当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程找答案（每日一练）
2024-10-01 04:40:34 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  劳务分包合同中，劳务分包人应（）

A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底 
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系 
C.自行准备有关的生产、生活临时设施 
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款


点击查看答案


2、多项选择题  建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()

A.工程规划许可证
B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件
D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证


点击查看答案


3、单项选择题  先张法预应力施工时，预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于()mm。

A.1
B.3
C.5
D.7


点击查看答案


4、单项选择题  在建筑结构体系中，住宅建筑最适合采用()。

A、混合结构体系
B、框架结构体系
C、剪力墙体系
D、双肢剪力墙体系


点击查看答案


5、问答题  某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。


点击查看答案


6、单项选择题  公民陈某到某酒店就餐，就餐过程中一啤酒瓶发生爆炸，陈某的手腕被割伤。本案发生后，陈某向法院提起诉讼。试问，下列说法符合法律规定的是()。

A.陈某只能要求酒店承担违约责任，因为酒店并无过错，不构成侵权
B.陈某只能要求酒店承担侵权责任，因为双方并未缔结合同
C.陈某可以同时要求酒店承担违约责任和侵权责任
D.陈某只能在要求酒店承担违约责任或侵权责任之间做出选择


点击查看答案


7、单项选择题  根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目


点击查看答案


8、单项选择题  当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，不宜采用()接头。

A、焊接
B、机械
C、绑扎
D、套管


点击查看答案


9、多项选择题  本材的平衡含水率因地而异，以下叙述正确的有()。

A.西北地区约为8%
B.东北地区约为18%
C.华北地区约为12%
D.长江流域约为18%
E.南方地区约为21%


点击查看答案


10、单项选择题  推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。

A、1.5
B、2
C、2.5
D、3


点击查看答案


11、单项选择题  甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。

A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.建设单位


点击查看答案


12、问答题  

对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。

本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨季节，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应工期索赔(索赔工期与实施发生延误时间一致)。
【问题】
1.该工作是否按预计进展完成，简述理由。
2.简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。
3.该工作实际进行过程当中，第4月到第6月是否为匀速进展，并简述理由。
4.该工作实际进行过程当中，共几次停顿？分别在什么时间段？
5.承包商针对第一次停顿的工期索赔是否成立？并说明理由。


点击查看答案


13、单项选择题  变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程必须采用()

A.TN—S接零保护系统
B.三相五线系统
C.三级漏电保护
D.二级配电系统


点击查看答案


14、单项选择题  以下场所不属于地下有限空间的是（）

A.地下管道
B.污水井
C.锅炉房


点击查看答案


15、单项选择题  工程量清单应由具有编制招标文件能力()编制。

A.投标人
B.招标人
C.承包人
D.评标机构


点击查看答案


16、多项选择题  关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的有()。

A.在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验
B.把高强螺栓作为临时螺栓使用
C.高强度螺栓的安装可采用自由穿人和强行穿入两种
D.高强度螺栓连接中连接钢板的孔必须采用钻孔成型的方法
E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用


点击查看答案


17、单项选择题  某双代号网络图有8项工作，其中A为起始工作，其紧后工作为B，B紧后工作为C，A、B、C的持续时间分别为3天、4天、4天，B的TF=2天，则B的LS为()天。

A.5
B.6
C.8
D.10


点击查看答案


18、多项选择题  关于土方开挖的说法，正确的有（）。

A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高  
B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定  
C.土方幵挖前应先进行测量定位，设置好控制点  
D.软土基坑必须分层均衡开挖  
E.基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间


点击查看答案


19、问答题  

某办公楼由主楼和辅楼组成，建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同经甲方批准的施工网络进度计划如图2-5所示。

施工过程中发生如下事件。
事件1：在基坑开挖后，发现局部有软土层，重新调整了地基处理方案，经批准后组织实施，乙方为此增加费用5万元，基础施工工期延长3d。
事件2：辅楼施工时，甲方提出修改设计，乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程，重新施工。造成乙方多支付人工费1万元，材料和机械费用2万元，辅楼工期因此拖延7d。
事件3：主楼施工中，因施工机械故障造成停工，主楼工期拖延7d，费用增加6万元。
【问题】
1.原施工网络计划中，关键工作是哪些?计划工期是多少?
2.针对上述每一件事，乙方如提出工期和费用索赔，索赔是否成立?请简述理由。
3.乙方共可得到的索赔工期是多少天?费用为多少元?


点击查看答案


20、多项选择题  下列关于水泥的叙述，正确的是()。

A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
B.水泥的初凝时间是指自加水起至水泥浆开始有一定结构强度所需的时间
C.水泥的终凝时间是指自初凝时间起至水泥完全失去塑性所需的时间
D.凡水泥终凝时间不符合规定者为不合格品
E.水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性


点击查看答案


21、问答题  

某三层砖混结构教学楼的二楼悬挑阳台突然断裂，阳台悬挂在墙面上。幸好是夜间发生，没有人员伤亡。经事故调查和原因分析发现，造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时将本应放在上部的受拉钢筋放在了阳台板的下部，使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。

【问题】
1.如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任?为什么?
2.钢筋工程隐蔽验收的要点有哪些?
3.针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查方法有哪些?
4.施工过程可以采用的质量控制对策主要有哪些?
5.项目质量因素的“4M1E”是指哪些因素?


点击查看答案


22、问答题  

某豪华酒店工程项目，18层框架混凝土结构，全现浇混凝土楼板，主体工程已全部完工，经验收合格。进入装饰装修施工阶段，该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务，装饰装修工程施工工期为150d，装饰公司在投标前已领取了全套施工图纸，该装饰装修工程采用固定总价合同，合同总价为720万元。该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法：地面镶边施工过程中，在靠墙处采用砂浆填补，在采用掺有水泥拌和料做踢脚线时，用石灰浆进行打底，木、竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行。对地面工程施工采用的水泥凝结时间和强度进行复验后开始使用。在水磨石整体面层施工过程中，采用同类材料以分格条设置镶边。
【问题】
1.该酒店的装饰装修工程合同采用固定总价是否妥当?为什么?
2.建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为哪几类?
3.判断该装饰公司在酒店装修施工过程中采取的施工方法存在哪些不妥当之处，并说出正确的做法。
4.按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定，一般情况下，装饰装修工程中应对哪些进场材料的种类和项目进行复验?


