当前位置：91考试网 -> 考试题库

水利工程造价师：水利工程造价师试题预测（最新版）
2020-08-18 02:22:33 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  水泥标号中带有“R”标记的是（）。

A.早强水泥
B.普通水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质水泥


点击查看答案


2、单项选择题  在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（）。

A.总成本
B.固定成本
C.可变成本
D.边际成本


点击查看答案


3、多项选择题  水利工程常用的水泥为（）。

A.大坝水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.耐酸水泥
D.防潮硅酸盐水泥
E.普通矿渣水泥


点击查看答案


4、单项选择题  下列各项工资支出，应计入管理费用的有（）。

A.生产人员工资
B.生产车间管理人员工资
C.销售人员工资
D.行政管理人员工资


点击查看答案


5、单项选择题  在水利工程施工中采用缆索起重机吊运混凝土，其中（）不适宜采用。

A.高速缆机
B.中速缆机
C.低速缆机
D.简易缆机


点击查看答案


6、多项选择题  现行部颁安装工程定额，以费率（%）形式表现的安装定额中的（）不得调整。

A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.装置性材料费
E.未计价材料费


点击查看答案


7、多项选择题  现行水利工程概算中的工程部分划分为（）。

A．建筑工程、临时工程
B.贷款利息
C．机电设备及安装工程
D．独立费用
E．金属结构设备及安装工程


点击查看答案


8、单项选择题  某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。

A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0


点击查看答案


9、多项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，工程发生（）风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。

A.由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏
B.恶劣的天气气候
C.由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏
D.战争、动乱等社会因素
E.其他由于承包人原因造成的损失和损坏


点击查看答案


10、多项选择题  现行部颁压力钢管制作及安装定额子目按（）进行划分。

A.钢管长度（ｍ）
B.钢管每节重量（t）
C.钢管直径（ｍ）
D.钢管壁厚（ｍｍ）
E.钢管重量


点击查看答案


11、单项选择题  《中华人民共和国水法》规定，国家对用水实行（）的制度。

A.统一管理与市场价格相结合
B.等额水价
C.总量控制和定额管理相结合
D.成本定价


点击查看答案


12、多项选择题  （）造成了水工建筑物工作条件的复杂性。

A.稳定
B.防渗
C.抗震
D.消能
E.变形


点击查看答案


13、多项选择题  按现行部颁水力机械管路安装定额的未计价装置性材料包括（）。

A.水机仪表
B.管子的切割
C.管子附件
D.阀门
E.管子


点击查看答案


14、单项选择题  根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。

A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户


点击查看答案


15、单项选择题  根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。

A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接


点击查看答案


16、多项选择题  按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。

A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型


点击查看答案


17、单项选择题  在编制钢筋制安工程标底单价时，若钢筋制安工作量较大，则钢筋材料的利用率高，损耗率相对较低，钢筋材料的附加量及人工数量（）。

A.可适当增加
B.可适当减少
C.不变
D.与钢筋制安量无关


点击查看答案


18、单项选择题  国产标准设备原价一般采用（）的原价。

A.国内市场上设备
B.国际市场上设备
C.带有备件
D.不带有备件


点击查看答案


19、单项选择题  下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（）。

A．早期预警程序
B．补偿事件程序
C．友好协商
D．裁决人程序


点击查看答案


20、单项选择题  根据现行部颁定额，帷幕、固结、高压摆喷灌浆按（）计算工程量。

A.按灌浆面积
B.实耗浆量
C.按阻水面积
D.按设计灌浆长度


点击查看答案


21、多项选择题  工程项目目标控制措施包括（）。

A.行政措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
E.合同措施


点击查看答案


22、多项选择题  闸门按其构造特征划分，其主要形式包括（）。

A.钢筋混凝土闸门
B.平板闸门
C.弧形闸门
D.人字闸门
E.木闸门


点击查看答案


23、单项选择题  合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。

A.各自经济责任关系
B.民事权利义务关系
C.相互经济利益关系
D.各自经济义务关系


点击查看答案


24、单项选择题  1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。

A.工程经济专业
B.技术经济专业
C.工程造价管理专业
D.工程管理专业


点击查看答案


25、单项选择题  经营者将自己经营的设备反复出租，直到设备报废为止的租赁方式为（）。

A．融资租赁
B．经营租赁
C．服务租赁
D．人才租赁


点击查看答案


26、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。

A.月付款
B.最终付款
C.完工付款
D.保留金付款


点击查看答案


27、单项选择题  《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失

A.水土资源
B.土地利用
C.水产资源
D.水土流失


点击查看答案


28、多项选择题  公用工程经营部分费用分摊的方式（）。

A.由各受益人共同筹集经费来实施项目
B.由受益人分年缴付受益费用
C.以经营活动的收益来弥补支出
D.政府补贴
E.征收管理费和保护费


点击查看答案


29、单项选择题  建筑市场的区域性体现在（）。

A.建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱
B.建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强
C.建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强
D.建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱


点击查看答案


30、多项选择题  柴油的选择应综合考虑以下因素（）。

A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃


点击查看答案


31、单项选择题  建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。

A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本


点击查看答案


32、多项选择题  下列关于项目的论述正确的是（）。

A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的


点击查看答案


33、多项选择题  按现行部颁规定，关于“骨料、水泥输送系统”的说法错误的有（）。

A.指骨料自破碎筛分加工好后输送至成品料仓
B.指骨料自成品料仓输送至搅拌楼边料仓
C.指骨料自搅拌楼边料仓下廊道接料斗输送搅拌楼料仓
D.指水泥自运输水泥罐车用水泥泵输送至水泥罐
E.指水泥自搅拌楼边水泥罐用水泥泵输送至搅拌楼料仓


点击查看答案


34、多项选择题  在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。

A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款


点击查看答案


35、多项选择题  现行部颁钻孔灌浆及锚固工程概算定额包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、高压喷射灌浆、接缝灌浆、（）、喷浆、挂钢筋网等节。

A.石笼
B.振冲桩、冲击钻造灌注桩孔、减压井
C.锚杆支护、预应力锚索
D.锥探灌浆、抗滑桩
E.防渗墙造孔及浇筑


点击查看答案


36、多项选择题  按项目目标进行分类，包括（）计划。

A.劳动力使用
B.物资供应
C.质量标准
D.工期
E.成本


点击查看答案


37、单项选择题  下列关于成本的描述错误的是（）。

A.成本是价格形成中最重要的因素
B.成本是价格最低的经济界限
C.成本的变动在很大程度上影响价格
D.价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本


