1、单项选择题 依据我国法律，当事人对()可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A.无权代理订立的合同 B.因重大误解订立的合同 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.包含造成对方人身伤害的免责条款的合同
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的（）。
A.100% B.80% C.50% D.30%
3、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门 B.县级以上各级人民政府 C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
4、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚 B.行政处罚 C.行政处分 D.民事责任
5、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权
6、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
7、多项选择题 施工企业安全生产管理的责任有()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 B.对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 C.如实、及时报告生产安全事故 D.办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施 E.施工单位应当根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
8、单项选择题 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。
A、2006年9月1日 B、2006年12月1日 C、2007年3月1日 D、2007年6月1日
9、单项选择题 对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）。
A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿 B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿 C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿 D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务
10、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。
A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明书 C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书 E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文
11、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
12、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解 B.自行调解 C.人民调解 D.行政调解 E.仲裁调解
13、多项选择题 工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成()的事故。
A.工程延误开工，造成重大经济损失 B.工程倒塌或报废 C.机械设备毁坏 D.工程验收后迟迟不能投入使用造成重大经济损失 E.安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失
14、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。
A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决 B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审 C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 D.原判决违反法定程序的，依法改判
15、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人 B.管理人 C.监理人 D.使用人 E.政府
16、单项选择题 建筑生产中最基本的安全管理制度是（）
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度
17、多项选择题 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员 B、单位主要负责人 C、从业人员 D、安全生产管理人员 E、特种作业人员
18、单项选择题 在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。
A.质押 B.抵押 C.留置 D.保证
19、单项选择题 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责 D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
20、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
21、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
22、单项选择题 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B、应当由乙、丙公司承担连带责任 C、应当由甲公司承担全部债务 D、应当由乙公司承担全部债务
23、单项选择题 某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。
A.按照原无效合同约定 B.参照原无效合同约定 C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式 D.不予结算
24、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。
A.撤回 B.撤销 C.吊销 D.注销
25、单项选择题 关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。
A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责 B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案 C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员 D.由总包单位负责上报事故
26、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
27、单项选择题 根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。
A.承揽合同 B.技术合同 C.委托合同 D.行纪合同
28、单项选择题 负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。
A.2 B.3 C.4 D.5
29、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位 B.建设单位 C.审图单位 D.监理单位
30、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
31、单项选择题 当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。
A.订约 B.履行 C.实际交付定金 D.登记
32、判断题 化学分解法是爆炸物品销毁普遍使用的一种方法。
33、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
34、单项选择题 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告 B、建设单位职工的书面证明材料 C、建设单位与施工单位签订的施工合同 D、建设单位提交的答辩状
35、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价 B.仍然按照合同签定时的价格计价 C.价格上涨时按原价格执行 D.价格下降时按新价格执行
36、单项选择题 重大事故调查组在调查工作结束后()日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
A.5 B.10 C.15 D.20
37、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本 B、有符合规定的专业技术人员 C、有符合规定的技术装备 D、有符合规定的已完成工程业绩 E、有符合规定的工程质量保证体系
38、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、分包工程的质量必须优良 C、有施工单位签署的工程保修书 D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
39、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1 B.2 C.3 D.5
40、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
41、多项选择题 下列建设单位的安全责任有（）。
A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续 B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 C.提出保障施工作业人员安全的措施建议 D.对安全技术措施进行审查 E.保障安全施工所需投入
42、单项选择题 甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。
A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.对等原则 D.公平原则
43、单项选择题 某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A、2010年5月1日 B、2011年5月1日 C、2012年5月1日 D、2013年5月1日
44、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.异时履行抗辩权 D.不安抗辩权
45、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A．在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B．经追认的越权代理行为 C．委托书授权不明的代理行为 D．代理人因事务繁忙来经被代理人同意将代理事务转托他人 E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
46、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6 B.12 C.18 D.24
47、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任
48、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B．已签署的工程结算文件 C．完整的技术档案盒施工管理资料 D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
49、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14 B、21 C、28 D、42
50、单项选择题 甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）。
A.附解除条件的合同 B.附生效条件的合同 C.附成就条件的合同 D.附期限条件的合同
51、单项选择题 分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2
52、多项选择题 下面有关留置的说法中，正确的是（）。
A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产 B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限 C.债权消灭留置权当然消灭 D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额 E.当事人约定不得留置的动产，不得留置
53、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由（）负责强制执行．
A．公安机关 B．旗焦决定的公安机关消防机构 C．人民法院 D．建设行政主管部门
54、多项选择题 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。
A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同 C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
55、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回 B、退回招标文件，收费不退回 C、不退回招标文件，收费退回 D、招标文件及收费分别退回
56、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门 B．国务院安全监督行政主管部门 C．国务院建设行政主管部门 D．国务院工商行政管理部门
57、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物 B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存 C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物 D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
58、单项选择题 对《建设工程施工合同(示范文本)》的法律地位的表述中，正确的是()。
A、合同示范文本对当事人订立合同起决定作用 B、签订建设工程施工合同时要求当事人必须采用合同示范文本 C、合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性 D、合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系
59、单项选择题 关于表见代理的错误说法是().