点击查看答案


23、多项选择题  塑钢门窗的特性有()。

A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃


点击查看答案


24、单项选择题  在水泥砂浆中掺入石灰膏，配成混合砂浆，可显著提高砂浆的和易性，这体现了石灰的()技术性质。

A、保水性好
B、耐水性好
C、硬化快
D、吸湿性强


点击查看答案


25、多项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)，属于一级基坑的有()。

A.重要工程的基坑 
B.支护结构做主体结构一部分的基坑 
C.开挖深度8m的基坑 
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑 
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑 


点击查看答案


26、单项选择题  在《城市道路管理条例》的规定中，有关对城市道路范围禁止行为叙述正确的是()。

A、在桥梁上架设压力在5kg/cm2、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线
B、机动车不得在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车
C、可以在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物
D、履带车、铁轮车或者超高、超长车辆可以在城市道路上行使


点击查看答案


27、多项选择题  下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。

A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网


点击查看答案


28、多项选择题  某基坑宽8m，深8m，土质为三类土，降水深度为4.5m，该基坑施工时下列做法中不恰当的是()。

A.基坑开挖宜采用抓铲挖掘机
B.基坑开挖应采用分段开挖、先撑后挖的原则
C.基坑降水可采用双排线状布置的轻型井点降水
D.基坑支护可采用钢筋混凝土排桩，且排桩外设截水帷幕
E.基坑验槽时，重点应选择在基坑的中心部位和四角


点击查看答案


29、单项选择题  按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()

A.债
B.所有权
C.知识产权
D.担保物权


点击查看答案


30、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，()负有妥善保管担保物的义务。

A.质权人
B.保证人
C.抵押权人
D.出质人


点击查看答案


31、单项选择题  采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4 


点击查看答案


32、单项选择题  （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。

A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查


点击查看答案


33、单项选择题  有限空间作业单位应建立地下有限空间作业（）、安全生产规章制度和操作规程。

A.信息台帐
B.安全生产责任制
C.安全奖惩规定


点击查看答案


34、问答题  

背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。

问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？


点击查看答案


35、多项选择题  我国《担保法》规定的合同担保形式包括()。

A.保证
B.抵押
C.违约金
D.质押
E.留置


点击查看答案


36、单项选择题  下列属于异节奏流水施工特点的是()。

A.流水步距等于流水节拍 
B.专业工作队数目大于施工过程数目 
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等 
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等


点击查看答案


37、单项选择题  如作业者出现身体不适，应（）。

A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间


点击查看答案


38、单项选择题  采用扭矩法进行高强度螺栓的紧固时，要求其初拧扭矩为施工扭矩的()左右，终拧扭矩等于施工扭矩。

A.30%
B.50%
C.70%
D.90%


点击查看答案


39、名词解释  窗台虎头砖


点击查看答案


40、问答题  

背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝 
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件： 
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。 
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。 
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。 

事件二中，项目部的做法是否妥当?说明理由。施工现场一般场所还应有哪些?(最少写出五项)


点击查看答案


41、单项选择题  

森田疗法中的实施方法很多，其本人说过，对他的疗法理解好的人，单靠读他的书或论文即可治愈。一般经常用到的方法包括门诊森田疗法和住院森田疗法。

重工作期的意义是（）

A.所有分心的方法均剥夺，直接面对焦虑
B.在不知不觉中培养对工作的持久忍耐力
C.在完成多样任务过程中体验顺应自然、为所当为的生活态度和纯真的心
D.通过劳动打破思想矛盾和精神交互作用的环，减轻症状的痛苦，由自我中心转变为外向化和实事求是
E.以上均不是


点击查看答案


42、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，如果合同当事人约定由债务人向第三人履行债务的，最后债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应当向()承担违约责任。

A.债权人
B.第三人
C.第三人或债务人
D.债务人


点击查看答案


43、单项选择题  现浇钢筋混凝土楼盖施工中，梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于设计强度的()。

A.50%
B.75%
C.90%
D.100%


点击查看答案


44、多项选择题  在楼地面的建筑构造中，除有特殊使用要求外，楼地面应满足()等要求。

A.易于施工
B.平整
C.耐磨
D.不起尘
E.防滑


点击查看答案


45、单项选择题  基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（）。

A.观察 
B.钎探 
C.轻型动力触探 
D.静载实验 


点击查看答案


46、单项选择题  采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过()m。

A、24
B、50
C、100
D、120


点击查看答案


47、单项选择题  某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。

A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院


点击查看答案


48、多项选择题  模板工程设计的主要原则包括()。

A、安全性
B、稳定性
C、持久性
D、实用性
E、经济性


点击查看答案


49、单项选择题  遇到（）级以上的大风气候时，施工现场的高空作业和露天焊割作业应停止。

A.四
B.五
C.六
D.七


点击查看答案


50、单项选择题  在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是()。

A、伸缩缝
B、沉降缝
C、防震缝
D、温度缝


点击查看答案


51、单项选择题  下列焊接方式中，现场梁主筋不宜采用的是（）。

A.闪光对焊  
B.电渣压力焊  
C.搭接焊  
D.帮条焊


点击查看答案


52、单项选择题  室外疏散出口的门内、门外()m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。

A、1、00
B、1、20
C、1、40
D、1、60


点击查看答案


53、问答题  

高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。


点击查看答案


54、单项选择题  根据财会[2003]27号文《施工企业会汁核算办法》的规定，不包括在工程成本的成本项目具体内容的是()。

A.资产折旧费
B.机械使用费
C.材料费
D.人工费


点击查看答案


55、问答题  某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件四中，当地行政主管部门及国家住房和城乡建设部公布的诚信行为记录4个月期限的做法是否妥当？说明理由。全国、省级不良诚信行为记录的公布期限规定中各是多少？


点击查看答案


56、单项选择题  某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。

A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理  
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收  
C.检修口处未设置附加吊杆  
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆


点击查看答案


57、单项选择题  建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。

A.表面硬度 
B.扭矩系数 
C.连接强度 
D.紧固轴力


点击查看答案


58、单项选择题  厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。

A.8h
B.12h
C.24h
D.48h


点击查看答案


59、多项选择题  文件化是环境管理体系特点之一，其重要意义在于()。

A.可以对管理环境体系所有程序和规定在文件中固定下来
B.有助于组织活动的长期一致性和连贯性
C.可以展示本组织环境体系全貌
D.有利于查阅本组织过去从事活动
E.有助于员工了解全部体系并确定自己的责任和职责


点击查看答案


60、多项选择题  挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。

A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖


点击查看答案


61、问答题  分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。


点击查看答案


62、名词解释  勒脚、踢脚概念，作用


点击查看答案


63、单项选择题  关于基坑支护施工的说法，正确的是()。

A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护


点击查看答案


64、问答题  

背景
某工程需购置某设备一台，经市场调查有三种型号设备满足要求，相关参数如下表所示(采购当年贷款复利利率为8%)：


问题
对上述各方案进行列试计算比较，并选出正确的设备采购方案。


点击查看答案


65、问答题  

某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?


