1、单项选择题  砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（）。

A.120mm厚墙  
B.砌体门窗洞口两侧450mm处  
C.独立柱  
D.宽度为800mm的窗间墙

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：这是一道有关砌体结构施工技术的题，主要考核砌体结构工程中不得设置脚手眼的墙体或部位的知识点。对于具备相应基础知识、有一定现场管理经验的考生，此题不难。根据《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011第3.0.9条规定，不得在下列墙体或部位设置脚手眼：1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；2)过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；3)宽度小于1m的窗间墙；4)门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内；5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；6)设计不允许设置脚手眼的部位；7)轻质墙体；8)夹心复合墙外叶墙。所以，本题的正确选项只能为“B.砌体门窗洞口两侧450mm处”。考点：主体结构工程施工技术

2、单项选择题  当设计无要求时，关于无黏结预应力张拉施工的说法，正确的是()。

A、先张拉楼面梁，后张拉楼板
B、梁中的无黏结筋可按顺序张拉
C、板中的无黏结筋可按顺序张拉
D、当曲线无黏结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是无黏结预应力施工要求。通常，在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼板、后张拉楼面梁。板中的无黏结筋可依次张拉，梁中的无黏结筋可对称张拉。当曲线无黏结预应力筋长度超过35m时，宜采用两端张拉。当长度超过70m时，宜采用分段张拉。正式张拉之前，宜用千斤顶将无黏结预应力筋先往复抽动1～2次后再张拉，以降低摩阻力。

3、单项选择题  建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。

A.吊销资质证书
B.罚款
C.停业整顿
D.降低资质等级

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。

4、单项选择题  裱糊前应用()涂刷基层。

A.素水泥浆
B.防水涂料
C.封闭底胶
D.防火涂料

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

5、多项选择题  为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全，施工时必须考虑预防()现象发生，制订合理的护壁措施。

A、孔壁坍塌
B、流砂
C、桩锤回弹
D、地基不均匀沉降
E、钢筋笼移位

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：暂无解析

6、多项选择题  某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为（）。

A.2mm
B.5mm
C.15mm
D.20mm
E.30mm

点击查看答案

本题答案：C, D
本题解析：暂无解析

7、单项选择题  男性，50岁，糖尿病6年，发热咳嗽咳痰2周，咳痰带少量血丝，肺部未闻及啰音，胸片右肺上野及中野密度较淡浸润影，似有透光区，血WBC9．2×109／L，中性粒细胞比例67％该患者的抗结核治疗疗程应该是（）

A.应该是短程化疗，但可以适当延长治疗时间
B.时间延长一倍
C.时间延长两倍
D.时间延长一半
E.和短程化疗的时间完全一样

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

8、多项选择题  下列各项中，属于费用确认应遵循的原则的有()。

A.真实可靠原则
B.权责发生制原则
C.划分收益性支出与资本性支出原则
D.配比原则
E.客观性原则

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

9、问答题  施工缝的处理

点击查看答案

本题答案：①工缝处继续浇筑混凝土时，应待混凝土的抗压强度不小于1
本题解析：试题答案①工缝处继续浇筑混凝土时，应待混凝土的抗压强度不小于1.2MPa方可进行。②施工缝浇筑混凝土之前，应除去施工缝表面的水泥薄膜、松动石子和软弱的混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，不得有积水。③浇筑时，施工缝处宜先铺水泥浆（水泥∶水=1∶0.4），或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层，厚度为30～50mm，以保证接缝的质量。④浇筑过程中，施工缝应细致捣实，使其紧密结合

10、多项选择题  项目融资中的担保包括直接的财务担保和间接的或非财务担保，下列属于直接的财务担保的有()。

A.完工担保
B.技术服务协议
C.长期供货协议
D.成本超值担保
E.不可预见费担保

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

11、单项选择题  对企业发生的安全事故，应坚持()原则进行处理。

A.预防为主
B.三同时
C.四不放过
D.五同时

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

12、单项选择题  钢结构防火性能较差，当温度达到550℃时，钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的()。

A、0、6
B、0、7
C、0、8
D、0、9

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是钢的防火性能。钢结构的防火性能较差。当温度达到550℃时，钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0、7，结构即达到它的强度设计值而可能发生破坏。

13、多项选择题  关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。

A.柱的震害轻于梁 
B.柱顶的震害轻于柱底 
C.角柱的震害重于内柱 
D.短柱的震害重于一般柱 
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架染柱节点和填充墙处。一般是柱的震害重于粱，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。考点 建筑结构平衡的技术

14、问答题  分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。

点击查看答案

本题答案：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日
本题解析：试题答案(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工不妥。
理由是：根据相关规定，建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。
(2)工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收不妥。
理由是：根据相关规定，节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检察员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员参加。

15、单项选择题  某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。

A.50 
B.100 
C.150 
D.200 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：考点:建筑结构工程的可靠性
考查临界力计算，支座条件对临界力的影响。

16、多项选择题  关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：暂无解析

17、多项选择题  地面装修构造中，基层包括()。

A、填充层
B、结合层
C、隔离层
D、面层
E、找平层

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

18、单项选择题  纬仪主要由()组成。

A.三脚架、照准部和刻度盘
B.基座、照准部和三脚架
C.照准部、刻度盘和基座
D.刻度盘、基座和三脚架

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

19、单项选择题  在建筑装饰饰面石材中，具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是()。

A.花岗石
B.大理石
C.水磨石
D.微晶石

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

20、多项选择题  根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325-2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。

A、住宅
B、体育馆
C、办公楼
D、医院
E、四星级以上旅游宾馆

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题考核的是民用建筑的分类。民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：①Ⅰ类民用建筑工程，住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；②Ⅱ类民用建筑工程，办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆，以及公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

21、单项选择题  屋面防水层用细石混凝土作保护层时，细石混凝土应留设分格缝，其纵横间距一般最大为()。

A.5m
B.6m
C.8m
D.10m

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

22、单项选择题  在进行气体检测前，应对地下有限空间及其（）进行调查，分析地下有限空间内气体种类。

A.内部设施
B.周边环境
C.建设年代

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

23、多项选择题  对大体积混凝土进行二次振捣的目的是()。

A.降低水化热
B.提高混凝土与钢筋的握裹力
C.增加密实度
D.提高混凝土抗压强度及抗裂度
E.降低内外温差

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

24、单项选择题  饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震防烈度不大于8度、采用()施工的外墙饰面砖粘贴工程

A、点粘法
B、空铺法
C、满粘法
D、条粘法

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

25、单项选择题  施工项目成本核算，每一月为一个核算期，核算在()进行。

A.月初
B.月中
C.月末
D.随时

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

26、多项选择题  建筑结构工程应具有()功能。

A.科学性
B.安全性
C.合理性
D.适用性
E.耐久性

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：暂无解析

27、多项选择题  关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有（）。

A.地面设置防水隔离层 
B.楼层结构采用多块预制板组合而成 
C.楼层结构混凝采用C15混凝土 
D.楼板四周做200mm高的混凝土翻边 
E.立管、套管与楼板节点之间进行密封处理

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm。建筑地面工程铺设前，必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；故本题的正确选项应为“A、D、E ”。 考点 装饰装修工程施工技术

28、多项选择题  无法验槽的情况包括()。

A.基槽底面与设计标高相差太大
B.基槽底面坡度较大，高差悬殊
C.场地内有软弱下卧层
D.基槽之中有旧建筑物基础
E.槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：本题考核无法验槽的情况。无法验槽的情况包括：(1)基槽底面与设计标高相差太大;(2)基槽底面坡度较大，高差悬殊;(3)槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显;(4)槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的槽沟、铲齿痕迹;(5)现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图和结构总说明。

29、单项选择题  钢构件组装工程中，焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm。

A、200
B、400
C、600
D、800

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

30、单项选择题  在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。

A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

31、单项选择题  

编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;
③各项费用计算;④单项工程综合概算的编制;
⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据，正确的顺序是()。

A.①一③一⑤一⑥一④一②
B.①一⑥一③一⑤一④一②
C.①一③一④一⑥一⑤一②
D.⑥一①一③一⑤一④一②

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

32、单项选择题  混凝土的立方体抗压强度为fcu，棱柱体抗压强度fc，抗拉强度为ft，则同一混凝土的强度次序为()。

A.fc>fcu>ft
B.fcu=fc>ft
C.fcu>ft>fc
D.fcu>fc>ft

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

33、单项选择题  当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的幵挖方案是()。

A.放坡挖土 
B.中心岛式(墩式)挖土 
C.盆式挖土 
D.逆作法挖土 

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：这是一道施工技术的题，主要考核各种土方开挖方案适用条件的知识点，有一定的专业性，但属于工程行业的常识，对于有现场实践经验的考生，此题十分简单。 对于浅基坑的土方开挖，通常采用放坡挖土的方案。 关于深基坑工程的挖土方案，主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构，后三种皆有支护结构。 放坡开挖是最经济的挖土方案。当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保土坡的稳定性时，可采用放坡开挖。 故本题的正确项为“A.放坡挖土”。