点击查看答案


38、单项选择题  根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。

A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2


点击查看答案


39、多项选择题  按现行部颁规定，设备运杂费主要包括（）。

A.调车费
B.装卸费
C.运输费
D.运输保险费
E.采购及保管费


点击查看答案


40、单项选择题  水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。

A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划


点击查看答案


41、多项选择题  建筑产品估价的依据是（）。

A.以往经验
B.工程技术文件
C.工程估价数据
D.市场信息与环境条件
E.行业利润


点击查看答案


42、多项选择题  企业自有资金由（）组成。

A.借款
B.实收资本
C.资本公积金
D.盈余公积金
E.未分配利润


点击查看答案


43、多项选择题  建筑产品的价格形式有（）。

A.理论价格
B.计划价格和浮动价格
C.自由价格
D.成本价格
E.普通价格


点击查看答案


44、多项选择题  按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。

A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线


点击查看答案


45、单项选择题  根据现行部颁规定，施工企业项目经理的工资应包括在（）之内。

A.定额中的人工费
B.现场经费
C.企业管理费
D.间接费


点击查看答案


46、多项选择题  依据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，下列各项目应计入基本设计收费的是（）。

A.编制初步设计文件
B.编制施工图设计文件
C.编制施工图预算
D.编制竣工图
E.编制非标准设备设计文件


点击查看答案


47、单项选择题  建设单位（项目法人现场管理机构）对批准的初设概算（）负责。

A.静态投资
B.动态投资
C.动态投资（不含价差）
D.动态投资（不含融资利息）


点击查看答案


48、单项选择题  根据现行部颁定额，某疏浚工程实际排高为4.5ｍ或5.5ｍ左右，若适用的定额子目基本排高为5m，则定额消耗量（）。

A.按规定进行调整
B.不作调整
C.按增1ｍ调整
D.增加系数


点击查看答案


49、单项选择题  根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。

A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头


点击查看答案


50、单项选择题  已知NPV（10％）=100元，NPV（12％）=-150元，则（）。

A.IRR=10％
B.IRR<10％
C.10％D.IRR>12％


点击查看答案


51、单项选择题  水电站主厂房桥式起重机工作制一般采用（）。

A.轻级，Jc=15%
B.中级，Jc=25%
C.重级，Jc=40%
D.都可以


点击查看答案


52、多项选择题  建筑市场的需求具有的特点有（）。

A.需求连续性
B.需求间断性
C.需求弹性小
D.需求弹性大
E.区域性


点击查看答案


53、多项选择题  垄断市场的形成是由以下因素引起的（）。

A.规模经济
B.原料控制
C.政府特许
D.专利发明
E.行业需求足以满足一个以上的生产者


点击查看答案


54、单项选择题  FIDIC合同条件下工程费用支付程序不包括（）。

A.承包商提出申请
B.工程师审核
C.监理工程师审核
D.业主支付


点击查看答案


55、单项选择题  粉煤灰混凝土暴露面的潮湿养护时间不应少于21d，在干燥炎热条件下，潮湿养护时间不应少于（）。

A.14d
B.28d
C.36d
D.56d


点击查看答案


56、多项选择题  材料运杂费包括（）。

A.从交货点到工地分仓库的运费
B.从分仓库到作业面的运费
C.货物装卸费
D.运输保险费
E.采购及保管费


点击查看答案


57、单项选择题  整个建设项目是大中型项目，而单项工程是小型的，编制单项工程竣工决算时则按（）编制单项工程竣工决算。

A.小型项目
B.大中型项目
C.大中型项目或小型项目均可
D.分项工程


点击查看答案


58、单项选择题  NPV、NAV同为经济效果评价指标，下列有关表述正确的是（）。

A.二者总是同为正或同为负
B.二者均表示项目在计算期为获得的超过基准收益率水平的收益现值
C.各方案计算期不同时，评价方案用NPV比NAV更合适
D.NPV与NAV在方案评价中都能得出相同结论


点击查看答案


59、多项选择题  解决有效控制静态投资关键问题的措施有（）。

A.回避、转移和消化工程建设过程中的风险
B.制定工程建设实施阶段造价管理规定
C.与设计单位签定设计限额合同
D.编制项目管理预算
E.定期计算工程价差


点击查看答案


60、多项选择题  按现行部颁规定，下列各项属于间接费中施工企业管理费的是（）。

A.管理人员工资
B.劳动保护费
C.施工企业进退场补贴费
D.企业投标报价费用
E.承包人的医药费


点击查看答案


61、单项选择题  根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。

A.初级工
B.中级工
C.熟练工
D.高级工


点击查看答案


62、单项选择题  从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（）合同形式。

A.成本加酬金
B.固定总价
C.可调值总价
D.可调值单价


点击查看答案


63、单项选择题  水利枢纽与其他建设工程相比，其施工条件的艰巨性主要是（）。

A.地基与基础复杂
B.施工期必须解决施工导流问题
C.水工建筑物造型的多样化
D.进展缓慢


点击查看答案


64、多项选择题  国际上公认的宏观经济稳定的目标是（）。

A.可持续发展
B.物价稳定
C.经济增长
D.国际收支平衡
E.充分就业


点击查看答案


65、单项选择题  下面（）反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。

A、投资估算
B、项目经济评价
C、施工预算
D、竣工决算


点击查看答案


66、多项选择题  当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。

A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型
C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型
E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型


点击查看答案


67、多项选择题  根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）

A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费


点击查看答案


68、多项选择题  水利工程压力灌浆按其使用目的可分为（）。

A.帷幕灌浆
B.固结灌浆
C.接触灌浆
D.回填灌浆
E.化学灌浆


点击查看答案


69、单项选择题  挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，其土料系按自然方拟定的，如挖装松土时，其中人工及挖装机械数量应乘（）系数。

A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95


点击查看答案


70、单项选择题  属于工程项目目标控制组织措施的是（）。

A．确定职责及考核标准
B．审查施工组织设计
C．对技术方案进行论证
D．确定对目标控制有利的合同结构


点击查看答案


71、单项选择题  将财务评价中的固定资产折旧调整为国民经济评价中的经济费用，采用的方法是（）。

A.取消
B.考虑时间价值将固定资产投资及其期末残值在寿命期内平均分摊
C.不变
D.固定资产投资乘以社会折现率


点击查看答案


72、单项选择题  根据《水污染防治法》，排污费和超标准排污费必须用于（），不得挪作他用。

A.环境监督管理
B.水质监测
C.污染的防治
D.污水处理


点击查看答案


73、单项选择题  松散碎石较松散卵石的孔隙率大，当以卵石为粗骨料的配比在不改变强度要求的情况下，以碎石取代卵石拌制砼时，水泥用量会（）。

A.增加
B.减少
C.不变
D.无实际意义


点击查看答案


74、单项选择题  二部制水价由（）两部分组成水费。

A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金


点击查看答案


75、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）%退还承包人。

A.30
B.40
C.50
D.80


点击查看答案


76、多项选择题  水利项目实行项目法人负责制后，项目董事会的职责包括（）。

A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
B.负责筹措项目资金
C.审核、上报项目初步设计和概算文件
D.负责生产准备工作和培训有关人员
E.研究解决建设过程中出现的重大事故


