1、多项选择题 下列关于招标基本程序的说法正确的有（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准 B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构 C.招标项目应当设定标底，标底必须保密 D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查 E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由（）组织发掘。
A.建设单位 B.施工单位 C.建设单位和施工单位 D.政府文物行政部门
3、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
4、单项选择题 民事代理中的转托他人代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
5、多项选择题 法律规定可以质押的权利是（）。
A.汇票 B.支票 C.提单 D.所有基金份额、股权 E.依法可以转让的专利权
6、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
7、单项选择题 某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。
A.发包人 B.施工方 C.发包人和施工方共同 D.监理方
8、单项选择题 某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。
A.使用权 B.著作权 C.署名权 D.所有权
9、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论 B、进行和解 C、提起反诉 D、提起上诉
10、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工 B.要求办理手续后继续施工 C.要求施工单位增加补偿费 D.责令立即停止施工
11、多项选择题 对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。
A、动产物权以占有和交付为公示手段 B、动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付 C、机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人 D、动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外 E、船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人
12、单项选择题 某建设单位与第三人洽商某烂尾楼项目，在合同的客体及内容不变的情况下，由第三人取代该建设成为施工合同的当事人称为()。
A.合同转让 B.合同消灭 C.合同转换 D.合同履行
13、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权 B.使用权 C.收益权 D.占有权
14、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。
A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明书 C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书 E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文
15、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位 B．具有相应资质的单位 C．设备出租单位 D．检验检测机构
16、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
17、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改变建筑局部使用功能 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加内部装修 D.增加投资额度
18、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年 B.2年 C.6个月 D.3个月
19、多项选择题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。
A、国家机关 B、学校、幼儿园 C、医院 D、经企业法人授权的法人分支机构 E、企业的职能部门
20、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修 B.抢险 C.抢工期 D.生产工艺要求必须连续
21、单项选择题 使用未注册商标冒充注册商标的，由()予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。
A、地方人民政府 B、税务机关 C、地方工商行政管理部门 D、专利主管部门
22、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法 B.工程施工法 C.环境保护法 D.消防安全法
23、多项选择题 关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
24、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位 B、设计单位 C、物业管理单位 D、大楼使用者
25、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员 B.企业主要负责人 C.项目负责人 D.专职安全生产管理人员 E.造价人员
26、单项选择题 承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A.有效合同 B.无效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同
27、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关 B.地方人民政府 C.国务院 D.全国人民代表大会
28、单项选择题 甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。
A.要约撤销 B.要约邀请 C.要约撤回 D.要约生效
29、单项选择题 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.设计 C.施工 D.验收
30、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属干无常行为 D．行政行为具有不可熬晕性
31、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任 B.应当承担保证责任 C.只对主债权承担责任 D.免除保证责任
32、单项选择题 某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。
A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准 B.水体水温符合水环境质量标准 C.有防溢液、防溢流的具体措施 D.消毒达标后排放
33、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B．代理人可以超越代理权实施代理行为 C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
34、单项选择题 某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（）。
A.国务院发展改革部门 B.省人民政府 C.工程建设单位的上级部门 D.省招标投标监管机构
35、单项选择题 关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。
A.重点是防治排放污染物 B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
36、多项选择题 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案 B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班 C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
37、单项选择题 建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。
A.书面 B.口头 C.通知 D.布告形式张贴于施工现场
38、单项选择题 建筑业企业资质证书有效期为（）。
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年
39、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多吃通知投保人，被保险人活着受益人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应当在最终赔偿金活着给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额和保险金额综合的比例承担赔偿保险金的责任
40、单项选择题 对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.部门经理 D.项目经理
41、单项选择题 法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
A.现行的 B.颁布的 C.强制的 D.制定的
42、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年 B.2个月至1年 C.3个月至2年 D.6个月至3年
43、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
44、多项选择题 根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。
A.代理期间届满或者代理事务完成 B.被代理人取得或者恢复行为能力 C.被代理人或者代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
45、单项选择题 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。
A、3 B、4 C、5 D、7
46、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册
47、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时 B.提交答辩状期时 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前
48、多项选择题 民事诉讼的基本特征包括()。
A、公权性 B、强制性 C、任意性 D、程序性 E、保密性
49、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务 B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
50、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件 B.确认调解协议案件 C.实现担保物权案件 D.不动产所有权确认案件 E.选民资格案件
51、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主 B.保险人 C.业主聘用的监理工程师 D.贷款银行 E.分包商
52、多项选择题 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包****利的说法中，正确的是()。
A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出 D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
53、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处、低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查 D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
54、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失
55、多项选择题 下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A．赔礼道歉 B．支付违约金 C．赔偿损失 D．采取补救措施 E．罚金
56、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14 B、21 C、28 D、42
57、单项选择题 关于表见代理的错误说法是().