34、多项选择题  涉及三级动火申请和批准的部门和人员有()。

A.责任工程师 
B.项目负责人 
C.项目安全管理部门 
D.班组长 
E.企业安全管理部门

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

35、问答题  

背景
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为：由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
问题
(1)事件一中，施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。
(2)事件二中，施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。
(3)事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施?
(4)事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么?
(5)事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处，并给出正确做法。

点击查看答案

本题答案：(1)施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检
本题解析：试题答案(1)施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测做法不正确。
对到场的建筑装修材料进行检验，是施工单位进行质量控制的责任。
若施工单位将该批石材用于工程施工，则应对由此造成的质量缺陷承担责任，建设单位无责任。
理由：石材厂家虽为建设单位指定，但合同中石材是施工单位采购，故施工单位应对石材质量负责。
(2)施工单位的施工程序不正确。
正确做法：应该在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞施工完毕后，再进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
(3)不可以。
如因构造要求，必须在填充墙上设支承点时，应加设钢筋混凝土柱、梁等构件作为支承点，并经设计单位认可。
(4)应进行后置埋件拉拔现场试验。
施工单位的下属检测中心不可以承担本工程的检测任务。理由：检测机构不得与所检测工程项目相关的设计、施工、监理单位有隶属关系或其他利害关系。
施工单位检测的样本不正确。理由：检测的样本是施工单位在特定室内埋设的后置埋件，不具有代表性，检测数量应根据不同情况按比例在现场随机抽样检测。
(5)幕墙的“三性试验”是指规范要求工程竣工验收时应提供建筑幕墙的“风压变形性能”、“气密性能”、“水密性能”三项试验的检测。
施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中错误之处：“三性试验”应该在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成，而不应该在幕墙竣工验收时进行。

36、单项选择题  现代膜结构建筑的重要组成部分是()。

A.充气式膜结构
B.组合式膜结构
C.骨架式膜结构
D.张拉式膜结构

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

37、多项选择题  下列土钉墙基坑支护的设计构造，正确的有()。

A.土钉墙墙面坡度1：0.2 
B.土钉长度为开挖深度的0.8倍 
C.土钉的间距为2m 
D.喷射混凝土强度等级C20 
E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm 

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：土钉墙设计及构造应符合下列规定：(1)土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.1；(2)土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接；(3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5～l.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5～20°：（4）土钉钢筋宜采用HRB335、HRR400级钢，钢筋直径宜为16-32mm，钻孔直径宜为70～120mm；（5）注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10；(6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网，钢筋直径宜为6～10m，间距宜为150～300mm，喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm；(7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm．考点 建筑工程地基基础工程的相关标准

38、单项选择题  同一长度的压杆，截面面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界力最小。

A.两端铰支
B.一端固定，一端自由
C.一端固定，一端铰支
D.两端同定

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

39、问答题  

背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝 
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件： 
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。 
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。 
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。 

点击查看答案

本题答案：40、多项选择题  钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。

A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：暂无解析

41、名词解释  框架结构有何优、缺点（与砖混结构相比）

点击查看答案

本题答案：优点：（1）自重轻：砖混结构自重为1500公斤/平方米
本题解析：试题答案优点：（1）自重轻：砖混结构自重为1500公斤/平方米；框架结构如采用轻板（加气混凝土隔墙、轻钢龙骨隔墙等）的自重为400公斤~600公斤/平方米，仅为砖混结构的1/3。（2）房间布置灵活：框架结构的承重结构为框架本身，墙板只起围护和分隔作用，因而布置比较灵活。（3）增加了有效面积：框架结构墙体较砖混结构薄，相对的增加了房屋的使用面积。缺点：（1）用钢量比砖混结构高出约30%，与砖混结构相比，造价偏高。（2）部分柱子截面尺寸过大，会凸出墙外，影响美观。

42、多项选择题  关于杆件稳定基本概念的表述中，正确的是()。

A.如果受压杆件比较细长，则受压杆件要有安全的要求
B.压杆的截面大不易失稳，因为惯性矩大
C.压杆的长度大，临界应力小，不易失稳
D.当杆件长细比过大时，常常会发生失稳的破坏
E.长细比是影响临界应力的综合因素

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

43、多项选择题  下列关于屋面卷材铺贴的说法中，正确的有()。

A、屋面坡度小于15%时，卷材可平行屋脊铺贴
B、屋面坡度大于15%时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴
C、屋面受震动时，合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴
D、长边搭接宽度不得小于150mm，短边搭接宽度不得小于100mm
E、上下层卷材不得相互垂直铺贴

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：本题考核的是卷材铺贴方向的相关规定。卷材铺贴方向应符合下列规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴；屋面坡度大于15%或屋面受震动时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴，高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴；上下层卷材不得相互垂直铺贴。两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。

44、多项选择题  关于钢筋代换的说法，正确的有()。

A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换 
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换 
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意 
D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算 
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：(l)钢筋代换的原则：等强度代换或等面积代换。当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换；当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之问的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。(2)钢筋代换时，应征得设计单位的同意，相应费用有关合同规定（一般应征得业主同意）并办理相应手续。代换后钢筋的间距、锚固长度、最小钢筋直径、数量等构造要求和受力、变形情况均应符合相应规范要求。考点 建筑工程主体结构施工技术

45、多项选择题  关于中空玻璃特性的说法，正确的有()。

A.光学性能良好 
B.防盗抢性好 
C.降低能耗 
D.防结露 
E.隔声性能良好

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：中空玻璃的特性有：(l)光学性能良好；(2)保温隔热、降低能耗；(3)防结露；(4)良好的隔声性能。考点 建筑装饰装修材料的特性与应用

46、问答题  

背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。

问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？

点击查看答案

本题答案：（1）能够成立的索赔有：①因设计变更造成工程停工的索赔
本题解析：试题答案（1）能够成立的索赔有：①因设计变更造成工程停工的索赔；②因业主方挑选确定石材造成工程停工的索赔；③因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工的索赔。
不能够成立的索赔有：①因石材退换造成工程停工的索赔（应由施工方向石材厂商按合同索赔）；②因施工方人员调配造成工程停工的索赔。
（2）应由业主方承担的有：①因设计变更造成工程停工，按合同补偿，工期顺延；②因业主方挑选确定石材造成工程停工，按合同补偿，工期顺延；③因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，承担工程损失，工期顺延。
应由施工方承担的有：①因遭受罕见暴风雨袭击造成的施工方损失，②因施工方人员调配造成的停工，自行承担施工方损失，工期不予顺延。
（3）施工方应获得的工期补偿为27d，经济补偿为27×1600×0、02%=8、64万元，
工期奖励为[(130+27)-152]×1600×0、02%=1、6万元。
（4）不可抗力发生风险承担的原则是：①工程本身的损害由业主方承担；②人员伤亡由其所在方负责，并承担相应费用，③施工方的机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；④工程所需清理修复费用，由业主方承担；⑤延误的工期顺延。

47、多项选择题  关于模板工程的说法中正确的有（）。

A.模板安装位置、尺寸，必须满足图纸要求，且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂
B.模板及其支撑拆除的顺序原则为：后支先拆、先支后拆
C.施工顺序为：定位放线→模板制作→模板安装、加固→模板的清理、保养→模板验收→模板拆除
D.模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载
E.在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑进行观察和维护

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：此题比较简单，对于工程及相关专业考生，均属业界常识。主要考核模板工程相关的知识点。我们知道，通常情况下，拿到施工图纸后即可以进行模板设计及制作，待现场具备工作面后，在现场定位放线，然后进行模板安装、加固，经验收合格后，浇筑混凝土。待混凝土强度达到相应条件后，模板拆除，经清理、保养后，周转备用。明显选项C的顺序不正确。故本题的正确选项应为"ABDE"

48、单项选择题  大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于()d。

A、12
B、14
C、18
D、21

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

49、单项选择题  每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。

A.大于
B.等于
C.小于

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

50、单项选择题  钢筋配料时，弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是()。

A.直段妊度十弯钩增加的长度 
B.直段长度十斜段长度十弯钩增加的长度 
C.直段长度十斜段长度-弯曲调整值十弯钩增加长度 
D.直段长度十斜段长度十弯曲调整值十弯钩增加长度

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：各种钢筋下料长度计算如下：直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度十弯钩增加长度；弯起钢筋下料长度=直段长度十斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度；箍筋下料长度=箍筋周长十箍筋调整值。考点 建筑工程主体结构施工技术

51、单项选择题  下列不属于结构安全性的要求的是()。

A.结构在施工时不发生破坏
B.结构在遇到强烈地震时不倒塌
C.结构在正常使用的条件下,应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏
D.在正常使用时,结构不能出现过大的变形

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

52、多项选择题  钢结构用防火涂料按涂层厚度可分（）等几类。

A.B类
B.D类
C.F类
D.G类
E.H类

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：暂无解析

53、单项选择题  下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

54、单项选择题  在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

A、10
B、12
C、15
D、20

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

55、问答题  

某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下：
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形;
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓;
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理;
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中的施工方法正确与否，如不正确，请写出正确的做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防火、防雷节点的处理要求有哪些规定?