点击查看答案


66、单项选择题  钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。

A.主要构件 
B.次要构件 
C.连接板 
D.引弧板 


点击查看答案


67、单项选择题  经纬仪的主要功能是测量()。

A.角度
B.距离
C.高差
D.高程


点击查看答案


68、多项选择题  关于氟碳漆施工技术要求的表述中，正确的是()。

A、每遍腻子施工完成后，洒水养护3次
B、用切割机沿定位线切割分格缝，切割深度为1、5cm
C、将配好的浆料填入缝蕊后，干燥约5min
D、喷涂底涂施工完成，至少干燥12h(晴天)，可进入下道工序
E、细腻子施工完成后，干燥发白时即可砂磨，洒水养护，两次养护间隔4h


点击查看答案


69、多项选择题  按弹性理论计算的构件有()。

A.连续钢筋混凝土主梁抗弯强度
B.连续钢筋混凝土次梁抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.钢梁的抗剪强度
E.需要计算疲劳的钢梁抗弯强度


点击查看答案


70、单项选择题  在挣值法的评价指标中，表示进度提前的是（）。

A.CV>0
B.SV>0
C.CPI<1
D.SPI<1


点击查看答案


71、单项选择题  某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则下列说法错误的是()。

A.该分部工程所含分项工程质量必定合格 
B.该分部工程质量控制资料必定完整 
C.该分部工程观感质量验收必定符合要求 
D.该单位工程质量验收必定合格 


点击查看答案


72、多项选择题  合同收入的内容包括()。

A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入


点击查看答案


73、单项选择题  采用()，可减小模板用量，缩短工期。

A.预制构件 
B.轻质混凝土 
C.预应力混凝土 
D.纤维混凝土


点击查看答案


74、问答题  某市轨道交通2号线越江隧道工程由该市地铁建设有限公司投资兴建。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故地铁建设公司委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。经过公开开标、评标后，最终由该市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)中标，双方签订了总承包合同。然后，隧道公司又将该工程中的旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司。2003年10月1日，该越江隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1.4亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖;分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。


点击查看答案


75、单项选择题  网架在地面总拼后，采用单根或多根拔杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法，称为()。

A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.整体吊装法
D.拼装支架滑移法


点击查看答案


76、单项选择题  用财务内部收益率和财务净现值进行多方案选优所得结论()。

A.一致
B.不一致
C.不一定相同
D.无法判断


点击查看答案


77、单项选择题  安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用()材料制作，并应与可燃物保持不小于()的距离。

A.难燃烧，120mm
B.难燃烧，150mm
C.不燃烧，120mm
D.不燃烧，150mm


点击查看答案


78、单项选择题  良好行为记录信息公布期限一般为()年。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4


点击查看答案


79、单项选择题  无粘结预应力钢筋混凝土施工工艺不正确的是()。

A.无粘结预应力钢筋应采用两端同时张拉
B.先铺设的先张拉，后铺设的后张拉
C.可采用一端张拉的方式
D.做好端部锚头的防腐出理，避免与大气接触造成锈蚀


点击查看答案


80、单项选择题  能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。

A.管理职能分工表
B.组织结构图
C.工作任务分工表
D.工作流程图


点击查看答案


81、单项选择题  实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位


点击查看答案


82、单项选择题  在土方工程中，()常应用于大面积场地平整，开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等，最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土。

A.推土机
B.正铲挖土机
C.拉铲挖土机
D.铲运机


点击查看答案


83、问答题  

背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。

施工方法的确定原则有哪些内容?


点击查看答案


84、单项选择题  审批施工技术方案的是()。

A.项目经理及总监理工程师
B.项目主任工程师及总监理工程师
C.施工企业技术负责人及总监理工程师
D.施工企业技术负责人及项目经理


点击查看答案


85、单项选择题  基坑监测点水平间距不宜大于()。

A.30m 
B.25m 
C.20m 
D.15m


点击查看答案


86、单项选择题  国际报价中的保函手续费属于()

A.总部管理费
B.开办费
C.间接费
D.经营业务费


点击查看答案


87、单项选择题  当板块缝隙需要焊接时，宜在()h以后施焊。

A、12
B、24
C、36
D、48


点击查看答案


88、多项选择题  建筑地面工程施工时，下列关于环境温度及其所铺设材料温度的拉制要求是()。

A.采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃
B.采用石灰拌合料铺设时，不应低于0℃
C.采用水泥拌合料铺设时，不应低于5℃
D.采用石油沥青胶结料时，不应低于5℃
E.采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低10℃


点击查看答案


89、名词解释  彩钢板


点击查看答案


90、单项选择题  砌体结构最适合建造()。

A.多层住宅
B.大型厂房
C.体育馆
D.高层公寓


点击查看答案


91、多项选择题  下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。

A、高处坠落 
B、物体打击 
C、触电 
D、中毒 
E、爆炸


点击查看答案


92、多项选择题  下列有关违约责任的说法，符合《合同法》规定的是()。

A.即使一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任
B.当事人约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任
D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务
E.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿


点击查看答案


93、多项选择题  混凝土结构的裂缝控制可分为()。

A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度应等于标准值
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
E.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的强度


点击查看答案


94、单项选择题  选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能，其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的()。

A、50%
B、60%
C、70%
D、80%


点击查看答案


95、单项选择题  在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证


点击查看答案


96、单项选择题  建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A.发包方住所地
B.合同签证地
C.施工行为地
D.承包方住所地


点击查看答案


97、单项选择题  根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.30%
B.40%
C.50%
D.60%


点击查看答案


98、单项选择题  在坚硬砂土、碎石土及有硬夹层的土层中，由于容易损坏桩尖，不宜采用()。

A、冲击钻成孔灌注桩
B、锤击沉管灌注桩
C、回转钻成孔灌注桩
D、振动沉管灌注桩


点击查看答案


99、问答题  

某办公楼工程，地下1层，地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图2—1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向。专业分单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件2：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
事件3：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图2—2所示(时间单位：月)。

【问题】
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2.事件1中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件2中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图2—2格式绘制调整后H工作的施工横道图。


点击查看答案


100、多项选择题  受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定有（）。

A.HPB235级钢筋末端应作180度弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的5倍
B.当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求
C.钢筋作不大于90度的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍
D.箍筋弯钩的弯弧内直径尚应不小于受力钢筋直径
E.箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于l20度；对有抗震等要求的结构，应为135


点击查看答案


101、单项选择题  关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是（）。

A.可直接排入市政污水管网  
B.可直接排入市政雨水管网  
C.可直接排入工地附近的城市景观河  
D.可直接外运至指定地点


点击查看答案


102、问答题  

背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋

问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？


点击查看答案


103、单项选择题  在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()

A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金


点击查看答案


104、多项选择题  无粘结预应力混凝土构件的主要施工工序有()。

A.预留孔道
B.预应力筋的铺设就位
C.混凝土浇筑、养护
D.预应力筋的张拉、锚固
E.孔道灌浆


点击查看答案


105、单项选择题  木材的纤维饱和点是木材仅细胞壁中的()达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。

A.自由水
B.化合水
C.吸附水
D.自然水


点击查看答案


106、单项选择题  楼梯踏步的宽度6和高度h的关系应满足()。

A.2h+b=550～600mm
B.2b+h=550～620mm
C.2h+b=600～620mm
D.2b+h=620～650mm


点击查看答案


107、多项选择题  某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（）mm。

A.7 
B.9 
C.10 
D.12 
E.15 


点击查看答案


108、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据事件五，写出本工程的竣工验收日期应该是哪一天？并计算工程结算总价是多少万元？