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
60、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
61、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付
A、总承包单位与分包单位按一定比例共同 B、分包单位 C、建设单位 D、总承包单位
62、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考 B.乙可以报考，甲不可以 C.二人均不可以报考 D.甲可以报考，乙不可以
63、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖 B、降水 C、脚手架 D、起重吊装
64、单项选择题 评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。
A.连带责任 B.共同责任 C.集体责任 D.个人责任
65、单项选择题 国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批
66、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW B、3台及以上或设备总容量在50kW C、4台及以上或设备总容量在40kw D、3台及以上或设备总容量在40kW
67、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
68、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.及时、如实报告生产安全事故情况 D.确保安全生产费用的有效使用 E.组建安全生产领导小组
69、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A.与合同计划工期一致 B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止 C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止 D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
70、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权 B.紧急避险权 C.拒绝权 D.建议权
71、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工 B.应向发证机关申请施工许可证延期 C.应向发证机关重新申请领取施工许可证 D.应当报发证机关重新核验施工许可证
72、多项选择题 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
73、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律 B、部门规章 C、行政法规 D、单行条例
74、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间 B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算 C.维修期应从合同规定的竣工日起算 D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
75、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等 B.公平 C.自愿 D.诚实守信
76、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
77、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标 C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
78、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人 B.法定代理人 C.委托代理人 D.指定代理人
79、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
80、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》 B.《建筑法》 C.《招标投标法》 D.《物权法》 E.《城市房地产管理法》
81、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表
82、单项选择题 在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。
A、物证 B、勘验笔录 C、书证 D、视听资料
83、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理 B.一般代理和特别代理 C.单独代理和共同代理 D.本代理和再代理
84、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 E.要约延误到达受要约人
85、单项选择题 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A.宣读有原告签字的起诉书 B.变更诉讼请求 C.进行和解 D.放弃诉讼请求
86、单项选择题 项目经理部行为的法律后果由()承担。
A、企业法人 B、项目经理 C、监理工程师 D、主要项目负责人
87、单项选择题 以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元 B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元 C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元 D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
88、单项选择题 某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故
89、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
90、单项选择题 下列合同属于效力待定合同的是（）
A.12周岁的未成年人签订的设备采购合同 B.代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同 C.在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同 D.未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同
91、单项选择题 定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。
A.债权 B.债务 C.主体 D.内容
92、单项选择题 关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定 B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭 C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定 D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
93、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自有确定 D.分包的工作内容没有限制
94、单项选择题 某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.产权单位 D.档案管理部门
95、单项选择题 下列属于保证方式的是（）。
A.一般保证 B.特殊保证 C.专项保证 D.综合保证
96、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性 B.有限性 C.相对性 D.可履行性
97、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
98、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间
99、单项选择题 关于委托合同终止的叙述中，正确的是()。
A、委托人或者受托人可以随时解除委托合同 B、委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托合同终止 C、因受托人破产，致使委托合同终止的，受托人的清算组织应当及时通知委托人 D、因委托人丧失民事行为能力，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的法定代理人承受委托事务之前，受托人应当停止处理委托事务
100、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关 B.招标人或其委托的招标代理机构 C.原评标委员会 D.新组建的评标委员会
101、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1 B、2 C、3 D、5
102、单项选择题 工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A.招标工程所在地的建设行政主管部门 B.国务院建设行政主管部门 C.工程招标代理机构所在地建设行政主管部门 D.工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