点击查看答案

本题答案：1.在金属幕墙安装中的施工方法的正确与否判断。
本题解析：试题答案1.在金属幕墙安装中的施工方法的正确与否判断。
(1)不妥之处：连接件焊接时采用了点焊。正确做法：连接件在焊接时应采用对称焊。
(2)不妥之处：立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。正确做法：立柱与连接件的连接应采用不锈钢螺栓。
(3)不妥之处：在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。正确做法：在所有不同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是：防锈处理不能在潮湿、多雾及阳光直接曝晒下进行，不能在尚未完全干燥或蒙尘的表面上进行。
3.对金属幕墙防火、防雷节点的处理要求是：
(1)防火材料抗火期要达到设计要求;
(2)防火材料用镀锌钢板固定;
(3)幕墙框架应具有连续而有效的电传导性：
(4)幕墙防雷系统要与建筑物防雷系统有效连接;
(5)幕墙防雷系统直接接地，不应与供电系统共用同一地线。

56、单项选择题  下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（）。

A.禁止标志 
B.警告标志 
C.指令标志 
D.指示标志 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：施工现场安全警示牌的类型。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。 考点：施工现场管理

57、问答题  

背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。

问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？

点击查看答案

本题答案：（1）合理。因为主体结构施工偏差超过了规范要求，造成幕
本题解析：试题答案（1）合理。因为主体结构施工偏差超过了规范要求，造成幕墙施工单位工期延误和费用支出，相当于建设单位未按约定时间提供施工场地，应当承担相应责任。施工单位的索赔主要应包括工期顺延和预埋件补救、后置埋件增加等费用。
（2）花岗石的抗冻性，规范只要求在寒冷地区应进行复验，本工程地处华南，可以不复验，且复验合格，故应当由建设单位承担费用。铝合金型材强度虽然规范没有要求复验，但业主考虑该型号以前使用较少，提出复验是有一定理由的，且复验结果不合格，故应当由施工单位承担费用。如果复验结果合格，其费用应当由业主承担。
（3）施工单位不能拒绝监理工程师的要求。《建设工程施工合同》和《建筑装饰工程施工合同》的示范文本中都有规定："无论甲方代表是否参加验收，当其提出对巳经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽，检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。"
（4）合理。根据《中华人民共和国合同法》规定："发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。"

58、多项选择题  建设工程定额按编制程序和用途分类可以分为()

A.施工定额
B.概算定额
C.投资估算指标
D.材料消耗定额
E.机械台班定额

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

59、单项选择题  关于脚手架剪刀撑的设计要求，下列描述错误的是()。

A.高度在24m以下的单排脚手架，应在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑
B.高度在24m以下的单排脚手架，外侧立面中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m
C.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
D.高度在24m以上的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑，只有选项C的描述是错误的。

60、单项选择题  抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（）

A.7d
B.10d
C.15d
D.18d

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

61、单项选择题  正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为（）年。

A、2 
B、3 
C、4 
D、5

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：参考教材P384在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。

62、问答题  

某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。
库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于 91exam .org油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行取样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无需复试，可直接投人使用。
【问题】
1.本案例中，材料保管存在哪些问题？
2.事件一中，施丁.单位的说法是否正确？本案例中所涉及材料中哪些需要强制复试?具体复试何项目？
3.事件二中，分别判断监理单位和施丁单位的说法是否正确？并就水泥质量问题的争议，给出正确的处理方式。

点击查看答案

本题答案：1.临时材料库房中材料保管存在如下问题：
(
本题解析：试题答案1.临时材料库房中材料保管存在如下问题：
(1)材料混堆，没有分品种、型号分区堆放；
(2)所有材料需标志、标识清楚；
(3)新砌筑的临时库房，水泥等需有防潮的材料不应直接存放；
(4)油漆属易燃易爆物资，应明确标识，特写场所存放、专人负责，并有相应防护措施和应急措施；
(5)玻璃等易损、易碎材料要有恰当的保护，不应直接靠放于人员行走通道附近。
2.事件一中，施工单位说法正确。
本例中需强制复试的材料和具体复试项目分别为：
(1)水泥，复试项目凝结时间、安定性、抗压强度；
(2)瓷砖，复试项目放射性；
(3)复合木地板，复试项目游离甲醛含量或游离甲醛释放量。
3.事件二中，监理单位的说法不正确，施工单位的说法也不正确。
经查水泥出厂合格证上生产日期与检查日期相差不足3个月，虽未过期，但当对其质量存在争议时，应按如下方式处理：
(1)为了达到控制质量的目的，在抽取样品进行复试时应首先选取有疑问的样品，也可以由各方商定增加抽样数量。
(2)按规定允许进行加倍取样复试的，两次试验报告要同时保留。
(3)应在监理工程师全程参与下进行见证检测，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

63、单项选择题  不属于混凝土结构裂缝控制等级分类的是()。

A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.不允许出现裂缝
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

64、单项选择题  房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是()。

A.起居室 
B.餐厅 
C.卫生间 
D.书房 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：厨房、卫生问、地下室墙面必须使用耐水腻子。考点 建筑结构构造要求

65、多项选择题  21、关于钢筋工程，下列说法正确的有()。

A.热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为300级、335级、400级三种 
B.钢筋机械连接所采用的钢筋最小直径宜为16mm 
C.当受压钢筋直径大于28ram时，不宜采用绑扎搭接接头 
D.矩形柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩与模板成45。 
E.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，梁顶面主筋间的净距要有30mm

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：暂无解析

66、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，()负有妥善保管担保物的义务。

A.质权人
B.保证人
C.抵押权人
D.出质人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

67、问答题  

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?

点击查看答案

本题答案：(1)不合理，总承包单位对工程的质量、安全、工期负责，
本题解析：试题答案(1)不合理，总承包单位对工程的质量、安全、工期负责，门窗工程如需单独发包应由总承包单位与分包单位签订，由建设单位认可。
(2)
①交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部工作人员的位置错开，使下部工作人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护;
②在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。模板堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m;
③结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。
(3)正确的施工方案为：
①板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中问向四周固定;
②纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2;
③采用钉周法，螺钉与板边距离：纸面石膏板包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20mm，水泥加压板螺钉与板边距离宜为8～15mm：板周边钉间距宜为150～170mm，版中钉距不得大于200mm;
④石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一龙骨上接缝;
⑤螺钉头宜略埋入板面，不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平;
⑥石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。
(4)抽检数量应增加一倍，检测数量不少于10%，不得少于6间。

68、多项选择题  重大事故书面报告(初报表)的内容包括()。

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称
B.事故发生的简要经过、作废人数和直接经济损失的初步估计
C.事故发生原因的初步判断
D.事故发生后采取的措施及事故控制情况
E.事故负责人

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：P78
重大事故书面报告(初报表)的内容包括：
①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称;
②事故发生的简要经过、作废人数和直接经济损失的初步估计;
③事故发生原因的初步判断;
④事故发生后采取的措施及事故控制情况;
⑤事故报告单位

69、单项选择题  施工现场规范场容的内容不包括（）。

A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

70、多项选择题  受压墙体设计时，应验算()。

A.高厚比
B.构造柱
C.极限承载力
D.局部受压承载力
E.圈梁受拉

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

71、单项选择题  在水泥砂浆中掺入石灰膏，配成混合砂浆，可显著提高砂浆的和易性，这体现了石灰的()技术性质。

A、保水性好
B、耐水性好
C、硬化快
D、吸湿性强

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

72、问答题  

背景
某高层建筑主楼采用单元式隐框玻璃幕墙，A公司作为设计和施工双甲级资质的专业公司，承接了幕墙的设计和施工任务，并根据B设计院的建筑图、结构图进行了幕墙施工图的深化设计，并在C试验室进行了“三性试验”。该幕墙系统采用了断桥铝型材和钢化中空1ow—E玻璃，单元板块的加工养护在幕墙公司的加工车间完成，双组分硅酮结构密封胶在使用前进行了相容性试验等相关试验。幕墙公司在材料进场后向D监理公司进行了材料报验，并按规定进行了材料复验。该幕墙标准单元板块的规格为1500mm×3900mm，在施工现场，对于标准单元采用了专用钢架堆放和两点吊装，对于小于标准规格的板块采用了直接叠层堆放、单点吊装，现场采用吊篮施工。由于无特殊和异型要求，幕墙公司报验时按照每1000～1500m2一个检验批，不足1000m2时将不同部位合并后作为一个检验批的方式进行报验。
问题
(1)该幕墙公司作为具有设计和施工双甲级资质的专业幕墙公司，其施工图调整意见是否需要提交给建设单位和8设计院审批，是否可以直接进行施工?
(2)幕墙“三性试验”的检测项目是什么?
(3)幕墙板块在加工养护时，对加工养护车间有何环境要求?当采用单组分和双组分硅酮结构密封胶时，养护时的固化时间一般需要多久?除相容性试验之外，双组分硅酮结构密封胶还应进行哪两项试验，目的是什么?
(4)幕墙公司对小于标准规格的单元板块的堆放和吊装方式是否正确?为什么?采用吊篮施工时应符合哪些要求?
(5)幕墙公司进行检验批报验时的面积划分是否合理，并说明原因。

