尺的测量仪器是()。
A.光学经纬仪
B.激光准直(铅直)仪
C.光学水准仪
D.全站仪
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
278、多项选择题 高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的()等设备组成的组合体。
A.控制
B.测量
C.信号
D.指挥
E.保护
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
279、单项选择题 检验参数控制相对困难,可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷的无损检测方法是()
A.超声波探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
280、问答题
背景资料
某施工单位经投标,承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成,除去税金和公司管理费后,工程价格仅为1000万元,其中:人工费占10%,材料费占60%,机械使用费占15%,其他直接费占5%,间接费占10%。公司测算,以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划,严格进行成本管理,调整施工方案,实现利润100万元。若能实现,公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划,并经反复分析研究,对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整,施工中按新方案实施,人工费在原基础上降低了20%,材料费降低了3%,机械使用费降低了40%,其他直接费降低了10%,间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下:人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理;材料成本控制包括材料采购管理一项;施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项;其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员,控制费用支出两项。施工中,由于工期紧,炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑,遭监理工程师制止。
为降低施工成本,对施工方案应从哪几方面进行优化?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
281、单项选择题 大型龙门起重机设备吊装,宜选用的吊装方法是()。
A.旋转吊装法
B.超高空斜承索吊运设备吊装法
C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法
D.气压顶升法
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
282、多项选择题 工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有()。
A.检验项目
B.施工单位检验结果
C.设计单位验收结论
D.监理单位验收结论
E.建设单位验收结论
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
283、单项选择题 按压力管道安装许可类别及等级划分,燃气管道属于()。
A.工业管道
B.油气管道
C.公用管道
D.动力管道
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
284、单项选择题 直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。
A.吹扫清洗
B.压力试验
C.无损检测
D.防腐保温
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
285、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场,拟在西南某县建一座中型造纸厂,在与当地县政府签订三项协议后,即办理了有关招标活动的审批手续,由于无初步设计,就以暂估工程总价的方式进行施工总承包,因工程资金来源尚未完全落实,要求施工单位垫资施工。
在资格预审中,业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审,获得投标资格。
在投标日期前10天,业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议,被取消投标资格。
在投评标过程中,A公司因报价最低,低于成本价30%,然而又因称其垫资能力强,被业主选中,遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强,而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低,业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
该民营企业是否符合招标条件?说明具体理由。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
286、单项选择题 ()适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装,作业周期短。
A.流动式起重机
B.塔式起重机
C.拖拉机
D.桅杆式起重机
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
287、单项选择题 大型塔器安装中,测量的控制重点是()。
A.安装基准线
B.安装标高基准点
C.垂直度
D.安装测量控制网
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
288、多项选择题 按管道的设计压力分类可将管道分类为()。
A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
289、单项选择题 补偿器竖直安装时,如管道输送的介质是(),应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
290、多项选择题 合同解除的法律后果有()。
A.尚未履行的,终止履行
B.已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状
C.有权要求赔偿损失
D.采取其他补救措施
E.尚未履行的.必须履行
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
291、单项选择题 在水准测量过程中,一个测区及其周围至少应有()个水准点。
A.1
B.2
C.3
D.4
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
292、单项选择题 当异步电动机接入三相对称交流电时,旋转磁场在()中产生。
A.定子铁芯
B.定子绕组
C.转子绕组
D.笼形绕组
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
293、单项选择题 负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的()倍。
A. 
B. 
C. 
D. 
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
294、多项选择题 按特性划分高分子材料是指()等。
A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
295、多项选择题 下列需除锈的材料或工件中,不宜采用火焰除锈的有()。
A.油浸过的金属表面
B.厚钢板
C.薄壁钢管
D.退火锅
E.淬火锅
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
296、单项选择题 在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。
A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
297、问答题
施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1.背景
某厂将拟建一条年产100万t的生产线建设项目,通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包,工程内容包括土建施工,厂房钢结构制作、安装,车间内300t挢式起重机的安装,设备安装与调试,电气工程的施工,各能源介质管道施工,建设工期为16个月。因工程工期太紧,造成总承包单位人力资源的调配出现短缺,不得不配备临时用工人员,为了抢时间、赶进度,总承包单位立即着手施工组织总设计编制,拟将该工程中的部分土建工程和已编制了吊装方案的车间内桥式起重机的安装进行分包。
2.问题
(1)施工组织设计可分为哪几种类型?
(2)总承包单位在策划实施该项目时应注意哪些内、外联系环节?
(3)在进行桥式起重机安装的吊装方案交底时,还应考虑哪些问题?
(4)根据本案例具体情况应拟定哪些合适的教育和培训?
(5)试述吊装方法的选用原则和步骤。
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
298、单项选择题 确定施工项目成本核算对象的原则,应以每一独立施工图预算所列的()为依据,并结合施工现场条件和施工管理要求,因地制宜地确定成本核算对象。
A、单位工程
B、分部工程
C、分项工程
D、主体工程
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
299、单项选择题 在220kV电力架空线路杆塔()范围内不得挖取黏土。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
300、问答题
施工现场的安全防护是贯彻“预防为主、安全第一”方针的有力措施。项目部应努力提高安全生产管理水平,加强施工现场的安全防护,并采取技术、组织、经济和分包合同措施保证现场文明施工措施的实现。
问题:
1.消除人的不安全行为的防护措施是什么?
2.消除安全管理缺陷应该做到哪些?
3.如何正确使用和管理安全标识?
4.施工项目文明施工管理的主要内容有哪些?
5.施工现场文明施工管理的内容包括哪些?
点击查看答案
本题答案:微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★机电工程》或《机电工程:机电工程》题库
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
机电工程:机电工程》题库,
分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器!
手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。