点击查看答案


109、单项选择题  地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。

A.7d 
B.14d 
C.21d 
D.28d 


点击查看答案


110、单项选择题  建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处()罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.10万元以上，30万元以下
B.5万元以上，40万元以下
C.20万元以上，50万元以下
D.30万元以上，40万元以下


点击查看答案


111、单项选择题  在使用水泥时发现其初凝时间达不到要求，则该水泥()。

A.可少量掺用
B.降级使用
C.报废
D.判定为不合格


点击查看答案


112、多项选择题  按滑移时外力作用方向，可分为()。

A.牵引法
B.单条滑移法
C.提升法
D.吊装法
E.顶推法


点击查看答案


113、多项选择题  在卫生方面，施工现场应配备常用的()。

A.止血带 
B.绷带 
C.轮椅 
D.消毒液 
E.担架


点击查看答案


114、单项选择题  大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。

A、5
B、7
C、14
D、28


点击查看答案


115、单项选择题  白老汉一家进城赶集去了，眼看就要下暴雨了，晒在院子里的麦子没人来收。邻居高老汉赶紧请了几个村民帮忙把白老汉家的麦子收到了自家屋里，为表示感谢，高老汉自己掏了20元钱给这几个村民买了一条烟。晚上白老汉回家后，高老汉向他要买烟的钱。你认为两个老汉之间的这种债权债务关系产生的原因属于()。

A.无理要求
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理


点击查看答案


116、单项选择题  室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。

A.-5°C 
B.5°C 
C.10°C 
D.15°C 


点击查看答案


117、单项选择题  下列民事责任的责任形式中，不适用于侵权责任的是()。

A.停止侵害
B.恢复原状
C.支付违约金
D.消除影响、恢复名誉


点击查看答案


118、单项选择题  T程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。

A.资源均衡使用条件下的最短工期安排
B.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
C.资源使用量最少条件下的合理工期安排
D.工期固定条件下的资源均衡安排


点击查看答案


119、单项选择题  某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A.建设用地使用权
B.地役权
C.相邻权
D.宅基地使用权


点击查看答案


120、单项选择题  先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A、70%
B、75%
C、80%
D、85%


点击查看答案


121、单项选择题  天然花岗岩是（）。

A、聚乙烯塑料
B、聚氯乙烯塑料
C、聚苯乙烯塑料
D、环氧树脂塑料


点击查看答案


122、多项选择题  饰面板(砖)材料进场时,现场应验收的项目有（）。

A、品种 
B、规格 
C、强度 
D、尺寸 
E、外观


点击查看答案


123、单项选择题  丁程量清单报价主要的形式不包括()。

A.工料单价法
B.综合单价法
C.实物量单价法
D.全费用综合单价法


点击查看答案


124、名词解释  建筑物的基础三种不同方法分类


点击查看答案


125、单项选择题  在城市道路管理的挖掘、占用审批管理中，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，应当经()批准，方可建设。

A、公安交通管理部门
B、当地人民政府道路建设行政主管部门
C、道路监督局行政管理部门
D、市政工程行政主管部门


点击查看答案


126、多项选择题  当工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关于工程网络计划关键线路的说基，正确的有

A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.双代号时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中总持续时间最长
D.时标网络计划中没有波形线
E.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零


点击查看答案


127、多项选择题  根据我国《招标投标法》的规定，下列关于招投标程序的说法正确的是()。

A.开标在投标截止日后进行
B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读
C.评标应当在严格保密的情况下进行
D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人


点击查看答案


128、多项选择题  患者男性，45岁，有高血压病史，突发前胸部、后背部剧烈疼痛，持续时间长，不能缓解。磁共振诊断为升主动脉夹层动脉瘤形成。 其超声图像特点有（）。

A.假腔内血流缓慢，颜色暗淡
B.主动脉夹层破裂口处见多色花彩血流束，由真腔进入假腔，为双期往返状，从而可确定破口位置
C.升主动脉内见内膜回声
D.真腔内常可见血栓回声
E.假腔内常可见血栓回声
F.撕脱的内膜上可见破口
G.真腔内流速慢


点击查看答案


129、问答题  

某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材(H型钢)，钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场。进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求的石材退换，广家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)对上述钢材质量问题应如何处理?为什么?
(2)业主指定石料材质、颜色和样品是否合理?
(3)承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
(4)厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理?为什么?
(5)石料退货的经济损失应由谁负担?为什么?


点击查看答案


130、单项选择题  关于后浇带施工的做法，正确的是()。

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土 
C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土 
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土 


点击查看答案


131、多项选择题  建筑结构必须满足()的要求。

A、安全性
B、可靠性
C、适用性
D、耐久性
E、科学性


点击查看答案


132、问答题  

背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡 
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。 

对于先期施工的20栋住宅楼，墙体裂缝应如何处治?


点击查看答案


133、问答题  

某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图2—17所示。

甲、乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2d。
事件2：6月21～22日，整个施工现场停电造成停工2d。
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1d，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?


点击查看答案


134、多项选择题  建设工程施工安全技术措施计划的主要内容包括（）。

A.工程概况、控制目标、控制程序
B.组织结构、职责权限、规章制度
C.资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度
D.安全检查、实施监督、职责权限
E.管理制度、安全方针、资源配置


点击查看答案


135、单项选择题  作业负责人、监护者和作业者应经地下有限空间作业安全生产教育和培训合格。其中，（）应持有效的地下有限空间作业特种作业操作证。

A.作业负责人
B.监护者
C.作业人员


点击查看答案


136、名词解释  砖混结构


点击查看答案


137、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件四中，建设单位的说法是否正确？说明理由。建设单位可否另请第三方维修？说明理由。维修所发生的费用应如何承担？


点击查看答案


138、多项选择题  关于人工拆除作业的做法，正确的有（）。

A.从上往下施工 
B.逐层分段进行拆除 
C.梁、柱、板同时拆除 
D.直接拆除原用于可燃气体的管道 
E.拆除后材料集中堆放在楼板上


点击查看答案


139、单项选择题  人造大理石是()的人造石材。

A.水泥型
B.复合型
C.微晶玻璃型
D.聚酯型


点击查看答案


140、多项选择题  下列玻璃中，属于安全玻璃的有（）。

A.钢化玻璃 
B.净片玻璃 
C.防火玻璃 
D.白片玻璃 
E.夹层玻璃


点击查看答案


141、问答题  

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日，工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成为直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中，施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
【问题】
1.事件1中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。


点击查看答案


142、单项选择题  适宜用于外形复杂或异形截面的混凝土构件及冬期施工的混凝土工程的常见模板是()。

A.组合钢模板
B.木模板
C.滑升大钢模
D.爬升钢模板


点击查看答案


143、多项选择题  以下关于石灰的熟化和硬化的表述中，正确的是()。

A、石灰熟化过程中会吸收大量的热，同时体积增大1～2、5倍
B、生石灰可直接用于工程
C、消石灰粉或熟石灰粉，主要成分为Ca(OH)2
D、若在工程石灰浆体硬化后再发生熟化，会因熟化产生的膨胀而引起“崩裂”或“鼓泡”现象
E、石灰浆体硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程