点击查看答案

本题答案：(1)A公司的施工图调整意见需要提交给建设、设计等有关
本题解析：试题答案(1)A公司的施工图调整意见需要提交给建设、设计等有关单位，经图纸修改后，方可进行施工。
(2)三性试验具体指：抗风压性能、气密性能、水密性能等三项检测。
(3)幕墙板块在打注硅酮结构密封胶后，应在温度20℃，湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14～21d，双组分硅酮结构密封胶固化时间一般需7～10d。双组分硅酮结构密封胶还应进行混匀型(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。混匀型(蝴蝶)试验是检验结构胶的混匀程度;拉断(胶杯)试验是检验两个组分的配合比是否正确。
(4)不正确。根据《玻璃幕墙工程技术规范》中的要求，在场内堆放单元板块时，宜存放在周转架上，不应直接叠层存放。吊点和挂点应符合设计要求，吊点不应少于两个。根据《玻璃幕墙工程技术规范》，采用吊篮施工时，应符合以下要求：1)吊篮应进行设计，使用前应进行安全检查;2)吊篮不应作为竖向运输工具，并不得超载;3)不应在空中进行吊篮检修;4)吊篮上的施工人员必须配系安全带。
(5)不合理。按照《玻璃幕墙工程质量检验标准》中的要求，相同设计、材料、工艺和施工条件的玻璃幕墙工程每5001000m2为一个检验批，不足500m2应划分为一个检验批。

73、填空题  在受限空间作业时应在受限空间外设置（），受限空间出入口应保持畅通。

点击查看答案

本题答案：安全警示标志
本题解析：试题答案安全警示标志

74、单项选择题  关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。

A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

75、多项选择题  厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。

A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

76、单项选择题  以下墙厚说法正确的是()。

A.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h/3。圈梁的高度不应小于120mm
B.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于200mm
C.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h。圈梁的高度不应小于120mm
D.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

77、单项选择题  直接影响幕墙节能效果的指标是（）。

A.风压变形性能  
B.水密性能  
C.防火性能  
D.气密性能 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道质量管理的题，主要考核建筑幕墙节能性能质量控制的知识点。对于具备一定现场实践经验的考生，此题不难。幕墙的三项主要物理性能（抗风压、气密、水密）是互相关联、互相影响的指标，其中气密性是直接影响幕墙节能效果的指标。建筑幕墙设计都必须规定工程的气密性能的等级。与一般幕墙工程“三性试验”要求不同的是，幕墙节能工程的气密性试验，除了需提供常规的试验报告外，对幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%的工程，还要求在现场抽取材料和配件，在检测试验室安装试件进行气密性能检测。检测结果应符合设计规定等级的要求。故本题的正确选项应为“D.气密性能”。考点：建筑工程施工质量管理

78、单项选择题  下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是()。

A.炎热夏季施工时采用缓凝剂
B.低温季节施工时采用减水剂
C.有抗渗要求的工程采用早强剂
D.为改善混凝土拌合物流变性能时采用膨胀剂

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

79、多项选择题  混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有()。

A.底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑影响
B.侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤
C.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
D.模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载
E.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

80、单项选择题  设计单位在设计方案中，决定采用将钢筋锚入原结构混凝土后挑出原结构，然后支模浇筑混凝土后作为外挑梁。在钢筋锚入原结构混凝土的设计中，使用了一种新型的胶粘剂。为了确保施工质量，需要审查该新材料的（）。

A.实验室各项数据
B.鉴定证书
C.现场试验报告和鉴定报告
D.现场试验报告

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

81、多项选择题  以承受轴向压力为主的结构有()。

A.拱式结构 
B.悬索结构 
C.网架结构 
D.桁架结构 
E.壳体结构

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：拱是一种有推力的结构，它的主要内力是轴向压力；悬索结构的主要承重构件是受拉的钢索；网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构，杆件主要承受轴向力，可能是拉力，也可能是压力；桁架结构由杆件组成，杆件只有轴向力，可能是拉力，也可能是压力；壳体结构属于空间受力结构，主要承受曲面内的轴向压力，弯矩很小。考点 建筑结构平衡的技术

82、多项选择题  防火涂料应具备的基本功能有（）

A、隔热 
B、耐污 
C、耐火 
D、阻燃 
E、耐水

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：P87防火涂料主要由基料及防火助剂两部分组成。除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外，还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能，要求它们在一定的温度和一定时间内形成防火隔热层。

83、单项选择题  公民徐某在提起离婚诉讼后不久就发生了交通事故，因伤势严重开庭时无法到庭。由于徐某没有其他的法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师林某担任他的代理人。那么，徐某和林某之间的这种代理关系属于()。

A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

84、单项选择题  找平层的排水坡度应符合设计要求，平屋面采用结构找坡不应小于()。

A、1%
B、2%
C、3%
D、4%

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

85、多项选择题  钢筋的下列元素中，()是有害元素。

A.碳
B.锰
C.硅
D.硫
E.磷

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：暂无解析

86、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在()到达受要约人。

A.双方订立正式合同之前
B.要约人实际履行合同之前
C.受要约人发出承诺通知之前
D.受要约人发出承诺通知后，实际履行合同前

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

87、单项选择题  某楼板结构为大型钢筋混凝土预制圆孔板，板长6m，板宽1.2m，两端支承于框架梁上。设计时按板承受均布面荷载值为7.5kN/m2计算，则下列各项计算过程，不正确的是()。

A.若在板跨度中点沿板宽度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=51•3kN.m，支座处剪力V=30.6kN
B.若沿板长度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=67•5kN.m，支座处剪力V=45.0kN
C.若在离板端2m处设置假山盆景，因而增加了集中荷载3kN，则板跨中弯矩M=45•0kN.m，支座处剪力V=28.5kN
D.若地面改变装修，增加面荷载1kN/m2，则板跨中弯矩M=45.9kN•m，支座处剪力V=30.6kN

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

88、多项选择题  施工总承包单位可以依法将承包范围内的（）工程分包给具有相应专业资质的企业。

A.地下室混凝土结构 
B.填充墙砌筑作业 
C.混凝土框架结构 
D.机电设备安装 
E.玻璃幕墙 

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：考点:安全生产及施工现场管理相关法规
违法分包行为，B为劳务分包。

89、问答题  

背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 
施工过程中发生了如下事件： 
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。 
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。 

点击查看答案

本题答案：90、单项选择题  在屋面卷材防水施工中，不属于高聚物改性沥青防水卷材的施工方法是()。

A.冷粘法
B.自粘法
C.热熔法
D.热风焊接法

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：P49
高聚物改性沥青防水卷材的施工方法有：热熔法、冷粘法和自粘法;
合成高分子防水卷材的施工方法有：冷粘法、自粘法和热风焊接法。

91、单项选择题  人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起()内审结。

A.20日
B.1个月
C.3个月
D.6个月

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

92、多项选择题  高层建筑钢结构安装前应对建筑物的()进行复查，合格后方能开始安装。

A.基础标高
B.平面封闭角
C.底层位置线
D.柱顶标高
E.定位轴线

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

93、多项选择题  建设工程项目周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程，一般包括三个方面内容()。

A.投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型
B.投资全过程中性质不同的各阶段划分
C.各阶段、各项工作间的联系
D.各阶段、各项工作间的区别
E.投资全过程中表现形式不同的各阶段划分

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

94、多项选择题  根据《合同法》的规定，下列当事人的行为构成缔约过失责任的有()。

A.甲企业在与他人谈判过程中知悉了对方的客户名单，并将该商业秘密透露给了对方的竞争对手，给对方造成了重大经济损失
B.乙公司在订立合同过程中故意隐瞒了重要事实，致使合同未成立，但对方因信赖合同能够成立而遭受了损失
C.丙公 91exam .org司提供的商品质量不符合合同约定的等级，买方发现后要求降价
D.丁企业在施工过程中，没有严格按图施工，给建设单位造成了重大损失
E.戊公司为排挤其竞争对手，恶意进行磋商，给对方造成了一定的经济损失

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

95、名词解释  桁架结构

点击查看答案

本题答案：桁架是主要承受轴向力的直杆在相应的节点上连接成几何不变
本题解析：试题答案桁架是主要承受轴向力的直杆在相应的节点上连接成几何不变的格构式承重结构。这里的桁架指的是桁架梁，是格构化的一种梁式结构。桁架结构常用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。由于大多用于建筑的屋盖结构，桁架通常也被称作屋架。