点击查看答案


77、多项选择题  国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。

A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益


点击查看答案


78、多项选择题  成本费用计划的方法有（）。

A.弹性预算
B.概率预算
C.资本预算
D.零基预算
E.滚动预算


点击查看答案


79、多项选择题  全面履行合同的原则是指（）。

A.按合同约定的期限履行
B.按合同约定的数量履行
C.按合同约定的地点履行
D.按合同约定的标的履行
E.可以变更合同的标的


点击查看答案


80、单项选择题  在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（）。

A.工程项目进度平衡表
B.年度计划项目表
C.投资汁划年度分配表
D.年度建设资金平衡表


点击查看答案


81、多项选择题  在制定工程项目计划时，应满足计划的（）要求。

A.符合实际
B.全面性
C.弹性
D.详细程度
E.便于行政管理


点击查看答案


82、单项选择题  根据现行部颁规定，保护网制作及安装以（）为计量单位。

A.长度
B.重量
C.面积
D.百分数


点击查看答案


83、单项选择题  在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。

A.上级主管部门
B.监事会
C.董事会
D.各投资方


点击查看答案


84、单项选择题  出资各方的权利、义务、利润分配及风险分担根据出资比例确定的合作方式是（）。

A.合资经营
B.合作经营
C.合作开发
D.外资独营


点击查看答案


85、单项选择题  环境影响评价应采用（）并结合国家和地方颁发的有关环境质量标准进行评价。

A.有无项目对比法
B.环保主要参数核定法
C.环境影响程序测算法
D.频率法


点击查看答案


86、单项选择题  已知某投资项目寿命期10年，每年净现金流量10万元，当基准收益率为10％时，项目寿命期结束时恰好将期初一次性投资全部收回，则期初一次性投资为（）万元。

A.100
B.25.94
C.61.45
D.110


点击查看答案


87、单项选择题  在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。

A.复杂性
B.多次性
C.组合性
D.多样性


点击查看答案


88、单项选择题  对经济活动中的所费与所得进行比较，对经济行为的得失进行衡量，符合财务管理的（）。

A.资金合理配置原则
B.成本效益原则
C.收益风险均衡原则
D.利益关系协调原则


点击查看答案


89、多项选择题  现行部颁定额中，按设计灌浆长度为单位计算的项目为（）。

A.帷幕灌浆
B.固结灌浆
C.高压喷射灌浆
D.回填灌浆
E.接缝灌浆


点击查看答案


90、单项选择题  根据现行部颁规定，安装工程的企业利润以（）为基数进行计算。

A.直接费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费
D.间接费


点击查看答案


91、单项选择题  已知永续年金为10元，折现率为5％，则其现值为（）。

A.200元
B.9.52元
C.10.5元
D.0.5元


点击查看答案


92、单项选择题  根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年非作业天数为（）。

A.16天
B.12天
C.10天
D.15天


点击查看答案


93、多项选择题  下列关于项目管理的论述正确的是（）。

A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主


点击查看答案


94、多项选择题  中标人的投标应当符合下列（）条件之一。

A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够最大限度地满足招标公告中规定的各项综合评标标准
C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外
D.能够满足招标文件的要求，并且经评审的投标价格最低
E.能够最大限度地满足投标文件中规定的各项综合评价标准


点击查看答案


95、多项选择题  多年平均治涝效益的计算方法有（）。

A.涝灾频率法
B.内涝积水量法
C.雨量涝灾相关法
D.实际年系列法
E.分摊系数法


点击查看答案


96、单项选择题  （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人


点击查看答案


97、多项选择题  混凝土重力坝具有（）等优点。

A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多


点击查看答案


98、多项选择题  以下属于基本建设“三算”的是（）。

A、设计概算
B、施工预算
C、施工图预算
D、竣工结算
E、竣工决算


点击查看答案


99、单项选择题  拦河水闸过闸流量为2000m3s时，此工程规模应划分为（）。

A.大（1）型工程
B.大（2）型工程
C.中型工程
D.小（1）型工程


点击查看答案


100、多项选择题  以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。

A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理


点击查看答案


101、单项选择题  竞争性项目的运动是由（）来支配的。

A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率


点击查看答案


102、单项选择题  水利建设关系着（），在国民经济建设中占有重要地位，这已成为全社会共识。

A.GDP增长
B.经济可持续发展，构建和谐社会
C.恩格尔系数变化
D.人民生命财产安全


点击查看答案


103、单项选择题  为了鼓励通过竞争不断提高施工管理水平，不断降低社会平均劳动消耗水平，应当提倡投标人以不低于企业（）去编制投标报价。

A.最小成本价
B.个别成本价
C.平均成本价
D.最大成本


点击查看答案


104、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。

A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位


点击查看答案


105、单项选择题  建筑产品的价格用公式可以表示为（）。

A.建筑产品=社会平均成本+税金+利润
B.建筑产品=直接成本+税金+利润
C.建筑产品=直接成本+间接成本
D.建筑产品=社会平均成本+利润


点击查看答案


106、多项选择题  水利基本建设项目年度财务决算表，应反映竣工项目历年的（）。

A.投资来源
B.基建支出
C.盈亏分析
D.结余资金
E.资本结构


点击查看答案


107、单项选择题  根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。

A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用


点击查看答案


108、单项选择题  新标准水泥强度龄期统一规定为（）。

A.7d
B.14d
C.28d
D.56d


点击查看答案


109、多项选择题  下列各项属于建筑市场供给特点的是（）。

A.供给内容是生产能力
B.供给弹性大
C.供给弹性小
D.供给被动地适应需求
E.供给方式多


点击查看答案


110、多项选择题  工程项目管理的范围广泛，我国目前工程项目管理的内容主要包括（）。

A.成本管理
B.阶段管理
C.质量与工期管理
D.组织与信息管理
E.合同管理


点击查看答案


111、多项选择题  在概算工程项目划分中，根据其功能，下列哪些为主体建筑工程（）。

A.挡水工程
B.泄洪工程
C.交通工程
D.航运工程
E.发电厂工程


点击查看答案


112、多项选择题  为了减少基础渗漏，改善裂隙岩体的物理力学性质，修补病险建筑物，增加建筑物和地基的整体稳定性，提高其（），在水利工程中广泛应用了各种形式的压力灌浆。

A.抗渗性
B.压力
C.强度
D.耐久性
E.接缝


点击查看答案


113、单项选择题  按现行概预算定额规定，岩石类别分为（）级。

A.Ⅻ
B.ⅩⅥ
C.Ⅹ
D.Ⅶ


点击查看答案


114、多项选择题  按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。

A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误


点击查看答案


115、多项选择题  下列各项属于建筑市场需求特点的是（）。

A.鲜明的个别性
B.明显的区域性
C.需求弹性大
D.需求的间断性
E.具有相当程度的计划性


点击查看答案


116、多项选择题  现行部颁压力钢管制作及安装定额中，一般压力钢管制作及安装定额子目已按（）等进行综合考虑。

A.直管
B.弯管
C.渐变管及伸缩节
D.叉管
E.方变圆管


点击查看答案


117、单项选择题  在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是（）。?

