当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程考试题库（强化练习）
2024-12-18 04:22:41 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  某建筑，在吊顶施工过程中，膨胀螺栓应下在()是正确的。

A.楼板和楼板之间的现浇混凝土部分
B.圆孔楼板的肋部混凝土部分
C.圆孔楼板的边肋混凝土部分
D.斜穿圆孔楼板的较厚处混凝土部分


点击查看答案


2、单项选择题  混凝土立方体抗压标准强度是按标准方法制作和养护的边长为l50mm的立方体试件，在()d龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。

A、15
B、20
C、25
D、28


点击查看答案


3、单项选择题  基坑推迟验槽的情况是()。

A、设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符
B、槽底有明显的机械开挖，铲齿痕迹
C、基槽底面坡度较大，高差悬殊
D、察看的建筑位置与勘察范围不相符


点击查看答案


4、单项选择题  施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（）。

A.黄色 
B.绿色 
C.绿/黄双色 
D.淡蓝色 


点击查看答案


5、单项选择题  一般安装焊缝处留出()mm暂不涂装。

A、10～30
B、20～40
C、30～50
D、30～70


点击查看答案


6、单项选择题  下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬
B.试用期
C.保守商业秘密
D.福利待遇


点击查看答案


7、填空题  受限空间内的氧浓度应保持在为（）。


点击查看答案


8、问答题  

某工程基础工程施工阶段分解为挖土方、做垫层、砌基础、回填土四个施工过程，三个施工段组织流水施工，各施工过程在各施工段上的持续时间为挖土方4d，做垫层1d，砌基础5d，回填土3d根据该工程所绘制的双代号网络图如下图所示。问题：
(1)请指出该网络图中存在的错误并改正，计算该网络计划的工期。
(2)简述网络计划的应用程序。
(3)简述双代号网络计划的排列方法。该网络计划是按哪种排列法?
(4)简述双代号网络计划关键线路的确定方法，确定该网络计划的关键线路，并在图上用双线标出。
(5)计算在第5周末进行检查时累计完成造价是多少?按净值法计算其进度偏差是多少?
(6)如果后续工作按计划进行，试分析A、B、C、D四项工作对网络计划工期的产生什么影响?


点击查看答案


9、单项选择题  工程建设重大事故发生后，调查组应在调查工作结束后()d内，将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门，以及调查组其他成员部门。

A.7
B.14
C.15
D.10


点击查看答案


10、多项选择题  具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的
B.申请人申请停止执行的
C.申请人提供担保的
D.行政复议机关认为需要停止执行的
E.被申请人被撤销的


点击查看答案


11、多项选择题  钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括()。

A、拉伸性能
B、焊接性能
C、弯曲性能
D、冲击性能
E、疲劳性能


点击查看答案


12、单项选择题  建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业务技术档案，凡具有永久保存价值的，在本单位保管使用()年后，按规定全部向城建档案馆移交。

A、1～3
B、2～5
C、1～5
D、3～5


点击查看答案


13、多项选择题  干压陶瓷砖按其应用特性可分为()。

A、釉面内墙砖
B、墙地砖
C、细炻砖
D、炻质砖
E、陶瓷锦砖


点击查看答案


14、单项选择题  当施工图没有变更时，直接在施工图上加盖()形成竣工图。

A.竣工图章 
B.项目部用章 
C.建造师执业用章 
D.企业印章


点击查看答案


15、问答题  

背景
2008年8月1日某施工单位参加投标某一工程，招标文件对承包人的要求、双方责任和权力、材料供应、进度款支付、工程结算等事项作出了详细的说明。要求各投标单位于2008年8月20日完成投标工作(报价按工料单价法中的以直接费为计算标准)。

问题
按照以工料单价法中的以直接费为计算标准，施工单位的报价是多少？


点击查看答案


16、单项选择题  施工现场规范场容的内容不包括（）。

A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理


点击查看答案


17、单项选择题  某项目自有资金12万元，募集资金24万元，项目建成后年收益475元，则其静态投资回收期为()。

A.3年
B.6年
C.9年
D.12年


点击查看答案


18、单项选择题  建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工
B.钢筋工
C.起重信号工
D.起重机械司机


点击查看答案


19、多项选择题  建筑工程施工管理过程中，注册建造师签章文件下列说法正确的是()。

A.工程停复工报审表是施工组织管理文件
B.工程开工报告是施工组织管理文件
C.工程竣工报告是质量管理文件
D.施工现场文明施工措施是安全管理文件
E.工程质量保修书是质量管理文件


点击查看答案


20、单项选择题  有限空间管理单位应对负责地下有限空间作业的管理人员定期进行培训，并应建立（）。

A.培训制度
B.资料台账
C.培训档案


点击查看答案


21、单项选择题  企业所使用的设备在使用一段时间后会发生运行故障，经修理后又可继续使用，这种修理属于()

A.有形磨损的局部补偿
B.有形磨损的完全补偿
C.无形磨损的局部补偿
D.无形磨损的完全补偿


点击查看答案


22、单项选择题  预应力混凝土的主要目的是提高构件的()。

A.强度
B.刚度
C.抗裂度
D.B+C


点击查看答案


23、单项选择题  在电缆井、电缆隧道、电缆沟内工作时的安全措施错误的是（）。

A.电缆隧道应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施
B.电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）
C.电缆井、隧道内工作时，在空气良好的情况下可将通风设备关闭


点击查看答案


24、多项选择题  下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（）。

A.自密实混凝土应用 
B.实心黏土砖应用 
C.现场拌和混凝土 
D.建筑固体废弃物再利用 
E.废水处理再利用 


点击查看答案


25、单项选择题  国内常用的钢筋品种中，（）的强度最低。

A、HRB335
B、HRB400
C、HPB235
D、RRB400


点击查看答案


26、单项选择题  根据《玻璃幕墙工程技术规范》的规定，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于()mm，且应采用密封胶密封。

A、5
B、8
C、10
D、12


点击查看答案


27、单项选择题  下列哪一项不应计人人工费()。

A.生产工人辅助工资
B.生产工人基本工资
C.职工养老保险
D.工资性补贴


点击查看答案


28、单项选择题  能够同时测出角度和距离的仪器是()。

A.经纬仪 
B.全站仪 
C.水准仪 
D.铅直仪


点击查看答案


29、单项选择题  大修的城市道路竣工后()内不得挖掘。

A.2年
B.3年
C.4年
D.5年


点击查看答案


30、多项选择题  塑料管道的主要品种有()。

A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管


点击查看答案


31、多项选择题  下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有()。

A.玻璃
B.纸面石膏板
C.矿棉装饰吸音板
D.天然石材
E.瓷砖


点击查看答案


32、单项选择题  单向板是（）。

A、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于2
B、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于2
C、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于4
D、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于4


点击查看答案


33、问答题  

某大型工程由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书。双方于2007年6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。


点击查看答案


34、单项选择题  我国特有的一种优良的金属装饰板材是()。

A、铝质浅花纹板
B、铝质波纹板
C、蜂窝花铝合金复合板
D、铝质压型板


点击查看答案


35、单项选择题  抗渗混凝土试件每组()块。

A.三 
B.四 
C.五 
D.六 


点击查看答案


36、单项选择题  先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。

A.70%
B.75%
C.80%
D.85%


点击查看答案


37、单项选择题  高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有()的检验报告。

A.扭矩系数
B.抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力


点击查看答案


38、单项选择题  验槽时，对于基底以下的土层不可见部位，要辅以()法配合共同完成。

A.钎探
B.重锤
C.铁锹
D.钻土


点击查看答案


39、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。

A.周长偏差 
B.标高 
C.中心线 
D.直线度 
E.管口方位


点击查看答案


40、单项选择题  下列有关沥青防水卷材与铺设正确的是()。

A.当屋面的坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴
B.当屋面的坡度小于3%时，宜垂直屋脊铺贴
C.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须平行屋脊铺贴
D.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须垂直屋脊铺贴