96、名词解释  框剪结构

点击查看答案

本题答案：主要结构是框架，由梁柱构成，小部分是剪力墙。墙体全部采
本题解析：试题答案主要结构是框架，由梁柱构成，小部分是剪力墙。墙体全部采用填充墙体，由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成，在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。

97、单项选择题  下列各项中，不属于建设管理费的是()。

A.建设单位管理费
B.工程监理费
C.工程质量监督费
D.研究试验费

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

98、多项选择题  荷载按其作用面的大小分类可分为()。

A、线荷载
B、均布面荷载
C、垂直荷载
D、集中荷载
E、水平荷载

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析

99、多项选择题  混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定，根据混凝土()等要求进行配合比设计。

A.吸水率 
B.强度等级 
C.耐久性 
D.工作性 
E.分层度 

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55ー2011的有关规定，根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。故本题正确选项应为“B、C、D”。

100、多项选择题  属项目竣工决算内容的有()。

A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

101、单项选择题  室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。

A.10 
B.15 
C.20 
D.25

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

102、多项选择题  幕墙用中空玻璃加工的技术要求，正确的是()。

A.空气隔层厚度应符合设计要求，并不小于6mm
B.应采用双道密封，一道密封应采用丁基热熔密封胶
C.隐框、半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶
D.隐框、半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的胶层宽度应符合结构计算要求
E.间隔铝框应使用热熔型间隔插条

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

103、单项选择题  用财务内部收益率和财务净现值进行多方案选优所得结论()。

A.一致
B.不一致
C.不一定相同
D.无法判断

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

104、单项选择题  钢结构连接施工中，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（）扣。

A.1～2  
B.1～3  
C.2～3  
D.2～4

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：这是一道关于钢结构施工质量验收的题，考核高强螺栓紧固的知识点。对于未从事过钢结构施工或质量管理的考生，此题有难度。根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001第6.3.5条规定：高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。仔细审题，“高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为”，故此题正确选项应为“C.2～3”考点：主体结构工程施工技术

105、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？

点击查看答案

本题答案：事件三中，钢结构子分部工程质量验收合格的条件：（1）钢结构子
本题解析：试题答案事件三中，钢结构子分部工程质量验收合格的条件：（1）钢结构子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整；（3）钢结构子分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；（4）观感质量验收应符合要求。

106、单项选择题  高强度螺栓连接一般通过()和终拧来达到紧固。

A.初拧、复拧
B.预拧、复拧
C.初拧、补拧
D.预拧、补拧

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

107、单项选择题  根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理

A.咨询单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.建设单位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：p269第二项第3行。

108、单项选择题  有限空间作业现场应确定作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有（）的情况下作业。

A.监护人
B.许可人
C.申请人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

109、单项选择题  根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于()。

A.C15
B.C20
C.C25
D.C30

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

110、单项选择题  施工现场所使用的安全警示标志()

A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：p231第一项，概述题

111、多项选择题  构件式玻璃幕墙的密封胶嵌缝时，其密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内，其厚度太厚会()。

A、对保证密封质量不利
B、失去密封
C、使缝底与胶分开
D、防渗漏
E、容易被破坏

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：暂无解析

112、单项选择题  气体检测应使用（）缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。

A.气体检测仪
B.通风设备
C.测试采样管

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

113、填空题  进入受限空间的作业人员必须（）安全防护措施落实情况下才能进入受限空间实施作业任务。

点击查看答案

本题答案：确认
本题解析：试题答案确认

114、单项选择题  有限空间作业单位应建立、健全有限空间作业（）。

A.安全生产责任制
B.教育培训规定
C.员工守则

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

115、单项选择题  有限空间作业前必须进行（），分析存在危险点，制定防止有害气体中毒的安全措施。

A.安全培训
B.应急演练
C.风险辨识

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

116、多项选择题  以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中，错误的是()。

A、碳是决定钢材性能的最重要元素
B、当硅含量小于0、5%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响明显
C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象称为热脆性
D、氧是钢中的有利元素，会提高钢材的机械性能，特别是韧性
E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

117、问答题  分别指出事件一种施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。

点击查看答案

本题答案：错误之处：
(1)土方采用机械一次开挖至设计
本题解析：试题答案错误之处：
(1)土方采用机械一次开挖至设计标高。
正确做法：在接近设计高程时应预留20-30cm厚的土层，用人工开挖。P134
(2)在城市道路路面遗撒了大量渣土。
正确做法：运送渣土的汽车应有遮盖措施，防止沿途遗洒。
《建设工程施工管理》P213大气污染防治(5)。
(3)用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用。
正确做法：2:8灰土应随拌随用。

118、单项选择题  经验证明，一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的()倍为宜。

A、1～1.5
B、1.5～2.0
C、2.0～2.5
D、2.5～3.0

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

119、单项选择题  基坑(槽)土方开挖时，多台机械开挖，挖土机间距应大于()m。

A.2.5
B.5
C.7.5
D.10

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

120、多项选择题  根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。

A.动配合 
B.间隙配合 
C.静配合 
D.过盈配合 
E.过渡配合

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：根据国家现行标准,按照配合性质的不同，孔和轴之间配合的类型分为间隙配合、过盈配合和过渡配合三种。 考点 新教材已删除此考点

121、多项选择题  以下有关工程项目施工招投标，说法正确的有()。

A.招标人采取邀请招标方式时，必须向3个以上具备承担招标项目能力的单位发出投标邀请书
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，应视具体情况由招标方决定是否接收
C.中标单位有权将中标项目分解后分包给他人
D.招标方可根据具体工程项目编制标底，设有标底的，标底必须保密
E.招标方可根据招标项目的具体情况，组织潜在投标方勘探项目现场

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：答案AD正确;答案B错误，应为在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，招标方应接收，根据招标法有关规定判定是否投标文件有效;答案C错误，应为中标单位无权将中标项目分解后分包他人;答案E错误，应为招标方可根据招标项目的具体情况，对各投标方进行资格审核，组织通过审核各投标方勘探项目现场。

122、单项选择题  立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是()。

A.空铺法 
B.点粘法 
C.条粘法 
D.满粘法

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

123、名词解释  建筑物与构筑物的区别

点击查看答案

本题答案：凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建
本题解析：试题答案凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物，如公寓、厂房、学校等；而人们不在其中生产或生活的建筑，则叫做构筑物，如烟囱、水塔、桥梁等。需要说明的是这个定义不是绝对的。在水利水电工程中就江河、渠道上的所有建造物都称为建筑物，比如水工建筑物。

124、多项选择题  建筑结构的可靠性包括()。

A.安全性
B.整体性
C.适用性
D.耐久性
E.稳定性

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：安全性、适用性、耐久性概括为结构的可靠性。

125、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。

点击查看答案

本题答案：女儿墙卷材根部开裂的可能原因：山墙或女儿墙与屋面板缺乏牢固拉
本题解析：试题答案女儿墙卷材根部开裂的可能原因：山墙或女儿墙与屋面板缺乏牢固拉结，转角处没有做成钝角，垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭槎，基层松动（如墙外倾或不均匀沉陷）。
治理措施：（1）将转角处开裂的卷材割开；（2）旧卷材烘烤后分层剥离；（3）清除旧胶结料；（4）将新卷材分层压入旧卷材下，并搭接粘贴牢固；（5）再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。

126、单项选择题  某工程二楼现浇混凝土楼板，拟分成三段等节奏流水施工，每段支模
板4d，绑扎钢筋水泥2d，浇筑混凝土Id，则该层楼板结构施工工期是()天。

A.8
B.11
C.15
D.21

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核等节奏流水施工的要求。该工程采用的是等节奏流水施工，每段的流水节拍是4+1=5(天)，绑扎钢筋与支模板是同步的，所以不能计入流水节拍值中。流水工期是：5天×3个施工段数=l5天。

127、多项选择题  下列荷载中,属于可变荷载的有（）。

A、雪荷载 
B、结构自重 
C、基础沉降 
D、安装荷载 
E、吊车荷载

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：P131．永久作用(永久荷载或恒载)：在设计基准期内，其值不随时间变化；或其变化可以忽略不计。如结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。2．可变作用(可变荷载或活荷载)：在设计基准期内，其值随时间变化。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。3．偶然作用(偶然荷载、特殊荷载)：在设计基准期内可能出现，也可能不出现，而一旦出现其值很大，且持续时间较短。例如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。

128、单项选择题  下列对工程项目管理方式的认识正确的是()。

A.PM指项目管理承包，而PMC指项目管理服务
B.项目管理服务指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性报告，进行可行性分析和项目策划
C.项目管理承包指在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行等服务，代表业主对工程项目技能型质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制
D.工程项目管理承包企业一般应按合同约定承担相应管理责任

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

129、名词解释  砖石镟（xuàn ）

点击查看答案

本题答案：是砖过梁和石砌过梁。
本题解析：试题答案是砖过梁和石砌过梁。

130、多项选择题  多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有()。

A.增加房屋结构的整体性
B.提高墙体受压承载力
C.减轻由于基础不均匀沉降引起的墙体开裂
D.减轻地震产生的不利影响
E.避免产生温度裂缝

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有3点：可以抵抗基础不均匀沉降引起的强体内产生的拉应力，增加房屋结构的整体性，防止因地震产生的不利影响。