点击查看答案


144、单项选择题  按层数分类，地上十层的住宅属于（）。

A.底层住宅 
B.多层住宅 
C.中高层住宅 
D.高层住宅 


点击查看答案


145、多项选择题  根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。

A.警告
B.没收违法所得
C.责令企业停产停业
D.吊销营业执照
E.行政拘留


点击查看答案


146、名词解释  板头


点击查看答案


147、单项选择题  测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为()。

A.70mm
B.15mm
C.7.07mm
D.15.07mm


点击查看答案


148、单项选择题  均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。

A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩


点击查看答案


149、多项选择题  根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋
B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区


点击查看答案


150、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的()。

A.10%
B.20%
C.30%
D.50%


点击查看答案


151、单项选择题  聚酯型人造石材是以()为胶凝材料，配以天然大理石、花岗石、石英砂或氢氧化铝等无机粉状、粒状填料，经配料、搅拌、浇筑成型。

A、不饱和聚酯
B、饱和聚酯
C、玻璃相
D、结晶相


点击查看答案


152、单项选择题  （）应了解整个作业过程中存在的危险、危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业。

A.作业负责人
B.作业人员
C.许可人


点击查看答案


153、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？


点击查看答案


154、问答题  

背景
某办公楼工程，建筑面积82000m2，地下3层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：
事件一：基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护，养护持续7d。养护至72h时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
问题
(1)事件一中，适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?(2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面?
(3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处，并简要说明理由或给出正确做法。


点击查看答案


155、问答题  分别指出事件三种的错误做法，并说明理由。


点击查看答案


156、名词解释  屋盖


点击查看答案


157、单项选择题  混凝土的抗渗强度用符号()表示。

A.M
B.MU
C.P
D.F


点击查看答案


158、单项选择题  防水混凝土结构中迎水面钢筋保护层厚度最小应为()。

A.40mm
B.45mm
C.50mm
D.55mm


点击查看答案


159、多项选择题  为控制装修对建筑结构的影响，正确的做法有()。

A.装修时不能自行改变原来的建筑使用功能 
B.新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有楼面结构荷载设计值 
C.经原设计单位的书面有效文件许可，即可在原有承重结构构件t开洞凿孔 
D.装修时不得自行拆除任何承重构件 
E.装修施工中可以临时在建筑楼板上堆放大量建筑装修材料


点击查看答案


160、单项选择题  根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。

A.40 
B.50 
C.60 
D.70 


点击查看答案


161、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构


点击查看答案


162、多项选择题  施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。

A.政府主管部门 
B.建设单位 
C.上级公司 
D.施工平厩图 
E.行业协会


点击查看答案


163、名词解释  正筋


点击查看答案


164、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）？


点击查看答案


165、单项选择题  下列对工程项目管理方式的认识正确的是()。

A.PM指项目管理承包，而PMC指项目管理服务
B.项目管理服务指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性报告，进行可行性分析和项目策划
C.项目管理承包指在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行等服务，代表业主对工程项目技能型质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制
D.工程项目管理承包企业一般应按合同约定承担相应管理责任


点击查看答案


166、单项选择题  在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。

A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构


点击查看答案


167、单项选择题  加气混凝土砌块施工时，其水平灰缝砂浆饱满度至少不应小于（）。

A.80%  
B.85%  
C.90%  
D.95%


点击查看答案


168、多项选择题  关于钢结构特点的说法，错误的有()。

A.钢材强度高 
B.钢材塑性、韧性都好 
C.钢结构自重较轻 
D.钢材耐火 
E.钢材耐腐蚀


点击查看答案


169、单项选择题  根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。

A.住宅  
B.学校教室  
C.书店  
D.医院


点击查看答案


170、单项选择题  有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。

A.专职
B.兼职
C.专、兼职


点击查看答案


171、单项选择题  模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷()。

A、防水剂
B、减缓剂
C、早强剂
D、隔离剂


点击查看答案


172、名词解释  分布筋


点击查看答案


173、单项选择题  在电缆井、电缆隧道、电缆沟内工作时的安全措施错误的是（）。

A.电缆隧道应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施
B.电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）
C.电缆井、隧道内工作时，在空气良好的情况下可将通风设备关闭


点击查看答案


174、单项选择题  建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用()装修材料。

A、A级
B、B1级
C、B2级
D、B3级


点击查看答案


175、单项选择题  在工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第15天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第30天，最迟开始时间分别为第30天、第30天和第32天，则工作F的总时差和自由时差()天。

A.分别为10和4
B.分别为10和10
C.分别为12和4
D.分别为12和10


点击查看答案


176、单项选择题  挖掘机是常用的土方施工机械，抓铲挖掘机的挖土特点是()。

A、前进向上，自重切土
B、前进向上，强制切土
C、直上直下，强制切土
D、直上直下，自重切土


点击查看答案


177、多项选择题  关于用价值工程提高价值，同时也降低成本的途径，说法正确的有()。

A.功能提高，成本不变 
B.功能不变，成本降低 
C.功能提高，成本降低 
D.降低辅助功能，大幅度降低成本 
E.减少功能，大幅度降低成本


点击查看答案


178、多项选择题  关于钢筋接头设置的说法，错误的有()。

A.同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头 
B.接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的5倍 
C.直接承受动力荷载的结构构件中，焊接接头的接头面积百分率不应大于50% 
D.接头不得设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区 
E.绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm


点击查看答案


179、单项选择题  室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。

A.-5℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃


点击查看答案


180、问答题  

某工程项目桩基工程采用套管成孔灌注桩，预制桩尖的混凝土强度为C25，采用锤击沉管的施工方法，为了保证混凝土的质量，桩管灌混凝土后开始拔管，拔管时，管内混凝土高度为1.5mm，拔管速度控制在0.9～1.1m/min;施工过程中检查桩身直径，发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9。
问题：
1.该桩基工程预制桩尖的混凝土强度是否符合要求?请简要说明。
2.该桩基工程施工过程中，拔套管时管内混凝土的高度和拔管速度是否符合要求?请简要说明。
3.施工过程中检查桩身直径，发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9是否符合要求?请简要说明。
4.套管成孔灌注桩施工结束后，应检查哪些内容?