点击查看答案


41、多项选择题  建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。

A.诉讼 
B.调解 
C.仲裁 
D.和解 
E.行政处理


点击查看答案


42、单项选择题  二力杆是指下列哪类杆件()。

A.只受两个力的杆件
B.所示力沿直线作用的杆件
C.只受轴力的杆
D.力作用于杆件两端的受力杆


点击查看答案


43、单项选择题  

某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁，其同条件养护试件（150mm立方体）抗压强度如下表，可拆除该梁底模的最早时间是（）。

A.7d  
B.9d  
C.11d  
D.13d


点击查看答案


44、单项选择题  在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。

A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 
B.承受由于弯矩作用而产生的压力 
C.承受剪力 
D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的应力 


点击查看答案


45、单项选择题  在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为()年。

A、1
B、2
C、3
D、5


点击查看答案


46、单项选择题  根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件。

A.受压 
B.受拉 
C.受弯 
D.受扭 


点击查看答案


47、多项选择题  大理石的特性主要有()。

A、质地较密实
B、抗压强度较高
C、吸水率低
D、属碱性中硬石材
E、质地较硬


点击查看答案


48、单项选择题  对于非经营性项目，财务分析主要分析项目的财务()

A.盈利能力
B.偿债能力
C.生存能力
D.运营能力


点击查看答案


49、多项选择题  关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的有()。

A.在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验
B.把高强螺栓作为临时螺栓使用
C.高强度螺栓的安装可采用自由穿人和强行穿入两种
D.高强度螺栓连接中连接钢板的孔必须采用钻孔成型的方法
E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用


点击查看答案


50、多项选择题  下列属于热辐射光源的是()。

A.荧光灯
B.卤钨灯
C.荧光高压汞灯
D.钠灯
E.白炽灯


点击查看答案


51、单项选择题  在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

A、10
B、12
C、15
D、20


点击查看答案


52、单项选择题  某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）

A.监理单位委托取得任务
B.投标竞争取得任务
C.施工总承包人委托取得任务
D.自行分配取得任务


点击查看答案


53、多项选择题  根据根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算()提供依据。

A、机具
B、劳动力
C、平衡调配
D、工程费用
E、场地规划设计费用


点击查看答案


54、单项选择题  冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。

A.3d
B.7d
C.10d
D.14d


点击查看答案


55、单项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，桩位的放样允许偏差为()。

A.群桩20mm、单排桩20mm
B.群桩10mm、单排桩20mm
C.群桩20mm、单排桩10mm
D.群桩10mm、单排桩10mm


点击查看答案


56、填空题  强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。


点击查看答案


57、单项选择题  下列代理行为中，不属于委托代理的是()

A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.指定代理


点击查看答案


58、单项选择题  下列属于异节奏流水施工特点的是()。

A.流水步距等于流水节拍 
B.专业工作队数目大于施工过程数目 
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等 
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等


点击查看答案


59、单项选择题  关于砌体工程施工的做法，正确的是（）。

A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁  
B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆  
C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上  
D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑


点击查看答案


60、单项选择题  某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故；②事故调查；③事故处理；④处理事故责任者；⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是（）。

A.①④②③⑤ 
B.②⑤④③① 
C.②④③①⑤ 
D.①③②④⑤ 


点击查看答案


61、单项选择题  下列不属于裱糊工程质量主控项目的是()。

A.墙布图案
B.墙布燃烧性能等级
C.表面平整
D.基层处理


点击查看答案


62、单项选择题  下列各项中哪项不属于财务分析的方法()。

A.会计分析
B.比率分析
C.因素分析
D.比较分析


点击查看答案


63、单项选择题  项目质量管理程序的第一步是（）。

A.收集分析质量信息并制定预防措施 
B.编制项目质量计划 
C.明确项目质量目标 
D.实施项目质量计划 


点击查看答案


64、单项选择题  混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于()。

A、30℃
B、40℃
C、50℃
D、60℃


点击查看答案


65、问答题  

某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。

施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?


点击查看答案


66、多项选择题  关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。

A.施工道路布置尽量不使用永久性道路 
B.尽量利用巳有的临时工程 
C.短运距、少搬运 
D.尽可能减少施工占用场地 
E.符合劳动保护、安全、防火要求


点击查看答案


67、单项选择题  保证合同是()订立的合同。

A.债权人与债务人
B.债务人和保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人


点击查看答案


68、多项选择题  关于塔吊安装、拆除的说法，正确的有()。

A.塔吊安装、拆除之前，应制定专项施工方案 
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质，但需有类似施工经验 
C.塔吊安装完毕，经验收合格，取得政府相关部门核发的《准用证》后方可使用 
D.施工现场多塔作业，塔机间应保持安全距离 
E.塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度 


点击查看答案


69、单项选择题  下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。

A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料


点击查看答案


70、填空题  受限空间气体监测应采用（）（）进行检测。


点击查看答案


71、单项选择题  

森田疗法中的实施方法很多，其本人说过，对他的疗法理解好的人，单靠读他的书或论文即可治愈。一般经常用到的方法包括门诊森田疗法和住院森田疗法。

重工作期的意义是（）

A.所有分心的方法均剥夺，直接面对焦虑
B.在不知不觉中培养对工作的持久忍耐力
C.在完成多样任务过程中体验顺应自然、为所当为的生活态度和纯真的心
D.通过劳动打破思想矛盾和精神交互作用的环，减轻症状的痛苦，由自我中心转变为外向化和实事求是
E.以上均不是


点击查看答案


72、多项选择题  建筑室内()地面应做防水处理。

A.厕浴间 
B.厨房 
C.卧室 
D.有排水要求 
E.其他液体渗漏


点击查看答案


73、多项选择题  下列玻璃中，属于安全玻璃的有（）。

A.钢化玻璃 
B.净片玻璃 
C.防火玻璃 
D.白片玻璃 
E.夹层玻璃


点击查看答案


74、单项选择题  同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。

A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定


点击查看答案


75、多项选择题  划分机械设备安装基准线的依据有（）。

A.设备中心线 
B.设备布置图 
C.土建单位提供的标高线 
D.工艺系统原理图 
E.有关建筑物的边缘线 


点击查看答案


76、多项选择题  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。

A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天


点击查看答案


77、问答题  

背景
某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8日开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录;混凝土结构工程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成;楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志;工程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对T程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施T单位负责人审核、签字、盖章;监理单位在主体结构工程完-二后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致，进行认可;有完整的主体结构工程档案资料、见证试验档案、监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。监理工程师认为内容
不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组;验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成;建设工程主体验收按施工企业自评、设计认可的程序进行。监理工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;施工方法、技术措施、质量保证措施;施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
问题
(1)事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容?
(2)事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容?
(3)事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容?
(4)事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容?
(5)事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容?