131、单项选择题  对于作业过程中可能时时挥发易燃可燃、有毒有害气体的应定时监测，至少每（）小时监测一次，如有一项不合格或监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离作业人员，经对现场处理并达到安全作业条件后方可恢复作业。

A.30分钟
B.1小时
C.2小时
D.4小时

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

132、单项选择题  电缆井、隧道内工作或隧道内长距离巡视时，应进行持续检测，发生报警应立即戴（）撤离现场。

A.自救呼吸器
B.紧急逃生呼吸器
C.气体检测仪

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

133、单项选择题  肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序，设计无要求时，通常是()。

A.先张拉楼板，后张拉楼面粱 
B.板中的无粘结筋须集中张拉 
C.梁中的无粘结筋须同时张拉 
D.先张拉楼面粱，后张拉楼板

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：无粘结预应力筋的张拉应严格按设计要求进行。通常，在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼板、后张拉楼面梁。板中的无粘结筋可依次张拉，粱中的无粘结筋可对称张拉。考点 建筑工程主体结构施工技术

134、多项选择题  关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的有()。

A.在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验
B.把高强螺栓作为临时螺栓使用
C.高强度螺栓的安装可采用自由穿人和强行穿入两种
D.高强度螺栓连接中连接钢板的孔必须采用钻孔成型的方法
E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

135、单项选择题  用于居住房屋建筑中的混凝土外加剂,不得含有（）成分。

A、木质素磺酸钙 
B、硫酸盐 
C、尿素 
D、亚硝酸盐

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：P56含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂，严禁用于办公、居住等建筑工程。

136、问答题  

某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。

施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?

点击查看答案

本题答案：1.事件1中建设单位的说法不正确。
理由：依
本题解析：试题答案1.事件1中建设单位的说法不正确。
理由：依据《建筑安装工程费用项目组成》(2003)206号的规定，①建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费;②建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
2.对事件2中施工单位的要求是否合理的判断。
(1)施工单位要求建设单位支付保管费是合理的。理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。
(2)施工单位要求建设单位支付检验费是合理的。理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。
(3)施工单位要求建设单位支付二次搬运费是不合理的。理由：二次搬运费已包含在建筑安装工程费用中的措施费(或直接费)中。
3.事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔要求的判断。
如图2—12所示，粗实线表示关键线路;经分析可知，E工作有5d总时差。。

(1)B工作停工3d，应批准工期延长3d(因属建设单位原因且工作处于关键线路上);费用可以索赔。应补偿停工损失=3×30×50+3×10×200=10500(元)
(2)C工作停工5d，工期索赔不予批准，停工损失不予补偿，因属施工单位原因。
(3)E工作停工6d，应批准工期延长1d(该停工属建设单位原因所造成，但E工作有5d总时差，停工使总工期延长了1d);费用可以索赔。应补偿停工损失=6d×20×50+6×5×200=12000(元)
4.事件4中，若构件质量检验合格，由建设单位承担试验检验费用;若构件质量检验不合格，由施工单位承担试验检验费用。
5.由于非施工单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长4d，工期提前了120+4—122=2(d)，施工单位应获得工期提前奖励，应得金额=2×3000=6000(元)。

137、单项选择题  有一起基坑支护结构破坏事故，一死三伤，直接经济损失约为l0万元。按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的划分，应定为()重大事故。

A.一级
B.二级
C.三级
D.四级

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核四级重大事故的条件。具备下列条件之一者为四级重大事故：(1)死亡2人以下;(2)重伤3人以上，19人以下;(3)直接经济损失10万元以上，不满30万元。该事故的死亡和重伤人数符合四级重大事故的条件

138、单项选择题  劳务分包合同中，劳务分包人应（）

A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底 
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系 
C.自行准备有关的生产、生活临时设施 
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

139、单项选择题  多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。

A.0.50 
B.0.75 
C.0.90 
D.1.20 

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：这道题主要考核混凝土小型空心砌块房屋抗震构造措施的知识点，知识点有一定专业性，偏重构造设计理论，此题有一定难度。 根据相关规范，小砌块房屋抗震构造措施主要有： （1）小砌块房屋各楼层均应设置现浇钢筋混凝土圈梁，不得采用槽形小砌块作模，并应按规范的有关要求设置。圈梁宽度不应小于190mm，配筋不应少于4Ф12，箍筋间距不应大于200mm。现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接，可不另设圈梁，但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱可靠连接。 （2）小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处，应设置拉结钢筋网片，网片可采用直径4mm的钢筋点焊而成，每边伸入墙内不宜小于1m，且沿墙高每隔400mm设置。 （3）多层小砌块房屋的层数，6度时超过五层、7度时超过四层、8度时超过三层，在底层和顶层的窗台标高处，沿纵横墙应设置通长的水平现浇钢筋混凝土带；其截面高度不小于60mm，纵筋不应少于2Ф10，并应有分布拉结钢筋；其混凝土强度等级不应低于C20。 （4）多层小砌块房屋的女儿墙高度超过0.5m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱；墙顶应设置压顶圈梁，其截面高度不应小于60mm，纵向钢筋不应少于2Ф10。 本题的正确项应为“A.0.50”。 考点 建筑构造要求

140、问答题  

背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋

问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？

点击查看答案

本题答案：(1)应采用额定电流为322A熔体做短路保护，采用熔断
本题解析：试题答案(1)应采用额定电流为322A熔体做短路保护，采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1、5倍。
(2)电缆中必须包含全部工作芯线和保护零线的芯线，即五芯电缆。
(3)绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。

141、单项选择题  如作业者出现身体不适，应（）。

A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

142、单项选择题  下列有关全玻幕墙施工的说法中，错误的是()。

A、钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B、吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具衬垫材料应与玻璃平整结合、紧密牢固
C、允许在现场打注硅酮结构密封胶
D、玻璃面板宜采用机械吸盘安装

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是全玻幕墙。选项A修改为所有钢结构焊接完毕后，应进行隐蔽工程验收，验收合格后再涂刷 防锈漆。

143、单项选择题  

图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是()。

A.α、h越大，绳子拉力越大 
B.α、h越小，绳子拉力越大 
C.α越大、h越小，绳子拉力越大 
D.α越小、h越大，绳子拉力越大 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：如下图所示，假设梯子的总长度为l。根据结构的对称性，取梯子的一半，则其顶端承受的力为P/2，根据结构竖向受力的平衡，可知地面的竖向支撑力也为P/2。假设绳子的拉力为F．则根据结构水平受力的平衡，梯子左右两部分在顶端的水平压力也为F根据梯子顶端所受弯矩的平衡，可以得到：考点建筑结构平衡的技术

144、问答题  

某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图2-13所示(时间单位：月)，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价见表2—16。施工合同中约定：预付款为合同总价的20%，当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款，3个月内平均扣回;质量保修金为合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。


工程于2005年3月1日开工，施工中发生了如下事件：
事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。
事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。
事件3：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。
【问题】
1.该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少?
3.工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后，总监理工程师每个月签证的工程款是多少?
4.分别分析事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理?说明理由。
5.事件3中，施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。

点击查看答案

本题答案：1.该施工进度计划中的关键线路有4条。
A&
本题解析：试题答案1.该施工进度计划中的关键线路有4条。
A→D→H→J(或：①→②→⑤→⑧→⑩)。
A→D→H→K(或：①→②→⑤→⑧→⑨→⑩)。
A→D→I→J(或：①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑩)。
A→D→I→K(或：①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩)。
2.开工后前3个月施工单位每月应获得的工程款如下。
第1个月：30+54×1/2=57(万元)。
第2个月：54×1/2+30×1/3+84×1/3=65(万元)。
第3个月：30×1/3+84×1/3+30 0+21=359(万元)。
3.(1)工程预付款为：840×20%=168(万元)。
(2)前3个月施工单位累计应获得的工程款：57+65+359=481(万元)，大于840×50%=420(万元)。因此，预付款应从第3个月开始扣回。
(3)开工后前3个月总监理工程师签证的工程款为：
第1个月：57—57×10%=51.3(万元)(或：57×90%=51.3(万元))。
第2个月：65—65×10%=58.5(万元)(或：65×90%=58.5(万元))。
前2个月扣留保修金：(57+65)×10%=12.2(万元)。
应扣保修金总额：840×5%=42.0(万元)。
由于359×10%=35.9(万元)，故大于42.0—12.2=29.8(万元)。
第3个月应签证的工程款：359-(42.0—12.2)-168/3=273.2(万元)。
4.事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理的判断及理由。
(1)事件1中，施工单位提出的费用要求不合理。
理由：因为安全施工自检费用属于建筑安装工程费中的措施费(或：该费用已包含在合同价中)。
(2)事件2中，施工单位提出的费用要求不合理。
理由：因为商品混凝土供货单位与建设单位没有合同关系。
5.事件3中，施工单位提出的变更程序不妥。
理由：提出工程变更应先报项目监理机构。