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
58、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
59、单项选择题 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告 B、建设单位职工的书面证明材料 C、建设单位与施工单位签订的施工合同 D、建设单位提交的答辩状
60、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书 C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
61、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
62、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国行政许可法》
63、多项选择题 某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。
A.投标人在投标有效期内撤回投标文件 B.投标人在开标前撤回投标文件 C.中标人拒绝提交履约保证金 D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E.中标人拒绝签订合同
64、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒 B.核仁大，单个 C.核染色质细致，网状，分布均匀 D.浆中可有Auer小体 E.过氧化酶染色阳性
65、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更 B．企业名称变更 C．企业法人变更 D．企业设立分公司 E．企业注册地址变更
66、单项选择题 某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）。
A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会 B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动 C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明 D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人
67、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，（）是正确的。
A.承揽合同属于完成工作成果的合同 B.承揽合同的标的物具有普遍性 C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失 D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
68、单项选择题 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后()内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A、15d B、28d C、30d D、42d
69、单项选择题 以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是（）。
A.《合同法》 B.《公司法》 C.《城乡规划法》 D.《侵权责任法》
70、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证 B.拆迁进度已经超过50% C.施工图纸已由设计院完成 D.建设资金已达到合同价的25%
71、多项选择题 根据《合同法》，符合要约失效的情形是()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约内容的实质性变更
72、单项选择题 建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。
A.3 B.4 C.5 D.6
73、多项选择题 生产安全事故调查组的职责有（）。
A.查明事故发生的经过、原因 B.认定事故的性质和事故责任 C.提交事故调查报告 D.总结事故教训 E.对事故责任者做出处理决定
74、单项选择题 关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
75、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。
A.许可 B.赔偿 C.执行 D.处罚
76、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
77、单项选择题 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是()。
A、可以先批准立项，但建设单位不得开工 B、不得批准立项，建设单位不得开工 C、不得批准立项，但建设单位可以先开工 D、可以先批准立项，建设单位可以先开工
78、单项选择题 某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。
A.10万元以上30万元以下 B.15万元以上30万元以下 C.20万元以上40万元以下 D.20万元以上50万元以下
79、单项选择题 重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。
A、12 B、18 C、20 D、24
80、单项选择题 某工程项目进行施工招标，下列属于招标人与投标人相互串通的情形是（）。
A.招标人在开标后向某投标人详细介绍了招标投标情况 B.招标人向投标人泄露评审委员会成员信息 C.投标人之间竞相低价投标 D.投标人提供虚假财务状况和业绩
81、单项选择题 某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。
A.城市规划部门 B.建设行政管理部门 C.水行政主管部门 D.渔业主管部门
82、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
83、多项选择题 安装工程一切险的保险标的一般包括()。
A.安装的机器及安装费 B.安装单位施工人员的人身安全 C.附带投保的土木建筑工程项目 D.与安装工程相关的第三人的损失 E.安装工程使用的承包人的机器、设备
84、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标 B.甲逾期缴纳履约保证金 C.甲拒不缴纳履约保证金 D.甲因不可抗力提出不能履行合同 E.存在不影响中标结果违法行为
85、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.拆迁安置补偿方案 D.拆除施工组织方案 E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
86、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
87、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理 B.一般代理和特别代理 C.单独代理和共同代理 D.本代理和再代理
88、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的 B、应征服兵役的 C、已经进行失业登记，并有求职要求的 D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
89、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
90、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10 B、15 C、20 D、25
91、单项选择题 按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。
A.采暖设备单项合同估算价约为112万元的工程 B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程 C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程 D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程
92、单项选择题 施工企业应建立的建设工程安全生产基本制度，其中不包括（）。
A.群防群治制度 B.安全生产责任制度 C.安全生产应急救援制度 D.安全责任追究制度
93、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算 C.利率不得低于银行同类贷款利率 D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍 E.利息不得按复利计算
94、单项选择题 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由()承担。
A、出卖人 B、买受认 C、承运人 D、承运人和买受人按比例
95、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除 B.抵消 C.混同 D.提存
96、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
97、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分 B.暂扣执照 C.恢复原状 D.罚金
98、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.生产管理人员 D.项目负责人 E.生产作业人员
99、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120d D、安排17岁的李某担任矿井安检员 E、安排15岁的周某担任仓库管理员
100、单项选择题 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。
A、15 B、16 C、17 D、20
101、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
102、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效 B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿 C.甲、乙按照债权比例清偿 D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
103、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.