点击查看答案


78、多项选择题  关于杆件稳定基本概念的表述中，正确的是()。

A.如果受压杆件比较细长，则受压杆件要有安全的要求
B.压杆的截面大不易失稳，因为惯性矩大
C.压杆的长度大，临界应力小，不易失稳
D.当杆件长细比过大时，常常会发生失稳的破坏
E.长细比是影响临界应力的综合因素


点击查看答案


79、多项选择题  对价值工程的判断，正确的是()。

A.价值工程是一种创造性工作
B.价值工程中的价值指对象的使用价值
C.价值工程以提高产品或作业价值为目的
D.价值工程是一种有组织的活动
E.价值工程中的价值指对象的交换价值


点击查看答案


80、单项选择题  普通房屋的正常设计使用年限为()年。

A.10
B.25
C.50
D.100


点击查看答案


81、名词解释  砖墙


点击查看答案


82、多项选择题  凡具备下列（）条件之一者，可判定为一般质量事故。

A.对工程造成永久质量缺陷的
B.严重影响使用功能和结构安全的
C.直接经济损失在5万元及以上，不满10万元的
D.事故性质恶劣，造成2人重伤的
E.由于质量事故，造成1人死亡的


点击查看答案


83、多项选择题  下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。

A、高处坠落 
B、物体打击 
C、触电 
D、中毒 
E、爆炸


点击查看答案


84、问答题  

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日，工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成为直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中，施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
【问题】
1.事件1中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。


点击查看答案


85、单项选择题  其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。

A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2


点击查看答案


86、问答题  事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。


点击查看答案


87、多项选择题  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。

A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间


点击查看答案


88、单项选择题  梁的变形主要是()变形。

A.拉伸
B.压缩
C.弯曲
D.剪切


点击查看答案


89、单项选择题  模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷()。

A、防水剂
B、减缓剂
C、早强剂
D、隔离剂


点击查看答案


90、问答题  

对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。

本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨季节，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应工期索赔(索赔工期与实施发生延误时间一致)。
【问题】
1.该工作是否按预计进展完成，简述理由。
2.简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。
3.该工作实际进行过程当中，第4月到第6月是否为匀速进展，并简述理由。
4.该工作实际进行过程当中，共几次停顿？分别在什么时间段？
5.承包商针对第一次停顿的工期索赔是否成立？并说明理由。


点击查看答案


91、问答题  

某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同中约定开工日期为2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作做了如下安排。
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”。
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施。
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底。
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题。
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对4月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。”
【问题】
1.逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
2.指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。
3.丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
4.乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。


点击查看答案


92、单项选择题  用挣值法进行费用控制时，如得出的进度偏差为负值时，则表示()。

A.进度延误
B.节支
C.进度提前
D.超支


点击查看答案


93、多项选择题  影响砖砌体抗压强度的主要因素有()。

A.砖砌体的截面尺寸 
B.砖的强度等级 
C.砂浆的强度及厚度 
D.砖的截面尺寸 
E.操作人员的技术水平


点击查看答案


94、多项选择题  施工企业的存货，按其用途可分为()。

A.库存材料
B.周转材料
C.在建施工产品
D.固定资产
E.委托加工物资


点击查看答案


95、单项选择题  关于刑事责任的说法，错误的是()

A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D.死刑缓期二年执行是死刑的一种


点击查看答案


96、多项选择题  《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定。当无具体要求时，钢筋加工过程中，同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合的规定有()。

A.对梁类、板类构件宜大于25%
B.对墙类构件不宜大于25%
C.对柱类构件不宜大于50%
D.对柱类构件不宜大于70%
E.对板类构件不宜大于40%


点击查看答案


97、单项选择题  

某高程测量如图1—14所示，已知A点高程为HA，欲测得B点高程HB，安置水准仪于A、B之间，后视读数为口，前视读数为b，则B点高程HB为()。

A、HB=HA—a-6
B、HB=HA+a+b
C、HB=HA+a-b
D、HB=HA-a+b


点击查看答案


98、单项选择题  下列金属框安装做法中，正确是（）。

A.采用预留洞口后安装的方法施工 
B.采用边安装边砌口的方法施工 
C.采用先安装后砌口的方法施工 
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工 


点击查看答案


99、多项选择题  以承受轴向压力为主的结构有()。

A.拱式结构 
B.悬索结构 
C.网架结构 
D.桁架结构 
E.壳体结构


点击查看答案


100、多项选择题  高温施工混凝土配合比调整的因素有()。

A.环境温度 
B.湿度 
C.风力 
D.混凝土初凝时间 
E.采取的温控措施


点击查看答案


101、多项选择题  混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有()。

A.底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑影响
B.侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤
C.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
D.模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载
E.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运


点击查看答案


102、单项选择题  大中型项目宜按()项目管理组织设置项目经理部。

A.直线职能式
B.项目式
C.事业部式
D.矩阵式


点击查看答案


103、单项选择题  建筑方格网当采用布网法测设时，应增测方格网的()。

A.对角线
B.定位点
C.四条边线
D.中心点


点击查看答案


104、单项选择题  地下有限空间只有一个出入口时，应将通风设备出风口置于作业区（），进行送风作业。

A.顶部
B.中部
C.底部


点击查看答案


105、单项选择题  浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m。

A.1.2 
B.1.5 
C.1.8 
D.2.0 


点击查看答案


106、多项选择题  挤密桩地基包括()。

A、灰土桩地基
B、砂石桩地基
C、水泥粉煤灰碎石桩地基
D、夯实水泥土复合地基
E、粉煤灰地基


点击查看答案


107、问答题  

某一施工企业以总价合同形式承包了某市高新技术开发区的两幢科研楼，结构方案为大柱网框架轻墙体系，采用预应力大跨度叠合楼板，墙体采用内浇外砌，窗户采用单框双玻璃空腹钢窗，面积利用率为87%，单方造价为1200元/m2。
该施工企业为控制工程造价和进一步降低费用，在项目管理目标责任书中要求项目经理部降低成本10%。该项目经理拟对设计方案的土建工程部分，以工程材料费为对象开展价值工程分析。分析时将土建工程部分划分为四个功能项目，各功能项目评分值及预算成本见下表。


问题：
(1)用价值工程原理说明提高价值的途径。
(2)求出本工程各分部工程的评价系数、成本系数和价值系数。
(3)用价值工程试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，并确定功能改进顺序。
(4)如本案例是用增值法理论进行成本控制，主要是对哪三个费用值进行分析?


点击查看答案


108、单项选择题  有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。

A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％


点击查看答案


109、多项选择题  重大事故书面报告(初报表)的内容包括()。

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称
B.事故发生的简要经过、作废人数和直接经济损失的初步估计
C.事故发生原因的初步判断
D.事故发生后采取的措施及事故控制情况
E.事故负责人


点击查看答案


110、单项选择题  根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。

A.5
B.10
C.25
D.35


点击查看答案


111、单项选择题  水泥混凝土地面在混凝土铺设前，应按标准水平线用木板隔成所需要的区段，以控制()。

A.面层厚度
B.平整度
C.分格宽度
D.顺直度


点击查看答案


112、问答题  

某施工单位受建设单位的委托承担了某20层大厦的玻璃幕墙施工任务，并签订了施工合同，合同工期为70d，建设单位要求施工单位在开工前提交施工方案，施工单位组织有关人员编写了施工方案并提交建设单位，在施工前进行了设计、技术交底工作。在施工过程中，采取了如下的施工方法和措施。
(1)在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。
(2)立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固。
(3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封。
(4)打胶时先打横向胶，后打竖向胶;竖向胶缝宜自下而上进行，胶注满后，应检查是否有气泡等。
(5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检，合格后，进入下一道工序。
(6)幕墙上端封口设置挡水板，防止雨水渗人室内。

【问题】
1.该施工方案的内容主要有哪些?编制该施工方案的步骤是怎样的?
2.该设计交底会议应由谁主持?一般在什么时候进行?设计交底会议记录的重点是什么?
3.隐框玻璃幕墙中的板块与金属框之间完全靠结构胶黏结，其结构胶要承受哪些作用力?
4.施工过程中采取的施工方法和措施中的不妥之处有哪些?请指出来，并改正。