145、单项选择题  材料定额消耗量中的材料净耗量是指()。

A.必需消耗量
B.施工中消耗的所有材料量
C.直接用到工程上，构成工程实体的消耗量
D.在合理和节约使用材料的前提下的消耗量

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

146、单项选择题  成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。

A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

147、单项选择题  下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。

A.工程施工周期比较短
B.设计图纸资料齐全
C.工程技术结构复杂
D.投标人投标准备期相对较长

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

148、多项选择题  施工中减少基坑回弹变形的有效措施是()。

A、防止土体产生一定的水平位移
B、减少土体中有效应力的变化
C、防止地基土浸水
D、防止边坡失稳
E、减少土体的暴露时间

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：暂无解析

149、单项选择题  下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是()。

A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理
B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理
C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业
D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

150、问答题  

案例分析题（30分）
【背景资料】：某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款28OO万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。
【在招标和施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
 

【问题】
1、事件一中，指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
2、事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？(精确到小数点后2位)
3、事件三中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4、事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理？并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理？
5、事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确？并分别说明理由。
6、事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)

点击查看答案

本题答案：问题1、（建筑实务教材P330～332
本题解析：试题答案问题1、（建筑实务教材P330～332）（1）不妥：招标文件规定合格投标人为本省企业。理由：不得限制或排斥潜在的投标人，不得对潜在的投标人歧视待遇。（2）自招标文件发出之日起15天后投标截止。理由：自招标文件开始发出之日起，≮20天（3）不妥：招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。理由：招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。问题2、预付备料款的起扣点：T＝P-M/N＝14250-2800/55＝9159.09万元问题3、（建筑实务教材P45434）（1）基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元，此事件索赔不成立，工期6天不赔、窝工损失2.2万元不赔。理由：这是一个有经验的承包商都事先能够合理预见的，由施工单位承担。（2）一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元，此事件索赔成立，工期顺延2天，窝工损失1.4万元不赔。理由：罕见特大暴雨属于不可抗力事件，工期顺延，费用自理，窝工损失为施工单位费用自理。问题4、（建筑实务教材P327）合理。承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款；如承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。合同中未约定变更价款，按如下原则调整：（注：因题目没有交待是按08清单规范招标，还是13清单规范招标，毕竟新规范是2013年7月1日起实施。下面任一答法都应该是正确的，）（1）如本工程合同按2008清单规范招标：当工程量的变化幅度在±10%以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价；当工程量的变化幅度在±10%以外，且影响分部分项工程费超过0.1%时，由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。（2）如本工程合同按2013清单规范招标：当工程量变化幅度在±15%以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价；当工程量的变化幅度在±15%以外时，增加工程量超出15%以上时超出15%部分工程量，综合单价调减计算；删减工程量15%以上时按删减后剩余工程量，综合单价调增计算。问题5、（《项目管理》教材P260重新检验）建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意，施工单位做法不正确。理由：合同规定，无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝，建设单位做法不正确。理由：重新检验，检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。问题6、调整后的实际结算价款：=14250×（20%＋15%×1.120.98＋30%×1.161.01＋12%×0.850.99＋15%×0.800.96＋8%×1.050.78）=14962.13万元

151、单项选择题  普通房屋的正常设计使用年限为()年。

A.10
B.25
C.50
D.100

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是建筑结构的设计使用年限。我国《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)首次提出了建筑结构的设计使用年限见表1-6。

152、多项选择题  建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.将承包的工程转包或者违反分包的
D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。

153、单项选择题  借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照
B.技术方案
C.施工设备
D.施工业绩

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

154、多项选择题  关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（）。

A.柱的施工缝可任意留置 
B.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内 
C.单向板留置在平行于板的短边的位置 
D.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内 
E.易施工的位置

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定： （1）柱：宜留置在基础、楼板、梁的顶面，梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面； （2）墙：留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处； （3）单向板：留置在平行于板的短边的位置； （4）有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内； （5）与板连成整体的大截面梁（高超过lm)，留置在板底面以下20?30mm处。当板下有梁托时，留置在梁托下部； （6）双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。 故本题的正确选项应为“B、C”。 考点 主体结构工程施工技术

155、单项选择题  某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。

A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

156、单项选择题  投资收益率和财务净现值率两个经济评价指标都是()

A.静态分析指标
B.动态分析指标
C.反映偿债能力的指标
D.反映盈利能力的指标

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

157、单项选择题  住宅套内楼梯的梯段净宽，当一边临空时，不应小于()m。

A、0.50
B、0.55
C、0.60
D、0.75

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

158、单项选择题  根据财会[2003]27号文《施工企业会汁核算办法》的规定，不包括在工程成本的成本项目具体内容的是()。

A.资产折旧费
B.机械使用费
C.材料费
D.人工费

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

159、单项选择题  根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为()。

A.1年
B.2年
C.5年
D.50年

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

160、多项选择题  关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。

A.成本较低
B.拉伸强度和延伸率高
C.高温易流淌
D.低温不易脆裂
E.使用年限较短

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

161、单项选择题  厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材，严禁采用()施工。

A、空铺法
B、点粘法
C、满粘法
D、热熔法

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

162、单项选择题  建设单位应在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。凡工程建设档案不齐全的，应当限期补充。

A.1
B.2
C.3
D.4

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。凡工程建设档案不齐全的，应当限期补充

163、单项选择题  有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。

A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

164、单项选择题  检测时，检测值超出气体检测报警仪测量范围，应立即使气体检测报警仪脱离检测环境，在（）中待气体检测报警仪指示回零后，方可进行下一次检测。气体检测报警仪发生故障报警，应立即停止检测。

A.地下有限空间
B.空气洁净的环境
C.密闭的空间

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

165、单项选择题  以下不属于建筑地面工程面层材料的是()。

A、整体面层
B、瓷砖面层
C、地毯面层
D、塑料面层

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

166、单项选择题  某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。

A.18.300 
B.19.100 
C.19.400 
D.21.600 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道有关建筑构造要求的题，主要考核建筑高度计算方法的知识点。此题比较简单。 实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 非建筑高度控制区内建筑的高度：平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内：局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者，突出屋面的通风道、烟自、通信设施和空调冷却塔等。 所以，该房屋的建筑高度：21.300—(—0.300)=21.600m，故本题的正确项为“D.21.600”。

167、名词解释  围护结构

点击查看答案

本题答案：围护结构（building envelope）是指建筑
本题解析：试题答案围护结构（building envelope）是指建筑及房间各面的围挡物，如门、窗、墙等，能够有效地抵御不利环境的影响。

168、单项选择题  下列建筑密封材料中，属于定型密封材料的是()。

A.密封膏 
B.密封条 
C.密封胶 
D.密封剂

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：建筑密封材料分为定型和非定型密封材料两大类型。定型密封材料是具有一定形状和尺寸的密封材料，包括各种止水带、止水条、密封条等；非定型密封材料是指密封膏、密封腔、密封剂等黏稠状的密封材料。考点 建筑材料的特性与应用

169、单项选择题  天然大理石的化学成分有CaO、MgO、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占（）以上，故大理石属碱性石材。

A.10%
B.30%
C.50%
D.70%

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

170、单项选择题  某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以400元/吨的价格购买P.O32.5R水泥100吨，7日内回复有效。”水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于()。

A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.新要约

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

171、多项选择题  在钢结构构件连接的施工技术中，焊缝产生咬边缺陷的主要原因有()。

A.焊接工艺参数选择不当
B.操作技术不正确
C.焊件位置安放不当
D.焊接零件的位置安放不当
E.焊条药皮端部的电孤偏吹

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

172、单项选择题  砖墙的转角处和交接处应（）。

A、分段砌筑
B、同时砌筑
C、分层砌筑
D、分别砌筑

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

173、单项选择题  下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。

A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直来源:91考试网 91exam.org于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

174、名词解释  挑廊

点击查看答案

本题答案：指二层以上挑出房屋外墙体，有围护结构，无支柱有顶盖的水
本题解析：试题答案指二层以上挑出房屋外墙体，有围护结构，无支柱有顶盖的水平交通空间。

175、多项选择题  关于简支梁变形大小的影响因素，下列表述正确的是()。

A.跨度越大，变形越大
B.截面的惯性矩越大，变形越大
C.截面积越大，变形越小
D.材料弹性模量越大，变形越大
E.外荷载越大，变形越大

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：本题考核的是简支梁变形大小的影响因素。简支梁变形大小的影响因素如下：①材料性能，与材料的弹性模量E成反比;②构件的截面，与截面的惯性矩l成反比;③构件的跨度，与跨度l的n次方成正比;④外荷载，与外荷载成正比。

176、单项选择题  让渡资产使用权包括()。

A.利息收入和使用费收入
B.租金收入和手续费收入
C.手续费收入和折旧费收入
D.租金收入和折旧费收入

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：让渡资产使用权而发生的收入包括利息和使用费收入。

177、问答题  

某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?