A.1个月至2年 B.2个月至1年 c.3个月至2年 D.6个月至3年
104、单项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持 D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
105、多项选择题 建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。
A、建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工 B、建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工 C、建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工 D、建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E、建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
106、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
107、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表 B．用人单位代表 C．劳动行政部门代表 D．人民法院指定的人员
108、多项选择题 下面有关留置的说法中，正确的是（）。
A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产 B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限 C.债权消灭留置权当然消灭 D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额 E.当事人约定不得留置的动产，不得留置
109、多项选择题 在建筑工程一切险保险范围内的损失包括()。
A、由于合同罚款造成的损失 B、因原子核裂变而造成的损失 C、火灾、爆炸、雷击等造成的损失 D、海啸、洪水、潮水等自然灾害造成的损失 E、由于工人、技术人员缺乏经验等导致的施工拙劣而造成的损失
110、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
111、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。
A.要约人确定了承诺期限的 B.要约人明示不可撤销的 C.书面发出的 D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的 E.受要约人认为要约是不可撤销的
112、多项选择题 关于仲裁调解的说法，正确的有（）。
A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点
113、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款 B.保守商业秘密条款 C.劳动保护条款 D.劳动纪律条款 E.违反劳动合同的责任条款
114、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效 B.该代理行为无效 C.该代理由行为人和相对人承担连带责任 D.该代理行为有效
115、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构
116、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性 B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式 C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿 D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
117、单项选择题 甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。
A.国有土地所有权 B.城市房地产权 C.集体土地使用权 D.耕地
118、单项选择题 人民法院自收到申请执行书之日起超过()个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。
A、3 B、4 C、5 D、6
119、单项选择题 某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、2010年5月10日 B、2010年5月15日 C、2010年5月20日 D、2010年5月30日
120、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
121、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。
A、不具有法律效力 B、有效代理行为 C、无权代理行为 D、无效代理行为
122、单项选择题 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、10 B、7 C、15 D、3
123、单项选择题 发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。
A.不予受理 B.依法受理 C.撤销裁决书 D.重新审理并作出判决
124、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位 B.具有相应资质条件的设计单位 C.具有相应资质条件的监理单位 D.具有相应资质条件的装修施工企业
125、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3 B、6 C、12 D、18
126、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日 B.投标文件截止日 C.中标 D.投标有效期
127、单项选择题 以下不属于专利权的客体的是（）。
A.外观设计 B.发明 C.产品设计图纸 D.实用新型
128、单项选择题 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.质量监督机构
129、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同 C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D.受发包单位委托履行工程监理职责
130、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充 B.修改 C.澄清 D.撤回 E.撤销
131、单项选择题 以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
132、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构
133、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A．在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B．经追认的越权代理行为 C．委托书授权不明的代理行为 D．代理人因事务繁忙来经被代理人同意将代理事务转托他人 E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
134、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉 B.向招标人提出异议 C.向法院起诉 D.申请仲裁
135、单项选择题 根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。
A.招标 B.拍卖 C.协议 D.挂牌
136、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告 B.验收工作会议录音带 C.根据验收工作会议录音制作的节录文本 D.施工现场录像 E.结算报告
137、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
138、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规 B.施工合同中约定采用的推荐性标准 C.工程施工图纸 D.工程监理合同
139、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 B.海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
140、单项选择题 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
141、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6 B、9 C、12 D、18
142、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小
143、单项选择题 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间 c.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间
144、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
145、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效 B、因损害社会公共利益而无效 C、因显失公平而可撤销 D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
146、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式 B.招标公告 C.招标方式 D.招标范围 E.招标组织形式
147、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息 B．借款人应当按照约定的用途使用借款 D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