点击查看答案


113、问答题  

某建筑幕墙工程施工过程中，施工项目经理部加强了施工现场施工的管理，对现场消防的管理措施摘录如下。
(1)施工现场设置的消防车道的宽度为2.8m。
(2)施工现场进水干管直径为120mm。
(3)氧气瓶之间的工作间距为3m。
(4)油漆和稀料的调配尽量在库房内。
(5)高度超过24m的在施工程，随楼层的升高每隔两层设一处消防栓口，配备水龙带。
(6)现场有明显的防火宣传标志。
该项目经理部主要从现场平面管理、现场料具管理、现场消防和保卫管理、现场临时用水和用电管理、现场文明施工管理方面做了大量工作。
【问题】
1.逐条判断施工项目经理部对现场消防的管理措施是否妥当，如不妥，请改正。
2.施工项目经理部应对现场料具管理采取哪些措施?。


点击查看答案


114、单项选择题  砖基础施工前，砖应提前1～2d浇水湿润，烧结普通砖含水率宜为()。

A.5%～10%
B.5%～15%
C.10%～15%
D.15%～20%


点击查看答案


115、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。


点击查看答案


116、单项选择题  直接影响幕墙节能效果的指标是（）。

A.风压变形性能  
B.水密性能  
C.防火性能  
D.气密性能 


点击查看答案


117、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。

A.15天
B.1个月
C.3个月
D.6个月


点击查看答案


118、单项选择题  基坑(槽)土方开挖时，多台机械开挖，挖土机间距应大于()m。

A.2.5
B.5
C.7.5
D.10


点击查看答案


119、问答题  某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可采取哪些应急措施？


点击查看答案


120、单项选择题  先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A、70%
B、75%
C、80%
D、85%


点击查看答案


121、问答题  

北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架一剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进人后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。
【问题】
1.风力达五级时，施工单位继续作业是否妥当?简述理由。
2.简述髙处作业的基本安全要点。
3.监理工程师的做法是否妥当?并简述理由。
4.简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容。
5.模板拆除的时机及拆除顺序和方法有何规定？


点击查看答案


122、单项选择题  气体测试仪使用过程中严格按照（）进行操作，防止人为操作错误造成仪器损坏。

A.使用说明书
B.作业负责人要求
C.文件规定


点击查看答案


123、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。


点击查看答案


124、多项选择题  饰面板(砖)材料进场时,现场应验收的项目有（）。

A、品种 
B、规格 
C、强度 
D、尺寸 
E、外观


点击查看答案


125、名词解释  建筑物与构筑物的区别


点击查看答案


126、单项选择题  事故调查组应当自()起60d内提交事故调查报告;特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

A.事故发生之日
B.事故上报之日
C.事故原因确定之日
D.事故调查组成立之日


点击查看答案


127、多项选择题  实行竣工验收备案制度的工程有()。

A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅


点击查看答案


128、多项选择题  下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。

A.选用低水化热的水泥  
B.提高水灰比  
C.提高混凝土的入模温度  
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护  
E.采用二次抹面工艺


点击查看答案


129、多项选择题  必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。

A.建设单位  
B.监理单位  
C.总承包单位  
D.出租单位  
E.安装单位 


点击查看答案


130、多项选择题  关于钢筋代换的说法，正确的有()。

A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换 
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换 
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意 
D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算 
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换


点击查看答案


131、问答题  

案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：

【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？


点击查看答案


132、单项选择题  对有抗震要求的结构，箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的()。

A.3倍
B.5倍
C.l0倍
D.15倍


点击查看答案


133、单项选择题  全站仪主要是由()两部分组成。

A.测角设备和测距仪
B.电子经纬仪和光电测距仪
C.仪器和脚架
D.经纬仪和激光测距仪


点击查看答案


134、单项选择题  安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是()。

A、预制混凝土墙
B、现浇混凝土墙
C、陶粒轻质混凝土墙
D、砌体墙


点击查看答案


135、单项选择题  下列对工程项目管理方式的认识正确的是()。

A.PM指项目管理承包，而PMC指项目管理服务
B.项目管理服务指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性报告，进行可行性分析和项目策划
C.项目管理承包指在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行等服务，代表业主对工程项目技能型质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制
D.工程项目管理承包企业一般应按合同约定承担相应管理责任


点击查看答案


136、单项选择题  厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。

A.8h 
B.12h 
C.24h 
D.48h


点击查看答案


137、多项选择题  梁最常用的截面形式有()。

A、矩形
B、四方形
C、T形
D、长方形
E、三角形


点击查看答案


138、单项选择题  下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是()。

A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理
B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理
C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业
D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业


点击查看答案


139、单项选择题  对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。

A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法


点击查看答案


140、单项选择题  常见模板中，()较适用于外形复杂或异型混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。

A、木模板
B、钢框木胶合板模板
C、大模板
D、组合钢模板


点击查看答案


141、问答题  

背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。 
已知： 
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。 
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。 
3.桩基计划每天施工16根。 
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。

说明灌注桩钢筋笼施工要点。


点击查看答案


142、单项选择题  关于氟碳漆施T流程的说法，正确的是()。

A.基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→细找平腻子施工→铺挂玻纤网→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂
B.基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→铺挂玻纤网→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂
C.基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→铺挂玻纤网→分格缝填充→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂
D.基层处理一铺挂玻纤网→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂


点击查看答案


143、填空题  基本烈度


点击查看答案


144、单项选择题  根据《建筑安装工程费用项目组成>(建标[2003]206号)，不属于措施费的是()。

A.工程排污费 
B.文明施工费 
C.环境保护费 
D.安全施工费


点击查看答案


145、问答题  

大洋建筑公司承接了一项科技产业大厦工程的任务，建筑面积129728㎡，地下3层，地上28层，箱形基础，主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单住检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。
问题：
1.工序质量控制的内容有哪些?
2.说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
3.第l0层的质量问题是否需要处理?请说明理由。
4.如果第l0层实体混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理?
5.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?


点击查看答案


146、问答题  

背景
某装饰工程公司承接某市区一栋18层的办公大楼装饰工程，现场安排某安全员负责工地的消防安全管理，并做如下安排：
(1)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。
(2)因施工需要搭设了临时建筑，为降低成本就地取材，用木板搭建工人宿舍。
(3)施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
(4)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟。
(5)使用明火按规定执行，专人看管，人走灭火。
该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火警。
问题
(1)根据背景，给出有关的施工现场用火规定?
(2)搭设的临时建筑对材料的要求和木板房的要求。
(3)装饰装修工程施工现场对灭火器材的配备有哪些要求?
(4)装饰装修工程施工现场对灭火器的设置有哪些规定?