点击查看答案


181、单项选择题  基坑支护破坏的主要形式中，导致基坑隆起的原因是()。

A.支护埋置深度不足 
B.止水帷幕处理不好 
C.人工降水处理不好 
D.刚度和稳定性不足


点击查看答案


182、单项选择题  碳素钢中含碳量（）为中碳钢。

A．0．22% 
B．0．42% 
C．0．62% 
D．0．82%


点击查看答案


183、多项选择题  根据《合同法》的有关规定，下列合同中属于无效合同的是()。

A.杨某打麻将输给陈某五千元钱，因当时身无分文就给陈某打了张借条
B.小学五年级学生黄某将自己的一辆自行车低价卖给了他人
C.某旅游景点附近的商店将一串普通的石头项链冒充玉石项链卖给游客王某
D.某国有企业经理为得到高额回扣，将一套闲置的新设备以报废设备的价格出售给某私营企业
E.刘某在从事代理活动中，与他人串通骗取被代理人款项三万元


点击查看答案


184、名词解释  单位换算


点击查看答案


185、单项选择题  

对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。

A.11.000 
B.12.000 
C.12.500 
D.13.000 


点击查看答案


186、多项选择题  屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用有铺贴方法有()。

A.空铺法 
B.点粘法 
C.条粘法 
D.冷粘法 
E.机械固定法


点击查看答案


187、单项选择题  防水涂膜施工中，需铺设胎体增强材料时，屋面坡度小于()时可平行屋脊铺设。

A、10%
B、15%
C、20%
D、25%


点击查看答案


188、问答题  

某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3;顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运材料作层面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中c公司向建设单位提出的索赔是否合理?说明理由。
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?


点击查看答案


189、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？


点击查看答案


190、单项选择题  关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是()。

A.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
B.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
C.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
D.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条


点击查看答案


191、单项选择题  下列关于租赁说法中错误的是()。

A.经营租赁适合于临时使用的设备
D.可以保持资金的流动性
C.租赁设备不能用于担保
D.融资租赁承租人可以对设备随意改造


点击查看答案


192、多项选择题  以下关于楼梯踏步的高度比的表述中，正确的是()。

A、住宅共用楼梯其最小宽度应为0.5m，最大高度为0.2m
B、幼儿园、小学校等楼梯其最小宽度应为0.26m，最大高度应为0.15m
C、剧场、体育馆、商场等其最小宽应为0.20m，最大高度应为0.26m
D、住宅套内楼梯其最小宽度应为0.26m，最大高度应为0.17m
E、专用服务楼梯、住宅内楼梯其最小宽度应为0.22m，最大高度应为0.20m


点击查看答案


193、多项选择题  下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有()。

A.水混强度和水灰比 
B.搅拌和振捣 
C.养护的温度和湿度 
D.龄期 
E.骨料的质量和数量 


点击查看答案


194、单项选择题  对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。

A.直角坐标法 
B.极坐标法 
C.角度前方交会法 
D.距离交会法 


点击查看答案


195、单项选择题  关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。

A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触 
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区 
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接 
D.防火层承托板可以采用铝板 


点击查看答案


196、问答题  

某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同。在工程施工过程中，发生了以下事件：
事件1：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。
事件2：为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m左右的钢筋焊接接长到8m，用到剪力墙中作为部分受力钢筋。
事件3：首层有一跨度为10m的钢筋混凝土大梁，拆模后发现梁侧混凝土有少量孔洞。
事件4：某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求__________。
问题：
(1)事件1中，施工单位和监理单位共同验槽的做法是否妥当?请简要说明。
(2)事件2中，钢筋工长的做法是否妥当?请简要说明。
(3)事件3中，10m钢筋混凝土大梁拆模时混凝土强度应为多少?对梁侧混凝土的孔洞应如何处理?
(4)事件4中，施工单位应如何分别处理?
(5)施工单位施工现场质量检查的方法和手段有哪些?


点击查看答案


197、多项选择题  根据《工程建设施工企业质量管理规范》，关于施工企业质量管理基本要求的说法，正确的有()。

A.施工企业应该制定质量方针
B.施工企业应该根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划


点击查看答案


198、多项选择题  关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。

A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上


点击查看答案


199、多项选择题  后张法预应力混凝土中的预应力损失有()。

A.孔道摩擦损失
B.热养护损失
C.应力松弛损失
D.锚固损失
E.混凝土收缩徐变损失


点击查看答案


200、单项选择题  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。

A.铆接 
B.螺栓 
C.双面焊 
D.单面焊


点击查看答案


201、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 指出事件二中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。


点击查看答案


202、单项选择题  有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。

A.不脱开 
B.半脱开 
C.脱开 
D.铰接


点击查看答案


203、单项选择题  有限空间作业负责人应在作业前对实施作业的全体人员进行（）。

A.安全交底
B.安全教育
C.点名


点击查看答案


204、单项选择题  水泥的初凝时问是指从水泥加水到和起至水泥浆()所需的时间。

A.开始失去可塑性
B.完全失去可塑性并开始产生强度
C.开始失去可塑性并达到12MPa强度
D.完全失去可塑性


点击查看答案


205、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，承诺可以撤回，但撤回承诺的通知()到达要约人。

A.最迟应当与承诺通知同时
B.应当在承诺通知到达要约人之前
C.最迟可以在双方订立正式合同之前
D.可以在要约人做出实际履行之前
E.可以随时


点击查看答案


206、单项选择题  工程开工前，应由()向有关人员进行安全技术交底。

A.项目经理
B.项目专职安全管理员
C.项目经理部的安全工程师
D.项目经理部的技术负责人


点击查看答案


207、单项选择题  成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。

A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法


点击查看答案


208、单项选择题  住宅室内装饰装修的开工申报与监督中，申报登记应当提交的资料不包括()。

A、申请人身份证件
B、房屋所有权证
C、固定建筑主体
D、装饰装修方案


点击查看答案


209、多项选择题  建筑物细部点的平面位置的测设方法包括()。

A、变形观测法
B、角度前方交会法
C、方向线交会法
D、直角坐标法
E、极坐标法


点击查看答案


210、单项选择题  构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下()mm。

A、300
B、400
C、500
D、600


点击查看答案


211、多项选择题  地面装修构造由()组成。

A.面层
B.防水层
C.基层
D.防腐层
E.结合层


点击查看答案


212、单项选择题  关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档
D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账


点击查看答案


213、多项选择题  关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()

A.调解只能在民事诉讼阶段进行
B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议
D.仲裁实行一裁终局制
E.民事诉讼实行两审终审制


点击查看答案


214、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？


点击查看答案


215、单项选择题  地下工程涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度应大于()mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。

A.120
B.100
C.90
D.80


点击查看答案


216、多项选择题  建筑结构因具有的功能有（）。

A.安全性 
B.舒适性 
C.适用性 
D.耐久性 
E.美观性 


点击查看答案


217、多项选择题  抹灰用的水泥应为强度等级不小于32、5MPa，()主要用于装饰抹灰。

A、矿渣水泥
B、普通水泥
C、彩色水泥
D、白水泥
E、刚性水泥


点击查看答案


218、问答题  

背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下： 
(1)室温为25℃，相对湿度为50%; 
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁; 
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕; 
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料： 
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件; 
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; 
(3)进口材料的检验检疫证明; 
(4)隐蔽工程验收文件; 
(5)幕墙物理性能检验报告; 
(6)幕墙部分及分项检验记录; 
(7)外观质量评定表; 
(8)幕墙工程出厂合格证。