A.动态预算
B.弹性预算
C.滚动预算
D.零基预算


点击查看答案


118、单项选择题  根据现行部颁定额，锚索长度是指嵌入岩石的有效长度，不包括（）的长度。

A.锚头
B.锚杆
C.锚具
D.外露头部长度


点击查看答案


119、单项选择题  有关现值的阐述，正确的是（）。

A.其他条件一定时收益获得的时间越早，则现值越小
B.其他条件一定时投资支出的时间越晚，则现值越小
C.现值的大小与折现率大小有关，与利率大小无关
D.现值可计算出来，但用图形表达不出来


点击查看答案


120、单项选择题  我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（）。

A.以国家规定的价格为最高限，允许向下浮动
B.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动
C.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动一定的范围
D.以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动


点击查看答案


121、单项选择题  属于公益性建设项目间接收益的是（）。

A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业


点击查看答案


122、多项选择题  下列关于寿命周期成本的论述正确的有（）。

A.功能水平越高，寿命周期成本越低
B.功能水平越低，寿命周期成本越低
C.存在使寿命周期成本达到最小值的功能水平
D.生产成本随功能水平的提高而降低
E.使用成本随功能水平的提高而降低


点击查看答案


123、单项选择题  由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。

A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算


点击查看答案


124、多项选择题  下列项目属于公益性投资项目的是（）。

A.交通
B.环保
C.电力
D.学校
E.博物馆


点击查看答案


125、多项选择题  编制概算工程量要计入（）。

A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗


点击查看答案


126、多项选择题  《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照（）的原则，合理组织开发、综合利用水资源。

A.地表水与地下水统一调度开发
B.全面开发
C.开源与节流相结合
D.地表水与地下水分别调度开发
E.节流优先和污水处理再利用


点击查看答案


127、单项选择题  已知浇筑100m3闸底板成品混凝土时需耗用112m3半成品混凝土，若埋块石率20%，则浇筑100m3闸底板埋块石成品混凝土时，需耗用块石（）m3成品码方。

A.39.2
B.37.4
C.22.4
D.20.0


点击查看答案


128、单项选择题  预算定额是在（）基础上综合扩大编制而成。

A.概算定额
B.劳动定额
C.时间定额
D.施工定额


点击查看答案


129、单项选择题  承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。

A.合同价
B.投标价
C.标底价
D.工程预算价


点击查看答案


130、单项选择题  根据现行部颁规定，自卸汽车运输运距超过10km时，应按（）公式计算。

A.5km值+（运距-5）×增运1km值
B.10km值+（运距-10）×增运1km值
C.5km值×增运1km值
D.5km值+5×增运1km值+（运距-10）×增运1km值×0.75


点击查看答案


131、多项选择题  工程造价具有（）特点。

A.个别性、差异性
B.动态性
C.概括性
D.准确性
E.层次性


点击查看答案


132、单项选择题  工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。

A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中


点击查看答案


133、多项选择题  能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。

A.直方图控制法
B.横道图
C.香蕉曲线控制图
D.控制图控制法
E.网络计划法


点击查看答案


134、多项选择题  按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。

A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费


点击查看答案


135、多项选择题  根据水利项目的服务对象和经济属性，将水利项目划分为（）。

A.甲类
B.乙类
C.生产经营型
D.有偿服务型
E.社会公益型


点击查看答案


136、单项选择题  某项目建设期初一次投资10000元，第一年净现金流量1000元，以后每年增长400元，项目寿命期10年，则该项目的静态投资回收期为（）年。

A.7.14
B.5.5
C.5.33
D.5.67


点击查看答案


137、多项选择题  影响工程项目造价的基本要素有（）。

A.工期
B.材料
C.设备
D.质量
E.投资


点击查看答案


138、多项选择题  根据项目产品自身的特点及其市场环境，投资项目可分为（）。

A.盈利性投资项目
B.竞争性投资项目
C.基础性投资项目
D.公益性投资项目
E.混合公共品


点击查看答案


139、多项选择题  水利工程概（估）算中的其它建筑工程内容较多，指出下列那几项不属于其他建筑工程（）。

A.施工期对观测设备的维护与观测
B.坝（堤）面植草护坡
C.变压器安全围拦
D.厂房上下水工程
E.水情自动测报系统工程


点击查看答案


140、单项选择题  绞吸船在内河施工时，抗风最大适应能力为（）级。

A.≤8
B.≤7
C.≤6
D.≤5


点击查看答案


141、多项选择题  财务评价的转移支付主要包括（）。

A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费


点击查看答案


142、多项选择题  一般说来，项目组织的组织形式包括（）。

A.职能式组织
B.项目式组织
C.矩阵式组织
D.工程指挥部式组织
E.BOT式组织


点击查看答案


143、多项选择题  现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。

A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯


点击查看答案


144、单项选择题  某施工企业承包一工程，计划砌砖工程量100m3，根据有关定额确定每立方米耗用红砖515块，每块红砖价格为0.18元。而实砌砖工程量为110m3，每立方米实耗砖520块，每块红砖实际采购价为0.15元。则红砖的直接成本差异是（）。?

A.-690元
B.+690元
C.-1470元
D.+1470元


点击查看答案


145、多项选择题  关于工程发包与分包，下列说法正确的是（）。

A.禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
B.禁止发包人将工程发包给不具有相应资质条件的单位
C.禁止分包单位将其承包的工程再分包
D.建设工程主体结构的施工无须由承包人自行完成
E.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成


点击查看答案


146、多项选择题  根据现行水利水电合同条件中关于工程变更价款确定原则的规定，以下说法正确的是（）。

A.合同中已有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的价格
B.合同中只有类似于变更工作的项目，可以参照此类似项目的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工作的项目，必须由监理工程师确定其变更价格
D.合同中没有类似于变更工作的项目，应由监理工程师与发包人和承包商协商确定变更价格
E.合同中没有有类似于变更工作的项目，由业主确定其变更价格


点击查看答案


147、单项选择题  水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。

A.7d和28d
B.3d和28d
C.3d和7d
D.7d和14d


点击查看答案


148、多项选择题  综合利用水利工程费用分摊包括（）。

A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊


点击查看答案


149、多项选择题  水利工程效益的特点包括（）。

A.发展性
B.综合性
C.随机性
D.单一性
E.复杂性


点击查看答案


150、单项选择题  根据现行部颁规定，安装工程的现场经费费率为（）。

A.30%
B.50%
C.85%
D.45%


点击查看答案


151、单项选择题  混凝土强度等级均以28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值确定。随着设计龄期的加长，强度等级折合系数是（）。