点击查看答案


147、单项选择题  作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。

A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程


点击查看答案


148、多项选择题  下列关于主体结构混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有

A．柱留置在基础、楼板、梁的顶面
B．单向板留置在平行于板的长边位置
C．有主次梁的楼板，留置在主梁跨中1／3范围内
D．墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内
E．与板连成整体的大截面梁（高超过lm），留置在板底面以下20～30mm处


点击查看答案


149、名词解释  横向、纵向、横向轴线、纵向轴线


点击查看答案


150、单项选择题  某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。

A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理  
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收  
C.检修口处未设置附加吊杆  
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆


点击查看答案


151、单项选择题  成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。

A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法


点击查看答案


152、单项选择题  开启电力管井、电力隧道井盖时，作业人员应站在井口（）使用专用工具（如：语音提示井盖开启器），同时注意放置位置，以免滑脱后伤人。

A.下风侧
B.上风侧
C.上风侧、下风侧均可


点击查看答案


153、多项选择题  锤击沉桩法中，常用的接桩方式主要有()。

A、焊接法
B、法兰螺栓连接法
C、套管连接法
D、钢筋笼接桩法
E、硫黄胶泥锚接法


点击查看答案


154、单项选择题  投标人在标前会议之前，要事先深入研究招标文件，并将研究过程中碰到的各类问题整理为书面文件，要求招标单位给予()答复。

A.口头
B.电话通知
C.书面形式
D.电子邮件形式


点击查看答案


155、多项选择题  关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有（）。

A.地面设置防水隔离层 
B.楼层结构采用多块预制板组合而成 
C.楼层结构混凝采用C15混凝土 
D.楼板四周做200mm高的混凝土翻边 
E.立管、套管与楼板节点之间进行密封处理


点击查看答案


156、单项选择题  向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.施工单位 
D.分包单位 


点击查看答案


157、单项选择题  诚信行为记录中的不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后()天内。

A.1天
B.3天
C.7天
D.15天


点击查看答案


158、多项选择题  力系的平衡条件包括()。

A.作用于同一物体上的两个力大小相等，方向相反，作用线相重合
B.一个物体上的作用力系，其作用线都在同一平面内，且交于一点
C.一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平行
D.作用于同一物体上的两个力大小相等，方向相同，作用线相重合
E.一般平面力系的平衡条件还要加上弯矩的平行


点击查看答案


159、单项选择题  目前，在我国桥梁及大跨度结构房屋和工业厂房中广泛采用的钢结构连接方法为()。

A.焊接连接
B.铆钉连接
C.法兰连接
D.螺栓连接


点击查看答案


160、单项选择题  在项目经济评价中，用来分析各种不确定性因素发生变化时，对评价指标影响程度的分析方法是()。

A.盈亏平衡分析
B.敏感性分析
C.概率分析
D.风险分析


点击查看答案


161、多项选择题  施工现场消防器材配备正确的有()。

A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器


点击查看答案


162、单项选择题  取得建造师执业资格证书的人员，未经()，不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。

A.登记
B.注册
C.行政审批
D.所在单位同意


点击查看答案


163、单项选择题  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205―2001)以强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行()。

A.螺栓实务最小载荷检验
B.扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
C.高强度螺栓连接副施工扭矩检验
D.高强度螺栓连接抹擦面抗滑移系数试验


点击查看答案


164、单项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，不属于一级基坑的是()。

A.重要工程或支护结构做主体结构的一部分
B.开挖深度小于10m
C.与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
D.基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑


点击查看答案


165、问答题  

某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。
在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下。
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形。
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。

【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处，并写出正确做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定?


点击查看答案


166、多项选择题  可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有()。

A.结构发生变形 
B.粘结不好 
C.结构材料与装修材料的变形不一致 
D.装修材料弹性过大 
E.结构材料的强度偏高


点击查看答案


167、单项选择题  下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。

A.冲击钻成孔灌注桩 
B.回转钻成孔灌注桩 
C.潜水电钻成孔灌注桩 
D.钻孔压浆灌注桩 


点击查看答案


168、单项选择题  按层数分类，地上十层的住宅属于（）。

A.底层住宅 
B.多层住宅 
C.中高层住宅 
D.高层住宅 


点击查看答案


169、单项选择题  建设节能分部工程验收会议由()主持。

A.建筑节能工程分包人
B.总监理工程师
C.总承包人
D.建设单位法定代表人


点击查看答案


170、单项选择题  《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A.C25
B.C30
C.C35
D.C40


点击查看答案


171、单项选择题  同一长度的压杆，截面面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界力最小。

A.两端铰支
B.一端固定，一端自由
C.一端固定，一端铰支
D.两端同定


点击查看答案


172、单项选择题  发生费用时具体表现为()

A.企业资产和负债的同时增加
B.企业资产的增加或负债的减少
C.资产的减少或负债的增加
D.负债的减少或所有者权益的增加


点击查看答案


173、问答题  

背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋

问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？


点击查看答案


174、名词解释  阴角线、压顶线


点击查看答案


175、单项选择题  在已浇筑的混凝土强度未达到()以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。

A.1.2N/mmz
B.2.5N/mm2
C.设计强度的259，6
D.设计强度的50%


点击查看答案


176、单项选择题  下列全玻幕墙施工，错误的是()。

A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装


点击查看答案


177、多项选择题  无法进行基坑验槽的情况包括()。

A、基槽底面与设计标高相差太大
B、未加人工清除的沟槽
C、槽底土扰动明显
D、现场没有基础施工图和结构总说明
E、场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应原因


点击查看答案


178、单项选择题  由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成的仪器是()。

A、水准仪
B、全站仪
C、经纬仪
D、激光电子仪


点击查看答案


179、单项选择题  根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。

A.15
B.30
C.60
D.90


点击查看答案


180、多项选择题  关于中空玻璃特性的说法，正确的有()。

A.光学性能良好 
B.防盗抢性好 
C.降低能耗 
D.防结露 
E.隔声性能良好


点击查看答案


181、单项选择题  在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是()。

A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理
B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭
C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则
D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则


点击查看答案


182、名词解释  架立钢筋


点击查看答案


183、多项选择题  多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有()。

A.增加房屋结构的整体性
B.提高墙体受压承载力
C.减轻由于基础不均匀沉降引起的墙体开裂
D.减轻地震产生的不利影响
E.避免产生温度裂缝


点击查看答案


184、单项选择题  为防止墙体产生内部凝结常设置一道隔蒸汽层，其位置()。

A.在墙体高温一侧
B.在墙体低温一侧
C.在墙体保温层靠高温一侧
D.与保温层无关


点击查看答案


185、单项选择题  下列各项中，说法不正确的是（）。

A.对小企业的长期股权投资统一采用成本法进行会计处理
B.对小企业的长期债券投资，不再要求按照公允价值入账，对投资利息收入不要求按“实际利率法”进行核算
C.对小企业融资租入固定资产的入账价值要求按照租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为计量标准
D.对小企业资本公积仅核算资本溢价（或股本溢价）


点击查看答案


186、问答题  

某建筑工程施工进度计划网络图如图2—4所示。

施工中发生了以下事件。
事件1：A工作因设计变更停工10d。
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d。
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨酯防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120d后，施工项目部对第110d前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表2—1。

【问题】
1.本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
2.施工总承包单位可否就事件1～3获得工期索赔?分别说明理由。
3.施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?
4.计算截止到第110d的合计BCWP值。
5.计算第110d的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
6.计算第110d的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。


点击查看答案


187、单项选择题  某工程柱混凝土采用细石子(最大粒径16mm)，当无其他可靠措施保证混凝土不产生离析时，采用串筒施工时，混凝土的最大自由倾落高度为()m。

A.2
B.3
C.4
D.6


点击查看答案


188、单项选择题  建设工程项目总投资由建设投资和()构成。

A.工程建设其他费用
B.利润及税金
C.流动资产投资
D.建设期利息


点击查看答案


189、多项选择题  在我国《合同法》规定的抗辩权中，后履行一方抗辩权的适用条件包括()。

A.后履行一方当事人已经通知先履行一方先履行其债务
B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
C.合同中约定了履行的顺序
D.应当先履行的合同当事人没有履行合同债务或者没有正确履行债务
E.应当先履行的对价给付是可能履行的义务


点击查看答案


190、多项选择题  关于人工拆除作业的做法，正确的有（）。

A.从上往下施工 
B.逐层分段进行拆除 
C.梁、柱、板同时拆除 
D.直接拆除原用于可燃气体的管道 
E.拆除后材料集中堆放在楼板上


点击查看答案


191、问答题  

某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?