103、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
104、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》 B.《工程建设标准强制性条文》 C.《工程建设强制标准》 D.《工程建设标准实用指南》
105、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用 D.必须迁出
106、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）
A．经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B．对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E．民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
107、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录 B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档 C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内 D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
108、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同 B.承揽合同的标的物具有普遍性 C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失 D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
109、单项选择题 某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.建设单位和监理单位共同
110、单项选择题 买卖合同区别于其他以行为、智力成果作为法律关系客体的合同的本质特征是()。
A、等价有偿 B、转移财产所有权 C、诺成性 D、双务性
111、多项选择题 下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。
A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格 B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制 D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
112、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。
A.保管合同 B.租赁合同 C.加工承揽合同 D.建设工程施工合同 E.运输合同
113、单项选择题 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效 B.可以认定投标文件有效 C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 D.应当认定投标文件无效
114、单项选择题 根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
115、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
116、多项选择题 根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是（）。
A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 B.企业必须定期为未成年人进行健康检查 C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动 D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
117、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚 B.依法被撤销注册 C.依法被吊销注册证书 D.年龄超过55周岁 E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
118、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。
A.许可 B.赔偿 C.执行 D.处罚
119、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方 B.委托方 C.服务方 D.受益方 E.提供咨询的联合体
120、单项选择题 以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是（）。
A.强制执行的理由和依据 B.当事人的姓名或者名称地址 C.当事人依法享有的陈述权和申辩权 D.行政机关的名称印章和日期
121、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
122、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续
123、单项选择题 乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.
A．应以备案合同作为结算工程价款依据 B．该补充协议属于可撤销合同 C．应以补充协议作为结算工程价款依据 D．乙方行为构成合同违约
124、多项选择题 以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B.国防外交等国家行为 C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权 E.行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
125、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）
A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告
126、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充 B.修改 C.澄清 D.撤回 E.撤销
127、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法 B.该代理行为的后果应由被代理人承担 C.该代理行为的后果应由代理人承担 D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
128、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.商标局
129、单项选择题 建筑起重机械安装完毕后，由下列（）组织验收。
A.建设单位 B.监理单位 C.使用单位 D.安装单位
130、单项选择题 有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。
A、《招标投标法》 B、《建筑业企业资质管理规定》 C、《北京市招标投标条例》 D、《工程建设项目施工招标投标办法》
131、单项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A.已经取得安全生产许可证 B.办理了工程质量监督手续 C.有满足施工需要的施工图纸 D.已经取得规划许可证
132、多项选择题 某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
133、单项选择题 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
134、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料 B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂 D.砌筑砂浆的水泥 E.分隔墙的混凝土小型砌块
135、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B、自施工合同订立之曰起至施工合同履行完毕止 C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D、自工程开工之日起至竣工验收合格止
136、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可 B.在总承包合同中规定分包的内容 C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意 D.应接受建设单位直接指定的分包人 E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
137、单项选择题 施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的是权力是()。
A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权
138、单项选择题 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A、必须取得用人单位同意 B、口头通知用人单位即可 C、应提前30日以书面形式通知用人单位 D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
139、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.