A.递增的
B.递减的
C.不变
D.没关系


点击查看答案


152、多项选择题  建设工程竣工后，发包人应当根据（）和及时进行验收。

A.施工图纸及说明书
B.经监理人批准的施工组织设计
C.国家颁发的施工验收规范
D.监理规划
E.质量检验标准


点击查看答案


153、单项选择题  某机械制造企业生产的机械设备属于（）。

A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产


点击查看答案


154、单项选择题  某企业正在发售5年期债券，年利率10%（一年计息2次），若某投资者5年后希望得到5万元，则他现在应该投入（）。

A.3.07万元
B.3.10万元
C.2.96万元
D.5万元


点击查看答案


155、单项选择题  总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。

A.经国家计委审查后报国务院审批
B.报行业归口主管部门审批
C.报国家计委审批
D.报国家建设行业主管部门审批


点击查看答案


156、多项选择题  寿命期相同的互斥方案进行比较时，可以使用的方法有（）。

A.净现值法
B.内部收益率法
C.净现值率法
D.差额内部收益率法
E.最小费用法


点击查看答案


157、多项选择题  FIDIC合同条件规定，符合工程结算条件是（）。

A.质量合格
B.由承包商自行完成
C.符合合同条件
D.支付金额必须大于临时支付证书的最小限额
E.有工程师的变更通知


点击查看答案


158、单项选择题  根据现行部颁规定，下列工资中不属于生产工人辅助工资的是（）。

A.职工学习、培训期间工资
B.探亲、休假期间的工资
C.六个月以上病假人员的工资
D.因气候影响停工的工资


点击查看答案


159、单项选择题  根据水利部《水利工程建设项目施工招标标底编制指南》规定，目前我国水利工程招标标底编制的主要方法为（）。

A.实物量法
B.指标法
C.单价法
D.定额法


点击查看答案


160、单项选择题  某工程在验收前将办公楼进行改造翻修支出若干费用，这些费用属于新增资产的哪一类（）。

A.固定资产
B.流动资产
C.递延资产
D.无形资产


点击查看答案


161、单项选择题  列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。

A.变更
B.转让
C.解除
D.终止


点击查看答案


162、单项选择题  根据现行部颁规定，年应工作天数内非作业天数的工资系数为（）。

A.1.029
B.1.116
C.1.068
D.1.0261


点击查看答案


163、多项选择题  水利工程管理单位的营业利润包括（）。

A.公益服务利润
B.生产经营利润
C.投资净收益
D.补贴收入
E.其他业务利润


点击查看答案


164、单项选择题  在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。

A.横道图
B.S型曲线
C.网络图
D.控制图


点击查看答案


165、多项选择题  建筑产品的生产成本包括（）。

A.直接成本
B.利润
C.税金
D.间接成本
E.风险成本


点击查看答案


166、多项选择题  采用现行部颁定额进行工程单价分析时，现浇混凝土单价一般包括以下哪几个工序？（）。

A.混凝土拌制
B.混凝土运输
C.混凝土浇筑
D.钢筋制作安装
E.模板制作安装


点击查看答案


167、单项选择题  对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。

A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段


点击查看答案


168、多项选择题  所谓无形资产，是指企业长期使用但没有实物形态的资产，它包括（）。

A.专利权
B.营业执照
C.著作权
D.非专利技术
E.商誉


点击查看答案


169、多项选择题  按现行部颁规定，进口设备原价包括（）。

A.设备到岸价格
B.银行手续费、外贸手续费
C.进口关税、增值税
D.国内段运杂费
E.商检费、港口费


点击查看答案


170、多项选择题  下列属于制造成本的是（）。

A.直接材料费
B.直接工资
C.其他直接支出
D.销售费用
E.管理费用


点击查看答案


171、多项选择题  水价制定的原则（）。

A.公平性和平等性原则
B.水资源有效配置原则
C.成本回收原则
D.可持续发展原则
E.高价原则


点击查看答案


172、单项选择题  项目法人责任制的优点是（）。

A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商


点击查看答案


173、多项选择题  粉煤灰的主要性能为（）。

A.细度
B.颗粒形状
C.颗粒表面状态
D.比重及容重
E.需水量与活性


点击查看答案


174、单项选择题  国民经济评价中所使用的价格为（）。

A.计划价格
B.实际价格
C.影子价格
D.财务价格


点击查看答案


175、单项选择题  利润分配的过程包括：a．弥补亏损，b．分配利润，C．提取公益金，d．提取法定盈余公积金，其顺序为（）。

A.abcd
B.acdb
C.adcb
D.badc


点击查看答案


176、多项选择题  堤防种类繁多，按抵御水体类别可分为（）。

A.江堤
B.河堤
C.湖堤
D.海堤
E.城市防洪堤


点击查看答案


177、单项选择题  根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（）倍。

A.2至4
B.4至6
C.6至8
D.8至10


点击查看答案


178、单项选择题  已知n=n1+n2，则（）。

A.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）+（F／P，i，n2）
B.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）×（F／P，i，n2）
C.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）+（P／F，i，n2）
D.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）×（F／P，i，n2）


点击查看答案


179、多项选择题  水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。

A.固定资产
B.递延资产
C.各类房屋
D.流动资产
E.无形资产


点击查看答案


180、多项选择题  水利工程概算单价预测中的“板材”指宽度为厚度几倍的型材（）。

A.2倍
B.3倍
C.3倍以上
D.1.5倍
E.3.5倍


点击查看答案


181、多项选择题  水工建筑物的型式、结构和尺寸与建筑物所在地区的（）等条件密切相关。

A.交通条件
B.地形、地质
C.水文
D.气象
E.水流


点击查看答案


182、多项选择题  下列关于工程说法正确的是（）。

A.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同
B.建设工程合同应当采用书面形式
C.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
E.分包单位可以将其承包的工程再分包


点击查看答案


183、单项选择题  按现行部颁定额，针梁模板台车和钢模台车轨道及安装轨道所用的埋件等应计入（）。

A.计入其他临时工程
B.计入模板工程单价
C.计入机电设备安装工程
D.计入金属结构设备安装工程


点击查看答案


184、单项选择题  根据现行部颁规定，移民和环境部分概估算应包括（）。

A.水库淹没补偿、移民征地补偿和环境保护工程
B.水库移民征地补偿、水土保持工程和环境保护工程
C.水库淹没补偿、环境保护工程和水土保持工程
D.建设及施工场地征用、水土保持工程和环境保护工程


点击查看答案


185、多项选择题  有效控制工程造价的原则有（）。

A.精打细算
B.技术与经济相结合
C.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制
D.推行建设监理制
E.动态地、主动地控制工程造价


点击查看答案


186、单项选择题  当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。

A.增大产量
B.减少产量
C.获得最大利润
D.产量不变


点击查看答案


187、多项选择题  在中华人民共和国境内进行下列（）工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.所有大、中、小型水利项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.所有征地移民、环境治理等项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目