点击查看答案


192、单项选择题  有限空间作业前，应对（）、个体防护设备、应急救援设备、作业设备和工具进行安全检查，发现问题应立即更换。

A.安全防护设备
B.运行车辆
C.运行电缆


点击查看答案


193、单项选择题  下列装修材料中，属于功能材料的是()。

A.壁纸 
B.木龙骨 
C.防水涂料 
D.水泥


点击查看答案


194、单项选择题  用于大面积场地平整，开挖大型基坑，填筑堤坝和路基的机器是()。

A.铲运机
B.正铲挖土机
C.反铲挖土机
D.拉铲挖土机


点击查看答案


195、问答题  

某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。

【问题】
1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3.超挖部分是否需要处理?如何处理?
4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么?


点击查看答案


196、问答题  

某建设项目，地下l层，地上16层，总建筑面积26000m2，全现浇钢筋混凝土框架结构。基于激烈的市场竞争，某施工企业报价时进行了较大幅度的让利，中标后与业主签订了工程施工总承包合同，合同中规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。另外，业主就该工程施工阶段的监理任务还与某监理公司签订了监理合同。开工前，项目经理以工期紧张为由，没有按照企业现有采购管理制度、工作程序执行，而直接指定了一家关系较好的钢材供应商，在材料供应合同中明确约定，该工程主体结构的全部钢筋由其供应，价格按当月造价信息公布的价格取季度最高价为依据。主体结构施工中，第一批钢筋运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中发现供应商未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量砌筑填充墙时，该施工企业考虑到为承揽该施工任务，报价较低，因此，为降低成本，便采用了一小厂提供的价格便宜的加气混凝土砌块，在砌块进场前未向监理申报。装修施工阶段，业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支似一厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)该项目钢材供应商的选择是否恰当?说明理由。
(2)该施工单位对砌块的采购做法是否正确，如果该做法不正确，施工单位应该如何做?
(3)对于装饰石料;
①监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理?
②承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
③厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理?为什么?


点击查看答案


197、单项选择题  使用前应检查（）的完整性、过滤元件的使用性、气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。

A.呼吸防护用品
B.通风设备
C.气体检测仪


点击查看答案


198、多项选择题  建筑物细部点的平面位置的测设方法包括()。

A、变形观测法
B、角度前方交会法
C、方向线交会法
D、直角坐标法
E、极坐标法


点击查看答案


199、多项选择题  根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定，建筑装饰装修工程施工中应()。

A、严禁违反设计文件擅自改动建筑主体
B、严禁违反设计文件擅自改动承重结构或主要使用功能，
C、严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施
D、控制施工现场的各种噪声、废气等对周围环境造成的污染和危害
E、必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对施工安全进行核验、确认


点击查看答案


200、单项选择题  提高混凝土梁正截面承载能力最有效的方法是()。

A.等截面
B.等根数
C.等强度
D.等刚度


点击查看答案


201、多项选择题  必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。

A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位


点击查看答案


202、单项选择题  我国建筑抗震设防的规范烈度，采用的是()个等级划分的烈度表。

A、6
B、8
C、10
D、12


点击查看答案


203、多项选择题  当工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关于工程网络计划关键线路的说基，正确的有

A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.双代号时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中总持续时间最长
D.时标网络计划中没有波形线
E.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零


点击查看答案


204、多项选择题  地面装修构造由()组成。

A.面层
B.防水层
C.基层
D.防腐层
E.结合层


点击查看答案


205、单项选择题  让渡资产使用权包括()。

A.利息收入和使用费收入
B.租金收入和手续费收入
C.手续费收入和折旧费收入
D.租金收入和折旧费收入


点击查看答案


206、多项选择题  结构正常使用的极限状态包括控制()。

A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温


点击查看答案


207、单项选择题  基坑监测点水平间距不宜大于()。

A.30m 
B.25m 
C.20m 
D.15m


点击查看答案


208、单项选择题  要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立


点击查看答案


209、问答题  

某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?


点击查看答案


210、单项选择题  占用道路进行地下有限空间作业，应符合（）关于道路作业的相关规定。

A.路政管理部门
B.道路交通管理部门
C.城管部门


点击查看答案


211、问答题  某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。


点击查看答案


212、单项选择题  基坑(槽)验槽，应由()组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。

A.总监理工程师
B.项目经理
C.施工单位负责人
D.监理工程师


点击查看答案


213、单项选择题  采用整张板时，应在板上开槽，槽的深度为板厚的()。

A、1/3
B、1/2
C、3/2
D、4/3


点击查看答案


214、单项选择题  单位工程施工平面图的设计依据不包括()。

A.项目施工组织总设计
B.单位工程施工方案
C.资源需要量表
D.现场地形图


点击查看答案


215、多项选择题  混凝土拌合物的和易性指标包括()。

A.密实性
B.流动性
C.黏聚性
D.保水性
E.可凝结程度


点击查看答案


216、单项选择题  花岗石的化学成分中，SiO2的含量常为()以上，为酸性石材。

A、20%
B、30%
C、50%
D、60%


点击查看答案


217、单项选择题  石灰不宜单独使用，是因为（）。

A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大


点击查看答案


218、问答题  某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 除事件一中的内容外，《项目管理实施规划》还应包含哪些内容（至少列出五项）？


点击查看答案


219、单项选择题  发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收


点击查看答案


220、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法？说明理由。


点击查看答案


221、单项选择题  现代膜结构建筑的重要组成部分是()。

A.充气式膜结构
B.组合式膜结构
C.骨架式膜结构
D.张拉式膜结构


点击查看答案


222、问答题  

施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。


工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?


点击查看答案


223、多项选择题  在人工降低地下水位施工的方法中，用真空井点方式使地下水位下降的优点有（）。

A.适于基坑开挖较深、降水深度大于6m中使用
B.排水量大，可达8～20m
C.机具简单、使用灵活
D.防止流砂现象发生
E.提高边坡稳定


点击查看答案


224、单项选择题  经纬仪的主要功能是测量()。

A.角度
B.距离
C.高差
D.高程


点击查看答案


225、单项选择题  良好行为记录信息公布期限一般为()年。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4


点击查看答案


226、单项选择题  非抗震设计时，梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度，直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于()倍的梁纵向钢筋直径。

A.5
B.8
C.10
D.32


点击查看答案


227、单项选择题  某工程二楼现浇混凝土楼板，拟分成三段等节奏流水施工，每段支模
板4d，绑扎钢筋水泥2d，浇筑混凝土Id，则该层楼板结构施工工期是()天。

A.8
B.11
C.15
D.21


点击查看答案


228、问答题  

建筑工程项目质量计划管理案例分析题6：
某施工单位受建设单位的委托承担了某20层大厦的玻璃幕墙施工任务，并签订了施工合同，合同工期为70d，建设单位要求施工单位在开工前提交施工方案，施工单位组织有关人员编写了施工方案并提交建设单位，在施工前进行了设计、技术交底工作。在施工过程中，采取了如下的施工方法和措施。
(1)在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。
(2)立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固。
(3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封。
(4)打胶时先打横向胶，后打竖向胶；竖向胶缝宜自下而上进行，胶注满后，应检查是否有气泡等。
(5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检，合格后，进入下一道工序。
(6)幕墙上端封口设置挡水板，防止雨水渗人室内。
【问题】
1、该施工方案的内容主要有哪些？编制该施工方案的步骤是怎样的？
2、该设计交底会议应由谁主持？一般在什么时候进行？设计交底会议记录的重点是什么？
3、隐框玻璃幕墙中的板块与金属框之间完全靠结构胶黏结，其结构胶要承受哪些作用力？
4、施工过程中采取的施工方法和措施中的不妥之处有哪些？请指出来，并改正。


点击查看答案


229、多项选择题  下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有()。

A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验
D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%
E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品


点击查看答案


230、单项选择题  钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是()。

A.先上后下，先难后易 
B.先下后上，先难后易 
C.先下后上，先易后难 
D.先上后下，先易后难


点击查看答案


231、单项选择题  配制厚大体积的普通混凝土不宜选用()水泥。

A.矿渣 
B.粉煤灰 
C.复合 
D.硅酸盐


点击查看答案


232、单项选择题  国标规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。

A.3d和28d
B.3d、7d和28d
C.28d和28d
D.7d和28d


点击查看答案


233、问答题  

某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3;顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运材料作层面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中c公司向建设单位提出的索赔是否合理?说明理由。
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?