A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
140、单项选择题 甲于2009年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2010年3月16日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是()。
A、乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权 B、甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿 C、甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任 D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金
141、单项选择题 下列法律的形式中属于行政法规的是（）。
A.物权法 B.上海市招标投标条例 C.注册建造师管理规定 D.建设工程质量管理条例
142、单项选择题 护肤类化妆品延缓衰老的途径之一是（）。
A.抑制酪氨酸酶的活性 B.抑制皮脂腺分泌 C.抑制雄性激素分泌 D.减少以及清除自由基
143、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算 C.利率不得低于银行同类贷款利率 D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍 E.利息不得按复利计算
144、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
145、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
146、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同 B.可撤销合同 C.无效合同 D.可变更合同
147、单项选择题 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。
A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标
148、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满 B.被代理人取得民事行为能力 C.代理人辞去委托 D.代理人死亡
149、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门 B．招标代理机构 C．招标人 D．投标人推选的代表
150、单项选择题 下列关于商标专用权的说法中，错误的是（）。
A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标 C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护 D.商标注册人有权标明"注册商标"或者注册标记
151、多项选择题 以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是()。
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
152、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
153、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权 B.地役权依登记设立 C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D.地役权不可以单独转让 E.设立地役权应当签订地役合同
154、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训 C.施工安全事故隐患报告 D.紧急避险 E.拒绝违章指挥
155、多项选择题 劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款()。
A.休息休假 B.劳动合同期限 C.工作内容 D.劳动保护和劳动条件 E.劳动报酬
156、单项选择题 行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的 B.共同上一级法院指定的 C.被告最先提交书面答辩状的 D.最先收取案件受理费的
157、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
158、单项选择题 某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。
A.城市规划部门 B.建设行政管理部门 C.水行政主管部门 D.渔业主管部门
159、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
160、多项选择题 在工程建设领域，下列（）可以由相关权利人享有著作权。
A.建设单位编制的招标文件 B.有法定代表人签字的授权委托书 C.项目经理完成的工作报告 D.工程设计图纸 E.监理会议纪要
161、单项选择题 劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
A、5日 B、10日 C、15日 D、30日
162、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件 C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求 D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
163、单项选择题 对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行 D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
164、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
165、单项选择题 根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为（）。
A.双务合同与单务合同 B.有偿合同与无偿合同 C.要式合同与不要式合同 D.权利合同与义务合同
166、单项选择题 按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。
A.停止施工，配合保护现场 B.报告当地文物行政部门 C.进行发掘并移交发掘物品 D.发掘未结束前不得继续施工
167、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论 B、进行和解 C、提起反诉 D、提起上诉
168、单项选择题 对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是（）。
A.重新审批该项目 B.应当暂停项目执行 C.应当暂停资金拨付 D.责令改正，处以罚款
169、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力 B.被代理人或者代理人死亡 C.被代理人丧失民事行为能力 D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定 E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
170、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
A.规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
171、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地 B、合同签订地 C、乙方所在地 D、建设工程所在地
172、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状 B.消除危险 C.赔礼道歉 D.没收财产
173、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
174、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计 B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案 C.向建设单位详细说明施工图设计文件 D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准 E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
175、单项选择题 某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A.2007年7月2日 B.2007年6月5日 C.2007年6月8日 D.2007年6月20日
176、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
177、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。
A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.不服地方人民政府颁布的规章
178、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则 B、当事人平等原则 C、合法原则 D、尊重当事****利原则 E、调解公开原则
179、多项选择题 全体公民放假的节日是()。
A、清明节 B、端午节 C、中秋节 D、青年节 E、建军节
180、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
181、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告 B.验收工作会议录音带 C.根据验收工作会议录音制作的节录文本 D.施工现场录像 E.结算报告
182、单项选择题 当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。
A.受害职工 B.用人单位 C.鉴定机构 D.劳动部门
183、单项选择题 按照《建设工程施工合同文本》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位进行自检，并在隐蔽或中间验收()以书面形式通知监理工程师验收。
A、前48h B、后48h C、前24h D、后24h
184、单项选择题 民事诉讼中的当事人不包括（）。
A.原告和被告 B.共同诉讼人 C.第三人 D.原告的代理律师
185、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金
186、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日 B.2007年4月1日 C.2008年4月1日 D.2009年4月1日
187、单项选择题 承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。
A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收 B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日 D.继续等待验收
188、单项选择题 关于申请延期开工的表述中，有误的是()。
A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工 B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期 C、延期以3次为限，每次不超过3个月 D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
189、单项选择题 根据《物权法》，建设用地使用权属于().