点击查看答案


188、单项选择题  下列费用中属于资金使用费的是（）。

A.发行股票的注册费
B.发行债券支付的利息
C.发行债券的代办费
D.广告费


点击查看答案


189、多项选择题  水工建筑物失事会造成巨大危害，失事的主要原因为（）。

A.不可避免
B.难于预料的自然因素
C.人类对自然认识的能力的限制
D.忽视勘测、设计、施工质量
E.人为破坏


点击查看答案


190、多项选择题  现行部颁起重机安装定额中不包括（）。

A.起重机电气设备安装、调整、试验
B.空载和负荷试验
C.轨道安装
D.滑触线安装
E.负荷试验物的制作和安装


点击查看答案


191、多项选择题  建筑材料预算价格一般应包括（）。

A.原价
B.包装及运杂费
C.运输技术安全措施费
D.运输保险费
E.采购及保管费


点击查看答案


192、单项选择题  某企业预计年需要某种材料2400公斤，每次采购费36元，该材料的价格为10元/公斤，年度保管费率为0.3，则该材料的经济采购批量为（）公斤。

A.240
B.339
C.14
D.170


点击查看答案


193、单项选择题  依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

A.三分之一
B.三分之二
C.五分之二
D.二分之一


点击查看答案


194、多项选择题  当动态投资回收期小于项目的计算期时，则必然有（）。

A.静态投资回收期小于项目寿命期
B.净现值大于零
C.净现值等于零
D.内部收益率大于基准收益率
E.内部收益率等于基准收益率


点击查看答案


195、多项选择题  替代进口的产出物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。

A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目


点击查看答案


196、多项选择题  企业内部积累包括（）。

A.折旧基金
B.资本公积金
C.盈余公积金
D.大修理基金
E.未分配利润


点击查看答案


197、多项选择题  按现行部颁规定，机电设备体腔内的填充物应视为设备，其价值进入设备费。下列（）属于此类填充物。

A.透平油
B.变压器油
C.油压启闭机用油
D.六氟化硫断路器中的SF6
E.弧形闸门润滑油


点击查看答案


198、单项选择题  建筑产品的差价形式主要有（）。

A.购销差价、批零差价、地区差价
B.地区差价、质量差价、工期差价
C.购销差价、季节差价、地区差价
D.地区差价、季节差价、质量差价


点击查看答案


199、单项选择题  对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。

A.固定总价合同
B.可调价的总价合同
C.成本加酬金合同
D.交钥匙合同


点击查看答案


200、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指协议书中写明的合同总金额。

A.招标价格
B.合同价格
C.投标价格
D.法定价格


点击查看答案


201、单项选择题  某项目第一、第二年分别投资1000万元、500万元。第二、第三年收益100万元，经营费用分别为40万元，其余投资期望在以后的六年内收回，则每年需要收益（）万元。（i=10％）

A.1810
B.512.61
C.415.59
D.618.93


点击查看答案


202、多项选择题  建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。

A.投资估算控制设计概算
B.设计概算控制施工图预算
C.设计概算是对投资估算的落实
D.投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E.在正常情况下投资估算应小于设计概算


点击查看答案


203、单项选择题  绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。

A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本


点击查看答案


204、单项选择题  有效控制造价的原则之一是推行以（）为重点的全过程造价控制。

A、设计阶段
B、投资决策阶段
C、招投标阶段
D、施工阶段


点击查看答案


205、多项选择题  施工机械基本折旧费的计算方法有（）。

A.工作量法
B.年数总和法
C .直线折旧法
D.双倍余额递减法
E.估算法


点击查看答案


206、单项选择题  下列关于”项目”的论述中错误的是（）。

A.项目是一项临时性、独特性、一次性活动
B.项目的目标随着项目过程渐近明细
C.项目产品就是项目的目标
D.实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素


点击查看答案


207、多项选择题  竣工决算说明书应对投资来源作出说明，其内容应包括（）。

A.投资构成
B.股权分配
C.资本结构
D.投资性质
E.盈亏分析


点击查看答案


208、单项选择题  竞争性建设项目的目标是（）。

A.效率目标
B.公平目标
C.项目效益
D.公共满足


点击查看答案


209、多项选择题  按现行部颁规定，下列包含在水工建筑工程细部结构综合指标内的是（）。

A.止水工程
B.伸缩缝工程
C.混凝土养护工程
D.坝坡踏步
E.坝基渗水处理


点击查看答案


210、多项选择题  在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（）。

A.直接成本
B.间接成本
C.边际成本
D.固定成本
E.可变成本


点击查看答案


211、单项选择题  针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。

A.设计-建造方式
B.CM方式
C.设计-管理方式


点击查看答案


212、单项选择题  项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。

A.一次性
B.重复性
C.渐近明细
D.需用资源众多


点击查看答案


213、单项选择题  在我国，建设项目的项目经理是指（）。

A.项目法定代表人在项目上的全权委托代理人
B.项目法定代表人
C.施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人
D.施工企业法定代表人


点击查看答案


214、多项选择题  产品寿命周期成本包括（）。

A.生产成本
B.资金筹集成本
C.资金使用成本
D.使用成本
E.项目管理成本


点击查看答案


215、单项选择题  下列关于建设项目论述中错误的是（）。

A.建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体
B.可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目
C.不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目
D.建设项目组织是独立的，应具有法人资格


点击查看答案


216、多项选择题  政府调节“市场失灵”的职能归结为（）.

A.表价职能
B.核算职能
C.配置社会资源
D.调节收入分配
E.稳定经济和促进经济增长


点击查看答案


217、单项选择题  某机器设备原始价值12万元，预计使用年限5年，预计净残值率6%。用双倍余额递减法计提折旧，则第五年应提折旧额为（）。

A.1.296万元
B.0.936万元
C.2.256万元
D.0.468万元


点击查看答案


218、多项选择题  按现行部颁规定，施工临时工程中的施工交通工程包括（）。

A.公路
B.桥梁
C.码头
D.材料转运站
E.缆机平台


点击查看答案


219、单项选择题  根据现行部颁规定，搅拌机（楼）清洗用水已计入（）中。

A.拌制定额的零星材料费
B.用水消耗量
C.其他直接费
D.临时设施费


点击查看答案


220、单项选择题  根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费，不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。

A.15
B.20
C.30
D.36


点击查看答案


221、单项选择题  粉煤灰的活性是以其（）指标来表示。

A.细度
B.火山灰活性
C.容重
D.比重


点击查看答案


222、多项选择题  《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（）结算的活动。

A.工程预付款
B.工程进度款
C.工程竣工价款
D.保留金价款
E.完工价款


点击查看答案


223、多项选择题  承包人在施工合同中应享有的合法权利包括（）。

A.按合同约定完成合格工程后，按时获得发包人付款的权利
B.非承包人的责任导致损害时的索赔权
C.对不可抗力的确认权
D.有权拒绝与发包人选择的指定分包人签订分包合同
E.有自行变更的权利