点击查看答案


234、问答题  

某写字楼工程进行施工，为赶在冬季到来前主体工程施工完成，项目组决定延长施工时间，每天仅在凌晨2点至4点停止施工，其余时间均正常施工。该工程工作时间的延长严重影响了附近居民的休息。投诉电话不断打到有关管理单位。有关管理单位对这些意见进行了处理，对该项目组进行了教育，并处以罚款。同时承包商在施工过程中产生的各种固体废弃物、粉尘等给周边环境造成了较大的污染和危害，有关单位要求该承包商建立职业健康安全与环境管理体系，并对有关人员进行培训。问题
1.《建设工程安全生产管理条例》对承包商在施工过程中的环境保护责任是如何规定的?承包商施工噪声控制的要求有哪些?
2.承包商在施工过程中进行环境保护的主要措施有哪些?施工现场围挡设置要求包括哪些内容?
3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，其内容包括哪些?
4.施工企业建立环境管理体系的步骤有哪些?5.施工企业建立职业健康安全管理体系的步骤有哪些?


点击查看答案


235、多项选择题  关于混凝土施工缝的留置位置的做法，正确的是()。

A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙体留置在纵横墙的交接处


点击查看答案


236、单项选择题  

一个质量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊如图1—12所示。下列四种情况下，绳索AC拉力最大的是()。

A.α=60。，β=30。
B.α=30。，β=30。
C.α=45。，β=45。
D.α=60。，β=60。


点击查看答案


237、单项选择题  某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。

A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖


点击查看答案


238、名词解释  散水、明沟概念，作用


点击查看答案


239、问答题  

背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。 
已知： 
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。 
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。 
3.桩基计划每天施工16根。 
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。

结合本工程，说明大体积混凝土的裂缝控制的措施。


点击查看答案


240、单项选择题  工程量清单不包括()。

A.单位工程量清单
B.分部分项工程量清单
C.措施项目清单
D.其他项目清单


点击查看答案


241、单项选择题  建设项目财务评价是对()进行分析论证。

A.投资企业财务状况
B.投资项目市场需求状况
C.工程建设方案经济合理性
D.工程建设方案技术先进性


点击查看答案


242、单项选择题  筹资活动的关键是()。

A.决定筹资数量
B.能否按正常程序进行
C.签定的各项合同的合法性
D.决定资本结构


点击查看答案


243、单项选择题  砂和砂石地基适于处理()m以内的软弱、透水性强的黏性土地基。

A、3.0
B、5.0
C、6.0
D、7.0


点击查看答案


244、问答题  

某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同。在工程施工过程中，发生了以下事件：
事件1：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。
事件2：为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m左右的钢筋焊接接长到8m，用到剪力墙中作为部分受力钢筋。
事件3：首层有一跨度为10m的钢筋混凝土大梁，拆模后发现梁侧混凝土有少量孔洞。
事件4：某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求__________。
问题：
(1)事件1中，施工单位和监理单位共同验槽的做法是否妥当?请简要说明。
(2)事件2中，钢筋工长的做法是否妥当?请简要说明。
(3)事件3中，10m钢筋混凝土大梁拆模时混凝土强度应为多少?对梁侧混凝土的孔洞应如何处理?
(4)事件4中，施工单位应如何分别处理?
(5)施工单位施工现场质量检查的方法和手段有哪些?


点击查看答案


245、单项选择题  不锈钢通常定义为含铬()以上具有耐腐蚀性能的铁基合金。

A、3%
B、5%
C、8%
D、12%


点击查看答案


246、单项选择题  凡在我国境内建设下列各项工程中除()外。都实行竣工验收备案制度。

A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程
C.新建300m2以下低层配套工程
D.改建市政基础设施工程


点击查看答案


247、单项选择题  施工方是项目的一个参与方，其项目管理主要服从于()和其自身利益。

A.业主的利益
B.施工方的利益
C.设计方的利益
D.项目的整体利益


点击查看答案


248、单项选择题  不属于固定资产特征的是()。

A.可供企业营业使用
B.所有权归该企业所有
C.单位价值较高，具有可衡量的未来经济利益
D.使用期限长


点击查看答案


249、多项选择题  在钢结构构件连接的施工技术中，焊缝产生咬边缺陷的主要原因有()。

A.焊接工艺参数选择不当
B.操作技术不正确
C.焊件位置安放不当
D.焊接零件的位置安放不当
E.焊条药皮端部的电孤偏吹


点击查看答案


250、单项选择题  不同高度的全玻幕墙，采用不同厚度的玻璃时，应悬挂在主体结构上的是()。

A.3.5m高全玻幕墙，采用12mm厚玻璃
B.4.0m高全玻幕墙，采用10mm厚玻璃
C.5.5m高全玻幕墙，采用15mm厚玻璃
D.6.0m高全玻幕墙，采用]9mm厚玻璃


点击查看答案


251、单项选择题  若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改
B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工
D.应当及时提出意见和建议


点击查看答案


252、单项选择题  某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是()。

A.柱基、墙角、承重墙下
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏


点击查看答案


253、单项选择题  下列有关设计概算的表述，正确的是()。

A.设计概算是拨付进度款及办理结算的依据
B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据
D.设计概算可分为单项一工程概算和建设T程项目总概算两级


点击查看答案


254、单项选择题  关于有限空间检测气体错误的是（）。

A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。


点击查看答案


255、单项选择题  甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”，现大堂出现装修施工质量问题，则()责任。

A.甲方承担全部
B.乙方承担全部
C.甲方和乙方承担同等
D.甲方和乙方承担连带


点击查看答案


256、多项选择题  根据我国法律对建造师执业范围的规定，下列选项中属于建造师的执业范围的有()。

A.担任施工企业的主要负责人
B.担任建设工程项目施工企业的项目经理
C.接受建设单位的聘请从事施工项目的管理工作
D.查处工程建设过程中的违法行为
E.在施工企业中从事其他施工管理工作


点击查看答案


257、单项选择题  属于根据影响划分冲突类型的是（）

A.目标冲突
B.人际冲突
C.建设性冲突
D.组织间冲突
E.程序冲突


点击查看答案


258、多项选择题  人工挖孔桩施工的安全控制要点有()。

A.人工挖孔桩施工前应编制专项施工方案，严格按方案规定的程序组织施工
B.桩孔内必须设置应急软爬梯供人员上下井，使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置
C.每日开工前必须对井下有毒有害气体成分和含量进行检测，并应采取可靠的安全防护措施
D.桩孔开挖深度超过20m时，应配置专门向井下送风的设备
E.孔口四周必须设置安全防护栏杆。挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内。机动车辆通行应远离孔口