148、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录 B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录 C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录 D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
149、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
150、单项选择题 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A.20 B.32 C.36 D.40
151、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
152、单项选择题 租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（）。
A.合同不成立 B.合同无效 C.不得对抗善意的第三人 D.视为不定期租赁
153、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构 B.业务执行机构 C.权力机构 D.公司业务活动的监督机构
154、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A.甲转让其债权时，必须书面通知乙 B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效 C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任 D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任 E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
155、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A．食品加工生产企业 B．建筑施工企业 C．烟花爆竹生产企业 D．矿业企业
156、单项选择题 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。
A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B、只能向有管辖权的人民法院起诉 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁 D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
157、多项选择题 商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 E.被执行财产所在地的中级人民法院
158、单项选择题 某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）。
A.提供担保后可以实施 B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施 C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施 D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施
159、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
160、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
161、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()
A．处分 B．暂扣执照 C．恢复原状 0．罚金
162、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受 C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
163、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
164、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
165、多项选择题 关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任 C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系 D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
166、单项选择题 下列法律中，不属于民法或商法的是（）
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
167、单项选择题 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B、应当由乙、丙公司承担连带责任 C、应当由甲公司承担全部债务 D、应当由乙公司承担全部债务
168、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡 B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明 C.转让安全生产许可证的 D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
169、单项选择题 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。
A、拒绝执行 B、向人民法院起诉 C、请求法院裁定不予执行 D、向上级仲裁委员会申诉
170、单项选择题 施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。
A.15 B.30 C.60 D.90
171、单项选择题 某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。
A.刑事责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.行政责任
172、单项选择题 联合体中标的，联合体各方向招标人承担的责任是（）。
A.按份责任 B.独立责任 C.补充责任 D.连带责任
173、单项选择题 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1 B.6 C.12 D.24
174、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
175、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
176、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上 C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
177、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员 B.安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.模板施工人员
178、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）
A．可以转包检测业务 B．具有独立的法人资格 C．是中介机构 D．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
179、多项选择题 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
180、单项选择题 某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。
A.施工合同 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利
181、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.总承包单位
182、单项选择题 我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年
183、单项选择题 招标文件不应当包含的内容是（）
A.招标项目的技术要求 B.投标报价要求 C.标明特定的生产供应者 D.拟签订合同的主要条款
184、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
185、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。
A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
186、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
187、多项选择题 知识产权的特征包括（）。
A.人身权和财产权的双重性 B.专有性 C.地域性 D.绝对性 E.时间性
188、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
189、多项选择题 租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。
A、动产租赁 B、不动产租赁 C、定期租赁 D、不定期租赁 E、融资租赁
190、单项选择题 某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。
A.接受 B.审查合格后接受 C.审查不合格后拒收 D.拒收
191、单项选择题 重大事故调查组在调查工作结束后()日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
A.5 B.10 C.15 D.20
192、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
193、单项选择题 某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。
A.环境噪声排放标准 B.社会生活环境噪声排放标准 C.工业企业场界噪声排放国家标准 D.建筑施工场界环境噪声排放标准
194、单项选择题 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故.为减少损失，被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.