点击查看答案


224、单项选择题  《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。

A.通用合同条款中
B.专用合同条款中
C.技术条款中
D.投标须知中


点击查看答案


225、多项选择题  建设项目进行竣工验收的主要作用有（）。

A.检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产
B.有关部门和单位总结经验教训
C.建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决
D.建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统
E.组建生产单位，解散建设单位


点击查看答案


226、多项选择题  按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。

A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件


点击查看答案


227、多项选择题  现行部颁概算定额中，疏浚开挖定额已包括（）在内，工程量按设计开挖断面几何尺寸计算。

A.施工损耗量
B.漏挖量
C.超挖量
D.回淤量
E.设计量


点击查看答案


228、单项选择题  对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。

A.人为风险
B.决策错误风险
C.履约风险
D.职业责任风险


点击查看答案


229、多项选择题  按现行规定，水工钢筋混凝土计价品种采用（）。

A.Ⅰ级A3光面钢筋
B.A5钢筋
C.Ⅱ级20MnSi低合金钢筋
D.Ⅲ级钢筋
E.钢绞线


点击查看答案


230、单项选择题  水利建设项目的项目法人在（）正式成立。

A.项目定义阶段
B.可行性研究报告批准后
C.项目计划和设计完成后
D.项目完成后


点击查看答案


231、单项选择题  根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。

A.第一部分建筑工程的其他工程
B.第二部分机电设备及安装工程的其他工程
C.拦河坝工程的细部结构指标内
D.其他直接费


点击查看答案


232、单项选择题  实施建筑工程招投标制度，（）。

A.提高了工程成本，但保证了工程质量
B.减弱了供给者之间的了解
C.减弱了需求者对供给者的了解
D.加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争


点击查看答案


233、多项选择题  大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括（）。

A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求
B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模
C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调
D.因地制宜，统筹规划
E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地


点击查看答案


234、单项选择题  根据现行部颁规定，建设项目在市区的，税率标准为（）。

A.3.41
B.3.35
C.3.22
D.3.14


点击查看答案


235、单项选择题  滑动轴承工作时转子轴颈和轴承之间收敛间隙中流动着的润滑油被（）托起。

A.动压力
B.静压力
C.喷射力
D.液压力


点击查看答案


236、单项选择题  以粉煤灰取代部分水泥或集料，都能在保持混凝土原有和易性条件下减少（）。

A.黄砂
B.碎石
C.用水量
D.通过试验来决定


点击查看答案


237、多项选择题  下列活动中属于项目的包括（）。

A.开发一种新产品
B.实施一项企业人事制度改革
C.为一个住宅小区提供物业管理服务
D.策划一个庆祝节目的晚会
E.定期维护机动车辆


点击查看答案


238、单项选择题  已知两个互斥方案甲和乙寿命期均为10年，投资分别为150万元和70万元，年净现金流量分别为20万元和10万元，基准收益率为10%，（P／A，l0％，10）=6.145，则应选择（）。

A.甲
B.乙
C.甲和乙都可以
D.甲和乙都不可以


点击查看答案


239、多项选择题  由于（）的原因造成的工期的拖延，承包商不仅能得到工期的延长，而且还能得到相应费用补偿。

A.工人罢工
B.特殊异常天气
C.地震
D.业主
E.监理工程师


点击查看答案


240、单项选择题  预计未完工程及竣工验收等费用，大中型项目必须控制在总核算的（）以内。

A.10%
B.5%
C.3%
D.8%


点击查看答案


241、多项选择题  施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）方式确定下来作为合同的附件。

A.合同补遗
B.会议纪要
C.协议书
D.投标补充文件
E.工程变更文件


点击查看答案


242、单项选择题  如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。

A.容易形成买方市场
B.容易形成卖方市场
C.容易形成供求均衡的市场
D.容易形成买卖双方不完全竞争市场


点击查看答案


243、多项选择题  现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。

A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁


点击查看答案


244、多项选择题  （）是构成建筑安装工程费的主体，在水利工程总投资中占有很大的比重。

A.人工费
B.间接费
C.材料费
D.施工机械使用费
E.企业利润


点击查看答案


245、单项选择题  受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。

A.火山灰质硅酸盐水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.硅酸盐膨胀水泥
D.矿渣硅酸盐大坝水泥


点击查看答案


246、单项选择题  在间接出口货物影子价格的计算中，在离岸价基础上作为加项的是（）。

A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到项目的运费和贸易费


点击查看答案


247、单项选择题  从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（）。

A.机会成本法
B.成本一效益分析法
C.最低费用法
D.公共劳务收费法


点击查看答案


248、多项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。

A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后


点击查看答案


249、多项选择题  下列关于盈利的说法不正确的有（）。

A.价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现
B.价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现
C.价格形成中的盈利等于企业利润
D.价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和
E.制定商品价格时要计算实际盈利


点击查看答案


250、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。

A.备用金
B.违约金
C.暂定金
D.保留金


点击查看答案


251、多项选择题  工程项目结构分析工作应包括（）等工作内容。

A.工程项目的结构分解
B.项目单元的定义
C.项目单元之间的逻辑关系分析
D.决策者决定结构图
E.确定各单元的说明文件


点击查看答案


252、单项选择题  根据现行部颁规定，当电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，备品备件购置费以（）为计算基数。

A.全部机组设备费
B.一台机组设备费
C.两台机组设备费
D.设备费和安装费


点击查看答案


253、单项选择题  木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性，在力学性质上尤为突出，木材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪四种强度均具有明显的（）。