A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.留置权
190、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
191、单项选择题 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1 B.2 C.12 D.24
192、单项选择题 关于评标的说法，正确的是（）。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明
193、多项选择题 要约可以撤回。撤回要约的通知应当()到达受要约人，方为有效。
A.在要约到达受要约人之前 B.在要约到达后 C.发出要约前 D.包含在要约之中 E.与要约同时
194、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
195、单项选择题 某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（）。
A.合同有效 B.合同无效 C.出租方追认则合同生效 D.钢管实际交付后，合同生效
196、单项选择题 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。
A.仲裁实行一裁终局的制度 B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
197、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A．施工企业负责人 B．专职安全员 C．一专职消防安全员 D．项目负责人
198、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判 B.撤销原判 C.依法改判 D.判决变更
199、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
200、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息 B.企业的信用档案信息无需向全社会公示 C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案 D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
201、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
202、多项选择题 原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）。
A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款 B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织 C.有明确的被告 D.有具体的诉讼请求和事实根据 E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
203、单项选择题 某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定（）排放标准。
A.建筑施工场界环境噪声 B.建筑施工机械噪声 C.城市市区环境噪声 D.城市生活区环境噪声
204、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
205、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
206、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 B.借款人应当按照约定的用途使用借款 C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还 D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
207、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有 B.使用 C.收益 D.处分
208、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
209、多项选择题 关于仲裁调解的说法，正确的有（）。
A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点
210、单项选择题 以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。
A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷 B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷 C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷 D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等
211、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年 B.2年 C.1年 D.设计文件规定的合理使用年限
212、单项选择题 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由()承担。
A、出卖人 B、买受认 C、承运人 D、承运人和买受人按比例
213、多项选择题 我国法的形式主要包括()。
A、法律 B、行政法规 C、地方性法规 D、行政规章 E、习惯法
214、单项选择题 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。
A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B、只能向有管辖权的人民法院起诉 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁 D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
215、单项选择题 对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效 B.无效 C.要约人未作任何表示则有效 D.要约人虽表示接受也无效
216、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.当事人可以协议仲裁不开庭审理 C.仲裁审理案件应当公开进行 D.当事人不能协商确定仲裁程序
217、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理 C、按缺席判决 D、进入再审程序
218、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
219、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
220、单项选择题 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。
A、15 B、16 C、17 D、20
221、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。
A.招标项目的技术要求 B.对投标人资格审查的标准 C.投标报价要求 D.拟签订合同的主要条款 E.最高标限价和最低投标限价
222、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因"挂靠"问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷
223、多项选择题 视同工伤的情形包括（）。
A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的 B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的 C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的 D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
224、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告 B、有具体的诉讼请求和事实根据 C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织 E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
225、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
226、判断题 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。
227、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天 B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈 C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
228、多项选择题 必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）
A．用于承重结构的混凝土试块 B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C．用于承重机构的钢筋及连接头试件 D．所有的水泥材料 E．地下、屋面、厕燎何使用的防水材料
229、单项选择题 工程监理单位的安全责任包括（）
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行处理 D.确定建设工程安全费用
230、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位 B.施工单位 C.建设单位 D.承租人
231、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
232、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
233、单项选择题 某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。
A、180万元人民币 B、1500万元人民币 C、10亿元人民币 D、75万元人民币
234、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作 B.矿山、井下作业 C.夜班劳动 D.低温、冷水作业
235、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业 B.及时逃生 C.拒绝抢险命令 D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域 E.要求撤离该区域
236、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日 B.2007年3月20日 C.2008年3月1日 D.2008年3月20日
237、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小
238、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
239、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方 B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方 C.乘人之危的受害方 D.重大误解的双方当事人
240、单项选择题 某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。
A.无效 B.有效 C.总包同意后有效 D.效力待定
241、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约 B、承诺 C、反要约 D、要约邀请
242、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
243、单项选择题 某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
244、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B.被保险人在施工现场外发生伤害 C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤 D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害 E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
245、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
246、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证 B.拆迁进度已经超过50% C.施工图纸已由设计院完成 D.建设资金已达到合同价的25%
247、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价 B.外贸手续费 C.消费税 D.增值税 E.银行财务费
248、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主 B.保险人 C.业主聘用的监理工程师 D.贷款银行 E.分包商