点击查看答案


259、单项选择题  施工项目承包核算对象按()划分，并与()的界定范围相一致。

A.分部工程责任目标成本
B.单位工程责任目标成本
C.分项工程计划目标成本
D.单位工程计划目标成本


点击查看答案


260、多项选择题  对防水混凝土施对防水混凝土施工要求的表述中，符合其规定的是()。

A、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
B、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
C、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与胀缝相结合
D、遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内
E、防水混凝土终凝后应立即开始进行养护，养护时间不得少于12d


点击查看答案


261、单项选择题  抗震设防的依据是()。

A、抗震设防意识
B、抗震设防措施
C、抗震设防烈度
D、震源深浅


点击查看答案


262、单项选择题  根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理

A.咨询单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.建设单位


点击查看答案


263、多项选择题  关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（）。

A.柱的施工缝可任意留置 
B.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内 
C.单向板留置在平行于板的短边的位置 
D.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内 
E.易施工的位置


点击查看答案


264、单项选择题  砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，其中水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆的搅拌时间不得少于()min。

A、1
B、2
C、3
D、5


点击查看答案


265、单项选择题  地面工程中，瓷砖面层铺贴完()内应进行养护。

A.6小时
B.12小时
C.18小时
D.24小时


点击查看答案


266、多项选择题  关于后浇带防水混凝土施工的说法，正确的有()。

A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工 
B.混凝土养护时间不得少于28d 
C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土 
D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥 
E.混凝土采用补偿收缩混凝土


点击查看答案


267、单项选择题  隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。

A.排风
B.送风
C.送、抽两用


点击查看答案


268、单项选择题  采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4 


点击查看答案


269、单项选择题  进入有限空间作业单位进入有限空间作业前，必须填写履行（）内部审批、现场许可或电话许可手续。

A.工作票
B.危险点控制单
C.申请单


点击查看答案


270、多项选择题  民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I类和Ⅱ类民用建筑工程。以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。

A.办公楼
B.商店
C.老年建筑
D.医院
E.文化娱乐场所


点击查看答案


271、问答题  

某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，建设单位自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车;10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
2、问题
(1)建设单位自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。
(3)请指出开标工作的不妥之处，说明理由。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。
(6)合同签订的日期是否违规?说明理由。
2012年度全国一级建造师执业资格考试


点击查看答案


272、多项选择题  下列说法正确的是()。

A.建设单位应当自竣工验收合格之日起15内向工程所在地的市级以上人民政府建设行政主管部门备案
B.装饰装修工程保修期为两年
C.房屋拆迁应当以通知的形式预以公布
D.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
E.一类的民用建筑应当选用E1类的人造木地板


点击查看答案


273、名词解释  统一模数制、基本模数、扩大模数、分模数


点击查看答案


274、多项选择题  关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()

A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度


点击查看答案


275、单项选择题  开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于()m。

A、0、5
B、1
C、1、5
D、2


点击查看答案


276、单项选择题  关于施工现场安全用电的做法，正确的是（）。

A.所有用电设备用同一个专用开关箱  
B.总配电箱无需加装漏电保护器  
C.现场用电设备10台，编制了用电组织设计  
D.施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路


点击查看答案


277、单项选择题  对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()

A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平


点击查看答案


278、单项选择题  进入有限空间作业单位应保证有限空间作业的安全投入，为作业人员配备符合（）要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。

A.行业标准
B.国家标准
C.企业标准


点击查看答案


279、多项选择题  荷载按其作用面的大小分类可分为()。

A、线荷载
B、均布面荷载
C、垂直荷载
D、集中荷载
E、水平荷载


点击查看答案


280、多项选择题  本材的平衡含水率因地而异，以下叙述正确的有()。

A.西北地区约为8%
B.东北地区约为18%
C.华北地区约为12%
D.长江流域约为18%
E.南方地区约为21%


点击查看答案


281、单项选择题  混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于()。

A、6%
B、8%
C、10%
D、12%


点击查看答案


282、单项选择题  用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为α，吊点对称，则斜索内力最大时的角度α为（）。

A.30° 
B.45° 
C.60° 
D.75° 


点击查看答案


283、单项选择题  某项目进口一批生产设备，FOB价为680万元，CIF价为850万元，银行财务费率为0.4%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为()万元。

A.1209.55
B.1208.87
C.1203.09
D.1179.97


点击查看答案


284、单项选择题  冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时()。

A.增加20%-25% 
B.减少20%~25% 
C.减少35%-40% 
D.增加35%-40% 


点击查看答案


285、多项选择题  基坑（槽）验槽，应由（）组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术、质量负责人共同检查。

A.监理工程师
B.总监理丁程师.
C.建设单位项目技术负责人
D.建设单位项目负责人
E.建设单位项目质量负责人


点击查看答案


286、多项选择题  常用水泥的选用中，在高湿度环境中或长期处于水中的混凝土优先选用的水沈是()。

A、矿渣水泥
B、火山灰水泥
C、硅酸盐水泥
D、粉煤灰水泥
E、复合水泥


点击查看答案


287、单项选择题  抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（）

A.7d
B.10d
C.15d
D.18d


点击查看答案


288、单项选择题  下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。

A.工程施工周期比较短
B.设计图纸资料齐全
C.工程技术结构复杂
D.投标人投标准备期相对较长


点击查看答案


289、单项选择题  下列用房通常可以设置在地下室的是（）。

A.游艺厅 
B.医院病房 
C.幼儿园 
D.老年人生活用房


点击查看答案


290、多项选择题  造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有()。

A.基坑（槽）开挖坡度不够 
B.土方施工机械配置不舍理 
C.未采取有效的降排水措施 
D.边坡顶部堆载过大 
E.开挖次序、方法不当


点击查看答案


291、单项选择题  预制混凝土构件的吊环所用钢筋，必须采用()制作，严禁以其他钢筋代换。

A.HPB335级钢筋
B.未经冷拉的HPB235级钢筋
C.热处理钢筋
D.预应力钢筋


点击查看答案


292、单项选择题  跨度为8m混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到（)N/mm2时才能拆除底模。

A.28 
B.30 
C.32 
D.34


点击查看答案


293、单项选择题  目前钢结构的主要连接方法是()。

A、铆钉连接
B、螺栓连接
C、焊缝连接
D、法兰连接


点击查看答案


294、多项选择题  建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合()等要求。

A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层
B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝
C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴
D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙
E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙


点击查看答案


295、单项选择题  行政责任的承担方式包括行政处罚和()

A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可


点击查看答案


296、问答题  

某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
问题：
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。


点击查看答案


297、单项选择题  梁受力如下图所示，支座反力正确的是()(假设支座反力以向上为正)。

A.RA=2kN，RB=-26kN
B.RA=-2kN，RB=26kN
C.RA=-3kN，RB=27kN
D.RA=-3kN，RB=-27kN


点击查看答案


298、单项选择题  最初人们把钢结构用混凝土包起来，目的是为了()。

A.防锈
B.抗震
C.提高施工效率
D.防火和防腐蚀


点击查看答案


299、单项选择题  下井作业时，（）氧浓度正常，随着不断向下走，比重大的二氧化碳、水蒸气浓度加大，挤占氧，造成缺氧。

A、井底部
B、井口处
C、井中部
D、井底不管孔处


点击查看答案


300、单项选择题  电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。

A.上部
B.底部
C.中部


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：中医内科主治医师：综合试题预测..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询