注胶工序的工艺是否合理?说明理由。


点击查看答案


219、多项选择题  荷载效应是指在荷载作用下结构或构件内产生的()的总称。

A.内力
B.外力
C.变形
D.裂缝
E.断裂


点击查看答案


220、多项选择题  基坑挖到基底设计标高并清理后，施工单位必须会同()等单位共同进行验槽，合格后方可进行基础工程施工。

A、勘察
B、监理
C、设计
D、技术
E、咨询


点击查看答案


221、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。

A.再全面复测ー次 
B.拧紧地脚螺栓 
C.做好安装记录 
D.将设备擦拭干净 
E.检查柜内照明 


点击查看答案


222、单项选择题  梁的变形主要是()变形。

A.拉伸
B.压缩
C.弯曲
D.剪切


点击查看答案


223、多项选择题  从事建筑活动的建筑业应当具备下列()条件。

A.有符合法律规定的组织机构
B.有符合国家规定的注册资本
C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定的执业资格的专业技术人员
D.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
E.法律行政法规规定的其他条件


点击查看答案


224、单项选择题  依据《合同法》的规定，违约责任总体上实行()。

A.过错责任原则
B.过错推定原则
C.无过错责任原则
D.无罪推定原则


点击查看答案


225、单项选择题  下列水性涂料涂饰工程施工应符合设计要求的是()。

A.基层处理
B.涂饰工程的颜色
C.涂饰均匀
D.不得漏涂


点击查看答案


226、单项选择题  年名义利率8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是()。

A.2.00%，8.00%
B.2.00%，8.24%
C.2.06%，8·00%
D.2.06%，8.24%


点击查看答案


227、单项选择题  普通房屋的正常设计使用年限为()年。

A.10
B.25
C.50
D.100


点击查看答案


228、单项选择题  根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，()。

A.由原单位承担法律责任
B.由调入单位承担法律责任
C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任
D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任


点击查看答案


229、多项选择题  建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。

A.主龙骨应平行房间短向布置 
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定 
D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上 
E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑 


点击查看答案


230、单项选择题  在我国被称为“特许权融资方式”的是()融资方式

A.BT
B.DB
C.BOT
D.EPC


点击查看答案


231、多项选择题  建设工程项目周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程，一般包括三个方面内容()。

A.投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型
B.投资全过程中性质不同的各阶段划分
C.各阶段、各项工作间的联系
D.各阶段、各项工作间的区别
E.投资全过程中表现形式不同的各阶段划分


点击查看答案


232、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。

A.周长偏差 
B.标高 
C.中心线 
D.直线度 
E.管口方位


点击查看答案


233、多项选择题  屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()

A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法


点击查看答案


234、单项选择题  根据《建筑安装工程费用项目组成>(建标[2003]206号)，不属于措施费的是()。

A.工程排污费 
B.文明施工费 
C.环境保护费 
D.安全施工费


点击查看答案


235、单项选择题  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()以及上，且不得有严重缺陷。

A.50%
B.70%
C.80%
D.90%


点击查看答案


236、单项选择题  节能装饰型玻璃中，中空玻璃的基本特性有()。

A、光学性能良好
B、保温隔热、降低能耗
C、防结露
D、良好的防火功能
E、良好的隔声性能


点击查看答案


237、多项选择题  属项目竣工决算内容的有()。

A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表


点击查看答案


238、单项选择题  疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和()。

A、扇形踏步
B、梯形阶梯
C、电梯
D、一般楼梯


点击查看答案


239、单项选择题  专家在某一专业领域具有较深的造诣和独到的见解，并以此为基础建立了较高的专家性权威，特别是对技术性较强的（）采购活动具有较大的话语权。

A.大型
B.大规模
C.集团
D.专业性


点击查看答案


240、单项选择题  超滤在药剂学中的应用不包括（）

A.除菌
B.除热原
C.药液的初滤
D.含多糖类、酶类成分药液的浓缩
E.提取液的精制


点击查看答案


241、多项选择题  下列时间段中，全过程均属于夜间施工时间的有（）。

A.20:00-次日4:00 
B.21:00-次日6:00 
C.22:00-次日4:00 
D.23:00-次日6:00 
E.22:00-次日7:00 


点击查看答案


242、单项选择题  有淋浴设施的厕浴间墙面防水层高度不应小于()，并与楼地面防水层交圈。

A.1.0m
B.1.5m
C.1.8m
D.2.0m


点击查看答案


243、名词解释  建筑“三大材”


点击查看答案


244、单项选择题  检测时，检测值超出气体检测报警仪测量范围，应立即使气体检测报警仪脱离检测环境，在（）中待气体检测报警仪指示回零后，方可进行下一次检测。气体检测报警仪发生故障报警，应立即停止检测。

A.地下有限空间
B.空气洁净的环境
C.密闭的空间


点击查看答案


245、单项选择题  正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为（）年。

A、2 
B、3 
C、4 
D、5


点击查看答案


246、单项选择题  在工程测量仪器中，对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是（）

A.水准仪
B.地磁波测距仪
C.经纬仪
D.全站仪


点击查看答案


247、单项选择题  A1类材料应编制需要计划，由()负责订货或从市场中采购。

A.项目经理部
B.项目经理
C.项目总工
D.企业物资部门


点击查看答案


248、单项选择题  从控制点到测设点的距离，若不超过测距尺的长度时，可用()来测定。

A、方向线交会法
B、角度前方交会法
C、极坐标法
D、距离交会法


点击查看答案


249、单项选择题  采用钎探法进行基坑验槽时，其钎探深度以()为依据。

A、梅花形布设
B、设计
C、勘察报告
D、施工计划


点击查看答案


250、问答题  

背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。


点击查看答案


251、单项选择题  住宅室内装饰装修管理办法是指住宅()的装饰装修T程管理。

A.竣工验收合格前
B.竣工验收合格后
C.业主入住之前
D.更换住宅业主后


点击查看答案


252、单项选择题  砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口最大宽度为（）

A.250mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm


点击查看答案


253、多项选择题  实木复合地板可分为

A、三层复合实木地板
B、多层复合实木地板
C、细木工复合实木地板
D、刨花复合实木地板
E、纤维板复合实木地板


点击查看答案


254、单项选择题  施工企业为保证施工生产活动和管理活动的正常进行，而在施工现场建造的施工生产和生活使用的临时房屋、建筑物、构筑物和其他各种临时性的简易设施，属于()。

A.存货
B.其他资产
C.固定资产
D.流动资产


点击查看答案


255、多项选择题  关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()

A.责令改正,没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.追究刑事责任
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书


点击查看答案


256、多项选择题  建设工程合同按照承包工程计价方式可分为以下几类()

A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.可诞单价合同


点击查看答案


257、多项选择题  对防水混凝土施对防水混凝土施工要求的表述中，符合其规定的是()。

A、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
B、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
C、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与胀缝相结合
D、遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内
E、防水混凝土终凝后应立即开始进行养护，养护时间不得少于12d


点击查看答案


258、单项选择题  建设节能分部工程验收会议由()主持。

A.建筑节能工程分包人
B.总监理工程师
C.总承包人
D.建设单位法定代表人


点击查看答案


259、单项选择题  关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（）。

A.现场对螺栓孔采用气割扩孔  
B.螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧  
C.当天安装的螺栓均在当天终拧完毕  
D.螺栓安装均一次拧紧到位 