A.6 B.14 C.20 D.26
195、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议 B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁 C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名 E.裁决所根据的证据是伪造的
196、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金 B.进入被检查单位施工现场进行检查 C.实施查封、扣押 D.作出行政处罚决定
197、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范 B.造成损失后果 C.具有违约行为 D.违反建筑企业内部文件 E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
198、单项选择题 企业提取的安全费用的使用方式为（）。
A.自提自用 B.政府收取 C.第三方代管 D.共同监管
199、单项选择题 发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留()左右的质量保证(保修)金，待工程交付使用1年质保期到期后清算(合同另有约定的，从其约定)，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。
A、1% B、5% C、10% D、20%
200、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
201、多项选择题 施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。
A.现场的作业人员 B.新录用的作业人员 C.使用新设备时的作业人员 D.使用新材料时的作业人员 E.重要岗位的作业人员
202、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）
A．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀 B．原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审 C．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 D．原判诀违反法定程序的，依法改判
203、单项选择题 以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。
A.核对当事人-举证质证-法庭调查-法庭辩论-宣判 B.核对当事人-法庭调查-法庭辩论-举证质证-宣判 C.法庭调查-核对当事人-举证质证-法庭辩论-宣判 D.核对当事人-法庭调查-举证质证-法庭辩论-宣判
204、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法 B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求 C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案 D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款 E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
205、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让 B.未经保证人同意的 C.合同为非书面形式 D.按照当事人的约定不得转让 E.依照法律规定不得转让
206、单项选择题 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A、工程项目技术人员的劳动合同 B、工程项目采用的材料、设备 C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量
207、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性 B.有限性 C.相对性 D.可履行性
208、单项选择题 根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。
A.项目经理 B.脚手架作业人员 C.兼职安全员 D.BIM系统操作员
209、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地 B、不动产所在地 C、受让人所在地 D、转让双方协商达成一致
210、单项选择题 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A、1 B、2 C、4 D、20
211、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
212、单项选择题 某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A、10 B、4 C、16 D、12
213、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）.
A．乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B．建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同 C．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D．该行为属于肢解工程发包的违法行为
214、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效
215、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的 B.超越或者滥用职权的 C.具体行政行为明显不当的 D.适用依据不足的 E.主要事实不清证据不足的
216、单项选择题 某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。
A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元 C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
217、单项选择题 项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。
A.50 B.60 C.75 D.80
218、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
219、单项选择题 在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。
A、物证 B、勘验笔录 C、书证 D、视听资料
220、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
221、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年 B.2年 C.1年 D.设计文件规定的合理使用年限
222、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件 B、中止审理 C、终结审理 D、缺席判决
223、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5% B、夜班、高温条件下的津贴 C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等 D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴 E、延长工作时间的工资
224、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
225、单项选择题 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门 B、市政管理部门 C、城建档案管理部门 D、建设单位
226、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A．由于不可抗力致使合同不能履行 B．法定代表人变更 C．当事人一方发生合并、分立 D．当事人一方违约
227、多项选择题 施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.休息权 E.获得奖励权
228、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）
A．各地的地方法规 B．法律、行政法规 c．案件所在县人民政府公开发布的规定 D．案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章 E．案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
229、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。
A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.设计方案
230、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更 B.债务相互抵消 C.债务已按约定履行完毕 D.债务人依法将标的物提存 E.债权债务同归于一人
231、问答题 知识产权的法律特征
232、单项选择题 以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是（）。
A.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的 B.违反限制高消费令的 C.违反财产报告制度的 D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的
233、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖 B.地域管辖 C.法定管辖 D.指定管辖 E.移送管辖
234、多项选择题 下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。
A.应以书面形式订立 B.可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有 C.自合同签订时生效 D.质权人负有妥善保管质物的义务 E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿
235、单项选择题 根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。
A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿 B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付 C.报酬约定不清的，定作人有权拒付 D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
236、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
237、单项选择题 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。
A.20 B.30 C.45 D.60
238、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
239、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③ B.①②③ C.②③① D.③②①
240、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效
241、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1 B.2 C.4 D.20
242、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料 B.与原件核对无异的复印件 C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D.无正当理由未出庭作证的证人证言
243、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。
A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
244、单项选择题 未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。
A.鉴定 B.质证 C.对方当事人认可 D.公证
245、多项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询 E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
246、单项选择题 关于我们仲裁基本制度，正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉 B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