249、单项选择题 下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。
A.没收违法所得 B.返还财产 C.赔礼道歉 D.消除危险
250、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
251、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失 B.偷工减料等造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.与监理单位串通造成的损失 E.合同使用期限内造成的损失
252、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无偿行为 D.行政行为具有不可裁量性
253、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
254、多项选择题 下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。
A.国家南水北调工程 B.住宅工程 C.国际无息贷款援建水利工程 D.城市天然气主管线改造工程 E.城市绿化工程
255、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一 B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明 C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
256、单项选择题 下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。
A.标报文件存在细微偏差 B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 C.投标报价超过标底上下浮动范围 D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
257、单项选择题 在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。
A.勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上 B.施工单项合同估算价达到160万元 C.重要货物采购单项合同估算价80万元 D.监理服务单项合同估算价30万元
258、多项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询 E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
259、多项选择题 下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A．赔礼道歉 B．支付违约金 C．赔偿损失 D．采取补救措施 E．罚金
260、单项选择题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B、明示施工单位在施工中应优化工期 C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同 D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
261、单项选择题 关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。
A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B．仲裁审理案件应当公开进行 C．当事人可以协议仲裁不开庭审理 D．仲裁庭不能做出缺席裁决
262、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
263、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）
A.2% B.3% C.4% D.5%
264、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制 B.有期徒刑 C.罚金 D.剥夺政治权利 E.拘役
265、单项选择题 某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。
A.180 B.200 C.240 D.300
266、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前 B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议 C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力 D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
267、多项选择题 符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。
A.发包人长期拖欠工程价款 B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准 C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换 D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工 E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误
268、多项选择题 有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示
269、单项选择题 下列保险合同属于强制保险合同的是（）。
A.设计责任保险 B.安装工程一切险 C.工伤保险 D.意外伤害保险
270、单项选择题 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。
A.测时法 B.写实记录法 C.工作日写实法 D.动作研究法
271、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴 B、不予支持 C、支付按合同约定全部支付 D、只支持按银行同类贷款利息支付
272、多项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。
A、有充分的证据 B、有明确的被告 C、属于人民法院受理民事诉讼的范围 D、原告是与本案有间接利害关系的公民 E、有书面的起诉书
273、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底 B、分部分项工程施工安全技术交底 C、普通工程单项安全技术交底 D、设备安装工程技术交底 E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
274、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
275、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日 B、2010年3月12日 C、2010年3月20日 D、2010年4月10日
276、单项选择题 下列法律中，不属于民法或商法的是（）
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
277、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。
A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.日用化学品生产、经营、储存单位 D.危险化学品生产、经营、储存单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
278、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
279、单项选择题 争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）。
A.请求法院强制执行 B.请求仲裁强制执行 C.要求对方承担缔约过失责任 D.要求对方承担违约责任
280、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查 B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任 C、赶到事故现场，组织事故抢救 D、总结事故教训，提出整改措施
281、多项选择题 以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。
A.投标人相互串通投标谋取中标的 B.投标人与招标人串通投标谋取中标的 C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的 D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同
282、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员 B.投标人代表 C.招标人 D.评标委员会主任
283、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务 B、标的物的瑕疵 C、妥善保管和使用租赁物 D、向出卖人支付价金 E、租赁期限届满返还租赁物
284、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为 B、行政行为具有一定的裁量性 C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外 D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性 E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
285、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日 B、2005年5月5日 C、2005年5月20日 D、2005年6月5日
286、单项选择题 螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。
A.1% B.3% C.5% D.8%
287、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同 C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D.受发包单位委托履行工程监理职责
288、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）
A．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀 B．原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审 C．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 D．原判诀违反法定程序的，依法改判
289、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
290、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件 B.确认调解协议案件 C.实现担保物权案件 D.不动产所有权确认案件 E.选民资格案件
291、单项选择题 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()。
A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地
292、单项选择题 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.质量监督机构
293、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
294、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书 C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
295、单项选择题 在建设工程纠纷中，()是常用的举证手段。
A.询问调查 B.鉴定 C.固定保存 D.开庭质证
296、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任 D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
297、单项选择题 建筑业企业资质证书有效期为（）。
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年
298、单项选择题 关于法人资格取得的叙述，正确的是()。
A、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格 B、依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格 C、具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格 D、具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
299、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款 B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D.双方订立书面仲裁协议
300、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付 B、迟延交付 C、简易交付 D、指示交付 E、占有改定