点击查看答案


260、名词解释  桁架结构


点击查看答案


261、单项选择题  作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护设备，并与（）进行有效的信息沟通。

A.工作负责人
B.监护者
C.工作许可人


点击查看答案


262、单项选择题  在基坑(槽)的土方开挖时，不正确的说法是()。

A.当边坡陡、基坑深、地质条件不好时，应采取加固措施
B.一般应采用“分层开挖，先挖后撑”的开挖原则
C.应采取措施，防止扰动地基土
D.在地下水位以下的土，应经降水后再开挖


点击查看答案


263、多项选择题  根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程中的()，施工单位编制的专项施工方案，还应当组织专家进行论证和审查。

A.深基坑
B.脚手架工程
C.拆除、爆破工程
D.地下暗挖工程
E.高大模板工程


点击查看答案


264、多项选择题  关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()

A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度


点击查看答案


265、问答题  

背景
某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为38400㎡，建筑高度为62.6m，筏板基础，筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日，由于工期比较紧，冬期必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水，施工完后进行闭水试验，发现女儿墙根部漏水。经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
问题
(1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
(2)冬期施工期间，对于本工程混凝土用水泥有哪些规定?
(3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
(4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。


点击查看答案


266、单项选择题  在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。

A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度


点击查看答案


267、单项选择题  钢结构连接施工中，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（）扣。

A.1～2  
B.1～3  
C.2～3  
D.2～4


点击查看答案


268、单项选择题  木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形最大是（）

A、径向
B、弦向
C、顺纹
D、横纹


点击查看答案


269、单项选择题  钢结构安装时，螺栓的紧固次序应()进行。

A.从两边对称向中间
B.从中间开始，对称向两边
C.从一端向另一端
D.从中间向四周扩散


点击查看答案


270、多项选择题  下列关于等值的表述中，正确的有()。

A.在利用复利计算公式进行等值换算时，假设各期的等额支付A发生在各期的期初
B.若两笔现金流量等值，则换算到任何时刻的价值必然相等
C.通过资金的等值换算后，不同时点的资金可以进行加减运算及比较
D.折现率影响到等值计算结果
E.工程经济分析中，通常将方案计算期内的现金流量折算为终值，并按终值的大小做出决策


点击查看答案


271、单项选择题  下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。

A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间


点击查看答案


272、单项选择题  关于高强度螺栓终拧后螺栓丝扣外露的说法，正确的是()。

A.丝扣外露为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
B.丝扣外露为2～3扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
C.丝扣外露为3～4扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
D.丝扣外露为3～4扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣


点击查看答案


273、单项选择题  我国发生的绝大多数地震属于()。

A、火山地震
B、塌陷地震
C、深源地震
D、浅源地震


点击查看答案


274、单项选择题  关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展


点击查看答案


275、单项选择题  钢筋先达屈服极限，然后混凝土才被压坏的情况属于()。

A.适筋梁
B.超筋梁
C.少筋梁
D.无筋梁


点击查看答案


276、单项选择题  以下不属于建筑地面工程面层材料的是()。

A、整体面层
B、瓷砖面层
C、地毯面层
D、塑料面层


点击查看答案


277、问答题  

背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。 
已知： 
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。 
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。 
3.桩基计划每天施工16根。 
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。

根据施工进度安排，说明灌注桩混凝土试件的取样计划。


点击查看答案


278、单项选择题  目前，在我国桥梁及大跨度结构房屋和工业厂房中广泛采用的钢结构连接方法为()。

A.焊接连接
B.铆钉连接
C.法兰连接
D.螺栓连接


点击查看答案


279、多项选择题  氟碳涂料的特点包括()。

A、耐污性
B、自洁性
C、耐酸碱
D、耐腐蚀
E、涂层硬度较低 


点击查看答案


280、单项选择题  根据《建筑地面工程施工质量验收规范》的规定，炉渣垫层采用炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌和料铺设，其厚度不应小于()mm。

A、60
B、70
C、80
D、100


点击查看答案


281、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。

A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理 
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理 
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 


点击查看答案


282、单项选择题  下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。

A.栏杆垂直杆件间的净距为100mm  
B.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m  
C.室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空  
D.栏杆采用不易攀爬的构造


点击查看答案


283、问答题  

某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。
库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行取样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无需复试，可直接投人使用。
【问题】
1.本案例中，材料保管存在哪些问题？
2.事件一中，施丁.单位的说法是否正确？本案例中所涉及材料中哪些需要强制复试?具体复试何项目？
3.事件二中，分别判断监理单位和施丁单位的说法是否正确？并就水泥质量问题的争议，给出正确的处理方式。


点击查看答案


284、名词解释  剪力墙


点击查看答案


285、单项选择题  常用水泥的选择中，要求快硬早强的混凝土，可优先选用的水泥是()。

A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、硅酸盐水泥


点击查看答案


286、单项选择题  防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。

A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧


点击查看答案


287、多项选择题  普通热轧型钢根据型钢截面形式的不同可分为()。

A、角钢
B、扁钢
C、槽钢
D、工字钢
E、热轧T型钢


点击查看答案


288、填空题  碳素钢（）


点击查看答案


289、名词解释  送桩深度


点击查看答案


290、单项选择题  采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。

A.钢化玻璃 
B.夹层玻璃 
C.净片玻璃 
D.钢化夹层玻璃 


点击查看答案


291、单项选择题  工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3、C=4、D=8、E=8、LFB=10、LFc=12、LFD=13、LFE=15，则LFA为()。

A.4
B.8
C.7
D.5


点击查看答案


292、单项选择题  砌体基础常采用()。

A、扩大基础
B、独立基础
C、筏形基础
D、箱形基础


点击查看答案


293、多项选择题  常用水泥的选用中，在高湿度环境中或长期处于水中的混凝土优先选用的水沈是()。

A、矿渣水泥
B、火山灰水泥
C、硅酸盐水泥
D、粉煤灰水泥
E、复合水泥


点击查看答案


294、单项选择题  主持编制单位工程施工组织设计的是()。

A.施工单位项目技术负责人 
B.施工单位技术负责人 
C.施工单位项目施工负责人 
D.施工单位主管部门


点击查看答案


295、单项选择题  ()轻便灵活，拆装方便，通用性强，周转率高。

A.木模板
B.胶合模板
C.组合钢模板
D.台模


点击查看答案


296、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。


点击查看答案


297、多项选择题  根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325-2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。

A、住宅
B、体育馆
C、办公楼
D、医院
E、四星级以上旅游宾馆


点击查看答案


298、单项选择题  下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。

A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料


点击查看答案


299、多项选择题  下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（）。

A.碳 
B.硅 
C.锰 
D.磷 
E.氮 


点击查看答案


300、单项选择题  裱糊前应用()涂刷基层。

A.素水泥浆
B.防水涂料
C.封闭底胶
D.防火涂料


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：皮肤科住院医师：性传播感染试题..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询