247、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明 B.生产企业执业执照 C.生产许可证 D.第三方检测合格证明
248、单项选择题 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。
A、开庭审理前 B、法庭辩论前 C、法院判决前 D、举证期限内
249、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证 B、塔式起重机出厂的产品合格证明 C、机械燃油消耗定额证明 D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录 E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
250、单项选择题 以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。
A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件 B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
251、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人 B.不能正确表达意思的人 C.监狱中羁押的犯人 D.聋哑人
252、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.由施工单位承担主要责任
253、多项选择题 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。
A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同 C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
254、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
255、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督机构 D.监理单位 E.主要责任人
256、单项选择题 在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A、保证 B、质押 C、定金 D、留置
257、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
258、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3
259、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，可以判决变更。
A.主要证据不足的 B.适用法律法规错误的 C.行政处罚明显不当 D.被告不履行或者拖延履行法定职责的 E.行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的
260、单项选择题 人民法院可以根据情况对不同a人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不属于证据保全方法的是()。
A、没收 B、扣押 C、查封 D、勘验
261、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力 B.被代理人或者代理人死亡 C.被代理人丧失民事行为能力 D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定 E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
262、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。
A.缔约过失责任 B.违约责任 C.解决争议方式 D.质量保修范围
263、单项选择题 下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求
264、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
265、单项选择题 粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。
A.抛光打蜡 B.清理沟缝 C.基层处理 D.抹中层灰
266、多项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。
A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B、建设工程已实际交付的，为交付之日 C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
267、单项选择题 如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须()。
A.降低投保限额 B.提前缴纳保费 C.交纳补充保险费 D.重填保单
268、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称 B.施工场所和期限 C.施工单位资质 D.可能的环境噪声值 E.噪声污染防治措施
269、单项选择题 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。
A、减量化 B、无害化 C、产业化 D、资源化
270、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
271、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表 B．工程监理单位 C．设计单位 D．项目技术负责人
272、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
273、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的 B.中标候选人拖欠银行大量贷款的 C.中标候选人起诉其他债务人的 D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的 E.中标候选人存在违法行为的
274、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2 C.6 D.12
275、单项选择题 对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。
A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付 B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充 C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定 D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行
276、单项选择题 承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。
A.被冲坏已施工的基础工程 B.停工期间设备闲置 C.清理现场，恢复施工 D.被冲坏的现场临时道路恢复
277、单项选择题 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A、百分之三十 B、百分之五十 C、百分之六十 D、百分之八十
278、单项选择题 下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是()。
A、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密 B、对侵犯本****利的行为进行申述 C、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 D、接受继续教育，努力提高执业水准
279、单项选择题 建筑工程一切险承保的内容不包括()。
A.临时工程，如引水、保护堤 B.脚手架 C.租赁物资 D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
280、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失 B.代理人超越代理权限 C.相对人为善意 D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
281、单项选择题 下列民事纠纷中，属于人身关系民事纠纷的是()。
A、继承权纠纷 B、工程监理合同纠纷 C、工程设计合同纠纷 D、损害赔偿纠纷
282、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。
A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员
283、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴 B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担 C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿 D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿 E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
284、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
285、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决 B、向人民法院起诉 C、向上级仲裁机构申诉 D、向人民法院申请执行
286、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
287、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
288、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人 B.其他组织 C.公民 D.具有代为清偿债务能力的其他组织
289、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
290、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同 B.变更合同 C.危害自身的债权实现 D.降低履行利益
291、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6 B.12 C.18 D.24
292、多项选择题 某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后5日内支付60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是（）。
A.建筑公司不付款的行为属于违约 B.建筑公司有权主张解除合同 C.混凝土站有权要求建筑公司付款 D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保 E.建筑公司行使的是不安抗辩权
293、单项选择题 《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A、28d B、42d C、56d D、60d
294、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自有确定 D.分包的工作内容没有限制
295、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元 B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元 C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元 D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
296、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。
A.提供相邻构筑物的有关资料 B.编制安全技术措施及专项施工方案 C.办理施工许可证时报送安全施工措施 D.提供安全施工措施费用
297、单项选择题 仲裁调解书应于（）生效。
A.仲裁庭作出时 B.双方达成合意时 C.仲裁调解书送达时 D.双方签收调解书后
298、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是（）。
A.丙的保证方式为一般保证 B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任 E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任
299、单项选择题 下列合同中属于诺成性合同的有（）。
A.定金合同 B.保管合同 C.施工合同 D.个人之间的借贷合同
300、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权 B.对强令冒险作业的拒绝权 C.劳动保护权 D.获得特种作业资格权 E.紧急避险权