点击查看答案

本题答案：1.答：造成这起高空处坠落事故原因是：
①王
本题解析：试题答案1.答：造成这起高空处坠落事故原因是：
①王某违规作业，高空临边作业时未系安全带，并且使用未经过选料的木枋作为脚手板，木枋受力后断裂，导致事故发生。
②外架搭设不符合安全要求，与楼层间距超过规范规定，导致人从间隙中坠落。
③专业工长和安全员检查力度不强，虽在施工前做过质量、安全技术交底，但未能及时发现工人违规作业，导致事故发生。
④管理不到位，平时安全知识教育和学习不够深入细致，个别员工缺乏自我保护和安全意识，因而造成这起死亡事故。
2.答：应急预案的核心内容主要包括：
①对紧急情况或事故灾害及其后果的辨识、评价。
②规定应急救援组织及人员的详细职责
③规定应急救援行动的指挥和协调
④明确应急救援中可使用的设备、设施、物资、资金、人力和其他资源(包括社会和外部援助资源)等
⑤明确在紧急情况或灾害事故发生时确保生命财产安全、环境安全的具体措施
⑥规定现场恢复程序
⑦其他(如对应急培训、演练的具体要求)
3.答：三级安全教育是指公司、项目经理部和施工班组的安全教育。三级教育的内容、时间及考核结果要有纪录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定：
公司教育内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。
项目经理部的教育内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。
施工班组教育内容是：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。

178、单项选择题  钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：这是一道关于建筑材料的题，主要考核常用建筑钢材中钢板规格型号分类的知识点。有一定专业性，对于具备一定现场实践经验的考生来说，此题比较简单。 钢板材包括钢板、花纹钢板、建筑用压型钢板和彩色涂层钢板等。 钢板规格表示方法为“宽度×厚度×长度”（单位为mm)。 钢板分厚板（厚度大于4mm)和薄板（厚度不大于4mm)两种。厚板主要用于结构，薄板主要用于屋面板、楼板和墙板等。 在钢结构中，单块钢板一般较少使用，而是用几块板组合成工字形、箱形等结构形式来承受荷载。 本题的正确项应为“B.4”。 考点 建筑材料

179、单项选择题  施工项目安全生产的第一责任人是（）。

A.企业安全部门经理 
B.项目经理 
C.项目技术负责人 
D.项目安全总监

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《建设工程法规及相关知识》P204施工项目负责人的安全生产责任。 考点：施工招标投标管理

180、单项选择题  室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（）m。

A.3 
B.6 
C.9 
D.12  

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道施工技术的题，主要考核室内地面混凝土垫层纵向、横向缩缝设置的知识点。对于有现场实践经验的考生，此题不难。 根据《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002第4.8.4条之规定： 室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝不得大于12m。 故本题的正确项应该是“D.12”。 注：《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002已更新为《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010。 考点 装饰装修工程施工技术

181、单项选择题  施工项目承包核算对象按()划分，并与()的界定范围相一致。

A.分部工程责任目标成本
B.单位工程责任目标成本
C.分项工程计划目标成本
D.单位工程计划目标成本

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

182、多项选择题  关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。

A.宜分段分层连续浇筑. 
B.一般不留施工缝 
C.各段层间应相互衔接 
D.每段浇筑长度应控制在4-5m 
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进 

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：每段浇筑长度应控制在2-3m，,宜逐段逐层呈阶梯形向前推进。 考点：地基与基础工程施工技术考点介绍施工技术>专业施工技术>地基与基础工程施工技术 考频

183、多项选择题  关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()

A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

184、多项选择题  在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。

A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：暂无解析

185、单项选择题  住宅室内装饰装修管理办法中的装修人是指()。

A.提出住宅装修的业主
B.实施住宅装修的装修公司
C.实施住宅装修的工人
D.受委托进行装修设计的设计单位

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

186、单项选择题  能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。

A.管理职能分工表
B.组织结构图
C.工作任务分工表
D.工作流程图

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。

187、多项选择题  砌体结构中，墙体的构造措施主要包括()。

A.过梁
B.勒脚
C.伸缩缝
D.沉降缝
E.圈梁

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：砌体结构中墙体的构造措施主要包括伸缩缝、沉降缝、圈梁。

188、多项选择题  受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定有（）。

A.HPB235级钢筋末端应作180度弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的5倍
B.当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求
C.钢筋作不大于90度的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍
D.箍筋弯钩的弯弧内直径尚应不小于受力钢筋直径
E.箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于l20度；对有抗震等要求的结构，应为135

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

189、单项选择题  水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中，()变化的均匀性。

A.强度
B.体积
C.温度
D.矿物组成

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是水泥的安定性。水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。

190、多项选择题  根据矫正社会工作者在开展工作时所涉及的矫正对象的特点和问题性质、实施计划所要实现的目标，以及其周围环境的不同状况，可以把矫正社会工作的方法，分为（）。

A.直接方法
B.间接方法
C.主观方法
D.客观方法
E.专业方法

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：矫正社会工作方法的类型。

191、单项选择题  抗渗混凝土试件每组()块。

A.三 
B.四 
C.五 
D.六 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道质量管理的题，主要考核抗渗混凝土现场取样的知识点。虽然有一定的专业性，但如果考生专业知识扎实、对现场主要材料取样复试比较清楚，此题应该不难。 根据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082ー2009(简称《规范》)第6.1.2、6.1.3条规定： 抗水渗透试模应采用上口内部直径为175mm、下口内部直径为185mm和高度为150mm的圆台体。 应先按本《规范》第3章规定的方法进行试件的制作和养护。抗水渗透试验应以6个试件为一组。 本题的正确项为“D.六”。 考点 建筑工程施工质量管理

192、多项选择题  施工测量现场主要测设工作有()。

A.长度
B.角度
C.平面位置
D.高程位置
E.城市水准点

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：城市水准点为城市规划用的相对基准点，场地定位可根据这些点进行投测，属于前期工作，不属于施工阶段的内容，A、B、C、D均在建造工程中涉及。

193、名词解释  山墙泛水

点击查看答案

本题答案：“山墙”指建筑的两侧外墙面，内
本题解析：试题答案“山墙”指建筑的两侧外墙面，内墙不叫“山墙”这种叫法是由坡顶房屋的侧墙上部似山尖而说的，并。无明确的概念，现在房屋多种多样，也管侧墙叫山墙。“泛水”就是外墙处，使用不透水的材料，如混凝土或漫砖再砂浆抹面等做法，加上一条保护墙根的不透水带，略带坡度，将雨水引出一段距离。

194、单项选择题  有限空间作业应履行《北京市电力公司进出有限空间作业申请单》，现场许可或电话许可手续，并做好记录保存（）。

A.半年
B.一年
C.二年

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

195、问答题  

某展览馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙，外墙采用建筑幕墙。承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。
问题：
1.建筑装饰装修工程细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项内容?
3.请简述建筑工程现场文明施工管理的主要内容。
4.请简述建筑工程施工环境管理计划的主要内容。

点击查看答案

本题答案：1.本题考核建筑装饰装修工程细部构造。建筑装饰装修工程
本题解析：试题答案1.本题考核建筑装饰装修工程细部构造。建筑装饰装修工程的细部构造是指《建筑装饰装修工程质量验收规范》中地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部工程9个子分部工程中的细部节点构造。
2.本题考核轻质隔墙的节点处理内容。轻质隔墙的节点处理主要包括接缝处理、防腐处理和踢脚处理。
3.本题考核建筑工程现场文明施工管理的主要内容。建筑工程现场文明施工管理的主要内容是：
(1)抓好项目文化建设;
(2)规范场容，保持作业环境整洁卫生;
(3)创造文明有序、安全生产的条件;
(4)减少对居民和环境的不利影响。
4.本题考核建筑工程施工环境管理计划的主要内容。建筑工程施工环境管理计划的主要内容是：
(1)确定环境管理范围
(2)环境影响因素识别与评价;
(3)确定重要环境影响因素控制指标、控制计划与响应方案;
(4)污染物防治和改善环境卫生的主要技术措施;
(5)实施环境管理所需的资源计划与完成时间表

196、单项选择题  设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不成低于()。

A.C20 
B.C25 
C.C30 
D.C35

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：考点：建筑结构工程的可靠性

197、单项选择题  车祸伤致右足皮肤撕脱伤的伤口（）

A.清洁伤口
B.污染伤口
C.感染伤口
D.一期愈合
E.二期愈合

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

198、多项选择题  结构正常使用的极限状态包括控制()。

A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

199、多项选择题  大理石的特性主要有()。

A、质地较密实
B、抗压强度较高
C、吸水率低
D、属碱性中硬石材
E、质地较硬

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

200、多项选择题  下列材料属于气硬性胶凝材料的有()

A.矿渣粉
B.生石灰
C.建筑石膏
D.粉煤灰
E.石粉

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：暂无解析