A.均匀性
B.弯曲性
C.不平衡性
D.方向性


点击查看答案


254、多项选择题  水利项目后评价的方法很多，主要有（）。

A.调查收资法
B.数理统计法
C.分析研究法
D.市场预测法
E.全额贴现法


点击查看答案


255、单项选择题  《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。

A.最终付款申请
B.完工付款申请
C.工程移交申请
D.发出索赔通知后


点击查看答案


256、多项选择题  水利建设项目总投资包括（）。

A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产


点击查看答案


257、单项选择题  根据现行部颁规定，桥式起重机安装按（）划分定额子目。

A.桥机设备自重
B.桥机跨度
C.桥机主钩起重能力
D.启闭力


点击查看答案


258、多项选择题  按现行部颁规定，下列厂房不属于施工房屋建筑工程的是（）。

A.钢筋加工厂
B.材料仓库
C.混凝土预制构件厂
D.木工厂
E.设备、工器具仓库


点击查看答案


259、单项选择题  某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。

A.392
B.380
C.346
D.314


点击查看答案


260、多项选择题  水利工程需要使用大量汽油，不可盲目采购，应根据（）选用不同牌号的汽油，有利于控制工程造价。

A.工程所在地区海拔高程
B.不同汽车型号
C.不同压缩比
D.不同辛烷值
E.不同十六烷值


点击查看答案


261、单项选择题  下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（）。

A.现场经费
B.施工企业管理费
C.青苗补偿费
D.税金


点击查看答案


262、单项选择题  项目建议建议阶段编制投资估算，其精度要求为误差控制在（）内。

A.±10%
B.±15%
C.±20%
D.±30%


点击查看答案


263、单项选择题  按现行部颁规定的施工用电价格构成，施工场外变、配电设备费应计入（）之中。

A.基本电价
B.供电设施维修摊销费
C.电能损耗摊销费
D.施工临时工程


点击查看答案


264、多项选择题  固定资产价值重估的方法主要有（）。

A.货币折算法
B.收益现值法
C.重置成本法
D.现行市价法
E.清算价格法


点击查看答案


265、多项选择题  根据现行部颁规定，其他施工临时工程是指（）以外的施工临时工程。

A.缆机平台
B.施工交通
C.施工导流
D.施工场外供电
E.施工通信


点击查看答案


266、多项选择题  不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。

A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式


点击查看答案


267、多项选择题  到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。

A.城市生活用水
B.旅游用水
C.农业用水
D.工业用水
E.畜牧用水


点击查看答案


268、多项选择题  间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。

A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目


点击查看答案


269、多项选择题  按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。

A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师


点击查看答案


270、多项选择题  按现行部颁规定，永久房屋室外工程投资，可按房屋建筑工程投资的多少计取（）。

A.10%
B.20%
C.15%
D.13%
E.18%


点击查看答案


271、多项选择题  甲类水利项目主要是指（）等公益型较强的项目。

A.防洪除涝
B.水土保持
C.水库养殖
D.水上旅游
E.水资源保护


点击查看答案


272、多项选择题  水力机械辅助设备包括全厂（）。

A.油系统设备
B.水系统设备
C.压气系统设备
D.直流系统设备
E.厂用电系统设备


点击查看答案


273、多项选择题  《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。

A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用


点击查看答案


274、多项选择题  水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。

A.基础性
B.全局性
C.统一性
D.战略性
E.持续性


点击查看答案


275、单项选择题  总投资与总造价的关系是（）。

A．总投资＞总造价
B．总投资≥总造价
C．总投资≤总造价
D．总投资＝总造价


点击查看答案


276、多项选择题  现行部颁砂石备料定额的计量单位，除注明者外，以下说法正确的是（）。

A.开采、运输、加工定额一般为成品方（堆方、码方）
B.开采、运输定额一般为成品t
C.开采、运输定额一般为成品方（堆方、码方）
D.砂石料加工定额一般为成品t
E.砂石料加工定额一般为成品方（堆方、码方）


点击查看答案


277、单项选择题  按现行规定，计算板枋材预算价格时，Ⅰ等和Ⅱ等材质的比例为（）。

A.30%和70%
B.各50%
C.40%和60%
D.20%和80%


点击查看答案


278、单项选择题  联合承包对供求关系的影响正确的是（）。

A.联合承包减少了供给者的数目，因而减少了供给总量
B.联合承包增加了微观市场的竞争程度
C.联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量
D.联合承包加大了需求者相对垄断的地位


点击查看答案


279、单项选择题  重力坝要求基础有较高的承载力和摩擦系数，所以大都建在（）。

A.粘土地基上
B.砂石料基础上
C.软土地基上
D.岩基上


点击查看答案


280、单项选择题  FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）。

A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同


点击查看答案


281、多项选择题  价差计算范围，应包括构成工程静态总投资范围之内的（）。

A.独立费用
B.设备工程
C.建设及安装工程
D.地方政府包干项目
E.融资利息


点击查看答案


282、单项选择题  水泥强度，新标准试件受压面积由旧标准的40mm×62.5mm改为（）。

A.40mm×40mm
B.45mm×40mm
C.45mm×65mm
D.50mm×50mm


点击查看答案


283、多项选择题  影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。

A.价值规律
B.供求规律
C.投资资金运动规律
D.货币流通规律
E.剩余价值规律


点击查看答案


284、多项选择题  水轮机的主要部件包括（）。

A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统


点击查看答案


285、单项选择题  如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。

A.10%
B.15%
C.20%
D.25%


点击查看答案


286、多项选择题  水利工程环境影响评价的基本原则有（）。

A.经济损失量一次性估价原则
B.主次关系原则
C.可持续性原则
D.系统性原则
E.公平性原则


点击查看答案


287、单项选择题  限额设计是项目实施阶段有效控制静态投资不突破批准的初步设计概算静态投资，鼓励设计单位优化设计，控制（）工程量，节约投资的控制和管理办法。

A.优化设计
B.施工图设计
C.招标设计
D.技术设计


点击查看答案


288、多项选择题  下列BOT方式论述正确的是（）。

A.东道国政府或委托一家咨询公司组织招标工作
B.项目发起人组织招标工作
C.项目公司组织招标工作
D.项目发起人组织投标工作
E.项目特许期满时，将项目移交给东道国政府


点击查看答案


289、单项选择题  作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。

A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行


点击查看答案


290、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。

A.保留金余额
B.保留金全部金额
C.备用金金额
D.赔偿金


点击查看答案


291、多项选择题  下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。

A.在合同约定的时间内向承包人提供施工场地
B.在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害
C.承担工程风险
D.按合同规定的时间向承包人支付工程款
E.按合同规定的时间向承包人提供施工图纸


点击查看答案


292、单项选择题  水电站项目的外部性体现在（）。

A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响


点击查看答案


293、单项选择题  制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。

A.项目目标
B.建设程序
C.其他计划
D.资源范围


点击查看答案


294、单项选择题  混凝土细骨料的划分标准：细度模数2.5～3.19为（）。

A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂


点击查看答案


295、多项选择题  按现行部颁规定，下列各项属于间接费的是（）。

A.企业管理费
B.财务费用
C.施工企业进退场费
D.企业利润
E.其他费用


点击查看答案


296、多项选择题  自制专利权，其价值开发过程中的实际支出计价，主要包括（）。

A.专利研究开发费
B.专利性奖励酬金
C.专利登记费
D.专利年费
E.法律诉讼费


点击查看答案


297、单项选择题  FIDIC合同条件下工程结算范围应包括（）。

A.工程量清单项目
B.工程量清单以外费用
C.A、B和其他费用
D.A、B均包括


点击查看答案


298、单项选择题  当财务杠杆系数DFL=1时，（）。

A.财务风险很大
B.财务风险很小
C.没有财务风险
D.财务风险水平适中


点击查看答案


299、单项选择题  根据现行部颁定额，疏浚工程除注明者外，均以（）为计算单位。

A.水下地形实方
B.图纸计算方
C.水下松方
D.水下自然方


点击查看答案


300、单项选择题  目前世界上70%的疏浚工程是依靠下面哪一种施工方式（）来完成的。

A.链斗式挖泥船配运泥驳
B.耙吸式挖泥船配拖轮抛泥
C.抓斗式挖泥船就地堆弃
D.绞吸式挖泥船通过水力输送


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：通信业务营业知识考试：移动通信..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询